муниципальный контракт № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА № 1
п. Головино
«14» июля 2014 года
Администрация муниципального образования Головинское сельское поселение
Судогодского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
исполняющего
обязанности главы
администрации Кутковского Валентина Валентиновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-строительная компания «Трасса», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Преснова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает обязательство выполнить все работы, связанные с ремонтом
дорожной сети для обеспечения нужд Администрации муниципального образования Головинское
сельское поселение Судогодского района Владимирской области (далее - объект) в соответствии с
условиями настоящего Контракта (приложение № 1 к Контракту), по утвержденной Заказчиком сметной
документации, в установленный настоящим Контрактом срок и передать их Заказчику, а Заказчик
обязуется принять выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта работы и оплатить
их.
1.2. Сроки начала-окончания работ составляют:
- начало – со дня заключения Контракта;
- окончание - не позднее 31 августа 2014 года.
2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ
2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать утвержденными нормами для производства
работ подобного рода и требованиям, указанным в приложении № 1 к Контракту.
2.1.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта (в том числе входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов и работ) составляет 3 (три) года со дня подписания Заказчиком акта готового
к эксплуатации объекта.
2.1.2. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог
пользоваться результатом работ из-за обнаруженных недостатков, при условии, что Подрядчик был
письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.
2.1.3. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работ.
2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков
выполненных работ согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Исполнителем в течение
60 календарных дней с момента получения этого требования.
2.3. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Исполнителем работ самостоятельно
или с привлечением третьих лиц и требовать от Исполнителя возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ
в течение 60 календарных дней. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком
подтверждающих их документов.
2.4. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работ не
были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми,
Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена работ по Контракту составляет 1 322 053,20 (один миллион триста двадцать две
тысячи пятьдесят три) рубля 20 копеек.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением работ, расходы на перевозку
работников, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.
2.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту путем перечисления
денежных средств исключительно при выполнении Исполнителем условий, установленных настоящим
Контрактом.
2.4. Оплата производится до 30 сентября 2014 года после выполнения Исполнителем и принятия
Заказчиком выполненных, в соответствии с настоящим Контрактом, работ. Оплата производится по
безналичному расчету, в рублях РФ, без аванса, при наличии, оформленных надлежащим образом, форм
№ КС-2 «Акт приемки выполненных работ» (подписанного Сторонами Контракта), № КС-3 «Справка о
стоимости выполненных работ» и счета-фактуры.
2.5. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы, выполненные по настоящему
Контракту.
2.6. Некачественно произведенные Исполнителем работы оформляются актом в соответствии с
пунктом 4.1. настоящего Контракта и Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного
устранения замечаний, указанных в акте или предписании.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все работы по ремонту объекта в полном соответствии с условиями настоящего
Контракта и всеми приложениями к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем
осуществлять эксплуатацию объекта в соответствии с его назначением и установленными требованиями.
3.1.2. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные
в установленном порядке общий и специальные журналы работ, журналы входного и операционного
лабораторного контроля на русском языке, по формам согласно нормативно-техническим документам.
3.1.3. Обеспечить качество производства всех работ в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов (приложение № 1 к Контракту), письменными указаниями Заказчика и в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
3.1.4. Обеспечить по указанию Заказчика за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки,
устранение недоделок и дефектов, выявленных:
3.1.4.1.
в процессе производства работ, при приемке работ и после нее в период до сдачи
объекта в эксплуатацию;
3.1.4.2.
в течение гарантийного срока эксплуатации объекта (в том числе входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ), который составляет 3 (три) года со
дня подписания Заказчиком акта готового к эксплуатации объекта, 100% предоставления
гарантии качества.
3.1.5. Обеспечивать производство работ необходимыми материалами, оборудованием,
строительной техникой. Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным
спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество.
3.1.6. Представлять Заказчику всю необходимую для контроля за ходом выполнения Контракта
производственно-техническую документацию и информацию, а также геодезические приборы и
инструменты.
3.1.7. За 2 (два) рабочих дня до полного завершения работ на объекте в письменной форме
уведомить Заказчика о готовности результатов работ к сдаче.
3.1.8. Выполнять при производстве работ необходимые мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, технике безопасности и охране
окружающей среды.
3.1.9. Обеспечить вывоз строительного мусора, демонтированного оборудования и материалов по
ходу работ, не производя его складирования в помещениях и на территории производства работ.
3.2. Подрядчик несет полную материальную и другие виды юридической ответственности как
перед Заказчиком, так и перед третьими лицами за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного
движения транспортных средств на участках производства работ, предусмотренных в настоящем
Контракте.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ (в том
числе скрытых работ), с проведением соответствующих обследований (в том числе строительного
контроля (технического надзора), осуществляемого, нанимаемой Заказчиком, организацией). В случае
обнаружения некачественного производства работ выдает Подрядчику предписание либо составляет
совместно с ним акт, которые принимаются Подрядчиком к исполнению в указанные сроки. Кроме того,
Заказчик вправе, при обнаружении в процессе производства работ дефектов либо других нарушений
(отступлений от нормативно-технических документов в соответствии с приложением № 1 к Контракту,
грубых, повторных нарушений и т.п., подтвержденных документально, приостановить работы, не
принимать и не оплачивать их до устранения замечаний, указанных в выданных Подрядчиком актах и
предписаниях.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик.
4.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемыми материалами или
ведением исполнительной документации Подрядчиком, то он обязан изложить свое особое мнение в
журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений с выдачей при
необходимости предписания (акта). Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания
Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
4.3. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик обязан
уведомить Исполнителя о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Подрядчик перечисляет обеспечение исполнения Контракта на сумму 83148,00 (восемьдесят
три тысячи сто сорок восемь) рублей 00 копеек.
5.2. Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту:
5.2.1. Перечисление на счет Заказчика денежных средств (передача заказчику в залог денежных
средств) в размере обеспечения исполнения Контракта.
5.2.2. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком.
5.3. Способ обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Исполнителем
самостоятельно.
5.4. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в обеспечение
исполнения контракта: ИНН 3324119820, КПП 332401001, УФК по Владимирской области
(Администрация МО Головинское сельское поселение Судогодского района владимирской области л/с
03283008190), р/с 40204810800080000007 в отделении г. Владимир, БИК 041708001.
5.5. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту распространяется на срок, который не
может быть менее срока действия Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
5.6. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Контракту осуществляется в течение
5 (пяти) банковских дней после окончания выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в
полном объеме, если обеспечение исполнения Контракта представлено в виде перечисления на счет
Заказчика денежных средств (передачи заказчику в залог денежных средств). Денежные средства
возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Подрядчиком.
5.7. В случае неисполнения обязательств по Контракту:
- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления
на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Исполнителю не возвращаются;
- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной
банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере
обеспечения исполнения Контракта.
6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
6.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы
(результат работ), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.2. Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результатов работ (осмотр,
проверку и принятие) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения от Подрядчика о
готовности результатов работ к сдаче.
6.3. Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить Заказчика о
готовности результатов работ к сдаче.
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу:
601395, Владимирская область, Судогодский район, п. Головино, ул. Шолохова, 18.
6.5. В период приемки результатов работ в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ силами Заказчика осуществляется экспертиза
результатов работ, предусмотренных настоящим контрактом в части их соответствия условиям
контракта. По результатам проведения экспертизы составляется экспертное заключение.
6.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работ информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования результатов работ.
6.7. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результатов работ составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных
недостатков и сроки их устранения.
6.8. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работ должно
быть направлено Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
6.9. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе
стороны поровну.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.11. При просрочке передачи или приемки результата работ риски случайной гибели или
случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненных работ несет
сторона, допустившая просрочку.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере – не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом (в том числе гарантийных) Заказчик направляет Подрядчику требование
об уплате штрафа в размере (10% цены Контракта) 132205,32 (сто тридцать две тысячи двести пять)
рублей 32 копейки, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. В случае ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере (2,5% цены Контракта) 33051,33
(тридцать три тысячи пятьдесят один) рубль 33 копейки, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая свои обязательства несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Изменение условий Контракта по соглашению Сторон допускаются на условиях, не
противоречащих статье 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.2. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Дополнительных
соглашений к Контракту, которые подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми
частями.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств и положениями статьи 95 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются в
судебном порядке (арбитражным судом по месту нахождения Заказчика).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Перечень приложений к Контракту.
10.2.1. Приложение № 1 к Контракту.
ЗАКАЗЧИК:
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
Администрация муниципального
образования Головинское сельское поселение
Судогодского района Владимирской области
601395, Владимирская область, Судогодский
район, п. Головино, ул. Шолохова, 18
тел. 8(49235)4-21-21
e-mail: mogolovino@gmail.com
ИНН 3324119820 КПП 332401001
УФК по Владимирской области (Администрация
МО Головинское сельское поселение
Судогодского района владимирской области л/с
03283008190)
р/с 40204810800080000007 в отделении
г. Владимир
БИК 041708001
Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-строительная компания «Трасса»
ИНН:3328481050 КПП: 231201001
Юридический адрес: 350018, Российская
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
Сормовская ул., д. 7 офис (квартира) помещение
№ 211/14
Почтовый адрес: 600017, Российская Федерация,
Владимирская область, г. Владимир, Горького
ул., 56А
Телефон: 7-4922-523540, FAX: 7-4922-523540
E-Mail: trassa-reg33@yandex.ru
Банковские реквизиты: филиал ВРУ ОАО
«МИНБ» г. Владимир
БИК: 041708716
Рас/с: 40702810300260005228
Кор/с: 30101810200000000716
И.о. Главы
___________________________
Директор
___________________________
МП
МП