Контракт типовой на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приложение 4
Приказу № ________________
от «___» декабря 2014 года
ИНК: __________
Федеральный закон № ___ от _______г.
Контракт № : 000 – Р – __ –___– 2015
г. Москва
«____» __________ 2015 г.
Настоящий контракт (далее - Контракт) заключен между федеральным государственным
образовательным бюджетным учреждением высшего профессионального образования Московским
техническим университетом связи и информатики (ФГОБУ ВПО МТУСИ), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Аджемова Артёма Сергеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_______, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № ____ от ___ «_____________» и
на основании Протокола ___________ от _______ (Извещение ___________________) (либо ссылка
на пункт и статью Закона при закупке у единственного поставщика, у субъектов
естественных монополий и закупки малого объема).
Заказчик и Подрядчик заключили Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется ________________________ по адресу:
________________________________________________________________________________.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, упомянутые в п. 4.1.
настоящего Контракта, собственными силами, собственным оборудованием и инструментами, без
привлечения сторонних организаций.
2. Цена Контракта. Условия и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта в соответствии с предложением Подрядчика составляет ______
(___________________) рублей ___ коп., в том числе НДС 18%-_______ (___________) рублей ___
коп.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ, расходы на уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика,
связанные с выполнением настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях по безналичному расчету
платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.
2.5. Оплата Контракта производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания
Сторонами Акта о приемке выполненных работ, на основании счета, выставленного
Исполнителем.
2.6. Возможна задержка платежа, связанная с особенностями казначейского исполнения
финансовых поручений, которая может составить до 30 (тридцати) дней.
2.7. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам
Исполнителя, если последний своевременно, за 5 (Пять) рабочих дней до соответствующего
платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на объекты выполнения работ, указанные в
п. 1.2. настоящего Контракта.
Стр. 1 из 10
3.1.2. Назначить ответственного работника для осуществления контроля над выполнением
настоящего Контракта и оперативного взаимодействия с Подрядчиком.
3.1.3. Создать необходимые условия на объектах для надлежащего выполнения работ
Исполнителем по настоящему Контракту.
3.1.4. Принять выполненные Подрядчиком работы, подписать и передать Подрядчику Акт
о приемке выполненных работ, либо представить мотивированный отказ.
3.1.5. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим Контрактом.
3.2.
Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
3.2.2. Проверять качество выполненных работ, а также ход выполнения Контракта
Исполнителем, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.2.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, известить об этом
Исполнителя в течение 2 (Двух) дней с момента обнаружения недостатков. Требовать
устранения недостатков в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
3.2.4. Осуществлять контроль объёмов, качества и сроков выполнения работ в
соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Осуществлять выполнение работ по настоящему Контракту квалифицированным
персоналом, прошедшим аттестацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с
п. 1.2. настоящего Контракта.
3.3.2. Обеспечить на объекте Заказчика соблюдение внутриобъектного и пропускного
режимов, сохранность имущества Заказчика, а также требований техники безопасности,
охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм и правил, установленных
действующим законодательством.
3.3.3. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение требований, указанных в
п. 3.3.2. при оказании услуг по настоящему Контракту.
3.3.4. Своевременно предупреждать Заказчика обо всех обстоятельствах, возникающих в
ходе выполнения работ по настоящему Контракту, которые влияют на невыполнение
обязательств или могут отразиться на их качестве. Подрядчик несет ответственность за
невыполнение условий п. 4.1. настоящего Контракта.
3.3.5. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 –
Техническое задание) и сдать по Акту приемки выполненные работы Заказчику в сроки,
указанные в настоящем Контракте.
3.3.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги,
Подрядчик своими силами и за свой счет обязан устранить выявленные недостатки в течение
5 (пяти) рабочих дней и сдать их Заказчику.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения относительно выполняемых в рамках
настоящего Контракта работ.
3.4.2. Требовать оплаты за выполненные работы по настоящему Контракту.
4. Срок выполнение работ и порядок сдачи-приемки
4.1. Выполнение работ проводится в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 –
Техническое задание).
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Контракту является исходным для определения
штрафных санкций при нарушении сроков выполнения работ. При прекращении действия
настоящего Контракта (п. 11.3) его положения сохраняют силу в отношении прав и обязательств,
возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период действия Контракта.
4.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных
работ направляет Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ.
4.4. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятые Заказчиком к оплате после
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
4.5. В течение 3 (Трёх) календарных дней после подписания настоящего Контракта Подрядчик
должен на местах выполнения работ ознакомиться с порядком и особенностями выполнения работ.
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует, что он обладает действующими лицензиями и разрешениями,
необходимыми для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается в соответствии с действующим
законодательством в течение ____ месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных
работ.
5.3. Если в период гарантийного срока выявлены недостатки, которые не позволят продолжить
нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков. Наличие недостатков фиксируется двусторонним актом. Устранение недостатков
осуществляется Исполнителем за свой счет.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Контракту, обязана в трехдневный срок уведомить другую о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнения, пожар и пр.). В
указанном случае Стороны составляют Протокол, где оговаривается порядок завершения работ
по Контракту.
7.3. Неизвещение другой стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) дней
с момента их наступления лишает сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права
ссылаться на них в качестве основания неисполнения своих обязательств по настоящему
Контракту.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации
порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Техническим
заданием, более чем на 10 (десять) рабочих дней.
8.2.3. Установления недостоверности
сведений, содержащихся
в документах,
представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика, указанного в преамбуле
настоящего Контракта.
8.2.4. В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не
соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.
8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать
пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
8.6. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества работ,
качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные Контрактом
объемы работ не более чем на 10%, в порядке, предусмотренном Законодательством о
Контрактной системе.
9. Обеспечение исполнения Контракта*
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму
________ рублей, определенную в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме
___________ (банковской гарантии или внесения на счет Заказчику денежных средств).
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств
по Контракту.
9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта
перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе
Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена
банковская гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
9.3. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает
его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Данный раздел договора (Контракта) применяется только для гражданско-правовых договоров (контрактов),
победитель по которым определяется по итогам проведения процедур, определяющих Поставщика (Подрядчика,
Исполнителя) конкурентным способом.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту,
уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих
обязательств по Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего
исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти
банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в
этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые Договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный
срок означает признание требований претензии.
10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москова.
11.
Срок действия, порядок изменения Контракта
11.3. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с момента
подписания Контракта по «___» ________________ 2015 г. (включительно).
11.4. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего
Контракта, указанного в пункте 11.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.5. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения
должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трёх)
дней со дня их подписания обеими Сторонами.
12.
Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в
разделе 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты
с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального
закона. (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух)
экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и
Контракт, заключенный в электронной форме).
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 «Техническое задание»,
Приложение № 2 «Определение размера штрафа» и Приложение № 3 «Форма Акта сдачи-приемки
работ».
12.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении
Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ФГОБУ ВПО МТУСИ
Юридический адрес: Россия, 111024, город
Москва, улица Авиамоторная, дом 8а
Почтовый адрес: Россия, 111024, город
Москва, улица Авиамоторная, дом 8а
ИНН 7722000820
КПП 772201001
Плательщик:
УФК по г. Москве
(ФГОБУ ВПО МТУСИ л/с 20736Х58580)
р/с 40501810600002000079
Банк: Отделение 1 Москва
БИК 044583001
ОКТМО: 45 388 000
ОГРН 1027700117191
ОКПО: 01179952
Ректор ФГОБУ ВПО МТУСИ
ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
р/с
к/с
Банк:
БИК / ОКТМО
ОГРН / ОКПО
______________________________________
_____________________ /_______________/
_____________________А.С. Аджемов
«___»_________________ 2015 г.
МП
«___»_________________2015 г.
МП
Приложение № 1
к Контракту № ____________
от «___»_____________2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 2
к Контракту № ____________ от
«___»_____________2015 г.
Определение размера штрафа
1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неоплаченной части Цены Контракта, не более Цены Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде
фиксированной суммы.
Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Исполнителем)
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов
выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки
и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является
фиксированным и составляет.
(Размер штрафа определяется в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
Приложение № 3
к Контракту № ____________ от
«___»_____________2015 г.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование организации)
«Заказчик», в лице _______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с
другой
стороны,
вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт
о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом (гражданско-правовым Контрактом) №
____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по
выполнению работ, а именно:
_________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует)
требованиям Контракта:
_________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены (оказаны) «___»
__________ 20__ г., фактически оказаны «___» __________ 20__ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5.
Сумма,
подлежащая
оплате
Подрядчику
в
соответствии
с условиями Контракта ____________________________________________________________.
6.
В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет
_______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая стоимость штрафных санкций составит: _________________________________.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных
санкций, составляет ____________________________________________________.
8. Результаты выполненных работ по Контракту:
Сдал:
Принял:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
______________ /______________/
_______________ /______________/
М.П.
М.П.