Контракт №______ на поставку г.______ «____» ______ 2014

Контракт №________
на поставку
г.________
«____» _________ 2014 года
______________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________,
действующего на основании ________________________, и ___________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_________________________________,
действующего на основании __________, с другой стороны, далее при совместном упоминании
«Стороны» на основании проведения _________________________________ (протокол
___________ от «____» ___________2014г. № ____________________) заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
1.ОСНОВАНИЕ, ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется лично своими силами и средствами поставить, осуществить доставку,
разгрузку
в
пункте
поставки
и
передать
в
собственность
Заказчику
____________________________________________________________________ в количестве
_____________________________ (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и
оплатить его стоимость на условиях контракта и в соответствии со спецификацией
(Приложением №1), являющимся неотъемлемой частью контракта.
Поставка товара осуществляется партиями.
1.2. Фактическим исполнением обязательств Поставщика по настоящему контракту считается
момент подписания Сторонами акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной.
1.3.Срок поставки: до _______________ со дня подписания Сторонами контракта.
Поставка
каждой
партии
товара
осущетсвляется
Поставщиком
в
сроки
_________________________.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
2.1. Пунктом поставки и передачи товара Поставщиком по контракту является
__________________________________________________________________________.
2.2. Одновременно с товаром передать принадлежности товара, а также относящиеся к нему
документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные контрактом и законодательством.
2.3.Приемка товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества
требованиям, установленным в контракте, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня
поставки товара по адресу, указанному в п. 2.1 настоящего контракта, на основании акта
приема-передачи, составляемого уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика
(или комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек, созданной приказом Заказчика),
в котором фиксируется соответствие (или несоответствие) товара требованиям, установленным
условиями контракта.
2.4. В случае выявления Заказчиком при получении товара или в течение срока гарантии
недостатков поставленного товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих
его использование Заказчиком, а также в случае выявления недостачи по количеству товара,
Заказчик (приемочная комиссия) составляет акт в произвольной форме о недостаче товара, а
также о недостатках, выявленных при приемке товара или в течение срока гарантии с
указанием степени сложности недостатков и необходимых сроков их устранения. Данный акт
направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость товара (цена контракта) составляет _____________________ с учетом (без
учета) НДС. В цену контракта включены расходы Поставщика связанные с исполнением им
контракта, а именно: стоимость товара и упаковки, транспортные расходы, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ, расходы по хранению товара до момента передачи его
Заказчику, страховые, таможенные и налоговые платежи и сборы, а также все другие
обязательные сборы и платежи.
2
3.2. Оплата стоимости товара (каждой партии товара) производится Заказчиком из средств
краевого бюджета в безналичной форме платежа, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления следующих
документов:
-товарной накладной, подтверждающей отгрузку (соответствующей партии) товара,
выписанной на имя Заказчика и счет-фактуры с указанием полного наименования товара,
артикула, производителя и марки модели, других индивидуальных признаков;
-сертификата качества;
-акта приемки товара с указанием полного наименования товара, артикула, производителя и
марки модели, других индивидуальных признаков, подписанного Заказчиком (членами
комиссии и утвержденного Заказчиком) и Поставщиком
3.3.Моментом оплаты товара является дата перечисления Заказчиком денежных средств в
сумме стоимости оборудования на расчетный счет Поставщика.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
4.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет от пяти до тридцати процентов
начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена
контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование
обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной
(максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в
размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки,
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или
аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
4.2. Обеспечение исполнения контракта представлено Поставщиком следующим
способом: внесение денежных средств на указанный заказчиком счет или безотзывная
банковская гарантия, выданная банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, который ведется Минфином
России
и
размещен
на
его
официальном
сайте:
http://www.minfin.ru/ru/tax_relations/policy/bankwarranty/.
(положение Закона №44-ФЗ, согласно которому участник закупки обязан предоставлять
банковскую гарантию, включенную в реестр банковских гарантий, а банк предоставлять
принципалу выписку из указанного реестра, вступает в силу с 31 марта 2014 г. (ч. 8 ст. 45, ч. 1.1
ст. 114 Закона N 44-ФЗ).
4.3. Обеспечение исполнения контракта подтверждено Поставщиком следующими
документами: оригинал платежного поручения о внесении денежных средств на счет,
банковской гарантии;
4.4 Документы, подтверждающие обеспечения исполнения контракта, предоставляются
заказчику до заключения контракта.
4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта.
4.5.1. Требования к обеспечению исполнения контракта в форме безотзывной банковской
гарантии.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Банковская гарантия должна быть оформлена по форме и должна содержать указание, что банк
– гарант, безотзывно гарантирует Ззаказчику – бенефициару безусловно выплатить сумму,
составляющую размер обеспечения исполнения контракта или суммы в пределах размера
3
обеспечения исполнения контракта в случае, если Поставщик - принципал, не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по контракту:
а) при нарушении сроков (графика) поставки:
б) поставка товара ненадлежащего качества:
в) применение некачественных материалов;
г)изменение Поставщиком объёмов, предусмотренных Техническим заданием, не
подтвержденные дополнительным соглашением сторон;
д)неустранение в срок замечаний (предписаний) Заказчика, недостатков и дефектов,
выявленных при приёмке товара;
е) компенсация убытков за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или
ущербом, нанесённым третьим лицам, возникшим вследствие доставки Поставщиком товара, в
соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав,
охраняющих интеллектуальную собственность.
Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана
гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано
другому лицу.
Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает (указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения
контракта).
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей
банковской гарантии, на обязанность банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная
копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о
выдаче банковской гарантии, заверенной печатью Поставщика.
Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок исполнения
обязательств по контракту.
Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту
следующие документы:
платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено
в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного
уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об
избрании, приказ о назначении, доверенность).
Внимание!
Гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен представить банку копии
судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, которые обеспечиваются
гарантией
Примечание:
1. Указанные требования к банковской гарантии относятся к содержанию документа.
Требования к форме банковской гарантии (бланку) устанавливаются кредитной организацией.
Подпись на банковской гарантии должна быть расшифрована с указанием должности лица,
подписавшего банковскую гарантию.
2. К банковской гарантии прилагается копия договора о выдаче банковской гарантии,
заверенной печатью Поставщика.
4.5.3. Требования к обеспечению исполнения контракта в форме внесение денежных средств на
4
указанный Заказчиком счет.
Поставщик перечисляет денежные средства на счет Заказчика по реквизитам, указанным в
документации на сумму, указанную в п.4.1 Контракта. Назначение платежа: «Средства во
временное пользование».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по
контракту, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Поставщику за счёт денежных
средств:
а) при нарушении сроков (графика) поставки:
б) поставка товара ненадлежащего качества:
в)применение некачественных материалов;
г)изменение Поставщиком объёмов, предусмотренных Техническим заданием, не
подтвержденные дополнительным соглашением сторон;
д)неустранение в срок замечаний (предписаний) Государственногозаказчика, недостатков и
дефектов, выявленных при приёмке товара;
е) компенсация убытков за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или
ущербом, нанесённым третьим лицам, возникшим вследствие доставки Поставщиком товара в
соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав,
охраняющих интеллектуальную собственность.
4.6. Средства из обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Государственному
заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести
вследствие невыполнения в полном объёме или ненадлежащего выполнения Поставщиком
своих обязательств по контракту, а также при начислении Поставщику неустойки (пени,
штрафа), предъявлении требования о расторжении контракта, а также в качестве компенсации
за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств по контракту.
4.7.Обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком Поставщику в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара в полном объеме.
5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Поставщик несет все риски, связанные с хранением товара до момента передачи его
Заказчику.
5.2. Присутствие представителя Поставщика и участие в приемке товара по качеству,
ассортименту, комплектности и количеству, а также в случае выявления какого-либо
несоответствия вышеуказанным требованиям, является обязательным или Приемка товара по
количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в
одностороннем порядке без вызова и участия Представителя Поставщика.
5.3. Заказчик имеет право проводить выборочный контроль соответствия изделий всем
требованиям настоящих технических условий.
Заказчик проводит экспертизу поставленного товара, которая может проводиться силами
заказчика или с привлечением экспетов, экспертных организаций на основании контрактов,
заключенных в соттвествии с законодательством в сфере закупок.
По результатам такой проверки экспертом составляется акт экспертизы (заключение эксперта
Заказчика, акте приемке-передачи), в котором фиксируется состояние тары (упаковки), состояние
(качество)
товара,
его
количество,
ассортимент
и
комплектность,
а
также
соответствие/несоответствие маркировки товара отгрузочным документам. Стороны
договорились, что данный акт экспертизы (заключение эксперта Заказчика, акте приемкепередачи), подтверждающий несоответствие качества, количества, ассортимента и
комплектности поставленного товара условиям контракта является надлежащим и достаточным
доказательством наличия указанных в данном акте (заключении, акте приемке-передачи)
несоответствий.
Скрятые недостатки выявляются в течение гарантийного срока в процессе эксплуатации товаров.
Под скрытыми недостатками товаров Стороны договорились понимать такие недостатки,
которые не могли быть обнаружены при обяной для данного вида продукции проверке и
выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания,
5
эксплуатации, использования и хранения поставленных товаров. Факт наличие скрытых
недостатков должен быть подтвержден соответствующим актом экспертизы (актом приемочной
комиссии), при этом Стороны договорились, что данный акт будет являться надлежащим и
достаточным доказательством наличия в товарах указанных в акте недостатков.
5.4. Товар должын быть отгружен в надежной упаковке, обеспечивающей его перегрузку и
транспортировку всеми видами транспорта, доставлено до склада Заказчика.
Упакованные комплекты изделий должны быть уложены в картонные ящики по ГОСТ 13514-93
или другую тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировке и хранении.
Упаковка должна быть плотной, препятствующей перемещению изделий при
транспортировании. Свободные промежутки в ящиках должны быть заполнены отходами
бумаги или других упаковочных средств.
5.5. Требования к отгрузке товара: на каждое грузовое место должна наносится транспортная
маркировка. Транспортная маркировка должна быть выполнена любым способом и должна
содержать:
1) наименование изделия,
2) количество изделий в упаковке,
3) месяц и год изготовления,
4) наименование поставщика.
5.6. Закупаемый товар должен быть заводского изготовления. Год выпуска – не ранее ______, не
бывшим в употреблении. Товар должно быть комплектным, со всеми сборочными единицами,
комплектующим и вспомогательным товаром, другими изделиями, необходимыми для его
бесперебойной и нормальной работы.
5.7. Поставщик гарантирует качество товара. Срок гарантии 24 месяца с даты подписания актов
приема-передачи товара, включая обеспечение сервисного обслуживания и ремонтных работ
поставляемого товара.
5.8. Поставщик несет все риски, связанные с хранением товара до момента передачи его
Заказчику.
5.9. Поставщик гарантирует незамедлительное, по первому требованию Заказчика устранение
всех обнаруженных дефектов за свой счет. Срок устранения Поставщиком недостатков или
замены товара ненадлежащего качества - 10 (Десять) календарных дней с момента обнаружения
дефектов.
5.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по контракту третьей Стороне.
5.11.Поставщик обязан передать Заказчику товар, свободный от обременения и любых прав на
него третьих лиц.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере, определенном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна
трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации (может быть больше, например 0,1%) от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Размер пеней, подлежащих уплате поставщиком в связи с просрочкой исполнения
обязательства ( ППост ), рассчитывается по формуле:
ППост = ( Ц− В ) × С , где:
- Ц - цена контракта;
6
- В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
обязательства по контракту. Она определяется на основании документа о приемке товаров
(результатов выполненных работ, оказанных услуг), включая отдельные этапы исполнения;
- С - размер ставки.
В свою очередь, размер ставки (С) устанавливается по формуле:
С = СЦБ × ДП , где:
- СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
- ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = ДП / ДК х 100, где:
- ДП - количество дней просрочки;
- ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
Если К составляет от 0 до 50%, размер ставки (СЦБ) принимается равным 0,01 ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты пени. При К от 50 до 100% размер ставки
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты пени. Размер ставки
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты пени, если К равно
100% и более.
6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
обязательств (в случае несоответствия товара объему (количеству), поставки товара
ненадлежащего качества), предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и
составляет:
- 10% - если цена контракта не превышает 3 млн. руб.;
- 5% - при цене контракта от 3 до 50 млн. руб.;
- 1% - если цена контракта составляет от 50 до 100 млн. руб.;
- 0,5% - в случае, если цена контракта превышает 100 млн. руб.
6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.4. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.5. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7
6.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из контракта между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или
его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти)
дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим
контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в
случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением
оригинала документа.
7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Алтайского края.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
контракту, освобождается от ответственности, в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения,
пожаров, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны
органов государственной власти Российской Федерации или Алтайского края, каких либо
других ограничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств по
контракту, если они значительно влияют на срок всего контракта или той его части, которая
подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства юридического форс-мажора, обязана в течение
пяти дней с момента наступления обстоятельств форс-мажора представить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
Заказчик:
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Поставщик:
8
Приложение №1
к государственному контракту
от «____» _____________ 201 г. № _____/
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
№
пп
Заказчик:
Наименование товара
Ед. изм. Количест Цена за ед., руб. Сумма, руб.
во
Поставщик: