Документация ред.2

Акционерное общество «Равенство»
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «Равенство»
______________Макаров С.Я.
«____»______________ 2015г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению запроса предложений в электронной форме
на выполнение работ по строительству комплексного участка сборки,
монтажа, регулировки и проведения испытаний радиационно-защитной
головки для гамма-терапевтического комплекса.
Санкт - Петербург
2015г.
1
1. Информационная карта
1.1. Наименование,
юридический и почтовый
адреса, контактные
реквизиты Заказчика
1.2. Источник
финансирования закупки
Полное наименование:
Акционерное общество «Равенство»
Сокращенное наименование: АО «Равенство»
Юридический (почтовый) адрес:
198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19
ИНН 7805395957
КПП 780501001
ОГРН 1069847101169
Тел.: (812) 786-18-60;
Факс: (812) 786-45-05
E-mail: rawenstvo@rawenstvo.ru
Контактное лицо: Лиоско Елена Юрьевна,
тел. (812)786-37-90, leu@rawenstvo.ru.
Собственные средства.
1.3.
Форма предложения
Согласно Приложению №3 к настоящей Документации.
1.4.
Предмет договора
Работы по строительству комплексного участка сборки,
монтажа, регулировки и проведения испытаний радиационнозащитной головки для гамма-терапевтического комплекса, в
соответствии с Проектом (Приложение №1 к Документации по
запросу предложения).
1.5. Место поставки
Продукции
1.6. Срок выполнения
работ
1.7. Срок и условия
оплаты работ
1.8. Порядок
формирования цены
Договора (с учетом или без
учета расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов
и других обязательных
платежей)
1.9. Начальная
(максимальная) цена
Договора
198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19.
Начало выполнения работ - следующий календарный день
после даты заключения Договора.
Окончание выполнения работ - до «30» ноября 2015г.
 Авансирование в размере 40% от Цены Договора - в течение
5 (пяти) банковских дней от даты подписания Договора обеими
Сторонами.
 Последующая оплата - путем проведения промежуточных
взаиморасчетов в сумме, указанной в Актах о приемке
выполненных Работ по форме КС-2 и Справок о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 10
(десяти)
банковских
дней
с
даты
представления
вышеназванных документов.
Цена Договора включает: стоимость строительных и
монтажных работ, материалов, оборудования, расходы на
поставку,
разгрузку,
складирование
материалов
и
оборудования, включая их сертификацию, затраты на
установку и пуско-наладку оборудования, страхование,
командировочные расходы, выезд и работу в период
гарантийного срока, все прочие затраты и расходы, которые
могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением им
обязательств по настоящему Договору, стоимость таможенных
пошлин, сборов и других обязательных платежей.
92 582 075 (девяносто два миллиона пятьсот восемьдесят две
тысячи семьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
При снижении общей стоимости работ на двадцать и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,
Участником должно быть представлено обеспечение
исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем
2
размер обеспечения исполнения договора.
1.10. Место подачи
предложений, срок их
подачи, в том числе дата
начала подачи предложений
1.11. Дата и время
окончания подачи
предложений
1.12.Дата и место
рассмотрения предложений
1.13.Дата и время
проведения переговоров
1.14. Дата и время оценки
(сопоставления)
предложений и подведения
итогов
1.15. Критерии и порядок
оценки предложений на
участие в запросе
предложений
Извещение размещено в единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - ЕИС).
Предложения подаются на сайт электронной торговой
площадки Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» www.fabrikant.ru (далее – ТП «Фабрикант»), в форме
электронного документа в соответствии с регламентом
указанной ТП «Фабрикант» и настоящей Документацией.
Заявка (Предложение) и все документы (файлы) входящие в её
состав, направляемые Участником на ТП «Фабрикант»,
подписываются электронной подписью.
Дата начала приема предложений – с момента публикации
Извещения на сайте www.fabrikant.ru.
«22» июля 2015 года, 16 часов 50 минут
(время московское).
«27» июля 2015 года, 12 часов 00 минут
(время московское).
По адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19.
Не предусмотрены.
«28» июля 2015 года, 10 часов 30 минут
(время московское).
Критерии и порядок оценки предложений на участие в
процедуре:
 Цена Договора. Значимость критерия - 40.
Ценовой критерий (ЦК) оценивается по формуле:
Цmin
ЦКi(баллов)
= 40
Цi
где Цmin – минимальная цена из всех предложений;
Цi – цена оцениваемого предложенияi-го Участника процедуры
закупки.
 Срок исполнения работ. Значимость критерия – 20
Временной критерий (ТК) оценивается по формуле в днях,
Вmin
ВКi(баллов)
= 20
Вi
Вmin – минимальный срок из всех предложений;
Вi
– срок оцениваемого предложения.

Срок предоставления гарантийных обязательств*.
Значимость критерия – 10.
Гарантийный критерий (ГК) оценивается по формуле в
месяцах:
Гi
ГКi(баллов)
= 10
Гmax
Гmax – максимальный срок из всех предложений;
Гi
– срок оцениваемого предложения.
*Не менее 5 лет, в соответствии со ст. 737 ГК РФ
3

Квалификация участников
Значимость критерия – 30
запроса
предложений.
Критерий квалификации (КК) участников оценивается по
формуле:
Кi
ККi (баллов)
= 30
100
Кi
–
квалификация
оцениваемого
предложения,
рассчитанная в соответствии с Приложением №1 к
Предложению.
 Расчет итогового балла осуществляется
суммирования баллов по каждому критерию.
путем
Рi(баллов) = ЦКi+ ВКi+ ГКi+ ККi
Рi – рейтинг предложения i-го участника;
ЦКi – ценовой критерий i-го участника;
ВКi – временной критерий i-го участника;
ГКi – гарантийный критерий i-го участника;
ККi – критерий квалификации i-го участника.
1.16. Срок подписания
Договора победителем
запроса предложений
1.17. Размер обеспечения
исполнения Договора:
Максимальное количество баллов в сумме по всем критериям,
присуждаемое Участнику, – 100 баллов. На основании суммы
баллов каждому предложению относительно других по мере
уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер
(производится ранжирование). Предложению, которое набрало
максимальную сумму баллов, присваивается первый номер.
Не ранее, чем через 3 (три) дня со дня размещения в ЕИС
протокола оценки и сопоставления предложений и не позднее,
чем через 10 (десять) дней со дня подписания указанного
протокола.
- 40% от начальной максимальной цены Договора, что
составляет 37 032 830 (Тридцать семь миллионов тридцать две
тысячи восемьсот тридцать) руб. 00 коп.
1.18. Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
р/с 40702810715000003027
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
1.19. Срок, порядок
предоставления и формы
обеспечения исполнения
договора:
Обеспечение исполнения договора должно быть
предоставлено Заказчику в срок, указанный в пункте 1.16.
Информационной карты, до заключения договора.
Обеспечение исполнения договора предоставляется
Участником в виде независимой гарантии (безотзывной
банковской гарантии), выданной банком или иной кредитной
организацией или передачи Заказчику денежных средств, в том
числе в форме вклада (депозита), в размере, установленном в
пункте 1.17. Информационной карты.
Способ обеспечения исполнения договора из указанных в
настоящем пункте способов определяется таким Участником
самостоятельно.
В рамках предоставления обеспечения договора должны
4
быть обеспечены обязательства исполнителя по договору по
возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а
также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной
договором.
Банковская гарантия (независимая гарантия) должна быть
безотзывной и содержать условия:
1) сумму банковской гарантии;
2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) условие, согласно которому исполнением обязательств
Гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных средств на расчетный счет Заказчика;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия договора не менее чем на один месяц;
6) перечень документов, предоставляемых Заказчиком
гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии: (заверенные
Заказчиком копии договора, документов, подтверждающих
полномочия исполнительного
органа заказчика
и
должностного лица о направлении письменного требования,
товарной накладной, актов, платежных поручений, оригинал
банковской гарантии);
7) ответственность Гаранта при наступлении одного из
следующих условий:
• неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом
обязательств Договора;
• неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Договора
Принципалом произошло вследствие умышленных виновных
действий Принципала;
• неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Договора
причинило убытки Бенефициару, под которыми в настоящей
банковской гарантии понимается утрата или повреждение
имущества Бенефициара, расходы на восстановление
поврежденного имущества до состояния, в котором оно
находилось к моменту заключения Договора.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии
Заказчиком является несоответствие банковской гарантии
условиям, установленным
настоящим разделом и
Документацией по проведению запроса предложений.
В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик
в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления, информирует в письменной форме или в форме
электронного документа об этом лицо, предоставившее
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа.
Если при проведении запроса предложений Участник, с
которым заключается договор, предложена цена договора,
которая на двадцать и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, то Участником обеспечение
исполнения договора должно быть представлено в размере, в
5
1.20. Предложение
оформляется по форме,
приведенной в Приложении
№ 3 к настоящей
Документации. К
Предложению должны быть
приложены следующие
документы
полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения
договора.
Факт внесения денежных средств в обеспечение
исполнения договора подтверждается платежным поручением с
отметкой банка об оплате или заверенной участником копией
поручения.
Денежные средства возвращаются Участнику, с которым
заключается договор, при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по договору в течение 5 (пяти)
банковских дней, после подписания Акта законченного
строительства Объекта. Денежные средства возвращаются по
реквизитам, указанным в письменном требовании.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по договору перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору,
соответственно участник обязуется в течение 5 банковских
дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же
условиях и в том же размере.
Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения
договора определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ с учетом выбранного участником
способа обеспечения.
 Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня
размещения в ЕИС Извещения о проведении Запроса
предложений.
 Свидетельство о государственной регистрации.
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
 Учредительные документы Участника.
 Документы, подтверждающие избрание (назначение)
исполнительного органа юридического лица и его
полномочия на осуществление действий от имени Участника.
 Информационное письмо на фирменном бланке за
подписью
руководителя,
декларирующее
следующие
сведения:
- о наличии/отсутствии процесса ликвидации;
- о наличии/отсутствии наложения ареста по решению
суда, административного органа на имущество организации
и (или) приостановлении экономической деятельности;
- об отсутствии задолженности по налогам и сборам, и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
Участника.
Дата, указанная в Информационном письме, не должна
быть ранее даты опубликования Извещения на ТП
«Фабрикант».
 Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
 Копия(и) документа(ов) (Свидетельство о государственной
регистрации права, Договор аренды) подтверждающая(ие)
факт нахождения Участника по адресу, указанному им в
заявке;
В случае предоставления копии договора аренды, срок
6
1.21. Требования,
предъявляемые к
Участникам запроса
предложений
окончания аренды не должен быть ранее даты подачи Заявки
(предложения) на ТП «Фабрикант».
 Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
 Локальная смета по видам работ, где требования к смете
следующие:
a) Текущую стоимость работ рассчитывать базистноиндексным методом на основе Территориально единичных
расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на
основе Государственных элементных норм (ГЭСН – 2001
СПб).
b) Индексы пересчета сметной стоимости в текущий
уровень цен применять из таблицы «Стройинформа».
Стоимость неучтенных расценок основных материалов
применять в текущих ценах на момент утверждения.
Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в
актах выполненных работ подтверждать фактическими
ценами
в
соответствующих
расчетно-платежных
документах и данными складского и производственного
учета.
c) Нормативный коэффициент для накладных расходов
применять в соответствии с МДС 81-33.2004г.
«Методические указания по определению величины
накладных расходов в строительстве» в составе прямых
затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и
письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757КК/08.
d) Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 8125.2004г. «Методические указания по определению
величины сметной прибыли в строительстве» и письмом
Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08.
e) Затраты на возведение временных зданий и сооружений,
прочие затраты и индекс - дефлятор в смете не начислять.
 График производства работ.
 Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в
соответствии с инструкцией, приведенной в настоящей
Документации по запросу предложений (Форма).
 Сведения о функциональных, технических и качественных,
эксплуатационных характеристиках товаров по форме и в
соответствии с инструкцией, приведенной в настоящей
Документации по запросу предложений.
 Справка о материально-технических ресурсах по форме и в
соответствии с инструкцией, приведенной в настоящей
Документации по запросу предложений.
Представление документов с отклонением от форм,
установленных в настоящей Документации о проведении
запроса предложений, расценивается Комиссией как
несоответствие Предложения на участие в запросе
предложений
требованиям,
установленным
настоящей
Документацией о проведении запроса предложений.
Участник должен соответствовать следующим требованиям:
 устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
7
предметом закупки;
 быть правомочным заключать Договор;
 не находиться в процессе ликвидации (для юридического
лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов Участника,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
 отсутствие сведений о регистрации Участника на
подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной
миграционной службы, размещаемым на официальном сайте
Федеральной
миграционной
службы
по
адресу:
http://services.fms.gov.ru;
 отсутствие
сведений
об
Участнике
в
реестре
недобросовестных поставщиков в ЕИС;
 показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
Участника
должны
свидетельствовать
о
его
платежеспособности и финансовой устойчивости.
1.22. Инструкции для
подачи предложений, сроки
и порядок их подачи
Не предусмотрено.
8
2. Общие положения
2.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – «Федеральный закон №223-ФЗ), Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятым
в соответствии с ними и утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «Равенство» (новая редакция), далее – «Положение».
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо редукционом и ее
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и
не регулируется статьями 1057-1061 части второй ГК РФ. Таким образом, данная процедура не
накладывает на Организатора размещения закупки соответствующего объема гражданскоправовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса
предложений или иным его Участником запроса предложений. Данная конкурентная процедура
может быть прекращена в любой момент до подведения ее итогов.
2.2. При открытом запросе предложений Заказчик официально опубликовывает
уведомление не менее, чем за 2 (два) дня до истечения срока подачи заявок.
2.3. Настоящим приглашаются к участию в открытом запросе предложений в электронной
форме (далее – «запрос предложений»), полная информация о котором указана в
Информационной карте, любые юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
индивидуальные предприниматели.
2.4. Заинтересованные лица могут бесплатно ознакомиться с полным комплектом
Документации о запросе предложений на официальном сайте Торговой площадки «Фабрикант»
www. fabrikant.ru (далее – «ТП «Фабрикант»).
2.5. Документация запроса предложений (далее – «Документация»), состоит из
настоящего документа и приложений к нему.
2.6. К запросу предложений приглашается неограниченный круг лиц.
2.7. Любой Участник запроса предложений (далее – «Участник»), вправе направить
оператору электронной площадки запрос в форме электронного документа о разъяснении
положений настоящей Документации не позднее чем за 1 (одни) сутки до окончания срока
подачи предложения.
2.8. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение запроса предложений регулируется настоящей Документацией.
2.9. Заказчик устанавливает критерии для оценки Предложений и определяет порядок (в
том числе иерархию) их применения при оценке предложений. Заказчик вправе указать величину
относительной значимости каждого такого критерия (веса при балльной оценке).
2.10. Участники самостоятельно отслеживают появление изменений Извещения на сайте
ТП «Фабрикант» - www.fabrikant.ru. Каждое изменение или разъяснение Документации о запросе
предложений, в т.ч. изменение критериев для оценки предложений, сообщается Участникам в
соответствии с регламентом ТП «Фабрикант».
2.11. Заявка, представляемая Участником, а также вся корреспонденция, связанные с
участием в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке.
2.12. При проведении процедур закупок в электронной форме весь документооборот
(подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации, отмена
закупки, протоколы Комиссии) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения
подписываются электронной подписью уполномоченных со стороны Заказчика, Участников лиц
(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется иное оформление каких-либо документов).
9
2.13. Порядок проведения процедур закупок в электронной форме на электронной
площадке, определяется регламентом ТП «Фабрикант» на которой проводится процедура
закупки.
2.14. Предложения принимаются в электронной форме до срока, оговоренного в
Документации. Если Участник представил свое Предложение с опозданием, оно не
рассматривается и отсылается подавшему ее Участнику.
2.15. Процедура вскрытия поступивших на электронную площадку Предложений
проводится в заранее назначенное в Документации о проведении запроса предложений время.
2.16. В ходе публичного вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов
председатель или любой из членов Комиссии, исходя из представленных Предложении
документов, оглашает следующую информацию:
a) о содержимом конверта (предложение, ее изменение, отзыв, иное);
b) наименование, юридический и фактический адрес участника запроса предложений;
c) краткое описание предложенной в заявке продукции и цену предложения (или иное
указание на общую стоимость предложения Участника), если цена предусмотрена;
d) для конвертов с изменениями и отзывами предложений — существо изменений или факт
отзыва предложения;
e) любую другую информацию, которую Заказчик сочтет нужной огласить.
2.17. По результатам процедуры вскрытия конвертов с предложениями Комиссия
составляет протокол рассмотрения предложений, который должен содержать следующие
сведения:
a) поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия;
b) общее количество поступивших предложений и перечень Участников, представивших
предложения, вместе с их адресами;
c) информация, которая была оглашена в ходе процедуры;
2.18. Комиссия рассматривает Предложения на соответствие требованиям, установленным
Документацией. На основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принимается
решение о допуске Участника к участию в запросе Предложений или об отказе в допуске к
участию в запросе предложений, что отражается в протоколе открытия доступа и рассмотрения
Предложений на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения
договора, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. В
протокол вносится информация о допуске Участника к участию в запросе предложений и
признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске к участию в запросе
предложений с обоснованием такого решения.
2.19. Заказчик оценивает Предложения в соответствии с критериями и порядком,
указанными в Информационной карте.
2.20. Заказчик учитывает только критерии, опубликованные в запросе предложений;
2.21. Если на запрос Предложений до истечения установленного срока подачи заявок не
было подано ни одного конверта, об этом составляется протокол, который подписывают все
члены Комиссии.
2.22. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами
Комиссии в день проведения запроса Предложения (Протокол оценки и сопоставления
Предложений) и размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего после
подписания такого протокола.
2.23. Заказчик принимает решение о заключении Договора с тем Участником, Предложение
которого наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии
с опубликованными в Документации критериями.
2.24. При получении Заказчиком менее двух Предложений, запрос предложений признается
несостоявшимся, о чем составляется протокол. Договор заключается с Участником по цене,
предложенной этим Участником.
2.25. Если Заказчиком в Информационной карте установлено требование обеспечения
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном настоящей
10
Документацией. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части
способов определяется таким участником самостоятельно.
2.26. В случае избрания способа обеспечения исполнения договора в виде безотзывной
банковской гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок выполнения работ
по договору не менее чем на 30 дней.
2.27. Договор заключается на условиях, предложенных Участником, не противоречащих
Документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную
(максимальную) цену Договора (цену лота), указанную в Извещении о проведении запроса
Предложений.
11
Приложение № 1
к Документации по запросу предложений
ПРОЕКТ
 Проектная документация (файлы):
1. «ПД. Архитектурные решения.pdf» (10 021 КБ)
2. «ПД. Водоотведение.Внутренние сети.pdf» (5 206 КБ)
3. «ПД. Водоотведение.Наружные сети.pdf» (4 713 КБ)
4. «ПД. Водоснабжение.Внутренние сети.pdf» (5 945 КБ)
5. «ПД. Водоснабжение.Наружные сети.pdf» (4 668 КБ)
6. «ПД. Конструктивные решения.pdf» (6 016 КБ)
7. «П.Д. Мероприятия ГО и ЧС.pdf» (4 869 КБ)
8. «П.Д. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.pdf» (5 265 КБ)
9. «П.Д. Мероприятия по обеспечению энергоэффективности.pdf» (4 884 КБ)
10. «П.Д. Наружные тепловые сети.pdf» (4 813 КБ)
11. «П.Д. Общая пояснительная записка.pdf» (5 265 КБ)
12. «ПД. Организация доступа инвалидов.pdf» (4 659 КБ)
13. «ПД. Отопление. Вентиляция и кондиционирование.pdf» (5 613 КБ)
14. «ПД. Проект организации строительства.pdf» (6 010 КБ)
15. «ПД. Радиационная безопасность.pdf» (955 КБ)
16. «ПД. Сети связи.pdf» (5 180 КБ)
17. «ПД. Схема планировочной организации земельного участка.pdf» (5 517 КБ)
18. «ПД. ТБЭ.pdf» (6 694 КБ)
19. «ПД. Электроснабжение.Внутренние сети.pdf» (10 215 КБ)
20. «ПД. Электроснабжение.Наружные сети.pdf» (8 377 КБ)
 Рабочая документация (файлы):
1. «РД. Архитектурные решения.pdf» (9 979 КБ)
2. «РД. Водоотведение.Внутренние сети.pdf» (5 498 КБ)
3. «РД. Водоотведение.Наружные сети.pdf» (7 372 КБ)
4. «РД. Водоснабжение.Внутренние сети.pdf» (6 390 КБ)
5. «РД. Водоснабжение.Наружные сети.pdf» (5 310 КБ)
6. «РД. Конструктивные решения.pdf» (6 016 КБ)
7. «РД. Наружные тепловые сети.pdf» (5 029 КБ)
8. «РД. Отопление. Вентиляция и кондиционирование.pdf» (6 858 КБ)
9. «РД. Сети связи.pdf» (6 098 КБ)
10. «РД. Схема планировочной организации земельного участка.pdf» (5 519 КБ)
11. «РД. Электроснабжение.Внутренние сети.rar» (9 761 КБ)
12. «РД. Электроснабжение.Наружные сети.pdf» (8 469 КБ)
12
Приложение № 2
к Документации по запросу предложений
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОДРЯДА №____
Санкт-Петербург
«____»_____________2015г.
Акционерное общество «Равенство», являющееся Исполнителем в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011г.
№91, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего
на основании ________________________, с одной стороны, и ______________________(полное
фирменное наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_______________________ (Ф.И.О., должность представителя Подрядчика), действующего на
основании ______________ (указать наименование, номер и дату документа, подтверждающего
полномочия представителя Подрядчика, - Устав, доверенность и т.п.), с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий Договор
со всеми приложениями и документацией, на которые есть ссылки, (далее - "Договор") о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется, в установленный Договором срок,
выполнить в соответствии с Проектом (Приложение №1) своими и привлеченными силами и
средствами комплекс работ по строительству Объекта -комплексного участка сборки,
монтажа, регулировки и проведения испытаний радиационно-защитной головки для
гамма-терапевтического комплекса (далее - «Работы») на строительной площадке,
находящейся на земельном участке Заказчика (Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.19,
лит.О) и принадлежащий ему на праве собственности (Свидетельство о государственной
регистрации права серия 78-АВ №214294 от 10.10.2006г.),а Заказчик обязуется принять
выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену. Границы и площадь
строительной площадки указаны в Проекте.
1.2.Основные виды Работы:
I
- «Закупка оборудования и материалов»;
II - «Устройство фундамента и наружных инженерных сетей»;
III - «Монтаж металлоконструкций и строительство здания»;
IV - «Монтаж систем вентиляции и кондиционирования»;
V - «Электротехнические работы»;
VI - «Монтаж грузоподъемных механизмов»;
VII - «Отделочные работы»;
VIII - «Монтаж пожарной и охранной сигнализаций».
1.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
1.3.1. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью
удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе:
расположением строительной площадки, климатическими условиями, средствами доступа,
условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами
безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также
другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на
выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с
выполнением Работ.
13
1.3.2. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к
нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки,
стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и
достаточность цены, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и
ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов,
необходимых для надлежащего выполнения Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует
ни на какие дополнительные платежи по указанному в Договоре объему Работ, а также не
освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной
информированности.
1.4. Основанием для заключения Договора являются результаты запроса предложений,
проведенного Заказчиком (Протокол №_____ от «___»_______2015г.).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы по строительству Объекта должны производиться в строгом соответствии с
Графиком производства работ (Приложение № 3).
2.2. Общий срок выполнения Работ – ____________(__________) календарных дней, при
этом сроком начала выполнения работ считается следующий календарный день после даты
заключения Договора.
2.3. Датой окончания выполнения Работ по настоящему Договору считается дата
подписания Акта приемки законченного строительством Объекта формы КС-11.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора в соответствии с Локальной сметой (Приложение №2) составляет
___________(_____________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% - _____________ (при
наличии) и включает в себя стоимость строительных и монтажных работ, материалов,
оборудования, расходы на поставку, разгрузку, складирование материалов и оборудования,
включая их сертификацию, затраты на установку и пусконаладку оборудования, страхование,
командировочные расходы, выезд и работу в период гарантийного срока, все прочие затраты и
расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением им обязательств по
настоящему Договору, стоимость таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
Цена Договора может быть изменена соглашением сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного настоящим Договором
объема работы, качества выполняемой Работы, поставленных материалов и оборудования и
иных условий Договора;
- при увеличении или уменьшении предусмотренного настоящим Договором объема
Работы не более чем на десять процентов.
3.3. Заказчик производит расчеты в следующем порядке:
3.3.1. Авансирование в размере 40% от Цены Договора, что составляет
_______(______________) руб. ____ коп., - в течение 5 (пяти) банковских дней от даты
подписания Договора обеими Сторонами.
3.3.2. Последующая оплата - путем проведения промежуточных взаиморасчетов в
сумме, указанной и подписанной обеими Сторонами в Акте о приемке выполненных Работ
по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
оформленных надлежащим образом - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
представления вышеназванных документов. Подрядчик ежемесячно до 25-ого числа текущего
месяца предоставляет Заказчику для согласования Акты о приемки выполненных Работ за
текущий месяц формы КС-2. Заказчик обязан их рассмотреть в течение 3 (трех) рабочих дней и
подписать со своей стороны или, при наличии мотивированных замечаний, в тот же срок
выдать их перечень и срок для устранения.
3.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на основании
счета Подрядчика путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской
14
Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика указанный в разделе 17 настоящего
Договора.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
4. Подрядчик обязуется:
4.1. Организовать и координировать Работы по строительству Объекта, являющиеся
предметом настоящего Договора.
4.2. В целях своевременного начала выполнения Работ в день заключения настоящего
Договора или не позднее следующего рабочего дня после заключения Договора принять все
необходимые меры к получению у Заказчика документации, необходимой для начала
производства работ, а также к подписанию Акта приема-передачи строительной площадки.
4.3. В случае выполнения отдельных видов Работ по строительству Объекта
самостоятельно, иметь, выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к
таким видам работ.
4.4. В случае привлечения к выполнению Работ по строительству Объекта других лиц
(субподрядчиков), производить их согласование с Заказчиком. Привлекаемые третьи лица
обязаны иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к
привлекаемым Подрядчиком видам работ.
4.5. В процессе Работ обеспечить соблюдение требований Проекта, технических
регламентов, техники безопасности, а также сроков выполнения Работ.
4.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней заключить договор страхования строительных
рисков и представить его копию Заказчику.
4.7. Уведомить Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками.
Уведомление Заказчика о привлечении субподрядных организаций не освобождает Подрядчика
от ответственности перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств субподрядчиком.
4.8. Оградить строительную площадку, поставить необходимые материалы, изделия,
конструкции и оборудование, для выполнения порученных ему Работ. Обеспечить их приемку,
разгрузку, складирование, хранение и охрану своими силами и средствами.
4.9. Предоставить Заказчику сертификаты качества поставляемых на строительную
площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их
пожарной безопасности и их соответствии строительным нормам и правилам РФ до их
применения на строительной площадке.
4.10. Организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов и
конструкций, оборудования и иного имущества, подлежащего установке на строительной
площадке, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные
характеристики.
Предоставляемые Заказчику все требуемые в РФ действительные на дату ввода в
гарантийную эксплуатацию сертификаты, регистрационные удостоверения, паспорта и
инструкции на поставляемое оборудование должны быть составлены на русском языке или с
переводом на русский язык.
4.11. Принять на себя все риски случайной гибели или случайного повреждения
материалов, изделий, конструкций и другого имущества (в т.ч. в случае приостановления
работ).
4.12. Без увеличения сроков и стоимости настоящего Договора устранять все дефекты и
недоделки работ, выявленные в процессе строительства и приемки Объекта в эксплуатацию,
возникновение которых произошло по вине Подрядчика.
4.13. Передать Заказчику до начала приемки выполненных Работ исполнительную
документацию, технические паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся
эксплуатации Объекта.
4.14. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных
15
и защитных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, зеленых
насаждений и земли, в период выполнения работ, охрану имущества, находящегося на ней.
4.16.Осуществить в установленном порядке временные подсоединения вновь
построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной и рабочей
документациями.
4.17. Осуществлять уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного
мусора в период строительства. При работе со строительными отходами руководствоваться
Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге, утвержденными
распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-pa.
4.18. Осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для
обеспечения надлежащих темпов выполнения Работ и достижения требуемых качественных
показателей в соответствии с условиями Договора.
4.19. Освободить строительную площадку и вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней
за его пределы принадлежащую Подрядчику строительную технику, транспортные
средства, строительные изделия, материалы, конструкции и
другое имущество после
завершения всех Работ и передачи законченного строительством объекта Заказчику или с даты
расторжения настоящего Договора, в случае досрочного его расторжения.
4.20. Вести Общий журнал производства Работ по форме КС-6, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. №71а, Журнал учета выполненных работ
по форме КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100 и
Общий журнал учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства по форме, утвержденной Постановлением
Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7.
4.21. Осуществить за свой счет и своими силами охрану строительной площадки,
материалов, строительной техники, сооружений и другого имущества до приемки Заказчиком
Объекта, в т.ч. в период приостановления Работ, независимо от причин такого
приостановления.
4.22.
Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных, неблагоприятных для
Заказчика, последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ и иных,
независящих от Подрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов Работ, либо создают невозможность завершения работ в срок. Подрядчик, не
предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Договора, либо
продолживший выполнение Работ, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на
указание Заказчика о прекращении выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или
к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные в настоящем пункте
Договора обстоятельства.
4.23. Соблюдать при производстве Работ СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве» и раздел «Техника безопасности» проекта организации строительства.
4.24. Нести ответственность за вред, причиненный заказчику и третьим лицам при
производстве работ по строительству Объекта.
4.25. При выполнении Работ по строительству Объекта соблюдать действующее
законодательство Российской Федерации.
4.26. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым из оснований,
предусмотренных настоящим Договором передать по акту объект незавершенный
строительством, а также всю исполнительную документацию на него.
4.27. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении, а
также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты
выполнения работы, предусмотренные Договором.
4.28. В связи с тем, что Заказчик осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ
«О государственной тайне», на территории Заказчика действует Инструкция о пропускном и
внутриобъектовом режиме.
На основании вышеизложенного, Подрядчик обязан выполнить Работы и произвести
доставку материалов и оборудования на территорию Заказчика только на автотранспорте,
16
зарегистрированном в РФ и с привлечением персонала из числа граждан РФ (наличие
паспорта гражданина РФ обязательно). При нахождении на территории Заказчика указанный
персонал обязан выполнять требования Заказчика, установленные вышеназванной
инструкцией.
4.29. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не
противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.30. Самостоятельно, при необходимости, и в счет стоимости Работ, получить
необходимые разрешения и согласовать порядок ведения работ на строительной площадке
в органах государственного надзора и прочих надзорных и контрольных органах.
4.31. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии трудовым распорядком
Заказчика, а именно: по рабочим дням с 8-00 до 16-50.Изменение режима работы производится
по согласованию с Заказчиком.
4.32. Подрядчик обязан организовать доступ на территорию строительной площадки
лицам и организациям, осуществляющим контроль и технический надзор с учетом требований,
действующих на территории Заказчика (п.4.28. Договора).
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5. Заказчик обязуется:
5.1. Передать Подрядчику, на период выполнения Работ, строительную площадку по
Акту приема-передачи строительной площадки, подписанному Сторонами.
5.2. Производить платежи и расчеты в соответствии с условиями Договора.
5.3.По письменному уведомлению Подрядчика принимать безотлагательные меры по
устранению причин задержек и приостановок Работ, произошедших по вине Заказчика.
5.4. Обеспечить приемку результата Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном Договором.
5.5. Обеспечить в установленном порядке доступ на строительную площадку
сотрудникам, транспорту Подрядчика, а также любым другим лицам по заявкам Подрядчика,
согласно требованиям пропускного и внутриобъектового режимов, установленным Заказчиком.
6. ПРАВА СТОРОН
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ на
основании представленных отчетных документов.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты Работ в соответствии с настоящим Договором.
6.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка
выполнения Работ.
6.1.4. Выполнить Работы по настоящему Договору до окончания срока, установленного в
Графике производства работ (досрочно). В случае досрочного выполнения Работ предупредить
об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата Работ.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. При обнаружении Заказчиком отступлений Подрядчика от условий Договора и
(или) указаний Заказчика, потребовать от Подрядчика незамедлительного устранения
последствий таких отступлений.
6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, в том числе промежуточных, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.3.Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с настоящим Договором.
6.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
6.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет
Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
17
6.2.6. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков.
6.2.7. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан
возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах
разницы между ценой, определенной за все Работы, и частью цены, выплаченной за
выполненные Работы.
6.2.8. Привлекать организацию-разработчика Проекта для осуществления ею авторского
надзора при выполнении Работ.
7. ПРОИЗВОДСТВО И КАЧЕСТВО РАБОТ
7.1. Представительство.
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ,
осуществления технического надзора и контроля за выполнением работ,
оформления
соответствующих актов на выполненные объемы Работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменном виде список лиц,
представляющих Заказчика и Подрядчика на строительной площадке с указанием их
полномочий, координат. Такой список может периодически изменяться с уведомлением об
изменениях в письменном виде.
7.2. Скрытые работы.
7.2.1. По отдельным видам ответственных конструкций и работ в соответствии с
положениями, действующими в Российской Федерации, нормативными документами
правилами, должны быть составлены и подписаны Сторонами акты промежуточной приемки
или испытаний.Акты промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию,
ответственных конструкций составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются Сторонами.
7.2.2. Уполномоченный Подрядчика заблаговременно сообщает (письменно с
уведомлением о вручении) Заказчику, а также отмечает в Общем журнале работ
необходимость проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих
закрытию, ответственных конструкций, но не позднее чем за 48 часов до начала проведения
приемки.
Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного
разрешения уполномоченного Заказчика, внесенного в Общий журнал работ, за исключением
случаев, указанных в п. 7.2.3 Договора.
7.2.3. Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Подрядчика в
соответствии с п. 7.2.2. Договора, представитель Заказчика не явится к проведению
промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций, то
Уполномоченный представитель Подрядчика составляет односторонний акт. В этом случае
работы считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с
Подрядчика не снимается.
7.2.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда
Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки, то Подрядчик должен
за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем —
восстановить ее.
7.3. Устранение обнаруженных недостатков.
7.3.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленной Заказчиком
срок, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества без нарушения
сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором.
7.3.2. В случае если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит
выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно, либо с
18
привлечением третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков в Работах,
должны оплачиваться Подрядчиком по счетам Заказчика, а в случаях неоплаты расходы
возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм платежей,
причитающихся Подрядчику.
7.4. Общий и специальные журналы работ.
7.4.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет общий и специальные
журналы Работ, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и
обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства,
сообщения о принятии скрытых
работ и о проведенных испытаниях, задержки в
выполнении работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на объект, выходом из
строя строительной техники, технические просчеты и т. д.).
7.5.2. Уполномоченный Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в
общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или
записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале Работ. Подрядчик
обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5.3.Общий и специальные журналы работ являются обязательным приложением к Акту
приемки законченного строительством Объекта.
7.6. Акты, подлежащих закрытию, акты промежуточных приемок выполненных работ
составляются в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в соответствии с нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Приемка Работ производится с оформлением Актами выполненных работ (форма
КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
8.3. Подрядчик представляет, а Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан
рассмотреть и подписать Акт о выполненных работах (форма КС-2) и справку о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3), либо направить Подрядчику мотивированный отказ.
8.4. В случае обнаружения при приемке Работ отступлений от условий Договора,
ухудшающих результаты Работы по Объекту, или иных недостатков, данные факты отражаются
в Акте выполненных работ. По требованию Заказчика Подрядчик безвозмездно и за свой счет
устраняет недоделки в сроки, согласованные Сторонами.
8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки
законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации.
8.6. Невыполнение требования, предусмотренного п.8.5. настоящего Договора является
основанием перенесения сроков сдачи-приемки работ, в связи, с чем Подрядчик считается
просрочившим исполнение обязательства.
8.7. Приемка выполненных Работ осуществляется на основании Акта приемки
законченного
строительством
Объекта
формы
КС-11,
который
подписывается
уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, а в случае создания приемочной
комиссии - всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
8.8.Заказчик приступит к приемке законченного строительством Объекта в течение 5
(пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления Подрядчиком о завершении
работ и готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию. В указанный срок Заказчик вправе создать
приемочную комиссию, состоящую не менее чем из 5 (пяти) человек. Одновременно с
уведомлением о завершении работ Подрядчик направляет Заказчику Акт приемки законченного
строительством Объекта.
Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на предмет их соответствия
условиям Договора, рассматривает и подписывает представленный Акт приемки законченного
строительством Объекта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
8.9. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных Работ, стороны
составляют Акт, в котором отмечаются выявленные недостатки, а также порядок и сроки их
19
устранения.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о нарушении условий
Договора он составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об
отказе Подрядчика от подписания Акта или с привлечением третьих лиц.
Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между сторонами по
поводу недостатков в работе по требованию любой из сторон.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчика Договора или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
Заказчик и без согласия Подрядчика вправе назначить экспертизу при обнаружении
недостатков в Работе.
8.10. В случае обнаружения Заказчиком после приемки Работы отступления в ней от
условий настоящего Договора или иные недостатки, которые могли быть установлены при
обычном способе приемки (явные недостатки) он вправе ссылаться на такие недостатки и
предъявлять Подрядчику требования об их устранении.
8.11. Выявленные недостатки, подлежат устранению за счет Подрядчика, в сроки,
установленные в акте, подписанного сторонами или подписанным Заказчиком в одностороннем
порядке, в случаях предусмотренных п.8.9. настоящего Договора.
8.12. Подписания Заказчиком Акта об устранении замечаний является единственным и
достаточным условием подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством
Объекта по форме КС-11. Подписание Акта по форме КС-11 производится Сторонами
одновременно с Актом об устранении замечаний.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в
пункте 1.1. Объекта строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, в
соответствии с технической документацией.
9.2. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает поставку материалов и
оборудования, их выгрузку, складирование и охрану.
9.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество, копии которых должны быть предоставлены Заказчику.
Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме декларации о соответствии».
9.4. В случае несоответствия качества поставленных
материалов и оборудования,
Подрядчик обязан обеспечить его замену в установленные Заказчиком сроки.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
10.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном
Договором в полном соответствии с проектом, качество Работ в соответствии с действующими
нормами и правилами и условиями Договора, своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный
период.
10.2. Подрядчик гарантирует качество строительных материалов, оборудования и
комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, и их
соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным
стандартам, техническим условиям. Подрядчик гарантирует качество товара, в соответствии с
объемом гарантий, предоставляемым заводом-изготовителем, согласно технической
документации на оборудование. Срок гарантии устанавливается равный сроку гарантии,
20
установленному заводом-изготовителем. Вместе с товаром, приобретенным для исполнения
настоящего контракта передается гарантия завода-изготовителя.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных
систем, выполненных работ составляет ______(______) лет со дня подписания сторонами Акта
приемки выполненных работ.
Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
10.4. Гарантийный срок на Работы, выполненные по настоящему Договору, продлевается
на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют
продолжать эксплуатацию Объекта.
10.5. Если в течение Гарантийного срока, выявится, что Объект, при условии его
эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией, будет иметь дефекты или
недостатки, включая явные, которые являются следствием ненадлежащего выполнения
Подрядчиком Работ, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и
средствами в установленные Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных
конструкций либо их частей, оборудования, а также выполнение отдельных видов работ.
10.6. В случае обнаружения вышеуказанных дефектов Сторонами составляется акт,
фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня
получения письменного уведомления Заказчика.
10.7. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт
составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не
явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем
порядке акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока, направляется
Подрядчику любым способом, фиксирующим его получение. В этом случае считается, что
Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких
недостатков.
10.8. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет производить замену
или ремонт отдельных видов работ, вышедших из строя или изменивших первоначальные
технические параметры, при условии их эксплуатации Заказчиком в соответствии с
эксплуатационной документацией. В случае несогласия Подрядчика с тем, что дефекты и
недостатки возникли в период гарантийного срока по его вине, Подрядчик направляет
Заказчику мотивированный отказ от исправления данных дефектов и недостатков в течение 5
(Пяти) дней со дня составления акта о выявленных дефектах и недостатках. В случае если
Заказчик и Подрядчик не пришли к согласию по вопросу устранения дефектов и недостатков в
гарантийный период (по чьей вине возникли данные дефекты и недостатки, за чей счет они
должны быть устранены и в какой срок), Стороны назначают независимую экспертизу. Оплата
данной экспертизы производит виновная сторона, чья виновность установлена заключением
данной экспертизы. Гарантия на оборудование, комплектующие, материалы предоставляется
согласно гарантии завода-изготовителя.
10.9. В случае если Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, не устранит
выявленные дефекты и недостатки в работе, включая явные, возникшие по вине Подрядчика,
то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии, устранить данные дефекты и
недостатки за счет Подрядчика.
10.10. Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по Договору, не распространяется на
случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком
конструкций без согласования с Подрядчиком.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение его условий, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Подрядчик несет ответственность за ущерб (убытки), причиненный Заказчику в
результате противоправных действий (в т. ч. субподрядчик) в период производства Работ, а
21
также за ущерб (убытки), причиненный Заказчику штрафными санкциями административных
органов, применение которых непосредственно связано с производством Работ.
11.3. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению Договора в установленные
Договором сроки либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков, равно как и
нарушение Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, Заказчик вправе отказаться в
одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, а также
уплаты неустойки (штрафов, пеней).
11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право начислить за
каждый день просрочки исполнения обязательств пени в размере 0,3% от стоимости работ по
Договору.
11.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения обязательств в натуре.
11.6. Выплата неустойки или возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее
исполнение одного или нескольких обязательств по Договору не исключает права на взыскание
неустойки или возмещение убытков при невыполнении Договор в целом.
11.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по контракту, если они докажут, что ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами.
При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств
непреодолимой силы соответствующими организациями.
12.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала
(прекращения) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от обязательств по причине
указанных обстоятельств.
12.3. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 30 (тридцать)
календарных дней, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора. В этом случае
Стороны произведут взаиморасчеты.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик
предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по своему выбору в виде
банковской гарантии(независимой гарантии) или путем внесения денежных средств на
расчетный счет указанный в разделе 17 настоящего Договора.
13.2. Сумма обеспечения - 37 032 830 (Тридцать семь миллионов тридцать две тысячи
восемьсот тридцать) руб. 00 коп., что составляет 40% от начальной максимальной цены
Договора.
13.3. Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
13.4. Способ предоставления обеспечения исполнения настоящего Договора определяется
Подрядчиком самостоятельно.
13.5. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему
Договору были внесены денежные средства, обеспечение исполнения настоящего Договора
должно быть возвращено Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
22
Акта законченного строительства Объекта.
13.6. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора представлено в виде
независимой гарантии (банковской гарантии), срок ее действия должен превышать срок
действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.
13.7. В обеспечение исполнения настоящего Договора не входят гарантийные
обязательства.
14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема
Работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Договором объем
Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором
объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов.
14.2. Расторжение настоящего Договора допускается:
- по соглашению сторон;
- по решению суда.
- в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в
случаях и порядке, предусмотренных условиями настоящего Договора, а также по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
14.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
14.5. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым из оснований,
предусмотренных законом или Договором, Подрядчик обязан передать в течение 10
календарных дней передать по акту Заказчику строительную площадку с незавершенным
результатом выполненных Работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений,
материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, а также
всю исполнительную и иную, связанную со строительством Объекта, документацию.
14.6. Расчет за выполненные до прекращения настоящего Договора Работы производятся
после осуществления Подрядчиком действий, предусмотренных п.п.14.4., 14.5., с учетом
произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей. Заказчик вправе
произвести указанный расчет за вычетом суммы начисленной неустойки или суммы
компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий
настоящего Договора.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Контракте,
определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.2. Все изменения и дополнения к Договору, влекущие за собой новые обстоятельства,
которые не из настоящего Договора, имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
15.4. В случае принятия решения о консервации Объекта строительства, Заказчик
оплачивает Подрядчику все возникшие в связи с этим работы, по дополнительному
соглашению, подписываемому обеими Сторонами.
23
16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30 ноября 2015 года, но в
любом случае до полного исполнения обязательств Сторонами. Прекращение действия Договора не
прекращает возникших обязательств у Сторон.
16.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Проект (Приложение №1);
2. Локальная смета (Приложение №2);
3. График производства работ (Приложение №3).
17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
АО "Равенство"
Юридический (почтовый) адрес: 198095,
г. Санкт-Петерубрг, ул. Промышленная,
д.19
ОГРН
1069847101169
ИНН
7805395957
КПП 780501001
Банковские реквизиты:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г.Санкт-Петербург
р/с 40702810715000003027
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 08843821
Телефон:786-18-60, факс 786-45-05
_____________(___________________)
М.П.
______________(_________________)
м.п.
24
Приложение №1
к Договору подряда №______
от «____» ___________ 2015г.
ПРОЕКТ
(согласно Приложению №1 к Документации по запросу предложений)
Приложение №2
к Договору подряда №______
от «____» ___________ 2015г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(представляется Подрядчиком)
Приложение №3
к Договору подряда №______
от «____» ___________ 2015г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(представляется Подрядчиком)
25
Приложение № 3
к Документации по запросу предложений
Кому: АО «Равенство»
На фирменном бланке
Исх. №, дата
Предложение
на ______________________________
(предмет договора)
Мы, _________________________, в лице ___________________________________ сообщаем,
(наименование Участника закупки)
(Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
что готовы поставить товары, работы, услуги со следующими единичными расценками:
№
Наименование, характеристики
п/п товаров, (наименование работ, услуг)
Цена за
ед. (в том
Ед. Колчисле
изм во
НДС),
руб.
Срок
Стоимость
выполнения
(в том
работ
числе
(календарных
НДС),
дней) /
руб.
1
В том числе НДС 18%
Итого:
Реквизиты Участника:









Наши юридический, фактический и почтовый адреса: ______________________________
ИНН________________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________________
ОКПО_______________________________________________________________________
ОКТМО _____________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________________
Корреспондентский счет _______________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________
В __________________________________________________________________________
(указывается банк, в котором открыт счет)
_____________________ (название юридического лица) _______________________________
(является / не является)
субъектом малого или среднего предпринимательства согласно ФЗ от 24.07.2007 г. № 209.
Изучив запрос предложений на _____________________, сообщаем, о своем согласии (если
наше предложение будет признано наилучшим) заключить договор на условиях,
представленных в извещении о проведении запроса предложений № _____________________
К настоящему предложению прилагаются подписанные (заверенные) в установленном
порядке следующие документы:
___________ (наименование документа) на ___ л.
___________ (наименование документа) на ___ л.
Настоящим гарантируем достоверность информации представленной нами в предложении
на участие в процедуре закупки
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки
________________
(подпись)
______________
(Ф. И. О.)
(МП)
26
Приложение № 1
к Предложению
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА
(форма)
1. Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами.
Количество работников (технический персонал), занимающихся профильной
деятельностью: ________ человек.
Подтверждением является штатное расписание, действующее на момент подачи
предложения.
2. Квалификация трудовых ресурсов (штатных руководителей и специалистов),
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг.
Количество дипломированных руководителей и ключевых специалистов в области
профильной деятельности: __________ человек.
Подтверждением является предоставление копий диплома об окончании
специализированного ВУЗА, приказа о назначении на должность, копии штатного расписания.
3. Опыт участника закупки по выполнению работ в области строительства
Общее количество договоров на работы по строительству объектов капитального
строительства на суммы не менее 20 000 000 руб. каждый, выполненных участником за период
2009-2014 гг. ________ шт.
Подтверждением является предоставление участником копий подписанных заказчиками
договоров, актов выполненных работ (этапов работ) за указанный период.
4. Коэффициент финансовой устойчивости.
Соотношение заемных и собственных средств за 2014г. составляет _____.
Подтверждением является представленный участником закупки бухгалтерский баланс за
предыдущий финансовый год.
5. Наличие материально-технических ресурсов.
Наличие у участника собственных материально-технических ресурсов (машин,
механизмов и специальной техники), планируемых для выполнения работ по объекту закупки
составляет __________ шт.
Подтверждением являются представленные участником данные о наличии собственных
материально-технических ресурсов, копии Паспортов и Свидетельств о регистрации.
27
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА
ЗАЯВКИ ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» УСТАНАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В БАЛЛАХ
Предельные величины
значимости показателей
оценки в баллах
Показатель
1. Обеспеченность
ресурсами..(ККтр)
Количество
участника
закупки
Шкала оценки
трудовыми
специальностей,
занимающихся
деятельностью. Подтверждением является
ККтрi
рабочих
профильной
штатное расписание, действующее на момент подачи
предложения
Участник, показатель которого по данному критерию
которого оказывается максимальным, получает высший балл
– 30.
Остальные Участники выстраиваются по мере убывания
значения показателя, причем каждая последующая позиция
теряет один балл, то есть Участник, значение показателя
которого займет вторую позицию получает 29 баллов и так
далее по мере убывания.
2.
Квалификация
трудовых
ресурсов
(штатных
руководителей и специалистов), предлагаемых для
выполнения работ, оказания услуг (ККктр)
Оценка производится на основании представленных
участником документов о количестве дипломированных
руководителей в области профильной деятельности
организации.
Подтверждается предоставлением копий диплома об
окончании
специализированного
ВУЗА,
приказа
о
назначении на должность, копией штатного расписания.
Участник, показатель которого по данному критерию
30
Ктрi
=
30
Ктрmax
Где:
Ктрi – количество специалистов в организации
согласно штатного расписания, представленное i-ым
участником;
Ктрmax –количество специалистов в организации,
согласно штатного расписания, максимальное из
всех представленных, участниками.
Отсутствие сведений или предоставление
недостоверной информации – 0 баллов.
ККктр
i
20
Кктрi
=
20
Кктрmax
Где:
Кктрi – количество штатных дипломированных
руководителей и специалистов в организации,
представленное i-ым участником;
Кктрmax –количество штатных дипломированных
руководителей и специалистов в организации,
максимальное из всех представленных участниками
28
которого оказывается максимальным, получает высший балл
– 20.
Остальные Участники выстраиваются по мере убывания
значения показателя, причем каждая последующая позиция
теряет один балл, то есть Участник, значение показателя
которого займет вторую позицию получает 19 баллов и так
далее по мере убывания.
3.Опыт участника закупки по выполнению работ по
строительству объектов капитального строительства
(ККвр)
Оценка осуществляется на основании информации о
количестве работ (акты выполненных работ (этапа работы),
копии договоров на работы (листы, содержащие информацию о
предмете договора, цене, реквизитах и подписях сторон) на
суммы не менее 20 000 000 руб. каждый, выполненных
участником за период 2009-2014 гг.
Участник, показатель которого по данному критерию
которого оказывается максимальным, получает высший балл
– 30.
Остальные Участники выстраиваются по мере убывания
значения показателя, причем каждая последующая позиция
теряет один балл, то есть Участник, значение показателя
которого займет вторую позицию получает 29 баллов и так
далее по мере убывания.
4.Коэффициент финансовой устойчивости (ККфу)
Оценка производится на основании данных из
представленных участником закупки финансовых
документов о соотношении заемных и собственных
средств, по итогам предыдущего финансового года.
Баллы присваиваются в соответствии с формулой:
Участник, показатель которого по данному критерию
которого оказывается максимальным, получает высший балл
закупки.
Отсутствие сведений или предоставление
недостоверной информации – 0 баллов.
ККврi
30
Кврi
=
30
Кврmax
Где:
Кврi – информация о количестве выполненных
работ представленная i-ым участником;
Кврmax – информация о количестве выполненных
работ (максимальное значение) из всех
представленных участниками закупки.
Отсутствие сведений или предоставление
недостоверной информации – 0 баллов.
ККфу i
Кфу max - Кфу i
= 10
Кфу max - Кфу min
10
Где:
Кфу i – значение коэффициента финансовой
устойчивости i-ного участника закупки за
предыдущий финансовый год, определяемое на
29
– 10.
Остальные Участники выстраиваются по мере убывания
значения показателя, причем каждая последующая позиция
теряет один балл, то есть Участник, значение показателя
которого займет вторую позицию получает 9 баллов и так
далее по мере убывания.
основании бухгалтерского баланса за 2014г.,
представленного участником закупки,
рассчитываемое по формуле:
Заемные средства
Кфу i
=
(стр.1300+стр.1400)
Собственные средства
(стр.1700)
Кфу max– наибольшее значение коэффициента
финансовой устойчивости из всех представленных
участниками закупки
Кфу min – наименьшее значение коэффициента
финансовой устойчивости из всех представленных
участниками закупки
5. Наличие материально-технических ресурсов (Кмтр)
Оценка осуществляется с Приложением №4 к Предложению
о наличии у участника собственных материальнотехнических ресурсов (машин, механизмов и специальной
техники), планируемых для выполнения работ по объекту
закупки.
Участник, показатель которого по данному критерию
которого оказывается максимальным, получает высший балл
– 10.
Остальные Участники выстраиваются по мере убывания
значения показателя, причем каждая последующая позиция
теряет один балл, то есть Участник, значение показателя
которого займет вторую позицию получает 9 баллов и так
далее по мере убывания.
Сумма предельных величин значимости всех показателей
этого критерия:
ККмтрi
10
Кмтрi
=
10
Кмтрmax
Где:
Кмтрi – количество единиц материальнотехнических ресурсов представленное i-ым
участником закупки;
Кмтрmax – количество единиц материальнотехнических ресурсов, максимальное из всех
представленных участниками закупки
100 баллов
30
Приложение № 2
к Предложению
Наименование
п/п
товара
1
2
№ показателя
№
Товарный знак (его
словесное обозначение),
знак обслуживания,
фирменное наименование,
патенты, полезные модели,
промышленные образцы
СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ
(форма)
3
4
Наименование
страны
Показатель
Значения показателей товара,
товара
предлагаемого участником
происхождения
товара и
наименование
производителя
предлагаемого
товара
5
6
7
1.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ «СВЕДЕНИЯ О
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ»
Заказчиком установлены требования к значениям показателей (характеристикам)
товара, используемого при выполнении работ (Приложение №4 к Документации).
Участник в своем предложении представляет сведения о конкретных показателях
товара, используемого для выполнения работ, соответствующих значениям, установленным в
Приложении №4 к Документации), и указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара и наименование производителя
предлагаемого для поставки товара.
В описании товаров, в соответствии с Приложением №4 к Документации), содержащем
требования к товарам, использующимся при выполнении работ, указаны следующие виды
показателей:
1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;
2) показатели, для которых указаны варианты значений.
3) показатели, значения которых не могут изменяться;
4) показатели, которые определяются диапазоном значений.
При установлении наименований показателей материалов и/или оборудования Заказчик,
в большинстве случаев, руководствуется стандартными наименованиями показателей,
требований, условных обозначений и терминологией, касающихся технических и качественных
характеристик материалов и/или оборудования, содержащихся в технических регламентах,
стандартах и иных документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании.
Список используемых документов технического регулирования:
31
Установление показателей, для которых указаны варианты значений обусловлено
наличием альтернативных показателей (свойств) товара, его характеризующих, которые
соответствуют потребностям заказчика и/или техническим регламентам.
Установление показатели, которые определяются диапазоном значений обусловлено
тем, что необходимый товар обладает (имеет) интервальным количественным (числовым)
значением соответствующего показателя.
Заказчик, при установлении требований к техническим и качественным характеристикам
материалов и/или оборудования, может указывать более строгие требования к значениям
показателей, по сравнению с документами о техническом регулировании, в случае, если ему
необходимы товары, качество которых, в связи с потребностями Заказчика, по
соответствующим показателям, строже, чем предусмотрено документами о техническом
регулировании. В таком случае, участник закупки указывает одно конкретное значение
показателя, соответствующее документам о техническом регулировании и значению
установленному заказчиком.
В случае, если на момент публикации настоящей документации указанные в
документации документы о техническом регулировании утратили силу, то соответствие
товаров таким документам не требуется.
При установлении качественных и потребительских свойств товаров, заказчик в
требованиях к товарам выражает такие характеристики через показатели, непосредственно не
содержащиеся
в
документах
технического
регулирования,
но
являющиеся
общеупотребительными или употребляемые производителями для описания требуемого товара.
При указании конкретных показателей товара, используемого при выполнении работ,
Участник закупки вправе воспользоваться формой «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,
ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ТОВАРОВ», являющейся Приложением №2 к Предложению. В случае отказа от использования
предлагаемой формы, Предложение должно содержать всю информацию предусмотренную
указанной формой.
При описании характеристик товаров Участник закупки:
по первому виду показателей участник закупки указывает:
- в случае если установлено максимальное или минимальное значение показателя,
участник закупки указывает одно конкретное значение показателя, соответствующее
установленному значению;
- в случае если установлено максимальное и минимальное значение показателя
одновременно, Участник закупки указывает одно конкретное значение показателя,
соответствующее установленным значениям.
по второму виду показателей Участник закупки выбирает конкретное значение для
показателя, в отношении которого представлены варианты значений. Данный тип показателей
относится к показателям, которые определены Законом о контрактной системе как показатели,
значения которых не могут изменяться. При этом Заказчиком, исходя из собственных
потребностей и руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию,
установлены варианты таких значений, каждый из которых удовлетворяет потребностям
Заказчика (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара
используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных
параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими
значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика);
по третьему виду показателей Участник закупки указывает значение, установленное
заказчиком;
по четвертому виду показателей Участник закупки указывает диапазон значений, для
которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.
Страна (место) происхождения товара и наименование производителя товара
указываются Участником закупки и служат обязательным требованием к описанию
предлагаемых к поставке товаров.
32
При указании конкретных показателей, Участником закупки, в обязательном порядке
указывается единица измерения показателя, в соответствии с единицами измерений
установленными документацией о закупке.
При установлении требований к характеристикам товаров, в форме числительных,
Заказчик значения указанные при помощи цифр дополнительно расшифровал с использованием
слов заключенных в круглые скобки, во избежание двоякого толкования данных требований.
При установлении требований к числительным характеристикам в форме цифровых и
словесных значений, участник закупки вправе указать значение такой характеристики в форме
цифрового или словесного значения, или цифрового и словесного значения. В случае наличия
любых противоречий в требованиях между словесными и числовыми значениями, словесные
значения имеют приоритет.
Если указано, что товар должен соответствовать государственным стандартам, то
указанные конкретные показатели, предложенного товара участником для использования при
выполнении работ, должны соответствовать и государственному стандарту и заданному
диапазону значений характеристик товара согласно технической части документации.
Все единицы измерения указываемые участником должны соответствовать положению о
единицах величин и допускаемым к применению на территории Российской Федерации от
31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к
применению в Российской Федерации» которое устанавливает допускаемые к применению в
Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их
применения и написания (за исключением случаев, когда Заказчик сам указал единицу
измерения не соответствующую вышеуказанному положению).
Если значение показателя товара является отрицательными значением, то Участник
закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел, в том числе при
установлении требований к температурным показателям.
При указании значений показателей, представляемых участником закупки, не
допускается использование слов, словосочетаний, математических и иных обозначений, не
позволяющих однозначно определить конкретное значение таких показателей (например: «не
более», «не менее», «должен», «более», «менее», «<», «>» и т.п.)
Несоблюдение Участником при заполнении предложения, вышеуказанной инструкции,
может привести к возникновению оснований, для отклонения предложения участника в
соответствии с пунктом 2.18 Основных положений настоящей документации и 223
Федеральным законом.
33
Приложение № 3
к Предложению
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
(форма)
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
№
п/п
1.
№ пункта проекта
Договора
«Обязательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
№ пункта проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
№
п/п
1.
2.
3.
…
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
_____________(____________)
М.П.
_______________(______________)
М.П.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
2. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или
предложений. В последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным
проектом Договора».
3. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора,
Участник должен представить в составе своего Предложения данный Протокол разногласий. В
подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и
желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и
условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными»
здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение
Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания
Договора в случае признания его Победителем.
4. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора
предложения и дополнительные, не носящие принципиального/существенного характера (срок
34
выполнения работ, цена, порядок расчетов) изменения к Договору. В случае если стороны не
придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на
условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении
Победителя.
5. В любом случае Участник должен иметь в виду что:
– если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых
Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено
независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
– в любом случае, предоставление Участником Протокола разногласий по
подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и
Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных
переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
6. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или
предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным
проектом Договора».
35
Приложение № 4
к Предложению
Справка о материально-технических ресурсах
(форма)
Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции)
Участник закупки: ________________________________
Таблица 1
Сводная информация о планируемых к привлечению для выполнения договора МТР
(машинах и механизмах)
п.п.
Наименование
машин и механизмов
Колво, ед.
1
2
3
Право собственности или иное
право (хозяйственного ведения,
оперативного управления, №
договора аренды в случае аренды
МТР),
принадлежность
(участник, субподрядчик и т.п.)
4
Фактическое
местонахожден
ие
Основные
технические
характеристики
5
6
Инструкции по заполнению Таблицы 1.
1.
Участник должен указать количество планируемых для привлечения в рамках выполнения работ по
данному объекту МТР (машин, механизмов и специальной техники), в каждой строке суммарно по каждому
наименованию МТР (экскаваторы, бульдозеры, автомобили и т.п.). Обязательным является указание
принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов
работ.
2.
Для МТР, которых на данный момент нет в наличии у Участника, в поле «Право собственности или
иное право» Таблицы 1 Участник указывает «Планируется к приобретению» или «Планируется взятие в аренду» и
т.д. Поле «Фактическое местонахождение» для данных МТР не заполняется.
Таблица 2
Сведения о применении МТР (машин и механизмов) по видам выполняемых работ
№
п/п
Наименование
МТР
Марка
Основные
технические
характеристики
Идентификационны
е учетные данные
МТР (инв. №, № гос.
регистрации и т.п.)
Предназначение
(с точки
зрения
выполнения
Договора)
Инв. № 12345,
гос. № 7013 АУ77
Подготовительные
, земляные работы.
Согласно
локальной смете
п.10, п.11.
Глава 1. Подготовительные работы
Экскаватор*
Hitachi ZX-200-3
На гусеничном ходу,
объем ковша 1 м3
…
Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
1.
…
Глава ….
*пример заполнения
(подпись
представителя)
уполномоченного
(фамилия,
должность)
имя,
отчество
подписавшего,
М.П.
Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником.
2. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому
36
является данная справка.
3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное
наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения.
Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес
прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
4. В таблице 2 указываются сведения только об основных машинах и механизмах
специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении
работ по договору в зависимости от выполняемых работ, в соответствии с локальной сметой,
которую участник представляет в составе своего предложения на основании пункта 1.20
информационной карты Запроса предложений.
5. В поле «Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)» таблицы 2
Участник указывает наименование работ и пункты локальной сметы, в соответствии с
которыми будет использована данный МТР. Либо Участник может приложить Ресурсную
ведомость, составленную на основании локальной сметы, из которой Заказчику будет ясно
предназначение данного МТР для выполнения работ по договору.
6. Для МТР, которых на данный момент нет в наличии у Участника, поле
«Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)» не
заполняется.
7. Количество единиц МТР, которые есть в наличии в Участника и для которых
указаны значения в поле «Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос.
регистрации и т.п.)» будет учитываться Заказчиком при расчете квалификации Участника.
8. Для МТР, которые имеются у Участника в наличии, Участник предоставляет копии
Паспортов и Свидетельств о регистрации (в случае, если к данному виду МТР это применимо
согласно действующему законодательству РФ).
37
Приложение № 4
к Документации по запросу предложений
Требования к товарам и показатели эквивалентности товаров, используемых при выполнении
работ: файл «Требования к товарам.pdf» (493 КБ)
Приложение № 5
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – системы отопления: файл «прил.5 Перечень ПР
- Системы отопления.doc» (337 КБ)
Приложение № 6
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Полы: файл «прил.6 Перечень ПР - Полы.doc»
(223 КБ)
Приложение № 7
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Оконные блоки: файл «прил.7 Перечень ПР Оконные блоки.doc» (123 КБ)
Приложение № 8
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Наружные тепловые сети: файл «прил.8
Перечень ПР - Наружные тепловые сети.doc» (145 КБ)
Приложение № 9
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Наружная канализация: файл «прил.9 Перечень
ПР - Наружная канализация.doc» (123 КБ)
38
Приложение № 10
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Кровля: файл «прил.10 Перечень ПР Кровля.doc» (60 КБ)
Приложение № 11
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Защита металлоконструкций от коррозии: файл
«прил.11 Перечень ПР - Защита металлоконструкций от коррозии.doc» (41 КБ)
Приложение № 12
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Двери: файл «прил.12 Перечень ПР Двери.doc» (172 КБ)
Приложение № 13
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Внутреннее водоснабжение: файл «прил.13
Перечень ПР - Внутреннее водоснабжение.doc» (363 КБ)
Приложение № 14
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Бетонные работы: файл «прил.14 Перечень ПР
- Бетонные работы.doc» (128 КБ)
Приложение № 15
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Электротехнический: файл «прил.15 Перечень
ПР - Электротехнический.doc» (511 КБ)
39
Приложение № 16
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Противопожарная сигнализация: файл
«прил.16 Перечень ПР - Противопожарная сигнализация.doc» (225 КБ)
Приложение № 17
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Отделочные работы внутренние: файл
«прил.17 Перечень ПР - Отделочные работы внутренние.doc» (174 КБ)
Приложение № 18
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Облицовка стен сэндвич-панелями: файл
«прил.18 Перечень ПР - Облицовка стен сэндвич-панелями.doc» (76 КБ)
Приложение № 19
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Наружные сети водопровода: файл «прил.19
Перечень ПР - Наружные сети водопровода.doc» (171 КБ)
Приложение № 20
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Металлические конструкции: файл «прил.20
Перечень ПР - Металлические конструкции.doc» (261 КБ)
Приложение № 21
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Земляные работы: файл «прил.21 Перечень ПР
- Земляные работы.doc» (83 КБ)
40
Приложение № 22
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Дорожное покрытие: файл «прил.22 Перечень
ПР - Дорожное покрытие.doc» (210 КБ)
Приложение № 23
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Внутренняя канализация: файл «прил.23
Перечень ПР - Внутренняя канализация.doc» (190 КБ)
Приложение № 24
к Документации по запросу предложений
Перечень потребных ресурсов (Перечень ПР) – Вентиляция и кондиционирование: файл
«прил.24 Перечень ПР - Вентиляция и кондиционирование.doc» (577 КБ)
41