ЗК Выполнение ремонтно-наладочных работ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научноисследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
(ФГУП «ВНИИФТРИ»)
Извещение № 0072-12
о проведении запроса котировок по теме:
«Выполнение ремонтно-наладочных работ распределительной подстанции
РП-3 10кВ ФГУП «ВНИИФТРИ»
Запрос котировок проводиться в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВНИИФТРИ»
П-17-01-2012.
Заказчик: ФГУП «ВНИИФТРИ»
Почтовый адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение
Менделеево, ФГУП «ВНИИФТРИ», главный лабораторный корпус.
Тел /факс: 8(495) 660-17-42.
e-mail: shuvalov@vniiftri.ru
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет запроса котировок (количество, краткая характеристика): «Выполнение
ремонтно-наладочных работ распределительной подстанции РП-3 10кВ ФГУП
«ВНИИФТРИ» согласно технического задания.
Код ОКДП: 453 0850
Требования к участникам: Требования к участникам закупки, установленные в соответствии
с пп. 9 п. 10 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;
- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства по предмету закупки, выданного саморегулируемой
организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- лицензия на электроизмерительную лабораторию.
Место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): Московская область,
Солнечногорский район, городское поселение Менделеево, ФГУП «ВНИИФТРИ».
Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): в течение 21 календарного
дня с момента подписания контракта.
Цена поставляемого товара (выполнения работы, оказания услуги) должна быть указана с
учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Максимальная цена контракта: 1 523 271,70 (один миллион пятьсот двадцать три тысячи
двести семьдесят один) рубль 70 копеек.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок:
141570, Московская область, Солнечногорский район, Менделеево, главный лабораторный
корпус.
Заявки принимаются на бумажном носителе, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
размещения извещения на официальном сайте ФГУП «ВНИИФТРИ» www.vniiftri.ru. Заявки,
поданные после дня окончания подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Днем подачи заявки
считается день получения заявки Заказчиком, а не день отправки заявки участником закупки.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: безналичный расчет. Оплата
выполненных работ производится, не позднее 30-ти календарных дней с момента
1
подписания акта приемки. Предусмотрено авансирование до 30 % от стоимости
контракта.
Срок подписания контракта с победителем: не ранее чем через 7 дней и не позднее чем
через 20 дней с момента размещения на сайте предприятия протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
Контактное лицо: Шувалов Андрей Владимирович тел.: (495) 660-17-42.
Приложение к Извещению: 1. Техническое задание.
2. Расчет начальной цены контракта.
3. Форма котировочной заявки.
4. Контракт (проект).
Генеральный директор
С.И. Донченко
2
Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ФГУП «ВНИИФТРИ»
______________
С.И. Донченко
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонтно-наладочные работы распределительной подстанции
РП-3 10кВ ФГУП «ВНИИФТРИ»
1. Общие сведения о составе РП-3 10кВ:
РП-3 ФГУП «ВНИИФТРИ» запитана по двум фидерам от ЦРП-95. Состоит из 14 ячеек
КСО-266 с пружинным приводом ПП-67, в том числе одного АВР.
2. Место выполнения работ:
141570 Московская обл., Солнечногорский район, гор.пос. Менделеево, ФГУП
«ВНИИФТРИ».
3. Перечень ремонтно-наладочных работ:
- Тепловизионный контроль состояния контактных соединений коммутационных
аппаратов и изоляции без снятия напряжения в ячейках масляного выключателя.
- Тепловизионный контроль состояния контактных соединений коммутационных
аппаратов и изоляции без снятия напряжения в ячейках трансформатора напряжения ТН.
- Прогрузка вторичных цепей релейной защиты и автоматики в ячейках масляного
выключателя током 0-10 А, снятие вольт-амперных характеристик испытательной установкой
«Sverker» или аналогичной.
- Прогрузка основных цепей релейной защиты и автоматики в ячейках масляного
выключателя
10-200 А, снятие вольт-амперных характеристик испытательной установкой
«Sverker» или аналогичной.
- Ремонт АВР (в ручном режиме срабатывает с 4-5 раза).
- Устранить смещение изоляторов на шинных и кабельных разъединителях, смазать
контакты.
- Проверка на годность трансформаторов тока ТТ.
- Составление дефектной ведомости по каждой ячейке или общей, выдача предписаний,
рекомендаций по безопасной эксплуатации электросетевого оборудования.
- Настройка защиты и автоматики.
- Ревизия, испытание и регулировка выключателя выдвижного с электромагнитным
приводом.
- Испытание высоковольтных перемычек и кабелей связи повышенным напряжением.
- Испытание корпусов высоковольтных ячеек.
- Проверить
надежность
крепления
подсоединения
рамы,
направляющих,
присоединение к заземляющему контуру.
- Проверить надежность контактов на ошиновке и наличие термоиндикаторов.
- Проверить наличие смазки на трущихся деталях выключателей и привода (при
отсутствии смазать).
- Проверить наличие и уровень масла в баках (при необходимости залить).
- Проверить исправность правильности действия блокировок (при необходимости
устранить).
3
- Проверить отсутствие выброса масла в зоне выхода и масляного буфера и течи из
цилиндров полюсов.
- Проверить состояние изоляции и изоляторов (очистить, испытать).
- Провести необходимые замеры переходных сопротивлений контактных соединений.
- Проверить работу выключателя включением (отключением) его вхолостую со щита
управления.
- Провести ревизию приводов ПП-67.
Ремонтно-наладочные работы и испытания электрооборудования РП-3 10кВ,
принадлежащей ФГУП «ВНИИФТРИ», должны быть выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТ Р50571.16-99 и ПЭЭП (Правил эксплуатации электроустановок
потребителей). По окончанию работ представить необходимые протоколы и отчет.
Главный энергетик
А.Н. Каверин
4
Приложение № 2
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.
Начальная (максимальная) цены контракта определена с использованием данных по
аналогичным работам с сайта www.zakupki.gov.ru и сметных расчетов Заказчика.
Начальник ПЭО
Е.Н. Короваева
Начальник ОКС И КР
К.А. Вяткин
Главный энергетик
А.Н. Каверин
Руководитель группы закупок
А.В. Шувалов
5
Приложение № 3
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (ЗАЯВИТЕЛЬ)
Наименование организации (Ф.И.О. для физического лица):
_____________________________________________________________________________________
Расположенной по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон: __________________ , Факс ___________________ , E-mail _______________________
Банковские реквизиты: ИНН: __________________________, КПП________________________,
ОКПО: ______________________________, ОКВЭД: ______________________________________
Р/сч.: __________________________, Банк: ______________________________________________
________________________________________________________ БИК: _______________________
в лице _______________________________________________________________________________
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _________________________________________________, просит
предоставить право на заключение контракта.
Изучив запрос котировок, получение которого настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) _______________________________________________________________________________
Мы подтверждаем наличие у нас необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензий и сертификатов (копии прилагаются).
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товары, (работы,
услуги) по цене_______________________________________________________________________
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, осуществлять работы и
услуги в соответствии с заключенным контрактом.
Цена предлагаемых услуг указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходов по доставке товара покупателю.
Место доставки поставляемых товаров (место выполнения работ, место оказания услуг):
_____________________________________________________________________________________
Сроки доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ________________________________
Приложение:
- копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства по предмету закупки, выданного саморегулируемой
организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
- копия лицензии на электроизмерительную лабораторию.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
6
Приложение № 4
Проект
Контракт № 02567567/0072-12
«Выполнение ремонтно-наладочных работ распределительной подстанции
РП-3 10кВ ФГУП «ВНИИФТРИ»
г.п. Менделеево
«___» ____________ 2012 г.
Федеральное государственнное унитарное предприятие «Всероcсийский научноисследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»
(ФГУП «ВНИИФТРИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Донченко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ______________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона на основании
Протокола № ______________ от_________________ заключили настоящий контракт
(далее по тексту – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В
целях обеспечения нужд Заказчика Подрядчик в соответствии с требованиями
и условиями настоящего контракта обязуется по техническому заданию Заказчика
выполнить ремонтно-наладочные работы распределительной подстанции РП-3 10кВ
ФГУП «ВНИИФТРИ»
1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на
условиях, оговоренных в настоящем контракте.
1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, а также
последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в
техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью
настоящего контракта.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало срока выполнения работ - с момента заключения контракта.
2.2. Сроки выполнения работ – в течение 21 календарного дня с момента
заключения контракта.
2.3. Подрядчик выполняет комплекс работ собственными и/или привлеченными
силами и средствами.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и
принимаются Заказчиком по актам приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). При
приемке представитель Заказчика проверяет объемы выполненных работ, измеряет
геометрические размеры конструктивных элементов, соответствие выполненных работ
техническому заданию, проверяет удостоверяющие документы и счета на материалы и
изделия. Приемка работ сопровождается тщательным осмотром объектов, проверяется
правильность выполнения всех конструктивных элементов и работ.
3.2. По выполнению работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную
документацию о проделанной работе, предусмотренную техническим заданием.
3.3. Акты приемки подписывается Сторонами в течение 10 календарных дней со
дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее
соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта. Неподписание
Заказчиком актов приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение
указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном
виде.
3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанных
актов приемки выполненных работ или обоснованной претензии по отчетной
документации, работы считаются выполненными.
7
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта
приемки выполнения работ Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в
течение 10 календарных дней.
3.6. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о
готовности предоставить отчетную документацию для осуществления приемки
выполненных работ, при этом цена настоящего контракта не может быть увеличена.
3.7. Датой выполнения работ по настоящему контракту является дата подписания
Сторонами акта приемки выполненных работ. Дата выполнения работ по настоящему
контракту не может быть позднее определенной в техническом задании.
3.8. Настоящий контракт считается выполненным после подписания Сторонами
актов приемки выполненных работ, являющихся подтверждением завершения всех работ
Подрядчиком.
3.9. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему контракту
составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта сдачи-приемки.
4. ЦЕНА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Цена настоящего контракта составляет ____________________________
рублей, в том числе НДС ___________________________ рублей и включает все затраты,
издержки Подрядчика связанные с выполнением работ, в том числе: стоимость
материалов и оборудования, затраты на доставку, страхование, командировочные
расходы, затраты на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, т.е. является конечной.
Авансирование
составляет
30%
от
цены
контракта,
а
именно
____________________________ рублей, в том числе НДС ___________________________
рублей. Окончательный расчет производится после завершения работ и подписания
Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных
работ (КС-3) не позднее 30-ти календарных дней с момента подписания акта приемки.
4.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.3. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, при
отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается
Подрядчиком за свой счет.
4.4. Привлечение к выполнению работ по текущему ремонту третьих лиц не влечет
изменения стоимости и объемов работ по настоящему контракту.
4.5. Основанием для оплаты выполненных работ является акт приемки
выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3).
4.6. Оплата выполненных работ осуществляется за счет внебюджетных средств
(собственных средств Заказчика).
4.7. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится в
безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
4.8. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов
к исполнению.
4.9. В случае сокращения объема, повлекших за собой необходимость
приостановки выполнения работ, Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней
составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных
материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных
работ и понесенных затрат.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы, сдать Заказчику
результат. Качество выполняемых работ должно соответствовать законодательству РФ,
техническому заданию, ГОСТ Р 50571.16-99, ПЭЭП (Правилам эксплуатации
электроустановок потребителей)
5.1.2. Обеспечить выполнение работ материально-техническими ресурсами.
8
5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы,
изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за
3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных
материалов, изделий и конструкций.
5.1.4. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.1.5. Обеспечить вывоз всех принадлежащих Подрядчику строительных
материалов и другого имущества в течение 5 календарных дней со дня подписания акта
приемки выполненных работ.
5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер
по пожарной безопасности, технике безопасности, охраны окружающей среды.
5.1.7. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию,
предусмотренные условиями контракта.
5.1.8. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую
документацию и предоставлять ее Заказчику.
5.1.9. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ недостатки
в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления.
5.1.10. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или
делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту, в
течение 5 календарных дней с момента их возникновения.
5.1.11. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков)
перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации.
5.1.12. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств привлеченных к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).
5.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и
подписания актов приемки выполнения работ, либо обоснованного отказа от их
подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с
подписанными актами приемки выполнения работ.
5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями
настоящего контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При заключении настоящего контракта представить Подрядчику всю
необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.
5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объектам на все время
выполнения работ.
5.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во
взаимодействии с Подрядчиком по настоящему контракту, по осуществлению контроля и
технического надзора за работами (объемами, качеством, стоимостью и сроками
выполнения работ).
5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам,
непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только
при участии Заказчика.
5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных
недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.
5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.
5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом.
5.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
9
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по
настоящему контракту.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих
необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а
также отчетной документации.
5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ,
установленными в техническом задании, а также качество выполняемых работ, в любое
время.
5.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями
настоящего контракта.
5.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету контракта
документацию и информацию
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате
выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в
размере 0,1% стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере
0,1% стоимости работ. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения
убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему контракту.
6.7. Стороны не несут ответственности по настоящему контракту, если нарушение
условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после
заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и
Подрядчик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
7.2. Досрочно контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон либо
в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Внесение изменений в Контракт осуществляется посредством оформления
дополнительного соглашения к Контракту. Дополнительным соглашением к Контракту
могут быть изменены сроки поставки, количество закупаемых товаров, работ, услуг в
соответствии с
п. 5 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о
закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВНИИФТРИ» П-17-01-2011 при этом
цена Контракта изменяется пропорционально увеличению (уменьшению) закупаемых
товаров, работ, услуг.
10
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим
руководствуются действующим законодательством РФ.
Контрактом,
Стороны
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в рамках настоящего
Контракта, должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручены другой стороне под
расписку, либо направлены по факсу (с последующим предоставлением оригинала в
течении двух дней с момента получения факса) согласно реквизитам Сторон, указанных в
разделе 9 настоящего Контракта.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих
юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении
своих банковских и иных реквизитов.
9.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о
вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим
неблагоприятные последствия.
9.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае не достижения между сторонами согласия (в
течение месяца), спор подлежит окончательному разрешению в Арбитражном суде
Московской области.
9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Техническое задание;
2. Смета на ремонтно-наладочные работы распределительной подстанции РП-3 10кВ
ФГУП «ВНИИФТРИ» (разрабатывается поставщиком)
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ФГУП «ВНИИФТРИ
Адрес: 141570, Московская область,
Солнечногорский
район,
городское
поселение
Менделеево,
главный
лабораторный корпус
ИНН 5044000102
КПП 504401001
Р/с 40502810038150104371
в Московском банк Сбербанка России
ОАО, г. Москва
БИК 044525225
К/с: 30101810400000000225
Тел./факс: (495) 660-17-42
E-mail: shuvalov@vniiftri.ru,
udalov@vniiftri.ru
Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ»
__________________
м.п.
____________________ С.И.
м.п.
Донченко
11
Приложение №1
к Контракту № 02567567/0072-12
от ___ _______ 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонтно-наладочные работы распределительной подстанции
РП-3 10кВ ФГУП «ВНИИФТРИ»
1. Общие сведения о составе РП-3 10кВ:
РП-3 ФГУП «ВНИИФТРИ» запитана по двум фидерам от ЦРП-95. Состоит из 14 ячеек
КСО-266 с пружинным приводом ПП-67, в том числе одного АВР.
2. Место выполнения работ:
141570 Московская обл., Солнечногорский район, гор.пос. Менделеево, ФГУП
«ВНИИФТРИ».
3. Перечень ремонтно-наладочных работ:
- Тепловизионный контроль состояния контактных соединений коммутационных
аппаратов и изоляции без снятия напряжения в ячейках масляного выключателя.
- Тепловизионный контроль состояния контактных соединений коммутационных
аппаратов и изоляции без снятия напряжения в ячейках трансформатора напряжения ТН.
- Прогрузка вторичных цепей релейной защиты и автоматики в ячейках масляного
выключателя током 0-10 А, снятие вольт-амперных характеристик испытательной установкой
«Sverker» или аналогичной.
- Прогрузка основных цепей релейной защиты и автоматики в ячейках масляного
выключателя
10-200 А, снятие вольт-амперных характеристик испытательной установкой
«Sverker» или аналогичной.
- Ремонт АВР (в ручном режиме срабатывает с 4-5 раза).
- Устранить смещение изоляторов на шинных и кабельных разъединителях, смазать
контакты.
- Проверка на годность трансформаторов тока ТТ.
- Составление дефектной ведомости по каждой ячейке или общей, выдача предписаний,
рекомендаций по безопасной эксплуатации электросетевого оборудования.
- Настройка защиты и автоматики.
- Ревизия, испытание и регулировка выключателя выдвижного с электромагнитным
приводом.
- Испытание высоковольтных перемычек и кабелей связи повышенным напряжением.
- Испытание корпусов высоковольтных ячеек.
- Проверить
надежность
крепления
подсоединения
рамы,
направляющих,
присоединение к заземляющему контуру.
- Проверить надежность контактов на ошиновке и наличие термоиндикаторов.
- Проверить наличие смазки на трущихся деталях выключателей и привода (при
отсутствии смазать).
- Проверить наличие и уровень масла в баках (при необходимости залить).
- Проверить исправность правильности действия блокировок (при необходимости
устранить).
- Проверить отсутствие выброса масла в зоне выхода и масляного буфера и течи из
цилиндров полюсов.
- Проверить состояние изоляции и изоляторов (очистить, испытать).
- Провести необходимые замеры переходных сопротивлений контактных соединений.
- Проверить работу выключателя включением (отключением) его вхолостую со щита
управления.
- Провести ревизию приводов ПП-67.
12
Ремонтно-наладочные работы и испытания электрооборудования РП-3 10кВ,
принадлежащей ФГУП «ВНИИФТРИ», должны быть выполнены в соответствии с
требованиями ГОСТ Р50571.16-99 и ПЭЭП (Правил эксплуатации электроустановок
потребителей). По окончанию работ представить необходимые протоколы и отчет.
От исполнителя
__________________
М.П.
Генеральный директор
ФГУП «ВНИИФТРИ»
__________________С.И.Донченко
М.П.
13
Приложение №2
к Контракту № 02567567/0072-12
от ___ _______ 2012 г.
Смета
на ремонтно-наладочные работы распределительной подстанции РП-3 10кВ
ФГУП «ВНИИФТРИ»
От исполнителя
__________________
М.П.
Генеральный директор
ФГУП «ВНИИФТРИ»
__________________С.И.Донченко
М.П.
14
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Извещение о проведении запроса котировок по теме:
«Выполнение ремонтно-наладочных работ распределительной подстанции
РП-3 10кВ ФГУП «ВНИИФТРИ»
Фамилия,
Дата
Должность
Подпись
инициалы
Зам. генерального директора
С.И. Гусева
по экономике - главный
бухгалтер
И.Е. Кузнецов
Зам. генерального директора
- главный инженер
А.А. Выскубин
Начальник юридического
отдела
Е.Н. Короваева
Начальник ПЭО
К.А. Вяткин
Начальник ОКС И КР
А.Н.Каверин
Главный энергетик
Н.М. Ларикова
Начальник СМТС
А.В. Шувалов
Руководитель группы
закупок
15