Договор № 210 на комплекс геодезических работ по подготовке

Договор № 210
на комплекс геодезических работ по подготовке аэронавигационной информации в системе
координат ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям регламентирующих документов РФ
аэродрома Надым
г. Надым
«10» сентября 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Геодинамика-М», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице генерального директора Лобазова Виктора Яковлевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Надымское авиапредприятие», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Малышенко Николая Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам
проведенного Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора
№ 01/17-ОК, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс геодезических работ по подготовке
аэронавигационной информации в системе координат ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям
регламентирующих документов РФ аэродрома Надым (далее Работы) и сдать результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Наименование, объемы, стоимость Работ, а также техническое задание на выполнение
Работ по настоящему Договору указаны в Техническом задании на выполнение геодезической съемки
и Смете на проектные и изыскательские работы (Приложение № 1 и Приложение № 4
соответственно, являющиеся неотъемлемыми частями Договора).
1.3. Срок выполнения Работ утвержден Календарным планом выполнения работ по
Договору (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора).
2. Порядок обеспечения и выполнения Работ
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ предоставляет
Подрядчик.
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до
приемки Работ несет Подрядчик.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать
результат Работ Заказчику, установленный настоящим Договором.
3.1.2. Выполнить все виды Работ качественно в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.
3.1.3. Немедленно известить Заказчика о приостановлении Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных обстоятельствах, угрожающих годности результата выполняемых Работ, или
создающих невозможность их завершения.
3.1.4. Заблаговременно представить список всех сотрудников, осуществляющих Работы.
3.1.5. Устранить недостатки результата Работ при сдаче таких Работ Заказчику в срок,
согласованный Сторонами.
3.1.6. Соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, установленное в
аэропорту Надым.
3.1.7. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности работ.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлекать для выполнения Работ других лиц (Субподрядчиков).
3.2.2. Получить оплату результата выполненных Работ, в случае если Работы выполнены
качественно и полностью соответствуют требованиям Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика при условии предоставления Подрядчиком
списка сотрудников, привлекаемых к выполнению Работ по Договору.
3.3.2. Принять результат выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3.3.3. Оплатить результат Работ в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ,
соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком
материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если:
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет
Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным;
- если недостатки результата Работ, выявленные при сдаче-приемке Работ, в согласованный
Сторонами срок не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми и существенными.
4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. По окончании Работ Подрядчик в тот же день письменно уведомляет Заказчика о
готовности результата Работ к сдаче.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления
Заказчик обязан принять выполненные Работы по акту либо немедленно заявить Подрядчику об
обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте. В таком случае Подрядчик обязан
устранить выявленные недостатки в срок, установленный Сторонами.
4.3. В случае отсутствия претензий к Подрядчику по качеству результата выполненных
Работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до
их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами, обе Стороны поровну.
5. Стоимость Работ и порядок оплаты
5.1. Стоимость всего комплекса Работ (далее Цена договора) определена в Смете на
проектные и изыскательские работы (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора)
и подтверждена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3, являющееся
неотъемлемой частью Договора). Цена договора составляет 1 300 000 руб., в том числе НДС 18%.
5.2. В Цену договора включены все расходы Подрядчика, которые могут возникнуть у него
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору (командировочные расходы,
транспортные расходы, расходы на необходимые материалы, расходы на подготовительные
мероприятия, налоги и другие обязательные платежи и т.д.).
5.3. До начала Работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от суммы
договора. Оставшаяся сумма перечисляется по факту оказания услуг на основании акта выполненных
работ (услуг) и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
5.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Подрядчика.
5.5. Цена договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения
настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки выполнения Работ, Подрядчик по письменному требованию
Заказчика, должен уплатить Заказчику неустойку в размере, предусмотренном статьей 395
Гражданского кодекса РФ от суммы договора.
6.2. В случае просрочки оплаты за выполненные Работы по факту их выполнения Заказчик
по письменному требованию Подрядчика должен уплатить Подрядчику неустойку в размере,
предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса РФ от суммы договора.
6.3. Уплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 10.09.2012 года и действует до 30.11.2012 года, а
в части платежей – до полного погашения задолженности и завершения расчетов.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно:
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, забастовок, запретительных актов
(решений) законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации или других
непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства повлияли на
исполнение настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
должна немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней, письменно известить другую Сторону о
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Неуведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на них.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства, но не более 30 (тридцати) дней. Если эти обстоятельства продолжают действовать
свыше 30 (тридцати) дней, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием
обстоятельств непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор без
обязательств по возмещению убытков, вызванных его расторжением.
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
документами, выданными Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо
компетентным государственным органом по месту наступления указанных обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны договорились решать все споры и разногласия, возникающие в процессе
заключения, исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора, путем переговоров и в
претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) дней со дня
ее получения письменно сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.
9.2. В случае недостижения согласия в претензионном порядке, Стороны для разрешения
спора обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
10. Прочие условия
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.4. Стороны обязуются информировать друг руга в письменной форме об изменении адресов и
других реквизитов.
10.5. Факсимильные копии Договора и приложений к нему имеют юридическую силу до обмена
Сторонами подлинниками. Ответственность за подлинность подписей несет передающая Сторона.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Геодинамика-М»
Заказчик:
Открытое акционерное общество
«Надымское авиапредприятие»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 6А, стр. 1
Юридический адрес: 629732, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, аэропорт
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова,
д. 13
Почтовый адрес: 629735, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, аэропорт
ИНН 7705654012
КПП 770501001
ОГРН 1057746549101
р/с 40702810100412000433 в ОАО «УРАЛСИБ» г.
Москва
к/с 30101810100000000787
БИК 044525787
Тел.: (499) 261-18-32
Факс: (499) 261-18-32
Адрес электронной почты: info@geodinamika.ru
ИНН 8903025610
КПП 890301001
ОГРН 1068903001265
р/с 40502810167090100006 в Западно-Сибирском
банке ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
тел.: (3499) 545-263 (приемная)
факс: (3499) 530-495
адрес электронной почты: oao_nap@mail.ru
Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М»
Лобазов Виктор Яковлевич
Генеральный директор
ОАО «Надымское авиапредприятие»
Малышенко Николай Николаевич
_________________________
_________________________
(подпись, М.П.)
(подпись, М.П.)
Приложение № 1
к договору № 210 от 10.09.2012 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Надымское авиапредприятие»
________________Н.Н. Малышенко
«__» ___________________2012 г.
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М»
___________________ В.Я. Лобазов
«__»________________2012 г.
Техническое задание
на выполнение геодезической съёмки в системах координат
ПЗ-90.02 (WGS-84) аэронавигационных ориентиров (АНО) и препятствий
на аэродроме Надым. Проведение экспертизы материалов геодезической съемки АНО в ФГУП
ГосНИИ «Аэронавигация».
1. Наименование и основание для проведения работы
Наименование: Выполнение геодезической съёмки в системах координат WGS-84 и ПЗ-90.02
аэронавигационных ориентиров (АНО) и препятствий на аэродроме Надым. Проведение экспертизы
материалов геодезической съемки АНО в ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация».
Основание: Договор № 210 от «10» сентября 2012г.
Заказчик – ОАО «Надымское авиапредприятие».
2. Исполнители работ
Головной исполнитель – ООО «Геодинамика-М».
Соисполнители – ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» (выполнение
результатов геодезической съёмки АНО).
экспертной оценки
3. Сроки выполнения
начало работ
- «10» сентября 2012 г.
окончание работ - «31» октября 2012 г.
4. Цель работы
Выполнить определение геодезических параметров аэронавигационных ориентиров и
препятствий в общеземных системах координат ПЗ-90.02 и WGS-84 на аэродроме Надым.
5. Требования к выполнению
Работа выполняется в соответствии с:
- требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях на проведение геодезической
съемки АНО и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных трассах России» (Приложение к
распоряжению Минтранса России от 04.04.2003г. №КР-14-р);
- рекомендациями «Руководства по Всемирной геодезической системе –1984 (WGS-84)» Doc
9674-AN/946 (Издание второе-2002);
- «Информационно-методическим письмом № 8 по вопросам проведения геодезической
съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных
трассах России в геоцентрических системах координат ПЗ-90.02 (WGS-84)»;
- требованиями, изложенными в методических рекомендациях по проведению геодезической
съемки аэронавигационных ориентиров и препятствий в общеземных системах координат на
аэродромах Российской Федерации, обеспечивающих неточные заходы на посадку № ИЛ-1-р от 10
января 2012 г. В обязательном порядке составляется каталог препятствий в прямоугольной и полярной
системе координат аэродрома
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами геодезической съемке
подлежат объекты и их характеристики, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10
3.11
3.12
3.13.1
Объект, элемент
Определяемые характеристики
Геодезическая сеть опорных пунктов широта, долгота, высота геодезическая
аэродрома (не менее четырех опорных нормальная
пунктов)
Аэродром Надым
Контрольная точка аэродрома (КТА)
широта, долгота, высота геодезическая
нормальная
Превышение аэродрома
высота геодезическая и нормальная
Магнитное склонение
магнитное склонение
ВПП 32/14
(характеристики длина, ширина
определяются для всех ВПП длиной
более 2000 м)
Пеленг:
истинный пеленг (азимут)
ВПП 32/
ВПП /14
Наивысшая точка оси ВПП 32/14
широта, долгота, высота геодезическая
нормальная
Наивысшая точка зоны приземления:
широта, долгота, высота геодезическая
ВПП 32/
нормальная
ВПП /14
Порог:
широта, долгота, высота геодезическая
ВПП 32/
нормальная
ВПП /14
Смещенный порог:
широта, долгота, высота геодезическая
ВПП 32/
нормальная, расстояние смещения
ВПП /14
(при наличии смещенного порога)
Точки осевой линии ВПП
широта, долгота, высота геодезическая
нормальная
Полоса, свободная от препятствий
длина, ширина
ВПП 32/
ВПП /14
Располагаемая длина разбега
длина
ВПП 32/
ВПП /14
Располагаемая дистанция взлета
длина
ВПП 32/
ВПП /14
Располагаемая дистанция прерванного
длина
взлета
ВПП 32/
ВПП /14
Концевая полоса торможения:
длина, ширина
ВПП 32/
ВПП /14
Располагаемая посадочная дистанция:
длина
ВПП 32/
ВПП /14
Левая боковая полоса безопасности
ширина
ВПП 32/
ВПП /14
и
и
и
и
и
и
и
Правая боковая полоса безопасности
ВПП 32/
ВПП /14
Место ожидания у
ВПП 32/
ВПП /14
Рулежные дорожки 4 шт.
(для аэродромов, отвечающих
требованиям к маркировке аэродромов)
Точки осевой линии РД №
3.13.2
3.14
4.
ширина
широта, долгота
ширина
6.
7.
широта, долгота, высота геодезическая и
нормальная
Маркировочные линии пересечения РД широта, долгота
№
Выводные линии наведения
(линии широта, долгота
заруливания и выруливания носового
колеса)
РД №
Левая боковая полоса безопасности РД ширина
№
Правая боковая полоса безопасности РД ширина
№
широта, долгота
Места стоянок ВС 2 шт.
(для
аэродромов,
отвечающих
требованиям к маркировке аэродромов)
широта, долгота
Границы (зона) перрона
Препятствия:
7.1
Препятствия в районе 2*)
7.2
Препятствия в районе 3**)
4.1.
4.2.
4.3
4.4.
4.5
5.
широта, долгота, высота геодезическая и
нормальная
широта, долгота, высота геодезическая и
нормальная
район 2 представляет собой узловой диспетчерский район, указанный в сборнике
аэронавигационной информации (АИП) государства или ограниченный радиусом 50±5 км от
контрольной точки аэродрома в зависимости от того, что меньше.
**)
район 3 охватывает зону, которая простирается от боковой кромки (кромок) одной
(нескольких) ВПП до 90 м от осевой линии (осевых линий) ВПП, а для всех других частей рабочей
площади аэродрома на 50 м от боковой кромки (кромок) установленной зоны (зон).
*)
6. Организационные мероприятия
Бригада обеспечивается транспортом Заказчика и необходимыми средствами связи, а также
сопровождающим на время проведения полевых работ на объекте.
7. Техника безопасности
На объекте бригада проходит вводный инструктаж по технике безопасности с оформлением
протокола обучения и с записью в книге инструктажа.
8. Отчетность
По результатам геодезической съемки Подрядчик подготавливает отчетную документацию,
отвечающая требованиям п.7 «Методических рекомендаций…», в 3 (трех) экземплярах.
Один экземпляр направляется в ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» для выполнения
экспертной оценки. При этом спецпочтой направляются только итоговые таблицы результатов
геодезической съемки. Остальные материалы – несекретной почтой.
При получении положительного заключения по оценке результатов указанный экземпляр
отчетной документации остается в ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» как контрольный экземпляр.
Заказчику передается:
- один экземпляр отчетной документации
по результатам геодезической съемки
аэронавигационных ориентиров на аэродроме;
- один экземпляр Заключения ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» о соответствии материалов и
результатов съемки требованиям Минтранса России.
От Заказчика
От Подрядчика
Приложение № 2
к договору № 210 от 10.09.2012 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Надымское авиапредприятие»
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М»
________________Н.Н. Малышенко
___________________ В.Я. Лобазов
«__» ___________________2012 г.
«__»________________2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по Договору № 210 от «10» сентября 2012г.
«Комплекс геодезических работ по подготовке аэронавигационной информации в системе
координат ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям регламентирующих документов РФ
аэродрома Надым»
№
п/п
Наименование этапов,
виды выполняемых работ
Срок
выполнения
(дни)
Расчетная
цена с НДС,
рублей
1.
Выполнение координирования АНО
(полевые работы).
2.
Камеральная обработка результатов
измерений.
Подготовка заключительного отчета.
10.09.2012 г.10.10.2012 г.
1 130 434,78
в т.ч. НДС
(18%) –
172 439,20
3.
Проведение экспертизы материалов
и результатов геодезической съемки в
ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация».
10.10.2012 г.31.10.2012 г.
169 565,22
в т.ч. НДС
(18%) –
25 865,88
Отчетные
документы
Технический отчет;
Каталог координат
АНО;
Экспертное
заключение ГосНИИ
«Аэронавигация»
Итого: 1 300 000,00 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 198 305,08
(Сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.
Приложение № 3
к договору № 210 от 10.09.2012 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Надымское авиапредприятие»
СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М»
________________Н.Н. Малышенко
___________________ В.Я. Лобазов
«__» ___________________2012 г.
«__»________________2012 г.
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
«Комплекс геодезических работ по подготовке аэронавигационной информации в системе
координат ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям регламентирующих документов РФ
аэродрома Надым».
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Генеральный директор ОАО «Надымское
авиапредприятие» Малышенко Николай Николаевич и от лица Подрядчика – Генеральный директор
ООО «Геодинамика-М» Лобазов Виктор Яковлевич, удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены на создание и передачу научно-технической продукции в
сумме:
1 300 000,00 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 198 305,08
(Сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Подрядчиком и Заказчиком.
Приложение № 4
к договору № 210 от 10.09.2012 г.
СМЕТА
на проектные и изыскательские работы по проведению геодезической съемки аэронавигационных ориентиров
и препятствий в системе ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям регламентирующих документов РФ
Наименование организации-Заказчика: ОАО "Надымское авиапредприятие"
Наименование организации-Исполнителя: ООО "Геодинамика-М"
Количество пунктов ОГС: 4
Количество полос: 1
Длина полос(ы)+СЗ: 2,848 (2,548+0,300)
Количество МС: 2
Количество РД: 4
Количество пр. вне территории а/д: 80
Количество пр. на территории а/д: 80
№
п/п
Наименование
работы
Название работы, № частей, глав, таблиц по
Справочнику цен
1
2
3
1
Категория
Коэффициент
сложности
4
1. Полевые работы
коэффициенты: 1,25 - выполнение работ на
территории со спецрежимом; 1.3 - использование
аппаратуры GPS; 0,7 - координирование точек
обоснования без закладки центров
5
Стоимость
ед. изм.
Объем
работ
Стоимость
работы
6
7
8
2
Создание
опорной сети на
территории
аэродрома
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда с использованием
спутниковых систем (ед. измерения - кол-во
пунктов)
1
3
Создание сети
пунктов
съемочного
обоснования на
территории
аэродрома для
съемки АНО
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем (ед.
измерения - кол-во пунктов)
1
0,7
4
Координировани
е АНО на
территории
аэродрома (два
порога и КТА)
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем (ед.
измерения - кол-во АНО)
1
5
Координировани
е МС и зон РМС
на РД
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем (ед.
измерения - кол-во МС)
1
6
Профилировани
е ИВПП.
ИВПП+СЗ
Гл. 7., п. 7. Проложение высотных геодезических
ходов при пикетаже через 50 м Нивелирование 4
класса. Коэффициент 1.2 пикетаж до 50 м. (Единица
измерения - км хода)
1
7
Создание сети
пунктов
съемочного
обоснования на
приаэродромной
территории для
съемки
препятствий
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем (ед.
измерения - кол-во пунктов)
1
1,3
5 983,0
4
31 111,60
1,3
5 983,0
3
16 333,59
0,7
1,3
5 983,0
3
16 333,59
0,7
1,3
5 983,0
6
32 667,18
276,0
2,8
5 983,0
9
1,2
0,7
1,3
943,26
49 000,77
8
Координировани
е препятствий на
приаэродромной
территории
Гл. 7, п. 9. Плановая и высотная привязка при
расстоянии между точками свыше 250 м. (ед.
измерения - кол-во препятствий)
1
1
180,0
160
9
Определение
истинного и
магнитного
азимутов ВПП
Гл. 7., п. 17. Определение истинного азимута (ед.
измерения - кол-во азимутов)
1
1
721,0
1
Итого
28 800,00
721,00
175 910,99
Выполнение изысканий на территории со
специальным режимом
0,1
175 910,99
1
17 591,10
11
Выполнение полевых работ в неблагоприятный
период года
0,3
175 910,99
1
52 773,30
12
Расходы по внутреннему транспорту
0,225
175 910,99
0
13
Расходы по внешнему транспорту,
командировочные расходы
0,392
175 910,99
1
68 957,11
14
Организационные и ликвидационные работы
0,06
175 910,99
1
10 554,66
10
Итого по полевым работам
-
325 787,15
2. Камеральные работы
1
Создание
опорной сети на
территории
аэродрома
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда с использованием
спутниковых систем
1
2
Создание сети
пунктов
съемочного
обоснования на
территории
аэродрома для
съемки АНО
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем
1
1,3
0,7
1,3
2 360,0
4
12 272,00
2 360,0
3
6 442,80
3
Координировани
е АНО на
территории
аэродрома (два
порога и КТА)
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем
1
0,7
1,3
2 360,0
3
6 442,80
4
Создание сети
пунктов
съемочного
обоснования на
приаэродромной
территории для
съемки
препятствий
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем
1
0,7
1,3
2 360,0
9
19 328,40
5
Координировани
е МС и зон РМС
на РД
Глава 1. Развитие планово-высотных опорных
геодезических сетей 2 разряда без закладки центров,
с использованием спутниковых систем (ед.
измерения - кол-во МС)
1
0,7, 1.3
2 360,0
6
12 885,60
6
Профилировани
е ИВПП.
ИВПП+СЗ
Гл. 7., п. 7., Проложение высотных геодезических
ходов при пикетаже через 50 м Нивелирование 4
класса. (ед. измерения - км хода)
1
1,2
35,0
2,848
Итого
119,62
57 491,22
7
Выполнение камеральных работ с использованием
материалов ограниченного пользования
0,11
57 491,22
1
6 324,0
8
Выполнение камеральных работ с использованием
компьютерных технологий
0,2
57 491,22
1
11 498,24
1
Итого по камеральным работам
3. Составление программы изысканий и технического отчета
Технического отчета. Таблица 79 п. 1
0,1
Итого за составление программы изысканий и
подготовку Технического отчета
75 313,49
75 313,49
1
7 531,35
7 531,35
Итого по полевым и камеральным работам
408 631,99
Инфляционный коэффициент на изыскательские
работы по состоянию на 2 кв. 2012 г. (Письмо
Минрегион России от 04.05.2012 г. № 10837-ИП/08)
3,49
1
1 426 125,65
С учетом договорного коэффициента ( к1=1 для
аэродромов класса А; к1=0,95 для аэродромов
класса Б, В; к1=0,9 для аэродромов класса Г, Д, Е)
0,95
1
1 354 819,37
С учетом договорного коэффициента
0,71
1
957 995,58
Проведение экспертизы материалов в ФГУП
ГосНИИ "Аэронавигация"
0,15
1
143 699,34
Итого
НДС 18%
Итого сумма по договору
от "Подрядчика"
Генеральный директор
ООО "Геодинамика-М"
_______________ В.Я. Лобазов
1 101 694,92
198 305,08
1 300 000,00
от "Заказчика"
Генеральный директор
ОАО "Надымское авиапредприятие"
_______________ Н.Н. Малышенко