ЭА 19_14 - ИММ УрО РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского
Уральского отделения Российской академии наук
“УТВЕРЖДАЮ”
Директор Института
академик РАН В.И.Бердышев
___________________________
«
»_________________2014г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет аукциона:
Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции РУ-6кВ, ТП-1617.
Номер аукциона: № ЭА 19/14
Екатеринбург
2014 г.
Оглавление:
РАЗДЕЛ I. Приглашение для участия в аукционе. ..........
3
РАЗДЕЛ II. Общие условия проведения аукциона в электронной форме ................................ 4
РАЗДЕЛ III. Информационная карта электронного аукциона. ................................................ 12
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание. .................................................................................................. 17
РАЗДЕЛ V. Проект Договора. .......................................................................................................... 30
РАЗДЕЛ VI. Образцы заполнения заявок на участие в аукционе в электронной форме .... 39
2
РАЗДЕЛ I. Приглашение для участия в аукционе.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н.
Красовского Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН) проводит аукцион в электронной форме
ЭА 19/14 (далее – "аукцион") на право заключить Договор на выполнение работ по капитальному ремонту
трансформаторной подстанции РУ-6кВ, ТП-1617 согласно части Технического Проекта 01250-ЭП, Описанию объема
работ и Смете (Раздел IV Аукционной документации).
Настоящий аукцион в электронной форме (электронный аукцион) проводится в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны
соответствовать Закону.
Форма торгов: Электронный аукцион.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная
система торгов» www.sberbank-ast.ru.
Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и
механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН).
Место нахождения Заказчика: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.16.
Почтовый адрес: 620990, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16.
Адрес электронной почты: concurs@uran.ru.
Сайт Института: http://www.imm.uran.ru
Номера контактных телефонов Заказчика: (343) 375-34-91, (343) 375-34-67, (343) 375-34-61.
Адрес электронной почты для разъяснения положений аукциона в электронной форме:
info@sberbank-ast.ru.
Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-1617 согласно
Техническому заданию, Техническому проекту 01250-ЭП и Смете.
Состав работ: В РУ-6кВ ТП-1617 демонтаж-монтаж существующих силовых панелей согласно проектно-сметной
документации. Выполнить систему автоматического включения резерва от ТП-1603 (выполнить учет электроэнергии в
ТП-1603). Резервное электроснабжение ТП-1617 выполнить по техническим условиям, выданным ЭПК УрФУ. На
кабельных линиях 6кВ заменить концевые эпоксидные разделки на термоусаживаемые.
Срок выполнения работ: не более семи месяцев со дня подписания договора.
Конкретные требования к предмету аукциона содержатся в части Технического Проекта 01250-ЭП, Описанию
объема работ и Смете (Раздел IV Аукционной документации).
Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д.16, ТП-1617.
Начальная (максимальная) цена контракта: 21 680 212,00 руб.
(Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести двенадцать руб. 00 коп.)
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 25 октября 2014г. 23 час 59
минут (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 28 октября 2014г.
Дата проведения электронного аукциона: 31 октября 2014г.
Более подробная информация о проведении аукциона в электронной форме содержится в Информационной карте
электронного аукциона (Раздел III Аукционной документации).
3
РАЗДЕЛ II. Общие условия проведения аукциона в электронной форме
(далее – электронный аукцион)
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон), положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации и других нормативных актов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны
соответствовать Закону.
2. Заказчик.
2.1. Наименование Заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона.
3. Предмет электронного аукциона. Краткое изложение условий договора.
3.1. Заказчик осуществляет выбор поставщика в целях заключения с ним договора на выполнение работ,
информация о которых содержится в Информационной карте электронного аукциона.
3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет работы на условиях, указанных в
Информационной карте электронного аукциона, Проекте договора, Проекте, Смете и Техническом задании.
4. Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками.
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта согласно Смете (Раздел IV Аукционной документации).
4.2. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками, является российский
рубль.
4.3. В случае использования при оплате Договора иностранной валюты применяется официальный курс
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на
дату исполнения обязательства по Договору.
5. Источник финансирования и порядок оплаты.
5.1. Финансирование договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего
аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.
5.2. Порядок оплаты за выполнение работ указан в Информационной карте аукциона.
6. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона.
6.1. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим выполнение работ, являющееся объектом закупки. Если такие требования установлены,
информация о них содержится в Информационной карте электронного аукциона;
2) правомочность участника электронного аукциона заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
6) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом
4
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными
в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6.2. Если указано в Информационной карте электронного аукциона Заказчик устанавливает требование об
отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике электронного
аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.
6.3. Указанные в пунктах 6.1 и 6.2 требования предъявляются в равной мере ко всем участникам электронного
аукциона.
7. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора в
размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем
электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, договор по
требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены договора, но
не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.
8. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов.
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона организациям инвалидов, указанным
в части 2 статьи 29 Закона, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены договора в размере до
15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного
аукциона признана организация инвалидов, договор по требованию победителя заключается по предложенной им цене с
учетом преимущества в отношении цены договора, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки.
9. Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с Законом
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона действует ограничение в отношении
участников электронного аукциона, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать
в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям.
10. Разъяснения положений документации об электронном аукционе.
10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более
чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение
одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.
10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 10.1
запроса Заказчик размещает в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее официальный сайт) разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но
без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока
предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в Информационной
карте электронного аукциона.
11.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, место и порядок
5
подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок.
11.1. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.
11.1.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44
Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный
Информационной картой аукциона.
11.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.
11.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
11.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1) при заключении договора на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки
товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является
эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых
используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в
отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого
аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной
документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование
производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара,
соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания
на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
11.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
6
налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона, подтверждающие соответствие
участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 44-ФЗ, или
копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 44-ФЗ;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено в Информационной карте
электронного аукциона;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со
статьями 28 - 30 Закона, или копии этих документов, в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в
Информационной карте электронного аукциона.
6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им товара
условиям, запретам и ограничениям, установленным в Информационной карте электронного аукциона в соответствии
со статьей 14 44-ФЗ, или копии этих документов.
11.2.4. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией по ее заполнению,
приведенной в Части IV «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе».
11.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также
все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке,
если иное не предусмотрено в части IV «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе».
11.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.
11.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.
11.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
11.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в
отношении каждого объекта закупки.
11.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 44-ФЗ;
2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные
ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в
таком аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;
4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона;
5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе
участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной
заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.
11.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 11.3.4
настоящей документации оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника
такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были
нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не
допускается.
11.3.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в
таком аукционе.
11.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.
11.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время
с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте электронного
аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок.
11.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.
11.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору и по
адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в
Информационной карте электронного аукциона.
11.6. Отзыв заявок на участие в аукционе.
7
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку
не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
12. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения
такого аукциона.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения такого аукциона
указаны в Информационной карте электронного аукциона.
13. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение договора, срок, в течение которого
победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении
победителя такого аукциона от заключения договора, должен подписать договор, условия признания победителя
такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения договора.
13.1. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение договора, содержится в
Информационной карте электронного аукциона.
13.2. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого аукциона, а в случаях,
предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком
аукционе в соответствии со статьей 69 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.
13.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69
44-ФЗ протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым
заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара/работ/услуг),
указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком
аукционе.
13.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта договора
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если
при проведении такого аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в
соответствии с частью 1 статьи 37 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью
2 статьи 37 44-ФЗ.
13.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по
проекту договора, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает в единой информационной
системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений
данных документов.
13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой
информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 44-ФЗ протокола разногласий Заказчик рассматривает
протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект договора
либо повторно размещает в единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого
аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта договора с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой
информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона не позднее чем в течение
тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 44-ФЗ.
13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе
документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью
4 статьи 70 44-ФЗ протокол разногласий.
13.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта договора,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного
аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить договор,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой
информационной системе.
13.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 44-ФЗ и
подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.
13.10. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
13.11. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и
8
документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
13.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 44-ФЗ.
13.13. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в
размере предложенной таким участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения
исполнения контракта.
13.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в
сроки, предусмотренные статьей 70 44-ФЗ, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью
4 статьи 70 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола,
указанного в части 8 статьи 69 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 44-ФЗ (в случае
снижения при проведении такого аукциона цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта).
13.15. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить договор с
участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или
предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот участник
признается победителем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется
Заказчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект
договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания
победителя такого аукциона уклонившимся от заключения логовора.
13.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14
статьи 70 44-ФЗ, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью
3 статьи 70 44-ФЗ, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора
победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном
частью 23 статьи 68 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной
этим победителем цены за право заключения договора. Если этот победитель уклонился от заключения договора, такой
аукцион признается несостоявшимся.
13.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей
статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных
обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона сроков приостанавливается на
срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В
случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств
соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены,
изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
13.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью
16 статьи 66 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна
заявка на участие в нем, договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие
в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о
таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 44-ФЗ.
13.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8
статьи 67 44-ФЗ в связи с тем, что единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, договор с единственным участником такого аукциона,
если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона
и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ в порядке,
установленном статьей 70 Закона.
13.20. В соответствии с частью 10 статьи 112 44-ФЗ заключение договоров по результатам электронных
аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию
указанной системы – на официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок,
прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 44-ФЗ, проводятся на электронной площадке, указанной в
Информационной карте электронного аукциона.
14. Обеспечение исполнения контракта, размер, порядок предоставления такого обеспечения, требования
к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта.
14.1. Обеспечение исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к
такому обеспечению.
14.1.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в
Информационной карте электронного аукциона.
14.1.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в Информационной
9
карте электронного аукциона счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
14.1.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
14.1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения
контракта в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения
договора.
14.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается
договор, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ.
14.1.6. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
14.1.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не
применяются.
14.1.8. В случае, предусмотренном частью 16 статьи 70 44-ФЗ, если судебные акты или обстоятельства
непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается
несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются
победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.
14.2. Информация о банковском сопровождении контракта
В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, осуществляется банковское
сопровождение контракта.
15. Изменения условий договора.
15.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора предусмотрена Информационной картой электронного
аукциона и проектом договора:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества
поставляемого товара и иных условий договора;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем
на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренных договором количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену договора исходя из цены
единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного договором количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной
цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) если цена заключенного на срок не менее чем три года договора составляет либо превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по независящим от сторон
контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании
решения Правительства Российской Федерации;
3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;
4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее
доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в
ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков
исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором.
15.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 44-ФЗ случаях сокращение количества товара при
уменьшении цены договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской
Федерации.
15.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 44-ФЗ случаях принятие Заказчиком решения об изменении
договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения
цены договора и количества товара.
15.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 44-ФЗ и
обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из договора, Заказчик
исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из договора, предметом
которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие,
средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком обязательства исполнены.
15.5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый
поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в
10
форме преобразования, слияния или присоединения.
15.6. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, в соответствии
с частью 6 статьи 95 44-ФЗ переходят к новому заказчику.
15.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
договоре. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных
Заказчиком.
15.8. Информация об изменении договора, за исключением сведений составляющих государственную тайну, в
соответствии с частью 26 статьи 95 44-ФЗ размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного
рабочего дня, следующего за датой изменения договора.
15.9. Особенности изменения условий контрактов жизненного цикла устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 34 44-ФЗ.
15.10. Правительство Российской Федерации вправе изменить контракт на любой стадии его исполнения в целях
создания для Российской Федерации дополнительных технологических и экономических преимуществ в соответствии с
частью 1 статьи 111 44-ФЗ.
16. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством.
Если указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик устанавливает возможность
одностороннего отказа от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации в соответствии с частью 14 статьи 34 и частью 9 статью 95 44-ФЗ.
11
РАЗДЕЛ III. Информационная карта электронного аукциона.
№
п/п
Номер и наименование пункта
Раздела I «Общие условия
проведения аукциона в
электронной форме»:
1
Пункт 2.1
Наименование Заказчика.
Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номера контактных
телефонов Заказчика.
Ответственное должностное
лицо:
2
Пункты 3.1, 3.2
Предмет электронного
аукциона. Краткое изложение
условий договора
Данные:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения
Российской академии наук
620990, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.
С.Ковалевской, д.16
Факс - (343) 374-25-81
Телефон – (343) 375-34-61
Адрес электронной почты: concurs@uran.ru
Сайт Института: http://www.imm.uran.ru
Представитель Заказчика:
Колесников Сергей Васильевич,
тел. (343) 375-34-91.
Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции
ТП-1617 согласно Техническому заданию, Техническому проекту 01250-ЭП и
Смете.
Состав работ: В РУ-6кВ ТП-1617 демонтаж-монтаж существующих силовых
панелей согласно проектно-сметной документации. Выполнить систему
автоматического включения резерва от ТП-1603 (выполнить учет
электроэнергии в ТП-1603). Резервное электроснабжение ТП-1617 выполнить
по техническим условиям, выданным ЭПК УрФУ. На кабельных линиях 6кВ
заменить концевые эпоксидные разделки на термоусаживаемые.
Конкретные требования к предмету аукциона содержатся в Техническом
задании (Раздел IV Аукционной документации).
Место выполнения работ: г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16, ТП-1617.
Гарантийные обязательства:
1. Гарантийные обязательства на работы – не менее 5 лет.
2.Подрядчик гарантирует качество на оборудование не менее, чем 30 месяцев
со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии
соблюдения Заказчиком правил эксплуатации.
3. В течении гарантийного срока Подрядчик своими силами и за свой счет
должен устранить все выявившиеся дефекты.
Срок выполнения работ: не более семи месяцев со дня подписания договора.
21 680 212,00 руб.
(Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят тысяч
двести двенадцать руб. 00 коп.)
1. Цена договора включает в себя затраты, связанные с выполнением
настоящего договора и причитающееся Подрядчику вознаграждение,
стоимость материалов и изделий, затрат на перевозку, доставку, разгрузку,
страхование, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
2. Цена, сложившаяся по результатам проведения открытого аукциона,
является неизменной за весь период действия договора.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - согласно Смете
(Раздел IV Аукционной документации)
3
Пункт 4.1
Начальная (максимальная)
цена контракта
4
Пункт 5.1
Источник финансирования:
5
Пункт 5.2
Порядок оплаты за
поставленный товар/оказание
услуг/выполнение работ
Форма оплаты – безналичный расчет.
Оплата товара/работ/услуг производится Заказчиком в течение 5 (Пяти)
банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки, счета/счета-фактуры
и товарной накладной, оформленных на основании Акта.
Аванс - 30%, что составляет 6 504 063,60 рублей (Шесть миллионов пятьсот
четыре тысячи шестьдесят три руб. 60 коп.).
6
Пункт 6.1.1
Требования, установленные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставку товара/оказание
услуг/выполнение работ,
являющегося объектом
закупки
Свидетельство СРО о допуске согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.06.2010
№ 294 (Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно)
Средства бюджетных учреждений.
12
7
8
9
10
11
12
13
Пункт 6.2
Требование об отсутствии в
предусмотренном Законом
реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации
об участнике электронного
аукциона, в том числе
информации об учредителях,
о членах коллегиального
исполнительного органа,
лице, исполняющем функции
единоличного
исполнительного органа
участника электронного
аукциона - юридического
лица.
Пункты 7, 11.2.3. 5)
Преимущества,
предоставляемые Заказчиком
в соответствии с Законом
учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы
Пункты 8, 11.2.3. 5)
Преимущества,
предоставляемые Заказчиком
в соответствии с Законом
организациям инвалидов
Пункты 9, 11.2.3. 5)
Ограничение участия в
определении поставщика,
установленное в соответствии
с Законом.
Пункт 10.2
Даты начала и окончания
срока предоставления
участникам электронного
аукциона разъяснений
положений документации об
электронном аукционе
Пункт 11.1.1
Размер обеспечения заявки на
участие в электронном
аукционе
Пункт 11.1
Реквизиты для перечисления
Заказчику денежных средств
в качестве обеспечения заявок
на участие в электронном
аукционе в соответствии с
ч.13 ст.44 44-ФЗ
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Не предоставляются
Не предоставляются
Не предусмотрено
Разъяснения
положений
документации
об
электронном
аукционе
предоставляются по запросам, поступившим в период с 11 октября 2014 г. по
22 октября 2014 г.
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
устанавливается в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта,
что составляет 433 604,24 рубля (Четыреста тридцать три тысячи шестьсот
четыре рубля 24 копейки).
Банковские реквизиты Заказчика:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения
Российской академии наук (ИММ УрО РАН),
ИНН 6660008166, КПП 667001001,
ОКПО 02699949, ОГРН 1026604965177,
в УФК по Свердловской обл. (ИММ УрО РАН лицевой счет 20626Ц05170),
расчетный счет 40501810100002000002 (к/с ОТСУТСТВУЕТ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург, БИК
046577001, ОКТМО 65701000. *)
*) При перечислении денежных средств платежные документы заполняются
в строгом соответствии с указанными реквизитами.
13
14
Пункт 11.2.2
Требования к первой части
заявки на участие в
электронном аукционе
15
Пункт 11.2.3. 2)
Документы предоставляемые
в составе второй части заявки
на участие в электронном
аукционе, подтверждающие
соответствие участника
электронного аукциона
требованиям, установленным
в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 44-ФЗ
Согласие участника на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на
использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара, либо согласие,
предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
места происхождения товара или наименование производителя товара и, если
участник такого аукциона предлагает для использования товар, который
является эквивалентным товару, указанному в данной документации,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией, при условии содержания в ней
указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара, а также требование о необходимости
указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара.
В целях определения правомочности участника электронного аукциона
заключать договор будут рассматриваться следующие документы:
а) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением
участника электронного аукциона о его аккредитации на электронной
площадке, указанным в пункте 1 части 2 статьи 61 44-ФЗ, копия документа,
удостоверяющего личность участника электронного аукциона (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
б) копии учредительных документов участника электронного аукциона (для
юридического лица);
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае,
если от имени участника электронного аукциона действует иное лицо, также
представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого участника действий по участию в электронных аукционах (в
том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
также копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника
электронного аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой.
Документы и копии документов, указанные в пунктах а), б) и в) будут
использованы из числа документов, направленных оператором электронной
площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 44-ФЗ.
Документы либо копии документов, указанные в пункте г)
предоставляются в составе второй части заявки на участие в электронном
аукционе.
14
16
17
18
19
20
21
Пункт 11.2.3. 3)
Копии документов,
предоставляемых в составе
второй части заявки на
участие в электронном
аукционе, подтверждающих
соответствие
товара/работ/услуг
требованиям, установленным
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Пункт 11.2.3. 6)
Условия, запреты и
ограничения допуска товаров,
происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных
государств в соответствии со
статьей 14 44-ФЗ
Пункт 11.4.1
Дата и время окончания срока
подачи заявок
Пункт 11.5.1
Оператор электронной
площадки, адрес электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Пункт 12
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в электронном
аукционе
Пункт 12
Дата проведения
электронного аукциона
Не предусмотрено
Не установлено
25 октября 2014г. 23 час 59 минут (время местное)
Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная
система торгов» www.sberbank-ast.ru
28 октября 2014г.
31 октября 2014г.
Размер обеспечения исполнения настоящего контракта составляет:
2 168 021,20 руб.
(Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двадцать один руб. 20 коп.),
что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.
22
Пункты 14.1.1, 14.1.2
Обеспечение исполнения
контракта
Банковские реквизиты Заказчика:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения
Российской академии наук (ИММ УрО РАН),
ИНН 6660008166, КПП 667001001,
ОКПО 02699949, ОГРН 1026604965177,
в УФК по Свердловской обл. (ИММ УрО РАН лицевой счет 20626Ц05170),
расчетный счет 40501810100002000002 (к/с ОТСУТСТВУЕТ)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург, БИК
046577001, ОКТМО 65701000. *)
*) При перечислении денежных средств платежные документы заполняются
в строгом соответствии с указанными реквизитами.
Обеспечение исполнения контракта обеспечивает следующие обязательства:
выполнение обязательств, установленных Договором, в том числе гарантийных (в
случае их установления).
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме
внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении обязательства, а
также при существенном нарушении договора во внесудебном порядке обратить
взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые
перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта.
15
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме
банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем
исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора
обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме
банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия Договора не менее чем на один месяц.
В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано
внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается
Поставщику не ранее 10 (Десяти) календарных дней после исполнения
(прекращения) обязательств по договору. Денежные средства возвращаются
Заказчиком на основании письменного требования Поставщика по договору на
банковский счет, указанный в договоре.
23
Пункт 14.2
Информация о банковском
сопровождении контракта
24
Пункт 13.1
Информация о контрактной
службе, ответственной за
заключение договора
25
Пункт 15.1. 1)
Возможность изменения
условий договора
26
Пункт 16
Возможность Заказчика
принять решение об
одностороннем отказе
исполнения договора в
соответствии с гражданским
законодательством
Банковское сопровождение контракта не предусмотрено
Контрактный управляющий Завьялов Сергей Геннадьевич.
Телефон: (343) 375-34-21
Адрес электронной почты: concurs@uran.ru
Сроки заключения Договора:
См. п.п. 13.2-13.10 Раздела II «Общие условия проведения аукциона в
электронной форме».
Изменение условий договора при его исполнении возможно в следующих
случаях:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором
количества/объема товаров и их качества;
б) при увеличении или уменьшении количества товаров не более чем на десять
процентов (п.1 ч.1 ст.95 44-ФЗ). При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству
товара.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в
соответствии с положениями ч.ч. 8 - 26 ст. 95 44-ФЗ
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что
Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем.
Примечание:
1. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе, не неся при этом, никакой ответственности перед участниками.
2. Все затраты, связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в аукционе, участник размещения заказа
производит за свой счет. Все затраты и риски по подготовке, представлению заявки, участию в аукционе несет участник
размещения заказа
3. По результатам рассмотрения заявок единая комиссия вправе отклонить заявки, не неся никакой ответственности
перед участниками размещения заказа за возможные убытки.
16
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание.
Предмет аукциона ЭА19/14: Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-1617
согласно Техническому заданию, Техническому проекту 01250-ЭП и Смете.
Все работы выполняются в соответствии в соответствии с частью Технического Проекта «Капитальный ремонт
трансформаторной подстанции ТП-1617 Института математики и механики в г.Екатеринбурге. Трансформаторная
подстанция. ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ».
По требованию Участника ознакомиться с Рабочим Проектом и получить его копию бесплатно можно по адресу:
620990, Россия, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16, литер А, энергоблок в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (время
местное).
Срок выполнения работ: не более семи месяцев со дня подписания договора.
Начальная (максимальная) цена контракта: 21 680 212,00 руб.
(Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести двенадцать руб. 00 коп.)
Цель работ: Замена существующих высоковольтных ячеек КСО-2УМ в РУ-6кВ на ячейки серии D-12P, ячейки
укомплектовать вакуумными выключателями BB/TEL, ограничителями перенапряжения нелинейными, устройствами
защиты и автоматики на основе МПЗ Sepam 1000+, защита от дуговых замыканий в ячейках выполнить с применением
разгрузочных клапанов, оперативное питание пост.220В
в соответствии проектом. Расчетная мощность
электроустановки по стороне 0,4кВ составляет 724кВт
Технические требования к ячейкам:
КРУ должны быть предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС;
- относительная влажность при +25ºС – 95 %;
- атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
КРУ должны соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, МЭК 298 и 694.
Основные параметры и характеристики КРУ
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в
шкаф КРУ, кА
Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Габаритные размеры шкафов на ток 1000А, мм:
ширина А
глубина С
высота В
Обслуживание КРУ
Степень защиты
Значение параметра
6; 10
7.2; 12
630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000
630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000
12,5; 20; 25; 31,5; 40; 50
до 128
20; 25; 31,5; 40; 50
1
до 220****
750
1300
2150
одностороннее
IP4Х
1. Техническое описание ячейки
Корпус шкафа изготавливается на высокоточном оборудовании методом холодной штамповки из
высококачественного стального листа с алюмоцинковым антикоррозионным покрытием AZ-150. Наружные
элементы корпуса (двери, боковые панели и др.) окрашиваются порошковой краской.
Кассетный выкатной элемент расположен в средней части ячейки.
С целью обеспечения безопасности при возникновении электрической дуги шкафы с выдвижными элементами
разделены металлическими перегородками на четыре отсека:
- отсек сборных шин;
- отсек выдвижного элемента;
- отсек присоединений;
- отсек вспомогательных цепей(релейный отсек).
Отсеки выдвижного элемента, присоединений и вспомогательных цепей с фасадной стороны шкафа имеют
отдельные двери. Дверные замки всех шкафов КРУ открываются одним ключом. Наружные двери шкафов
поворачиваются на угол, достаточный для нормального перемещения выдвижного элемента данного и соседних шкафов.
Управление вкатом/выкатом вакуумного выключателя осуществляется с помощью специальной рукоятки.
Управление заземлителем осуществляется с помощью специального ключа.
Тип оборудования установленного в ячейках
Наименование оборудования
Вакуумные выключатели
Заземлители
Трансформаторы напряжения
Трансформаторы тока
Ограничители перенапряжений
Микропроцессорные устройства защиты
автоматики
Системы дуговой защиты
Тип, марка
ВВ/TEL
UWEa, UMR
3хЗНОЛП-10
ТОЛ-10
ОПН РТ/ТЕL
и
Sepam S40 и Sepam T42
аварийные клапаны сброса давления с концевыми
выключателями со временем срабатывания до 20мс
2. Отсек сборных шин
В отсеке располагаются плоские, цилиндрические или профилированные медные шины, с проходными
изоляторами типа SPWSGс 20-17,5/2,5, а также клапаны сброса избыточного давления вверх с концевыми
выключателями.
В крайних шкафах шины закрепить с помощью опорных изоляторов ИO (IO)8-95.
3. Отсек выдвижного элемента
Высота отсека составляет 845 мм.
В отсеке помимо кассетного выдвижного элемента (далее - КВЭ) расположить подвижные металлические шторки,
автоматически закрывающиеся при перемещении КВЭ из рабочего в контрольное положение.
Для обслуживания трансформаторов тока, оборудования установленного в кабельном отсеке предусмотреть
съемная металлическая перегородка, обеспечивающая доступ в верхнюю часть отсека присоединений. Перегородка
устанавливается в направляющие и крепится двумя болтами M8.
Вспомогательные цепи КВЭ выведены на штепсельный разъем.
КВЭ относительно корпуса шкафа КРУ может занимать следующие фиксированные положения:
- рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты;
- контрольное, при котором главные цепи шкафа разомкнуты, а вспомогательные замкнуты. В этом положении
допускается размыкание вспомогательных цепей (такое положение называют разобщенным). При этом КВЭ остается в
шкафу, а дверь может быть закрыта;
- ремонтное, при котором главные и вспомогательные цепи разомкнуты, и КВЭ находится вне корпуса шкафа.
Правильное и безопасное перемещение кассетного выдвижного элемента из одного положения в другое
обеспечивают специальные блокировки.
В ремонтном положении КВЭ располагается на специальной тележке-подъемнике, входящей в комплект поставки
КРУ.
4. Отсек присоединений
Высота отсека присоединений составляет 790 мм.
В отсеке располагаются:
- заземлитель с ручным приводом;
- трансформаторы тока;
- трансформаторы напряжения (стационарно или на выдвижной конструкции);
- трансформаторы тока нулевой последовательности;
- нелинейные ограничители перенапряжений;
- концевые заделки кабелей;
- клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем;
- лампа освещения.
Для удобства обслуживания оборудования установленного в отсеке присоединений дверь не должна крепиться к
корпусу ячейки болтовыми соединениями. Дверь отсека закрепляется на шарнирных соединениях. Запирание двери
отсека производится с помощью ручки со спец. замком. Необходима возможность установки механической блокировки
препятствующей открытию двери отсека присоединений при отключенном заземлителе.
5. Дополнительные требования
5.1. Ячейка должна быть оснащена системой дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления вверх и
концевыми выключателями со временем срабатывания до 20 мс;
5.2. Система блокировок должна предотвращать неправильные действия персонала при производстве оперативных
переключений, для безопасного обслуживания в каждом шкафу должна быть электромагнитная блокировка и защита от
включения заземляющих ножей на остаточное напряжение;
5.3. Оборудовать ячейку следующими механическими блокировками:
 блокировка, препятствующая включению выключателя при нахождении КВЭ в промежуточном положении;
 блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при включенном выключателе;
 блокировка, фиксирующая КВЭ в рабочем и контрольном положении;
18


блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при включенном заземлителе;
блокировка, препятствующая операциям с заземлителем при нахождении КВЭ в рабочем или промежуточном
положениях;
 блокировка, препятствующая изменению положения контактов заземлителя при внешних воздействиях (вибрации);
 блокировка, препятствующая открытию шторок в контрольном и ремонтном положениях КВЭ;
 блокировка, препятствующая открыванию двери отсека выдвижного элемента при рабочем и промежуточном
положении КВЭ.
5.4. Наличие блокирующей пластины на гнезде привода заземлителя от неправильного действия обслуживающего
персонала.
5.5. В конструкциях шкафов КРУ должны быть обеспечены необходимые удобства монтажа и эксплуатации кабельных
разделок, а также обеспечена возможность доступа для осмотра мест крепления кабельных наконечников к шинной
кабельной сборке при снятом напряжении;
5.6. На фасаде шкафов КРУ выполнить действующую мнемосхему состояний контактов коммутационной аппаратуры и
положения КВЭ: организовывается с помощью специальных индикаторов и соответствующей схемы нанесённой на
дверцу релейного отсека ячейки;
5.7. На фасаде шкафов КРУ предусмотреть индикаторы наличия напряжения на ТВЧ присоединений и гнёзд проверки
наличия напряжения и фазировки кабелей;
5.8. Предусмотреть возможность вывода информации о состоянии выключателей и заземляющих разъединителей в
систему диспетчеризации;
5.9. Для защиты изоляции электрооборудования установить ОПН в отсеке трансформаторов тока;
5.10. Для перемещения вакуумных выключателей в ремонтное положение предусмотреть поставку двух тележекподъемников. Тележки должны быть оснащены микролифтом для удобства эксплуатации.
5.11. Отсутствие сварных соединений при изготовлении корпуса и креплении шкафа, которые в процессе эксплуатации
могут стать очагами появлениями коррозии.
5.12. Необходимо наличие сертификата соответствия ГОСТ Р на ячейку КРУ.
5.13. Наличие сервисного центра в г.Екатеринбург по ремонту ячеек;
Основные технические характеристики оборудования:
Четырехсекционное РУ-6кВ (18 шкафов D-12P, Iном. Сборных шин 1000А) в составе:
- Шкаф ввода,(Iном.=1000А): BB/TEL,OПН, ТОЛ-10 Sepam S40, CE-301 – 4шт.
- Шкаф отходящей линии(Iном.=1000А): BB/TEL, ТОЛ-10, Sepam T-42 – 4шт.
- Шкаф СВ (Iном.1000А) BB/TEL, ОПН, ТОЛ-10, Sepam S40 -2шт.
- Шкаф измерит. ТН: ЗНОЛП-6, Sepam S40 – 4шт.
- Шкаф СР 1000А - 2шт.
- Шкаф ТСН: ТЛС-40 кВА -2шт.
- Тележка-подъемник – 2шт.
- устройство АВР 40А 380В (ЩКР-3) – 1шт
Габариты ячеек:
Ввода и ТСН 750*1300*2470мм
СР, ТН, ОЛ 600*1300*2470мм
Сроки выполнения работ:
1. Не более семи месяцев со дня подписания Договора.
2. Утвердить график выполнения до начала работ с Заказчиком
Состав работ:
1. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляет подрядчик.
2. Демонтаж ячеек в РУ-6кВ;
3. Монтаж новых ячеек согласно проектно-сметной документации;
4. Монтаж вторичных цепей ячеек;
5. Подключить со стороны высокого напряжения существующими кабельными линиями четыре ввода в РУ- 6кВ,
выполнить подключение четырех трансформаторов 630кВА
6. Запитать собственные нужды подстанции с трансформаторов собственных нужд первой и третьей секции шин РУ6кВ через АВР типа ЩКР-3 (см.проект лист1.3)
7. Пуско-наладочные работы на установленное электрооборудование
8. Выдать тех. отчёты по испытаниям и наладке;
9. При монтаже электропроводок выполнить маркировку жил кабеля и проводов для идентификации по цвету согласно
ГОСТ Р 50462-92
10. Уборка и вывоз мусора
Условия выполнения работ и требования к участнику электронного аукциона:
1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к электромонтажным работам.
Наличие персонала, прошедшего обучение аттестованного в органах РОСТЕХНАДЗОРА (Свидетельство СРО о допуске
19
согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294 - Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно)
2. Наличие свидетельства от завода изготовителя на право монтажа и наладки ячеек D-12P с сохранением всех
фирменных гарантий;
3. Предоставить участником референс-листы подтверждающие подобный опыт и поставки ячеек.
4. Работы проводятся по наряду. Назначение ответственных лиц за безопасное производство работ.
5. Заверенные копии указанных документов Подрядчик должен представить Заказчику при участии в аукционе и
заключении Договора.
Требования к качеству работ и оборудования
Установленное электрооборудование, комплектующие материалы должны соответствовать указанным в
проектно-сметной документации и иметь сертификаты, удостоверяющие качество и пожарную безопасность. Копии
сертификатов соответствия, сертификатов пожарной пожарной безопасности, паспорта и другие документы,
подтверждающие качество материалов, должны быть переданы Подрядчиком Заказчику до начала работ.
Подрядчик должен вести журнал производства работ. При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения и приемки работ
недостатков и нарушений Сторонами составляется акт, в котором фиксируется дефекты и сроки их устранения
Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается об этом отметка.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте до
истечения срока выполнения работ по контракту.
Требования к безопасности выполнения работ:
1. Электромонтажные работы выполнить согласно действующих требований (ПУЭ,ПОТ Р М).
2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности, обеспечиваются в ходе
выполнения работ Подрядчиком.
Срок гарантий качества:
1. Подрядчик гарантирует качество на оборудование не менее, чем 30 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации
2. В течении гарантийного срока Подрядчик своими силами и за свой счет должен устранить все выявившиеся дефекты
График выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-1617
Номер
этапа:
Наименование этапа и его содержание:
1.
Заказ-приемка оборудования и материалов согласно проектносметной документации 01250-ЭП, технического задания
2.
После подписании акта приемки оборудования Заказчиком,
демонтаж, монтаж, пуско-наладка
3.
Приемо-сдаточные испытания ТП-1617/6кВ
Сроки выполнения:
Начало: дата
подписания договора.
Длительность этапа:
21 неделя.
Начало: дата
окончания 1-го этапа.
Длительность этапа:
8 недель.
Начало: дата
окончания 2-го этапа.
Длительность этапа:
1 неделя.
Примечание: График работ может быть скорректирован по согласованию Сторон.
Все работы выполняются в соответствии Проектом и Сметой.
20
22
23
24
25
26
27
28
29
РАЗДЕЛ V. Проект Договора.
ДОГОВОР № К __-14
г.Екатеринбург
«___»_____________2014 г.
________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Подрядчик,
в
лице
_______________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского
отделения Российской академии наук (ИММ УрО РАН), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице
директора Бердышева Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения
единой комиссии (протокол от «__» ____________ 2014 г. № __/14) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1 «Подрядчик» обязуется, по заданию «Заказчика» выполнить в соответствии с проектно-сметной и технической
документацией работу, указанную в пункте 1.2 договора, и сдать её результаты «Заказчику», а «Заказчик» обязуется
принять и оплатить выполненные работы согласно акту приёмки в сроки, оговоренные настоящим договором.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-1617 в
здании Института литер А по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16
согласно Описанию объема работ, Проекту, Смете и Графику выполнения работ, которые являются неотъемлемой частью
контракта (Приложения 1, 2 и 3).
2. Отношения сторон. Права и обязанности.
2.1 «Заказчик» вправе проверять ход и качество подрядных работ.
В случае если в процессе выполнения работ обнаружатся отступления от Технического задания и (или)
требований настоящего контракта «Заказчик» имеет право приостановить выполнение работ с уведомлением
руководителя работ посредством телефонной или факсимильной связи.
Руководитель работ обязан немедленно принять меры по устранению недостатков в работе и возобновлению
работ.
2.2. «Заказчик» утверждает объем работ.
2.3. «Заказчик» обязан осмотреть и принять выполненные работы (их результат) в обусловленные сторонами сроки с
подписанием акта о приемки выполненных работ, но вправе отказаться от принятия выполненных работ (их результата)
при обнаружении существенных неустранимых недостатков в работе «Подрядчика» с составлением дефектной
ведомости.
2.4. «Подрядчик» имеет право самостоятельно определять способы выполнения задания, но с соблюдением
установленных норм и правил и не создавать препятствий для осуществления производственной, научной и
административной деятельности «Заказчика».
2.5. В случае необходимости изменения проектно – сметной или технической документации, проведения работ, не
предусмотренных данным контрактом, «Подрядчик» обязан письменно согласовать этот вопрос с «Заказчиком» до
начала проведения работ.
2.6. «Подрядчик» обязан строго соблюдать установленные в ИММ УрО РАН нормы и правила (правила техники
безопасности, пожарной безопасности и др.). «Подрядчик» несет установленную законом ответственность за их
нарушение.
2.7. «Подрядчик» обязан осуществить подбор персонала для выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего
договора, из числа лиц, легально находящихся на территории РФ.
2.8. «Подрядчик» обязан не устанавливать, не подключать и не использовать электроприборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности электрической сети, не использовать воду из систем отопления на бытовые
и технические нужды.
2.9. «Подрядчик» обязан осуществить, до заключения настоящего договора, обеспечение исполнения договора
(обеспечение исполнения своих обязательств по договору) путем предоставления Заказчику банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
3. Ответственность сторон.
3.1. «Подрядчик» гарантирует качество выполненных работ (результата работ) в течение пяти лет с момента подписания
акта приемки выполненных работ.
3.2. Гарантийный срок на смонтированное оборудование, комплектующие и использованные материалы исчисляется
согласно сроку, указанному их производителями, но не менее 1 (одного) года.
3.3. В случаях, когда работы выполнены с отступлением от проектно – сметной и технической документации,
ухудшившим результат работ, или иными недостатками, которые делают его непригодными для использования,
«Заказчик» имеет право потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков в указанный им срок.
Если «Подрядчик» не устраняет недостатки в срок, указанный «Заказчиком», то последний устраняет их за свой счет и
относит расходы на «Подрядчика.
3.4. При выполнении работ «Подрядчик» несёт ответственность за соблюдение требований законодательства и
нормативных актов, а также правил и норм, установленных в ИММ УрО РАН, в отношении:
3.4.1. Охраны окружающей среды;
3.4.2. Санитарных норм;
3.4.3. Пожарной безопасности;
3.4.4. Техники безопасности.
3.5. «Заказчик» освобождается от ответственности перед «Подрядчиком» в случае происшествий (аварий, несчастных
случаев и др.) произошедших во время выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для
исполнения Контракта имущества, а также результата выполненной работы до её приёмки «Заказчиком» несёт
«Подрядчик».
3.7. «Подрядчик» несёт материальную ответственность за вверенные ему материальные ценности, за любое действие,
повлекшее за собой утрату, порчу имущества либо объекта, на котором выполняются работы. В случае утраты или порчи
имущества возникшей в результате действий (бездействий) «Подрядчика», последний обязан возместить «Заказчику»
реальную стоимость утраченного или испорченного имущества в течение 30 дней с момента подписания двустороннего
акта о порче-утрате имущества.
3.8. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору в
соответствии с Гражданским кодексом, а также иным действующим гражданским законодательством Российской
Федерации и условиями договора.
3.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
3.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается в размере, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем 0,1 % от цены договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа составляет 10,0 процентов цены договора и устанавливается в виде фиксированной суммы в
размере ______________(_________________) рублей __ копеек.
3.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязанностей по договору.
3.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
3.13. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причинение им вреда имуществу, здоровья и жизни,
как в период исполнения договора, так и в течение гарантийного срока (пункт 3.1. договора), если причинение вреда
имуществу, здоровья и жизни третьих лиц наступило вследствие некачественного исполнения работ, предусмотренных
договором.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подлежащие установке оборудование, комплектующие и материалы до их установки подлежат приемке комиссией,
в состав которой входит представитель Подрядчика.
Подрядчик обязан направить представителя, компетентного в вопросах определения количества, комплектности,
ассортимента, качества и других характеристик. Представитель Подрядчика должен иметь доверенность,
подтверждающую его полномочия на участие в приемке оборудования и подписание необходимых документов. В случае
отсутствия представителя Подрядчика приемка откладывается до момента появления последнего.
При приемке оборудования, комплектующих и материалов проверяется наличие всех необходимых документов,
определяется соответствие количества, комплектности, ассортимента, качества, устанавливается наличие дефектов
непроизводственного характера (вызванные транспортировкой и т.д.) и др. По результатам работы комиссии Сторонами
подписывается акт.
В случае обнаружения дефектов в поставленных оборудовании, комплектующих и материалах, Подрядчик обязан
заменить их на другие такой же марки, модели, либо устранить дефекты, при этом срок исполнения договора не
продляется.
31
4.2. По выполнении соответствующего этапа работ «Подрядчик» представляет Заказчику
промежуточный акт
выполненных работ. По результатам исполнения обязательств по настоящему договору Сторонами подписывается акт о
выполненных работах КС-2, форма КС-3.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта (промежуточного акта) сдачи-приемки
выполненных работ (части работ) и отчетных документов проводит экспертизу результатов исполнения Подрядчиком
обязательств по настоящему договору на предмет соответствия выполненных работ (части работ) требованиям и
условиям договора. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних
специализированных организаций срок экспертизы по настоящему договору может быть продлен до 30-ти (тридцати)
дней.
По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему договору приемочная комиссия
Заказчика (либо работник Заказчика ответственный за приемку) составляет мотивированное заключение об исполнении
или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по договору. Мотивированное заключение о ненадлежащем
исполнении обязательств вносится в акт сдачи – приемки выполненных работ. На основании заключения приемочной
комиссии (либо работника Заказчика ответственного за приемку) Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей
стороны акт сдачи – приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания с описанием
обнаруженных недостатков и предложением по сроку их устранения. Срок устранения выявленных недостатков
устанавливается Сторонами соответствующим Протоколом, однако не может превышать 15 (пятнадцать) календарных
дней.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
4.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
4.6. Работы, выполненные с отклонением от условий договора, приемке и оплате не подлежат.
5. Оплата по договору и порядок расчётов.
5.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с утвержденной сторонами сметой,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет ______________________ рублей включая все
расходы на выполнение условий по настоящему договору, риски Подрядчика, налоги, сборы и другие обязательные
платежи.
5.2. «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» аванс в размере 30 % от стоимости работ по договору, указанной в п. 5.1
договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение десяти банковских дней
после подписания настоящего договора и получения счета от «Подрядчика».
5.2. Окончательный расчёт за выполненные работы осуществляется «Заказчиком» после завершения и приемки всех
этапов работ на основании акта о выполненных работах КС-2, формы КС-3 в соответствии со сметой.
5.3. «Заказчик» обязуется произвести окончательный расчет в течение десяти банковских дней с момента приемки
выполненных работ, путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика».
6. Сроки выполнения работ.
6.1. Сроки выполнения работ установлены в Графике выполнения работ, который является неотъемлемой частью
договора (Приложение № 3).
7. Обеспечение исполнения договора
7.1 Подрядчик до заключения настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора,
соответствующее требованиям статьи 45 Закона в форме: внесение денежных средств на указанный заказчиком счет или
банковской гарантии в размере _______________________ руб.
Если в качестве обеспечения договора Подрядчиком выбрано внесение денежных средств, то последний
переводит денежные средства на счет, указанный в разделе настоящего договора «Адреса и банковские реквизиты
Сторон».
7.2 Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по
настоящему договору.
7.3 Обеспечение исполнения договора должно быть действительно в течение не менее одного месяца после даты
окончания срока действия договора.
7.4 Обеспечение исполнения договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику по его
письменному требованию, в котором указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, не позднее 10
(десяти) рабочих дней после получения указанного требования.
7.5 Обеспечение исполнения договора в форме денежных средств удерживается Заказчиком в случае неисполнения
Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
7.6 При предоставлении обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии в последней должно
содержаться условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если последним в
срок не более пяти рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания действия банковской гарантии.
7.7 В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало
действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора.
32
8. Прочие условия
8.1. Изменение условий настоящего договора возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон).
8.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств
обеими сторонами.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
8.5. В случае нарушения условий договора Подрядчиком Заказчик вправе провести экспертизу с целью подтверждения
факта нарушения условий настоящего договора с привлечением собственных или сторонних экспертов, экспертных
организаций.
Если по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения
условий договора, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора. Решение Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного
решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, или телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения договора.
Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, Заказчик отменяет
не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения
договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем.
Приложения:
1. Описание объема работ.
2. Смета.
3. График выполнения работ.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Подрядчик:
Заказчик:
Наименование
Организационно-правовая форма
Местонахождения (место жительства), адрес,
телефон, адрес электронной почты
ОКОПФ
ОКФС
ОКСМ
ОКПО
ИНН
КПП
Статус
(Заполняется в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №
1093)
Банковские реквизиты
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт математики и механики
им. Н.Н. Красовского Уральского отделения
Российской академии наук (ИММ УрО РАН)
Место нахождения, почтовый адрес:
Российская Федерация, 620990, г.Екатеринбург,
ул.Софьи Ковалевской, д.16.
Тел.8 (343) 374 - 83 - 32, факс 374 - 25 – 81
ИНН 6660008166/ КПП 667001001
ОКПО 02699949
ОГРН 1026604965177
УФК по Свердловской области
(ИММ УрО РАН л/сч. 20626Ц05170 )
р/с. 40501810100002000002
к/с. ОТСУТСТВУЕТ БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
г. Екатеринбург.
____________________/________________/
Директор_______________/_В.И. Бердышев__/
М.П.
М.П.
33
Приложение 1
к Договору № К __-14
от «__»________2014 г.
Описание объема работ.
Выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-1617 согласно Техническому
заданию, Техническому проекту 01250-ЭП и Смете.
Все работы выполняются в соответствии в соответствии с частью Технического Проекта «Капитальный ремонт
трансформаторной подстанции ТП-1617 Института математики и механики в г.Екатеринбурге. Трансформаторная
подстанция. ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ».
Цель работ: Замена существующих высоковольтных ячеек КСО-2УМ в РУ-6кВ на ячейки серии D-12P, ячейки
укомплектовать вакуумными выключателями BB/TEL, ограничителями перенапряжения нелинейными, устройствами
защиты и автоматики на основе МПЗ Sepam 1000+, защита от дуговых замыканий в ячейках выполнить с применением
разгрузочных клапанов, оперативное питание пост.220В
в соответствии проектом. Расчетная мощность
электроустановки по стороне 0,4кВ составляет 724кВт
Технические требования к ячейкам:
КРУ должны быть предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40ºС;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже -5ºС;
- относительная влажность при +25ºС – 95 %;
- атмосферное давление – от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.);
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
КРУ должны соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, МЭК 298 и 694.
Основные параметры и характеристики КРУ
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в
шкаф КРУ, кА
Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА
Ток термической стойкости, кА
Время протекания тока термической стойкости, с
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В
Габаритные размеры шкафов на ток 1000А, мм:
ширина А
глубина С
высота В
Обслуживание КРУ
Степень защиты
Значение параметра
6; 10
7.2; 12
630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000
630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000
12,5; 20; 25; 31,5; 40; 50
до 128
20; 25; 31,5; 40; 50
1
до 220****
750
1300
2150
одностороннее
IP4Х
1. Техническое описание ячейки
Корпус шкафа изготавливается на высокоточном оборудовании методом холодной штамповки из
высококачественного стального листа с алюмоцинковым антикоррозионным покрытием AZ-150. Наружные
элементы корпуса (двери, боковые панели и др.) окрашиваются порошковой краской.
Кассетный выкатной элемент расположен в средней части ячейки.
С целью обеспечения безопасности при возникновении электрической дуги шкафы с выдвижными элементами
разделены металлическими перегородками на четыре отсека:
- отсек сборных шин;
- отсек выдвижного элемента;
- отсек присоединений;
- отсек вспомогательных цепей(релейный отсек).
Отсеки выдвижного элемента, присоединений и вспомогательных цепей с фасадной стороны шкафа имеют
отдельные двери. Дверные замки всех шкафов КРУ открываются одним ключом. Наружные двери шкафов
поворачиваются на угол, достаточный для нормального перемещения выдвижного элемента данного и соседних шкафов.
Управление вкатом/выкатом вакуумного выключателя осуществляется с помощью специальной рукоятки.
Управление заземлителем осуществляется с помощью специального ключа.
Тип оборудования установленного в ячейках
34
Наименование оборудования
Вакуумные выключатели
Заземлители
Трансформаторы напряжения
Трансформаторы тока
Ограничители перенапряжений
Микропроцессорные устройства защиты
автоматики
Системы дуговой защиты
Тип, марка
ВВ/TEL
UWEa, UMR
3хЗНОЛП-10
ТОЛ-10
ОПН РТ/ТЕL
и
Sepam S40 и Sepam T42
аварийные клапаны сброса давления с концевыми
выключателями со временем срабатывания до 20мс
2. Отсек сборных шин
В отсеке располагаются плоские, цилиндрические или профилированные медные шины, с проходными
изоляторами типа SPWSGс 20-17,5/2,5, а также клапаны сброса избыточного давления вверх с концевыми
выключателями.
В крайних шкафах шины закрепить с помощью опорных изоляторов ИO (IO)8-95.
3. Отсек выдвижного элемента
Высота отсека составляет 845 мм.
В отсеке помимо кассетного выдвижного элемента (далее - КВЭ) расположить подвижные металлические шторки,
автоматически закрывающиеся при перемещении КВЭ из рабочего в контрольное положение.
Для обслуживания трансформаторов тока, оборудования установленного в кабельном отсеке предусмотреть
съемная металлическая перегородка, обеспечивающая доступ в верхнюю часть отсека присоединений. Перегородка
устанавливается в направляющие и крепится двумя болтами M8.
Вспомогательные цепи КВЭ выведены на штепсельный разъем.
КВЭ относительно корпуса шкафа КРУ может занимать следующие фиксированные положения:
- рабочее, при котором главные и вспомогательные цепи шкафа замкнуты;
- контрольное, при котором главные цепи шкафа разомкнуты, а вспомогательные замкнуты. В этом положении
допускается размыкание вспомогательных цепей (такое положение называют разобщенным). При этом КВЭ остается в
шкафу, а дверь может быть закрыта;
- ремонтное, при котором главные и вспомогательные цепи разомкнуты, и КВЭ находится вне корпуса шкафа.
Правильное и безопасное перемещение кассетного выдвижного элемента из одного положения в другое
обеспечивают специальные блокировки.
В ремонтном положении КВЭ располагается на специальной тележке-подъемнике, входящей в комплект поставки
КРУ.
4. Отсек присоединений
Высота отсека присоединений составляет 790 мм.
В отсеке располагаются:
- заземлитель с ручным приводом;
- трансформаторы тока;
- трансформаторы напряжения (стационарно или на выдвижной конструкции);
- трансформаторы тока нулевой последовательности;
- нелинейные ограничители перенапряжений;
- концевые заделки кабелей;
- клапан сброса избыточного давления с концевым выключателем;
- лампа освещения.
Для удобства обслуживания оборудования установленного в отсеке присоединений дверь не должна крепиться к
корпусу ячейки болтовыми соединениями. Дверь отсека закрепляется на шарнирных соединениях. Запирание двери
отсека производится с помощью ручки со спец. замком. Необходима возможность установки механической блокировки
препятствующей открытию двери отсека присоединений при отключенном заземлителе.
5. Дополнительные требования
5.1. Ячейка должна быть оснащена системой дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления вверх и
концевыми выключателями со временем срабатывания до 20 мс;
5.2. Система блокировок должна предотвращать неправильные действия персонала при производстве оперативных
переключений, для безопасного обслуживания в каждом шкафу должна быть электромагнитная блокировка и защита от
включения заземляющих ножей на остаточное напряжение;
5.3. Оборудовать ячейку следующими механическими блокировками:
 блокировка, препятствующая включению выключателя при нахождении КВЭ в промежуточном положении;
 блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при включенном выключателе;
 блокировка, фиксирующая КВЭ в рабочем и контрольном положении;
 блокировка, препятствующая перемещению КВЭ при включенном заземлителе;
 блокировка, препятствующая операциям с заземлителем при нахождении КВЭ в рабочем или промежуточном
положениях;
35
 блокировка, препятствующая изменению положения контактов заземлителя при внешних воздействиях (вибрации);
 блокировка, препятствующая открытию шторок в контрольном и ремонтном положениях КВЭ;
 блокировка, препятствующая открыванию двери отсека выдвижного элемента при рабочем и промежуточном
положении КВЭ.
5.4. Наличие блокирующей пластины на гнезде привода заземлителя от неправильного действия обслуживающего
персонала.
5.5. В конструкциях шкафов КРУ должны быть обеспечены необходимые удобства монтажа и эксплуатации кабельных
разделок, а также обеспечена возможность доступа для осмотра мест крепления кабельных наконечников к шинной
кабельной сборке при снятом напряжении;
5.6. На фасаде шкафов КРУ выполнить действующую мнемосхему состояний контактов коммутационной аппаратуры и
положения КВЭ: организовывается с помощью специальных индикаторов и соответствующей схемы нанесённой на
дверцу релейного отсека ячейки;
5.7. На фасаде шкафов КРУ предусмотреть индикаторы наличия напряжения на ТВЧ присоединений и гнёзд проверки
наличия напряжения и фазировки кабелей;
5.8. Предусмотреть возможность вывода информации о состоянии выключателей и заземляющих разъединителей в
систему диспетчеризации;
5.9. Для защиты изоляции электрооборудования установить ОПН в отсеке трансформаторов тока;
5.10. Для перемещения вакуумных выключателей в ремонтное положение предусмотреть поставку двух тележекподъемников. Тележки должны быть оснащены микролифтом для удобства эксплуатации.
5.11. Отсутствие сварных соединений при изготовлении корпуса и креплении шкафа, которые в процессе эксплуатации
могут стать очагами появлениями коррозии.
5.12. Необходимо наличие сертификата соответствия ГОСТ Р на ячейку КРУ.
5.13. Наличие сервисного центра в г.Екатеринбург по ремонту ячеек;
Основные технические характеристики оборудования:
Четырехсекционное РУ-6кВ (18 шкафов D-12P, Iном. Сборных шин 1000А) в составе:
- Шкаф ввода,(Iном.=1000А): BB/TEL,OПН, ТОЛ-10 Sepam S40, CE-301 – 4шт.
- Шкаф отходящей линии(Iном.=1000А): BB/TEL, ТОЛ-10, Sepam T-42 – 4шт.
- Шкаф СВ (Iном.1000А) BB/TEL, ОПН, ТОЛ-10, Sepam S40 -2шт.
- Шкаф измерит. ТН: ЗНОЛП-6, Sepam S40 – 4шт.
- Шкаф СР 1000А - 2шт.
- Шкаф ТСН: ТЛС-40 кВА -2шт.
- Тележка-подъемник – 2шт.
- устройство АВР 40А 380В (ЩКР-3) – 1шт
Габариты ячеек:
Ввода и ТСН 750*1300*2470мм
СР, ТН, ОЛ 600*1300*2470мм
Сроки выполнения работ:
1. Не более семи месяцев со дня подписания Договора.
2. Утвердить график выполнения до начала работ с Заказчиком
Состав работ:
1. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляет подрядчик.
2. Демонтаж ячеек в РУ-6кВ;
3. Монтаж новых ячеек согласно проектно-сметной документации;
4. Монтаж вторичных цепей ячеек;
5. Подключить со стороны высокого напряжения существующими кабельными линиями четыре ввода в РУ- 6кВ,
выполнить подключение четырех трансформаторов 630кВА
6. Запитать собственные нужды подстанции с трансформаторов собственных нужд первой и третьей секции шин РУ6кВ через АВР типа ЩКР-3 (см.проект лист1.3)
7. Пуско-наладочные работы на установленное электрооборудование
8. Выдать тех. отчёты по испытаниям и наладке;
9. При монтаже электропроводок выполнить маркировку жил кабеля и проводов для идентификации по цвету согласно
ГОСТ Р 50462-92
10. Уборка и вывоз мусора
Условия выполнения работ и требования к Подрядчику:
1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к электромонтажным работам.
Наличие персонала, прошедшего обучение аттестованного в органах РОСТЕХНАДЗОРА (Свидетельство СРО о допуске
согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294 - Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и
линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно).
2. Наличие свидетельства от завода изготовителя на право монтажа и наладки ячеек D-12P с сохранением всех
фирменных гарантий;
3. Предоставить участником референс-листы подтверждающие подобный опыт и поставки ячеек.
36
4. Работы проводятся по наряду. Назначение ответственных лиц за безопасное производство работ.
5. Заверенные копии указанных документов Подрядчик должен представить Заказчику при участии в конкурсе и
заключении Контракта.
Требования к качеству работ и оборудования
Установленное электрооборудование, комплектующие материалы должны соответствовать указанным в
проектно-сметной документации и иметь сертификаты, удостоверяющие качество и пожарную безопасность. Копии
сертификатов соответствия, сертификатов пожарной пожарной безопасности, паспорта и другие документы,
подтверждающие качество материалов, должны быть переданы Подрядчиком Заказчику до начала работ.
Подрядчик должен вести журнал производства работ. При обнаружении Заказчиком в ходе выполнения и приемки работ
недостатков и нарушений Сторонами составляется акт, в котором фиксируется дефекты и сроки их устранения
Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается об этом отметка.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте до
истечения срока выполнения работ по контракту.
Требования к безопасности выполнения работ:
1. Электромонтажные работы выполнить согласно действующих требований (ПУЭ,ПОТ Р М).
2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности, обеспечиваются в ходе
выполнения работ Подрядчиком.
Срок гарантий качества:
1. Подрядчик гарантирует качество на оборудование не менее, чем 30 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации
2. В течении гарантийного срока Подрядчик своими силами и за свой счет должен устранить все выявившиеся дефекты
Все работы выполняются в соответствии с Проектом и Сметой.
Поставщик:
Заказчик:
____________________/________________/
Директор ____________________ /В.И. Бердышев/
М.П.
М.П.
37
Приложение 2
К договору
от_________________2014г.
График выполнение работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-1617
Номер
этапа:
Наименование этапа и его содержание:
1.
Заказ-приемка оборудования и материалов согласно проектносметной документации 01250-ЭП, технического задания
2.
После подписании акта приемки оборудования Заказчиком,
демонтаж, монтаж, пуско-наладка
3.
Сроки выполнения:
Начало: дата
подписания договора.
Длительность этапа:
21 неделя.
Начало: дата
окончания 1-го этапа.
Длительность этапа:
8 недель.
Начало: дата
окончания 2-го этапа.
Длительность этапа:
1 неделя.
Приемо-сдаточные испытания ТП-1617/6кВ
Примечание: График работ может быть скорректирован по согласованию Сторон.
ЗАКАЗЧИК»
Директор
академик РАН
________________
В.И. Бердышев
«ПОДРЯДЧИК»
________________
________________
______________
38
РАЗДЕЛ VI. Образцы заполнения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Образец первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
(Оформляется в произвольной форме согласно п.11.2.2 Раздела II Аукционной документации и Техническому заданию
Раздел IV Аукционной документации )
Кому: ___________________
«___» ____________ 2014г.
Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционную документацию об
открытом аукционе в электронной форме № _______ «______________________________________________________»
наименование аукциона
согласны на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме.
Мы готовы осуществить выполнение указанных ниже работ _________________________________________
в следующем порядке, а именно:
1.
2.
Должно быть подписано ЭЦП Участника.
Образец второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме
(Оформляется в произвольной форме и должна содержать документы согласно п.11.2.3 Раздела II Аукционной
документации )
На бланке участника размещения заказа
Дата исх. номер
Кому: _____________________
Вторая часть заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме №_____
на право заключения Договора на _________________________________
1. Фирменное наименование:
2. Сведения об организационно-правовой форме:
3. Место нахождения:
4. Почтовый адрес (для юридического лица):
5. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица):
6. Номер контактного телефона:
7. ИНН:
8. Банковские реквизиты.
9. К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме прилагаются документы согласно
п.11.2.3 Раздела II Аукционной документации)
Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям, установленным ст.4 Федерального Закона от
24.06.2007г. №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не превышает 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не превышает 400 млн. руб.
Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям:
- отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа: _______________________________(Фамилия, имя, отчество)
М.П.
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающего полномочия соответствующего лица на
подпись заявки)
Должно быть подписано ЭЦП Участника.
Контрактный управляющий
39
Председатель единой комиссии ИММ УрО РАН:
Завьялов С.Г.
Представитель Заказчика:
Колесников С.В.
«Согласовано»
Главный бухгалтер:
Домрачева Н.И.
40