УТВЕРЖДЕНО Приказом от « 14 » июля 2015г. №... ДОКУМЕНТАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от « 14 » июля 2015г. № 667
ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого запроса предложений
с ограниченным участием на право заключения договора подряда на
выполнение работ по текущему ремонту квартир с установкой кондиционеров
по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.113/1, кв. 410д, 1213д, 202д
(процедура
открытого
запроса
предложений
с
ограниченным
участием
проводится в соответствии с Положением о закупках ГлавУпДК при МИД России
в редакции, опубликованной на сайте до даты публикации извещения о настоящем
запросе предложений).
г. Москва, 2015 г.
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Заказчик - ГлавУпДК при МИД России.
Закупочная
комиссия
–
коллегиальный
орган,
создаваемый
распорядительным документом Заказчика для выбора поставщиков товаров, работ,
услуг для нужд Заказчика путем проведения процедур закупки, предусмотренных
настоящим Положением, с целью заключения договора. Комиссия может быть
постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или
отдельных видов процедур закупки.
Участник процедуры закупки - юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, либо физическое лицо или несколько физических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с
Положением о закупках ГлавУпДК при МИД России,
аккредитованные при
ГлавУпДК при МИД России по соответствующим направлениям деятельности (код
9314000).
Документация о процедуре закупки - комплект документов для проведения
процедуры закупки, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о
предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах
оформления и подачи заявок участниками процедуры закупки, критериях выбора
победителя процедуры закупки, об условиях договора, заключаемого по
результатам процедуры закупки и иные сведения, определенные Положением о
закупках ГлавУпДК при МИД России.
Заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов,
содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику
по форме и в порядке, установленном документацией о процедуре закупки.
2
Победитель процедуры закупки - участник (или несколько участников)
процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с
условиями документации о процедуре закупки, и предложению которого
Комиссией по размещению заказа присвоен первый номер. В случае, если в
документации процедуры закупки предусмотрено право Заказчика заключить
договор с несколькими участниками процедуры закупки, победителями признается
число участников, установленное в документации о процедуре закупки, занявших
соответствующие места в ранжировании заявок.
Процедура
закупки
-
последовательность
действий
Заказчика
по
размещению заказа, установленная Положением о закупках ГлавУпДК при МИД
России, которая начинается с размещения извещения о закупке и заканчивается
заключением договора.
Открытые процедуры закупки с ограниченным участием – процедуры
закупки, в которых могут принять участие только участники процедуры закупки,
аккредитованные при ГлавУпДК при МИД России по соответствующему
направлению.
Запрос предложений – способ закупки, победителем которой признается
участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены в
тексте запроса предложений или в документации запроса предложений на
основании настоящего Положения и который признан Закупочной комиссией по
результатам
рассмотрения
предложений
участников
процедуры
закупки
участником запроса предложений, предложившим лучшие условия выполнения
договора. В случае если в документации запроса предложений предусмотрено
право Заказчика заключить договор с несколькими участниками, Заказчик вправе
заключить договоры с участниками, заявкам на участие в запросе предложений
которых присвоены порядковые номера, следующие в порядке возрастания
Договор - соглашение о поставке товаров, выполнении работ или оказании
услуг, заключаемое в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
3
Товары - любые предметы (материальные объекты), не ограниченные в
обороте, свободно отчуждаемые и переходящие от одного лица к другому по
договору. К товарам, в частности, относятся изделия и оборудование. В случае если
по условиям процедуры закупки осуществляется закупка товара и сопутствующих
услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как
направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих
услуг не превышает стоимости самих товаров.
Работы -
любая деятельность, результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.
Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, включая консультационные, финансовые, юридические, медицинские
услуги,
автотранспортные
услуги,
ремонт
и
техническое
обслуживание
автомобилей, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и
оборудования, создание программного обеспечения и его сопровождение, передача
прав (лицензий) на его использование, предоставление телекоммуникационных
услуг, а также получение движимого и недвижимого имущества в лизинг или
аренду и иные не перечисленные выше услуги, необходимые Заказчику.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) - предельно
допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.
Методика расчета начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
осуществлении
закупок
устанавливается
распорядительными
при
документами
Заказчика о ценовой политике.
Лот - при проведении закупок могут выделяться лоты, в отношении которых
в извещении о проведении закупки, в документации о закупке отдельно
указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник процедуры
закупки подает заявку на участие в процедуре закупки в отношении определенного
лота. В отношении каждого лота по результатам состоявшейся процедуры закупки
заключается отдельный договор.
Переторжка
-
процедура,
предполагающая
первоначальных предложений участниками
добровольное
изменение
процедур закупки. Переторжка
4
возможна при проведении конкурсов, запросов предложений. Переторжка может
проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения
содержится в документации о закупке.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
2.1. Правовой статус процедуры запроса предложений.
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, и ее
проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Извещение о проведении запроса предложений
размещается на сайтах,
указанных в Информационной карте запроса предложений, не менее чем за пять
календарных дней до даты окончания приема предложений.
Документация для запроса предложений размещается на сайтах, указанных в
Информационной карте запроса предложений, одновременно с извещением.
2.2. Заказчик.
2.2.1. Заказчик - ГлавУпДК при МИД России.
2.3. Предмет запроса предложений. Место и сроки поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг).
2.3.1. Заказчик проводит открытый запрос предложений с ограниченным
участием на право заключения договора подряда на выполнение работ по текущему
ремонту квартир с установкой кондиционеров по адресу: г. Москва,
Ленинский
пр-т, д.113/1, кв. 410д, 1213д, 202д.
2.3.2. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
указаны
в
Информационной
карте
открытого
запроса
предложений
с
ограниченным участием.
2.4. Начальная (максимальная) цена договора.
2.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной
карте открытого запроса предложений с ограниченным участием.
5
2.4.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) включает в себя
налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением товаров, работ, услуг, по
которым НДС не взимается согласно законодательству Российской Федерации.
2.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
2.5.1. Договор финансируется за счет собственных средств Заказчика.
2.5.2. Порядок оплаты указан в Информационной карте открытого запроса
предложений с ограниченным участием и Проекте договора.
2.6. Требования к участникам процедуры закупки.
2.6.1. В открытом запросе предложений с ограниченным участием могут
принять участие любые юридические лица или несколько юридических лиц,
выступающих
на
стороне
одного
участника
закупки,
независимо
от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный
предприниматель
или
предпринимателей,
выступающих
стороне
на
несколько
одного
индивидуальных
участника
закупки,
аккредитованные при ГлавУпДК при МИД России по соответствующим
направлениям деятельности (код 9314000) являющиеся субъектами среднего и
малого предпринимательства, своевременно подавшие надлежащим образом
оформленное Предложение по предмету открытого
ограниченным участием
запроса предложений с
и документы согласно размещенным на сайтах,
указанных в Информационной карте открытого
запроса предложений с
ограниченным участием, извещению и документации для проведения открытого
запроса предложений с ограниченным участием (далее – Документации).
2.6.2. Обязательные требования, предъявляемые к участникам открытого
запроса предложений с ограниченным участием:
№
п/п
Требование
к участникам запроса предложений
1.
Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Вид и форма документа,
подтверждающего соответствие
требованию
Участник запроса предложений
декларирует в Форме заявки на
участие в запросе предложений
соответствие установленному
требованию
6
2
3.
4.
Неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке, и не являться
юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, на имущество которого в части,
необходимой для выполнения договора, наложен арест
по решению суда, административного органа.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, пеням, штрафам и задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной, или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах), размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника процедуры закупки,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный календарный год. Участник
процедуры закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанной недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в процедуре закупки не принято.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономической деятельности (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением
Участник запроса предложений
декларирует в Форме заявки на
участие в запросе предложений
соответствие установленному
требованию
Заявление за подписью
уполномоченного лица об отсутствии
у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, пеням, штрафам и
задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации, размер которой
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов
участника процедуры закупки,
определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за
последний завершенный
календарный год
Справка из ИФНС об исполнении
налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов или справка о
состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам
организаций и индивидуальных
предпринимателей, выданные не
ранее чем за 3 месяца до срока
окончания приема заявок на участие
в запросе предложений (оригинал
или нотариально удостоверенная
копия)
Копия бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах за
последний завершенный отчетный год
с отметкой налогового органа о
приеме. Для организаций,
применяющих УСН: копии
налоговых деклараций по налогу,
уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения за последний
завершенный отчетный год с
отметкой налогового органа о
приеме.
Участник запроса предложений
декларирует в Форме заявки на
участие в запросе предложений
соответствие установленному
требованию
7
5.
6.
работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации.
Отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член закупочной
комиссии состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
Участник запроса предложений должен иметь опыт
выполнения не менее 2-х аналогичных по характеру
(относящихся к коду ОКДП 9314100)
договоров, стоимостью выполненных работ по каждому
не менее 50% от начальной максимальной цены,
указанной в Информационной карте запроса
предложений.
Участник запроса предложений
декларирует в Форме заявки на
участие в запросе предложений
соответствие установленному
требованию
Участник запроса предложений
представляет в составе заявки
оригинал справки об опыте
выполнения не менее 2-х
аналогичных по характеру
(относящихся к коду ОКДП 9314100)
договоров, стоимостью
выполненных работ по каждому не
менее 50% от начальной
максимальной цены, указанной в
Информационной карте запроса
предложений по форме № 1
настоящей документации запроса
предложений. Данные должны быть
подтверждены копиями договоров и
актов КС-2, подтверждающих
выполнение установленного объема
8
7.
Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Соответствие данному требованию
проверяется Заказчиком
2.7. Затраты на подготовку заявки на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием.
2.7.1. Участник процедуры закупки
несет все расходы, связанные с
подготовкой, подачей заявки и участием в запросе предложений, Заказчик не несет
обязательств в связи с такими расходами.
РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ.
3.1. Предоставление документации для проведения открытого запроса
предложений с ограниченным участием.
3.1.1. Документация для проведения открытого запроса предложений с
ограниченным участием предоставляется со дня размещения извещения о
проведении открытого запроса предложений с ограниченным участием и до дня
окончания приема заявок по запросам участников открытого запроса предложений
с ограниченным участием, направляемых в письменной либо в электронной форме.
Документация должна быть предоставлена в срок двух рабочих дней по запросу
участника, оформленного надлежащим образом. Документация для проведения
открытого запроса предложений с ограниченным участием также доступна в
электронном виде на сайтах, указанных в Информационной карте запроса
предложений.
Техническая часть предоставляется только по запросу (Форма №7)
настоящей документации аккредитованным при ГлавУпДК при МИД России по
соответствующему
направлению
(код:
9314000)
участникам
в
период,
9
предусмотренный для подачи заявок на участие в открытом запросе предложений с
ограниченным участием.
На основании запроса (Форма №7) настоящей документации на получение
технической части открытого запроса предложений с ограниченным участием
любого заинтересованного лица, аккредитованного при ГлавУпДК при МИД
России по соответствующему направлению (код:
9314000), поданного в
письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика,
указанному в Информационной карте открытого запроса предложений с
ограниченным участием, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса экземпляр технической части открытого запроса
предложений с ограниченным участием предоставляется такому лицу на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
В случае направления технической части посредствам почты, отправитель не
берет на себя ответственности за его утерю или вручение с запозданием.
Заказчик не несет ответственности за содержание документации о
проведении
открытого
запроса
предложений
с
ограниченным
участием,
полученной участником неофициально.
В случае если представитель Участника закупки желает присутствовать на
процедуре вскрытия конвертов, Участнику закупки необходимо заранее (не менее,
чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска
(пропуск оформляется на физическое лицо).
3.2. Разъяснение положений документации для проведения открытого
запроса предложений с ограниченным участием.
3.2.1. Разъяснения положений документации для процедуры закупки
осуществляются на основании запроса участника в срок, предусмотренный для
подачи заявок на участие в закупке, но не позднее чем за три календарных дня до
дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Запрос о разъяснении
положений
документации подается по адресу электронной почты заказчика,
указанному в разделе 8 настоящей документации.
3.2.2. Разъяснения документации направляются участникам по адресу
электронной почты, указанному в запросе и публикуются на сайтах, указанных в
10
разделе 8 настоящей документации, в срок, предусмотренный для подачи заявок на
участие в открытом запросе предложений с ограниченным участием. Разъяснение
положений документации запроса предложений не должно изменять ее суть
3.3. Внесение изменений в документацию для открытого
запроса
предложений с ограниченным участием.
3.3.1. Заказчик вправе внести изменения
в документацию для открытого
запроса предложений с ограниченным участием. Изменения должны быть
размещены на сайтах, указанных в Информационной карте открытого запроса
предложений с ограниченным участием, на которых размещено извещение и
документация для открытого запроса предложений с ограниченным участием. При
этом Заказчик обязан продлить срок подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием таким образом, чтобы со дня размещения
на сайтах, указанных в Информационной карте запроса предложений, внесенных
изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием такой срок составлял не менее чем пять
календарных дней.
3.4.
Отказ
от
проведения
открытого
запроса
предложений
с
ограниченным участием.
3.4.1. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения открытого
запроса предложений с ограниченным участием, разместив об этом сообщение на
сайтах, указанных в Информационной карте открытого запроса предложений с
ограниченным участием.
РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ.
4.1. Форма заявки на участие в открытом запросе предложений с
ограниченным участием.
Заявка подается в письменном виде в конверте, на котором указывается
название открытого запроса предложений с ограниченным участием на участие, в
котором подана заявка. Все листы заявки на участие в процедуре закупки (все
листы каждого тома заявки на участие в процедуре закупки) должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в процедуре закупки (каждый том
11
заявки на участие в процедуре закупки) должна содержать опись входящих в её
состав документов, быть скреплена печатью участника процедуры закупки (для
юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки или лицом,
уполномоченным таким участником процедуры закупки. При этом ненадлежащее
исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки
на участие в процедуре закупки (тома заявки на участие в процедуре закупки)
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к
участию в процедуре закупки.
4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом
запросе предложений с ограниченным участием.
4.2.1. Заявка на участие в открытом запросе предложений с ограниченным
участием, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником
процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском
языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в
открытом
запросе
предложений
с
ограниченным
участием,
должны
сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с
законодательством и международными договорами Российской Федерации.
4.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
запросе предложений с ограниченным участием.
4.3.1. Заявка на участие в открытом запросе предложений с ограниченным
участием должна содержать следующие документы и сведения:
4.3.1.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица или
коллективных участников), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица или коллективных участников), номер
контактного телефона (заявка на участие в открытом запросе предложений с
ограниченным участием, оформленная по Форме № 2 настоящей документации).
4.3.1.2. Пояснительная записка, содержащая информацию о функциональных,
качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках
работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, сертификатах на товары и
прочих существенных условиях договора, предусмотренных в информационной карте
открытого запроса предложений с ограниченным участием, в соответствии с пунктом
4.5.1. настоящей документации для запроса предложений.
4.3.1.3. Проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в проекте договора, являющимися приложением к
12
настоящей документации для
открытого запроса предложений
с ограниченным
участием.
4.3.1.4. Заявление за подписью уполномоченного лица об отсутствии у участника
закупки недоимки по налогам, сборам, пеням, штрафам и задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный календарный год.
4.3.1.5. Оригинал или нотариально удостоверенная копия справки из ИФНС об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов или оригинал или нотариально удостоверенная копия справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и
индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за 3 месяца до срока
окончания приема заявок на участие в запросе предложений.
4.3.1.6. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
последний завершенный отчетный год с отметкой налогового органа о приеме. Для
организаций, применяющих УСН: копии налоговых деклараций по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за
последний завершенный отчетный год с отметкой налогового органа о приеме.
4.3.1.7. Справка об опыте выполнения не менее 2-х аналогичных по характеру
(относящихся к коду ОКДП 9314100) договоров, стоимостью выполненных работ по
каждому
не
менее
50%
от
начальной
максимальной
цены,
указанной
в
Информационной карте запроса предложений по форме № 1 настоящей документации
запроса предложений. Данные должны быть подтверждены копиями договоров и
актов КС-2, подтверждающих выполнение установленного объема.
4.3.1.8. Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в Информационной
карте документации в случае выполнения ими более 5 % объема поставок, работ,
услуг, или декларирование в Заявке на участие в открытом запросе предложений
(Форма №2 настоящей документации) о том, что соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг, участником
привлекаться не будут.
4.3.1.9. Сведения и документы, подтверждающие соответствие коллективного
участника требованиям, установленным в Информационной карте документации
13
запроса предложений, в случае участия в запросе предложений коллективного
участника.
4.3.1.9.1. Каждый член коллективного участника должен отвечать требованиям
установленным документацией о запросе предложений, в том числе в части
наличия опыта (в соответствии с распределением объемов работ по форме №3
настоящей документации).
Кроме того, заявка на участие в запросе предложений должна включать
декларации, подготовленные по форме №6 настоящей документации, в отношении
каждого члена коллективного участника.
4.3.1.9.2. Члены объединений, являющиеся коллективными участниками,
должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее
нормам Главы 55 Гражданского кодекса Российский Федерации, в котором
определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного
участника. В соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность
по обязательствам, связанным с участием в процедуре запроса предложений и
солидарная ответственность по обязательствам, связанным с заключением и
последующем исполнением Договора, а также должны быть прописаны виды
вкладов каждой из сторон соглашения в совместную деятельность, направленную
для достижения общей цели.
Кроме того, соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника
запроса предложений, должно содержать следующие сведения:
а) об их участии на стороне одного участника запроса предложений с
указанием количества товара, работ, услуг, подлежащих соответственно поставке,
выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если
участником запроса предложений, на стороне которого выступают указанные лица,
и Заказчиком по результатам запроса предложений будет заключен договор (может
быть представлено в виде отдельной таблицы сведений о распределении объемов
работ/услуг между членами коллективного участника);
б) о распределении между членами коллективного участника сумм денежных
средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником
запроса предложений договора, в случае, если участником запроса предложений,
на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам
14
проведения
процедуры
запроса
предложений
будет
заключен
договор.
Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от
цены договора, предложенной участником запроса предложений в заявке на
участие в закупке (может быть представлено в виде отдельной таблицы сведений о
распределении объемов работ/услуг между членами коллективного участника);
в) об обязанности лица, определенного в соглашении в качестве лидера
коллективного участника по внесению денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится
требование об обеспечении такой заявки, а также об обязанности лидера
коллективного участника в случае заключения договора с Заказчиком по итогам
процедуры запроса предложений по предоставлению обеспечения исполнения
договора, если в документации о закупке предусмотрено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора.
4.3.1.9.3. Оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на
сотрудника лидера коллективного участника, подписавшего заявку на участие в
процедуре запроса предложений, на право подписи документов заявки и приема
обязательств от имени коллективного участника, с приложением документов,
подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (предоставляет
каждое юридическое или физическое лицо, являющееся индивидуальным
предпринимателем,
выступающее
на
стороне
одного
участника
запроса
предложений).
4.3.1.10. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайтах,
указанных в Информационной карте документации, извещения о проведении
процедуры закупки выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально удостоверенную копию такой выписки (для юридического
лица).
4.3.1.11. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
(далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна
15
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и
подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц)
или
уполномоченным
этим
руководителем
лицом,
либо
нотариально
удостоверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки,
заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
4.3.1.12. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи
заявок на участие в процедуре закупки для участника процедуры закупки
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством
и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить
письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем
процедуры закупки, представить вышеуказанное решение до момента заключения
договора. В случае если решение об одобрении или о совершении крупной сделки
не будет получено до момента заключения договора, участник закупки будет
признан уклонившимся от заключения договора, в соответствии с разделом 4.9.3
Положения о закупках ГлавУпДК при МИД России.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющиеся предметом договора, не являются крупной сделкой,
участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
4.3.1.13. Копия письма об аккредитации при ГлавУпДК при МИД России по
соответствующему направлению (код 9314000).
4.3.1.14. Другие документы на усмотрение участника.
16
4.4. Порядок формирования цены договора, валюта заявки на участие в
запросе предложений.
4.4.1. В цену договора включаются все предусмотренные действующим
законодательством налоги, сборы и пошлины, затраты на упаковку, доставку,
погрузочно-разгрузочные, такелажные и сборочные работы, а также вывоз
упаковки и прочие расходы.
4.4.2. Все суммы денежных средств в заявке участника должны быть
выражены в российских рублях.
4.5.
Требования
к
качеству,
техническим,
функциональным
характеристикам и к результатам поставляемых товаров (выполняемых
работ, оказываемых услуг), к их безопасности, к описанию подлежащих
поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
4.5.1. Участник представляет в составе заявки на участие в запросе
предложений с ограниченным участием пояснительную записку, содержащую
информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, сроках гарантии, и
прочих существенных условиях договора в соответствии с техническим заданием,
сводкой затрат и сметами №№286-15, 299-15, 353-15.
РАЗДЕЛ 5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ.
5.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок на
участие в открытом запросе предложений с ограниченным участием.
5.1.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в
открытом
запросе
предложений
Информационной карте открытого
с
ограниченным
участием
указаны
в
запроса предложений с ограниченным
участием.
5.1.2. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в открытом
запросе предложений с ограниченным участием по одному лоту. В случае если
Участник подал более одного предложения на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием по одному лоту, все предложения на
участие в открытом запросе предложений с ограниченным участием данного
Участника отклоняются без рассмотрения.
17
5.1.3. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые
Заказчиком, возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью документов (с
отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его
уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с
уведомлением о вручении.
5.2. Изменение заявок на участие в открытом запросе предложений с
ограниченным участием, отзыв заявок.
5.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в
открытом запросе предложений с ограниченным участием после её подачи в любое
время до истечения срока предоставления заявок на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием. В случае представления изменений заявки
на участие в открытом запросе предложений с ограниченным участием изменение
необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации
с дополнительной надписью «Изменение заявки на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием».
РАЗДЕЛ 6. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, РАССМОТРЕНИЕ
И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ.
6.1. Вскрытие конвертов с заявками.
6.1.1. Закупочная комиссия в установленные извещением время и дату
проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками по адресу,
указанному в извещении: г.Москва, Курсовой пер., д. 1, каб. 301.
6.1.2. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия
конвертов, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол
подписывается
всеми
присутствующими
членами
Закупочной
комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.
6.1.3. Протокол вскрытия конвертов размещается Заказчиком не позднее трех
календарных дней со дня его подписания, на сайтах, указанных в Информационной
карте открытого запроса предложений с ограниченным участием.
6.2. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе
предложений с ограниченным участием.
6.2.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок Участников проводится в
день, указанный в Информационной карте открытого
запроса предложений с
ограниченным участием, и проходит в три этапа.
18
6.2.2. Рассмотрение и оценка предложений включают: стадию рассмотрения
предложений, стадию оценки и сопоставления предложений, принятие решения о
выборе победителя запроса предложений.
6.2.2.1. Стадия рассмотрения предложений:
6.2.2.1.1. в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия
проверяет:
- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям
документации;
- соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей
(субподрядчиков,
документации
субпоставщиков)
(если
требования
для
к
исполнения
договора
соисполнителям
требованиям
(субподрядчикам,
субпоставщикам) были установлены в документации).
В ходе рассмотрения предложений Заказчик по решению Закупочной
Комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом
Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или
нескольким участникам процедуры закупки):
а) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме
или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств,
сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени участника
процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры
закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.
б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических ошибок
в документах, представленных в составе предложения и направлении Заказчику
исправленных
документов.
При
исправлении
арифметических
ошибок
в
предложениях применяется следующие правила: при наличии разночтений между
суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет
сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в
заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке,
преимущество
имеет
итоговая
сумма,
полученная
вычислением;
при
несоответствии итогов умножения единичной цены на количество производится
исправление арифметической ошибки. Представленные документы могут быть
изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и
19
грамматических
ошибок,
в
случае
выявления
иных
противоречий
в
представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе
предложений;
в) о разъяснении положений предложения. При этом не допускаются
запросы, направленные на изменение существа предложения, включая изменение
условий предложения (сроков и условий поставки, графика поставки или платежа,
иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по
техническим условиям предложения (уточнение перечня предлагаемых товаров,
работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом
данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки,
объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.
Решение Закупочной комиссии о направлении участникам процедуры
закупки запросов, указанных в пунктах а), б), в) настоящей части, отражается в
протоколе заседания Комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами
Комиссии, в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии.
Протокол заседания Закупочной комиссии размещается на сайтах, указанных в
Информационной карте запроса предложений,
Заказчиком в течение дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на
сайтах, указанных
в Информационной карте запроса предложений, протокола
заседания Комиссии по размещению заказа. Срок предоставления участником
процедуры закупки указанных в пунктах а), б), в) настоящей части документов
и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры
закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней
со
дня
направления
соответствующего
запроса.
Непредставление
или
представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений
в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предложения
такого участника.
6.2.2.1.2. по результатам проведения рассмотрения предложений Закупочная
комиссия отклоняет предложения, которые:
- не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;
- не отвечают требованиям документации;
20
- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или
договорным требованиям документации;
- подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители
(субподрядчики, субпоставщики) или члены коллективных участников в том
случае, если Заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора или
допускается участие коллективных участников, не соответствуют требованиям
документации (если такие требования были установлены в документации).
6.2.2.2. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и
сопоставления предложений Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет
предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в
соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации.
Закупочная комиссия вправе при оценке участника по критерию квалификации
учитывать
соответствующие
измеряемые
показатели
соисполнителей
(субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в предложении участника, или
членов коллективных участников пропорционально выполняемому ими объему
работ, если это указано в документации для запроса предложений и данный
критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) или
членов коллективных участников не использовался в качестве отборочного на
стадии рассмотрения предложений.
6.2.2.3. По результатам оценки и сопоставления предложений Закупочная
комиссия принимает решение о выборе победителя. Решение Комиссии о
результатах оценки и сопоставлении предложений Участников
оформляется
протоколом об оценке и сопоставлении предложений Участников открытого
запроса предложений с ограниченным участием.
Протокол об оценке и сопоставлении предложений участников открытого
запроса предложений с ограниченным участием составляется в двух экземплярах,
подписывается членами Закупочной комиссии не позднее следующего дня за днем
проведения процедуры оценки и сопоставлении предложений.
Указанный протокол размещается Заказчиком на сайтах, указанных в
Информационной карте открытого запроса предложений с ограниченным
участием, в течение трех календарных дней после
подписания указанного
протокола.
21
В случае отказа либо уклонения Победителя открытого
запроса
предложений с ограниченным участием от заключения договора с Заказчиком,
Заказчик вправе заключить договор с
участником, занявшим при проведении
открытого запроса предложений с ограниченным участием второе место.
РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Договор должен быть заключен не позднее двадцати календарных дней
со дня размещения на сайтах, указанных в Информационной карте открытого
запроса предложений с ограниченным участием, протокола об итогах процедуры
закупки.
7.2. Не допускается изменение существенных условий, зафиксированных в
проекте договора, входящим в документацию.
7.3. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не
позднее чем в течение десяти календарных дней со дня внесения изменений в
договор на сайтах, указанных в Информационной карте открытого запроса
предложений с ограниченным участием, размещается информация об изменении
договора с указанием измененных условий.
7.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником
процедуры закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в процедуре
закупки и в документации о процедуре закупки. При заключении договора цена
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении процедуры закупки.
7.5. В случае если процедура закупки признана несостоявшейся и только
один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в процедуре
закупки, признан участником процедуры закупки, Заказчик в течение трех
календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
процедуре закупки вправе передать единственному участнику процедуры закупки,
признанному
участником
процедуры
закупки,
проект
договора,
который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в процедуре закупки, в проект договора,
прилагаемый к документации о процедуре закупки. При этом договор заключается
22
на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
процедуре закупки и документацией о процедуре закупки, но цена такого договора
не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении процедуры закупки.
Также Заказчик вправе обратиться к единственному участнику процедуры
закупки, подавшему заявку на участие в процедуре закупки, с предложением о
снижении цены договора и провести с таким участником переговоры по снижению
цены, представленной в заявке на участие в процедуре закупки, без изменения
иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в
процессе проведения преддоговорных переговоров. По результатам проведенных
переговоров составляется соответствующий протокол, в котором отражается цена
договора, согласованная в процессе проведения преддоговорных переговоров.
Протокол подписывается членами Закупочной Комиссии и участником закупки, с
которым проводились переговоры.
В случае отказа участника закупки от снижения цены заявки Заказчик вправе
заключить договор по цене заявки, предлагаемой участником закупки, если такая
цена не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о закупке, или отказаться от заключения договора и провести
повторную процедуру закупки.
23
РАЗДЕЛ 8.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАКУПКА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Наименование
Информация
ФГУП «ГлавУпДК при МИД России»
Наименование
заказчика, контактная 119034, г. Москва, Пречистенка ул., д. 20
тел./факс + 7 (495) 695-03-19, 695-21-18, 637-37-35.
информация.
Контактные лица: Зайпольд Александр Викторович,
Семишко Вера Владимировна
Сайты
www. zakupki.gov.ru (Единая информационная система),
www.updk.ru
Вид
и
предмет
Открытый запрос предложений с ограниченным
запроса предложений участием на право заключения договора подряда на
выполнение работ по текущему ремонту квартир с
установкой кондиционеров по адресу: г. Москва,
Ленинский пр-т, д.113/1, кв. 410д, 1213д, 202д.
Классификация
9314100 - Ремонт жилищ (квартир, домов)
ОКДП
ОКВЭД
45.25 Производство прочих строительных работ.
Договор подряда на выполнение работ по текущему
Место, условия и
сроки
(периоды) ремонту квартир с установкой кондиционеров по адресу: г.
поставки
товаров, Москва, Ленинский пр-т, д.113/1, кв. 410д, 1213д, 202д.
выполнения
работ, заключается
с
победителем
запроса
предложений.
оказания услуг
Максимальный срок выполнения работ – 45 рабочих дней.
Гарантийный срок качества на выполненные работы 36 месяцев
с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных
работ.
Начальная
(максимальная)
цена договора
Авансовый платеж
Источник
финансирования
Формы,
сроки
и
порядок оплаты
Срок, место и порядок
предоставления
документации
4 563 627,19 руб., с НДС (Четыре миллиона пятьсот
шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь рублей
19 копеек), в т.ч. НДС 18% 696 146 руб. 52 коп.
Определена Сводкой затрат на основании Смет №№286-15,
299-15, 353-15.
20 % от стоимости по Договору
Собственные средства Заказчика
В соответствии с условиями, указанными в проекте
договора
Документация предоставляется бесплатно на бумажном
носителе по запросу на бланке компании и доверенности,
поданным по адресу Заказчика в рабочие дни с 09.00 до
18.00 часов (по московскому времени), в пятницу до 16.45
часов, предварительный звонок по тел. (495) 770-35-43,
электронная почта ltimofeeva@updk.ru
Техническая часть предоставляется по запросу только
24
Наименование
Информация
аккредитованным при ГлавУпДК при МИД России по
соответствующему направлению Участникам.
Документы, входящие
в состав заявки на
участие в запросе
предложений
Заявка на участие в открытом запросе предложений с ограниченным
участием должна содержать следующие документы:
- Заявка на участие в
открытом запросе предложений с
ограниченным участием, оформленная по Форме №2 настоящей
документации.
- Анкета участника закупки по Форме №4 настоящей документации.
- Декларация участника по Форме №6 настоящей документации.
Пояснительная
записка,
содержащая
информацию
о
функциональных, качественных и количественных характеристиках
товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения
договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных
условиях договора, предусмотренных в информационной карте
открытого запроса предложений с ограниченным участием, в
соответствии с пунктом 4.5.1. настоящей документации для
открытого запроса предложений с ограниченным участием.
- Проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в проекте договора, являющимся
приложением к настоящей документации для открытого запроса
предложений с ограниченным участием.
- Сведения и документы, подтверждающие соответствие
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям,
установленным в Информационной карте, в случае выполнения ими
более 5 % объема поставок, работ, услуг, или декларирование в
Заявке на участие в открытом запросе предложений (Форма №2
настоящей документации) о том, что соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ,
услуг, участником привлекаться не будут.
- Сведения и документы, подтверждающие соответствие
коллективного участника
требованиям, установленным в
Информационной карте документации запроса предложений, в
соответствии с пунктом с 4.3.1.9 настоящей документации, в случае
участия в запросе предложений коллективного участника.
- Полученную не ранее, чем за три месяца до дня размещения на
сайте, указанном в Информационной карте открытого запроса
предложений с ограниченным участием, извещения о проведении
процедуры закупки, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально удостоверенную копию такой
выписки (для юридического лица).
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по
тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки
должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника
процедуры закупки и подписанную руководителем участника
процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным
25
Наименование
Информация
этим руководителем лицом, либо нотариально удостоверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
процедуры закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и если для участника процедуры
закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае если получение указанного решения до истечения срока
подачи заявок на участие в процедуре закупки для участника
процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами
участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан
представить письмо, содержащее обязательство в случае признания
его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное
решение до момента заключения договора. В случае если решение об
одобрении или о совершении крупной сделки не будет получено до
момента заключения договора, участник закупки будет признан
уклонившимся от заключения договора в соответствии с разделом
4.9.3 Положения о закупках ГлавУпДК при МИД России.
В случае если для данного участника поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора
не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки
представляет соответствующее письмо.
-Копия письма об аккредитации при ГлавУпДК при МИД России по
соответствующим направлениям (коды 9314000)
- Заявление за подписью уполномоченного лица об отсутствии у
участника закупки недоимки по налогам, сборам, пеням, штрафам и
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника процедуры закупки, определяемой
по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный календарный
год.
- Оригинал или нотариально удостоверенная копия справки из ИФНС
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов или оригинал или нотариально
удостоверенная копия справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей, выданные не ранее чем за 3 месяца до срока
окончания приема заявок на участие в запросе предложений.
- Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
за последний завершенный отчетный год с отметкой налогового
органа о приеме. Для организаций, применяющих УСН: копии
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
26
Наименование
Информация
применением упрощенной системы налогообложения за последний
завершенный отчетный год с отметкой налогового органа о приеме.
- Справка об опыте выполнения не менее 2-х аналогичных по
характеру (относящихся к коду
ОКДП 9314100) договоров,
стоимостью выполненных работ по каждому из них не менее 50% от
начальной максимальной цены, указанной в Информационной карте
открытого запроса предложений с ограниченным участием по форме
№ 1 настоящей документации запроса предложений. Данные должны
быть подтверждены копиями договоров и
актов КС-2,
подтверждающих выполнение установленного объема
В случае участия в
открытом запросе предложений с
ограниченным участием коллективного участника, участник закупки
предоставляет заполненную участником форму №3 настоящей
документации;
- План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)
между Участником закупки и соисполнителями по форме № 5
настоящей документации в случае привлечения соисполнителей;
- Письмо (извещение) ИФНС или письмо участника (в произвольной
форме) о применении упрощенной системы налогообложения в
случае, если участником применяется УСН.
- согласия участника процедуры закупки – физического лица на
обработку персональных данных по форме № 8 настоящей
документации.
- Другие документы на усмотрение участника.
Срок подачи заявок на
участие в запросе Дата начала подачи заявок: «16» июля 2015г.,
предложений,
дата
09 час. 00 мин.
вскрытия конвертов
Дата окончания подачи заявок: «21» июля 2015г.,
18 час. 00 мин.
Дата вскрытия конвертов: «22» июля 2015г.,
15 час. 20 мин.
Дата
и
место
рассмотрения заявок и
подведения
итогов
запроса предложений
Дата рассмотрения заявок: «28» июля 2015г.,
11 час. 10 мин.
Дата подведения итогов: «28» июля 2015г.,
13 час. 10 мин.
По адресу: г.Москва, Курсовой пер., д.1, каб.301
Место и
условия Заявки на участие в запросе предложений принимаются по
подачи заявок
адресу: 119034, г. Москва, Курсовой пер.,д.1, каб. 302, 507
тел.: 35-43, 39-78, 33-20, 32-90, 33-66 с 09-00 до 18-00 (в
пятницу с 09-00 до 16-45) по московскому времени.
Обеспечение заявок
Не требуется
Критерии и порядок № Критерий оценки и сопоставления
предложений участников:
оценки заявок на п/п
участие в запросе
1.
Цена договора, руб., с НДС
предложений,
их
(ценовой критерий)
Значимость
критерия в
процентах
90
27
Наименование
содержание
значимость
Информация
и 2.
Срок выполнения работ
(не ценовой критерий)
10
Совокупная значимость всех
100
критериев:
1. Расчет баллов по ценовому критерию производится
по следующей формуле:
Бц
=
90 х
Цмин
Цз
где: Цмин – минимальное численное значение стоимости
работ в рублях из всех заявок на участие в запросе
предложений Участников;
Цз – численное значение оцениваемой заявки
Участника на участие в запросе предложений, в рублях.
При участии в процедуре закупки физических лиц, а
также организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения или освобожденных от исполнения
обязанностей налогоплательщика по НДС, и в случае
указания ими в заявке предлагаемой цены договора без
НДС, -сопоставление цен заявок таких участников должно
осуществляться с представленными ценами остальных
участников, уменьшенными на величину НДС.
При указании в заявке участника стоимости работ
/услуг, превышающей максимальную (начальную) цену
договора, указанную в информационной карте, заявка
такого участника отстраняется от участия в запросе
предложений.
2. Расчет баллов по критерию срок выполнения работ
производится по формуле:
Бсрв =
10 х
СРВмин
СРВз
где:
СРВмин
– минимальное численное значение
критерия из всех заявок на участие в запросе предложений
Участников, в натуральных единицах измерения;
СРВз – численное значение критерия оцениваемой
заявки на участие в запросе предложений в натуральных
единицах измерения.
При указании в заявке участника срока поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг более срока,
указанного в информационной карте, заявка такого
участника отстраняется от участия в запросе предложений.
Общий балл заявки = Бц + Бсрв
28
Наименование
Информация
Наличие проведения Не проводится
переторжки
Форма переторжки
Не проводится
Условия договора по
которым
будет
проводиться
переторжка
Изменение
объема
работ
Привлечение
соисполнителей
(субподрядчиков)
Не проводится
Требования
соисполнителям
(субподрядчикам)
В пределах 10%
Участник закупки вправе для выполнения работ по предмету
открытого запроса предложений с ограниченным участием
привлекать соисполнителей. В случае привлечения соисполнителей
на объем поставок, работ, услуг более 5% от общей цены заявки
Участника, Участник предоставляет в своей заявке План
распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) между
Участником закупки и соисполнителями (форма 5 настоящей
документации)
к В случае если в соответствии с формой 5 настоящей документации
предполагаемый объем поставок, работ, услуг осуществляемый
соисполнителями составляет более 5% от общей цены заявки
Участника, такие соисполнители должны отвечать следующим
требованиям (требования к соисполнителям):
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
2.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке, и не являться юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, на имущество которого в
части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по
решению суда, административного органа.
3.Отсутствие недоимки по налогам, сборам, пеням, штрафам и
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
29
Наименование
Информация
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной,
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
календарный год.
4.Отсутствие у физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономической деятельности (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
30
Наименование
Информация
6.Отсутствие сведений о соисполнителе в реестре
недобросовестных поставщиков, формируемом в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Техническая часть
Дополнительная
информация
Для подтверждения установленных к соисполнителям требований в
составе заявки Участника закупки дополнительно должны быть
представлены следующие документы и сведения:
а) подготовленная соисполнителем декларация в произвольной
форме о соответствии требованиям, указанным в пунктах 1-5
требований к соисполнителям.
б) декларация по Форме №6 настоящей документации.
Техническое задание, экспликации, поэтажные планы, сводка затрат
и Сметы №№286-15, 299-15, 353-15 предоставляются участникам,
аккредитованным при
ГлавУпДК при МИД России по
соответствующему направлению по электронной почте.
Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование
места
происхождения
или
наименование
производителя, указанные в документации, читать со словами «или
эквивалент».
31
ФОРМА №1
Справка о наличии у Участника опыта выполнения
аналогичных по характеру работ договоров
(относящихся к коду ОКДП 9314100)
№п/п Заказчик
Наименование и
Общая
краткая
стоимость
характеристика
выполненных
работ
участником
Период
%
выполнения готовности
(0-100%)
работ
1
2
3
________________________ /_______________/
М.П.
Примечание:
В подтверждение представленных в настоящей форме сведений, Участники закупки
представляют копии договоров и актов КС-2, подтверждающих выполнение установленного
объема.
32
ФОРМА №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На бланке организации
Дата, исх. Номер
Заказчику
________________________________
________________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора подряда
на выполнение работ по текущему ремонту квартир с установкой
кондиционеров по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.113/1,
кв. 410д, 1213д, 202д
1. Изучив документацию для проведения открытого запроса предложений с
ограниченным участием на право заключения вышеупомянутого договора, а также
применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативноправовые акты
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица))
в лице, _____________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны [указать что именно - осуществить поставку товаров/
выполнить работы, оказать услуги], предусмотренные Технической частью
документации в полном объеме, со следующими показателями:
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Цена договора, включая НДС,
(цифрами и прописью) в виде
сметы, составленной по ТСН2001 в текущих ценах
Срок выполнения работ
Единица
Данные
измерения Участни
ка
3
4
руб.
Примечани
е
5
рабочие
дни
33
2.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что для [указать что именно поставки
товаров
/выполнения
работ
/оказания
услуг]
по
___________________________[указывается предмет договора] соисполнители
(субподрядчики/субпоставщики) на объемы поставок, работ, услуг составляющий
более 5% от общей цены заявки Участника - [указать – будут привлечены/не
будут привлечены].
3. Заявка на участие в запросе предложений имеет следующие приложения:
3.1. … (Приложение №__)
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части
документации, влияющими на цену договора. Цена, указанная в нашем
предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо
выплатить при исполнении договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на
себя обязательство осуществить [указать что именно - поставку товаров
/выполнение работ /оказание услуг] в соответствии с требованиями документации,
утвержденным Техническим заданием, сводкой затрат и сметами на
_________________________________[указывается предмет договора] и согласно
нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что на дату подачи заявки на участие в
закупке против______________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о
признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника
закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства,
экономическая деятельность, в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, на
имущество не наложен арест в части, необходимой для выполнения договора, по
решению суда, административного органа,
7. Настоящим подтверждаем
отсутствие у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономической
деятельности (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации.
8. Настоящим также подтверждаем отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том
34
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения,
в том числе сведения о соисполнителях.
10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя
обязательства
подписать
со
своей
стороны
договор
на
_________________________________[указывается предмет договора]
в
соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений с
ограниченным участием и условиями наших предложений в срок не более 20
(двадцать) дней со дня размещения на сайте, указанном в Информационной карте
открытого запроса предложений с ограниченным участием, протокола об итогах
открытого запроса предложений с ограниченным участием.
11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
Победителя запроса предложений с ограниченным участием, а Победитель
открытого запроса предложений с ограниченным участием будет признан
уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать
данный договор на _________________________________[указывается предмет
договора] в соответствии с требованиями документации и условиями наших
предложений.
12. Мы извещены о включении сведений о____________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
договора.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки).
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты
размещения на сайте, указанном в Информационной карте открытого запроса
предложений с ограниченным участием, протокола об итогах открытого запроса
предложений с ограниченным участием и до подписания официального договора
настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и
Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.
35
15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки и
подписания договора с Победителем открытого
запроса предложений с
ограниченным участием .
16. Контактный телефон_______________________, факс ____________, email
_______________, банковские реквизиты______________________________.
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________, факс _________ _________, e-mail _________
18. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на __листах.
_______________________
/___________________/
(должность)
(ФИО)
_______________________
(подпись)
М.П.
36
ФОРМА №3
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВНУТРИ
КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА
План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/п
Наименование по
работ/услуг по договору
Наименование
организации,
выполняющий
данный объем
Стоимость
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
договора
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
37
ФОРМА №4
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1.
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор), свидетельства о государственной
регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный
реестр юридических лиц)
Ф.И.О. Участника закупки – физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного
документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)
Паспортные данные для Участника закупки – физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на
основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя)
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра
акционеров)
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав,
положение, учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемства)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника,
контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника,
контактные лица и их телефоны
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
Страна
4. Место нахождения (место жительства) Участника закупки
Адрес
Страна
5. Почтовый адрес Участника закупки
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
7. Балансовая стоимость активов
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются документы согласно
описи.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
_______________________
_______________________
/___________________/
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
38
ФОРМА №5
ФОРМА Плана распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)
между Участником закупки и соисполнителями
План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)
между Участником закупки и соисполнителями
№
п/п
Наименование
работ/услуг по договору
Наименование
организации,
выполняющий
данный объем
Стоимость
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимости
договора
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
4.
5.
6.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
39
ФОРМА № 6
Декларация о соответствии участника закупки
(члена коллективного участника, соисполнителя, субподрядчика) критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Наименование: ________________________________________________________
Статус: _______________________________________________________________
(участник процедуры закупки, член коллективного участника, соисполнитель, субподрядчик)
Сведения за два предыдущих завершенных календарных года
_______год
_______год
1) Средняя численность работников за предшествующий
календарный год (указывается количество человек)
2) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год (без НДС) (указывается в тыс.
рублей из строки 2110 Отчета о финансовых результатах)
3) Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год (без НДС) (указывается в тыс. рублей из строки
1100 Бухгалтерского баланса)
4) Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) (указывается в процентах)
5) Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства в уставном капитале (указывается в
процентах)
6) является ли юридическим лицом, учредителями (участниками)
которого являются юридические лица, включенные в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц,
предоставляющих государственную поддержку инновационной
деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23
августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»(указать да или нет)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в форме.
_______________________
(должность)
_______________________
(подпись)
М.П.
/___________________/
(ФИО)
40
ФОРМА № 7
ФОРМА ЗАПРОСА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Оформляется на фирменном бланке
Исх. №_______
От __________
Начальнику Управления
технической эксплуатации
ГлавУпДК при МИД России
В.М. Гудыно
Прошу предоставить _____________________________ техническую часть
(наименование организации)
к
документации
для
проведения открытого запроса предложений с
ограниченным участием на заключение договора подряда на выполнение работ по
текущему ремонту квартир с установкой кондиционеров по адресу: г. Москва,
Ленинский пр-т, д.113/1, кв. 410д, 1213д, 202д.
(Копия извещения об аккредитации прилагается).
Адрес: ________________________________________________________
Тел/факс: ______________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________
Руководитель
_______________ /Ф.И.О./
М.П.
(подпись)
41
ФОРМА № 8
Форма согласия участника процедуры закупки – физического лица на обработку
персональных данных
Согласие участника процедуры закупки на обработку персональных данных
Настоящим, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)
Основной документ, удостоверяющий личность_____________________________
______________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации:_________________________________
Дата рождения:____________________________________
ИНН ______________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и
обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок
в соответствии с Положением о закупках ГлавУпДК при МИД России.
Оператор, получающий настоящее согласие: ГлавУпДК при МИД России,
зарегистрировано по адресу:
Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, 20.
Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в
передаваемых мною в адрес ГлавУпДК при МИД России документах, в том числе
(если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные
данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о
трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой
должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в
органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография,
контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные,
упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано
согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
42
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
действующим законодательством, и в случаях, когда ГлавУпДК при МИД России
выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные,
организатором закупки.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение
ГлавУпДК при МИД России письменного уведомления об отзыве согласия на
обработку персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне понятны.
43
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
на выполнение работ по текущему ремонту квартир c установкой кондиционеров
по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113/1, кв. 410д, 1213д, 202д.
г. Москва
«______» ___________ 2015 г.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Главное
производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического
корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК
при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________, действующего на основании доверенности от
_______________№__________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
_____________________
_____________________________________________________, действующего на
основании _______ _____________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по
текущему ремонту квартир c установкой кондиционеров по адресу: г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 113/1, кв. 410д, 1213д, 202д (далее – Объект) в соответствии с
Техническим заданием, а также Сводкой затрат составленной на основании Смет
№№ ____ (Приложения №№ 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3 к Договору).
1.2. При исполнении Договора Стороны руководствуются положениями Главы
37 Гражданского кодекса РФ.
Статья 2. Сроки выполнения работ
2.1. Датой начала работ по Договору является дата подписания Договора.
2.2. Продолжительность работ по Договору составляет
______
(_______________) рабочих дней, начиная с даты подписания Договора.
2.3. Фактической датой окончания работ считается дата подписания
Заказчиком Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11
представленных Подрядчиком.
2.4. Срок выполнения работ, указанный в пункте 2.2 настоящей Статьи,
определен при условии предоставления со стороны Заказчика возможности
бесперебойной работы с учетом того, что работы производятся в не отселенном
Объекте. В противном случае Стороны оформят соответствующий акт, на
44
основании которого подпишут дополнительное соглашение к Договору об
изменении срока выполнения работ.
Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ, оборудования и материалов (далее – стоимость работ) по
Договору определяется по результатам открытого запроса предложений с
ограниченным участием (протокол Рабочей (котировочной) комиссии Заказчика №
____________________/УТЭ от __.__.2015 года), а также Сводкой затрат
составленной на основании Смет №№ ______ (Приложения № 3, 3.1, 3.2, 3.3 к
Договору)
и
составляет
_____________________
руб.
(_____________________________ руб.), в т.ч. НДС 18% __________ руб.
(______________________________ руб.).
3.2. Заказчик в течение 10-ти банковских дней с момента подписания
настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета перечислит Подрядчику
аванс на выполняемые работы в размере 20 % от стоимости работ по настоящему
Договору, указанной в п.3.1 настоящей статьи и составляет _____________ руб. ___
коп. (________________________), в том числе НДС 18%. ____________ руб. __
коп. (_________________________________________________).
3.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору работы
производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированным
формам КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11 с учетом удержания авансового платежа, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком
счета и счета-фактуры.
3.4. Акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11
составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
3.5. Акт по унифицированной форме КС-2 составляется на основании
исполнительной сметы, разработанной Подрядчиком в соответствии со сметнонормативной базой ТСН-2001 и утвержденной Заказчиком.
3.6. Стоимость материалов и оборудования, указанная в Сметах № №_____
(Приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к Договору), при представлении Заказчику Акта по
унифицированной форме КС-2 подтверждается Подрядчиком соответствующими
документами (счетами-фактурами и накладными).
3.7. В случае если стоимость работ по Договору превысит сумму, указанную
в пункте 3.1 настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет
Подрядчика и Заказчиком не оплачивается.
3.8. В случае если стоимость фактически выполненных работ по Договору
будет меньше, чем указано в пункте 3.1 настоящей Статьи, то стоимость работ по
Договору будет соответственно уменьшена в соответствии с Исполнительной
сметой, подготовленной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. При этом
Стороны оформят соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
45
3.9. Если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена
необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика
обстоятельствам, Сторонами составляется соответствующий Акт. При этом
изменение стоимости работ по Договору (не более 10% от стоимости работ по
Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи) и сроки выполнения
дополнительных работ согласовываются Сторонами до начала их проведения и
оформляются дополнительным соглашением к Договору с приложением
соответствующей сметы дополнительных работ.
Статья 4. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с
учетом всех приложений к нему, и сдать Заказчику.
4.2. Поставить за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для
выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и
комплектующие изделия, отвечающие СНиП, стандартам РФ, противопожарным
нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами.
4.3. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на
одобрение материалы и оборудование, стоимость которого включается в
стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора.
4.4. Нести полностью риск гибели и порчи выполненных работ, всего
имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи и
принятия Заказчиком всех работ по Договору в установленном порядке.
4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке выполненных по Договору работ и в течение срока
Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 Договора.
4.6. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и
инженерных систем Объекта, а в случае нанесения им ущерба произвести за свой
счет восстановительные работы и направить Заказчику соответствующее
письменное уведомление об этом.
4.7. Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты
приемки, письменно сообщить Заказчику о завершении работ, готовности
предъявить выполненные работы.
4.8. При производстве работ соблюдать Особые условия согласно Статье 8
Договора.
4.9. За 10 (десять) календарных дней до окончания работ по Договору
предоставить Заказчику исполнительную документацию, включая сертификаты,
паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратить
Заказчику полученную документацию (пункт 5.2 Договора).
4.10. После выполнения работ по Договору, подготавливать и передавать для
согласования Заказчику исполнительные сметы на выполненные работы с
46
приложением
соответствующих счетов, счетов-фактуры и документов,
подтверждающих стоимость соответствующих материалов и оборудования.
Если стоимость дополнительных работ превышает 10% от стоимости работ по
Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи, то на дополнительные работы
оформляется отдельный договор.
4.11. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию
услуг) третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме
согласовать с Заказчиком такое привлечение. При этом ответственность перед
Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по Договору
несет Подрядчик.
Статья 5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
5.1. После подписания Договора в кратчайший срок передать Подрядчику
Объект по соответствующему Акту для выполнения работ, предусмотренных
Договором.
5.2. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения
работ по Договору.
5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, используя при
этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных
нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в
строительстве.
5.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика
образцов материалов и оборудования, стоимость которых включается в стоимость,
указанную в пункте 3.1 Договора, осуществить их проверку и дать свое одобрение
для их применения или сообщить об отказе дать одобрение, указав при этом
причины отказа.
5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика в
пределах срока, указанного в пункте 2.2 Договора, извещения об окончании работ
по Договору, осмотреть и, в случае отсутствия замечаний, принять результат работ
и подписать Акты унифицированных форм КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11.
5.6. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих
результат работы, а также дефектов выполненных работ, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты их обнаружения, направить в адрес Подрядчика
односторонний рекламационный Акт с указанием выявленных дефектов
выполненных работ и сроки их устранения. При отказе Подрядчика или не
устранении дефектов выполненных работ, указанных в рекламационном Акте в
определенный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты
силами иной организации с отнесением затрат на Подрядчика.
5.7. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ по Договору в
установленные Договором сроки.
47
Статья 6. Гарантии и ответственность Сторон
6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ в
соответствии с условиями Договора.
6.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме в соответствии cо строительными
нормами и правилами и условиями Договора;
- своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов,
выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т.е. в
течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта унифицированной
формы КС-2. Гарантийный срок качества выполненных работ распространяется и
на монтируемые (установленные) приборы и оборудование, если иной
гарантийный срок не предусмотрен техническим паспортом или паспортом
качества на соответствующий прибор (оборудование).
6.3. Если в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2
настоящей Статьи, выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик
совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном
порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также
перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается
срок Гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой
такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки.
Отсутствие в рекламационном Акте подписи уполномоченного представителя
Подрядчика не является основанием неустранения дефекта или неоплаты работ по
устранению выявленного дефекта силами Заказчика или за его счет.
6.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ,
установленного в пункте 2.2 Договора, а также сроков выполнения этапов работ,
если они предусмотрены Договором, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в
размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый
календарный день просрочки до фактического завершения работ, предусмотренных
Договором. Подрядчик обязан выплатить пеню по письменному требованию
Заказчика в указанный Заказчиком срок. Датой оплаты пеней является дата
поступления указанных денежных средств на расчетный счет Заказчика.
6.5. За нарушение срока устранения выявленных дефектов в выполненных
работах, указанных в одностороннем рекламационном Акте, предусмотренном
пунктом 5.6 Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан
выплатить пеню в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1
Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического устранения
выявленных дефектов, но не более 20% от указанной стоимости работ.
6.6. Подрядчик выплачивает пени, предусмотренные пунктами 6.4 и 6.5
Договора, по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является
дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет
Заказчика.
48
6.7. Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую
сумму пени, предусмотренных пунктами 6.4 и 6.5 Договора, из любых
причитающихся Подрядчику платежей.
6.8. В случае если оплата за выполненные работы по Договору не будет
произведена по вине Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик
вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа
за каждый календарный день просрочки до даты фактической оплаты, но не более
10% от суммы просроченного платежа. Требование об оплате пени оформляется
Подрядчиком в письменной форме.
Статья 7. Разрешение споров
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
прекращения или недействительности, не урегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы.
Статья 8. Особые условия
8.1. В связи с особенностями проведения работ на действующем
домовладении фонда Заказчика:
Подрядчик обязуется:
- обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в
опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к арендаторам Объекта
Заказчика, исключив при этом, по возможности, личные контакты с иностранцами.
При возникновении конфликтных ситуаций, действовать согласно Рекомендациям
для работников Подрядчика, работающих на объектах Заказчика (Приложение № 1
к Договору);
- привлекать к выполнению работ лиц, имеющих гражданство РФ;
- по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы
на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;
- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора
представить Заказчику график производства работ, акт-допуск, приказы на
ответственных лиц за технику безопасности и противопожарную безопасность на
Объекте для согласования со структурными подразделениями Заказчика, а также
списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации по
представленной Заказчиком форме;
- допуск рабочих подрядной организации на территорию Объекта
осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);
- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;
- выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению
установленного порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности
Заказчика 637-2326, 637-7045);
49
- выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также
мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего
периода нахождения на Объекте и производства работ;
- обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте;
- заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно
оповещать Заказчика о необходимости проведения работ в субботние и воскресные
дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с Заказчиком);
- приостанавливать проведение работ на Объекте или сокращать их дневную
продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на
период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени
приостановки работ в журнале производства работ;
- в процессе выполнения работ своевременно оформлять с Заказчиком акты
скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест их
проведения;
- в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, арендатора или третьих
лиц по вине Подрядчика при проведении работ (затопление помещений,
повреждение имущества и т.д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;
- оплатить поставщику услуг (ОАО «Мосэнерго») либо Заказчику (при
наличии у него договора с поставщиком услуг) потребленную во время
производства работ электроэнергию (и/или воду), в соответствии с показаниями
приборов учета, указанными в Актах о передаче помещения в ремонт и возврате из
ремонта;
- проводить складирование мусора на Объекте и иных объектах Заказчика
только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры;
- выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце
рабочего дня.
Статья 9. Конфиденциальность информации
9.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация,
хранящаяся у Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную
коммерческую и иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не
имеющая свободного доступа на законном основании.
9.2. Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:
- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы
Заказчика;
- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.
9.3. Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за
передачу, предоставление и разглашение в любой возможной форме информации,
признанной конфиденциальной в соответствии с условиями Договора.
9.4. Без предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик не
вправе распространять в любых формах в рекламных и иных целях (в т.ч.
50
размещать на сайтах в сети Интернет, публиковать в средствах массовой
информации, периодических печатных изданиях, рекламно-информационных
материалах, развешивать объявления, плакаты, рассылать проспекты и т.п.,
распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического
распространения массовой информации) любую информацию, касающуюся
Заказчика (в т.ч. о финансовом положении, общем характере или отдельных видах
деятельности и т.д.).
В случае нарушения указанного условия Договора, Подрядчик возмещает
причиненные Заказчику убытки и сверх того уплачивает Заказчику по его
письменному требованию во внесудебном порядке неустойку в размере 300 000,00
руб. (Триста тысяч рублей 00 коп.) за каждый документально подтвержденный
факт нарушения.
Статья 10. Форс – мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского
кодекса РФ, в случае если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
условия исполнения Договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы,
обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента их наступления.
10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящей Статьи, будут
длиться более 3 (трех) месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются
обязательства, имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке после письменного уведомления об этом другой Стороны.
Статья 11. Расторжение Договора
11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
любого из своих обязательств по Договору, в том числе при нарушении сроков
выполнения работ, а также в случае существенного изменения обстоятельств, из
которых Заказчик исходил при заключении
Договора, Заказчик вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления в
адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления.
51
11.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику
часть от указанной в пункте 3.1 Договора стоимости работ пропорционально части
работы, фактически выполненной до получения Подрядчиком письменного
уведомления о расторжении Договора.
11.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 11.1 и 11.2 Договор считается
расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с даты, указанной в
письменном уведомлении о расторжении Договора.
Статья 12. Заключительные положения
12.1. Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
12.2. Изменение условий
Договора возможно по дополнительному
соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному
уполномоченными представителями обеих Сторон.
12.3. В случае изменения у любой из Сторон реквизитов, указанных в
Статье 13 Договора, соответствующая Сторона обязана известить об этом
другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения.
12.4. Неотъемлемой частью Договора на дату его заключения являются:
Приложение № 1 –Рекомендации для работников Подрядчика,
работающих на объектах Заказчика.
Приложение № 2 –Техническое задание.
Приложение № 3 – Сводка затрат
Приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3– Сметы № №
52
Статья 13. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственнокоммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД
России) 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 20
Телефон 8 (495) 637-23-26 факс 637-31-71
Расчетный счет: 40502810700000006969 в КБ «БФГ-Кредит» (ООО) г.Москва
кор.счет 30101810100000000162 БИК 044579162 ИНН 7704010978,
КПП 774850001, ОКВЭД 70.32
Подрядчик:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
ЗАКАЗЧИК
_________________ (____________________)
М.П.
ПОДРЯДЧИК
__________________(______________)
М.П.
53
Приложение № 1
к Договору № ____________
от «___» _________ 20__г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
для работников Подрядчика, работающих
на объектах Заказчика
При возникновении конфликтных ситуаций с арендаторами, проживающими
и работающими в посольствах, жилых домах, офисных зданиях Заказчика, которые
высказывают претензии по поводу проведения ремонтных работ не вступать в
пререкания с заявителями, постараться выяснить его данные (Ф.И.О.), выяснить
какие неудобства создают ремонтные работы и вызвать ответственного работника
(мастер, прораб).
Если в разговоре выясняется, что заявителем является сотрудник
дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного
государства, представительства международной организации либо средства
массовой информации, быть предельно вежливым. Постараться выяснить
сотрудником, какого представительства (организации) является заявитель.
В случае неадекватного поведения заявителя (сильное возбуждение,
размахивание руками, высказывание угроз в адрес работника Подрядчика или
иного лица, постараться держаться на безопасном удалении. Не отвечать
грубостью, постараться успокоить заявителя, пообещать, что его претензии
незамедлительно будут доведены до руководства Подрядчика и Заказчика, и
приостановить «шумные» работы до особого указания.
Во всех случаях, постараться вести переговоры в присутствии свидетелей. По
возможности зафиксировать разговор на диктофон или камеру мобильного
телефона.
После этого доложить об инциденте своему руководству, Диспетчеру
Заказчика (84956372326), который при получении информации об инциденте,
докладывает об инциденте руководству Управления технической эксплуатации и
Отдела безопасности Заказчика.
54