Проект договораx - Петербургский метрополитен

1
ДОГОВОР № ___________
г. Санкт-Петербург
_____________ 2014 г.
ПОДРЯДЧИК: _____________________________________________________, в лице
_______________________________________,
действующего
на
основании
__________________________, с одной стороны, и,
ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») в лице начальника
Петербургского метрополитена Гарюгина Владимира Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работы по изготовлению металлических изделий с декоративной поверхностью (жетонов
для прохода через автоматические турникеты) запатентованным способом и передать в
собственность Заказчика результат выполненных работ (далее по тексту – «Товар») в количестве
и по ценам, определенным настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего
Договора и оплатить его согласно Сметной Калькуляции (Приложение №2), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Представленные Подрядчиком образцы Товара должны соответствовать
утвержденным Заказчиком эскизам. Качество, характеристики и упаковка изготовленного Товара
должны соответствовать Техническому заданию, сформулированному в Приложении №1 к
настоящему Договору - «Техническое задание», и утвержденным образцам.
2.1.1. Образцы товара изготавливаются в 2-х экземплярах и передаются Заказчику для
утверждения.
2.1.2. Один экземпляр утвержденного образца товара остается у Заказчика, второй
экземпляр утвержденного образца передается Подрядчику для руководства при тиражировании.
2.1.3. После изготовления всего тиража второй экземпляр утвержденного образца
товара остается у Подрядчика, и является его собственностью.
2.2. Заказчик обязуется утвердить представленные образцы в течение 2 (двух) рабочих
дней от даты их получения, после чего Подрядчик изготавливает партию опытных образцов в
количестве 100 штук для опробования на оборудовании Метрополитена и передает их
Заказчику в соответствии с требованиями «Технического задания» (Приложение №1 к
настоящему Договору).
2.3. При обнаружении производственных дефектов в Товаре при его приемке стороны
руководствуются требованиями к замене товара ненадлежащего качества, отраженными в
«Техническом задании» (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.4. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в момент получения
партии Товара от Подрядчика. Приемка партии Товара по качеству осуществляется в
соответствии c требованиями к приемке, отраженными в «Техническом задании» (Приложение
№1 к настоящему Договору), после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приемки партии
Товара в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Подрядчик оформляет счетфактуру в течение пяти дней от даты отгрузки и передает ее Заказчику.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2
3.1. Образцы товара изготавливаются и передаются Заказчику для утверждения в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты поступления 30% авансового платежа на расчетный
счет Подрядчика, в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.
3.2. Изготовление Товара производится, при условии соблюдения Заказчиком сроков
предусмотренных п.п.2.2, 4.3, 4.4.1 настоящего Договора, двумя партиями:
- в количестве 1 000 000 (один миллион) штук – в срок не позднее 22 декабря 2014 года,
- в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук – в срок не позднее 15 февраля 2015 года.
3.3. При несоблюдении Заказчиком сроков, предусмотренных п.п. 2.2, 4.3, 4.4.1 срок
изготовления образцов и сроки изготовления партий товара может быть продлен Подрядчиком в
одностороннем порядке на срок соответствующий просрочке обязательств Заказчика.
3.4. Доставка Товара Заказчику производится силами Заказчика и за его счет со склада
Подрядчика, расположенного по адресу: ______________________________________.
3.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Заказчику с
момента отгрузки Товара со склада Подрядчика.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая сумма Договора определяется Сметной Калькуляцией (Приложение №2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ________________
(______________________________
руб.
_________
коп.),
включая
НДС
(18%)
_______________________ (_________________________ руб. ____ коп).
Сумма Договора является твердой и определена на весь срок исполнения настоящего
Договора.
4.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.3. Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 30% от общей суммы
Договора - ___________________ (_________________________ руб. __ коп.), включая НДС
(18%) – ___________ (____________________________________ руб. ___ коп.) в срок не позднее
пяти банковских дней от даты подписания настоящего Договора на основании выставленного
Подрядчиком счета.
4.4. Заказчик обязуется произвести окончательный платеж в два этапа:
4.4.1. 70% от общей суммы первой партии Товара в размере – _______________
(__________________________ руб. __ коп.), включая НДС (18%) – _______________
(__________________________________руб. __ коп) в срок не позднее пяти банковских дней от
даты подписания Акта сдачи-приемки первой партии Товара.
4.4.2. 70% от общей суммы второй партии Товара в размере – ___________________
(_______________________________________ руб. __ коп.), включая НДС (18%) –
____________________ (_________________________________________ руб. __ коп) в срок не
позднее пяти банковских дней от даты подписания Акта сдачи-приемки второй партии Товара.
4.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Упаковка Товара должна соответствовать нормативно-техническим требованиям
Подрядчика. Товар, изготавливаемый по настоящему Договору, должен быть упакован в
соответствии с требованиями утвержденных стандартов и Технического задания (Приложение
№1 к настоящему Договору), способом, исключающим возможность порчи, утраты и/или
повреждения Товара в период его загрузки (разгрузки) и транспортировки до Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору сторона, чье право
нарушено, вправе начислить и предъявить другой стороне пени в размере 0,1% от стоимости
нарушенного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы
Договора, указанной в п. 4.1.
6.3. В случае необоснованного отказа от Договора одной из сторон виновная сторона
обязана возместить другой стороне все связанные с исполнением Договора расходы, понесенные
убытки.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заказчик гарантирует Подрядчику, что заказываемые изделия не являются
контрафактной продукцией.
7.2. Использование жетонов, не оговоренное условиями настоящего Договора, может
быть осуществлено Подрядчиком только при условии получения письменного согласия
Заказчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, причем обстоятельство непреодолимой силы
непосредственно повлияло на исполнение обязательства. К обстоятельствам непреодолимой
силы в рамках настоящего Договора стороны относят: наводнение, землетрясение, пожар, прочие
стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка, законодательство РФ.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Договору в
силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении
указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую сторону в письменной
форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим
компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. Не
уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы лишает сторону права ссылаться на данное обстоятельство, как основание для
освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Если какая-либо из сторон настоящего Договора окажется не в состоянии выполнить
какое-то из принятых ею на себя обязательств вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы в течение какого-либо времени, срок исполнения данного обязательства
отодвигается соразмерно времени действия обстоятельства непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, стороны вправе
отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные
меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной.
8.3. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не
выполнившей свои обязательства.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможны только по
соглашению сторон с соблюдением п.6.3. настоящего Договора и проведением всех
взаиморасчетов.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из исполнения настоящего
Договора, или в связи с условиями данного Договора, должны быть разрешены соглашением
4
сторон и, если стороны не придут к таковому соглашению, споры передаются на разрешение в
Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации
9.4. Предварительная переписка и другая документация, составленная до заключения
настоящего Договора утрачивает юридическую силу с момента его заключения. Дополнительные
соглашения, Протоколы и другие приложения к настоящему Договору, составленные в течение
срока действия Договора являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их
полномочными представителями обеих сторон.
9.5. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, каждой стороне принадлежит по одному экземпляру.
9.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до ____________.
9.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Техническое задание» на 4-х листах.
Приложение № 2 «Сметная калькуляция» на 1-м листе.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Подрядчик:
10.2. Заказчик:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский
метрополитен»
190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 28.
Телефон для справок по договору: (812) 251-65-58.
Наименование учреждения банка: ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Р/с 40602810632000010474, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН 7830000970,
ОКПО 03222055, КПП 783450001, ОГРН 1027810223407.
ЗАКАЗЧИК:
____________________/В.А. Гарюгин/
«___»___________________ 2014г.
М.п.
ПОДРЯДЧИК:
___________________/___________ /
«___»___________________ 2014г.
М.п.