(проект) - Burzakup.ru

(проект)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на поставку угля
г. Кяхта
«___»______________2010 года
________________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик» в лице _______________________________________________, действующ___
на основании ___________________ с одной стороны, и Муниципальное учреждение здравоохранения
«Кяхтинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик»
(далее по тексту Заказчик), в лице главного врача Санжижапова Николая Цырендошиевича, действующего
на основании Устава учреждения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании
результатов запроса котировок цен (протокол №__ от __.__.2010г.) заключили настоящий контракт, далее
«контракт», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
По настоящему муниципальному контракту (далее по тексту «Контракт») Поставщик
обязуется поставить бурый уголь марки 3Б или «эквивалент» (далее по тексту Уголь) Заказчику в
соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему контракту) и передать его
грузополучателю (Заказчику) со склада, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного угля.
1.2.
Объем поставки по настоящему контракту составляет 600 тонн.
Сроки поставки Угля указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта. Поставка Товара осуществляется Заказчиком путем самовывоза со склада
Поставщика удаленностью не более 120 км. от Кяхты.
1.3.
Марка и качество Угля, поставляемого по настоящему контракту должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51971-2002 и ГОСТ Р 51972-2002 для энергетических целей.
1.4.
Качество каждой партии Угля подтверждается документами, удостоверяющими качество
поставляемого Угля (удостоверение качества, сертификат соответствия и иные документы). Под партией
по настоящему контракту понимается количество угля, доставленное за один раз (один отправительский
маршрут).
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.
Поставка Угля осуществляется в соответствии со Спецификацией, представленной
Заказчиком Поставщику.
2.2.
Спецификация содержит:
 общий объем поставки Угля;
 сроки поставки с разбивкой по периодам поставки;
 показатели качества, химический состав золы, элементный состав органической массы угля и
плавкость золы угля.
Периодом поставки считается один календарный месяц.
2.3.
Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента
передачи Угля Заказчику на складе Поставщика. Право собственности и риск случайной гибели Угля
переходят на Заказчика с момента передачи Угля на складе Поставщика, что подтверждается товарнотранспортной накладной.
2.4.
Товарно-транспортная накладная передается Поставщиком Заказчику в день получения
Угля со склада.
2.5.
Получение Угля Заказчиком осуществляется самостоятельно со склада Поставщика.
2.6.
Поставщик обязан известить Заказчика о поставке Угля на его склад.
2.7.
Приемка Угля по качеству
2.7.1.
Уголь принимается Заказчиком по качеству на его складе.
2.7.2.
При обнаружении любого несоответствия качества Угля условиям настоящего Контракта,
либо данным, указанным в документах, Стороны составляют Акт об обнаружении несоответствия
качества, в котором указывает количество осмотренного Угля и характер выявленных дефектов.
2.7.3.
В случае разногласий между Сторонами по определению качества Угля Поставщик и
Заказчик привлекают независимую лабораторию для проведения анализов и отбора проб.
2.7.4.
Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются
этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе.
2.7.5.
Об отборе образцов (проб) составляется Акт, подписываемый всеми участвующими в
процедуре отбора проб лицами. В акте должно быть указано:
а) время и место составления акта;
б) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в отборе проб и в составлении Акта, место их
работы, занимаемые ими должности, реквизиты документов, удостоверяющих их полномочия на право
участия в проверке Угля по качеству и отбору проб, а также отметка о том, что эти лица ознакомлены с
правилами приемки Угля по качеству;
в) номер и дата товарной накладной;
г) сведения о наличии либо отсутствии на отобранных образцах (пробах) этикеток, содержащих
данные, предусмотренные стандартами или техническими условиями;
д) сведения о произведенном опечатывании или опломбировании образцов (проб), кем произведено
опечатывание (опломбирование) (оттиски на пломбах);
е) другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, найдут необходимым включить в акт
для более подробной характеристики образцов (проб).
2.7.6.
Образцы (пробы) отбираются в трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика,
второй образец - у Поставщика, третий образец передается независимой лаборатории для проведения
анализов. Отобранные образцы (пробы) продукции должны храниться Заказчиком и Поставщиком до
разрешения спора о качестве Угля.
2.7.7.
Заключение независимой лаборатории о качестве Угля будет окончательным и
обязательным для Заказчика и Поставщика.
2.8.
Приемка Угля по количеству
2.8.1.
Приемка Угля по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г.
№ П-6 (с изменениями и дополнениями).
2.8.2.
В случае установления в ходе приемки Угля по качеству и количеству факта
несоответствия качественных и/или количественных показателей условиям настоящего Договора,
расходы, связанные с явкой независимой лаборатории, несет Поставщик.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Общая
стоимость
настоящего
контракта
составляет
_________________
(_____________________________________________________) руб. с учетом НДС, транспортных
расходов, расходов, связанных с переработкой, выгрузкой, погрузкой.
Оплата товара Заказчиком производится в российских рублях. Расчет за товар производится путем
перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских
дней на основании акта приема-передачи подписанного Заказчиком и Поставщиком, либо
уполномоченными ими лицами и счетов Поставщика на оплату. Возможна предоплата в размере 30% от
стоимости контракта.
3.2. Цена контракта остается неизменной на весь срок исполнения контракта.
3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного
контрактом количества Угля и иных условий исполнения муниципального контракта.
3.3.Сверка взаиморасчетов между Сторонами производится ежемесячно до 20 числа месяца,
следующего за отчетным, с составлением акта сверки по поставке Угля и расчетам за Уголь.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать взыскания с Заказчика
неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3.В случае нарушения сроков поставки Заказчик имеет право требовать взыскания с Поставщика
неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от суммы недопоставленного угля за каждый день просрочки.
4.4.Требования о взыскании неустойки по настоящему контракту должны быть направлены виновной
стороне в письменном виде.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные
явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), некоторые обстоятельства общественной жизни
(война, военные операции, массовые заболевания (эпидемии), национальные, отраслевые и иные
забастовки, а также трудовые споры, носящие характер забастовки, запретительные акты органов
государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления), оказывающих влияние
на выполнение Сторонами принятых на себя по настоящему муниципальному контракту обязательств,
2
сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на все время действия этих обстоятельств,
если они значительно влияют на выполнение в срок всего настоящего муниципального контракта или той
его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы
хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в
частности неисправность контрагентов, отсутствие у Стороны денежных средств и т.п.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и наличии причинно-следственной связи
между их возникновением и невозможностью надлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему контракту Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна
не позднее пяти дней с момента наступления указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону,
приложив доказательства возникновения и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы,
подтвержденные Новосибирской Торгово-промышленной Палатой.
5.3. В случае если вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы просрочка в
исполнении обязательств Сторон по условиям настоящего муниципального контракта составит более трех
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части настоящего Договора. При этом ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с «___»__________2010 года и действует до «____»
_________ 2010 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с исполнением
условий настоящего контракта. Срок для предъявления претензий - 10 дней с момента, когда Стороны
должны исполнить свои обязательства по настоящему контракту. Срок рассмотрения претензий – 10 дней
с момента получения претензии.
7.2. При невозможности Сторон разрешить спор на стадии претензионного урегулирования, спор
передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Бурятия.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.4. Документы, связанные с исполнением настоящего контракта, направленные сторонами
посредством факсимильной связи имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего
контракта.
7.5. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Муниципальный заказчик:
Поставщик:
МУЗ «Кяхтинская ЦРБ»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
671840 г.Кяхта, ул.Ленина, 89
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
671840 г.Кяхта, ул.Ленина, 89
Тел 8-30142-91404, 8-30142-91912
Тел
Телефакс 8-30142-91501, 8-30142-91912
Телефакс
ИНН 0312002268
ИНН
БИК 048142001
БИК
К/с
К/с
Р/с 40204810900000000017
Р/с
КПП
Банк УФК по РБ (МУЗ «Кяхтинская ЦРБ», л/с
06931804060) ГРКЦ НБ РБ БАНКА РОССИИ
г.Улан-Удэ
Главный врач МУЗ «Кяхтинская ЦРБ»
_____________/
3
Н.Ц.Санжижапов/
Содержание углерода сухое
беззольное состояние
Содержание водорода сухое
беззольное состояние
Азот сухое беззольное состояние
Содержание кислорода сухое
беззольное состояние
Высшая теплота сгорания сухое
беззольное состояние
Низшая теплота сгорания сухое
беззольное состояние
Wt, %
Аd , %
Vdaf,
%
Sdt, %
Сdaf,
%
Нdaf,
%
Ndaf,
%
Оdaf,
%
Qdafs,
ккал/
кг
Qfi,
ккал/
кг
Cld,
%
Asd, %
18,9
18,5
43,0
0,75
77,7
4,9
0,74
15,17
7340
4562
0,011
0,0020
2. Сроки поставки товара:
октябрь - 300 тонн
ноябрь - 300 тонн
Муниципальный заказчик:
Поставщик:
__________________ /Н.Ц.Санжижапов/
__________________ /______________/
4
Массовая доля мышьяка
Массовая доля хлора
Содержание серы сухое состояние
Выход летучих веществ. Сухое
беззольное состояние
Зола, сухое состояние
Марка, сорт угля
Влага общая
Уголь бурый,
марки 3Б
Приложение №1
к муниципальному контракту
№_____ от «___» ______________ 2010
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Требования к продукции
1. Показатели качества: