ДОГОВОР № ______/КД

ДОГОВОР № ХХХ
Город Москва
«_____»_____________200 __ года
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КАЛЬЯНОПТ», именуемое в дальнейшем
“Поставщик”, в лице Генерального директора Бадави Мохамад Хуссеин, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ХХХХХХХХ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется на основании Заявок Покупателя поставлять, а Покупатель принимать и своевременно оплачивать на условиях настоящего договора средства для курения, а также сопутствующие к ним принадлежности и товары, именуемые в дальнейшем «Товар».
1.2. Документом, определяющим объем обязательств Поставщика по поставке конкретной партии Товара, является согласованная сторонами Спецификация.
1.3. Спецификации подписываются на основе заявки Покупателя, в которой указывается наименование,
ассортимент, количество и цены поставляемого товара, а также сроки поставки, и условия которые
согласованы сторонами. Изменения принятой к исполнению спецификации допускаются только по
соглашению сторон.
1.4. Гарантия на товар, поставляемый в рамках настоящего договора, не устанавливается.
1.5. Товар по Настоящему Договору поставляется в целях его использования в предпринимательской
деятельности Покупателя.
2. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА.
2.1. Расчеты с Поставщиком за поставляемый Товар производятся Покупателем в рублях РФ.
2.2. Общая сумма договора определяется исходя из общей суммы всех спецификаций, подписанных
обеими сторонами в рамках настоящего договора в течение срока его действия.
2.3. Каждая Спецификация является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего договора. Каждая последующая Спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих, ни полностью, ни в части, если только в ней не указано иное.
2.4. Устанавливаемая Поставщиком цена конкретной партии Товара фиксируется при наличии согласованной сторонами Спецификации.
2.5. Цена включает в себя: стоимость тары, одноразовой упаковки, погрузочные работы на складе Поставщика, а также оформление всех необходимых, в соответствии с действующим законодательством РФ, сопроводительных документов.
2.6. Если иное не предусмотрено в Спецификациях, Покупатель осуществляет платеж по данному договору, за каждую предстоящую поставку партии товара, в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика либо на дополнительно указанные им реквизиты
по 100 (сто) % предоплате.
2.7. Оплата товара осуществляется на основании согласованных и подписанных Спецификаций и в соответствии со счетами, выставленными Поставщиком в течение 3 (Трех) банковских дней с момента
направления счета Покупателю. В случае нарушения указанного срока оплаты Товар, зарезервированный Поставщиком для Покупателя, может быть реализован Поставщиком третьим лицам без дополнительного согласования с Покупателем. В случае временного отсутствия у Поставщика товаров, предварительно оплаченных Покупателем с нарушением сроков оплаты, Поставщик обязан заменить согласованные товары изначально на другие, по соглашению с Покупателем, либо вернуть
денежные средства на расчетный счет покупателя в течение семи банковских дней с момента поступления соответствующего требования от Покупателя.
2.8. При перечислении денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика в назначении платежа должна быть указана формулировка «оплата по дог. № ХХХ от «ХХ»ХХХХХ 200___ года. За
поставку товара по Спецификации № ХХХ от ХХХХХХХ200__года, на основании счета № ХХХХХ
от ХХХХХХХ 200__ года». Иные формулировки не допускаются. При наличии иных формулировок
в платежных документах Поставщик вправе не осуществлять отгрузку до момента устранения Покупателем допущенных нарушений.
2.9. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с момента поступления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
1
2.10. Поставщик вправе, но не обязан, осуществить отгрузку товара до момента зачисления денежных
средств на свой расчетный счет, в случае его извещения Покупателем об осуществлении платежа
путем направления платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств со счета
Покупателя, с помощью факсимильного или электронного сообщения.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставки Товара производятся согласно заявке Покупателя направленной Поставщику, посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или факсимильной связи. В заявке указывается:
полное наименование и местонахождение Покупателя, его банковские реквизиты, ИНН, КПП,
ОГРН Покупателя, наименование, количество, условия и сроки поставки. В заявке могут быть указаны и иные условия поставки, которые, по мнению, Покупателя должны присутствовать.
3.2. В подтверждение принятия заказа к исполнению Поставщик в течение ___ дней с момента получения заявки направляет Покупателю Спецификацию для подписания и выставляет Покупателю счет.
3.3. Если иное не предусмотрено в Спецификации, обязательства Поставщика по отгрузке соответствующей партии товара возникают после получения денежных средств за товар, подлежащий отгрузке,
в полном объеме.
3.4. Поставка каждой партии Товара Покупателю производится на условиях самовывоза со склада Поставщика, при этом Поставщик обязан обеспечить и оплатить доставку товара, но не далее г. Москвы..
3.5. По просьбе и за счет Покупателя Поставщик вправе оказать содействие по организации транспортировки Товара до пункта назначения, далее г. Москвы, а также выполнить иные действия, связанные
с поставкой Товара.
3.6. В случае поставки партии Товара, далее г. Москвы по поручению Покупателя с участием Поставщика, оплата транспортных расходов производится по договоренности между сторонами: либо Покупатель оплачивает транспортные расходы самостоятельно, либо возмещает их Поставщику по отдельно выставленным счетам, либо стоимость доставки Товара включается в цену Товара при
оформлении отгрузочных документов.
3.7. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающий его сохранность при обычных условиях
транспортировки и хранения.
3.8. Поставщик не позднее 24 часов с момента отгрузки уведомляет Покупателя о произведенной отгрузке, с указанием даты отгрузки, наименования, количества отгруженного Товара и расчетном
времени прибытия в пункт назначения. Уведомление Покупателя осуществляется по телефону, либо
путем направления сообщения по электронной почте.
3.9. Риск случайного повреждения или случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю:

при доставке транспортом Покупателя со склада Поставщика или транспортной организацией - с
момента передачи товара представителю Покупателя или транспортной организации;

при организации Поставщиком услуг по транспортировки Товара - с момента передачи товара первому перевозчику.
3.10.
Поставка считается исполненной:

при доставке транспортом Покупателя со склада Поставщика или транспортной организацией - с
момента передачи товара представителю Покупателя или транспортной организации;

при организации Поставщиком услуг по транспортировки Товара - с момента передачи товара первому перевозчику.
3.11. Поставщик вместе с партией Товара предоставляет Покупателю следующие документы:
 Счет-фактура;
 Товарно-транспортная накладная;
 Товарная накладная;
 Сертификат качества (Копия);
 Сертификат соответствия (Копия);
 Гигиеническое заключение (Копия);
 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Товара требованиям качества, выданное
уполномоченным органом Российской Федерации (Копия);
 Сертификат соответствия качества, выданный уполномоченным органом Российской Федерации
(Копия).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. При приёмке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных
и сопроводительных документах (включая настоящий договор) по наименованию, количеству и качеству.
2
4.2. Приёмка количества происходит по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах; приёмка по качеству – на основании паспорта качества (сертификата соответствия).
4.3. Стороны договорились, что приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем
согласно Инструкций утвержденных Постановлением ГосАрбитража при СМ СССР от 15 июня
1965 г. П - 6 и от 25 апреля 1966 г. П - 7 «О порядке приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству». Указанные Инструкции применяются в части не противоречащей условиям настоящего Договора.
4.4. В случае соответствия товара по количеству и качеству, транспортным и сопроводительным документам, условиям настоящего договора, товар считается принятым Покупателем. Принятие товара
Покупателем по количеству и качеству подтверждается отметкой Покупателя (подписью) в товаросопроводительных документах (ТТН).
4.5. В случае несоответствия наименования, количества, ассортимента или качества Товара условиям
настоящего договора и подписанной сторонами Спецификации, Покупатель поставить в товаросопроводительных документах соответствующую отметку, заверенную подписью перевозчика и в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения Товара предъявить Поставщику претензию.
4.6. Претензия о наличии скрытых недостатков Товара должна быть направлена Поставщику не позднее
10 (Десяти) календарных дней с момента получения Товара Покупателем.
- При этом обоснованность таких требований должна быть подтверждена Актом (заключением)
составленным независимой экспертной организацией, согласованной с Поставщиком.
Результаты приемки Товара и выявленные несоответствия должны быть оформлены соответствующим Актом (заключением), который вместе с оригиналами подтверждающих документов, должен быть
направлен Покупателем Поставщику по почте.
4.7. Претензии, не подтвержденные соответствующими документами, к рассмотрению не принимаются.
4.8. Неполучение Поставщиком в указанные выше сроки претензий от Покупателя о несоответствии поставленного Товара условиям договора или подписанной сторонами Спецификации будет означать
отсутствие у Покупателя претензий к наименованию, количеству, ассортименту или качеству поставленного Товара.
4.9. В течение 10 (десяти) календарных дней Покупатель обязан отправить Поставщику по почте подписанные со своей стороны оригиналы всех товаросопроводительных документов, в том числе Договор, Спецификации накладные и пр.
5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.
5.1. Продавец гарантирует соответствие количества и качества поставляемого Товара условиям Настоящего Договор и требованиям, предъявляемым к качеству Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов,
установленных в Российской Федерации, а также соответствует иным требованиям, предъявляемым
к товарам на территории Российской Федерации.
5.3. Поставщик гарантирует, что в случае если это требуется по законодательству Российской Федерации, весь поставляемый Товар надлежащим образом прошел сертификацию на территории Российской Федерации и имеет соответствующие сертификаты соответствия.
5.4. Поставщик гарантирует, что комплектность поставляемого Товара соответствует данным, указанным в сопроводительных документах на него.
5.5. Продавец гарантирует, что одновременно с передачей Товара Покупателю будут переданы надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие качество Товара, если их наличие и
предоставление Покупателю обязательно в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.6. Поставщик гарантирует качественную упаковку Товара, соответствующую характеру данного Товара и обеспечивающую сохранность Товара при обычных условиях транспортировки и хранения и
при условии бережного отношения с ним.
5.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не арестован, не заложен, свободен от любых других прав третьих лиц.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,01 % от
суммы предварительной оплаты за не поставленный в срок Товар, поступившей на расчетный счет
3
Поставщика от Покупателя, за каждый день просрочки поставки, но не более 3 % от общей суммы
оплаты за Товар.
6.3. За нарушение сроков оплаты Товара, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку, механизм
уплаты и размер которой определяются следующим образом: Размер пени составляет 0,01 % от
суммы задолженности, за каждый день просрочки оплаты, но, в общем, не более 10% от суммы задолженности, кроме того, Покупатель оплачивает Поставщику расходы за хранение Товара в размере 0,01 % от стоимости Товара за каждый день хранения, начиная с 5 дня с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке.
6.4. В случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных п.4.9. настоящего договора, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 100 (Сто) рублей в день до момента устранения
нарушения данных обязательств.
6.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
6.6. Обязанность Стороны, нарушившей условия Договора, уплатить пени, предусмотренные п. 5.2., 5.3.
настоящего договора, возникает с момента получения соответствующего требования об уплате пени
от другой стороны.
7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
7.2. Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:
- однократного нарушения Покупателем сроков оплаты товара;
- необоснованного отказа Покупателем от принятия товара;
- иных случаях предусмотренных законодательством РФ.
7.3. Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:
- неоднократного нарушения сроков поставки.
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- иных случаях предусмотренных законодательством РФ.
7.4. Одностороннее расторжение договора осуществляется стороной договора путём письменного уведомления, направляемого заказным письмом с уведомлением. Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в уведомлении о расторжении договора, но не ранее 20 дневного срока с момента
отправки уведомления.
8. ФОРС - МАЖОР.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера или обстоятельств, не зависящих от воли сторон заключивших договор, включая объявленные или фактические
военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения
и другие стихийные бедствия, а также изменение законодательства, обстоятельства политического
либо экономического характера, повлекшие негативное изменение политической обстановки либо
экономической ситуации в стране (стране экспортера продукции), наступление которых сторона, не
исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть ни предотвратить разумными методами (форс-мажор), если эти обстоятельства продолжаются более трех месяцев подряд.
8.2. При наступлении указанных в п. 7.1. обстоятельств сторона по настоящему договору, для которой
создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок, но не позднее двух недель с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую сторону в любой доступной форме со ссылкой на подтверждающие официальные
источники информации.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
9.1. Все спорные вопросы и противоречия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, неразрешенные в ходе двусторонних переговоров, первоначально разрешаются в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, а в случае ее неудовлетворения или не достижения сторонами согласия по данной претензии, то данный спор передается на разрешение в Арбитражный суд города
Москвы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря
200__ года, а в части взаиморасчетов до полного выполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает виновную сторону от ответственности за его неисполнение.
10.2. При отсутствии заявления хотя бы одной из сторон о прекращении или изменении Договора по
окончании срока его действия, он считается продленным на следующий календарный год на тех же
условиях.
10.3. Отправка корреспонденции (настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, спецификаций, счетов-фактур Поставщика и иных документов, передаваемых сторонами друг другу в
рамках настоящего договора) может осуществляться средствами факсимильной связи или электронной почтой. Факсимильные или электронные копии документов могут быть использованы в качестве доказательств в Арбитражном суде.
10.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне
без письменного согласия другой стороны.
10.5. Каждая из сторон, в случае изменения своего местонахождения или иных реквизитов, обязана
незамедлительно проинформировать об этом другую сторону.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
ООО «КАЛЬЯНОПТ» (LLC "Kalyanopt"),
105023, г.Москва, ул. Семеновская Б. д.15А, стр.1
ОГРН: 5087746047770
ИНН: 7719692868, КПП: 771901001
Р/сч.: № 40702810300000004554
В КБ "Москоммерц" (ООО)
К/сч.: 30101810500000000951
БИК: 044599951
E-mail: kalyanopt@mail.ru
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ХХХХХХ»
Юр. адрес: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ИНН ХХХХХХХХ, КПП ХХХХХХХХ
Р/с ХХХХХХХХХХХХХХ в «ХХХХ-БАНК»
(ХХХ)
г. ХХХХХХХХ
К/с ХХХХХХХХХХХХХХХ, БИК ХХХХХХХХ
ОКПО ХХХХХХХ; ОКОНХ ХХХХХХХ
E-mail: ***********
Генеральный директор
Генеральный директор
______________________________ Бадави М.Х.
____________________________ХХХХХХ
5