договор №БНТ/……../…./15/ЭПИ на выполнение работ по

ДОГОВОР №БНТ/……../…./15/ЭПИ
на выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожных путей
г. Уфа
… …. 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Транс» (ООО «БашнефтьТранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Ментешашвили Николая Тенгизовича действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________________ действующего
на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны»,
заключили настоящий договор о следующем:
1.Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту ж.д.
путей на объектах Заказчика (далее работы) согласно локальным сметным расчётам
разработанными и утверждёнными Заказчиком (приложение №1), в сроки, определенные
согласованным обеими сторонами календарным планом производства работ (приложение
№3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Стоимость выполнения работ по договору
2.1. Стоимость работ по данному договору составляет ___________(______________)
рублей ____ копеек, в т. ч. НДС ________ (____________) рубль ___ коп, и определена
локальными сметными расчётами (приложение №1), индекса Минстроя на I квартал 2015
года равным 6,48 согласно Приложения №2 к письму Минстроя №3004-ЛС/08 от
06.02.2015 года, и с учётом коэффициента согласованного Сторонами в ходе проведённых
закупочных процедур (приложение №2) и не подлежит изменению на протяжении всего
срока действия договора.
3. Обязательства Заказчика
3.1. Заказчик в соответствии с «Положением о проведении ремонтов оборудования и
объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России»
(Утвержденным Минтопэнерго РФ и введенным в действие с 01.09.96 г. - в дальнейшем
«Положение») и «Положением о порядке безопасного проведении ремонтных работ на
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных
объектах» РД-09-250-98 (Утвержденных постановлением Госгортехнадзора России №74
от 10.12.1998г., с изменениями и дополнениями от 21.11.2002 г.) подготавливает объекты
к работам.
3.2. При производстве, согласованных предметом настоящего Договора работ,
проводимых на территории Заказчика, расположенной на территории ОАО АНК
«Башнефть» и ОАО «Уфаоргсинтез» (далее - территория Заказчика) Заказчик обязан:
- ознакомить Подрядчика с действующими на предприятии правилами и
инструкциями согласно «Перечню инструкций, обязательных для исполнения
подрядными организациями при выполнении работ»;
- осуществить своими силами проведение подготовительных мероприятий согласно
действующим на предприятии правилам и инструкциям.
3.3. Заказчик обязан обеспечить пропуск персоналу Подрядчика на объект для
выполнения работ по настоящему договору, согласно предоставленной Подрядчиком
заявки и требуемых для оформления пропусков документов. Стоимость оформления
временного пропуска на одного работника Подрядчика составляет 312 (триста
двенадцать) рублей 50 копеек, и оплачивается Подрядчиком отдельно в кассу бюро
пропусков ОАО «Уфаоргсинтез».
4. Обязательства Подрядчика
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту железнодорожных
путей и стрелочных переводов в соответствии с локальными сметными расчётами в
сроки, установленные календарным планом производства работ (Приложение №3) ,
согласно нормативных документов и передать Заказчику результаты работ в
предусмотренные настоящим договором сроки.
4.2. Подрядчик после проведения ремонтных работ обязан выполнить съёмку профилей
отремонтированных ж.д. путей, выполнить расчёт нормы закрепления подвижного
состава на данных ж.д. путях, а так же внести соответствующие изменения в технический
паспорт ж.д. пути необщего пользования.
4.3. Подрядчик обязан иметь соответствующие лицензии, свидетельства о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдаваемые саморегулируемыми организациями на выполняемые по данному договору
работы аттестованный персонал из инженерно-технических работников (далее ИТР) и
рабочих. До начала работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан представить
следующие документы:
- заверенные копии протоколов о проверке знаний ИТР по инструкциям
согласно «Перечню общезаводских инструкций по охране труда, обязательных
для исполнения подрядными организациями при выполнении работ»;
- заверенные копии протоколов о проверке знаний (об аттестации)
у
председателей и членов постоянно-действующих комиссий предприятия по
требованиям охраны труда и промышленной безопасности в объеме работ,
выполняемых по настоящему договору, проведенных с участием
уполномоченных представителей государственных органов надзора и контроля
и органов исполнительной власти;
- информацию о проверке знаний у рабочих по инструкциям согласно «Перечню
инструкций, обязательных для исполнения подрядными организациями при
выполнении работ».
4.4. Подрядчик берет на себя обязательства выполнять только те работы и на ту сумму,
которая предусмотрена месячным планом производства работ утвержденным Заказчиком.
Работы, выполненные сверх лимита средств на месяц оплате не подлежат, если они были
выполнены без письменного согласования Заказчика.
4.5. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ж.д. путей и
стрелочных переводов на объектах Заказчика согласно календарного плана производства
работ (приложение №3). При отсутствии технической возможности соблюдения сроков
выполнения работ, предусмотренных календарным планом, Подрядчик в течении 3-х
рабочих дней уведомляет об этом Заказчика.
4.6. Подрядчик обязан передать исполнительно-техническую документацию Заказчику не
позднее, чем за 1 сутки до подписания акта на пуск в эксплуатацию ж.д. пути в полном
объеме согласно нормативно-технических требований.
4.7. Подрядчик в процессе производства работ и после их завершения до начала пусковых
работ и подписания акта на пуск ж.д. пути в эксплуатацию, осуществляет уборку
территории от отходов и мусора, образовавшихся в ходе выполнения работ, а также при
необходимости осуществляет природоохранные мероприятия.
4.8. Подрядчик обязан обеспечивать своих работников, работающих на территории
предприятия Заказчика средствами индивидуальной защиты в соответствии с
действующими на предприятии Заказчика нормами и правилами по охране труда.
4.9. Подрядчик обязан предъявлять к сдаче железнодорожный путь и стрелочный перевод
без недоделок. Обнаруженные при сдаче неисправности и дефекты, произошедшие по
вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет, в согласованный сторонами
срок.
4.10. Подрядчик обязан в течение 10-ти дней с момента нарушения его работниками
требований Положения «О внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте»,
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности направить в адрес
Заказчика копию приказа о мерах, принятых к нарушителям. В противном случае
Заказчик вправе прекратить допуск на объект персонала Подрядчика.
4.11. Подрядчик обязан немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика выданные
пропуска в случае:
а) завершения работ по настоящему договору;
б) расторжения договора с Подрядчиком;
в) задержания работника Подрядчика за нарушение требований Положения «О
внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте»;
г) увольнения работника Подрядчика.
4.12. Подрядчик обязан при задержании его работников на территории Заказчика с
признаками опьянения (алкогольного, наркотического или токсического) и
подтверждении факта опьянения возместить Заказчику стоимость медицинского
осмотра (освидетельствования на опьянение) этих работников. При этом:
 ответственное лицо Подрядчика должно прибыть в караульное
помещение ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» не позднее 1 (одного) часа после
уведомления о задержании работника Подрядчика;
 направление на освидетельствование в
ГУЗ «Республиканский
наркологический диспансер № 1» производится после первичного
осмотра медработником здравпункта Заказчика. Направление должно
быть подписано начальником отряда (начальником караула) по охране
объектов Заказчика и согласовано медработником здравпункта
Заказчика.
 факт задержания работников Подрядчика на территории Заказчика в
состоянии опьянения должен быть подтвержден актом задержания,
оформленным работниками ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» в соответствии
с положением «О внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте»,
и актом медицинского освидетельствования, выданном ГУЗ
«Республиканский наркологический диспансер № 1».
Оплата должна быть произведена Подрядчиком в течение 5-ти дней с момента
выставления счета на оплату и счета-фактуры Заказчиком.
4.13. Подрядчик обязан предоставить для внесения в базы данных Заказчика
персональные данные работников. Данные предоставляются на работников, получающих
пропуска для выполнения работ по настоящему договору на территории Заказчика. При
этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников на
предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика. По первому
требованию эти письменные согласия работников должны быть предоставлены
Подрядчиком Заказчику.
4.14. Персонал Подрядчика обязан выполнять требования охраны труда, промышленной
безопасности и пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режимов и
других правил и положений, действующих на объектах Заказчика, назначать
должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности, огневых
работ, ведение постоянного надзора по охране труда, промышленной безопасности и
нести ответственность за допущенные нарушения в объёме установленным Стандартом
СТ-49-01.1-01 «Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды к условиям договоров» утверждённым
приказом ОАО АНК «Башнефть» №662 от 03.08.2012 года.
4.15. Стоимость оформления временного пропуска на одного работника составляет 312
(триста двенадцать) рублей 50 копеек, и оплачивается Подрядчиком отдельно в кассу
бюро пропусков ОАО «Уфаоргсинтез».
5. Снабжение материалами и оборудованием
5.1. При производстве работ Подрядчик обязан использовать собственные, новые
материалы, при этом допускается использование рельса первой группы годности
отвечающего требованиям «Инструкции по применению старогодных материалов
верхнего строения пути», утверждённой распоряжением ОАО «РЖД» №272р от
10.02.2012 года.
По согласованию сторон, допускается
использование при ремонте рельса
Заказчика, как нового так и старогоднего при условии его соответствия первой группе
годности, при этом, на предоставленный Заказчиком старогодный рельс Подрядчиком
оформляется
сертификат качества формы ПУ-91, который согласовывается
представителем Заказчика, данные пропущенного тоннажа по предоставленным
Заказчиком рельсам предоставляются Заказчиком.
5.2. Материалы верхнего строения ж. д. путей, используемые при ремонте должны
и удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ»,
стандартов и иметь соответствующие сертификаты качества.
5.3. Укладываемые в путь старогодные рельсы, а также металлические элементы
стрелочных переводов (за исключением рельсовых скреплений) должны быть новыми,
или соответствовать первой группе годности согласно требований «Инструкции по
применению старогодных материалов верхнего строения пути», утверждённой
распоряжением ОАО «РЖД» №272р от 10.02.2012 года и иметь сертификат качества
формы ПУ-91, который необходимо предоставить Заказчику до начала производства
работ.
5.4. Все расходы по доставке персонала, материалов и оборудования до места работ
включены в стоимость ремонта.
5.5. Металлолом, образовавшийся в ходе производства работ, Подрядчик передаёт
Заказчику с оформленным Подрядчиком актом приёма-передачи.
6. Производство работ
6.1. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает проекты производства работ
(в соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых документов), а
также совместно с Заказчиком «Планы организаций безопасного проведения работ по
капитальному (текущему) ремонту ж.д. пути», которые должны быть согласованы и
утверждены в установленном порядке.
6.2. Подрядчик обязан выполнить работы качественно, в соответствии с дефектными
ведомостями и действующими нормативными документами, а Заказчик – принять в
установленном порядке.
6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ требованиям
правил, стандартов и других нормативно-технических документов, а также за
соответствие объемов, указанных в актах формы КС-2 фактически выполненным.
6.4. Подрядчик обязан обеспечить в установленные сроки выполнение календарных
планов производства работ. Информацию о сданной документации в соответствии с
календарным планом Подрядчик передает Заказчику до 5 числа каждого месяца. Если в
процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в календарных
планах, то такие изменения могут производиться только по согласованию сторон в
письменной форме.
7. Качество работ
7.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в установленные сроки, в
соответствии с полученной от Заказчика документацией и в соответствии с руководящими
и нормативными документами. Выявленные в процессе пуска и опробования ж.д. пути
под нагрузкой дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной
оплаты в сроки, установленные Заказчиком.
7.2. Подрядчик гарантирует надежную и безаварийную работу ж.д. пути, на котором были
произведены работы, в межремонтный период при условии соблюдения технологическим
персоналом действующих инструкций по эксплуатации и регламента ж.д. пути.
Выявленные в процессе эксплуатации ж.д. пути в межремонтный период дефекты и
недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
7.3. Срок гарантийной эксплуатации ж.д. пути и стрелочных переводов при условии
соблюдения Заказчиком правил и норм по эксплуатации устанавливается с даты
подписания акта выполненных работ в течение:
№ п.п.
Вид работ
Срок
гарантии
1
Капитальный ремонт ж.д. путей
36 месяцев
Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты, возникшие по вине
Подрядчика, то он устраняет их за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.
8. Услуги сторон
8.1. Заказчик для производства работ указывает точки подключения и обеспечивает
Подрядчика тепловой и электрической энергией, водой и обеспечивает прием стоков в
пределах установленных смет.
8.2. Сторожевая охрана материалов и механизмов на объекте, где производятся работы,
входит в обязанности Подрядчика.
9.Порядок сдачи и приемки работ
9.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10-ти дней после получения им
сообщения Подрядчика о готовности к сдаче ж.д. пути.
9.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка её Заказчиком производится путем
оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ с обязательным
приложением следующих документов:
- форм КС-2, КС-3;
- сертификатов соответствия на использованные материалы;
- надлежаще оформленными документами перечисленными в п. 4.2. настоящего договора;
- прочих документов, предусмотренных действующими нормами и правилами.
9.3. На основании подписанных с двух сторон актов выполненных работ Подрядчик
выписывает счета на оплату и счета-фактуры и предоставляет их Заказчику в течении 5
дней с момента приемки работ.
9.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения отступлений от
нормативной и утвержденной к исполнению проектной документации, дефектных
ведомостей, а так же других отступлений от договора, повлекших некачественное
выполнение работ, о чем он обязан в течение 5-ти дней письменно уведомить Подрядчика.
10.Порядок и условия платежа
10.1. Расчеты за выполненные работы производятся по представленным счетам и счетамфактурам, составленным на основании подписанных с двух сторон актов выполненных
работ.
10.2. Заказчик оплачивает выполненные работы не ранее 45 и не позднее 60 календарных
дней по факту выполнения работ и представления оригиналов счетов на оплату, счетовфактур и полного комплекта документов на выполненные работы.
10.3. Выполненный объем ремонтных работ Заказчик оплачивает перечислением на
расчетный счет Подрядчика.
11. Ответственность сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
11.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения
условий договора, а также все остальные имущественные споры стороны решают путем
переговоров. При невозможности договорного устранения разногласий споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
По спорам, возникающим в процессе исполнения договора, обязателен досудебный
(претензионный) порядок урегулирования. Заявитель обязан представить документы,
обосновывающие свои требования. Ответчик обязан в 30-ти дневный срок со дня
получения документов по претензии рассмотреть их и дать мотивированный ответ. При
неполучении ответа на претензию в установленный срок (с учетом времени пробега
почты), Заявитель вправе обратиться в арбитражный суд.
11.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных календарным
планом производства работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить на 10%
стоимость ремонтных работ на конкретном объекте по которому не выдержаны сроки
выполнения работ.
11.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ, после подписания Договора, а так
же в случае не выполнения полного объема предусмотренного локальными сметными
расчетами, Заказчик в праве предъявить, а Подрядчик обязан оплатить штраф в размере
20% сметной стоимости ремонта.
11.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору, вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 5-ти
дней в письменной форме уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о
прекращении действия таких обстоятельств.
11.6. За нарушение сроков оплаты счетов Подрядчика, Подрядчик имеет право взыскать с
Заказчика проценты на сумму просроченного платежа в порядке, предусмотренном ст.395
ГК РФ.
11.7. Подрядчик несёт ответственность за допущенные нарушения в объёме
установленным Стандартом СТ-49-01.1-01 «Требования в области охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды к условиям
договоров» утверждённым приказом ОАО АНК «Башнефть» №662 от 03.08.2012 года.
12. Срок действия договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2015
года, а в части исполнения гарантийного срока эксплуатации и финансовых расчетов – до
их полного исполнения.
13. Порядок расторжения договора
13.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
а)
Задержка Подрядчиком хода проведения работ по его вине, когда срок проведения
работ, установленный календарным планом, увеличивается более чем на
четырнадцать календарных дней;
б) Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ;
в)
Систематическое и грубое невыполнение Подрядчиком обязательств договора;
г)
Аннулирование лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдаваемые саморегулируемыми организациями на выполняемые по данному
договору работы Подрядчика;
д) По инициативе Заказчика, с обязательным уведомлением Подрядчика не позднее,
чем за 14 календарных дней.
13.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Подрядчику
фактически понесенных им расходов.
13.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору
лишь при условии полного возмещения убытков понесённых Заказчиком.
13.3. В случае расторжения договора по причине нарушения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе не возмещать убытки
понесённые Подрядчиком.
13.4. В случае расторжения договора Заказчик вправе требовать проведение работ по
консервации объектов, при условии обеспечения финансирования мероприятий по
консервации.
13.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление
другой стороне.
13.6. Любые изменения в настоящий договор могут быть внесены только по письменному
соглашению сторон.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные
цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.3. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с
даты получения письменного уведомления.
14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или возможно нарушение настоящего Договора
контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
14.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
Договором и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона,
являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
15. Прочие условия
15.1. Стороны при исполнении настоящего договора устанавливают обязательное
оформление следующих унифицированных форм КС-2, КС-3.
15.2. До заключения договора Подрядчик обязан представить надлежаще заверенные
копии действующих документов. К таким документам относятся:
 Устав (Положения) со всеми изменениями и дополнениями;
 Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного
органа;
 Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора
(представляется в случае, если договор подписывается не Единоличным
исполнительным органом);
 Свидетельство о государственной регистрации;
 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Выписка из ЕГРЮЛ (дата ее составления должна быть не позднее 2 месяцев до
даты предоставления);
 Документ, подтверждающий наличие всех необходимых корпоративных
одобрений и согласований, необходимых для заключения договора
(представляется в случае необходимости таких одобрений в соответствии с
учредительными
документами
Подрядчика
и
действующим
законодательством);
 - свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
выдаваемых
саморегулируемыми организациями на выполняемые по данному договору
работы.
При внесении изменений в учредительные документы, а также при изменении иных
сведений в вышеуказанных документах Подрядчик обязуется уведомить об изменениях и
представить доказательства, подтверждающие такие изменения, не позднее 3-х дней с
даты изменений.
15.3. При изменении юридического адреса, реквизитов стороны обязуются в течение 10
дней письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.
15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
15.5. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
15.6. Приложение №1 – Локальные сметные расчёты.
15.7. Приложение №2 – Сводный сметный расчёт с учётом индекса и коэффициента.
15.8. Приложение №3 – Календарный план производства работ.
15 . Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: ООО «Башнефть -Транс»
Юридический адрес: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
Почтовый адрес: 450075, г.Уфа, Бульвар Славы, 4/2
Тел. (347) 246-69-67, 246-69-60
ИНН 0277113082 КПП 027701001
Р/с 40702810500130000387 в Уфимском филиале ПАО «МТС-БАНК»
БИК 048073777 Кор/счет 30101810180730000777 в ГРКЦ НБ РБ
Подрядчик: _____
Юридический адрес: ______________
Почтовый адрес: __________________
Тел./факс: _______________
e-mail:___________________
ИНН ______________ КПП _________________
Наименование банка: ______________________
К/с: ________________________
БИК ________________
Р/с ________________________
16. Подписи сторон
Заказчик:
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Башнефть-Транс»
Директор
______________
___________Н.Т. Ментешашвили
М.П.
______________ __________
М.П.
Приложение №1 к договору №БНТ/у/…/15/ЭПИ от ......15 г.
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЁТЫ
Заказчик:
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Башнефть-Транс»
Директор
___________
____________ Н.Т. Ментешашвили
____________
М.П.
М.П.
____________
Приложение №1 к договору №БНТ/у/…/15/ЭПИ от ......15 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ
С учётом индекса равным 6.48 согласно Приложения №2 к письму Минстроя №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 года, и с учётом коэффициента
согласованного Сторонами в ходе проведённых закупочных процедур
Индекс
Минстроя на I
квартал 2015
КоэфСметная
года равным
Сметная
фициент
Стои№
стоимость 6,48 согласно
стоимость
В том
определённ
мость
п/
Наименование работ
в ценах
Приложения
в текущих
числе
ый в ходе
работ, с
п
2001 года,
№2 к письму
ценах, с
НДС
закупочных
НДС
без НДС
Минстроя
НДС
процедур
№3004-ЛС/08
от 06.02.2015
года
Капитальный ремонт железнодорожного пути №5 (от стр.
…
…
…
1 пер. №39 до упора и ремонт упора, протяженность пути 459040
6,48 2 974 579,2
0,270 км), в объеме локального сметного расчёта №1.
Капитальный ремонт железнодорожного пути №6 (от стр.
…
…
…
3 464 674,5
2 пер. №38 до упора и ремонт упора, протяженность пути 534672
6,48
6
0,330 км), в объеме локального сметного расчёта №2.
Капитальный ремонт железнодорожного пути №32 (от стр.
…
…
…
2 205 455,0
3 пер. №24 до упора и ремонт упора, протяженность пути 340348
6,48
4
0,195 км), в объеме локального сметного расчёта №3.
6,48 8 644 708,8
…
…
…
Итого:
1 334 060
Заказчик:
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Башнефть-Транс»
Директор
_____________
__________
____________ Н.Т. Ментешашвили
______________
________
М.П.
М.П.
Приложение №1 к договору №БНТ/у/…/15/ЭПИ от ......15 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
№
п/п
Сроки проведения
работ
август
Наименование объекта
Территория ОАО «Уфаоргсинтез»
Капитальный ремонт железнодорожного пути №5 (от стр. пер. №39 до упора и ремонт упора,
1
протяженность пути - 0,270 км), в объеме локального сметного расчёта №1.
Капитальный ремонт железнодорожного пути №6 (от стр. пер. №38 до упора и ремонт упора,
2
протяженность пути - 0,330 км), в объеме локального сметного расчёта №2.
Капитальный ремонт железнодорожного пути №32 (от стр. пер. №24 до упора и ремонт упора,
3
протяженность пути - 0,195 км), в объеме локального сметного расчёта №3.
С 01.08.15 по 31.08.15 г.
С 01.08.15 по 31.08.15 г.
С 01.08.15 по 31.08.15 г.
Заказчик:
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Башнефть-Транс»
Директор
_________
____________ Н.Т. Ментешашвили
______________
М.П.
М.П.
_________