МУП города Хабаровска «Водоканал» приглашает подать котировочные заявки на выполнение работ: «Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» (шестнадцать площадок)» и «Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» ( двенадцать площадок)». Адрес Заказчика: МУП города Хабаровска «Водоканал», г. Хабаровск, пер. Топографический, 12 Адрес электронной почты: elle1@inbox.ru; Источник финансирования: собственные средства Заказчика Котировочная заявка подается участниками по прилагаемой форме. Предмет договора: Лот№1. Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» Лот№2. Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» Требования к работам: 1. Выполнить работы согласно технического задания: 1.1 Лот№1. Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №№ Характеристика Физические показатели п/п Лот № 1 1. Назначение объекта 2. Применяемые основные материалы согласно спецификации проекта Разработка, согласование и утверждение Проекта Состав и объемы работ нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)для МУП города Хабаровска «Водоканал» (Административно-производственные помещения, ЦВС, ЦВО, база Бийская, АТЦ, ВНС, ГОСВ, ОСГВ, СНС, ОСК, Иловые площадки, РСЦ, ПРиСС, ДОЛ, ЦЗиБР, СГМ), в том числе: Сбор и обработка исходных данных 3. - Разработка ПНООЛР Согласование ПНООЛР с надзорными органами Получение экспертного заключения в МТУ по ДФО «Ростехнадзор» Утверждение лимитов на размещение отходов производства и потребления в МТУ по ДФО «Ростехнадзор» 1.2. Лот№2. Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №№ Характеристика Физические показатели п/п Лот № 1 1. Назначение объекта 2. Применяемые основные материалы согласно спецификации проекта Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации Состав и объемы работ источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) (ЦВО, база Бийская, АТЦ, ВНС, ГОСВ, ОСГВ, СНС, ОСК, Иловые площадки, РСЦ ЦЗиБР, СГМ), в том числе: Сбор и обработка исходных данных 3. - Определение количественных характеристик источников выбросов расчетными методами Разработка инвентаризации источников выбросов Разработка проекта нормативов ПДВ Согласование разработанных документов в природоохранных органах Утверждение Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик производит расчет с Подрядчиком по фактически выполненным объемам на основании: акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и счета - фактуры путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней. Сроки выполнения работ: лот№ 1 - в течение 45 дней со дня подписания договора, лот № 2 в течение – 90 дней со дня подпис ания договора . Для участия в запросе котировок справки можно получить по адресу: 680000, г. Хабаровск, г. Хабаровск, пер. Топографический, 12, каб. № 315, тел. 43-78-75. Максимальная цена договора: Лот№1. Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» - 160 тыс. руб. в том числе НДС Лот№2. Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» - 195 тыс. руб. в том числе НДС Котировочные заявки подаются по указанному выше адресу с момента размещения данного извещения до 14час. 30 мин. 09 июня 2009 г. (время местное). Время, дата, место начала вскрытия заявок: 14 час.30 мин 10 июня 2009г г. по адресу заказчика (время местное). Котировочная заявка Куда: МУП города Хабаровска «Водоканал» Уважаемые господа! Исполняя наши обязательства и изучив документацию на право заключения с МУП города Хабаровска «Водоканал» договора: Лот№1. Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» - 160 тыс. руб. в том числе НДС Лот№2. Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» - 195 тыс. руб. в том числе НДС в том числе проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы, (полное наименование организации — Участника размещения заказа по учредительным документам) в лице (наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью)) уполномоченного в случае признания нас победителями подписать Договор, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями запроса котировок (проекта договора), по цене в соответствии с «Таблицей ценовых предложений…» (приложение к заявке форма 1.2.), являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до срока исполнения договора. (должность) МП (подпись, расшифровка подписи, дата) Приложение к Заявке Форма 1.1. Общие сведения Каждый участник размещения заказа должен заполнить данную Форму. 1 Полное наименование фирмы: 2 Наименование должности, фамилия, имя, отчество первого руководителя: 3 Адрес головной конторы: (сведения о месте жительства для физического лица) 4 Паспортные данные (для физических лиц): серия _______________ № ________________________________ Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________________ Телефон: e-mail: Факс: Место регистрации: Год регистрации: Банковские реквизиты: 5 6 7 8 (должность) МП (подпись, расшифровка подписи, дата) Приложение к заявке Форма 1.2. Таблица ценовых предложений на выполнение работ по объекту: Наименование участника, фактический адрес № лота 1 2 Наименование лота Лот№1. Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» Лот№2. Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» Должность Техническое задание цена с НДС, тыс. руб. Сбор и обработка исходных данных Разработка ПНООЛР Согласование ПНООЛР Получение экспертного заключения Утверждение лимитов на размещение отходов производства и потребления Сбор и обработка исходных данных Определение количественных характеристик источников выбросов расчетными методами Разработка инвентаризации источников выбросов Разработка проекта нормативов ПДВ Согласование и утверждение проекта нормативов ПДВ Подпись, расшифровка подписи, дата 1. Обязательный перечень документов, для предоставления в аукционную комиссию 1. Заявка на участие в аукционе по прилагаемой форме (с приложениями); 2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки; 3. Копия лицензии на данный вид деятельности. 4. Свидетельства выполнения данного вида работ для аналогичного предприятия Внимание! - не предоставление какого-либо из указанных выше документов будет являться основанием для отклонения заявки; ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ г. Хабаровск «___»___________ 2009г. МУП города Хабаровска "Водоканал", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Стеблевского Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________, действующая на основании _____________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от «____»________2009г. заключили между собой договор о нижеследующем: 1. "Подрядчик" по заданию "Заказчика" принимает на себя выполнение следующих работ: Лот№1. Разработка, согласование и утверждение Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для МУП города Хабаровска «Водоканал» Лот№2. Разработка, согласование и утверждение Инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ, Проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для МУП города Хабаровска «Водоканал» _____________________________ 2. Договорная цена определяется на основании утвержденной сметы и составляет ________________ руб., плюс НДС 18% ___________ руб., всего __________ руб. (_______________________ ). 3. Договорная цена работ является окончательной и не подлежит изменению до полного исполнения сторонами принятых по нему обязательств. 4. "Заказчик" обязуется принять и оплатить "Подрядчику" выполненные работы. 5. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки КС-3, счета-фактуры "Подрядчика" следующим образом: по безналичному расчету в течение 30-ти дней со дня подписания КС-2, КС-3, счета-фактуры. 6. "Подрядчик" обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с техническим заданием и сдать "Заказчику" с хорошим качеством в срок: 45 дней Лот №1, 90 дней Лот № 2 с момента заключения договора. 7. "Заказчик" вправе в любое время проверить ход и качество выполнения работ. Если "Подрядчик" не приступает своевременно к работе или выполняет ее ненадлежащим образом, "Заказчик" вправе потребовать устранения недостатков за счет "Подрядчика", либо расторгнуть договор в любое время и потребовать возмещения убытков. 8. "Подрядчик" обязан за свой счет устранить замечания, допущенные по его вине в выполненных работах в течение шести месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. 9. Стороны по настоящему договору несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим на территории РФ законодательством. Споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края с соблюдением предарбитражного порядка их рассмотрения. 10. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим на территории РФ законодательством. Адреса и реквизиты сторон: Заказчик Подрядчик МУП города Хабаровска "Водоканал", 680000, г. Хабаровск, пер. Топографический, 12 ЗАО Региобанк г. Хабаровск, р/счет 40702810108010005248, к/счет 30101810500000000737, БИК 040813737, ИНН 2700001300, ОКОНХ 90213, ОКВЭД 41.00.2 КПП272150001 Директор В.И. Стеблевский ________________________ __________________________________