проект контракта разработка ПСД

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
г. Тверь
«___»________________2012г.
__________________________________, в лице ___________, действующего на основании ____________, именуемый
в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и _____________, в лице ____________, действующего на основании
_____________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны заключили настоящий муниципальный
контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с результатами ______________________________ на право заключения муниципального контракта по
разработке рабочей документации на __________________________________________ (протокол № ___от
«___»___________2012г.) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести работы по разработке рабочей
документации на ________________________________________________________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к рабочей документации представлены в техническом
задании (Приложение № 1 к настоящему контракту).
1.3. Рабочая документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней
Техническим заданием, ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования
к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», Постановлением Администрации Тверской области от 30 августа
2007 г. № 255-па «О порядке выполнения инженерных изысканий на территории Тверской области» строительными
нормами и правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 17.12.2012.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта, технического
задания, и сдает работы Заказчику.
2.1.2. Производит работы в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему контракту),
требованиями ГОСТ 21.1101-2009, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, техническими нормами и
требованиями российского законодательства в области проектирования и строительства, ВСН, ТУ, техникой
безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.
2.1.3. Согласовывает проект с департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери в установленном
порядке.
2.1.4. По результатам работ одновременно представляет Заказчику акт выполненных работ и рабочую документацию в ___
экземплярах (в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе).
2.1.5. Обязан не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
2.1.6. Имеет право сдать выполненные работы досрочно по предварительному согласованию с Заказчиком.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Выдает задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего контракта и иными его условиями
обязательными для Исполнителя.
2.2.2. Производит проверку и оценку качества выполнения работ в соответствии с техническим заданием.
2.2.3. Выдает Исполнителю предписания о ненадлежащем исполнении им обязательств по настоящему контракту и
сроках устранения замечаний.
2.2.4. Приостанавливает ход выполнения работ в связи с ненадлежащим качеством их исполнения либо с их
несоответствием условиям настоящего контракта, а также в случае нецелесообразности выполнения работ.
2.2.5. В трехдневный срок с момента предъявления Исполнителем акта выполненных работ производит приемку и
подписывает его при отсутствии замечаний, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приема работ в этот
же срок.
2.2.6. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ составляет акт с перечислением необходимых
доработок и сроков их исполнения. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон по контракту.
2.2.7. Производит оплату выполненных Исполнителю работ в порядке, установленном настоящим контрактом.
2.2.8. В случае необходимости в дополнительных услугах по контролю и техническому надзору за проведением работ,
соответствием объема и качества выполняемых работ техническому заданию, ГОСТ, СНиП, ВСН и другим нормативным
актам, а также в случае нецелесообразности выполнения работ, стоимости и сроков выполнения работ условиям
контракта Заказчик вправе привлекать другие специализированные организации.
2.2.9. Имеет право предусмотреть в случае уклонения Исполнителя от устранения недостатков – возможность
заключения муниципального контракта с третьими лицами для производства работ, связанных с устранением
недостатков, с последующим взысканием суммы оплаты работ с первоначального Исполнителя.
3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
3.1. Исполнитель самостоятельно организует производство работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемке подлежат полностью законченные работы.
4.2. При завершении всех работ Подрядчик в трехдневный срок после окончания срока выполнения работ одновременно
предоставляет Заказчику акт выполненных работ и утвержденную рабочую документацию.
4.3. Заказчик производит приемку выполненных работ и подписывает акты выполненных работ в порядке,
предусмотренном п.2.2.5. настоящего контракта.
4.4. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ Заказчиком.
5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена контракта составляет ________________ руб. (в т.ч. с/без НДС).
5.2. В цену настоящего контракта включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
5.3. Порядок оплаты: оплата за выполненные работы производится в безналичной форме, платежным поручением, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней после
подписания акта выполненных работ, представления Исполнителем счета и счета – фактуры (для плательщиков НДС).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (_________________) от действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за нарушение сроков
выполнения работ, указанных в п. 1.4. настоящего контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход
бюджета города Твери.
6.2. Ответственность Исполнителя за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта,
определяется в соответствии со ст. 761 ГК РФ.
6.3. Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Исполнителя
в ходе выполнения работ или в результате некачественно выполненных работ.
6.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих
обязательств, Исполнитель в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта
(либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере _____ процента от цены контракта.
6.5. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его
вине при выполнении работ в срок, установленный Заказчиком. В случае не устранения указанных дефектов в
установленный Заказчиком срок, Исполнитель уплачивает неустойку в размере _______ (_____________) от
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
настоящего контракта – неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным
контрактом срока исполнения обязательства. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального
Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.
6.6. В случае несоответствия выполненных работ действующим СНиП, СанПиН, ВСН, ГОСТ и иным техническим
нормам, требованиям российского законодательства в области проектирования и строительства, а также несоответствия
их техническому заданию Заказчика, Исполнитель уплачивает неустойку в размере _____ (______________) от цены
контракта за каждый выявленный Заказчиком случай несоответствия. Указанные средства перечисляются на счет
Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.
6.7. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты по настоящему Контракту, Исполнитель вправе потребовать уплату
неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
нарушения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
6.9. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Исполнителя и являются его риском при выполнении работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (в случае если требуется такое обеспечение)
7.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено документацией об аукционе в размере 30% от
начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
7.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде:
7.2.1. безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией
7.2.2. передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения
исполнения контракта
7.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
7.4. Срок действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок выполнения работ по настоящему
контракту не менее, чем на 60 календарных дней.
7.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик
предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает денежные средства
(при залоге). При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Исполнителя при выполнении работ
третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком
обязательств по контракту, Заказчик направляет в адрес Исполнителя претензию. В претензии устанавливается срок
погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии, не будут
удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Исполнителем было предоставлено
обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечения
исполнения контракта);
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих
обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда
соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей
статье Контракта.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых в
данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за
возникновение которых не несут ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар, а также
крупномасштабные забастовки и установленные Законом запретительные меры государственных органов (объявление
карантина, запрещение перевозок и т.д.), военные действия любого характера, эпидемии и т. п., препятствующие
выполнению предмета настоящего Контракта.
8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую
сторону об их наступлении в письменной форме.
8.4. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением
сторон.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение всех замечаний, выявленных при прохождении рабочей
документацией согласований, а также дефектов, выявленных в процессе выполнения работ по благоустройству сквера в сроки,
согласованные с Заказчиком, своими силами и за свой счет.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все разногласия и споры по настоящему муниципальному контракту, если они не урегулированы путем
переговоров, рассматриваются в арбитражном суде Тверской области.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств,
Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия
решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены контракта.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств сторонами.
12.2. Окончание срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по настоящему
контракту, за исключением обязательства, указанного в разделе 9 (гарантийные обязательства) настоящего контракта.
12.3. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем контракте, определяются в соответствии с ГК
РФ и действующим законодательством.
12.4. Стороны по настоящему контракту обязаны извещать друг друга об изменениях своих реквизитов не позднее трех
календарных дней со дня их изменения.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
Приложение №1 к муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик:
Исполнитель: