Банковская гарантия - Концерн «Созвездие

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______________________
г._______________
«__»____20___г.<1>
(полное наименование организации-Гаранта)
__________________________________________________________________, адрес места
нахождения:____________________, почтовый адрес:_______________________________,
код ОКПО:_________________, ИНН:____________, финансовые
реквизиты:__________________________________________________________, реквизиты
лицензии Банка России на осуществление банковских
операций:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование организации-Принципала)
____________________________________________________________________________________,
адрес места нахождения:_______________________________________________________________,
почтовый адрес:_______________________, код ОКПО:_____________, ИНН__________________,
финансовые реквизиты:____________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал»,
_____________________________________________________________________________________
(наименование обязательства по исполнению контракта на __________________________________
(название предмета контракта),
заключенного по итогам)_______________________________________________________,
(способ определения поставщика, номер извещения/приглашения, название и реквизиты протоколов)
перед Акционерным обществом «Концерн «Созвездие», адрес места нахождения: 394018
г. Воронеж, ул. Плехановская, 14, почтовый адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская,
14,
ИНН:
3666127502,
КПП:
366750001,
финансовые
реквизиты:
р/с:
40702810013400115668, в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронеж,
к/с: 30101810600000000681, БИК: 042007681, именуемый в дальнейшем «Бенефициар».
Гарант настоящим безотрывно обязуется выплатить Бенефициару любую сумму, не
превышающую_______________ рублей, <2> не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем
состоит нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана
настоящая гарантия.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей
гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им
лицом и заверено печатью Бенефициара. К Требованию должны быть приложены
заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии
следующих документов:
Банковская гарантия предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до заключения контракта.
Сумма, в пределах которой банк (Гарант) гарантирует исполнение обязательств по контракту, должна быть не менее
суммы обеспечения исполнения контракта. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная)
цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается
контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусматривается выплата аванса).
1
2
-платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу, с отметкой банка Бенефициара об исполнении (если выплата аванса
предусмотрела контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
-документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в
соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период
действия гарантийного срока);
-документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Приложение иных документов, вместе с указанным Требованием Бенефициара, не
требуется.
Основанием для выплаты денежной суммы по настоящей гарантии является
ненадлежащее исполнение поставщиком/исполнителем (Принципалом) обязательств
перед Заказчиком (Бенефициаром), в том числе в случае:
поставки
поставщиком
(Принципалом)
товаров/оказания/выполнения
исполнителем (Принципалом) услуг/работ, не соответствующих требованиям контракта;
просрочки
исполнения
обязательств,
в
том
числе
пропуска
поставщиком/исполнителем (Принципалом) сроков, установленных контрактом;
возникновения обстоятельств, установленных контрактом, при наступлении
которых поставщик/исполнитель (Принципал) обязан уплатить Заказчику (Бенефициару)
неустойку (штраф, пени);
причинения поставщиком/исполнителем (Принципалом) Заказчику (Бенефициару)
просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов);
невозврата поставщиком/исполнителем (Принципалом) Заказчику (Бенефициару)
полученного аванса.
Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Бенефициара.
В случае нарушения срока исполнения обязательства по Гарантии, Гарант
обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате по Гарантии, за каждый календарный день просрочки.
Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета
Гаранта, если Гарантом в установленный срок не исполнено требование Бенефициара об
уплате денежной суммы по Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают Гаранта
от обязательств по настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и
действует по «____»________ 20___г. включительно <3>.
Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Воронежской области.
Руководитель организации-Гаранта <4>
_______________
(подпись)
_________________
(расшифровка подписи)
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц
Вместе с безотзывной банковской гарантией предоставляются документы (копии документов), подтверждающие
полномочия лиц, на осуществление действия от имени банка (Гаранта).
3
4