Работы по по монтажу и вводу в эксплуатацию градирни «Град 280

ЗАКАЗЧИК
АО «НПП «Алмаз»
Первый заместитель генерального директорафинансовый директор
АО «НПП «Алмаз»
______________________ Гвоздюк В.И.
«____»_________________2015 г.
Котировочная сессия
в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию градирни
«Град 280» в 2015 г. для АО «НПП «Алмаз»
(котировочная документация)
г. Саратов
2015 г.
ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приглашение к участию в котировочной сессии
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в котировочной сессии в электронной форме, проводимой на сайте
электронной торговой площадки Etprf.ru, полная информация о которой указана в Информационной карте
котировочной сессии (далее в настоящей документации, электронной карточке закупки и извещении о
закупке понятия «запрос котировок», «котировочная сессия цен», «запрос цен» и «котировочная сессия»
тождественны и обозначают один и тот же способ закупки – «котировочная сессия»), любые юридические
лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.
На сайте, указанном в Информационной карте котировочной сессии, будут размещаться все
разъяснения, касающиеся положений настоящей документации о котировочной сессии в электронной форме,
а также все изменения документации о котировочной сессии, в случае возникновения таковых.
Документация о котировочной сессии в электронной форме доступна для ознакомления в Единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru, сайте www.etprf.ru, организаций ГК «Ростех» и на сайте
Заказчика www.almaz-rpe.ru.
1.2.Извещение о проведении котировочной сессии
Заполняется Заказчиком и автоматически формируется через web –кабинет Заказчика
Место размещения информации:
Сайт электронной торговой площадки www. etprf.ru, www.zakupki.gov.ru, сайт АО «НПП «Алмаз»
www.almaz-rpe.ru
Заказчик: АО «НПП «Алмаз», 410033, Саратов, ул. Панфилова, 1
Номер контактного телефона/ факса: (8452) 44-19-55, 47-98-13
Председатель Закупочной комиссии: Первый заместитель генерального директора - финансовый директор
АО «НПП «Алмаз» - Гвоздюк В.И.
Уполномоченное лицо Заказчика (представитель Заказчика): Начальник УУИиЗ - Васильев С.В.
Контактное лицо: Начальник ОЗ – Самойлов П.Н.
Номер контактного телефона/ факса: (8452) 47-98-13/44-19-55
e-mail: imuchestvo.vasiliev@yandex.ru.
Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): приведена в
Приложении № 2 к настоящему извещению.
Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик:
Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию градирни «Град 280» проводятся в соответствии с
Локальным сметным расчетом в Приложении № 4 к Извещению.
Вся предоставляемая работа, должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь
соответствующие сертификаты качества, спецификации, технические паспорта и другие документы.
Подтверждающие их качество и их принадлежность. Предоставляемые материалы для работы должны быть
новыми, и не иметь дефектов.
Место доставки товаров (оказания услуг, выполнения работ): Подрядчик выполняет работы на
территории АО «НПП Алмаз» ул. Панфилова 1, 1-я промплощадка с 8.00 до 17.00 в любой день кроме
праздничных (общероссийских) и выходных дней, с момента подписания договора, с предварительным
уведомлением. Подрядчик несет полную ответственность, за выполняемую работу. В случае нанесения
порчи имуществу АО «НПП Алмаз», подрядчик компенсирует сумму ущерба. В случае мотивированного
отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и
сроком их исправления Подрядчиком.
Сроки поставок товаров (оказания услуг, выполнения работ): Подрядчик обязуется выполнить работы
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.
Начальная (максимальная) цена договора: 818 257 (восемьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят семь)
рублей 67 копеек.
В цену товаров (оказания услуг, выполнения работ) должны быть включены все расходы, в том числе
стоимость работ, стоимость материалов, накладные расходы, иные издержки участника, сумму всех налогов,
сборов, других обязательных платежей, причитающееся участнику вознаграждение в российских рублях и
определяются Локальным сметным расчетом в Приложении №1 к Договору.
Срок подачи котировочных заявок - с «29» июля по «05» августа 2015 год.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «05» августа 2015 года, 16 час. 00 мин.
(время московское).
Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем в котировочной сессии будет заключен
договор, в соответствии с которым оплата производится безналичным расчетом, путем перечисления 100 %
денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента
подписания Актов выполненных работ (унифицированная форма КС-2 и КС-3) и предоставления
Подрядчиком счета, счет-фактуры.
Срок, место и порядок предоставления документации о котировочной сессии, сайт на котором
размещена документация о котировочной сессии, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставление документации о котировочной сессии, если такая плата установлена:
Дата размещения: «29» июля 2015 г.
Порядок предоставления документации о котировочной сессии: Документация о котировочной сессии
доступна всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о
проведении котировочной сессии. Документация о котировочной сессии для ознакомления размещена
на сайте электронной торговой площадки и сайте Заказчика.
Документация о котировочной сессии предоставляется бесплатно.
Документация о котировочной сессии размещена на www.zakupki.gov.ru, www.etprf.ru.
Для ознакомления, документация о котировочной сессии размещена на сайте Заказчика- www.almaz-rpe.ru
Любой участник размещения закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации о
котировочной сессии. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор
электронной площадки направляет запрос Заказчику. Заказчик с помощью функционала электронной
площадки размещает разъяснения положений документации о котировочной сессии с указанием
предмета запроса, не позднее, времени окончания котировочной сессии.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
Дата рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии: «7» августа 2015 г.
Место рассмотрения заявок: Россия, Саратов, ул. Панфилова, д. 1, комната совещаний.
Срок рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии устанавливается в соответствии с Положением
АО «НПП «Алмаз», а также регламентом электронной торговой площадки.
Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке:
Участник, аккредитованный на электронной площадке, может направить запрос о разъяснении положений
документации о запросе котировок в электронной форме с момента начала подачи заявок и не позднее, чем
за один день до окончания срока подачи заявок. Запрос направляется в электронной форме. Заказчик
размещает ответ на запрос разъяснений документации до момента окончания срока подачи заявок.
Срок подачи запроса участником: С 16 час 00 мин 29.07.2015 г. до 16 час 00 мин 04.08.2015 г.
Срок размещения ответа заказчиком: С 16 час 00 мин 29.07.2015 г. до 16 час 00 мин 05.08.2015 г.
Порядок и форма подачи котировочных заявок: Участником закупки может быть любое юридическое
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в Регламенте электронной
торговой площадки на сайте ЭТП Еtprf.ru.
Для участия в котировочной сессии цен участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, подает заявку на участие в котировочной сессии цен. Заявка на участие в котировочной сессии
цен подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63ФЗ «Об электронной подписи». Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником закупки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника закупки.
Участие в котировочной сессии цен возможно при наличии на счете участника закупки, открытом ему
Оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в электронных закупках, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций, в размере не менее, чем размер
обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен, предусмотренный документацией о котировочной
сессии.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока, указанного в извещении, не рассматриваются.
Котировочная заявка должна полностью соответствовать требованиям, установленным в извещении.
Размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен: 40 913 (сорок тысяч девятьсот
тринадцать) рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
котировочной сессии.
В соответствии с регламентом электронно-торговой площадки до подачи заявки на участи в котировочной
сессии денежные средства перечисляются на виртуальный счет Участника, в случае отсутствия денежных
средств в размере обеспечения (резервирования) на виртуальном счету Участника Оператором производится
отклонение заявки.
Денежные средства всех Участников остаются заблокированными до полного завершения закупочной
процедуры. Победитель оплачивает услуги Оператора, блокировка денежных средств остальных
Участников снимается.
Реквизиты для перечисления денежных средств в размере обеспечения (резервирования):
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП»
ИНН 1655218458
КПП 165501001
р/с 40702810500250008704 в АО АКБ «Новикомбанк» г. Москва
к/с 30101810000000000162
БИК 044583162
Срок подписания договора – не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Сведения об участниках размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
Приложения к извещению:
№ 1 «Информационная карта»
№ 2 «Форма заявки на участие в котировочной сессии»
№ 3 «Проект договора»
Приложение № 1
Работы по по монтажу и вводу в эксплуатацию градирни «Град 280»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Котировочная сессия
1
Форма закупки
2
Заказчик
АО «НПП «Алмаз»
3
Предмет договора
Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию градирни «Град 280»
4
Место поставки товара
(оказания услуг,
выполнения работ)
5
Условия и сроки
(периоды) поставки
(оказания услуг,
выполнения работ)
Форма, порядок и
сроки оплаты поставки
товаров (оказания
услуг, выполнения
работ)
Подрядчик выполняет работы на территории АО «НПП Алмаз»
ул. Панфилова 1, 1-я промплощадка с 8.00 до 17.00 в любой день
кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с
момента подписания договора, с предварительным уведомлением.
Подрядчик несет полную ответственность, за выполняемую
работу. В случае нанесения порчи имуществу АО «НПП Алмаз»,
подрядчик
компенсирует
сумму
ущерба.
В
случае
мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны
составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком
их исправления Подрядчиком.
Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания договора.
6
7
8
9
10
Начальная/максимальн
ая цена договора
Состав начальной
максимальной цены
Гарантийный срок
Порядок и форма
подачи котировочных
заявок
С победителем в котировочной сессии будет заключен договор, в
соответствии с которым оплата производится безналичным
расчетом, путем перечисления 100 % денежных средств на
расчетный счет Подрядчика
в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента подписания Актов выполненных
работ (унифицированная форма КС-2 и КС-3) и предоставления
Подрядчиком счета, счет-фактуры.
818 257 (восемьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят семь)
рублей 67 копеек
В цену товаров (оказания услуг, выполнения работ) должны
быть включены все расходы, в том числе стоимость работ,
стоимость материалов, накладные расходы, иные издержки
участника, сумму всех налогов, сборов, других обязательных
платежей, причитающееся участнику вознаграждение
в
российских рублях и определяются Локальным сметным расчетом
в Приложении №1 к Договору.
24 месяца с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком,
определенным в Регламенте электронной торговой площадки на
сайте ЭТП Еtprf.ru.
Для участия в котировочной сессии цен участник закупки,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает
заявку на участие в котировочной сессии цен. Заявка на участие в
11
12
13
Даты начала и окончания
подачи котировочных
заявок
Размер обеспечения заявки
на участие в котировочной
сессии цен
Срок и порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения заявки
на участие в котировочной
сессии. Реквизиты для
перечисления денежных
средств в размере
обеспечения
(резервирования)
котировочной сессии цен подается в форме электронного
документа и должна быть подписана в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи». Документы и сведения, направляемые
в форме электронных документов участником закупки, должны
быть подписаны электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника закупки.
Участие в котировочной сессии цен возможно при наличии на
счете участника закупки, открытом ему Оператором ЭТП для
проведения операций по обеспечению участия в электронных
закупках, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций, в размере не менее, чем
размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии цен,
предусмотренный документацией о котировочной сессии.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока,
указанного в извещении, не рассматриваются. Котировочная
заявка должна полностью соответствовать требованиям,
установленным в извещении.
С 16 час 00 мин 29.07.2015 г. до 16 час 00 мин 05.08.2015 г.
40 913 (сорок тысяч девятьсот тринадцать) рублей.
В соответствии с регламентом электронно-торговой площадки до
подачи заявки на участи в котировочной сессии денежные
средства перечисляются на виртуальный счет Участника, в случае
отсутствия денежных средств в размере обеспечения
(резервирования) на виртуальном счету Участника Оператором
производится отклонение заявки.
Денежные средства всех Участников остаются заблокированными
до полного завершения закупочной процедуры. Победитель
оплачивает услуги Оператора, блокировка денежных средств
остальных Участников снимается.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
14
Требования,
установленные в
соответствии с
законодательством
РФ к участникам
котировочной сессии
Общество с ограниченной ответственностью «ЭТП»
ИНН 1655218458
КПП 165501001
р/с 40702810500250008704 в АО АКБ «Новикомбанк» г. Москва
к/с 30101810000000000162
БИК 044583162
Требования, установленные в соответствии с законодательством
РФ к участникам котировочной сессии (соответствие
участником котировочной сессии требованиям, установленным
в данном пункте, декларируется участником в заявке), а
именно:
1) соответствие участников процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника процедуры закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
15
16
17
18
19
Место нахождения
заказчика
Контактный телефон
Факс
Электронная почта
Контактные лица
20
Дополнительные
требования к
участникам
котировочной сессии
21
Требования к заполнению
Котировочной заявки
3) неприостановление деятельности участника процедуры
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие;
4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов
участника
процедуры
закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Участник
процедуры
закупки
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие.
410033, Саратов, ул. Панфилова, 1
(8452) 47-98-13
(8452) 44-19-55
imuchestvo.vasiliev@yandex.ru.
Начальник УУИиЗ – Васильев С.В.,
Начальник ОЗ – Самойлов П.Н.
В заявке на участие участник декларирует:
1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участнике размещения заказа по ФЗ №44 от 5 апреля
2013 года.
2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участнике размещения заказа по ФЗ №223 от 18 июля 2011
года.
3. Допуск СРО включая пп.24.29, 24.30. Перечня «Наименования
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства»
Соответствие
данным
требования
декларируется
участником котировочной сессии в заявке.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока,
указанного в извещении, не рассматриваются.
Котировочная
заявка должна полностью соответствовать требованиям,
установленным извещением, и представляется в установленной
форме (Приложение № 2 к извещению).
В заявке участника должна содержаться расшифровка всех
сведений относительно поставляемого товара и других условий
исполнения обязательств по Котировочной сессии. А именно,
помимо декларирования соответствия условиям Заказчика должна
содержаться расшифровка всех характеристик Товара,
отображенных в Извещении, сроков поставки Товара,
включенных в цену товара расходов, формы, порядка и сроков
оплаты поставки Товара, прочих условий исполнения договора. В
заявке участник должен декларировать соответствие всем
дополнительным требованиям согласно Документации о
проведении котировочной сессии, при этом в заявке должно быть
отражено соответствие по каждому из конкретных требований,
отражающих наименование и характеристики перечня
поставляемого Товара, а также по всем требованиям согласно
Информационной карте Заказчика.
При заполнении Котировочной заявки не должно возникать
двусмысленных толкований предложения участника закупки.
Предложения о качественных, количественных характеристиках
22
Форма, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
товара (оказания услуг, выполнения работ), а также по иным
условиям исполнения обязательств, связанных с проводимой
котировочной сессией, не должно содержать слов «эквивалент»,
«должен», «обязан», «может», «вправе», «следует»,
«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов,
дающих двусмысленное толкование предложения участника
закупки.
Участником размещения заказа в абзаце, предусматривающем
указание срока поставки, должен быть точно прописан срок
поставки предмета котировочной сессии в соответствии с п. 5
Информационной карты Заказчика. Не допускается
подчеркивание или выделение (шрифтом, цветом и т.п.) одной из
представленных в заявке позиций «(календарных или рабочих)
дней», дублирования данной фразы из текста образца заявки в
полном объеме (например: …в течение 3 (календарных или
рабочих) дней…), а также указание на согласие с условиями
котировочной сессии без расшифровки конкретных сроков и
условий поставки.
Участник, аккредитованный на электронной площадке, может
направить запрос о разъяснении положений документации о
запросе котировок в электронной форме с момента начала подачи
заявок и не позднее, чем за один день до окончания срока подачи
заявок. Запрос направляется в электронной форме. Заказчик
размещает ответ на запрос разъяснений документации до момента
окончания срока подачи заявок.
Срок подачи запроса участником: С 16 час 00 мин 29.07.2015 г. до
16 час 00 мин 04.08.2015 г.
Срок размещения ответа заказчиком: С 16 час 00 мин 29.07.2015
г. до 16 час 00 мин 05.08.2015 г.
23
Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
24
Порядок допуска, оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
допущенных к участию в котировочной сессии в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критерием
и порядком оценки, установленными конкурсной документацией.
Критериями оценки заявок на участие в котировочной сессии
являются:
– цена договора
При оценке заявок по критерию "цена Договора" лучшим
условием исполнения Договора по указанному критерию
признается предложение участника котировочной сессии с
наименьшей ценой Договора.
2. В случае, если в нескольких заявках на участие в котировочной
сессии содержатся одинаковые ценовые предложения и данные
заявки полностью соответствуют требованиям документации о
закупке, победителем признается заявка, которая поступила ранее
других заявок на участие в котировочной сессии.
1. При рассмотрении заявок на участие в котировочной сессии
участник закупки не допускается комиссией к участию в
котировочной сессии в случае, согласно утвержденному
Положению Заказчика:
- Непредставления участником закупки обязательных документов,
входящих в состав заявки на участие в котировочной сессии, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых
производится закупка;
- Несоответствия требованиям, указанным в пунктах 14, 20, 25 и
28 информационной карты настоящей документации;
25
Дополнительные
требования к Товару
(оказания услуг,
выполнения работ)
26
Срок, место и порядок
предоставления
документации о
котировочной сессии, сайт
на котором размещена
документация о
котировочной сессии,
размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
заказчиком за
предоставление
документации о
котировочной сессии, если
такая плата установлена
27
Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения итогов
закупки.
- Несоответствия заявки на участие в котировочной сессии
требованиям документации, а именно:
- заявка не является полной;
- документы, входящие в состав заявки не подписаны и не
оформлены должным образом в соответствии с
Приложением 2 документации, Информационной картой
котировочной сессии;
- если технические, функциональные характеристики
(потребительские свойства), а также количественные и
качественные характеристики поставляемых товаров,
качество выполняемых работ, оказываемых услуг,
предлагаемых Участником закупки, не соответствуют
требованиям, указанным в документации о котировочной
сессии;
2. В сроки установленные Положением Заказчика, а также в
соответствии с Регламентом электронной торговой площадки
Комиссия рассматривает заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении котировочной сессии,
оценку заявок и принимает решение о признании размещения
заказа состоявшимся, а также о заключении договора с
победителем.
1. Вся предоставляемая работа, должна соответствовать
требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие
сертификаты качества, спецификации, технические паспорта и
другие документы. Подтверждающие их качество и их
принадлежность. Предоставляемые материалы для работы
должны быть новыми, и не иметь дефектов.
Соответствие
данному требованию декларируется участником котировочной
сессии в заявке.
Дата размещения: «29» июля 2015 г.
Порядок предоставления документации о котировочной сессии:
Документация о котировочной сессии
доступна всем
заинтересованным лицам в порядке и на условиях,
предусмотренных в извещении о проведении котировочной
сессии. Документация о котировочной сессии для
ознакомления размещена на сайте электронной торговой
площадки и сайте Заказчика.
Документация о котировочной сессии предоставляется бесплатно.
Документация о котировочной сессии размещена на
www.zakupki.gov.ru, www.etprf.ru.
Для ознакомления, документация о котировочной сессии
размещена на сайте Заказчика- www.almaz-rpe.ru
Любой участник размещения
закупки, получивший
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить
на адрес электронной площадки запрос о разъяснении
положений документации о котировочной сессии. В течение
одного часа с момента поступления указанного запроса
оператор электронной площадки направляет запрос
Заказчику. Заказчик с помощью функционала электронной
площадки размещает разъяснения положений документации о
котировочной сессии с указанием предмета запроса, не
позднее, времени окончания котировочной сессии.
Дата рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии:
«07» августа 2015 г.
Место рассмотрения заявок: Россия, Саратов, ул. Панфилова, д.1,
комната совещаний.
Срок рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
устанавливается в соответствии с Положением АО «НПП
«Алмаз», а также регламентом электронной торговой площадки.
28
29
30.
Квалификационные
требования к участникам
закупки
Вместе с заявкой на
котировочную сессию
участники должны
предоставить следующие
документы,
подтверждающие
квалификацию участника,
дополнительные требования
к участникам и товару:
Особенности участия в
процедуре закупки
нескольких физических лиц,
выступающих на стороне
одного участника
процедуры закупки, или
нескольких юридических
лиц, выступающих на
стороне одного участника
процедуры закупки, или
нескольких
индивидуальных
предпринимателей,
выступающих на стороне
одного участника
процедуры закупки
(коллективного участника).
1. Копия свидетельства СРО с Перечнем «Наименования видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность пп. 24.29,
24.30.
Документы предоставляются в электронном виде.
В составе заявки участник процедуры закупки должен
представить документы, подтверждающие соответствие всех лиц,
выступающих на стороне одного участника процедуры закупки,
установленным документацией
требованиям, с учетом
особенностей, установленных настоящим пунктом.
Требования к участникам котировочной сессии, установленные в
пунктах 20, 14 информационной карты, а также требования к
перечню документов в составе заявки, предоставляемых
участниками процедуры закупки (п. 29, информационной карты),
устанавливаются для каждой из организаций, выступающих на
стороне одного участника процедуры закупки, в соответствии с ч.
5 статьи 3 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ, с учетом
особенностей, установленных в настоящем пункте документации.
Лица, представляющие коллективного участника, заключают
между
собой
соглашение,
соответствующее
нормам
Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим
требованиям:
 в соглашении должны быть четко определены права и
обязанности сторон как в рамках участия в котировочной
сессии, так и в рамках исполнения Договора;
 в случае, если настоящей документацией установлены
специальные требования к правоспособности участника
процедуры закупки и предусмотрен перечень документов,
подтверждающих специальную правоспособность (лицензии,
допуски, свидетельства), то хотя бы одно из лиц, входящих в
состав коллективного участника процедуры закупки, должно
обладать необходимой правоспособностью и представить
необходимые подтверждающие документы. При этом такое
лицо может не являться лидером;
 в соглашении должно быть приведено четкое распределение
номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами
коллективного участника. При этом, соглашением должно
быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, требующих специальной
правоспособности, а также реализация прав и обязанностей,
требующих специальной правоспособности в рамках
настоящей процедуры, осуществляются исключительно
лицами, входящими в состав коллективного участника
процедуры закупки, обладающими необходимой
правоспособностью;
 в соглашении должен быть определен лидер, который в
дальнейшем представляет интересы каждой из организаций,
входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с
Заказчиком;
 в соглашении должна быть установлена солидарная
ответственность каждого лица за заключение договора, а
также за своевременное и полное исполнение Договора;
в соглашении должна быть установлена солидарная
ответственность каждого лица по обязательствам, связанным
с участием в котировочной сессии;
 соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц,
входящих в состав коллективного участника процедуры
закупки, согласно на заключение с ним по итогам
котировочной сессии отдельного договора, в случае если
Заказчик примет такое решение, однако, оно не вправе
требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по
итогам котировочной сессии; в случае принятия Заказчиком
решения о заключении по итогам котировочной сессии
нескольких договоров с каждым членом коллективного
участника процедуры закупки, объем принимаемых
обязательств и предоставляемых прав определяется в
соответствии с распределением номенклатуры, объемов,
стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг между членами коллективного участника,
указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не
принято такое решение, договор по общему правилу
заключается с лидером.
 соглашением должно быть предусмотрено, что все платежи
совершаются с лидером, однако, по инициативе Заказчика,
данная схема может быть изменена.
Любое лицо может входить в состав только одного
коллективного участника и не имеет права принимать участие в
котировочной сессии самостоятельно.
Копия
соглашения
между
лицами,
представляющими
коллективного участника, предоставляется в составе заявки на
участие в котировочной сессии.

1. В случае, если котировочная сессия в электронной форме признана несостоявшейся и только одна
заявка на участие в котировочной сессии в электронной форме, поданная участником открытой
котировочной сессии, принявшим участие в котировочной сессии, признана соответствующей требованиям,
предусмотренным документацией о котировочной сессии в электронной форме, Заказчик направляет
Оператору электронной торговой площадки проект договора, прилагаемого к документации о котировочной
сессии, без подписи договора Заказчиком в течение трех дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов котировочной сессии. Заключение договора с Участником котировочной
сессии, подавшим такую заявку на участие в котировочной сессии. При этом договор заключается на
условиях, предусмотренных документацией о котировочной сессии, по минимальной цене договора,
предложенной указанным Участником электронной котировочной сессии. Указанный Участник закупки не
вправе отказаться от заключения договора.
Образец заявки
Приложение № 2 к извещению
(на фирменном бланке организации)
№ документа
дата
АО «НПП «Алмаз»
Заявка на участие в котировочной сессии
на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию градирни «Град 280»
Изучив направленную Вами документацию по
котировочной
сессии на сайте www.almaz-rpe.ru,
www.Etprf.ru, www.zakupki.gov.ru, а
также
законодательство
и
нормативные
правовые
акты,
__________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)
в лице
__________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок цен, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:
1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):
__________________________________________________________________________
1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН _________________________
КПП________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
2. Перечень товаров (наименование, характеристики, количество, цена за единицу):
__________________________________________________________________
Мы согласны поставить данные товары по следующей цене поставки ___________(сумма прописью)
рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей.
В стоимость продукции включены все расходы:____________________________________
Сведения о соответствии дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам
котировочной сессии:________________________________________________________________________
Сведения о соответствии дополнительным требованиям, предъявляемым к Товару
котировочной сессии:________________________________________________________________________
Сведения о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к участникам
котировочной сессии:________________________________________________________________________
В случае признания нашей котировочной заявки победившей, мы обязуемся в течение
установленного в котировочной сессии срока заключить договор и поставить товар (оказать услуги,
выполнить работы) в требуемом объеме по адресу Заказчика, в течение _____ (календарных или рабочих)
дней со дня ___________________________ (заключения договора или иных условий) и
_______________________________ (дополнительные условия),
оплата производится безналичным
расчетом, путем перечисления _______% денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение
_______ (_________________) рабочих дней с даты ______________________________.
При поставке товара (оказании услуг, выполнении работ) заказчику будут предоставлены копии
документов, подтверждающих их соответствие требованиям спецификации, указанным в извещении о
проведении котировочной сессии цен.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока
заключить договор в случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан уклонившимся от
заключения договора, и в нашей заявке предложена такая же цена договора, как и в заявке победителя в
проведении котировочной сессии, либо наше предложение о цене договора содержит лучшие условия по
цене договора следующие после предложенных победителем в проведении котировочной сессии условий,
если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении
котировочной сессии в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении котировочной
сессии и условиями нашей котировочной заявки.
Мы обязуемся в течение установленного в извещении о проведении котировочной сессии срока
заключить договор в случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок наша заявка является
единственной поданной и после окончания срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни
одна котировочная заявка, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии,
по цене, предложенной в нашей котировочной заявке, если эта цена не превышает максимальную цену,
указанную в извещении о проведении котировочной сессии.
Документы, подтверждающие квалификацию участника, дополнительные требования к товару
(оказываемым услугам, выполняемым работам):
Приложение №1 _____________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________ .
Телефон/факс: _____________________________________.
Адрес электронной почты __________________________ .
ИНН: ______________________________________ . КПП _____________________.
Банковские реквизиты: _______________________ .
Ф.И.О., должность (для юридического лица), подпись ____________.
М.П.
Приложение № 3 к извещению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
№ ____
г. Саратов
« ___ » ____________ 2015 г.
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице Генерального директора Бушуева Николая Александровича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и победитель запроса котировок на основании Протокола №___ от ______20__
г.,
_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице______________________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу
и вводу в эксплуатацию градирни «Град 280» (далее по тексту – Работ).
1.2. Перечень Работ, их объем, требования к качеству и другие исходные данные установлены в
Локальном сметном расчете (Приложении №1 к настоящему договору), являющееся его неотъемлемой
частью.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами без привлечения сторонних лиц и
организаций.
1.4. Подрядчик обязуется обеспечить присутствие представителей Подрядчика при сдаче-приемке и
пусконаладочных работах на территории АО «НПП «Алмаз».
1.5. Заказчик обеспечивает оплату данных Работ на условиях и в порядке, установленных в настоящем
Договоре.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет _______________________, в том числе НДС 18 % и определяется сметой.
2.2. Цена договора является окончательной и включает в себя все расходы: стоимость работ, стоимость
материалов, накладные расходы, иные издержки участника, сумму всех налогов, сборов, других
обязательных платежей, причитающееся участнику вознаграждение, в российских рублях и определяется
Локальным сметным расчетом в Приложении №1 к Договору.
2.3. На протяжении действия настоящего договора цена договора не меняется.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Оплата производится
безналичным расчетом, путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Подрядчика в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Актов выполненных работ
(унифицированная форма КС-2 и КС-3) и предоставления Подрядчиком счета, счет-фактуры.
3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком при условии предоставления
Подрядчиком правильно оформленных платежных документов. В случае несоблюдения вышеуказанных
условий Заказчик не несёт ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Подрядчику,
возникшие в связи с данными обстоятельствами.
3.3. В счете стоимость указывается с учетом налога на добавленную стоимость (налог указывается в счете
отдельной строкой). При невыполнении указанного условия Договора Заказчик имеет право отказаться от
акцепта платежных документов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Заказчика:
а) требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком Работ;
б) требовать при необходимости замену сотрудников Подрядчика;
в) проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2. Обязанности Заказчика:
а) принять Работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий
относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения подписать акты по форме КС-2, КС-3
и передать по одному экземпляру Подрядчику;
б) осуществить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с п.3.1. Договора в размере, не
превышающем цену Договора.
4.3. Права Подрядчика:
а) требовать оплаты выполненных Работ в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора;
б) самостоятельно определять способы выполнения Работ по Договору.
4.4. Обязанности Подрядчика:
а) своевременно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с Локальным сметным расчетом в
Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами и средствами;
б) предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполняемых Работ по настоящему Договору;
в) предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые
могут негативно повлиять на качество Работ;
г) своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных Работах;
д) представить Заказчику акты по форме КС-2, КС-3 не позднее 5 (пяти) календарных дней после
выполнения Работ;
е) Подрядчик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
4.5. Обязанности сторон:
а) стороны берут на себя обязательство не раскрывать перед третьими лицами никакой информации, которая
имеет конфиденциальный характер и связана работами, договором, бизнесом, деловыми операциями Сторон,
без предварительного письменного согласия другой Стороны;
б) в случае нарушения обязательства сохранять конфиденциальность, виновная Сторона несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
5.1. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим
ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам.
5.2. Подрядчик обязан проводить работы по настоящему договору в строгом соответствии с требованиями
по технике безопасности и промсанитарии и отвечает своими денежными средствами по претензиям и
искам, возникающим в связи с нарушением правил по технике безопасности и промсанитарии при
производстве работ.
5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарногигиенического режима на время производства ремонтных работ до сдачи объекта Заказчику возлагается на
Подрядчика. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за производство работ и соблюдение
указанных требований.
5.4. Вся предоставляемая работа, должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь
соответствующие сертификаты качества, спецификации, технические паспорта и другие документы.
Подтверждающие их качество и их принадлежность. Предоставляемые материалы для работы должны быть
новыми, и не иметь дефектов.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
договора на территории АО «НПП «Алмаз», ул. Панфилова 1, 1-я промплощадка с 8.00 до 17.00 в любой
день кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с момента подписания договора, с
предварительным уведомлением. Подрядчик несет полную ответственность, за выполняемую работу.
6.2. В случае нанесения порчи имуществу АО «НПП «Алмаз», подрядчик компенсирует сумму ущерба. В
случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с
перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком.
6.3. Приемка результата работ осуществляется в соответствии со ст. 753 ГК РФ.
6.4. Подрядчик, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ направляет Заказчику
уведомление о готовности к сдаче выполненных работ, после получения, которого, Заказчик в течение 3
(трех) рабочих дней организует и осуществляет приемку выполненных работ. Сдача и приемка
выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется с оформлением актов по форме
КС-2, КС-3.
6.5. В случае обнаружения несоответствия выполненных Работ с Локальным сметным расчетом в
Приложении №1 к настоящему договору, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты
в пределах Цены Договора. Доработки должны быть произведены в течение 3 (трех) дней с момента
подписания двустороннего акта.
6.6. Подрядчик обязуется предоставить гарантию качества:
а) на выполняемые работы сроком на 24 месяца, с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3.
6.7. Если в течение гарантийного срока обнаружатся скрытые дефекты, Заказчик обязан незамедлительно
сообщить об этом Подрядчику для установления причин дефектов. Представители Заказчика и Подрядчика
составляют акт осмотра, если причиной дефектов оказалась некачественная работа Подрядчика, то
представитель Заказчика обязан потребовать устранить данный дефект.
6.8. Все расходы, связанные с устранением дефектов в гарантийный период, несёт Подрядчик.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Уступка Подрядчиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только
по согласованию с Заказчиком.
7.2. Уборка мусора и отходов по окончании работ производится Подрядчиком за свой счет.
7.3. Подрядчик для выполнения работ по монтажа и ввода в эксплуатацию градирни «Град 280» должен
иметь:
- членство СРО
- свидетельство СРО
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка устанавливается в размере 0,5% от цены
настоящего Договора, включая сумму НДС 18%, за каждый день просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательств. При этом Заказчик, в случае расторжения настоящего
Договора с Подрядчиком, в связи с существенным нарушением условий настоящего Договора, имеет право
подать сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.
8.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 1% от суммы, подлежащей
оплате по факту выполненных работ.
8.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на свое усмотрение
потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков;
б) соответствующего уменьшения установленной за Работу Цены;
в) безвозмездного повторного выполнения Работ;
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
8.4. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней не устранит выявленные
недостатки, Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный срок недостатки выполненной Работы не устранены
Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора, если им
обнаружены существенные отступления от условий Договора.
8.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от Подрядчика обязательств по настоящему
договору.
8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, приведших к повторному размещению заказа, Подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего договора, включая сумму НДС.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору. Обстоятельствами
непреодолимой силы признаются: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия,
блокады, изменения законодательства, запретительные и ограничительные меры органов государственной
власти на территории Российской Федерации, а также другие обстоятельства, признанные таковыми
компетентными государственными органами.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных
обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где
данное обстоятельство имело место.
9.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона,
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое
оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
9.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего
Договора, при условии соблюдения требований пункта 9.2 настоящего Договора, продлевает срок
исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик имеет право с предварительным письменным уведомлением Подрядчика в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случаях:
- Неисполнения Подрядчиком срока сдачи работ, указанного в п.6.1. настоящего Договора;
- Неисполнение условий и требований, прописанных в техническом задании Заказчика;
- Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними либо в претензионном порядке. При этом Сторона, чьи
интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить
в 7-дневный срок с момента получения претензии.
10.3. Стороны признают все условия настоящего договора существенными и при нарушении любого из
условий одной стороной другая вправе требовать расторжения договора.
10.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
10.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении,
неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его
недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему Договору.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему
Договору третьему лицу.
Приложение:
1. Локальный сметный расчет (2 л.)
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Алмаз»
ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес:
Россия, 410033, г. Саратов, ул. Панфилова,
д.1
ИНН 6453119615,
КПП 645301001
р/с 40702810614240001075 в
Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем
Новгороде
Юридический адрес:
ИНН
КПП
к/с
р/с
в
к/с 30101810200000000837 в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по Нижегородской области
БИК 042202837
Почтовый адрес:
Россия, 410033, г. Саратов, ул.
Панфилова, д.1
Телефон/факс: 8 927 226 30 04
БИК
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
Генеральный директор
АО «НПП «Алмаз»
__________________ Н.А. Бушуев
«______»_______________ 20___ г.
________________
«____»________________20___г.
Приложение 1 к договору № ____ от «______»____________ 2015 г.
Локальный сметный расчет
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
Строительно-монтажные работы по установке, обвязке градирни ГРАД на насосной 1-й промышленной площадке.
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Саратовской области (эталон)""
Приложение 4 к извещению
Стоим. ед., руб.
№
поз.
Шифр и № позиции норматива,
Наименование работ и затрат,
Единица измерения
1
Количе-ство
2
3
всего
экс.
маш.
экс. маш.
оплата
труда осн.
раб.
в т.ч.
опл.
труда
мех.
всего
4
5
6
1. ТЕР 01-02-057-02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
0.126
1 201.20
1 201.20
2. ТЕР 08-01-002-01
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3
основания
4.2
128.95
18.79
оплата
труда осн.
раб.
материалы
7
8
151.35
151.35
32.95
4.32
541.59
78.92
324.28
3. ТЕР 06-01-005-04
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения
объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле
0.116 101 084.00 2 884.55
3 837.46
461.47
11 725.74
445.15
10 945.99
4. ТССЦ 204-0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов, т
0.116
5. ТЕР 07-01-001-01
Укладка блоков
ленточных фундаментов при глубине
котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т, 100 шт.
сборных конструкций
6. Прайс-лист.
ФБС 24-4-6, шт
0.24
24
1 407.57
163.28
3 956.73 2 709.82
632.51
445.16
949.62
464.91
Затр. труда рабочих, не
зан. обсл. машин, чел-ч
Общая стоимость, руб.
обслуж. машины
в т.ч. опл.
труда мех.
на ед.
всего
9
10
11
154
19.404
138.39
18.14
2.3
0.29
9.66
1.218
334.61
53.53
453.6
23.96
52.6176
2.77936
650.36
106.84
72.37
23.38
17.3688
5.6112
163.28
151.80
11 157.84
147.46
11 157.84
7. ТЕРм 37-01-014-09
Монтаж градирни ГРАД, 1 шт.
1
6 378.34 3 197.08
1 851.80
364.03
6 378.34
1 851.80
1 329.46
3 197.08
364.03
197
21.72
197
21.72
8. ТЕРм 37-01-014-03
Монтаж фильтров Д-250мм, 1 шт.
8
1 123.30
324.30
8 986.40
2 594.40
1 998.56
4 393.44
446.64
34.5
3.79
276
30.32
9. Прайс-лист.
Фильтр Д-250мм, шт
8
2 200.50
1.648
7 424.19
1 128.00
508.19
38.18
12 235.07
1 858.94
9 538.62
837.50
62.92
120
2.5
197.76
4.12
1.648
1 257.95
359.21
807.09
90.77
2 073.10
591.98
151.04
1 330.08
149.59
39.13
4.72
64.48624
7.77856
12. ТЕРм 07-04-001-07
Установка насоса, масса 2 т, 1 шт.
2
1 628.85
587.72
383.21
20.90
3 257.70
1 175.44
1 315.84
766.42
41.80
61.8
1.09
123.6
2.18
13. ТЕРм 11-02-001-01
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях,, 1 шт.
2
11.51
10.22
23.02
20.44
2.58
1.03
2.06
10. ТЕРм 38-01-004-07
Изготовление опорной
конструкций
площадки
м/к
градирни,
1
11. ТЕР 09-03-030-01
Монтаж опорных площадок м/к градирни, 1 т конструкций
т
549.18
55.83
17 604.00
17 604.00
1
2
3
4
14. ТССЦ 301-1466
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с
резьбовым присоединением, компл.
2
15. ТЕРм 12-01-004-12
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в
пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на
условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный
159 мм, 100 м трубопровода
0.6
16. ТССЦ 103-0174
Трубы стальные электросварные наружный диаметр 159 мм,,
м
60
96.44
17. ТЕР 26-01-003-01
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из
минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3
изоляции
1.2
235.17
172.58
5
249.57
6
7
499.14
10 245.31 7 132.18
2 424.24
660.89
6 147.19
282.20
9
10
11
499.14
1 454.54
5 786.40
62.60
8
413.33
4 279.31
396.53
252
35.57
151.2
21.342
75.12
18.8
22.56
5 786.40
207.10
-0.01
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0540:[ М-(90.71=8322.00*0.0109) ]; ТССЦ 101-0811:[ М-(16.16=14690.00*0.0011) ]; ТССЦ 101-0812:[ М-(58.76=14690.00*0.004) ]; ТССЦ 1011821:[ М-(1.32=33054.91*0.00004) ]; ТССЦ 101-1876:[ М-(476.39=12215.00*0.039) ]; ТССЦ 104-0017:[ М-(7764.77=7524.00*1.032) ]
18. ТССЦ 104-0013
Маты прошивные из минеральной ваты толщина 40 мм, м3
1.2
542.40
19. ТЕР 26-01-052-01
Покрытие
поверхности
изоляции
трубопроводов
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2
поверхности покрытия изоляции
0.3
4 568.06
1 019.28
650.88
121.91
1 370.42
650.88
305.78
1 028.06
36.57
107.18
32.154
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1746:[ М-(732.24=6.48*113) ]; ТССЦ 101-1821:[ М-(11.24=33054.91*0.00034) ]; ТССЦ 506-0609:[ М-(209.38=47.37*4.42) ]; ТССЦ 506-0878:[ М(1769.22=52.86*33.47) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2264.65=60.23*37.6) ]; ТССЦ 506-0880:[ М-(10.79=57.40*0.188) ]
20. ТЕРм 12-12-001-12
Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода
водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр
условного прохода 150 мм, 1 шт.
4
232.29
56.66
159.28
19.75
21. Прайс-лист.
Задвижка Д-250мм, шт
4
2 117.32
8 469.28
8 469.28
22. ТССЦ 507-1994
Отводы 90 град. , диаметром условного прохода 150 мм,
наружным диаметром 159 мм,, шт.
12
138.14
1 657.68
1 657.68
23. ТЕРм 12-01-004-14
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в
пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на
условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный
273 мм, 100 м трубопровода
0.8
24. ТССЦ 103-0195
Трубы стальные электросварные наружный диаметр 273 мм,,
м
80
229.38
25. ТЕР 26-01-003-01
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из
минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3
изоляции
2.74
235.17
172.58
13 515.95 7 826.95
3 367.00
681.88
929.16
10 812.76
226.64
2 693.60
18 350.40
62.60
644.37
65.40
1 857.60
637.12
79.00
5.89
1.03
23.56
4.12
6 261.56
545.50
350
36.66
280
29.328
171.52
18.8
51.512
18 350.40
472.87
-0.03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0540:[ М-(90.71=8322.00*0.0109) ]; ТССЦ 101-0811:[ М-(16.16=14690.00*0.0011) ]; ТССЦ 101-0812:[ М-(58.76=14690.00*0.004) ]; ТССЦ 1011821:[ М-(1.32=33054.91*0.00004) ]; ТССЦ 101-1876:[ М-(476.39=12215.00*0.039) ]; ТССЦ 104-0017:[ М-(7764.77=7524.00*1.032) ]
26. ТССЦ 104-0013
Маты прошивные из минеральной ваты толщина 40 мм, м3
27. ТЕР 26-01-052-01
Покрытие
поверхности
изоляции
трубопроводов
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2
поверхности покрытия изоляции
2.74
542.40
0.4
4 568.06
1 019.28
1 486.18
121.91
1 827.22
1 486.18
407.71
1 370.75
48.76
107.18
42.872
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1746:[ М-(732.24=6.48*113) ]; ТССЦ 101-1821:[ М-(11.24=33054.91*0.00034) ]; ТССЦ 506-0609:[ М-(209.38=47.37*4.42) ]; ТССЦ 506-0878:[ М(1769.22=52.86*33.47) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2264.65=60.23*37.6) ]; ТССЦ 506-0880:[ М-(10.79=57.40*0.188) ]
28. ТССЦ 507-2333
Переходы диаметром условного прохода 250х150
наружным диаметром и толщиной стенки 273-159, шт.
2
258.43
516.86
516.86
мм,
29. ТЕРм 12-01-004-13
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в
пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на
условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный
219 мм, 100 м трубопровода
0.86
12 403.92 7 684.88
3 203.46
671.28
30. ТССЦ 103-0188
Трубы стальные электросварные наружный диаметр 219 мм,,
м
86
168.59
31. ТЕР 26-01-003-01
Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из
минеральной ваты на синтетическом связующем, 1 м3
изоляции
2.53
235.17
172.58
10 667.37
2 754.98
14 498.74
62.60
594.98
1 303.40
6 609.00
577.30
333
36.11
286.38
31.0546
158.38
18.8
47.564
14 498.74
436.63
-0.03
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0540:[ М-(90.71=8322.00*0.0109) ]; ТССЦ 101-0811:[ М-(16.16=14690.00*0.0011) ]; ТССЦ 101-0812:[ М-(58.76=14690.00*0.004) ]; ТССЦ 1011821:[ М-(1.32=33054.91*0.00004) ]; ТССЦ 101-1876:[ М-(476.39=12215.00*0.039) ]; ТССЦ 104-0017:[ М-(7764.77=7524.00*1.032) ]
32. ТССЦ 104-0013
Маты прошивные из минеральной ваты толщина 40 мм, м3
2.53
542.40
33. ТЕР 26-01-052-01
Покрытие
поверхности
изоляции
трубопроводов
стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2
поверхности покрытия изоляции
0.46
4 568.06
1 019.28
1 372.27
121.91
2 101.31
1 372.27
468.87
1 576.36
56.08
107.18
49.3028
Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1746:[ М-(732.24=6.48*113) ]; ТССЦ 101-1821:[ М-(11.24=33054.91*0.00034) ]; ТССЦ 506-0609:[ М-(209.38=47.37*4.42) ]; ТССЦ 506-0878:[ М(1769.22=52.86*33.47) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(2264.65=60.23*37.6) ]; ТССЦ 506-0880:[ М-(10.79=57.40*0.188) ]
34. ТЕРм 12-12-009-02
Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода
водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр
условного прохода 15 мм, 1 шт.
4
55.29
46.18
35. Прайс-лист.
Кран шаровый 15, шт
4
19.95
36. Дог. цена
Услуги автокрана, маш/смена
2
4.48
1 490.81 1 487.70
221.16
184.72
18.52
79.80
79.80
2 981.62
6.22
17.92
2 975.40
4.8
19.2
1
2
.
3
4
ИТОГО ПО СМЕТЕ
5
6
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 7, 8, 12, 13,
15, 20, 23, 29, 34; %=66 - по стр. 10)
13 594.32
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 7, 8, 10, 12, 13,
15, 20, 23, 29, 34)
10 397.53
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1; %=109.8
- по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3; %=117 - по стр. 5; %=90
- по стр. 17, 19, 25, 27, 31, 33)
3 058.47
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1; %=68 по стр. 2; %=55.25 - по стр. 3; %=72.25 - по стр. 5;
%=59.5 - по стр. 17, 19, 25, 27, 31, 33)
1 954.16
.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11)
.
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 11)
7
8
9
167 194.44 18 533.66 115 686.15 32 974.62
2 841.82
600.67
535.78
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
197 335.37
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
17 253.46
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
12 887.47
СТЕСНЕННОСТЬ (ОЗП,ЭМ)
35
ЗМ
35
18 027.90
6 486.78
11 541.12
994.64
НР с УЧЕТОМ СТЕСНЕННОСТИ
23 292.17
СП с УЧЕТОМ СТЕСНЕННОСТИ
17 398.08
ИТОГО:
В ЦЕНАХ 2015г.
НДС
ИТОГО К ОПЛАТЕ
225 912.59
3.069
693 438.70
18
124 818.97
818 257.67
10
11
1966.2614
161.57172