ДОГОВОР ПОСТАВКИ № г. Калининград «__» _______ 2014 г. ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ВРИО Генерального директора Тутынина Виктора Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________ , действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора Продукцию, наименование, количество, цены и сроки поставки которой указаны в спецификациях/спецификации, являющихся/являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1 Общая стоимость Продукции, поставляемой по настоящему договору, определяется суммой всех согласованных сторонами спецификаций/спецификации. 2.2 Покупатель оплачивает Продукцию по ценам, указанным в спецификации на данную партию продукции. 2.3 Стоимость Продукции, согласованная сторонами в спецификации на дату ее подписания, изменению не подлежит. 2.4 Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - 50 % от стоимости спецификации в течение 15 банковских дней с даты подписания соответствующей спецификации на основании счета Поставщика. - Окончательный расчет в размере 50 % от стоимости спецификации осуществляется Покупателем по каждой спецификации в течение 10 банковских дней с момента получения продукции на склад покупателя . 2.5 Порядок расчетов может быть изменен сторонами в спецификациях. 3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ качество и технические характеристики Продукции и её комплектующих должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям на продукцию, согласованным эскизам (при необходимости), условиям договора и удостоверяются Сертификатом, формуляром, паспортом, а также другим техническими документами, предусмотренными на данный вид продукции. 3.2. Продукция, все ее части и комплектующие должны быть из текущего производства или вновь изготовленные. 3.3. Все поставляемые изделия одного типа (марки) должны быть идентичны. 3.4. Вся документация (ЭД, ПСД и др.), надписи на табличках и шильдиках, должны быть выполнены на русском языке. 3.5. Продукция подлежит технической приемке ВП МО РФ на соответствие Продукции по качеству, количеству и иным условиям договора. ВП МО РФ действует на основании Постановления Правительства РФ № 804 от 1995г. 3.1. Комплектность, 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 4.1 Срок поставки Продукции определяется в соответствии со спецификацией. По согласованию сторон сроки поставки Продукции могут быть изменены. Поставщик с согласия (оформление в виде графика поставки, дополнительного соглашения, спецификации) Покупателя может осуществлять поставки отдельными партиями по мере их готовности. 4.2 Отгрузка Продукции осуществляется со склада Поставщика на условиях самовывоза. 4.3 Одновременно с поставкой Продукции Поставщик предоставит Покупателю следующие документы на русском языке: - товарно-транспортная накладная – 2 экз.; - письмо-подтверждение, подписанное ВП МО РФ на предприятии Поставщика о приёмке Продукции – 1 экз.; - документы, подтверждающие качество продукции; - счёт-фактура – 6 экз.; - товарная накладная – 6 экз.; - сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 1 экз. (копия заверенная синей печатью отправителя); - сертификат завода-изготовителя; - паспорт, сертификат РМРС (если наличие оговорено в ГОСТ, ОСТ или ТУ или другим НД) - комплектно с ТУ. 4.4 Все риски и право собственности на продукцию переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи имущества Покупателю с оформлением сторонами накладной. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию Сторон в каждом отдельном случае. 4.5 Поставщик не позднее, чем за 7 дней до планируемой даты поставки, направляет Покупателю уведомление о готовности к поставке Продукции, копию счета на поставку, копию упаковочного листа, копию сертификата завода-изготовителя, а также массогабаритные характеристики грузовых мест отгружаемой продукции, обеспечивает маркировку грузовых мест с указанием веса брутто, адреса Отправителя и Получателя. Покупатель не позднее, чем за сутки, направляет Поставщику данные об автотранспортном средстве, нормативном времени на загрузку Продукции и дате прибытия в адрес Поставщика. 4.6 Продукция должна поставляться в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида продукции. Упаковка должна предохранять Продукцию от любого рода повреждений или коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки изделия на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять изделие от воздействия атмосферных явлений. 4.7 Поставщик несёт ответственность за любое повреждение Продукции, связанное с её некачественной упаковкой. 5. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1 Приёмка Продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, с учетом п. 5.2 договора. 5.2 При обнаружении несоответствия качества и комплектности Продукции стандартам, техническим условиям, техническим данным и т.д., Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика, уполномоченного для участия в приёмке Продукции и составления двухстороннего акта приёмки по качеству и комплектности. В случае неприбытия представителя Поставщика для приёмки продукции в течение 3-х рабочих дней (не считая времени в пути) с даты получения уведомления по факсимильной связи, Покупатель вправе оформить рекламационный акт в одностороннем порядке, при этом обнаруженные недостатки считаются принятыми Поставщиком и возникшими по его вине. Выявленные при приёмке несоответствия Поставщик обязуется устранить в течение 20 дней со времени получения от Покупателя рекламационного акта представителем Поставщика, в случае его отсутствия с даты получения акта по факсимильной связи (с последующей отправкой оригинала почтой). 5.3 Поставщик устанавливает гарантийный срок на продукцию 60 месяцев с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию корабля, на котором будет установлена поставленная продукция. 5.4 В течение гарантийного срока Поставщик несёт ответственность за качество переданной по настоящему договору Продукции и обязан за свой счёт устранить все выявленные дефекты Продукции, возникшие по вине Поставщика. 5.5 В случае, если в течение гарантийного срока Продукция, по вине Поставщика, не выполняет собственные функции свыше периода, предусмотренного для её восстановления, гарантийный срок на Продукцию продлевается на срок, в течение которого Продукция не выполняла собственные функции. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 6.1 В случае непередачи Продукции Покупателю полностью или частично в сроки, установленные настоящим договором, Покупатель имеет право предъявить Поставщику, а последний обязан будет выплатить неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости непереданной Продукции. 6.2 В случае нарушения сроков оплаты окончательного расчета за поставленную Продукцию, Поставщик имеет право предъявить Покупателю, а последний обязан будет выплатить неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от просроченной суммы, но не более 10% от суммы задолженности. Неустойка на аванс не начисляется. 6.3 За нарушение сроков замены Продукции (устранения недостатков в ней) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Продукции, не соответствующей условиям договора, за каждый день просрочки замены Продукции (устранения недостатков в ней). 6.4 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных договором неустоек. Уплата неустойки (пени), установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и устранения нарушений. 7. СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 7.1 Настоящим договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между сторонами в ходе исполнения настоящего договора. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) рабочих дней. 7.2 Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области. 7.3 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2016г., а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения сторонами условий договора. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 8.2 Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. Все изменения договора должны быть сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 8.3 Настоящий договор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой стороны. 8.4 При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня наступления указанного события. 8.5 Неотъемлемой частью настоящего договора являются: - спецификация/спецификации; - протокол цены; - калькуляция на каждое изделие с расшифровками всех статей затрат; - заключение ВП МО РФ 9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ОАО «ПСЗ «Янтарь» 236005, г. Калининград, площадь Гуськова, 1 ИНН 3900000111, КПП 392550001 р/с _40702810720010000009_____ в Калининградское ОСБ № 8626 г.Калининград к/с _30101810100000000634__ БИК _042748634__________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _________________________ ВРИО Генерального директора Генеральный директор ___________________/В.П. Тутынин «___»____________20___г. _____________ ____________ «___»______________20___ г. Приложение №__ к Договору № __________________ от «___»______20___г. Спецификация № _______________ от «___»______20__г. № п/п Наименование продукции Обозначение документа на поставку Ед. изм. Колво 1 ПМЛ 10х16 ТУ22-3708-76 м 800 2 НРШМ 1х1,5 ГОСТ 7866.1-76 м 180 3 НРШМ 1х2,5 ГОСТ 7866.1-76 м 25 4 НРШМ 1х6 ГОСТ 7866.1-76 м 10 5 НРШМ 1х10 ГОСТ 7866.1-76 м 11070 6 НРШМ 1х25 ГОСТ 7866.1-76 м 125 7 НРШМ 1х70 ГОСТ 7866.1-76 м 800 8 НРШМ 1х95 ГОСТ 7866.1-76 м 500 9 НРШМ 1х120 ГОСТ 7866.1-76 м 150 10 НРШМ 1х150 ГОСТ 7866.1-76 м 1150 11 НРШМ 2х1,0 ГОСТ 7866.1-76 м 900 12 НРШМ 2х1,5 ГОСТ 7866.1-76 м 3080 13 НРШМ 2х2,5 ГОСТ 7866.1-76 м 640 14 НРШМ 2х6 ГОСТ 7866.1-76 м 190 15 НРШМ 3х1,0 ГОСТ 7866.1-76 м 2890 16 НРШМ 3х1,5 ГОСТ 7866.1-76 м 230 17 НРШМ 3х10 ГОСТ 7866.1-76 м 265 Цена за единицу без НДС Цена за единицу с НДС Общая сумма с НДС Вид приемки (ОТК, РМРС) 18 НРШМ 3х25 ГОСТ 7866.1-76 м 530 19 НРШМ 3х35 ГОСТ 7866.1-76 м 150 20 НРШМ 3х50 ГОСТ 7866.1-76 м 1730 21 НРШМ 3х70 ГОСТ 7866.1-76 м 5105 22 НРШМ 4х1,0 ГОСТ 7866.1-76 м 4000 23 КМПВЭ 2х1 ТУ 16-705.16980 м 360 24 НРШММНГHF 4х1 ТУ 16.К71-3332003 м 1000 25 КГ 3х1,0 ТУ 16.К73-05-88 м 545 26 КГНс 3Х2,5 ТУ 16.К71-16892 м 100 27 ПВС 3х1 ГОСТ 7399-97 м 580 28 П-296 ТУ 16-505.29381 м 500 1. Общая стоимость спецификации на условиях ___-_____ составляет _____ рублей. Срок поставки: 01357-09.2014г., 01358-02.2015г., 01359-05.2015г., 01360-10.2015г., 01361-03.2016г. 2. Порядок расчетов: согласно п.2.4 настоящего договора. 3. Поставка осуществляется согласно пункта 4.2 настоящего договора. ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК ОАО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» ВрИО Генерального директора Генеральный директор ______________ В. П. Тутынин ______________ _______________ "___"__________20__г. “____” _________ 20__г.