УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель
главы администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
_____________ В.А. Дмитриев
СОГЛАСОВАНО:
Некоммерческая организация «Фонд –
региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»
по доверенностизаместитель главы администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
________________________ В.А. Дмитриев
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ТОРГАХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
ЗАМЕНУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТОМ 4
ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Санкт-Петербург
2014
Договор № __
на выполнение работ по разработке проектной документации
на замену лифтового оборудования
Санкт-Петербург
«____» _______ 2014 года
__________________________________________________________________________
(некоммерческая организация «Фонд - региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах», управляющая организация, товарищество
собственников жилья, жилищно-строительный кооператив либо жилищный кооператив
__________________________________________________________________________________
или иной специализированный потребительский кооператив)
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование)
в лице ________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________, именуем (-ая, -ый, -ое) в дальнейшем Заказчик, с
одной стороны и _____________________________________________________________________
(наименование подрядной организации)
в лице ________________________________________________, действующего на основании
_______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, руководствуясь
Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» (далее - Закон), постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 21.12.2013 № 1017 «О порядке привлечения в 2014 году подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга», постановлением Правительства СанктПетербурга от ______________№ ___________ «О предоставлении в 2014 году субсидий на
финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________регистрационные
№№ лифтов ______________ (далее - объекты) в количестве ____ шт. по списку, в соответствии с
Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с согласованной и утвержденной в
установленном порядке сметной документацией (Приложение №2), определяющей объем,
содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Договора,
определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Договор заключен по результатам торгов на право заключения договора
на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования в
многоквартирных домах Василеостровского района Санкт-Петербурга, на основании протокола о
результатах торгов от «___»_______ 2014 №______.
1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено:
банковская гарантия от «___» _________ 2014 г. № ______ в размере __________
(___________) рублей;
залог денежных средств не менее, чем 30% от общей стоимости работ по Договору,
перечисленных Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с платежным
поручением от «___» ______ 2014 г. № _____.
СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по Договору:
Начало выполнения работ: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта
передачи объекта для выполнения работ в порядке в сроки, установленные пунктами 4.1.2 и 4.2.3
Договора.
2.2. Период выполнения работ - не более ___________ календарных дней с момента начала
работ, но не позднее 30.10.2014 г.
2.3. Датой окончания выполнения работ на объектах считается дата подписания акта о
приемке законченных работ по разработке проектной документации в соответствии со статьей 6
данного Договора.
СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет ______________________ руб.
(__________________________________________________________________________), в том
числе НДС _________ руб. (______________________________________ руб.).
3.1.1. Стоимость работ по Договору формируется в соответствии с Приложением 1.1. путем
умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение №2) на
коэффициент снижения стоимости работ ______________.
Коэффициент снижения рассчитывается как отношение предложения Подрядчика к
начальной (максимальной) стоимости работ.
3.2. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств,
предоставленных Заказчику в виде субсидий в пределах средств, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» по статье расходов «Субсидии на финансирование
выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального ремонта» (код
целевой статьи 3501000) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Санкт-Петербурге (далее – региональная программа) и краткосрочным планом реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Санкт-Петербурге (далее – краткосрочный план).
Субсидия представляется в пределах средств, предусмотренных краткосрочным планом, не
более предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга, которая может
оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта.
3.3. Оплата осуществляется в безналичной форме.
3.3.1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления
средств на счет, открытый Подрядчику в кредитной организации. Условием оплаты выполненных
работ является предоставление Заказчиком в Жилищный комитет оригинала Акта о приемке
проектно-сметной документации, подписанного представителями рабочей комиссии по приемке в
эксплуатацию законченных работ по разработке проектной документации на замену лифтового
оборудования в многоквартирном доме, согласованного уполномоченным лицом администрации
района Санкт-Петербурга и уполномоченным лицом от имени собственников помещений в
многоквартирном доме.
СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Сторон
4.1 Заказчик при выполнении Договора:
4.1.1. Осуществляет проверку представленной Подрядчиком документации, указанной в
подпункте 4.2.1. Договора.
В случае непредставления документации в сроки, указанные в подпункте 4.2.1. Договора,
Заказчик вправе принять в установленном порядке решение об отказе в передаче объектов в
работу и об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке.
При принятии такого решения, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.
4.1.2. Передает Подрядчику по акту объекты не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания Договора.
4.1.3. Осуществляет контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения и соответствием стоимости работ, установленной Договором в части Приложений
№1, № 2.
4.1.4. В течение пяти дней с момента получения уведомления от Подрядчика о завершении
работ по Договору, принимает работы по акту приема-передачи.
4.1.5. Предоставляет в Жилищный комитет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
подписания оригинал Акта о приемке проектно-сметной документации, подписанного
представителями Заказчика и Подрядчика, согласованного уполномоченным лицом
администрации района Санкт-Петербурга и уполномоченным лицом от имени собственников
помещений в многоквартирном доме.
4.1.6. Производит оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с
предъявленными Подрядчиком счетом-фактурой, актами приемки-передачи проектной
документации на замену лифтового оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
перечисления Заказчику бюджетных средств в виде субсидий.
4.2. Подрядчик при выполнении работ по Договору:
4.2.1. Представляет Заказчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора копии
разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, заверенных
руководителем организации.
4.2.2. Начинает выполнение работ по настоящему Договору при предоставлении Заказчику
документации, указанной в подпункте 4.2.1. Договора.
4.2.3. Принимает по акту объекты не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения работ.
4.2.4. Выполняет предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии со сметной документацией (Приложение №2) в сроки,
установленные настоящим Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы
Договора.
4.2.5. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в сметной документации.
4.2.6. Гарантирует обеспечение сдачи выполненных работ в установленные Договором
сроки.
4.2.7. Выполняет работы с соблюдением норм пожарной безопасности и техники
безопасности.
4.2.8. Подрядчик должен выполнять работы собственными силами, субподряд не
допускается.
4.2.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают
невозможность их завершения в срок.
4.2.10. Сдает работу Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к
выполненным работам.
СТАТЬЯ 5. Требования к техническим характеристикам работ.
5.1. Требования к выполнению работ.
5.1.1. Подрядчик должен иметь Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.1.2. До начала подготовки проектной документации Подрядчик должен выполнить сбор
исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектной документации,
выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы.
Произвести фотофиксацию объекта;
5.1.3. Определить объемы работ по замене лифтового оборудования;
5.1.3. Разработать и изготовить проектную и сметную документации;
5.14. Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном
объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических
условий;
5.1.5. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с
Заказчиком;
5.1.6. Разработать технологическую последовательность замены лифтового оборудования с
учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций.
5.2. Требования к проектной документации
5.2.1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования действующих норм и
правил (СНиП) и нормативных правовых актов:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
-СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях» (Утвержден Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64;
-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Правила
противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);
-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Приняты и введены в
действие постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7;
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Введен 11.07.2008г.;
-ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации" (Утвержден и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст);
-ГОСТ Р 21.1002-2008 «Система проектной документации для строительства.
Нормоконтроль проектной и рабочей документации» (Утвержден и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 717-ст);
-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Принят и введен в действие с
Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003г. №109);
-СП 54.13330.2011 Свод правил. «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003" (Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778);
-ГОСТ Р 53770-2010 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры;
-ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;
-ГОСТ Р 53781-2010 Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при
сертификации лифтов;
-СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (Утверждены Постановлением
Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280);
-ГОСТ Р 25772-83 Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические
условия;
-СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий;
-ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования, включая доступность
для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-ГОСТ Р 52624-2006 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности;
-ГОСТ 12.3.002-75, СНиП Ш-4-80 Требования безопасности при работе на высоте;
-Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);
-Технический регламент «О безопасности машин и оборудования», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 №753.
5.2.2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать
требованиям санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;
5.2.3. При проектировании предусмотреть:
• Применение сертифицированных в Российской Федерации строительных материалов;
• Качество и технология выполняемых работ должны удовлетворять требованиям
действующих строительных норм и правил (СНиП), правил охраны труда и техники безопасности,
пожарной безопасности.
5.3. Требования к разработке сметной документации
5.3.1. Сметы должны быть составлены в соответствии с «Методикой определения стоимости
строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004) и в текущих сметных ценах на
момент выпуска проектной документации по видам работ.
5.3.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 1.1 письма КЭРППиТ
Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2011г. № 11/19232 в новой редакции территориальной
сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» на строительные (ТЕР 81-02-2001),
ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001), монтажные работы (ТЕРм-2001 СПб), пусконаладочные работы (ФЭРп).
5.3.3. Победитель вправе указать в сметном расчете стоимость материалов (оборудования) по
прайс-листам организаций торговли, заводов-изготовителей и т.д. с обязательным приложением
подтверждающих документов (прайс-листов организаций торговли, заводов-изготовителей и т.д.)
5.3.4. Определение сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства в текущем
уровне цен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных
расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» следует осуществлять с применением индексов пересчета
сметной стоимости строительства, утверждаемых к каждой единичной расценке, при этом стоимость
материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с ТССЦ-2014.
Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2014, определяется на основании исходных
данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
5.3.5. Накладные расходы определять в соответствии с «Методическими указаниями по
определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001,
МДС 81-35.2004) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ
письмом № ЮТ-260/06 от 31.01.2005г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в
строительстве».
5.3.6. Сметную прибыль определять по видам ремонтно-строительных работ по нормативам, в
соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в
строительстве» МДС 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений,
введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № АП-5536/06 от
18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».
5.3.7. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в
размере 18%.
5.3.8. Сметы должны быть представлены как на бумажном, так и на электронном носителе.
5.4. Состав проектной документации:
В соответствии с требованиями нормативного документа «Порядок проектной подготовки
капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Постановлением
Правительства СПб от 04.08.2008 № 97.
5.4.1. Разработать проектно-сметную документацию, выполненную в виде отдельного тома (в
3-х экземплярах), в состав которого включить следующие документы:
- Рабочий проект замены лифтового оборудования;
- Рабочий проект электроснабжения лифта;
- Проект диспетчеризации лифта;
- Сметный расчет замены лифтового оборудования;
- Технологический регламент обращения со строительными отходами.
5.5. Требования о порядке проведения согласований:
5.5.1. Согласование с Заказчиком проектов и смет производится по каждому объекту отдельно.
СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ
6.1. Приемка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями
действующих норм и правил (СНиП) и нормативно-правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный
закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СНиП 31-012003;
«Правила пожарной безопасности», ППБ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; Правила
устройства электроустановок ПУЭ; СНиП 3.01.04-87, ГОСТ 22011-95 и проектно-сметной
документации.
6.2. Сдача готовой проектной документации Заказчику:
6.2.1. Рабочий проект оформить подписями руководителей генеральной проектной
организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о
соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и
технического задания на проектирование.
6.2.2. Изготовленная документация предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах в
переплетенном виде с приложением фотофиксации объекта, кроме того и в электронном виде (в
формате Word, шрифт 12, наименование шрифта Times New Roman, сметы - в альбомном
расположении).
6.2.3. Электронная версия проектной документации должна быть передана Заказчику с
возможностью редактирования.
6.2.4. Передача документации в сканированном виде не допускается.
6.2.5. Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.
СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются:
землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по
Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не
в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок
сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
СТАТЬЯ 8. Гарантии качества
8.1. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком
по Договору.
8.2. Если в период гарантийного срока, который составляет _____ месяцев со дня
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при выполнении работ
обнаружатся недостатки проектно-сметной документации, Подрядчик обязан за свой счет в
течение 1 (одного) месяца устранить выявленные недостатки (разработать новую проектносметную документацию и согласовать ее в установленном порядке со специализированными
организациями). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств
по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
9.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения работ, предусмотренных
пунктом 2.1 Договора он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости
работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки
до фактического исполнения обязательств.
9.2. За нарушение Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных в пункте
4.2.1 Договора он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по
Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического
исполнения обязательств.
9.3. За просрочку срока окончания выполнения работ по Договору, Подрядчик уплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом
3.1. Договора за каждый день просрочки.
9.4. За нарушение Заказчиком обязательств, указанных в пунктах 4.1.5, 4.1.6 Договора,
Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору в
соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательств.
9.5. Кроме предусмотренных настоящей статьей ответственности за неисполнение
обязательств по Договору, сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне как
реальный ущерб, так и упущенную выгоду.
9.6. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств,
не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
9.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится
Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной
форме на расчетный счет Заказчика.
СТАТЬЯ 10. Изменение, расторжение Договора
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по
соглашению сторон в соответствии с действующим на момент принятия решения о таких
изменениях законодательством.
10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с
предварительным уведомлением Подрядчика и потребовать возмещения понесенных убытков,
включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

нарушение Подрядчиком обязательств согласно подпункта 4.2.3. Договора, более чем на 5
рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ, указанного в пункте 2.1.
Договора, более чем на 10 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания
выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 30 дней;

нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренного нормативно-техническими документами и СНиПами;

отступления в выполненной работе от условий Договора или иные недостатки в ее
результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются
существенными и неустранимыми;

отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего
финансирования работ по Договору.
10.3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в
соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса РФ. Расторжение Договора в иных случаях, в
том числе по соглашению сторон, не допускается.
10.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи,
направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней
до предполагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом
порядке.
10.5. После расторжения Договора Заказчик направляет в течение 1 рабочего дня
уведомление о расторжении Договора в администрацию района Санкт-Петербурга и Жилищный
комитет.
СТАТЬЯ 11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, а также в течение
гарантийного срока на выполненные работы разрешаются по взаимному согласию и регулируются
путем переговоров.
Сторона, считающая, что Договор нарушен другой Стороной, направляет ей письменную
претензию, в которой указывается нарушение, обстоятельства и документы, свидетельствующие о
наличии нарушений, а также действия, которые должны быть совершены другой Стороной в целях
устранения нарушений.
Сторона, получившая претензию, рассматривает ее в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
получения и в указанный срок либо устраняет выявленные нарушения, либо направляет
мотивированный письменный отказ от удовлетворения претензии с приложением документов,
подтверждающих правомерность такого отказа.
При не достижении сторонами согласия, а также в случае неполучения ответа на претензию
в установленный срок, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
11.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
11.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
а именно: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
11.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до
31.12.2014 года, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых
Договор действует до момента истечения срока действия таких обязательств.
11.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством.
СТАТЬЯ 12. Приложения
1. Приложение № 1 – Адресный список лифтов, подлежащих разработке проектной
документации на замену лифтового оборудования.
2. Приложение № 1.1 – Расчет стоимости Договора на выполнение работ по разработке
проектной документации на замену лифтового оборудования.
3. Приложение № 2 – Смета.
СТАТЬЯ 13. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон.
13.1. "Заказчик":
_____________________________________________________________________
Местонахождение:___________________________________________________________
Реквизиты:_________________________________________________________________
13.2. «Подрядчик»:___________________________________________________
Местонахождение:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты:__________________________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик
_____________________________
_____________________________
Подрядчик
_________________________
_________________________
«_____»____________ 20__ г.
«_____»___________ 20__ г.
М.П.
М.П.
Приложение № 1 к Договору
№ _____ от _______20__г
Адресный список лифтов, подлежащих разработке проектной документации
на замену лифтового оборудования
Адрес многоквартирного дома: ________________________________
№
п/п
Регистрационные номера
лифтов (объектов)
1
2
Объем выполняемых работ, руб.
Количество, ед.
Всего
3
4
1
Итого по Договору
Заказчик
Подрядчик
___________________________
___________________
(должность)
(должность)
__________________ __________
(подпись, ФИО)
_____________________
(подпись, ФИО)
«______»_____________20_ г
М.п.
«__»______________20_г
М.п.
Приложение № 1.1 к Договору
№ _____ от ________20___г.
Расчет стоимости Договора
на выполнение работ по разработке проектной документации на замену
лифтового оборудования многоквартирного дома
Общая
Наименование видов работ (максимальная)
(с указанием рег. № лифта) стоимость работ
(в т.ч. НДС), руб.
1
2
3
Коэффици
ент
снижения
№ сметы
Адрес многоквартирного дома: ________________________________
Сметная стоимость
работ с учетом Натуральные
коэффициента
показатели,
снижения (в т.ч.
(ед.)
НДС), руб.
4
5
1
Итого:
Заказчик
Подрядчик
___________________________
___________________
(должность)
(должность)
__________________ __________
(подпись, ФИО)
_____________________
(подпись, ФИО)
«______»_____________20_ г
М.п.
«__»______________20_г
М.п.
6
Приложение № 2 к Договору
№ _________ от ________20_____г.
«Согласовано»
в сумме___________руб
«Утверждаю»
в сумме___________руб
_____________________
(подрядная организация)
____________________
(Заказчик)
_________________________
(подпись, печать)
____________________
(подпись, печать)
«____»____________20___г.
«____»___________20__г
СМЕТА
на выполнение работ по разработке проектной документации
на замену лифтового оборудования в многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: ________________________________
рег. № __________________________________
Скачать

документация о торгах для проведения торгов в форме