ДОГОВОР № БНД/У/8/ /1 /ДНГ на оказание услуг (выполнение работ) по комплексному обслуживанию насоснокомпрессорных труб, насосных штанг и устьевых штоков г. Уфа « » 201 г. Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча» (ООО «БашнефтьДобыча»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Наименование предприятия, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице должность ФИО, действующего на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на оказание услуг (выполнение работ) по комплексному обслуживанию насосно-компрессорных труб, насосных штанг (далее – Договор) о нижеследующем: ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА ВИК - визуально-инструментальный входной контроль качества. ГНО – глубинно-насосное оборудование (НКТ, ШН, ШУ). ИС – эксплуатируемая Заказчиком информационная система. Комиссия Заказчика – комиссия, созданная распорядительным документом Заказчика для оценки технического состояния НКТ, ШН, ШУ и его списания с бухгалтерского учёта; НКТ – насосно-компрессорные трубы. ОЛ – ответственное лицо, лицо уполномоченное Заказчиком либо Подрядчиком на осуществление действий, связанных с исполнением Договора; ПРР – погрузочно-разгрузочные работы; Подразделение Заказчика – структурные производственные подразделения Заказчика. Ремонт скважины – капитальный, подземный (текущий) ремонт либо освоение скважины. СП РОС – специализированное предприятие по текущему, капитальному ремонту либо освоению скважин, связанное с Заказчиком договорными отношениями на выполнение данного вида работ (оказание услуг); СПО - спускоподъемная операция НКТ, ШН, выполняемая бригадой текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС). ТП - трубная площадка/специально отведённая территория для складирования и перемещения ГНО; УСО – участок сервисного обслуживания – подразделение Подрядчика, выполняющее функции подготовки НКТ к отправке на капитальный ремонт и на объекты Заказчика, формирование пакетов НКТ и их погрузку на транспорт для отправки на капитальный ремонт и объекты Заказчика и приемку после проведенного капитального ремонта НКТ с разгрузкой на стеллажи, приемку отбракованных цельных НКТ, отрезков, материалов, образующихся в процессе проведения капитального ремонта, учет и оформление первичной учетной документации (акты приема-передачи, товарно-транспортные накладные). ЦРТШ – цех по ремонту труб и штанг - подразделение Подрядчика, в котором осуществляется, капитальный ремонт, ВИК НКТ, ШН. ШН – насосная штанга; ШУ – шток устьевой. Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется своевременно и качественно по заданию Заказчика оказать услуги (выполнить работы) по комплексному обслуживанию насосно-компрессорных труб, насосных штанг и устьевых штоков, в том числе: 1.1.1 капитальный ремонт НКТ, ШН, бывших в эксплуатации; 1.1.2 ВИК НКТ и ШН; 1.1.3 перевозка нового ГНО и отремонтированных НКТ, ШН на объекты Заказчика, перевозка НКТ, ШН для ремонта и ГНО для хранения на ТП УСО; 1.1.4 перевозка нового ГНО и отремонтированных НКТ, ШН между ТП; 1.1.5 хранение ГНО на ТП; 1.1.6 очистка НКТ, ШН, отбракованных на УСО перед вывозом на базу хранения; 1.1.7 разбраковка НКТ, ШН на УСО с раскаткой, сортировкой и ведением учета; 1.1.8 вывоз б/у НКТ, ШН с ТП на базу хранения Заказчика; 1.1.9 погрузочно-разгрузочные работы ГНО; 1.1.10 участие ответственного лица УСО в работе комиссии НГДУ для оценки технического состояния и списания НКТ, ШН в материалы и м/лом. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги (результаты выполненных работ) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Далее в целях настоящего Договора термины «работы» и «услуги» признаются равнозначными для обозначения исполняемых обязательств Подрядчика по настоящему Договору и трактуются в зависимости от существа обязательства. 1.2. Объемы и сроки оказания услуг (выполнения работ) на год определены Графиком выполнения работ (Приложение № 3а). Ориентировочные объемы и сроки оказания услуг (выполнения работ) на , годы определены Графиками выполнения работ (Приложения № 3б, № 3в соответственно). На , годы конкретный объем и стоимость работ и услуг ежегодно определяется сторонами с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к Договору в срок до 30 сентября года предшествующего году выполнения работ и услуг. Требования к оказанию услуг (выполнению работ) определены Техническим заданием на комплексное обслуживание НКТ, ШН и ШУ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 1.3. Объем услуг (работ) на предстоящий период (месяц) уточняется в пределах цены Договора, объемов и сроков, указанных в Приложениях № 3а, 3б, 3в Договора, в заявках Заказчика (Форма заявки - Приложение № 7 к настоящему Договору), подписанных уполномоченным представителем Заказчика, с обязательным указанием в заявке номера и даты настоящего Договора. 1.4. Срок (период) оказания услуг (выполнения работ) на каждый вид (типоразмер) НКТ, ШН, ШУ не должен превышать срок оказания услуг (выполнения работ), указанный в Графике выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору) либо определенный дополнительным соглашением к настоящему Договору. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Цена услуг (работ) по комплексному обслуживанию определяется Протоколом согласования цен (Приложение № 1 к настоящему Договору). Общая стоимость Договора составляет не более руб. ( рублей копеек), в том числе НДС руб. ( рублей копеек). Стороны признают, что общая стоимость Договора, указанная в настоящем пункте, является приблизительной, а фактическая (окончательная) определяется на основании подписанных Сторонами актов о приемке оказанных услуг (выполненных работ). 2.2. Стоимость работ/услуг по настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон Договора, через один календарный год с момента заключения Договора, но не чаще одного раза в календарный год и не более чем на уровень показателя инфляции, опубликованного Федеральной службой государственной статистики в году, предшествующему году изменения 2 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ ставок (тарифов). При этом Подрядчик заблаговременно, не менее чем за 3-и месяца до окончания соответствующего календарного года, направляет в адрес Заказчика письменное обращение о рассмотрении и согласовании изменения стоимости работ с приложением всех документов и расчетов, обосновывающих необходимость изменения ставок стоимости работ/услуг. Данное изменение стоимости работ/услуг оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Договору. 2.3. В случае ожидаемого отклонения объемов услуг более 10% от запланированного годового объема по графику выполнения работ, Заказчик обязан проинформировать Подрядчика о данном изменении не позднее, чем за 2 месяца. Изменение объемов услуг оформляется дополнительным соглашением к договору. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Производить вывоз нового ГНО с баз хранения, указанных Заказчиком, с разгрузкой ГНО на ТП УСО с применением своего (либо арендованного) автотранспорта, специально оборудованного для этих целей, в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору) и Положением Заказчика «По движению и учету глубиннонасосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору). 3.1.2. Производить разбраковку, техническое освидетельствование с раскаткой, сортировкой и учетом количества (в метрах, штуках, тоннах) и укладкой на стеллажи ТП в соответствии с Методическими указаниями Заказчика «О порядке оценки технического состояния насоснокомпрессорных труб и насосных штанг» (Приложение № 4 к Договору). Производить подготовку к списанию не пригодных к дальнейшей эксплуатации насосно-компрессорных труб и насосных штанг в соответствии с Положением Заказчика «По движению и учету глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору). 3.1.3. Выполнять ремонт и испытание НКТ и ШН, поступивших с производственных объектов Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и в объеме , определенном Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору). 3.1.4. Осуществлять погрузку и вывоз списанного ГНО с ТП УСО на базы хранения (БХ) в соответствии с требованиями Положения Заказчика «По движению и учету глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору) и в объеме, определенном Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору). 3.1.5. Осуществлять очистку НКТ и ШН для вывоза на базы хранения, указанные Заказчиком, отбракованных при визуальном осмотре НКТ и ШН, а также годных для повторного СПО НКТ и ШН по результату технического освидетельствования на ТП УСО, в объеме, определенном Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору). 3.1.6. Вести оперативный учёт насосно-компрессорных труб, находящихся на УСО ГНО, в производственном цикле Заказчика в соответствии с Положением Заказчика «По движению и учету глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору). 3.1.7. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы и завоз-вывоз НКТ, ШН и ШУ на объекты Заказчика. 3.1.8. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы ГНО, завоз-вывоз ГНО с необслуживаемых и обслуживаемых трубных площадок на/с капитального ремонта в соответствии с требованиями Положения Заказчика «По движению и учету глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору) и в объеме, определенном Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору). 3.1.9. Обеспечить участие ОЛ Подрядчика в работе комиссии Заказчика в соответствии с Методическими указаниями Заказчика «О порядке оценки технического состояния насоснокомпрессорных труб и насосных штанг» (Приложение № 4 к Договору) и в объеме, определенном Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору). 3.1.10. По письменному запросу Заказчика предоставить информацию о характеристиках 3 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ применяемых материалов при ремонте НКТ и ШН. 3.1.11. При подтверждении Заказчиком, выполнять заявки СП РОС (Форма - Приложение № 12 к Договору) в рамках завоза насосно-компрессорных труб на кустовые площадки, осуществлять формирование или замену части подвески НКТ и ШН, комплектацию подвески элементами НКТ и ШН (переводники, патрубки, пусковые муфты, стоп-кольца и прочее) с предоставлением паспорта на НКТ, ШН и паспортов на комплектующие элементы НКТ и ШН. Переводники, патрубки, пусковые муфты, стоп-кольца и т.п. завозятся совместно с подвеской (частью подвески). 3.1.12. Использовать полученные от Заказчика насосно-компрессорные трубы исключительно для целей, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. 3.1.13. Предоставить Заказчику возможность проводить инвентаризацию ГНО на ТП УСО, осматривать, брать пробы и совершать иные действия, связанные с контролем исполнения условий настоящего Договора, а так же количественным учётом в соответствии с установленным Заказчиком порядке. 3.1.14. В течение двух рабочих дней с момента получения заявки на выполнение работ по капитальному ремонту (Форма заявки - Приложение № 12 к настоящему Договору) от Заказчика подтвердить принятие заявки к исполнению и направить Заказчику заявку, подписанную уполномоченным представителем Подрядчика. Заявки могут направляться Сторонами посредством электронной почты (скан-копии Документов) или факсимильной связи в порядке, установленном пунктами 12.7,12.8 настоящего Договора. 3.1.15. Выполнять капитальный ремонт, визуально-измерительный контроль, шаблонирование, дефектоскопию всех типоразмеров и марок НКТ, правку и дефектоскопию, визуально-измерительный контроль, восстановление и упрочнение всех типоразмеров и марок ШН, указанных в Графике выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующей нормативно-технической документации: правил, стандартов (ГОСТ), документации заводов-изготовителей на оборудование. 3.1.16. Принимать оборудование от Заказчика по Акту приема-передачи, форма которого определена Приложением № 14 (для видов работ по пунктам 1.-1.3, 2, 3-3.3, и 4.1.-4.2 Приложения №3 к настоящему Договору), Приложением №22 к Договору (для видов работ по пунктам 5, 6 Приложения №3 к настоящему Договор). 3.1.17. Оказывать услуги по ВИК в объёмах и сроках, указанных в согласованных Сторонами месячных заявках Заказчика по форме Приложений №№ 20,21 к настоящему Договору по актам приёма - передачи НКТ и ШН (Форма - Приложение № 22 к настоящему Договору) в пределах объемов, определенных Графиками выполнения работ (Приложения №№ 3а. 3б. 3в к настоящему Договору), в соответствии с описанием технологического процесса (Приложения №№ 31, 32 к настоящему Договору). Порядок передачи и возврата на/после ВИК производить в соответствии с Положением Заказчика «По движению и учету глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору). Оплата оказанных услуг производится по актам приёма-сдачи оказанных услуг (Форма Приложения №№ 26, 27 к настоящему Договору) и счётам-фактурам унифицированной формы на основании актов проведения ВИК по форме Приложений №№ 23, 24 к Договору. В рамках оказания услуг по ВИК, Подрядчик вносит информацию о результатах проведения ВИК в ежедневные (по рабочим дням) и в сводную (в целом за месяц) оперативные сводки Заказчика (Форма - Приложения №№ 28,29,30 к настоящему Договору) и направляет их по каналам ИС Заказчику. В случае отсутствия (в силу не достаточного для оказания услуг в объёмах поданной заявки периода времени до конца текущего месяца) возможности на проведение дополнительного ВИК, провести ВИК в следующем месяце. Очерёдность проведения ВИК по номерам партий устанавливается Заказчиком посредством последовательной нумерации позиций передаваемого Подрядчику НКТ, ШН в заявках (по форме - Приложения №№ 20,21 к настоящему Договору) и актах приёма – передачи НКТ и ШН на ВИК по форме Приложения № 22 к настоящему Договору. 3.1.18. Подтвердить принятие полученной от Заказчика посредством электронной почты 4 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ (скан-копии Документов) или факсимильной связи в формате .xls и .pdf подписанной уполномоченным лицом и скреплённой печатью месячной заявки в течение 2-х рабочих дней с момента её получения путем возврата Заказчику заявки, подписанной уполномоченным представителем Подрядчика также посредством электронной почты (скан-копии Документов) или факсимильной связи. 3.1.19. Оформлять по результатам проведения ВИК заключения по форме Приложений №№ 33,34 к настоящему Договору. 3.1.20. Сохранять в течение 36 месяцев со дня проведения ВИК результаты в базе данных АСУ. 3.1.21. Оснащать каждый пакет/связку/кассету, прошедших ВИК, бирками по форме Приложений №№ 35,36,37,38. 3.1.22. Иметь предусмотренные законодательством Российской Федерации лицензии и разрешения, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему Договору. Оказывать услуги и выполнять работы с использованием сертифицированного оборудования прошедшего метрологическую аттестацию на основании требований ПБ 03-372-00 "Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля". 3.1.23. Обеспечить ежедневный ввод данных в эксплуатируемую ИС Заказчика для формирования выходного документа в соответствии с формами, установленными Приложениями №№ 28,29,30 к настоящему Договору. Ежемесячно составлять указанный документ в формате .xls или .pdf (c подписью уполномоченного лица и печатью Подрядчика) и загружать в ИС в срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным. 3.1.24. Немедленно извещать Заказчика о всяком повреждении оборудования, аварии или иных событиях, ставящих под угрозу оказание услуг по ВИК, в соответствии с заявками и корректирующими заявками по форме Приложений №№ 20,21 к настоящему Договору. 3.1.25. Не позднее последнего дня месяца, в котором выполнены работы, предоставлять в подразделение Заказчика по территориальному признаку для подписания акты о приёме-сдаче оказанных услуг по ВИК за отчетный месяц по утвержденной форме (Приложения №№ 26,27 к настоящему Договору) и счета-фактуры, а также акты приёма – передачи НКТ и ШН на/после ВИК (Форма - Приложение № 22 к настоящему Договору). 3.1.26. Разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению простоев, отказов и аварий НКТ, ШН по вине Подрядчика. 3.1.27. При выполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться действующими нормативными документами: ГОСТ 633-80, ГОСТ 52203-2004, ГОСТ Р 533662009, РД 39-136-95. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям, предусмотренные настоящим Договором. 3.1.28. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать себя средствами связи (телефонная, факсимильная и электронная связь). Услуги связи предоставляются операторами связи, действующими на территории Заказчика. 3.1.29. Самостоятельно заключать договоры, необходимые для оказания услуг (выполнения работ) в рамках настоящего Договора (проживание, транспортные услуги, медицинское обслуживание, аренда оборудования и зданий, обеспечение энергоносителями и прочее). Данные затраты включены в стоимость работ (услуг). 3.1.30. Обеспечивать подготовку технологических обрезков для их сдачи в металлолом. Технологические обрезки вывозятся с площадки Подрядчика в пункты сбора металлолома транспортом Заказчика. 3.1.31. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности (свыше 40% от количества годного НКТ и ШН, предусмотренного Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору), предоставленного Заказчиком оборудования, непригодности или недоброкачественности технической документации; 5 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - отклонений от технологических и других условий и параметров, предусмотренных технической документацией, а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.1.32. Обеспечивать сохранность ГНО, полученного от Заказчика в рамках исполнения настоящего Договора. При обнаружении во время обслуживания НКТ, ШН, ШУ его порчи, выходящей за пределы установленных норм естественной убыли, хищения Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 3.1.33. Производить своим (либо арендованным) транспортом, специально оборудованным для этих целей, завоз НКТ для производства работ по капитальному ремонту (до 25 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения работ), и вывоз НКТ после проведения работ по капитальному ремонту (не позднее последнего числа месяца выполнения работ) в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 3а, 3б, 3в к настоящему Договору). 3.1.34. Завоз/вывоз оборудования на ТП (базу капитального ремонта НКТ, ШН) производить по адресам, указанным в соответствующих заявках Заказчика, оформленных по форме Приложения № 7 к настоящему Договору. 3.1.35. Не позднее последнего дня месяца, в котором выполнены работы, передавать представителям Заказчика: - НКТ, ШН после капитального ремонта; - акты приема-передачи по формам, указанным в Приложениях № 14 (для видов работ по п. 4.1.-4.2 Приложения №3 к настоящему Договору), №15 (для видов работ по пунктам 1.-1.3, 2, 3-3.3 Приложения №3 к настоящему Договору), оформленные и подписанные представителем Подрядчика; - акты приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) (Форма акта - Приложение № 8 к настоящему Договору) за отчетный период, отдельно по каждой заявке Заказчика; - дефектные ведомости, оформленные по форме, установленной в Приложении № 11 к настоящему Договору и подписанные Подрядчиком, ведомости о движении ГНО на УСО, оформленные по форме, установленной в Приложении № 25 к настоящему Договору и подписанные Подрядчиком; - счета-фактуры. 3.1.36. Своевременно и качественно оформлять первичные учетные документы по оказываемым услугам (выполняемым работам) в соответствии с Положением Заказчика «По движению и учету глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору), условиями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации, а также обеспечить их хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.1.37. Нести ответственность за утрату или порчу предоставленных Заказчиком документов и оборудования, конструкций. 3.1.38. Использовать при оказании услуг (выполнении работ) передовые в техническом отношении материалы, оборудование, технические средства, инструменты и технологии. 3.1.39. Направить своего представителя с письменным уведомлением Заказчика для участия в работе рабочей инвентаризационной комиссии на время проведения ежегодной плановой либо внеплановой инвентаризации ГНО на ТП УСО. 3.1.40. Назначить своих представителей и оформить на них доверенности на право подписания всех необходимых документов в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору. 3.1.41. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте Заказчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 3.1.42. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов Заказчика веществ, 6 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов. Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: - медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; - письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика, другими способами. 3.1.43. Соблюдать «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение № 10 к настоящему Договору). 3.1.44. Соблюдать пропускной режим на объектах Заказчика. До начала работ произвести согласование списков работников, спецтехники Подрядчика (привлеченных Подрядчиком третьих лиц), их изменение в отделе экономической безопасности и защиты информации Заказчика. В списке указываются Ф.И.О. работника, должность, паспортные данные, марка, государственный регистрационный номер транспортного средства. 3.1.45. Использовать на объектах Заказчика работников Подрядчика, только при наличии у них регистрации по месту выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками Подрядчика для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров, а также на иных основаниях. Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистрации и разрешения на производство работ на территории РФ. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение иммиграционного законодательства РФ. В случае привлечения к ответственности Заказчика за нарушения Подрядчика, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 3.1.46. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ. 3.1.47. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы. 3.1.48. Направлять работников на вводный инструктаж, на проверку знаний требований по организации и безопасному проведению работ повышенной опасности, установленных Заказчиком на объекте, в комиссию Заказчика. 3.1.49. Соблюдать требования безопасности на объекте Заказчика. 3.1.50. Организовать работу по безопасности дорожного движения на Объекте выполнения Работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и стандартом «Безопасность на транспортных средствах» Заказчика (Приложение № 39 к настоящему Договору). Подрядчик обязуется осуществлять контроль за соблюдением водителями требований безопасности дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме. 3.1.51. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, происшедших на объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию. 3.1.52. Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 7 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ договором, определяемую в соответствии с «Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика» (Приложение № 13 к настоящему Договору) на основании п.12.3 настоящего Договора. 3.1.53. При осуществлении производственной деятельности на объектах Заказчика минимизировать своё воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления. 3.1.54. Сообщить Заказчику обо всех случаях нарушениях им природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ на территории Заказчика в течение минимального времени, но не более 24 часов. 3.1.55. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию Заказчика, а также не использовать для целей, не связанных с исполнением настоящего договора. Конфиденциальной информацией признаются все результаты оказанных Подрядчиком услуг по настоящему договору; документы и материалы, а также любая иная информация, ставшая известной Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора. 3.1.56. Вносить информацию об объёмах оказанных услуг, в оперативные сводки (Формы – Приложения №№ 16,17,18) с направлением их по каналам эксплуатируемой Заказчиком информационной системы (ИС Заказчика). Предоставлять итоговую сводку об оказанных услугах за месяц (Формы - Приложения №№ 17, 18), в том числе нарастающим итогом с начала года, не позднее 02-го числа следующего за отчётным месяца. 3.1.57. По мере накопления твёрдых и жидких опасных отходов, образующихся при очистке НКТ и ШН, производить утилизацию по отдельно заключенным договорам с третьими лицами, либо при необходимости сдавать на пункты приёма Заказчика, согласно Приложения № 6 к Договору. Транспортировать опасные отходы до мест приёма своими силами либо по письменному согласованию с Заказчиком с привлечением третьих лиц по отдельному договору. Сдачу производить по актам приёма-сдачи в установленном Заказчиком порядке. 3.1.58. Ежемесячно предоставлять в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным (в дополнении к экземплярам на бумажном носителе), акты выполненных работ и/или реестров выполненных работ (приложений к актам) по электронной почте в формате, необходимом для загрузки в систему SAP ERP. 3.1.59. Выполнить работы своими силами или с привлечением по предварительному письменному согласованию с Заказчиком субподрядных организаций, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором. Контролировать ход и качество работ, выполняемых субподрядчиками, нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств субподрядчиками, как за собственные действия. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Оформлять заявки на оказание услуг (выполнение работ) по комплексному обслуживанию НКТ, ШН и ШУ на предстоящий период (месяц) по форме, приведенной в Приложениях № 7, 20, 21 к настоящему Договору и направлять их Подрядчику не позднее, чем за 20 календарных дней до планируемой даты начала периода (месяца) оказания услуг (выполнения работ). 3.2.2. Назначить своих представителей (оформить на них доверенности) на право приёмки и сдачи ГНО для исполнения условий Договора. Указывать объём планируемых услуг по завозувывозу ГНО (типоразмер, текущее состояние, количество предполагаемого для завоза ГНО на скважины и вывоза со скважины) в планах-графиках движения бригад СП РОС, который должен быть предоставлен Подрядчику после утверждения Заказчиком в сроки, указанные в «Положении по движению и учёту глубинно-насосного оборудования (ГНО)» (Приложение № 5 к Договору). Месячный объём для осуществления Подрядчиком погрузочно-разгрузочных работ НКТ, ШН и 8 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ ШУ вывозимого на капитальный ремонт, либо завозимого с после проведения капитального ремонта подавать отдельной заявкой в срок до 25-го числа месяца, предшествующего планируемому. 3.2.3. Организовать подачу СП РОС в установленном Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) порядке заявок на оказание услуг в рамках исполнения производственной программы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы), согласно подписанных Сторонами актов приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) за отчётный месяц. 3.2.4. Приобретать и передавать Подрядчику элементы трубных колонн (переводники, патрубки, пусковые муфты, стоп-кольца и прочее) необходимые для комплектации подвески НКТ, ШН в комплекте с паспортами. 3.2.5. Предоставить Подрядчику информационные ресурсы и технологические сети связи для осуществления деятельности по пункту 3.1.56 настоящего Договора. 3.2.6. В течение 20 календарных дней со дня подачи заявки на выполнение работ по капитальному ремонту определить подлежащие отправке на капитальный ремонт НКТ, ШН и передать их Подрядчику по акту приема-передачи по форме, указанной в Приложении № 14 к настоящему Договору. 3.2.7. Обеспечить Подрядчика НКТ и ШН для проведения ВИК в соответствии с заявками/дополнительными корректирующими заявками (Приложения №№. 20,21 к настоящему Договору). Изменение месячных объёмов производить только по взаимному согласованию Сторон. 3.2.8. До начала оказания услуг (выполнения работ) передать Подрядчику техническую документацию (паспорт и/или руководство по эксплуатации) завода-изготовителя на НКТ, необходимую для оказания услуг (проведения работ). 3.2.9. Принимать от Подрядчика НКТ, ШН, ШУ и оказанные услуги (результат выполненных работ), подписывать акты приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) за отчетный месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 3.2.10. Производить оплату оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с условиями настоящего Договора. 3.2.11. До проведения вводного инструктажа работникам Подрядчика передать Подрядчику под расписку на CD-носителе в формате PDF копии документов, устанавливающих требования безопасности на объектах Заказчика. 3.2.12. Соблюдать пропускной режим на объектах Подрядчика. 3.2.13. В течение 60 дней после отчетного периода (месяца) обеспечить вывоз обрезков НКТ (металлолома) и ГНО б/у (материалы), образовавшиеся после капитального ремонта НКТ, правки и дефектоскопии ШН. 3.2.14. Обеспечить начало оформления и отгрузки нового ГНО на БХ (с оформлением всех необходимых документов) в течение 2 (двух) часов с момента въезда автотранспорта Подрядчика на БХ. Факт простоя автотранспорта Подрядчика фиксируется в трехстороннем акте (оформляется в свободной форме), подписанным представителями Заказчика, Подрядчика и БХ. 3.2.15. Преждевременные отказы НКТ и ШН расследовать в соответствии с Методическими указаниями МУ-07-02-03-02 «Порядок расследования причин преждевременных отказов глубинно-насосного оборудования» (Приложение № 40 к Договору). 3.3. Заказчик вправе: 3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг (выполнения работ), соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых при производстве работ материалов, квалификации персонала, задействованного в производстве работ (оказании услуг), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.3.2. Привлекать для осуществления проверок и выявления фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком на объектах Заказчика третье лицо. 3.3.3. В любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе 9 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, акт подписывается только Заказчиком и такой Акт считается надлежаще оформленным и принятым (подписанным) Подрядчиком. 3.3.4. Заказчик по своему усмотрению и с целью минимизации последствий, может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по Договору. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику затраты на проведение таких работ. 3.4. Стороны обязуются: 3.4.1. Ежеквартально производить сверку исполнения обязательств по настоящему Договору с составлением Акта сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов. Акт сверки должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 40 (сорока) календарных дней, следующих за последним днем окончания квартала. 3.4.2. Соблюдать «Порядок действий центральных инженерно-технологических служб при возникновении аварий, чрезвычайных ситуаций при работах, выполняемых НСО, подрядными организациями на объектах Заказчика» (Приложение № 9 к настоящему Договору). 3.4.3. Стороны имеют иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. 4. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ 4.1. Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) производится в подразделениях Заказчика, которые указаны в Приложениях №№ 4, 8 к Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору). 4.2. Сдача НКТ, ШН из капитального ремонта Подрядчиком производится по Акту (Форма акта - Приложение № 15 к настоящему Договору), приемка оказанных услуг, результата выполненных работ Заказчиком оформляется Актом приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) (Приложение № 8 к настоящему Договору). 4.3. Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчика, имеющими право подписания данных документов. 4.4. При обнаружении недостатков в качестве оказанных услуг (выполненных работ), в оформлении представленной документации Заказчик обязан в пятидневный срок представить Подрядчику мотивированный отказ от приема оказанных услуг (результата работ) и требования об устранении недостатков. Подрядчик в течение трех дней с момента получения мотивированного отказа от приема услуг (работ) обязан рассмотреть его и принять меры по устранению выявленных недостатков за свой счет в согласованные Сторонами сроки, не превышающие 15 дней, либо по согласованию с Заказчиком возместить ему в полном объеме ущерб, причиненный в связи с некачественным выполнением работ. После получения от Подрядчика сообщения об устранении недостатков Заказчик принимает оказанные услуги (результат работы) в установленном порядке. 4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки оборудования Заказчиком несет Подрядчик. 4.6. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну, с последующим возмещением таких расходов за счет виновной Стороны. 4.7. При возникновении аварийных ситуаций на объектах Заказчика, связанных, по мнению Заказчика, с качеством выполненных работ по настоящему Договору, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 48 часов в письменной форме и включить уполномоченного представителя Подрядчика в состав комиссии по расследованию причин возникновения аварии. 4.8. При обнаружении Заказчиком несоответствия качества выполненных работ по настоящему Договору в процессе эксплуатации оборудования вызов представителя Подрядчика 10 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ обязателен в течение 48 часов после обнаружения несоответствия качества. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 5.1 Подрядчик, обнаруживший в ходе исполнения настоящего Договора необходимость оказания дополнительных услуг (выполнения работ) и увеличения стоимости оказания услуг (выполнения работ), обязан сообщить об этом Заказчику в письменном виде. Оказание дополнительных услуг (выполнение работ) производится Подрядчиком после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, составленного на основе расчетов стоимости дополнительно оказываемых услуг (выполняемых работ). 6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 6.1. Подрядчик в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня составления акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) направляет по электронной почте в структурное подразделение Заказчика скан-образы надлежаще оформленных со своей стороны счета-фактуры и акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) (Приложение № 8, 26, 27 к Договору). Оригиналы счета-фактуры и акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ), а так же документы, указанные в пункте 3.1.35 настоящего Договора, Подрядчик предоставляет в структурное подразделение Заказчика не позднее 5-ти рабочих дней со дня составления акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ). Факт сдачи в структурное подразделение Заказчика оригиналов счета-фактуры и акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) должен удостоверяться подписанием должностными лицами с обеих Сторон реестра приемапередачи первичных документов (Форма - Приложение № 19 к Договору) с обязательным указанием в нем даты приема-передачи. 6.2. Отчетный период оказания услуг (выполнения работ) определяется по согласованию с Заказчиком и указывается в акте приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) в графе «Отчетный период». Согласование сроков отчетного периода должно быть проведено Сторонами посредством обмена письмами. Отчетными периодами сдачи-приемки оказанных работ могут являться: период с 01 по 10 число отчетного месяца; с 11 по 20 отчетного месяца и с 21 по 30 (31) отчетного месяца либо с 01 по 15 число отчетного месяца; с 16 по 30 (31) отчетного месяца либо с 01 по 30 (31) число отчетного месяца. Счет-фактура должен быть оформлен в строгом соответствии с действующим законодательством и условиями Договора. При подписании счета-фактуры не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. При выставлении счета-фактуры и акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) в качестве дополнительной информации в счет-фактуре и акте указываются реквизиты Договора (номер и дата) и подразделение Заказчика. В случае несоответствия порядка оформления выставленного счета-фактуры действующему законодательству и акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) условиям Договора и/или не соблюдения установленных Договором сроков их передачи в структурное подразделение Заказчика и/или не предоставления оригиналов указанных документов в установленные п.6.1 настоящего Договора сроки, счет-фактура и акт оказанных услуг (выполненных работ) должны быть возвращены Подрядчику для переоформления с указанием причин возврата. Переоформление счета-фактуры и акта оказанных услуг (выполненных работ) производится Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего извещения от Заказчика с учётом требований пунктов 6.1, 6.2 настоящего Договора. Допускается производить записи, указывающие причины возврата, в реестре приема-передачи первичных документов в соответствующих графах (Форма - Приложение № 19 к Договору). 6.3. Оплата оказанных услуг (результата выполненных работ) производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не ранее 45 (сорок 11 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ пять) и не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения Заказчиком оригиналов счета-фактуры и акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ), акта приема-передачи по форме Приложения №15 (для видов работ по пунктам 1.-1.3, 2, 3-3.3 Приложения №3 к настоящему Договору), по форме Приложения №22 (для видов работ по пунктам 5, 6 Приложения №3 к настоящему Договор). Заказчик вправе отсрочить платеж за предъявленный к оплате период на количество дней просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры и/или акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ), рассчитываемых, как разница между датой приёма Заказчиком оказанных услуг (выполненных работ), и датой приема первичных документов, указанной в реестре приема-передачи первичных документов (Форма - Приложение № 19 к Договору). Заказчик вправе применять иные формы оплаты, предусмотренные действующим законодательством. 6.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке без письменного согласования с Заказчиком производить зачет требований к Заказчику из своей задолженности перед ним и удерживать суммы таких требований из сумм, подлежащих уплате Заказчику 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ. 7.1 Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком своими силами с использованием материалов, приобретаемых Подрядчиком для выполнения указанных работ за свой счет. 7.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие материалов в количествах и номенклатуре, необходимых для обеспечения качественного и в полном объеме выполнения работ (услуг). 7.3. Все приобретаемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты, ГОСТ, ТУ, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику по его требованию до начала оказания услуг (работ), выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 7.4. Восстановление и/или комплектация утраченных, поврежденных материалов и оборудования, происшедших по вине Подрядчика, осуществляется за счет собственных средств Подрядчика и к оплате Заказчиком не принимаются. 7.5. Восстановление и/или комплектация утраченных, поврежденных материалов и оборудования, происшедших по вине Заказчика, осуществляется за счет Заказчика. 8. ГАРАНТИИ 8.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими условиями, правилами и ГОСТами, Техническим заданием. - устранение недостатков и дефектов, выявленных при эксплуатации НКТ и ШН в пределах гарантийного срока. Подрядчик в течение трех дней с момента получения требований Заказчика обязан рассмотреть их и принять меры по устранению выявленных недостатков за свой счет в согласованные Сторонами сроки, либо по согласованию с Заказчиком возместить ему в полном объеме ущерб, причиненный в связи с некачественным выполнением работ. 8.2. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы устанавливается в течение 365 суток с момента подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ), при условии соблюдения Заказчиком руководства (инструкции) завода-изготовителя по эксплуатации ГНО. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 12 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ Российской Федерации и настоящим Договором. 9.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных им убытков, под которыми подразумеваются расходы, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, включая, помимо реального ущерба, неполученные доходы, вызванные потерей объема производства, потерей продукции, недопоставкой сырья или комплектующих изделий, возможностью использования, перебоями в осуществлении деятельности, потери доходов, прибыли или предполагаемой прибыли, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права и интересы не были нарушены, прямо или косвенно, независимо от того, можно ли было предвидеть возникновение таких убытков на момент заключения Договора. При этом при определении суммы убытков принимаются во внимание цены, существующие в месте нахождения Заказчика в день предъявления Заказчиком претензии к Подрядчику. 9.3. За выполнение работ с ненадлежащим качеством по вине Подрядчика или субподрядчиков, Подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет. 9.4. Подрядчик не несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа ГНО, при неправильной его эксплуатации Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами. 9.5. При выявлении в течение 365 суток с момента подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ) случаев некачественного оказания услуг по ВИК (отказа НКТ, ШН по вине Подрядчика), Подрядчик возмещает понесённые Заказчиком убытки посредством оплаты проведённого ремонта скважины, в части замены отказавшего НКТ, ШН, на основании надлежаще оформленной претензии. Отказ НКТ, ШН, произошедший не по вине Подрядчика, устраняется Заказчиком за свой счёт. Виной Подрядчика в отказе НКТ, ШН признаётся: - явно выраженный либо скрытый дефект отказавшего при работе в скважине НКТ, ШН, который должен был быть выявлен при проведении ВИК Подрядчиком. Вина Подрядчика в отказе НКТ, ШН может быть доказана проведением экспертизы сертифицированной независимой либо согласованной обеими Сторонами лабораторией. Оплата экспертизы проводится: в случае установления вины Подрядчика – Подрядчиком, в случае не установления вины Подрядчика – Заказчиком. Признание факта отказа НКТ, ШН по вине Подрядчика должно удостоверяться подписанием двух-, либо трёх- (с представителем предприятия, проводившего экспертизу) сторонним актом. В случае не достижения согласия урегулирование спора производится на основании пунктом 12.3 настоящего Договора. 9.6. Все работы по ликвидации аварии и брака, возникших при оказании услуг (выполнении работ), а также причинение ущерба оборудованию, принадлежащего Заказчику, допущенных по вине Подрядчика и субподрядных организаций, производятся за счет Подрядчика. 9.7. Подрядчик несет материальную ответственность перед Заказчиком за сохранность ГНО, полученного от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении либо уничтожении указанного ГНО, Подрядчик возмещает Заказчику 100 % рыночной стоимости поврежденного (утраченного) ГНО, а также несет затраты по восстановлению документов. 9.8. Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие с его работниками в процессе выполнения работ на объектах Заказчика, осуществляет их расследование и учет. 9.9. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций. Убытки, понесенные Заказчиком по вине Подрядчика, субподрядных организаций, а также штрафы и пени, взысканные с Заказчика по их вине, подлежат возмещению за счет Подрядчика. 9.10. За нарушение сроков оказания услуг (выполнения работ), предусмотренных договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику пени в размере двукратной учетной ставки Банка России, 13 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ существовавшей в период такого нарушения, от общей стоимости не оказанных услуг (не выполненных работ) за каждый день просрочки, но не более 15%, от стоимости не оказанных услуг (невыполненных работ). 9.11. За несвоевременную оплату выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику пени в размере двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения, за каждый день просрочки, от стоимости неоплаченных услуг (работ), но не более 15% от стоимости неоплаченных в срок услуг (работ). 9.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в случае начисления налоговыми органами Заказчику штрафных санкций вследствие предоставления Подрядчиком неверно оформленных счетов-фактур и возмещает Заказчику убытки, причиненные уплатой таких штрафных санкций. Возмещение убытков Заказчику производится на основании выписки из предъявленных актов проверки. 9.13. Любая информация по настоящему Договору является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без согласия другой Стороны. Сторона допустившая нарушение несет ответственность за умышленное или неумышленное несанкционированное разглашение такой информации. В случае разглашения нарушившая Сторона возмещает другой Стороне причиненные в результате таких действий убытки.. 9.14. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 9.15. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в процессе осуществления подрядных работ Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки. 9.16. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. 9.17. Подрядчик несет ответственность за допущенные при выполнении работ (привлеченным им Субподрядчиком) нарушения требований природоохранного законодательства, а также компенсирует Заказчику вред, причиненный окружающей среде. 9.18. Подрядчик возмещает убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления в процессе осуществления подрядных работ. 9.19. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий техногенного воздействия на объекты окружающей среды на подконтрольной ей территории/рабочей площадке и прилегающей к ней территории. 9.20. Затраты Подрядчика по выплатам штрафов, претензий, исков в связи с нарушением им в процессе осуществления подрядных работ природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления не подлежат возмещению Заказчиком. 9.21. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований безопасности, правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности. 9.22. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений. 9.23. Убытки по Договору взыскиваются с Подрядчика в полной сумме сверх суммы 14 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ неустойки. 9.24. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, убытки, предусмотренные условиями настоящего Договора. Учет указанных сумм производится Сторонами с момента полного или частичного письменного признания претензии или с момента вступления в силу судебного решения. 9.25. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет суммы причиненных Подрядчиком убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, суммы неустойки, начисленной Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора за нарушения Подрядчиком договорных обязательств, в счет суммы оплаты за выполненные Подрядчиком работы (оказанные услуги), в случае неудовлетворения Подрядчиком претензионных требований Заказчика об уплате указанных сумм в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их получения и непредставления Подрядчиком в указанный срок мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию Заказчика об уплате указанных сумм. Неудовлетворение Подрядчиком претензионных требований Заказчика об уплате указанных сумм в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их получения и непредставление Подрядчиком в указанный срок мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию об уплате указанных сумм, признаются Сторонами в целях настоящего Договора согласием Подрядчика с наличием оснований для применения штрафной санкции (неустойки) и возмещения убытков, расчетом их размера и соразмерностью начисленных сумм последствиям нарушения обязательств. 10. РАСТОРЖЕНИЕ И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 10.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора с письменным извещением об этом Подрядчика в срок не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев со дня получения Подрядчиком соответствующего извещения. 10.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, причиненных ему прекращением Договора, а также потребовать возмещения причиненных Заказчику убытков в случае: 10.3.1. Нарушения Подрядчиком конечного либо промежуточного срока выполнения работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 10.3.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи результата работ (нарушение сроков выполнения работ) более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 10.3.3. Аннулирования лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов Подрядчика, необходимых для выполнения работ; 10.3.4. Отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 10.4. Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: природных явлений, имеющих стихийный характер: землетрясение, наводнение, пожар; экстремальных ситуации общественной жизни: военные действия, массовые 15 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ заболевания (эпидемии), забастовки и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон. 11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна немедленно известить о них в письменном виде другую Сторону. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующими документами компетентных органов. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные таким неизвещением или несвоевременным извещением. 11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 11.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцать) календарных дней, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора без возмещения, причиненных другой Стороне таким расторжением Договора, убытков за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных обстоятельств. Договор будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения Стороной соответствующего уведомления, если в нем не будет указан иной срок. 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по « » 20 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим между Сторонами с « » 20 г. Договор может быть продлен на каждый последующий год, следующий за годом (до г.) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения в срок не позднее 30 (тридцатого) сентября года окончания срока действия Договора. 12.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные дополнительные документы к договору, подписанные Сторонами и скрепленные печатями Сторон, являются неотъемлемой частью Договора. 12.3. В случае возникновения споров и разногласий при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней от даты её получения Стороной. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в течение 10 (десять) календарных дней после истечения срока её рассмотрения, спор разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 12.4. Уступка права (требования), принадлежащего Стороне на основании настоящего Договора либо перевод Стороной своего долга, а равно – передача Стороной одновременно своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, требуют письменного согласия другой Стороны. 12.5. В случае изменения наименования, адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем Стороны или иным уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства 16 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением негативные последствия. 12.6. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются выполнять, а также обеспечить выполнение их аффилированными лицами, работниками или посредниками условий в соответствии с Приложением А к настоящему Договору. 12.7. Копии дополнительных документов к Договору (приложения, дополнения, дополнительные соглашения к Договору), а также копии документов, связанных с исполнением Договора, в том числе акты сверки взаимных расчетов, претензии, счета (далее – Документ), переданные и полученные посредством электронной почты (скан-копии Документов) или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. Подписи уполномоченных представителей Сторон в таких документах имеют силу собственноручных, а оттиски печатей – силу оригинальных. Документы должны передаваться в соответствии с контактными данными (телефон-факс, адрес электронной почты (E-mail), указанными в разделе 13 настоящего Договора. Сторона, направившая копию документа, обязана в течение 3 (три) рабочих дней со дня направления копии документа направить другой Стороне почтой или посредством курьера оригинал документа. В случае несоответствия оригинала документа документу, переданному посредством электронной почты или факсимильной связи, юридическую силу подлинника имеет документ, переданный посредством электронной почты или факсимильной связи. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию посредством электронной почты или факсимильной связи. 12.8. Документ, а также любое сообщение (далее – Документ) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается: - при использовании электронной почты – дата и время, указанные в автоматическом отчете о доставке электронного Документа персонального компьютера передающей Стороны, при условии подтверждения принимающей Стороной получения Документа в тот же день путем ответа на электронное сообщение с приложением копии Документа с отметкой «Получено» и подписью лица, принявшего Документ (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных); - при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке Документа факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии подтверждения принимающей Стороной получения Документа в тот же день путем возврата копии Документа с отметкой «Получено» и подписью лица, принявшего Документ (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных); - при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления с описью вложения; - при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной получателем отметки о получении Документа. 12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой Стороны. 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: ООО «Башнефть-Добыча» Адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1; ИНН 0277106840; КПП 025250001; 17 Договор № БНД/у/8/ /1 /ДНГ Банковские реквизиты: в Уфимском филиале Открытого акционерного общества «МТС-Банк» р/с 40702810200130000399 к/с 30101810180730000777; БИК 048073777; Тел./факс: (347) 262-23-24 Реквизиты для заполнения счетов-фактур: Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча»: ООО «БашнефтьДобыча» ИНН/КПП покупателя: 0277106840/025250001; Адрес: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1. Грузополучатель: НГДУ «Уфанефть», 450095, г.Уфа, ул. Центральная, 20; НГДУ «Ишимбайнефть», 453215, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26. Генеральный директор ООО «Башнефть - Добыча» ФИО ______________________ подпись М.П. ПОДРЯДЧИК: Наименование Адрес: ул. ИНН , . ; КПП . Банковские реквизиты: р/с к/с , БИК Банк , . Адрес грузоотправителя: . Адрес для корреспонденции: , E-mail: Должность наименование предприятия ____________________ . ФИО подпись М.П. 18