ДОГОВОР № ________ технологического электрооборудования».

ДОГОВОР № ________
на оказание услуг «Эксплуатация и текущий ремонт электрических сетей и
технологического электрооборудования».
г. Ханты-Мансийск
«___» _________ 20__ г.
ООО «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального
директора Доктора Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице
________________________________,
действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящий договор об
«Эксплуатации и текущего ремонта электрических сетей и технологического
электрооборудования» (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуги «Эксплуатация
и текущий ремонт электрических сетей и технологического электрооборудования», а
именно:
1.1.1. Эксплуатация электрических сетей;
1.1.2. Обслуживание технологического электрооборудования;
1.1.3. Текущий
ремонт
электрических
сетей
и
технологического
электрооборудования;
1.1.4. Бесперебойному и качественному электроснабжению потребителей Заказчика
в соответствии с категорией надежности по ПУЭ.
1.2.
Электрическими
сетями
и
технологическим
электрооборудованием,
эксплуатируемым по настоящем договору являются все электрические сети, всё
электрооборудование и все электроустановки Заказчика в пределах от границ
раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и
вышестоящей энергоснабжающей организацией до границ раздела балансовой и
эксплуатационной ответственности присоединённых потребителей. Всё вновь
присоединяемое с участием и/или ведома Исполнителя электрооборудование и
электроустановки и электрические сети попадает в зону ответственности
Исполнителя со всеми вытекающими правами и обязанностями по настоящему
договору в момент присоединения их к сетям, в случае, если иное не оговорено актом
разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности подписанного
уполномоченным представителем Заказчика
1.3.
Эксплуатация и текущий ремонт электрических сетей и технологического
электрооборудования в рамках заключенного договора и в соответствии с
положением о взаимоотношениях (Приложение №4) предусматривает оказание услуг,
направленных на обеспечение исправного состояния Электрооборудования, его
надежной и экономичной работы, проводимой с определенной периодичностью и
последовательностью при оптимальных трудовых и материальных затратах.
Комплекс услуг включает в себя:
1.3.1. Регламентированное техническое обслуживание (техническое обслуживание и
ремонты на основании действующей нормативно-технической документации,
предусмотренное Стандартом компании СК-01.08.01 «Управление надежностью
электроснабжения», ПТЭЭП, МПОТ(ТБ)ЭЭ, требованиями заводов-изготовителей и
др. НТД, выполняемые с периодичностью и в объеме, установленном в них),
обеспечивая своевременность и качество оказываемых услуг с составлением
годовых планов и графиков, согласованных с Заказчиком;
1.3.2. Круглосуточную
эксплуатацию
всего
технологического
комплекса
электрооборудования специалистами Исполнителя с использованием всех
необходимых расходных материалов, запасных частей, технических жидкостей,
смазочных
материалов,
инструментов
и
приспособлений,
своевременно
приобретаемых и доставляемых Исполнителем к месту оказания услуг;
1.3.3. Ведение технической и эксплуатационной документации, соблюдение оперативнодиспетчерской, производственной дисциплины и техники безопасности в процессе
обслуживания электрических сетей и в аварийных ситуациях в соответствии с
1.1.
требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и МПОТ(ПБ)ЭЭ;
1.3.4. Содержание электрооборудования в работоспособном состоянии и технической готовности;
1.3.5. Поддерживать качество электроэнергии, согласно ГОСТ-13109-87;
1.3.6. Согласно
утвержденному
графику
проводить
высоковольтные
испытания,
тепловизионный контроль, вибродиагностические исследования в соответствии с
требованиями СК, проверку качества электроэнергии, анализ параметров
технического состояния оборудования по результатам испытаний и измерений;
1.3.7. Ведение технической и эксплуатационной документации, оперативных журналов,
соблюдение оперативно-диспетчерской, производственной дисциплины и техники
безопасности в процессе обслуживания электрооборудования и в аварийных
ситуациях в соответствии с требованиями Правил устройств электроустановок,
ПТЭЭП и МПОТ(ПБ)ЭЭ;
1.3.8. Устранение дефектов, неисправностей и повреждений оборудования, возникших в
период эксплуатации Электрооборудования;
1.3.9. Первичную техническую диагностику и анализ параметров технического состояния
оборудования по результатам испытаний и измерений;
1.3.10. Допуск и контроль за работой подрядных организаций Заказчика в охранной зоне ВЛ
и в действующих установках;
1.3.11. Предоставление необходимой отчетности в надзорные органы (Ростехнадзор,
Роспотребнадзор и др.), в управление энергообеспечения, в лицензионный отдел,
ОТиТБ, отдел экологической безопасности и охраны окружающей среды Заказчика.
1.4.
Производить ремонт электрооборудования (электродвигатели мощностью более
100кВт, силовые трансформаторы мощностью более 100кВА), связанный с
реставрацией элементов, заменой обмоток за счет Заказчика. Электрооборудование
мощностью до 100кВт за счет Исполнителя.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Стоимость услуг и порядок расчетов
Ориентировочная стоимость оказанных услуг по настоящему договору в 2013 году,
согласно Приложению №2, составляет 000000000,00 рублей (0000000 тысяч 000
рубля 00 копейки), в том числе НДС (18%) 0000000,00 рублей (000000тысяч 000
рублей 00 копейки).Стоимость оказанных услуг в 2013 году, может уточняться и/или
изменяться по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме путем
подписания соответствующего дополнительного соглашения.
Стоимость оказанных услуг в 2013 году, может уточняться и/или изменяться по
соглашению Сторон, оформленному в письменной форме путем подписания
соответствующего дополнительного соглашения.
Расчеты за оказанные по настоящему договору услуги производятся в течение 30
календарных дней начиная с первого числа месяца, следующего за отчетным, на
основании предоставленных оригиналов актов сдачи-приемки выполненных работ,
подписанных обеими сторонами, и счетов-фактур, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства. Оплата производится Заказчиком за фактически
оказанный объем услуг, подтвержденный документами, указанными в настоящем
пункте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
Услуга считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных
услуг Сторонами по настоящему Договору.
По завершению услуг Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику
«Акт
приемки-передачи оказанных услуг», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные
сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в
течение 3-х рабочих дней после оказания услуг, но не позднее 1-го (первого) числа
месяца, следующего за отчетным.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных
документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х
дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные
оригиналы Актов приемки-передачи оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по
оказанным услугам.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
В случае наличия у Заказчика претензий к «Актам приемки-передачи оказанных
услуг» Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока,
предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемкипередачи оказанных услуг» Стороны составляют Протокол по исправлению
замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше
документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем,
следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.
В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов
на услуги Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное
соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют
стоимость уже согласованных Сторонами услуг и применяются при расчете
стоимости объема услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и
взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа
месяца, следующего за отчетным.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать
дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для
руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного
бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц
– приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от
организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей
вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные
полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и
предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать
расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным
распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени
организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты
уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта
приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым
отправлением с описью вложения.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом
заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счетафактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были
представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не
предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом
сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (услуг) по настоящему Договору,
вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления
надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
В случае превышения согласованных настоящим договором объемов оказанных
услуг Стороны подписывают дополнительное соглашение.
За невыполнение графика ППР и плановых отключений в текущем месяце по вине
Исполнителя из акта выполненных работ исключаются объемы необслуженного
оборудования, выраженные в условных единицах.
В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов
США за баррель на основании данных официального информационного источника
«Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости услуг
(такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий
настоящего Договора (объемов оказываемых услуг, производственной программы
оказания услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее
дополнительное соглашение.
2.21. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского
Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении
10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения
заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости услуг и/или
изменения иных условий) Исполнителю. Убытки, подлежащие возмещению
Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются
Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем. Сумма
такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между
стоимостью, определенной за все услуги по договору и частью стоимости,
выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные услуги.
3.
Права и обязанности Исполнителя
Производить предусмотренные договором работы в соответствии с принятой у себя
технологией, в объемах действующего ПТЭЭП, МПОТ (ПБ) ЭЭ, Стандарта
предприятия, в соответствии с "Положением о взаимоотношениях между
Исполнителем и Заказчиком и других нормативно-технических документов (далее –
НТД);
3.2.
Разработать и предоставить на согласование в форме Заказчика годовой график
ППР оборудования в срок до 01.12.2012г.
3.3.
Предоставить смету на оказываемые услуги.
3.4.
Согласно утвержденному графику ППР осуществлять своевременное и качественное
техническое обслуживание электрооборудования, планово-предупредительного
ремонта, испытаний и ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца
предоставлять отчет о выполненных работах.
3.5.
Осуществлять оперативное обслуживание эксплуатируемого электрооборудования,
включая диспетчерское управление и взаимодействие с энергосистемой, ТРДУ и
потребителями в соответствии с "Инструкцией по взаимодействию оперативного
персонала Исполнителя с персоналом энергоснабжающих организаций и
потребителями". Исполнитель обязан принять по акту приёма передачи в
оперативное управление электрооборудование РУ 6кВ, ТЗРУ 6кВ, ПС 110/35/6кВ, ПС
35/6кВ в целях приобретения электроэнергии на собственные нужды указанных
объектов, заключить договор энергоснабжения и за свой счёт приобретать в
Энергосбытовой компании электроэнергию, расходуемую на собственные нужды РУ
6кВ, ТЗРУ 6кВ, ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ, определяемую по счётчикам учёта
электроэнергии.
3.6.
Осуществлять совместно с Заказчиком техническое сопровождение проектирования,
строительства, монтажа и наладки, реконструкции и модернизации объектов
Заказчика, участвовать в работе комиссий по приемке объектов Заказчика в
эксплуатацию, формировать замечания по данным объектам.
3.7.
Разрабатывать, согласовывать и принимать участие в реализации мероприятий по
повышению надёжности и отказоустойчивости электрооборудования Заказчика
3.8.
Осуществлять взаимодействие с технологическим персоналом Заказчика, принимать
и выполнять заявки на вывод в ремонт и запуск электрифицированного
технологического оборудования.
3.9.
Осуществлять подготовку технических условий на присоединение сторонних
потребителей к электрическим сетям, находящимся в эксплуатации у Исполнителя в
строгом соответствии с регламентом подключения сторонних потребителей к сетям
Заказчика.
3.10. Осуществлять ведение и содержание технической и эксплуатационной документации
на эксплуатируемое электрооборудование в объёме, определённом ПТЭЭП.
3.11. Оформлять и поддерживать в актуальном состоянии пообъектные и общие схемы
электроснабжения, паспорта объектов и прочую документацию в соответствии с
ПТЭЭП и требованиями установленными Заказчиком. Восстанавливать паспорта,
техническую, эксплуатационную документацию и схемы в случае их отсутствия.
3.12. Выполнять расчет и согласование уставок релейных защит с энергоснабжающими
организациями и выдачу их наладочным организациям.
3.1.
3.13. Осуществлять разработку и согласование с заинтересованными подразделениями
Заказчика схем и программ производства работ в электрических сетях и
электроустановках, связанных с отключением электроустановок.
3.14. Принимать участие в инвентаризации основных средств, а также в комиссиях по
ликвидации основных фондов Заказчика.
3.15. Обеспечивать беспрепятственный доступ
уполномоченных представителей
Заказчика к объектам находящимся в эксплуатации Исполнителя в соответствии с
действующими
НТД,
предоставлять
для
ознакомления
техническую,
организационную и прочую документацию, имеющую отношение к эксплуатации
электрооборудования.
3.16. Разрабатывать и выполнять организационные и технические мероприятия,
обеспечивающие энергосбережение и повышение энергетической эффективности
работы электрооборудования, находящихся в зоне ответственности Исполнителя.
Предоставлять ежемесячно до 1 числа следующего за отчётным месяцем отчёт о
выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности электрооборудования.
3.17. Осуществлять рассмотрение и согласование электротехнической части проектов с
выдачей замечаний в срок не более 10 рабочих дней.
3.18. Осуществлять
высоковольтные
испытания,
тепловизионный
контроль,
вибродиагностические
исследования,
проверку
качества
электроэнергии,
неразрушающий контроль изоляции, а также анализ параметров технического
состояния электрооборудования по результатам испытаний и измерений, с
периодичностью не реже определённых требованиями РД, ПТЭЭП, прочих НТД и
срока эксплуатации обслуживаемого оборудования, и приводить параметры
оборудования в соответствие с нормируемыми; принимать участие в техническом
освидетельствовании оборудования с истекшим сроком эксплуатации.
3.19. Осуществлять обслуживание и поддержание в рабочем состоянии систем пожарноохранной сигнализации на ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ, ТЗРУ-6кВ, ЗРУ-10кВ, 2КТПН1250/35/0,4кВ, 2КТПНУ-6/0,4кВ, 2КТПНУ-10/0,4кВ.
3.20. Производить
замеры
нормируемых
электрических
параметров
устройств
молниезащиты и заземляющих устройств и металлосвязи по согласованному графику
или по заявке процессных служб Заказчика с предоставлением протокола испытаний.
3.21. Принимать
участие
в
выполнении
мероприятий
по
модернизации
электрооборудования, по согласованной с Заказчиком программе с использованием
оборудования Заказчика.
3.22. Организовывать
и
проводить
замену
основного
электрооборудования
(электродвигатели, силовые трансформаторы). Осуществляет эксплуатацию и
ремонт подшипников скольжения синхронных турбодвигателей СТДМ (далее СТДМ).
Обеспечивает резерв этих подшипников в местах эксплуатации.
3.23. Производить учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок,
несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принимать
необходимые меры по устранению причин их возникновения
3.24. Вести учёт потерь нефти при аварийных и плановых отключениях электроэнергии в
соответствии с принятой методикой Заказчика и согласовывать объём потерь нефти
с заинтересованными подразделениями Заказчика.
3.25. Организовывать работу комиссии по расследованию причин выхода из строя
находящегося в эксплуатации электрооборудования с привлечением представителей
Заказчика в соответствии с «Типовой инструкцией по расследованию и учету
нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей
электрической и тепловой энергии» и предоставлять акт расследования в течение 3-х
дней. Оформлять аварийный акт по форме ООО «Газпромнефть-Хантос» в двух
экземплярах.
3.26. Незамедлительно организовывать работы по ликвидации аварийных ситуации и
проводить ремонтно-восстановительные работы при возникновении аварийных
ситуаций на электрооборудовании Заказчика.
3.27. Осуществлять допуск от имени Заказчика в государственных надзорных органах и
ввод в эксплуатацию вновь смонтированного или реконструированного объекта
электрооборудования, принимаемого в эксплуатацию с предъявлением законченных
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
строительством,
монтажом,
наладкой
электроустановок
инспекции
РОСТЕХНАДЗОРА.
Осуществлять приемку объектов законченного строительства по акту установленной
формы;
Выполнять предписания органов государственного энергетического надзора, в том
числе, выданных в адрес Заказчика в части устранения замечаний в зоне
ответственности Исполнителя;
Обеспечивать соблюдение своими работниками требований природоохранного,
лесного и земельного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины.
Осуществлять подбор электротехнического персонала, проводить периодические
медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда,
пожарной безопасности;
Обеспечивать сохранность и содержание в технически исправном состоянии оборудования
Заказчика в период действия настоящего Договора. Поддерживает закрепленную
территорию, на которой находится электрооборудование Заказчика, в надлежащем порядке.
В случае загрязнения и применения штрафных санкций контролирующими органами,
компенсирует Заказчику затраты на оплату таких санкций. Соблюдает правила техники
безопасности и пожарной безопасности при производстве работ по настоящему договору и
требования промышленной безопасности;
Обеспечивать вывоз и утилизацию отработанного масла, образовавшегося в процессе
выполнения условий настоящего договора. В случае разлива отработанного масла,
Исполнитель обязан произвести уборку своими силами и за свой счет, а также
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
В процессе оказания услуги, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель
обеспечивает собственными силами и средствами (в счет стоимости оказываемой
услуги) систематическую уборку объекта от собственного мусора с его последующим
вывозом на специализированные полигоны, утилизацию газоразрядных ламп,
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов,
сбросов, размещение отходов образующихся в результате производственной
деятельности по объекту и предусмотренных для данной местности. Заключает
договоры на утилизацию отходов производства в счет стоимости оказываемой услуги
по настоящему договору.
По завершении услуги, в течение 3 (трех) календарных дней, следующих за датой
подписания акта приемки оказанных услуг, вывозит с объекта все собственное
оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж
возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после себя объект и
площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным
нормам.
Исполнитель, согласно ст.4 89 – ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и
потребления», является собственником промышленных и бытовых отходов,
образующихся в процессе деятельности.
Организовывать обучение и проверку знаний электротехнического персонала
Исполнителя;
Самостоятельно укомплектовывать электроустановки всеми необходимыми
защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;
Осуществлять учет и рациональное расходование электрической энергии;
Ежемесячно производить снятие, проверку и согласование с энергоснабжающей
организацией показаний приборов учёта и данных по расходу электроэнергии в том
числе в виде интервальных актов по коммерческим узлам учёта по всем точка
поставки электроэнергии Заказчику в сроки и объёмах установленных Заказчиком;
Осуществлять эксплуатацию приборов коммерческого и технического учета
электрической электроэнергии, При обнаружении неисправности принимать
неотложные меры по устранению нарушения в работе узлов учёта и
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика;
Осуществлять установку, приёмку узлов учёта вновь подключаемых объектов
электрических сетей Заказчика (ПС 110/35/6, ПС 35/6, КТПН 6/0,4 и пр.) с
предоставлением актов приёмки узлов технического/коммерческого учёта
подключаемых электроустановок Заказчику в течении 3 рабочих дней. В случае
отсутствия узла учёта у подключаемой электроустановки, обеспечивает установку
узла учёта из средств аварийно-восстановительного запаса;
3.41. Осуществлять включение вновь установленных узлов учёта в систему
автоматизированного считывания и передачи данных с узлов учёта либо по канлам
данных систем АСТУЭ, находящимся в обслуживании Исполнителя, либо по каналам
данных Управления Автоматизации, связи и информационных технологий Заказчика
(УАСИТ). Передача счётчика в УАСИТ для дальнейшей передачи данных с узла учёта
на сервер учёта электроэнергии оформляется трёхсторонним актом;
3.42. Организовать в своём штате Метрологическую службу со следующими
обязанностями;
3.42.1. Ежедневно контролировать и обеспечивать поступление данных в программный
комплекс АСПД АУДИТ, корректировать в АСПД АУДИТ схему учёта в соответствии с
изменениями схемы распределительных сетей 110-35-6кВ;
3.42.2. Осуществлять эксплуатацию приборов коммерческого и технического учета
электрической электроэнергии, При обнаружении неисправности принимать
неотложные меры по устранению нарушения в работе узлов учёта и
незамедлительно уведомлять об этом Заказчика;
3.42.3. Осуществлять своевременную поверку измерительных комплексов, включающих в
себя электрические счетчики, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и
соединительные кабели/провода в рамках согласованной стоимости работ;
3.42.4. Вести реестр приборов учёта установленных в электроустановках Заказчика,
производить ремонт вышедших из строя узлов учёта, либо их списание с участием
представителя Заказчика, создать и поддерживать обменный фонд не менее 3% от
общего количества приборов учёта из состава отремонтированных счётчиков и
счётчиков полученных от Заказчика. Ежемесячно предоставлять отчёт о состоянии и
изменении парка счётчиков;
3.43. Вести реестр присоединённых сторонних потребителей, контролировать заключение
и исполнение договоров между потребителями и энегосбытовыми организациями,
ежемесячно собирать отчёты о потреблённой электроэнергии сторонними
потребителями, присоединённым к сетям Заказчика, проверять корректность,
формировать сводный отчёт о расходе электроэнергии сторонними потребителями и
согласовывать его с Заказчиком и Энергосбытовыми компаниями в объёме и сроки
установленные Заказчиком;
3.44. Проводить периодические и выборочные проверки сторонних потребителей.
Выявлять и фиксировать несанкционированное и безучётное подключение сторонних
потребителей, оформлять такие случаи в соответствии с требованиями Заказчика и
предоставлять оформленные акты Заказчику для принятия решения об отключении и
проведения претензионной работы с таким потребителем;
3.45. Исполнитель обязуется соблюдать требования ООО «Газпромнефть-Хантос»
определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение №3).
Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием
договора, и их неоднократное нарушение Исполнителем даёт право Заказчику
расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность
Исполнителя соблюдать данные требования может привести к недопущению
Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
3.46. Исполнитель обязуется выполнять требования нормативно-методического документа
СК-12.01.02 (версия 2.0) «Организация пропускного и внутри объектового режима»
утвержденного генеральным директором 24.09.2012.
3.47. При передвижении транспортных средств по территории ООО «ГазпромнефтьХантос» соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений
подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос» (Приказ ООО «ГазпромнефтьХантос» от 21.11.2007 №161-П с изменениями и дополнениями).
3.48. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний
представляет Заказчику информацию об изменениях в течение 3 (трех) календарных
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
3.49. Исполнитель обязан получать и хранить материалы и запчасти, переданные от
Заказчика, а также ежемесячно предоставлять отчет о расходе.
3.50. Ежедневно предоставлять отчет о ходе строительства объектов.
3.51. Выполнять своевременную рубку деревьев, угрожающих падением на объекты
электросетевого оборудования.
3.52. Предоставлять ежедневную сводку по работе оборудования, выполненным в текущие
сутки и планируемым на следующий день работам.
3.53. Организовать взаимодействие с оперативными службами ОАО «Тюменьэнерго»,
МЭС «Западной Сибири», ТРДУ.
3.54. Самостоятельно, в соответствии с нормативами, производить закупку материалов и
запасных частей.
3.55. Исполнитель самостоятельно в рамках текущего договора обеспечивает свои
подразделения необходимым количеством техники.
3.56. Исполнитель самостоятельно в рамках текущего договора обеспечивает свои
подразделения необходимыми ресурсами жизнеобеспечения (снабжение водой,
электроэнергией, утилизация стоков, утилизация ТБО).
3.57. Принимают участие в совещаниях, ГТМ, ОТМ, строительных совещаниях, подведении
итогов по ТБ, дне мастера.
3.58. Обеспечивает диспетчерское управление электрическими сетями и технологическим
электрооборудованием Заказчика, осуществляет оперативное взаимодействие со
смежными сетевыми компаниями (ОАО «Тюменьэнерго», ФСК «ЕЭС»), ТРДУ.
3.59. Самостоятельно организовывать прием, хранение и утилизацию ртутьсодержащих
ламп.
3.60. Исполнитель самостоятельно организовывает доставку вахтового персонала до
места работы и обратно.
3.61. Из собственных средств оплачивает электроэнергию, израсходованную на
собственные нужды подстанции.
3.62. Производит обслуживание электрической части кран-балок и кранов Заказчика.
3.63. Принимать участие в приемке на заводе-изготовителе оборудования, поставляемого
на объекты Заказчика.
3.64. Использовать в работе сертифицированные в России материалы и оборудование.
3.65. Самостоятельно обеспечить свой персонал СИЗ, инструментом и оборудованием,
необходимым для оказания услуг.
3.66. Исполнитель за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с
требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении
выполняемых работ и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от
всех затрат убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной
компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы)
или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо
работника, привлекаемого для оказания услуг по Договору. Исполнитель несет все
риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора.
3.67. Настоящим Исполнитель обязуется защищать и освобождать от ответственности и
ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых
обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с
ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением
Исполнителем действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к
Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением
Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить
Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом
указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в
разбирательствах таких претензий и исков. Если, несмотря на положения настоящей
статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки,
связанные с оказанием Исполнителем услуг по Договору, Исполнитель обязан
незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного
требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной
платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков.
3.68. После заключения договора Исполнитель обязан предоставить в Управление
промышленной,
пожарной
безопасности
и
охраны
окружающей
среды
ООО «Газпромнефть-Хантос» (по факсу (3467) 354-897 или на электронную почту
UPPBiOOS@hantos.gazprom-neft.ru) :
- ФИО и должности лиц, имеющих право подписывать акты проверок, аудитов,
разрешительную, исполнительную и другую документацию на месте производства
работ согласно предмета настоящего договора при выполнении работ на
месторождениях в зоне производственной деятельности ООО «ГазпромнефтьХантос». Непредставление списка ответственных лиц Исполнителем будет
расцениваться как несоблюдение со стороны подрядной организации условий
настоящего договора;
3.69. Исполнитель обязуется соблюдать требования ООО «Газпромнефть-Хантос»
определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение №3).
Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием
договора, и их неоднократное нарушение Исполнителем даёт право Заказчику
расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность
Исполнителя соблюдать данные требования может привести к недопущению
Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.
4.
Права и обязанности Заказчика
При отсутствии замечаний к предоставленным услугам и отчетным документам,
принять и оплатить выполненные работы в объёме и порядке, предусмотренным
настоящим Договором.
4.2.
При наличии замечаний Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ и
услуг до полного устранения замечаний.
4.3.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписать представленный
Исполнителем Акт выполненных работ, оплатить оказанные Исполнителем услуги в
сроки, согласно раздела 2 настоящего договора
4.4.
Согласовывать отключения электроустановок Заказчика по аварийным заявкам.
4.5.
Согласовывает отключения по плановым заявкам Исполнителя (связанные с
ремонтом объектов электрооборудования).
4.6.
Предоставляет данные по остановке нефтяных скважин и потерям нефти в тоннах
при аварийных отключениях.
4.7.
Полномочным представителем для решения технических и организационных
вопросов, возникающих у Исполнителя в связи с выполнением настоящего договора,
является начальник Управления энергообеспечения или лицо, его замещающее.
4.8.
Контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение
транспортными средствами Исполнителя скоростного режима движения по
территории ООО «Газпромнефть-Хантос».
4.9.
Заказчик вправе проверять соблюдение требований правил и норм промышленной,
пожарной безопасности при проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика.
При выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности при
проведении работ Исполнителем на объектах Заказчика, приостановить работы
(услуги) до устранения нарушений.
4.10. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением
Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений
настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в
акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц,
привлекаемых Исполнителем. В случае отказа Исполнителя/третьих лиц,
привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком
в
одностороннем
порядке.
Единственным
полномочным
представителем
Исполнителя, имеющим право подписи актов, указанных в настоящем пункте
является ___________________________________, или лицо его замещающее.
4.11. Заказчик предоставляет Исполнителю до 01 октября текущего года предварительную
производственную программу, до 01 декабря текущего года утвержденную
производственную программу предоставления услуг на следующий год.
4.1.
5.
Условия оказания услуг.
Перечень основных регламентирующих документов
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Стандарт Компании СК-01.08.01. ОАО «Газпром нефть» «Управление надежностью
энергоснабжения», Положение о системе технического обслуживания и ремонта
электротехнического оборудования ООО «Газпронефть-Хантос» СТО 153-39. 1Р121.2-07.».
«Правила устройства электроустановок» «Энергоатомиздат» 6-е издание,
переработанное и дополненное с изменениями , 1998г.
«Правила устройства электроустановок», главы и разделы 7-го издания, 2002-2003г.
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». Утверждено
приказом Минэнерго от 13 января 2003г.
«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок», 2001г. (с изменениями и дополнениями, утвержденные в 2003г.)
Положение о взаимодействии и организации безопасного производства работ
подрядными организациями на объектах ООО «Газпромнефть-Хантос».
Политика ОАО «Газпром нефть» в области промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды.
СК–16.01.02. Порядок обеспечения работниками средствами индивидуальной
защиты.
СК–16.01.03. Порядок обеспечения безопасности вождения автомобильного
транспорта Компании.
СК–16.01.05. Система Управления промышленной и экологической безопасностью,
охраной труда и гражданской защитой. Общие положения и структура.
СК–16.01.10. Происшествия. Оперативное сообщение, расследование, учет и
периодическая отчётность.
СК–16.02.01. Порядок идентификации, оценки и минимизации рисков в области
промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
СК–16.02.02. Порядок управления и организации взаимодействия с подрядчиками по
вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской
защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ).
СК–16.02.06. Порядок обеспечения и управления пожарной безопасностью в
Организации.
СК–16.02.09. Порядок обеспечения экологической безопасности при осуществлении
производственной деятельности Общества.
СК–16.02.16. Порядок проведения аудита системы управления промышленной и
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты. Разработка и
реализации корректирующих и превентивных мероприятий.
6. Ключевые показатели эффективности (Приложение №5).
За невыполнение регламентных работ по ТО электроэнергетического оборудования в
соответствии с планами-графиками ППР снижение оплаты стоимости оказанных
услуг на 5000 (пять тысяч) рублей.
За некачественное выполнение регламентных работ по ТО электроэнергетического
оборудования в соответствии с планами-графиками ППР снижение оплаты стоимости
оказанных услуг на 5000 (пять тысяч) рублей.
За несвоевременное
проведение
диагностики, измерений, испытаний
электроэнергетического оборудования, заземляющих устройств и др. по вине
Исполнителя снижение оплаты стоимости оказанных услуг на 5000 (пять тысяч)
рублей.
За невыполнение или несвоевременное выполнение заявок от структурных
подразделений ООО «Газпромнефть-Хантос» снижение оплаты стоимости оказанных
услуг на 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай.
За наличие аварийных отключений электрооборудования, вследствие неправильных
действий оперативного персонала Исполнителя снижение оплаты стоимости
оказанных услуг на 150000 руб. за каждый случай, либо по расчету недобытой нефти.
За невыполнение мероприятий по подготовке к ОЗП снижение оплаты стоимости
оказанных услуг от ежемесячного платежа на 5000 (пять тысяч) рублей.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
За невыполнение мероприятий по подготовке к грозовому периоду снижение оплаты
стоимости оказанных услуг от ежемесячного платежа на 5000 (пять тысяч) рублей.
За невыполнение мероприятий по подготовке к паводковому периоду снижение
оплаты стоимости оказанных услуг от ежемесячного платежа на 5000 (пять тысяч)
рублей.
За превышение процента неисправных счетчиков заведенных в систему АИИС КУЭ,
АИИС ТУЭ снижение оплаты стоимости оказанных услуг от ежемесячного платежа на
5000 (пять тысяч) рублей.
За нарушение сроков и требований согласования с энергосбытовыми компаниями
актов потребления электроэнергии Заказчика и Сторонних потребителей снижение
оплаты стоимости оказанных услуг от ежемесячного платежа на 5000 (пять тысяч)
рублей.
За обнаружение Заказчиком несанкционированного присоединения сторонних
потребителей к сетям Заказчика или безучётное потребление возникшее с ведома
или без ведома Исполнителя, снижение оплаты стоимости оказанных услуг от
ежемесячного платежа на 5000 (пять тысяч) рублей, в случае если такое
несанкционированное подключение небыло обнаружено и оформлено Исполнителем
в соответствии с требованиями настоящего договора.
За невыполнение требований в части ОТ, ПБ и ООС (в соотв. с СК-16.02.02 «Порядок
управления и организации взаимодействия с подрядчиками по вопросам
промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты
(ПЭБ, ОТ и ГЗ)» снижение оплаты стоимости оказанных услуг от ежемесячного
платежа на 5000 (пять тысяч) рублей за каждое замечание.
7. Ответственность сторон
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора.
В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню
в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день
просрочки.
В случае обнаружения дефектов или неисправностей в оборудовании, вызванных
недоброкачественным ремонтом, Исполнитель обязан за свой счет и технически
возможный кратчайший срок устранить дефекты и неисправности.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств,
Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за
пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ,
взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения
обязательств по оплате.
За каждый факт появления работника Исполнителя на территории производственных
объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного,
наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников
Исполнителя, находящихся на территории Объектов
веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, оружия, орудий охоты и
ловли Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (Двести тысяч)
рублей.
Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников
субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых
поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического
опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников
субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право
Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков»
Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками
Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных
охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением
акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика
информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя
(тел._____________) о наступлении перечисленных событий Работник Исполнителя,
виновный в наступлении этих событий, должен быть ознакомлен с составленным
актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является
препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном
настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа.
7.6.
В случае нарушения Исполнителем и/или привлекаемыми им к оказанию услуг
лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории
месторождений, подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос", зафиксированного
Актом, составленным уполномоченным представителем «Заказчика» на промысле в
присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора,
регистрирующего скорость, Исполнитель уплачивает штраф в размере 15 000
рублей (пятнадцать тысяч рублей) за каждый такой случай.
Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под
расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также
в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю
(Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его
получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа.
При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая
отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом.
После получения копии Акта Исполнитель в течение 30 дней обязан направить свои
замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами
в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае
неполучения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и
замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием
для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора
в отношении Исполнителя.
7.7.
В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить
проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате
проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик
имеет право приостановить выполнение Услуг, при этом Исполнитель возмещает
Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также
выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50 000
(Пятьдесят тысяч рублей).
7.8.
В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя
электрооборудования Заказчика в результате действий/бездействий Исполнителя
или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по
настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей и упущенной выгоды за недобытую нефть, который в
результате этой остановки не был извлечен за период простоя.
7.9.
В случае, если в результате действий/бездействий Исполнителя повреждены
электроустановки и/или линии электропередач Заказчика, повлекшие за собой
простой технологического оборудования и/или нарушение технологического
процесса,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, сверх возмещения причиненных
Заказчику убытков, на основании двухстороннего акта расследования и
предъявления соответствующего требования (письменной претензии, с приложением
подтверждающих документов) Заказчика. Не позднее следующего дня после
повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт
расследования инцидента (аварии), который подписывается уполномоченным
представителем виновной стороны, в случае отказа от составления или подписания
акта расследования Исполнитель признается виновным и уплачивает штраф.
7.10. Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем,
экологических требований, а также требований по промышленной безопасности,
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения
аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, техникоэкономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или
иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке,
обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение
плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил
обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и
отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты
штрафа в размере до 100 000 (Ста тысяч) рублей за выявленные нарушения, а также
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением.
Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным
уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя
Исполнителя.
При составлении акта представитель Исполнителя имеет право давать свои
объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые
представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя
Исполнителя
от
дачи
объяснений,
представители
Заказчика
делают
соответствующую отметку в акте.
В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан
направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в
течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо
согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить
Заказчика».
В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений
и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием
для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.
Исполнитель несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели)
перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов,
оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика, либо
сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении,
либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов
Исполнитель возмещает Заказчику стоимость поврежденного (утраченного)
имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по
восстановлению документов.
Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после
получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика
оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос»
Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по
настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика,
последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей за каждый случай уступки права требования.
В случае привлечения для выполнения Работ субисполнителей, не согласованных с
Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей за каждый отдельный случай.
В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной
конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то
другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением,
уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за
каждый такой случай.
Убытки, причиненные Исполнителем третьим лицам в процессе выполнения
работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Исполнителя при наличии
его вины.
Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного
или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии)
в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном
порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного
решения.
Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого
обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от
исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате
нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать
со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.
Исполнитель не несет ответственности за конструктивные недостатки и скрытые
заводские дефекты оборудования, а также за неисправности и аварии, вызванные
скрытыми заводскими дефектами оборудования, оформленные двухсторонним
актом. Результаты расследования поврежденного оборудования находящегося на
гарантии оформляются трехсторонним актом, с привлечением представителя заводаизготовителя данного оборудования, которого на расследование приглашает
Исполнитель.
Исполнитель не уплачивает Заказчику штраф согласно п.7.8, 7.9: в случаях
аварийных отключений в высоковольтных сетях по вине энергоснабжающих
организаций; в случаях аварийных отключений по метеоусловиям: гроза, гололед
(более 10мм.), ветер более 15м/с (согласно ПУЭ, район II, ветровая нагрузка 500 Па);
налипании мокрого снега, высоких температур окружающего воздуха (более +400С). В
случае отказа со стороны Заказчика на вывод в ремонт объектов электрических сетей
согласно Планово Предупредительного Ремонта (ППР) и увеличения межремонтного
периода, приведшего к аварийному отключению; при отключении автоматических
выключателей 0,4кВ, питающих установки ЭЦН, при повреждениях оборудования
подрядных организаций, обслуживаемых ЭЦН.
Исполнитель не несет ответственности за случаи простоя оборудования Заказчика
сверх
нормативного
времени,
если
восстановлению
работоспособности
оборудования препятствуют обстоятельства, возникшие со стороны Заказчика.
Выплата штрафа производится Исполнителем только при наличии актов
расследования аварий, подписанных в двухстороннем порядке.
В случае повреждения электрических сетей организациями, которых Исполнитель не
привлекал
к исполнению по настоящему договору, Исполнитель не несет
ответственности по возмещению ущерба Заказчику. При наступлении таких случаев
Заказчик предъявляет возмещение материального вреда и возмещение упущенной
выгоды виновному лицу.
8. Порядок разрешения споров
8.1.
8.2.
8.3.
Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров.
Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или
ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных
Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне
письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:
а) требования заявителя претензии;
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной
оценке;
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и
доказательства, подтверждающие их;
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и
известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;
д) перечень прилагаемых к претензии документов;
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или
отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на
претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в
8.4.
претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе
на претензию указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые
акты и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного
округа.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.
9.2.
9.3.
При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное
бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и
другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон,
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в
письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форсмажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную
Сторону права ссылаться в будущем на указанные обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны
возмещения возможных убытков.
10. Порядок изменения и расторжения договора
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока
исполнения оказываемых услуг заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору.
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются
действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
Досрочное расторжение Договора возможно в одностороннем порядке,
предварительно уведомив Исполнителя за три месяца, при этом Заказчик обязан
уплатить Исполнителю фактически оказанные услуги.
Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
возникших в период его действия.
11. Заключительные положения
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2013г. и действует по «31»
декабря 2013г, (включительно).
Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при
исполнении
условий
настоящего
Договора,
являются
конфиденциальной
информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с
передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности,
регулируются Соглашением о конфиденциальности
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя (Подрядчика) включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах
Исполнителя (Подрядчика) последний представляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3
(трех)
календарных
дней
после
таких
изменений
с
подтверждением
соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем
(Подрядчиком) обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае
настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем
(Подрядчиком) письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения
договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
11.6. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между
Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу.
11.7. При изменении банковских или иных реквизитов Стороны по Договору, такая Сторона
обязана в течение 5-ти рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону,
путем направления дополнительного соглашения за подписью руководителя,
скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного
уведомления, Сторона не получившая дополнительное соглашение не несет
ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
11.8. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы
действующего законодательства РФ.
11.9. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и
нормами законодательства Российской Федерации.
11.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
11.5.
Приложение 1.1 Перечень электрических сетей.
Приложение 1.2 Перечень электрооборудования.
Приложение 2.1 Стоимость услуг по ТО электрических сетей в 2013г.
Приложение 2.2 Стоимость услуг по ТО электрооборудования в 2013г.
Приложение 3 Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны
труда и гражданской защиты.
Приложение 4 «ПОЛОЖЕНИЕ о взаимоотношениях и границах эксплуатационной
ответственности между Исполнителем и Заказчиком».
Приложение 5 Ключевые показатели эффективности.
Приложение 6 Акт – спекцификация
Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Юридический адрес: 628508, ХМАО-Югра,
Ханты-Мансийский район, деревня Шапша,
ул. Северная, д.6.
Почтовый адрес: 628007, ХМАО-Югра, г.ХантыМансийск, ул.Мира, 149.
ИНН 861 800 6063
КПП 862450001
р/с 40702810300030000945
В филиале ГПБ (ОАО) г.Югорск
к/с 30101810600000000758
БИК 047175758
Тел./факс (3467) 354800/ 354844
_________________________С.А. Доктор