ПРЕТЕНЗИЯ о недостатках выполненной работы по установке

ПРЕТЕНЗИЯ
о недостатках выполненной работы по установке оконных конструкций
«_____» ___________ 20____ г. между мной и _________________________________
_____________________________ (далее Исполнитель) был заключён договор подряда №
___ (далее - Договор) на выполнение работ по изготовлению и установке конструкций их
ПВХ профилей. Стоимость
работ
по договору составила _____ руб.
(__________________________
________________________________). Неотъемлемой
частью
договора
являются
следующие
документы
______________________________________________________________________.
Обязательства мной по оплате договора выполнены надлежащим образом, в
полном объёме, что подтверждается документом об оплате __________________________
_________________________________.
Однако исполнитель грубо нарушает условия договора.
В соответствии с п. _________ Договора, Исполнитель обязуется приступить к
изготовлению конструкций после предварительной оплаты; изготовить конструкции
качественно в соответствии с действующим законодательством и в установленный
договором срок.
Согласно п. ___________ Договора срок изготовления и монтажа конструкций
составляет
______________________________________________________________________.
После приемки работ по договору мной были обнаружены следующие
недостатки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________.
Поскольку договор заключён мной с ответчиком исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской
деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.
В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.19992 г. №
2300-1 (далее - Закон), исполнитель обязан выполнить работу, качество которой
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве работы,
исполнитель обязан выполнить работу, пригодную для целей, для которых работа, такого
рода обычно используется.
В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона, потребитель при обнаружении недостатков
выполненной работе вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения
недостатков выполненной работы.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причинённых
ему в связи с недостатками выполненной работы.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков не
освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока
окончания выполнения работы.
Согласно ст. 27 Закона Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в срок,
установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о
выполнении работ.
За нарушение установленных сроков, п. 5 ст. 28 Закона предусматривает
ответственность исполнителя в виде неустойки за каждый день просрочки в размере 3
процентов от цены выполнения работ, либо общей цены заказа. С учётом п. 5 ст. 28
Закона, размер неустойки не может превышать общую цену заказа.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 4, 28, 29, Закона РФ «О
защите прав потребителей»,
ТРЕБУЮ:
1. Устранить недостатки выполненных работ в срок __________________________.
2. По окончанию работ с учётом указанных (выявленных) мной недостатков, сдать
результат работы Заказчику по акту приёма-передачи.
В случае неисполнения вышеназванных требований в добровольном порядке,
вынужден (а) буду:
1. обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, а также компенсации морального
вреда;
2. в соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушения
сроков выполнение требований потребителя, за каждый день просрочки взыскать
неустойку (пеню) в размере 3 % от цены.
При удовлетворении судом требований потребителя установленных законом, суд
взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу
потребителя (основание п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
О принятом решении прошу Вас уведомить незамедлительно, сообщив мне по
телефону: _______________________________, либо направить письменный ответ по
указанному мной адресу в установленные Законом сроки.
Приложение:
(документы, подтверждающие приобретение товара и иные документы):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
Документы представлены в копиях на ____ листах.
«____»______________20___ г.
______________/ ________________
Претензия о непредоставлении полной и надлежащей информации:
____________________________________________
____ Наименование исполнителя (организации или ИП)
Адрес:
_________________________________________
____________________________________________
____
Потребитель
(Ф.И.О.):____________________________
____________________________________________
____
Проживающий по
адресу:_________________________
____________________________________________
____
Телефон:
_______________________________________
ПРЕТЕНЗИЯ
о непредоставлении полной и надлежащей информации
«_____» ___________ 20____ г. между мной и _________________________________
_____________________________ (далее - Исполнитель) был заключён договор подряда
№ ___ (далее - Договор) на выполнение работ по изготовлению и установке конструкций
их ПВХ профилей. Стоимость работ по договору составила _____ руб.
(__________________________
________________________________). Неотъемлемой
частью
договора
являются
следующие
документы
______________________________________________________________________.
В соответствии с условиями договора мною надлежащим образом исполнены все
обязательства, предусмотренные договором. Своевременно внесены денежные средства в
кассу
исполнителя
в
размере
____________
руб.
(_____________________________________). Однако исполнители грубо нарушают
условия договора.
Поскольку договор заключён мной с ответчиком исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской
деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.
В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992. №
2300-1, исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающие возможность их
правильного выбора.
Считаю, что до меня не доведена обязательная информация, а именно: _________
___________________________________________ (например – о свойствах товара).
В результате не предоставления указанной информации у меня возникли следующие
недостатки
выполненной
работы
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________.
В соответствии с п. 2 ст. 12, п. 1 ст. 29 Закона покупатель, которому не была
предоставлена полная и достоверная информация о работе (услуге), вправе требовать от
исполнителя безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого
же качества, а также требование о возмещение убытков в полном объёме.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 10, 12, 29 Закона РФ «О
защите прав потребителей»,
ТРЕБУЮ:
1.
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
___ (указать требование в соответствии с п. 2 ст. 12 и п. 1 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
2.
Возместить
понесённые
мной
убытки
в
размере
_______
руб.
(____________________ _______________________________________________________).
В случае неисполнения вышеназванных требований в добровольном порядке,
вынужден (а) буду:
1. обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, а также компенсации морального
вреда;
2. в соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушения
сроков выполнение требований потребителя, за каждый день просрочки взыскать
неустойку (пеню) в размере 3 % от цены.
При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу
потребителя (основание п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
О принятом решении прошу Вас уведомить незамедлительно, сообщив мне по
телефону: _______________________________, либо направить письменный ответ по
указанному мной адресу в установленные Законом сроки.
Приложение:
(документы, подтверждающие приобретение товара и иные документы):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
Документы представлены в копиях на ____ листах.
«____»______________20___ г.
______________/ ________________
Претензия о нарушении срока выполнения работ по договору:
____________________________________________
____ Наименование исполнителя (организации или ИП)
Адрес:
_________________________________________
____________________________________________
____
Потребитель
(Ф.И.О.):____________________________
____________________________________________
____
Проживающий по
адресу:_________________________
____________________________________________
____
Телефон:
_______________________________________
ПРЕТЕНЗИЯ
о нарушении сроков выполнения работ по договору
«_____» ___________ 20____ г. между мной и _________________________________
_____________________________ (далее - Исполнитель) был заключён договор подряда
№ ___ (далее - Договор) на выполнение работ по изготовлению и установке конструкций
их ПВХ профилей. Стоимость работ по договору составила _____ руб.
(__________________________
________________________________). Неотъемлемой
частью
договора
являются
следующие
документы
______________________________________________________________________.
В соответствии с условиями договора мною надлежащим образом исполнены все
обязательства, предусмотренные договором. Своевременно внесены денежные средства в
кассу
исполнителя
в
размере
____________
руб.
(_____________________________________). Однако исполнители грубо нарушают
условия договора.
Работы по договору должны быть выполнены в срок ___________________________.
Однако срок окончания работ нарушен.
Поскольку договор заключён мной с ответчиком исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской
деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.
В соответствии с п. 1 ст.27 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от
07.02.1992 г. (далее Закон) исполнитель обязан выполнить работы в срок, установленный
правилами выполнения отдельных работ или договором о выполнении работы. Срок
окончания работ указан в п.______ договора.
В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель, в
случае нарушения исполнителем сроков выполнения работ, вправе по своему выбору:
 назначить исполнителю новый срок;
 поручить выполнение работы третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения цены за выполненные работы;
 отказаться от исполнения договора о выполнении работы;
 потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением
сроков выполнения работы, а также уплаты неустойки в размере 3% за каждый день
просрочки.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст. 27, 28 Закона РФ «О защите
прав потребителей»,
ТРЕБУЮ:
1.
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
___.
(указать требование в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
2. Возместить мне неустойку в размере 3 % от цены работы за каждый день просрочки,
начиная со дня, когда работа должна была быть выполнена по договору – «_____»
___________ 20____г. и до дня принятия мной результата работы.
В случае неисполнения вышеназванных требований в добровольном порядке,
вынужден (а) буду:
1. обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, а также компенсации морального
вреда;
2. в соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушения
сроков выполнение требований потребителя, за каждый день просрочки взыскать
неустойку (пеню) в размере 3 % от цены.
При удовлетворении судом требований потребителя установленных законом, суд
взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу
потребителя (основание п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
О принятом решении прошу Вас уведомить незамедлительно, сообщив мне по
телефону: _______________________________, либо направить письменный ответ по
указанному мной адресу в установленные Законом сроки.
Приложение:
(документы, подтверждающие приобретение товара и иные документы):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
Документы представлены в копиях на ____ листах.
«____»______________20___ г.
______________/ _______________
Образец искового заявления об устранении недостатков выполненной работы,
взыскании неустойки (пени), уплате понесённых убытков и компенсации морального
вреда:
______________________________________
____
(наименование суда)
______________________________________________
______
(адрес суда)
Истец:
___________________________________
Адрес:
___________________________________
______________________________________
____
тел.
_____________________________________
Ответчик:
_______________________________
(наименование ответчика)
______________________________________
___
Адрес:
___________________________________
______________________________________
____
тел.
______________________________________
Сумма иска: ______________________
рублей
В соответствии с п.2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав
потребителей», ч.7 ст.29 ГПК РФ иски по данной категории дел могут
быть предъявлены в суд по месту жительства или пребывания истца
В соответствии с п.3 ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»
и пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ истцы по искам, связанным
с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты
госпошлины.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении недостатков выполненной работы, взыскании неустойки (пени),
уплате понесённых убытков и компенсации морального вреда.
«_____» ___________ 20____ г. между мной и _________________________________
_____________________________ (далее - Исполнитель) был заключён договор подряда
№ ___ (далее - Договор) на выполнение работ по изготовлению и установке конструкций
их ПВХ профилей. Стоимость работ по договору составила _____ руб.
(__________________________
________________________________). Неотъемлемой
частью
договора
являются
следующие
документы
______________________________________________________________________.
С моей стороны обязательства по Договору исполнены надлежащим образом, а
ответчиком нарушаются условия договора.
Нарушения договора и ущемление моих потребительских прав выразилось в
следующем:
_____________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________.
Мной были обнаружены следующие недостатки выполненной работы: ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______. Недостатки обнаружены в установленный исполнителем гарантийный срок
(п.___ Договора).
С целью решения вопроса в досудебном порядке, я неоднократно обращался к
ответчику лично и по указанному телефону. «_____» __________ 20____ г. вручил
ответчику письменную претензию, в которой указал недостатки выполненных работ,
потребовал их устранения в срок ______________.
До сегодняшнего дня, ответчик не предпринимает каких-либо действий, направленных
на урегулирование спора мирным путём.
Поскольку договор, заключён мной с ответчиком исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской
деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.
В результате исполнения указанного договора нарушены мои потребительские права, а
именно:
1. Нарушено право потребителя на приобретение товара (выполнения работ,
оказания услуг) надлежащего качества.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от
07.02.1992 г. (далее - Закон) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар
(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При
отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги), продавец
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу)
соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для
которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п.1 ст.18, п.1 ст. 29 Закона потребитель в случае обнаружения в
товаре (выполненной работе) недостатков по своему выбору вправе потребовать
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара (выполненной работы)
или возмещения расходов на исправления потребителем или третьим лицом. При этом
потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему с
недостатками выполненный работы.
2. Нарушено право на удовлетворение требований потребителя в установленный
Законом срок.
До сегодняшнего дня ответчик не устраняет недостатки, указанные в претензии, ответ
на претензию не направляет.
В соответствии с п.п. 1,3 ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона, предусмотрена ответственность
исполнителя за нарушение удовлетворения требований потребителя за каждый день
просрочки в виде неустойки. В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона неустойка (пеня)
взыскивается в размере трёх процентов цены выполнения работы за каждый день
просрочки, а если цена выполнения работ не определена – общей цены заказа.
Расчёт неустойки на «____» ____________ 20____г. (день подачи иска в суд):
__________ руб. (цена выполненной работы или общая цена заказа) х 3 % х ____ дней
(начиная со дня, следующего за последним днем устранения недостатков указанного в
претензии потребителя или согласованного сторонами и до дня подачи иска в суд) =
___________________ рублей.
Таким образом, размер неустойки за нарушение срока устранения недостатков
выполненной работы составляет _________ руб.
Кроме того, в силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 151 ГК РФ
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав
потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Необходимость доказывать свою правоту в судебном порядке, а также противоправные
действия Ответчика причинили мне множество волнений и переживаний. Полагаю, что
ответчик не заинтересован в разрешения спора добровольным путём. Поэтому считаю, что
своими действиями ответчик наносит моральный вред, на возмещение которого я имею
право в соответствии со ст. 151 ГК РФ и ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», и
который
я
оцениваю
в
размере
__________________________________________________________ рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 151, Гражданского кодекса
РФ, ст. ст. 10, 27, 28, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»
ПРОШУ СУД:
1. Обязать ответчика ____________________ безвозмездно устранить недостатки
выполненной работы в течение 7 дней после вступления решения суда в законную силу.
2. Взыскать неустойку (пеню) в пользу истца за нарушения сроков удовлетворения
отдельных требований потребителя в размере трёх процентов за каждый день просрочки
от цены выполнения работы (общей цены заказа) в размере ________ руб.
(_____________________);
3. Обязать ответчика вернуть понесённые мной убытки, в размере _____________
руб. (_____________________________________);
4. Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию морального вреда в размере
______ руб. (________________________________________).
5. Взыскать с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу
потребителя (основание п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
Приложение в копиях (в 2 экз.):
1. исковое заявление;
2. _______________________________________________________________________
__;
3. _______________________________________________________________________
__;
4. _______________________________________________________________________
__;
5. _______________________________________________________________________
__;
«___»______________ 20____ г.
___________________ / ____________________
Образец искового заявления о расторжении договора, взыскании неустойки (пени),
уплате понесённых убытков и компенсации морального вреда:
______________________________________
____
(наименование суда)
______________________________________________
_____
(адрес суда)
Истец:
___________________________________
Адрес:
___________________________________
______________________________________
____
тел.
_____________________________________
Ответчик:
_______________________________
(наименование ответчика)
______________________________________
___
Адрес:
___________________________________
______________________________________
____
тел.
______________________________________
Сумма иска: ______________________
рублей
В соответствии с п.2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав
потребителей», ч.7 ст.29 ГПК РФ иски по данной категории дел могут
быть предъявлены в суд по месту жительства или пребывания истца
В соответствии с п.3 ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»
и пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса РФ истцы по искам, связанным
с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты
госпошлины.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора, взыскании неустойки (пени), уплате понесённых убытков
и компенсации морального вреда.
«_____» ___________ 20____ г. между мной и _________________________________
_____________________________ (далее Исполнитель) был заключён договор подряда №
___ (далее Договор) на выполнение работ по изготовлению и установке конструкций их
ПВХ профилей. Стоимость
работ
по договору составила _____ руб.
(__________________________
________________________________). Неотъемлемой
частью
договора
являются
следующие
документы
______________________________________________________________________.
С моей стороны обязательства по Договору исполнены надлежащим образом, а
ответчиком нарушаются условия договора.
Нарушения договора и ущемление моих потребительских прав выразилось в
следующем:
_____________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________.
С целью решения вопроса в досудебном порядке, я неоднократно обращался к
ответчику лично и по указанному телефону. «_____» __________ 20____ г. вручил
ответчику письменную претензию, в которой указал недостатки выполненных работ,
потребовал их устранения в срок ____________.
До сегодняшнего дня, ответчик не предпринимает ни каких действий, направленных
на урегулирование спора мирным путём.
Поскольку договор, заключён мной с ответчиком исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской
деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от
07.02.1992 г. (далее Закон), исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в срок,
установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о
выполнении работ.
В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона в случае нарушения исполнителем сроков
выполнения работ потребитель по своему выбору вправе, отказаться от исполнения
договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков,
причинённых ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.
В соответствии с п.п. 1,3 ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона, предусмотрена ответственность
исполнителя за нарушение удовлетворения требований потребителя за каждый день
просрочки в виде неустойки.
В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона неустойка (пеня) взыскивается в размере трёх
процентов цены выполнения работы за каждый день просрочки, а если цена выполнения
работ не определена – общей цены заказа.
Расчёт неустойки на «____» ____________ 20____г. (день подачи иска в суд):
__________ руб. (цена выполненной работы или общая цена заказа) х 3 % х ____ дней
(начиная со дня, следующего за последним днем устранения недостатков указанного в
претензии потребителя или согласованного сторонами и до дня подачи иска в суд) =
___________________ рублей.
Таким образом, размер неустойки за нарушение срока устранения недостатков
выполненной работы составляет _________ руб.
Кроме того, в силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.151 ГК РФ
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав
потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.
Необходимость доказывать свою правоту в судебном порядке, а также противоправные
действия Ответчика причинили мне множество волнений и переживаний. Полагаю, что
ответчик не заинтересован в разрешения спора добровольным путём. Поэтому считаю, что
своими действиями ответчик наносит моральный вред, на возмещение которого я имею
право в соответствии со ст. 151 ГК РФ и ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», и
который
я
оцениваю
в
размере
__________________________________________________________ рублей.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 151, Гражданского кодекса
РФ, ст. ст. 10, 27, 28, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»
ПРОШУ СУД:
1. Расторгнуть договор № _______ от «____» ___________ 20___г. заключённый
мной с ____________________________ и вернуть уплаченный мной денежные средства в
размере ________ руб. (____________________________________________).
2. Взыскать неустойку (пеню) за нарушения сроков удовлетворения отдельных
требований потребителя в размере трёх процентов за каждый день просрочки от цены
выполнения
работы
(общей
цены
заказа)
в
размере
_______
руб.
(______________________);
3.
Вернуть
понесённые
мной
убытки,
в
размере
_____
руб.
(______________________);
4. Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере _____ руб.
(_______________________).
Приложение в копиях (в 2 экз.):
1. исковое заявление;
2. _______________________________________________________________________
__;
3. _______________________________________________________________________
__;
4. _______________________________________________________________________
__;
«___»______________ 20____ г.
___________________ / ____________________
Образец ходатайства о наложении ареста на денежные средства ответчика в
целях
обеспечения исковых требований:
______________________________________
____
(наименование суда)
______________________________________________
_____
(адрес суда)
Истец:
___________________________________
Адрес:
___________________________________
______________________________________
____
тел.
_____________________________________
Ответчик:
_______________________________
(наименование ответчика)
______________________________________
___
Адрес:
___________________________________
______________________________________
____
тел.
______________________________________
Ходатайство
о наложении ареста на денежные средства ответчика в целях
обеспечения исковых требований.
Я, ________________________________, обратился (ась) в суд с исковым заявлением
к___________________________________ о защите прав потребителей.
В соответствии со 35 ГПК РФ,
ПРОШУ СУД
В качестве меры по обеспечению иска наложить арест на денежные средства
ответчика в размере суммы исковых требований – ______________ руб.
(__________________________ ________________________________), а именно на
денежные
средства,
находящиеся
на
расчетном
счете
№
_________________________________
открытом
Ответчиком
в
банке
_________________________________________________, к/с ______________________,
БИК
_____________________
по
адресу:
_________________________________________________.
Прошу суд принять во внимание, что обязательства по договору № ______ от
«______» ____________ 20_____ г. ответчик исполнил не надлежащим образом, отказался
удовлетворять законные требования потребителя в добровольном порядке. В связи с этим
возможны действия ответчика по перечислению денег со своего расчетного счета третьим
лицам, что отсрочит или сделает невозможным исполнение Ответчиком решения суда.
«___»______________ 20____ г.
___________________ / ____________________