Проект контракта Поставка расходных материалов

Приложение № 3
к_____________________
г. Тверь
Муниципальный контракт № _______
(проект)
«___» ____________ 2013г.
____________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель»
в
лице
_____________________________,
действующей
на
основании
_______________________,
и
____________________________________________ в лице __________________________________,
действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с результатами ________________________ на право заключения
муниципального контракта по поставке расходных материалов для офисной техники для нужд
________________________ (протокол №________ от «___»_____2013г.) Поставщик обязуется поставить
Покупателю расходные материалы для офисной техники (далее – Товар) в количестве, указанном в
Спецификации (Приложение № 2 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а
Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить поставленный товар.
Качественные (технические) характеристики Товара определяются Техническим заданием,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к контракту).
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ руб. (_______________ ___________
______________________________________________________) (в т.ч./без НДС). В цену настоящего
Контракта включены все налоги, сборы и иные обязательные платежи (в случае, если цена сформирована
с учетом НДС), а так же стоимость доставки и разгрузки товара.
Стоимость единицы товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом приведена в
Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).
2.2. Оплата осуществляется в безналичной форме платёжным поручением путем перечисления
денежных средств Покупателем на расчётный счет Поставщика. Расчёт осуществляется по факту поставки
Товара в течение 15 рабочих дней после подписания товарной накладной и предоставления Поставщиком
счёта и счет-фактуры (для плательщиков НДС).
2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.
3. Сроки и порядок поставки
3.1. Поставка товара производится одной партией. Поставка товара до Покупателя и выполнение
погрузочно-разгрузочных работ товара осуществляются силами и за счет Поставщика.
3.2. Срок поставки Товара: _____________________.
3.3. Товар поставляется по адресу: г. Тверь, _________________
3.4. Поставщик принимает все необходимые меры для обеспечения сохранности, надлежащего
качества и комплектации Товара в период до его передачи Покупателю.
3.5. Датой поставки товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем товарной
накладной.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Покупатель вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями
Контракта.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по
Контракту.
4.1.4. Осуществлять контроль над порядком и сроками поставки Товара.
4.1.5. При приёме Товара осуществлять техническую экспертизу для проверки соответствия
Товара условиям Контракта.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять и оплатить Товары в соответствии с условиями Контракта.
-2-
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания приёмопередаточной документации на Товар в соответствии с
условиями Контракта.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты Товара в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Покупателя разъяснения и уточнения по поводу условий поставки Товара по
Контракту.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Контракта.
4.4.2. Предоставить Покупателю приёмопередаточную и прочую документацию, предусмотренную
Контрактом.
4.4.3. В случае изменения своего расчётного счёта Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего
дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в Контракте
счёт Поставщика, несёт Поставщик.
4.4.4. Представить по запросу Покупателя, в указанные им сроки, информацию о ходе исполнения
обязательств по Контракту.
5. Порядок приёмки-передачи Товара
5.1.
Приемка товара осуществляется Покупателем во время фактической передачи товара.
Покупатель проводит проверку товара на предмет его комплектности, соответствия наименованию,
количеству, качеству, ассортименту, а именно:
- проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на соответствие оформления
сопроводительных документов, нормативной документации для данного вида товара, условиям контракта и
спецификации;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
5.2.
Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка должна быть целой и обеспечивать
сохранность товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузоразгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
5.3.
Претензии о недостаче товара внутри упаковки могут быть предъявлены Покупателем в
срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты, указанной в товарной накладной. При
обнаружении Покупателем Товара ненадлежащего качества или недостачи внутри упаковок, Покупатель
письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По факту обнаружения Товара
ненадлежащего качества составляется акт, который подписывается обеими Сторонами. Поставщик
обязан в течение 5 рабочих дней, с момента составления акта, устранить недостатки либо
заменить Товар ненадлежащего качества Товаром с качеством, соответствующим условиям контракта,
без каких либо затрат со стороны Покупателя.
5.4.
В случае возникновения между Сторонами разногласий о качестве поставленного
оборудования, соответствия такого оборудования требованиям законодательства Российской Федерации,
условиям контракта, либо о характере обнаруженных недостатков товара, Покупатель вправе
потребовать проведения соответствующей товарной экспертизы с привлечением независимых экспертов
для соответствия качества поставляемого товара. Во всех случаях, не зависимо от наличия или
отсутствия вины Поставщика, расходы на экспертизу несет Поставщик.
5.5.
Подписанная между Покупателем и Поставщиком товарная накладная и предоставленные
Поставщиком счета и счета-фактуры являются основанием для оплаты Поставщику поставленного
товара.
6. Гарантии Поставщика
6.1. Поставщик гарантирует, что на момент передачи Покупателю весь поставляемый Товар под
залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.
6.2. Поставщик гарантирует, что к Покупателю не будут применены меры материальной
ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты
интеллектуальной собственности, связанных с использованием Товара или любой его части.
6.3. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Покупателю Товар соответствует
стандартам качества и безопасности товаров, применяемым в Российской Федерации, и разрешен к
использованию.
6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым,
неиспользованным, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и
материалов.
6.6. Гарантийный срок на Товар указан в Техническом задании на поставку Товара, являющимся
-3-
Приложением № 1 к настоящему Контракту.
6.7. Поставщик гарантирует, что Товар в течение гарантийного срока эксплуатации не будет
иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в
результате действия или бездействия (упущения) Поставщика, при нормальном использовании Товара в
условиях, обычных для страны конечного назначения, и соблюдении Покупателем условий гарантии,
установленных в гарантийном талоне, а также правил эксплуатации Товара, изложенных в Руководстве
по эксплуатации.
6.8. Гарантийный срок на Товар устанавливается с даты приемки Товара Покупателем по
товарной накладной, если иное не установлено Технической документацией на Товар. В случае если
Гарантийным обязательством (сертификатом) на конкретный Товар изготовителем установлен иной
гарантийный срок, то гарантийное обслуживание такого Товара осуществляется Поставщиком в
пределах срока, установленного изготовителем.
6.9. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранять
выявленные Покупателем неисправности при условии, что нарушения в работе Товара не являются
следствием неправильной эксплуатации поставленного Товара либо ремонтом Товара силами
Покупателя с использованием непригодных материалов и неквалифицированными специалистами или
несоблюдением условий гарантии, установленных в гарантийном талоне.
6.10. В случае необходимости реализовать права Покупателя на гарантийное обслуживание
(замену) Товара в Сервисном центре, доставка такого Товара в Сервисный центр и обратно к
Покупателю осуществляется силами Поставщика.
7. Ответственность сторон.
7.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения сроков поставки товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере трех
трехсотых от стоимости товара, срок поставки по которым просрочен, действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
7.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества и/или товара, не соответствующего
требованиям документации открытого аукциона в электронной форме, Поставщик обязан произвести
замену такого товара в срок, установленный Покупателем, на товар надлежащего качества и/или товар,
соответствующий требованиям документации открытого аукциона в электронной форме своими силами и
за свой счет, и в срок, установленный Покупателем, уплатить Покупателю штраф в размере 10 %
процентов, от стоимости товара ненадлежащего качества и/или товара, не соответствующего требованиям
документации открытого аукциона в электронной форме.
7.4. В случае расторжения Контакта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих
обязательств, Поставщик в срок, установленный Покупателем, с даты подписания соглашения о
расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Покупателю штраф в размере 15 %
процентов от цены Контракта.
7.5. Указанные средства перечисляются на счет УФК по Тверской области в доход бюджета
г.Твери.
7.6. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по замене товара ненадлежащего качества
и/или товара, не соответствующего требованиям документации открытого аукциона в электронной форме,
на товар надлежащего качества и/или товар, соответствующий требованиям документации открытого
аукциона в электронной форме, Покупатель вправе предложить Поставщику расторгнуть контракт по
соглашению сторон, либо обратиться в суд за расторжением контракта по решению суда.
7.7. Существенные нарушения Контракта со стороны Поставщика, в т.ч. поставка товара
ненадлежащего качества, нарушение сроков поставки, недопоставка товара, поставка товара не
соответствующего техническим характеристикам, указанным в спецификации, которая является
неотъемлемой частью настоящего контракта, фиксируются актами, подписанными надлежащими
представителями сторон, и могут служить основанием для расторжения Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате за поставленный товар,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Покупатель освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
-4-
7.10. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Поставщика и являются его риском
при поставке товара
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на
себя по настоящему Контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных
происшествий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства вследствие
обстоятельств, предусмотренных п.8.1., незамедлительно письменно информирует другую сторону о
начале и прекращении указанных выше обстоятельств и представляет официальное документальное
подтверждение фактов наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно
быть направлено не позднее трех дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от
контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.
9. Обеспечение контракта
(в случае если требуется такое обеспечение)
9.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере __% от начальной
(максимальной) цены контракта.
9.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде:
9.2.1. безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией;
9.2.2. передача Покупателю в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в
размере обеспечения исполнения контракта;
9.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется лицом, с которым заключается
контракт самостоятельно.
9.4. Срок действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок поставки товара по
настоящему контракту не менее, чем на ___ календарных дней.
9.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по
контракту Покупатель предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии
или удерживает денежные средства (при залоге).
9.6. При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Поставщика и иных
убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по
контракту, Покупатель направляет в адрес Поставщика претензию. В претензии устанавливается срок
погашения заявленного требования и указание на то, что если требования, установленные в претензии не
будут удовлетворены в оговоренный срок, Покупатель будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Поставщиком было
предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Поставщиком на счет Покупателя в качестве
обеспечения исполнения контракта;
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало
действовать, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех
же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта.
10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения обязательств
по Контракту, решаются путём переговоров.
10.2. При не достижении согласия в течение 10 календарных дней спор, возникающий из
настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе о порядке его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, разрешается в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации.
11. Прочие условия
-5-
11.1 Настоящий Контракт в любое время может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Такое
соглашение должно включать условия, связанные с прекращением действия Контракта, в том числе о
выполненных поставках и расчетах.
11.2 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
момента исполнения сторонами своих обязательств, за исключением гарантийных обязательств
Поставщика.
11.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую
Сторону.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
_______________________
ФИО
_______________________
ФИО
М.П.
М.П.
«___» __________ 2012 г.
«___» __________ 2012 г.
-6-
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от_____________ №__________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов для офисной техники
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара: расходные материалы
(картриджи, тонеры) для офисной техники (принтеры, копировальные аппараты,
многофункциональные устройства, факсы) согласно перечню.
2. Количество поставляемого товара и требование к товару:
2.1. Перечень расходных материалов (картриджи, тонеры и др.):
2.2. Обязательные требования, предъявляемые к предлагаемым товарам:
2.2.1. Общие требования
К поставляемым расходным материалам предъявляются следующие требования:
 Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в
том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств) и изготовлен не ранее 201__ г.,
 в упаковке, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении,
и соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки,
 иметь маркировку упаковки, строго соответствующую маркировке товара, действующим
стандартам.
2.2.2. Требования к документации
Комплект
документов
должен
включать
установочную,
техническую,
эксплуатационную и гарантийную документацию на русском языке.
Недопустимо предоставление документации в виде ксерокопий.
-7-
2.2.3. Гарантийные обязательства
Срок гарантийных обязательств – 1 год.
Покупатель требует, чтобы Поставщик передал ему контактные телефоны, по которым
представитель Покупателя мог бы информировать квалифицированный персонал Поставщика
или его Представителя о дефектах в работе товара.
В случае необходимости реализовать права Покупателя на гарантийное обслуживание
(замену) Товара в Сервисном центре, доставка такого Товара в Сервисный центр и обратно к
Покупателю осуществляется силами Поставщика.
Поставщик:
_______________________
_______________________
Покупатель:
_______________________
_______________________
-8-
Приложение № 2
к муниципальному контракту
от_____________ №__________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
пп
Наименование поставляемых товаров
Кол-во
Цена за
единицу,
руб.
Итого по Спецификации на сумму:
Поставщик:
_______________________
_______________________
Подписи Сторон
Покупатель:
_______________________
_______________________
Стоимость,
руб.