ДОГОВОР на производство работ по cпуску перфораторов ПНКТ-5

Типовая форма
ДОГОВОР
на производство работ по cпуску перфораторов ПНКТ-5
в НКТ и работа по их обслуживанию
г. Муравленко
«____»________20__г.
Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз» (далее
ОАО «Газпромнефть - ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________ Филиала «Газпромнефть- Муравленко» ОАО
«Газпромнефть- ННГ» _______________________________, действующего на основании
________________,
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________,
именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на
основании ________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Для целей настоящего Договора следующие термины имеют определенное
ниже значение, если из текста Договора не следует иное:
-«Имущество Заказчика» - означает все имущество, принадлежащее Заказчику;
-«Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчика или физические лица,
привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
-«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от
его имени действий в соответствии с Договором.
-«Подрядчик»- означает Подрядчика и иных лиц (агентов, субисполнителей),
привлекаемых им для выполнения работ (оказания услуг) по договору, а также лиц,
представляющих интересы любого из указанных выше предприятий и организаций.
-«Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение
от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно
уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему
полномочий.
-«Запрещенные предметы» - предметы, перечень которых определен Стандартом
Компании «Пропускной и внутриобъектовый режимы››.
-«Объекты» - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение,
отдельное помещение Заказчика либо их комплекс, включая вахтовые поселки,
административно-бытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а
также территория перед контрольно - пропускными пунктами, на которой осуществляется
досмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей
территорией или функциональными признаками, на которых Подрядчик выполняет
работы по настоящему Договору на территории деятельности Заказчика.
1.2. Заказчик предоставляет, а Подрядчик планирует работу по спуску перфораторов
ПНКТ-5 в НКТ и их обслуживанию на месяц, исходя из утвержденной производственной
программы.
1.3. Подрядчик по настоящему договору обязуется выполнить работы по спуску
перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и их обслуживанию в скважинах на объектах нефтедобычи
Заказчика, а Заказчик принять и оплатить выполненные работы.
1.4. Работа по спуску перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и их обслуживанию включают в
себя:
1
Типовая форма
- спуск перфоратора ПНКТ-5 в НКТ через лубрикатор с помощью лебедки на
скребковой проволоке для восстановления гидродинамической связи между трубным и
затрубным пространствами в скважине путем прокола (перфорации) стенки
насосно-компрессорных труб при проведении ремонтных и других технологических
мероприятий.
работа по обслуживанию ПНКТ-5 в НКТ, разборка, отбраковка деталей
отслуживших срок, замена деталей, сборка, зарядка маслом.
1.5. Сумма на производство работ по спуску перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и работа по
их обслуживанию указываются в договоре.
1.6. В течение срока действия договора программа работ может корректироваться по
соглашению сторон с оформлением дополнительного соглашения к договору.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. При оказании услуг Подрядчик руководствуется нормативными и регламентными
документами, определяющими порядок и требования к производству работ (оказанию
услуг) на месторождениях Заказчика.
Технологический регламент на производство работ по спуску перфораторов ПНКТ-5 в
НКТ и их обслуживанию разрабатывается и подписывается в срок не позднее 10-ти дней
после заключения настоящего Договора и является его неотъемлемой частью.
2.2. Взаимоотношения между сторонами определяются требованиями Гражданского
Кодекса Российской Федерации, действующим законодательством по недропользованию,
а также настоящим Договором и другими нормативными актами, регламентирующими
порядок и условия проведения работ в нефтедобывающей отрасли.
2.3.Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что он является должным образом
зарегистрированным и законно действующим юридическим лицом, соблюдающим
законодательство Российской Федерации, и обладающим необходимыми полномочиями и
правами для ведения своей деятельности в том виде, как она осуществляется, а также для
заключения настоящего Договора. Подрядчик обладает всеми необходимыми
разрешениями и лицензиями для выполнения работ. Стороны настоящим признают, что
обеспечение соответствия действительности заверений и гарантий, изложенных в
настоящем разделе, составляет обязательство Подрядчика по настоящему Договору и,
что неточность любых таких заверений или гарантий будет являться нарушением
Подрядчика своих обязательств по настоящему Договору.
2.4.Подрядчик гарантирует, что все оборудование и материалы, используемые при
исполнении настоящего договора сертифицированы, если в отношении их требуется
сертификация; в исправном состоянии, без дефектов и функционально работоспособно. В
случае обнаружения дефекта или/и не функциональности используемого оборудования
и/или материалов в течение срока действия договора в любом изделии или материалах,
Подрядчик обязуется заменить дефектное оборудование и/или материал за счет
Подрядчика, не допуская простоя Заказчика.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
В рамках исполнения условий настоящего договора стороны берут на себя следующие
обязательства:
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить Подрядчику заявку по планируемому объему и времени работ, с
подтверждением за 12 часов до их начала (круглосуточно).
3.1.2. Перед спуском перфоратора ПНКТ-5 в НКТ, скважина должна быть
прошаблонирована шаблоном диаметром _______ мм;
3.1.3. Обеспечить присутствие своего представителя при проведении работ по спуску
2
Типовая форма
перфоратора ПНКТ-5 в НКТ. По окончании работ уполномоченным представителем
Заказчика, подписывается первичный акт о выполненных работах;
3.1.4. Предоставлять скважины для проведения работ по спуску перфоратора ПНКТ-5
в НКТ с исправным устьевым оборудованием, опрессованным лубрикатором,
установленной смотровой площадкой, очищенными подъездными дорогами к скважинам
в зимний период и по необходимости ППУ;
3.1.5. В зимний период времени предоставлять фонтанную арматуру по акту в
исправном состоянии Подрядчику, для выполнения работ по спуску перфоратора в НКТ;
3.1.6. В случае выполненной работы по спуску перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и работы
по их обслуживанию в скважине с добываемой жидкостью высокой вязкости
организовывает дополнительную промывку скважины.
3.1.7. Своевременно принять выполненные работы с технологическим эффектом и
произвести оплату Подрядчику в соответствии с настоящим договором;
3.1.8. Обязуется соблюдать и контролировать технологию выполнения работ в
соответствии
с
согласованным
и
утвержденным
сторонами
регламентом
взаимоотношений (Приложение №3).
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Выполнять работы с использованием исправного комплектного оборудования с
качественным техническим сопровождением технологии;
3.2.2. Выполнять работу по спуску перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и работу по их
обслуживанию, путем сопровождения перфоратора ПНКТ-5 в НКТ на проволоке, если
этому не препятствуют находящиеся в колонне НКТ посторонние предметы и другие
причины.
3.2.3. Выполнять все работы по настоящему договору на скважинах и месторождениях
Заказчика в полном объеме, не допуская отступлений от технологии, изложенной в
регламенте взаимоотношений.
3.2.4. Своевременно направлять специалистов для выполнения работ по спуску
перфоратора ПНКТ-5 в НКТ, в соответствии с поступающими заявками;
3.2.5. Гарантирует качество выполненных работ. Под качественно выполненными
работами по настоящему договору стороны понимают выполнение всего объема работ и
достижение технологического эффекта, предусмотренного планом работ, согласованного
сторонами;
3.2.6. В случае невыполнения заявки более 3-х часов работы по спуску перфоратора
ПНКТ-5 в НКТ незамедлительно об этом сообщить Заказчику, диспетчеру ЦДНГ,
начальнику смены РИТС, ЦИТС. Составить 2-х сторонний акт, где указывается
фактическое время выполнения заявки Подрядчиком, а также причины невыполнения
всего объема работ;
3.2.7. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте оказания
услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской
Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением
водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного
движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием
работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика,
незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
3.2.8. При возникновении аварии, пожара, несчастного случая незамедлительно
сообщать о происшедшем Заказчику. При необходимости обеспечить вызов пожарных
подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать
координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии,
пожара, а также загрязнения окружающей среды;
3.2.9. Производить транспортировку грузов в процессе выполнения работ по договору
по территории Заказчика только при наличии номерных товарно-транспортных накладных,
3
Типовая форма
выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями к
документам строгой отчетности.
3.2.10. Обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение работ при обнаружении возможных неблагоприятных
последствий для Заказчика вследствие выполнения договорных обязательств;
3.2.11. Самостоятельно и за свой счет оформлять разрешение на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, лимиты размещения отходов производства и
потребления. Самостоятельно вносить в установленном порядке платежи за выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов как в пределах
установленных нормативов, так и за сверхлимитное загрязнение окружающей среды. При
этом затраты Подрядчика по внесению этих платежей не компенсируются и не
оплачиваются Заказчиком.
3.2.12. В случае предоставления ошибочных данных от Заказчика или каких-либо
изменениях, Подрядчик заранее предупреждается об отмене заявки на выполнение
работ по спуску перфоратора ПНКТ-5 в НКТ;
3.2.13. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями
Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и
гражданской защиты (Приложение №7), нормативно технической документации и
локально нормативных актов в области ППБ и ОТ Филиала “Газпромнефть- Муравленко”
ОАО “Газпромнефть-ННГ” (Приложение №11), Соглашения в области контроля за
потреблением электрической энергии подрядными организациями (Приложение №9),
нормативными актами Заказчика (Приложение №8).
3.2.14. В обязательном порядке согласовывать с Заказчиком привлекаемые к
оказанию услуг по договору субподрядные организации, а также объемы услуг,
подлежащие оказанию на условиях субподряда. Привлечение субподрядных организаций
к оказанию услуг по договору до получения письменного согласия на то Заказчика не
допускается. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за убытки,
причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
3.2.15. Принимать меры по недопущению провоза, хранения, распространения и
употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза,
хранения и распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками
Подрядчика на месторождениях Заказчика;
3.2.16. Выполнять работы по настоящему Договору от собственного источника
электроснабжения или, при наличии технической возможности у Заказчика, от сети. В
случае выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору с подключением к сети,
Заказчик предоставляет точку подключения к электрической сети, при этом Подрядчик
обязан запросить у сетевой организации технические условия на технологическое
присоединение электроустановок Подрядчика к сети, заключить договор с энергосбытовой
организацией на поставку энергоресурсов, заключить договор на передачу электрической
энергии с сетевой организацией, заключить договор об осуществлении технологического
присоединения к электрической сети с сетевой организацией. Подключение к сети
электрооборудования Подрядчика производится сетевой организацией по заявке
установленной формы после выполнения в полном объеме требований технических
условий на технологическое присоединение.
Выполнить выданные технические условия на технологическое присоединение
(заключить договора, получить «Акт-допуск в эксплуатацию электроустановки» в
Ростехнадзоре, оформить «Акт разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности», подписать «Положение о взаимоотношениях
оперативного персонала Подрядчика и Сетевой организации»), оформить в
установленном порядке разрешительные документы с сетевой организацией для
подключения электрооборудования к сети (в том числе передвижных вагонов).
4
Типовая форма
Ответственность
за
эксплуатацию
и
безопасное
обслуживание
электрооборудования оформляется «Актом разграничения сетей по имущественной
(балансовой) и эксплуатационной ответственности».
3.2.17. Оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
3.2.18. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в Подрядчикных органах Подрядчика
последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной
почты MN@yamal.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
3.2.19. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.18.
настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения
Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или
с иной даты, указанной в таком уведомлении.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет
___________ рублей, в том числе НДС (18%) ________________ рублей, согласно
Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Стоимость работ и цена согласовываются ежегодно с оформлением дополнительного
соглашения.
4.2. Оплата за выполненные работы производится на основании подписанного обеими
сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, по ценам, указанным в Приложении
№ 2, являющегося неотъемлемой частью договора, кроме работ на которых перфораторы
ПНКТ- 5 в НКТ не сработали по вине Подрядчика.
4.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счета-фактуры, акты выполненных
работ
и
другие
первичные
документы,
подписанные
сторонами,
или
факсимильные/сканированные копии в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ,
но не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных
документов оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 5 (пяти)
дней с момента представления копии.
4.4. Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с
составлением соответствующего акта сверки не позднее 20 числа месяца, следующего за
окончанием отчетного квартала или при необходимости, по требованию одной из Сторон.
4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком на
основании акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора, в течение 30 дней со дня
предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных оригиналов счетов - фактур и
актов выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
4.6. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов
США за баррель на основании данных официального информационного источника
«Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости работ
(такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий
настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненых работ, объемов
выполненных работ, графика выполнения работ, срока действия договора), подписывая
соответствующее дополнительное соглашение.
Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае
не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с
даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное
5
Типовая форма
соглашение об уменьшении стоимости работ и/или изменения иных условий)
Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением
настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального
подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет
превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все работы по договору
и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за оказанные работы.
4.7. Все расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в статье 14 настоящего
договора «Юридические адреса и реквизиты сторон». В случае изменения банковских
реквизитов сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫ РАБОТ С ПНКТ-5 в НКТ
5.1. Заказчик проверяет состояние воздушной среды на площадке скважины
переносным газоанализатором.
5.2. До выполнения работ по спуску ПНКТ- 5 в НКТ Подрядчиком, Заказчик обязан
проверить техническое состояние скважины, исправность оборудования и приборов.
5.3. Подрядчик приступает к работе по спуску ПНКТ- 5 в НКТ после составления
первичного, двухстороннего акта о готовности скважины к данному виду работ.
5.4. Работа по спуску ПНКТ- 5 в НКТ считается выполненной Подрядчиком и принятой
Заказчиком после составления и подписания уполномоченными лицами первичного
акта, в который включается Перечень скважин, на которых проводились данные виды
работ в течение месяца.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. В случае ненадлежащего оформления счет - фактур, а также несвоевременного их
предоставления, Подрядчик возмещают Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых
органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с
несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременное выполнение работ
независимо от того, кем из привлеченных Подрядчиком третьих лиц выполнялись работы.
6.4. Уплата Сторонами штрафов, пеней, иных санкций и убытков по настоящему
Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
6.5. Неисполнение Подрядчиком и третьими лицами привлекаемыми Подрядчиком,
требований Стандарта Компании «Пропускной и внутриобъектовый режимы»
(Приложение №10) является существенным нарушением условий настоящего договора и
дает Заказчику право требовать уплаты штрафа за каждый случай.
6.6. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
требований пунктов «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты» (Приложение №7) является существенным
нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков
Подрядчика, связанных с таким расторжением или требовать уплаты штрафа в размере
50 000 рублей за каждый случай нарушения,
за исключением нарушений,
предусмотренных Приложением №6.
6.7.
Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные
статьей 395 ГК РФ, взимаются не более, чем за 30 дней со дня истечения срока
исполнения обязательств по оплате.
6
Типовая форма
6.8. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком в случае
нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда или промышленной
санитарии.
6.9. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при
выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного
законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда,
атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату
штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае
если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения
Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.10. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи,
произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику
причиненные убытки.
6.11. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих
скорость, соблюдение транспортными средствами Подрядчика скоростного режима
движения по территории Заказчика.
6.12. В случае нарушения Подрядчиком требований «Правил охраны электрических
сетей напряжением свыше 1000В» утвержденных постановлением Совета Министров
СССР от 26.03.1984 №255, «Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000В»
утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1972 №667 приведших
к отключению и простою оборудования Заказчика, Заказчик имеет право требовать, а
Подрядчик обязан возместить убытки, в том числе связанные с потерей добычи нефти, а
также уплатить штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой случай. Факт
вышеуказанного нарушения подтверждается Актом расследования инцидента (аварии)
оформленном в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в
работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной
промышленности (РД 39-139-95). В случае повреждения электроустановок при
выполнении работ по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном данным пунктом настоящего
Договора, если повреждения электроустановок повлекли прекращение либо
приостановление добычи нефти на месторождении, а также возмещает Заказчику
понесенные последним расходы, связанные с ликвидацией повреждения и убытки в
размере стоимости не добытого объема нефти.
Объем не добытой нефти определяется исходя из среднесуточного объема
добываемой нефти из скважин, работа которых была прекращена. Стоимость не добытой
нефти определяется по средней цене на внутреннем рынке в регионе.
Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе
Заказчика Стороны составляют Акт расследования инцидента (аварии).
Акт расследования инцидента (аварии), указанный в данном пункте настоящего
Договора, подписывается уполномоченными представителями сторон. Для этих целей
Подрядчик обязан выдать доверенность своему представителю непосредственно
находящемуся на месте производства работ. В случае отсутствия полномочий у
представителя Подрядчика, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем
порядке, о чем указывается в акте. Составленный Заказчиком в таком виде акт считается
оформленным надлежащим образом.
6.13.
Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения
работ по настоящему Договору, компенсируются за счет Подрядчика.
6.14. Помимо ответственности, указанной в тексте настоящего договора,
ответственность Подрядчика регулируется Приложением № 6 к настоящему договору.
7
Типовая форма
7. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
7.1. В течение срока действия настоящего договора в каждый конкретный период
времени (месяц, квартал, полугодие или год) Подрядчик/Подрядчик должен обеспечить
выполнение определенных ключевых показателей эффективности (далее- КПЭ) в
соответствии с условиями настоящего договора, невыполнение которых или не
устранение в согласованные сроки недостатков, рассматривается, как неспособность
Подрядчика выполнять Работы.
7.2. Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение
фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка
составляет 100 %).
7.3. После подписания договора в каждый конкретный период времени
Подрядчик/Подрядчик обязан обеспечить выполнение ключевых показателей
эффективности. Выполнение КПЭ (Приложение №4) является существенным условием
Договора, в случае нарушения которого Заказчик имеет право приостановить /прекратить
работы и расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора.
8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ (ПЭБ, ОТ и ГЗ)
8.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации,
включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и
пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и
нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
8.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной
безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию
природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются
работы;
8.3.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и
несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями
государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями
Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием
представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а
также представителей уполномоченных государственных органов в случаях
предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не
допускается.
8.4. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке,
установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в
заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и
осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у
Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих
изменений.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и
конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий, разрешать их на основании
взаимного соглашения.
9.2.
Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии
предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным
8
Типовая форма
лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной
форме в течение 15 рабочих дней с момента получения претензии.
Примечание: В случае заключения договора с ДЗО БРиД пункт 9.2. договора
излагать в следующей редакции: «Досудебный порядок
разрешения споров и
разногласий путем проведения переговоров и совещаний, оформляемых протоколами,
подписываемыми уполномоченными представителями сторон обязателен».
9.3. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении или
расторжения настоящего Договора и не нашедшие разрешения в ходе переговоров,
передаются на рассмотрение Арбитражного суд в соответствии с нормами Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
В случае заключения договора с ДЗО пункт 9.3 договора излагать в следующей
редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с
его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Взаимоотношения Сторон в рамках Договора, связанные с передачей
конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются
Соглашением о конфиденциальности (Приложение № 5).
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по договору, если указанное явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми
стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение
и другие стихийные бедствия. Забастовки, войны, военные действия, массовые
беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства.
11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не
позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной
форме уведомить об этом другую сторону, описав характер форс-мажорных
обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную сторону права
ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных
обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации.
11.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны производят
взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких
обстоятельств, а срок действия договора продлевается на период действия
форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если
форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то стороны
проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия договора
либо о его расторжении.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с ______20__ года и действует по
_______20__года, а в части расчетов до полного его исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств.
В случае, когда фактические отношения сторон начались ранее заключения договора
пункт 12.1. изложить как: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует по__._______20__. В соответствии с п.2.ст.425 ГК РФ действие договора
9
Типовая форма
распространяется на отношения сторон с __.______20_».
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения
письменного уведомления Заказчика о расторжении договора Подрядчиком. Заказчик
обязан оплатить Подрядчику фактически понесённые им расходы, без возмещения
каких-либо иных убытков.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор цессии (уступка права требования) заключается только с письменного
согласия Заказчика.
13.2.Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными,
если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими
сторонами. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса,
платежных реквизитов, не позднее 5 дней с даты изменения, путем заключения
дополнительного соглашения и направления письма - уведомления, подписанного
уполномоченным представителем стороны по договору.
13.3. Подрядчик может использовать результаты работ и ссылаться на Заказчика в
целях собственной рекламы при условии получения предварительного письменного
согласия Заказчика.
13.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, участники Договора
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.5. Документы по настоящему договору, полученные одной Стороной от другой при
помощи средств технической связи, кроме актов выполненных работ и счетов-фактур,
имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в
трехдневный срок оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче при помощи
средств факсимильной связи несет Сторона передающая такую информацию.
13.6. Заказчик предоставляет для спецтехники Подрядчика ремонтные места и теплую
стоянку в зимнее время за дополнительную плату по отдельному договору.
13.7. С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные
обязательства ОАО «Газпромнефть - ННГ», как письменные, так и устные, относящиеся к
условиям настоящего договора, теряют силу.
13.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
13.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
следующие приложения:
- Приложение № 1 – Производственная программа на производства работ по спуску
перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и работа по их обслуживанию;
- Приложение № 2 - Протокол соглашения о договорной цене;
- Приложение № 3 - Регламент по спуску перфораторов ПНКТ-5 в НКТ и работа по их
обслуживанию;
- Приложение № 4 - Ключевые показатели эффективности;
- Приложение № 5 - Соглашения о конфиденциальности;
- Приложение № 6 - Перечень нарушений и штрафных санкций;
- Приложение № 7 - Соглашение в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты;
10
Типовая форма
- Приложение № 8 - Нормативные акты Заказчика;
- Приложение № 9 – Соглашение в области контроля за потреблением электрической
энергии подрядной организации;
- Приложение № 10 – Антикоррупционные обязательства;
Приложение № 11- Перечень нормативно технической документации и локально
нормативных актов в области ППБ и ОТ Филиала “Газпромнефть- Муравленко” ОАО
“Газпромнефть-ННГ”.
Приложение № 12- Информация о всей цепочке собственников Подрядчика включая
бенефициаров (в том числе конечных).
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
________________Ф.И.О
________________Ф.И.О.
11