УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги

ОАО «СО ЕЭС»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
________________ О.А. Громов
«__» _____________ 2011 года
Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИCТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СБГЭ (В ДИЗЕЛЬНОЙ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ)
ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ЙОШКАР-ОЛА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 39А
Самара
2011 год
ОАО «СО ЕЭС»
Содержание
1.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................................................................... 4
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................... 7
2.1. Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений .................................. 7
2.2. Начальная (предельная) цена Договора .......................................................................... 8
2.3. Разъяснение Документации ............................................................................................. 8
2.4. Внесение изменений в Документацию ........................................................................... 8
2.5. Правовой статус документов ........................................................................................... 9
2.6. Обжалование ................................................................................................................... 10
2.7. Прочие положения .......................................................................................................... 10
3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .......................................................................... 12
4.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ...................................................................................... 26
5.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ .............................................................................................. 46
5.1. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам .......................................... 46
5.2. Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным
требованиям. ................................................................................................................... 46
6.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.......................... 51
6.1. Общий порядок проведения запроса предложений ..................................................... 51
6.2. Порядок подачи Предложений ...................................................................................... 51
6.3. Требования к сроку действия Предложения ................................................................ 53
6.4. Продление срока окончания приема Предложений .................................................... 54
6.5. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями ......................................................... 54
6.6. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений ............................................... 54
6.7. Определение Победителя ............................................................................................... 63
6.8. Заключение Договора ..................................................................................................... 63
6.9. Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах
запроса предложений ..................................................................................................... 63
7.
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ......................................................... 65
7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1) .............................................................................. 65
7.2. Коммерческое предложение (форма 2) ........................................................................ 68
7.3. График выполнения Работ (форма 3) .............................................................................. 70
2
ОАО «СО ЕЭС»
7.3. Техническое предложение (форма 4) ............................................................................ 72
7.5 Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) ......................... 74
7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 6) ......................................................................................................................... 77
7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) .......................................... 79
7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) ...................................................................... 81
7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах
за последние 2 года (форма 9)....................................................................................... 83
3
ОАО «СО ЕЭС»
1. Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1 Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений –
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической
системы» (далее – ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения согласно Уставу: 109074, г.
Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений (далее
– запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в
дизельной и преобразовательной) здания, расположенного по адресу: г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 39а.
2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется собственным иждивением выполнить по заданию
Заказчика работы по созданию автоматической системы газового пожаротушения
в помещениях системы бесперебойного гарантированного электроснабжения
(далее - СБГЭ) (в дизельной и в преобразовательной) здания, арендованного
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а (далее - Работы) и сдать результаты Работ
Заказчику в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять
результаты Работ и оплатить их.
2.2. Результатом Работ по Договору является сданная в эксплуатацию
автоматическая система газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в
дизельной и в преобразовательной) здания, арендованного Филиалом ОАО «СО
ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова,
д.39а.
2.3. Срок действия Договора: начало – не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента заключения Договора; окончание – не позднее 30 июня 2011 года.
2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке.
2.4.1. Промежуточные платежи (авансы) в размере 80% от цены Работ, выполненных в расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приёмке выполненных
работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) за расчетный месяц и выставления Подрядчиком
счета на оплату. Счета-фактуры на аванс, оформленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса.
2.4.2. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения Работ,
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на весь объем Работ по договору (форма № КС-2), Справки о стоимости выполнен4
ОАО «СО ЕЭС»
ных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11), Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14) и
после предоставления счета-фактуры на весь объем Работ по Договору,
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расчет производится с зачетом всех ранее произведенных по Договору платежей.
3. Потенциальным Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в
запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (наличие лицензии
Министерства РФ по делам ГО ЧС на производство работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию автоматических установок пожаротушения,
на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию заполнений проёмов в противопожарных преградах);
в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых,
материально-технических, производственных, трудовых);
г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
д) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) на имущество не должен быть наложен арест;
4. Подробные требования к выполняемым Работам, условиям Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также
описание процедур запроса предложений содержится в Документации по запросу
предложений на право заключения Договора на выполнение работ по созданию
автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и преобразовательной) здания, расположенного по адресу: г. ЙошкарОла, ул. Панфилова, д. 39а, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги – http://www.odusv.so-ups.ru/.
5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах запроса
предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений
совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО
ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от
24.11.2006 г. № 372.
5
ОАО «СО ЕЭС»
6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать
Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 16 часов 00 минут 16 марта 2011 года, по адресу: г.
Самара, ул. Полевая, д.5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел. (846) 279-73-25, 279-70-25, факс (846)
279-70-76.
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 14 часов 30 минут 17 марта 2011 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре
вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения.
8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 1 760 637 (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 29 копеек, кроме
того НДС 18% - 316 914 (Триста шестнадцать тысяч девятьсот четырнадцать)
рублей 71 копейка.
9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса,
не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в
связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких
обязанностей для Организатора запроса предложений (в том числе обязанности
по заключению договора с Победителем).
10. Договор по результатам запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.
11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой
момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся
при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений публикуется
на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции,
услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru» -www.b2b-energo.ru.
6
ОАО «СО ЕЭС»
2. Общие положения
2.1.
Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений
Потенциальный
ник
Участ-
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (ий) намерение принять
участие в открытом запросе предложений и подавшее (ий) Предложение в сроки, установленные
Документацией.
Участник
Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги к участию в открытом запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений.
Победитель
Участник, который предложил лучшие условия
исполнения Договора и Предложению которого
присвоен первый номер на основании результатов
оценки и сопоставления Предложений.
Заказчик,
Открытое акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической системы», место
нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, д. 7, стр.3.
ОАО «СО ЕЭС»
Закупочная комиссия
Постоянно действующая Закупочная комиссия
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги,
созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от
24.11.2006 года №372.
2.1.1. Заказчик приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и преобразовательной) здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.
39а (далее – запрос предложений).
2.1.2. Текст Уведомления о проведении запроса предложений приведен в разделе
1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации, если по тексту не установлено иное). Уведомление о проведении запроса предложений
опубликовано на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
Средней Волги - http://www.odusv.so-ups.ru/, копия Уведомления о проведении запроса предложений размещена на сайте информационноаналитической и торгово-операционной и торгово-операционной системы
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru» -www.b2b-energo.ru.
7
ОАО «СО ЕЭС»
2.1.3. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах запроса предложений, иные необходимые действия Заказчика совершаются Закупочной комиссией.
2.1.4. Для справок обращаться:
а)
по организационным вопросам – ответственный секретарь Закупочной комиссии Катьков Сергей Дмитриевич, тел. (846) 279-73-25, электронный адрес: KatkovSD@odusv.ru;
б)
по техническим вопросам – заместитель директора по информационным
технологиям Филиала ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ Шигапов Марат
Даниялович, тел. (8362) 42-12-61, 68-91-08, электронный адрес: shigapov@mrdu.odusv.so-ups.ru.
2.1.5. Подробные требования к выполняемым Работам изложены в разделе 3.
Проект Договора, заключаемого по результатам запроса предложений,
приведен в разделе 4. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям
приведен в разделе 5. Порядок проведения открытого запроса предложений
и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 6. Формы документов, которые необходимо подготовить и
подать в составе Предложения, приведены в разделе 7.
2.2.
Начальная (предельная) цена Договора
Начальная (предельная) цена Договора составляет 1 760 637 (Один миллион семьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 29 копеек,
кроме того НДС 18% - 316 914 (Триста шестнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 71 копейка.
2.3.
Разъяснение Документации
2.3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в
письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Заказчику
не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений.
2.3.2. Разъяснения положений Документации публикуются, копия разъяснений
размещается способами аналогичными для Уведомления о проведении открытого запроса предложений (пункт 2.1.2).
2.4.
Внесение изменений в Документацию
2.4.1. Заказчик в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе
принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом случае
8
ОАО «СО ЕЭС»
при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема
Предложений.
2.4.2. Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуются, копия
Уведомления о внесении изменений в Документацию размещается способами аналогичными для уведомления о проведении запроса предложений
(пункт 2.1.2).
2.4.3. Заказчик не направляет Потенциальным Участникам Уведомление о внесении изменений в Документацию в письменной форме. В случае внесения
Заказчиком изменений в Документацию в порядке, установленном пунктом
2.4.2, соответствие Предложения требованиям Документации с учетом изменений, внесенных Заказчиком, обеспечивает Потенциальный Участник.
2.5.
Правовой статус документов
2.5.1. Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное в соответствии с п. 2.1.2 Документации являются приглашением делать оферты и
должны рассматриваться Потенциальными Участниками, Участниками в
соответствии с этим.
2.5.2. Предложение Потенциального Участника, Участника имеет правовой статус оферты и рассматривается Заказчиком в соответствии с этим.
2.5.3. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом и не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств (в том числе обязанности по заключению Договора с Победителем).
2.5.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением иерархии (в случае их противоречия):
а)
проект Договора, приведенный в разделе 4 Документации;
б)
Уведомление о проведении запроса предложений и Документация со
всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением раздела 4);
в)
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы Заказчика и Потенциальных Участников, Участников не
определяют права и обязанности сторон в связи с запросом предложений.
2.5.5. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
9
ОАО «СО ЕЭС»
2.6.
Обжалование
2.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены,
обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 рабочих
дней с момента ее получения.
2.6.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники имеют право
оспорить решение или поведение Заказчика в связи с запросом предложений в Комитете по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС».
2.6.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в Комитет по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС»,
решаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.
Прочие положения
2.7.1. Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том
числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации
другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией.
2.7.3. Закупочная комиссия вправе отклонить Предложение Потенциального
Участника, Участника на любом этапе запроса предложений, если она
установит, что:
- Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил
служащему Заказчика вознаграждение в любой форме (работа, услуги, какая-либо ценность, имущественные права) с целью повлиять на принятие
Закупочной комиссией решения об определении Победителя;
- Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо
соглашение с целью повлиять на определение Победителя.
10
ОАО «СО ЕЭС»
2.7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пп. 2.7.3, установлены после
определения Победителя или заключения Договора, Заказчик вправе оспорить результаты открытого запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.5. Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным
надлежащем образом.
2.7.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение,
должны быть выражены в российских рублях.
11
ОАО «СО ЕЭС»
3. Техническое задание
Техническое задание
на выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и в преобразовательной)
здания, расположенного по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а
3.1. Общие положения
3.1.1. Заказчик работ.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»). 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7,
стр.3.
3.1.2. Вид строительства.
Выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и в преобразовательной) здания, арендованного Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а, согласно разработанной и утверждённой в
2009 году Рабочей документацией шифр 2009.31-АПТ «Автоматическая система
газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и в преобразовательной) Филиала ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а.» (далее – Рабочая документация).
3.1.3. Сокращения, принятые в тексте технического задания.
АСПГТ – автоматическая система газового пожаротушения
ГОСТ – государственный стандарт
ГОТВ – газовое огнетушащее вещество
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ДП – диспетчерский пункт
МГП – модуль газового пожаротушения
ПЭМ – привод электромагнитный
ПОТ – правила охраны труда
ППБ – правила пожарной безопасности
ППР – проект производства работ
ПУЭ – правила устройства электроустановок
РДУ – Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ
РД – руководящие документы
СБГЭ – система бесперебойного гарантированного электропитания
СНиП – строительные нормы и правила
СДУ – сигнализатор давления универсальный
УШК – устройство контроля шлейфа
Объект - помещения системы бесперебойного гарантированного электроснабжения (дизельная и в преобразовательная) здания, арендованного Фи12
ОАО «СО ЕЭС»
лиала ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 а
3.2. Цель Работы
Повышение пожарной безопасности, устойчивости и надёжности работы оборудования диспетчерского управления РДУ в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций (возгорание). Работа выполняется во исполнение требований подразделов 6.4, 6.5, 6.6 Положения от технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2012 года.
3.3. Объём Работ
3.3.1. Состав работы:
3.3.1.1. Монтаж системы АСПГТ с устройством блокировок работы приточно-вытяжных систем и кондиционеров (отключение) при пожаре.
3.3.1.2. Пуско-наладка системы АСПГТ.
3.3.1.3. Работы по разборке и восстановлению дверей, стен, потолков, герметизации помещений.
3.3.1.4. Комплектация помещения стационарным вентилятором и комплектом
напорно-всасывающих пневморукавов для удаления из помещений продуктов горения и ГОТВ.
3.3.1.5. Испытания, опробование и сдача Заказчику.
Объемы выполняемых работ приведены в Приложении № 1 к Техническому
заданию.
3.3.2. Характеристика защищаемых помещений.
3.3.2.1. Дизельная комната, подвальное помещение (246, 91 м3).
3.3.2.2. Преобразовательная, подвальное помещение (66,67 м3).
3.3.3. Технические и основные требования к выполнению работ по монтажу системы АСПГТ.
3.3.3.1. Монтаж производить согласно Рабочей документации
3.3.3.2. Локальные модули автоматического газового пожаротушения расположить в гермозонах:
- Дизельная – 2 рабочих модуля и 2 резервных;
- Преобразовательная – 1 рабочий и 1 резервный модули.
3.3.3.3. Огнетушащее вещество не должно оказывать негативного влияния на
электронное оборудование, установленное в защищаемых помещениях.
3.3.3.4. Горючей нагрузкой в помещениях могут служить: технологическое
оборудование, ГСМ, изоляция кабельных проводок.
3.3.4.5. Класс возможного пожара по ГОСТ 27.331-87-«А».
3.4. Требования поставляемому оборудованию
3.4.1. Изготовить и поставить оборудование системы пожаротушения в соответствии с Рабочей документацией
3.4.2. Поставляемое оборудование и используемые материалы, конструкции,
комплектующие должны быть надлежащего качества, соответствовать Рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям заводов изго13
ОАО «СО ЕЭС»
товителей, а также обеспечены сертификатами соответствия и пожарной безопасности, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их
качество.
3.4.3. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми и
ранее не использованными. Документация к оборудованию должна быть на русском языке.
3.4.4. Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать
ГОСТ, ПУЭ, ППБ, своему назначению и другим нормативным документам.
3.4.5. Надежность оборудования должна быть обеспечена выбором и применением совокупности технических средств, а также предусмотренным регламентом их обслуживания.
3.6. Оборудование должно быть ремонтопригодным и иметь возможность
продления срока службы путем замены отслуживших элементов.
3.4.7. Оборудование должно иметь возможность подключения к существующей системе сигнализации.
3.5. Требования к выполнению Работ
3.5.1. Подрядчик обязан выполнить монтажные Работы по созданию автоматической системы газового пожаротушения в перечисленных в п. 3 Технического
задания согласно Рабочей документацией.
3.5.2. В выполняемые объёмы входят подготовительные работы для монтажа
нового оборудования (пробивка проёмов, изготовление дополнительных конструкций и другие работы по восстановлению нарушенных при демонтаже и монтаже строительных элементов помещений), монтажные, наладочные работы. Объемы выполняемых Работ приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.
Работы должны производиться в период рабочего времени по рабочим дням с 0800 до 17-00 (с обязательным обеспечением технического надзора за работами).
Выполнение непредвиденных работ, неучтённых проектом, в случае возникновения такой необходимости.
3.5.3. Монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП, инструкций и другой нормативной документации.
3.5.4. Подрядчик обязан разработать и представить на согласование Заказчику на этапе заключения договора проект производства работ (ППР), с описанием
технологических процессов и последовательности выполнения Работ. Работы
должны проводиться в соответствии с согласованным и утверждённым Заказчиком
ППР.
3.5.5. В ППР разработать технологию выполнения монтажных работ, обеспечивающую сохранность существующих коммуникаций и оборудования.
3.5.6. При прокладке кабелей через перекрытия, стены и перегородки, проходы осуществлять с учетом требований ПУЭ с применением гильз, штуцеров или
коробов из несгораемых материалов. Все кабели должны быть однозначно идентифицированы и промаркированы. Маркировка должна быть выполнена типограф-
14
ОАО «СО ЕЭС»
ским (или при помощи принтера) способом и надежно закреплена по всей трассе
кабельной линии.
3.5.7. При проведении монтажных и пусконаладочных работ осуществляются следующие виды контроля:
3.5.7.1. На этапе монтажа – контроль качества монтажных работ;
3.5.7.2. По завершению монтажа – контроль комплектности, полноты рабочей и исполнительной документации;
3.5.7.3. В ходе приемо-сдаточных испытаний – проверка качества выполнения работ и соответствия параметров технической документации.
3.5.8. По окончании Работ Подрядчиком представляется исполнительная
документация, сертификаты, технические паспорта на поставленное оборудование
и на используемые при производстве работ материалы, инструкции по эксплуатации, акты на скрытые работы (при необходимости), акты проведённых испытаний
в т.ч. измерение сопротивления изоляции кабельных линий, журнал производства
работ по типовой форме КС-6. Вся документация должна быть на русском языке.
3.5.9. Приемка смонтированного оборудования осуществляется по программе приемо-сдаточных испытаний, подготовленной Подрядчиком и утвержденной
Заказчиком.
3.5.10. В ходе приемо-сдаточных испытаний проводится проверка качества
выполнения Работ и соответствия параметров оборудования технической документации и сдача всего объема выполненных Работ Заказчику, включая необходимую
техническую документацию на русском языке.
3.5.11. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования в ходе проведения монтажных и пуско-наладочных
работ. Подрядчик обязан предоставить гарантию нормальной эксплуатации смонтированного электрооборудования в течение 24 месяцев с момента подписания
Акта о приемке выполненных работ на весь объем Работ по Договору (форма
№ КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта
приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №
КС-14), за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
3.5.12. Подрядчик обязан указать условия послегарантийного обслуживания.
3.5.13. Если в период гарантийной эксплуатации АСПГТ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, и данные дефекты вызваны
некачественно выполненными исполнителем Работами, либо применением некачественных материалов, изделий, конструкций и оборудования, то Подрядчик обязан
устранить данные дефекты за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
3.6. Требования к Подрядчику
3.6.1. Подрядчик обязан иметь лицензию Министерства РФ по делам ГО ЧС
на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию автоматических
установок пожаротушения, на производство работ по монтажу, ремонту и об-
15
ОАО «СО ЕЭС»
служиванию заполнений проёмов в противопожарных преградах. Подтверждающая информация представляется на этапе подачи конкурентных заявок, в соответствии с условиями закупочной документации.
3.6.2. Подрядчик должен иметь возможность оказания услуг по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту смонтированных установок в гарантийный и послегарантийный периоды в соответствии с требованиями
РД 009-02-96. Подтверждающая информация представляется на этапе подачи конкурентных заявок, в соответствии с условиями закупочной документации.
3.6.3. Фирмы – поставщики должны иметь представительства и авторизованные сервисные центры в России с подтверждением соответствующими сертификатами. Подтверждающая информация представляется на этапе исполнения договора
представлением Заказчику копий сертификатов или иных подтверждающих документов.
3.6.4. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных Работ и
письменные подтверждения (отзывы, рекомендации) о ранее реализованных аналогичных проектах. Подтверждающая информация представляется на этапе подачи
конкурентных заявок, в соответствии с условиями закупочной документации.
3.6.5. Во время проведения Работ Подрядчик обязана нести все виды ответственности за обеспечение выполнения необходимых мероприятий по правилам
охраны труда и пожарной безопасности.
3.6.6. Монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться силами
специалистов граждан РФ, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет
осуществлять надлежащее и качественное их исполнение. Подтверждающая информация представляется на этапе подачи конкурентных заявок, в соответствии с
условиями закупочной документации.
3.6.7. На стадии заключения субподрядных договоров, Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком состав субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению Работ.
3.6.8. Доставку всех используемых материалов и оборудования на Объект
Подрядчик производит своими силами и за свой счет.
3.6.9. Подрядчик обязан своевременно вывозить образовавшиеся отходы,
строительный мусор и неиспользуемые материалы с Объекта.
3.6.10. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ в соответствии с требованиями СНиП, ПОТРМ –016-2001, ПУЭ, ППБ и другими руководящими документами.
3.6.11. Перед началом выполнения Работ, Подрядчик обязан назначить ответственного руководителя Работ на Объекте и лиц, ответственных за безопасное
ведение работ, пожарную безопасность с указанием их фамилий, инициалов,
должностей и групп по электробезопасности. Подтверждающая информация представляется на этапе заключения договора.
3.6.12. Во время выполнения Работ Подрядчик обязан гарантировать соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины, требований правил охраны
труда, правил пожарной безопасности, трудового распорядка, существующего на
территории Заказчика пропускного режима, организацию безопасного ведения ра16
ОАО «СО ЕЭС»
бот, не причиняющую вреда и здоровью и недопущение создания угрозы жизни
каким-либо лицам, находящимся на Объекте.
3.6.13. Подрядчик обязан организовать выполнение Работ командированным
на Объект персоналом в соответствии с требованиями СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и главы 12 «Межотраслевых правил по охране труда
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ –016-2001).
3.6.14. Подрядчик должен иметь электроизмерительную лабораторию или
рабочие средства измерения, зарегистрированные в органах Ростехнадзора, для
выполнения необходимых измерений при производстве электромонтажных и пуско-наладочных работ. Подтверждающая информация представляется на этапе подачи конкурентных заявок, в соответствии с условиями закупочной документации.
3.6.15. В процессе выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, индивидуальных и комплексных испытаний эксплуатирующий персонал должен иметь
возможность принимать участие в их выполнении с целью лучшего ознакомления
и освоения оборудования АСПГТ.
3.6.16. По окончании работ Подрядчик должен провести обучение эксплуатирующего персонала пользованию установленной АСПГТ с выдачей инструкций
по эксплуатации на бумажном и электронном носителях.
3.7. Охрана труда при производстве монтажных и пуско-наладочных работ
3.7.1. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ на Объекте в соответствии с требованиями к командированному персоналу, определёнными СНиП, ПОТРМ–016-2001, ППБ и другими нормативными документами.
3.7.2. Для получения разрешения на выполнение Работ со стороны Заказчика
необходимо:
3.7.2.1. Представить Заказчику сопроводительные письма с указанием цели
командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими, членами бригады для работ в электроустановках с указанием группы по электробезопасности этих работников; а также лиц, которым предоставляется право выдачи нарядов, которые могут возглавлять бригаду, быть членами бригады при работе с сосудами под давлением.
3.7.2.2. Подтвердить информацию, указанную в сопроводительном письме
удостоверениями, действующими сертификатами, разрешениями и иными документами, определенными законодательством Российской Федерации и нормативно-техническими документами по эксплуатации инженерных систем, в количестве
достаточном для выполнения Работ в полном объеме.
3.7.2.3. Работники Подрядчика должны пройти вводный и первичный инструктажи, ознакомлены со схемами и особенностями установок, в которых им
предстоит работать, подтверждаемых записями в специальных журналах, а работники, которым представляется право выдачи наряда, исполнять обязанности
ответственного руководителя и производителя работ, наблюдающего в действую-
17
ОАО «СО ЕЭС»
щих электроустановках, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения
установки.
3.7.2.4. Предоставление работникам Подрядчика прав Работы в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, наблюдающих и членов бригады оформляется руководителем организации Заказчика резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием.
3.7.2.5. Представление Подрядчиком технологических карт или проектов
производства Работ, утвержденных техническим руководителем организации Исполнителя и согласованных с руководителем организации Заказчика.
3.7.3. В процессе подготовки и проведения Работ:
3.7.3.1. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность Работ, а также требований норм и правил эксплуатации оборудования, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво - и пожаробезопасности, указаний заводов – изготовителей,
инструкций по монтажу и эксплуатации, санитарных правил и норм, мероприятий по
защите окружающей среды во время подготовки Работ и во время проведения и после
завершения Работ на Объекте.
3.8. Сроки выполнения Работ
3.8.1. Начало выполнения Работ – не позднее 3 (трех) дней с момента заключения Договора.
3.8.2. Окончание выполнения Работ – не позднее 30 июня 2011 года.
3.9. Приложения к Техническому заданию
3.9.1. Приложение №1. Ведомость объёмов Работ на создание автоматической системы газового пожаротушения помещений СБГЭ (дизельная и
преобразовательная) здания, арендованного Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова,
д.39а.
Приложение № 1
к Техническому заданию
. Ведомость объёмов Работ на создание автоматической системы газового пожаротушения помещений СБГЭ (дизельная и преобразовательная) здания, арендованного Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а.
№
п/п
Наименование работ
Ед.изм
Колво
1.
Установка аппаратов управления и шт.
сигнализации
Монтаж коробов по стенам и по100 м.
3,00
2.
Требования к
оборудованию
и материалам
2,94
18
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование работ
Ед.изм
Колво
Прокладка кабеля в коробах
Прокладка труб винипластовых
Прокладка рукавов металлических
Затягивание провода в проложенные трубы и метал. рукава
Монтаж выключателя автоматического
Установка блока (шкафа) управления
Разделка высокочастотных кабелей
в разъемы
Установка камеры малогабаритной
Установка угольника настенного
(уголок) отдельного
Монтаж ПС блока линейного, пускового
Монтаж преобразователя или блока питания
Монтаж прибора оптикоэлектронного
Монтаж извещателя ПС теплового
Монтаж извещателя ПС дымового
Монтаж извещателя ОС контактного, магнитоконтактного
Монтаж коробки ответвительной
Ящик протяжной или коробка, щиток открытого исполнения
Установка реле и др. с подготовкой места установки
Монтаж коробки оконечной
Монтаж табло сигнального
Установка шкафа настенного
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
13,35
3,70
1,20
4,90
шт.
5,00
шт.
1,00
10 шт.
0,60
шт.
шт.
3,00
3,00
шт.
2,00
шт.
3,00
шт.
7,00
шт.
шт.
шт.
10,00
5,00
11,00
шт.
шт.
15,00
2,00
шт.
4,00
100 шт.
шт.
шт.
0,02
6,00
2,00
Установка шкафа напольного
Монтаж исполнительного механизма
Преобразователь, устанавливаемый на резервуаре
Монтаж трубопровода
шт.
шт.
2,00
3,00
шт.
2,00
1000 м
0,0175
Требования к
оборудованию
и материалам
толкам (L=2м.)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
19
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование работ
28.
Установка насадок газового пожа- 100 шт.
ротушения
Прокладка воздуховодов из листо- 100 м2
вой, оцинкованной стали толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм
Прокладка воздуховодов из листо- 100 м2
вой, оцинкованной стали толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000
мм
Установка решеток жалюзийных
1шт.
стальных
Установка клапанов огнезадержи- 1шт.
вающих периметром:до 1600 мм
Установка клапанов огнезадержи- 1шт.
вающих периметром: до 4500 мм
Установка заслонок воздушных и
1шт.
клапанов воздушных КВР диаметром: до 250 мм
Установка вентиляторов
1шт.
Монтаж оборудования в помещешт.
нии (Установка МГП)
Установка металлических дверных 100 м2
коробок с навесом полотен
Пробивка проемов в конструкциях, 1 м3
из бетона
Пробивка проемов в конструкциях, 1 м3
из кирпича
Заделка проемов, отверстий, гнезд 1 м3
Очистка поверхности щетками
1м2
Обеспыливание поверхности
1м2
Обезжиривание поверхностей ап100м2
паратов и трубопроводов диаметром до 500 мм
Огрунтовка металлических по100м2
верхностей
Окраска металлических огрунто100м2
ванных поверхностей
Материалы и оборудование
0,03
Короб ПХВ 20х12,5 (Legrand)
230,00
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Ед.изм
м.
Колво
Требования к
оборудованию
и материалам
0,113
0,088
3,00
1,00
1,00
4,00
1,00
3,00
0,04
0,04
0,22
0,26
2,242
2,242
0,024
0,024
0,024
20
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование работ
Ед.изм
Колво
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Короб ПВХ 40х20 (Legrand)
Короб ПВХ 50х100 (Legrand)
Кабель КСПВ 2х0,5
Кабель КПСВЭВ 1х2х0,5
Кабель КПСВВ 1х2х0,5
Кабель КПСВВ 1х2х1,0
Кабель КПСВВ 2х2х0,5
Кабель UTP-cat.5e 4х2х0,52
Кабель РК 75-4-12
Кабель ВВГнг 3х1,5
Кабель NYM 2х1,5
Кабель NYM 3х1,5
Кабель NYM 4х2,5
Кабель NYM 5х2,5
Провод ПВ-3 1х4,0
Труба гофрированная d=16
Металлорукав d=10
Автомат защитного отключения
Ip=6, U=220B, 50Гц (Legrand)
Разьем для видеокамеры BNC
Кронштейн к видеокамере PIH-500
ИП 103-5/4С
ИП 103-5/4С (запас)
ИП 212-3СУ
ИП 212-3СУ (запас)
МК ИО 102-20
Щит модульный навесной с дверцей LX40004-AGRD
КР 80х80х40 с выходами IP44
Релейный модуль УК-ВК/02
УШК-03
УК-2П
СДУ-Н-П, в комплекте с патрубком А-Р3 04 00 001
Труба 34х4,0
Труба 42х4,0
Труба 48х4,0
Коллектор А-К-50-2
Рукав высокого давления РВД-5080
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
шт.
60,00
4,00
190,00
100,00
143,00
157,00
45,00
300,00
620,00
20,00
5,00
90,00
5,00
90,00
60,00
370,00
120,00
5,00
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
6,00
3,00
10,00
2,00
5,00
2,00
11,00
2,00
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
6,00
4,00
2,00
9,00
2,00
ЗАО «Артсок»
м.
м.
м.
шт.
шт.
5,50
8,30
3,70
1,00
1,00
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Требования к
оборудованию
и материалам
21
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование работ
Ед.изм
Колво
83.
Рукав высокого давления РВД-5080П
Трубопровод для пневмопуска А15 000 СБ
Переходник с МГП на трубопровод А-П-50-003-01 Ду 32
Переход приварной А-ПП 32/40
Переход приварной А-ПП 50/40
Тройник равнопроходной под приварку А-Т1- 40 ДУ 40
Отвод ДУ=25 90-33,7 х 3,2
Отвод ДУ=32 90-42,4 х 5,0
Отвод ДУ=40 90-45 х 5,0
Соединение резьбовое ДУ=25 АРС-15-25
Соединение резьбовое ДУ=32 АРС-15-32
Соединение резьбовое ДУ=40 АРС-15-40
заглушка трубная под приварку АЗТ-60х5,5
заглушка испытательная А-ЗИ-В
1"
заглушка испытательная А-ЗИ-В 1
1/4"
заглушка испытательная А-ЗИ-НМ60х2
заглушка испытательная А-ЗИ-НМ68х2
подвеска для крепления трубопровода 1"
подвеска для крепления трубопровода 1 1/4"
подвеска для крепления трубопровода 1 1/2"
подвеска для крепления трубопровода 2"
Насадок С-Р-В-450-1"-А, в комплекте с патрубком А-ПН 001-02
Насадок С-Р-В-800-1 1/4"-А, в
шт.
1,00
Требования к
оборудованию
и материалам
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
шт.
шт.
2,00
1,00
1,00
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
шт.
шт.
шт.
шт.
4,00
6,00
2,00
2,00
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
3,00
ЗАО «Артсок»
шт.
4,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
22
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Наименование работ
комплекте с патрубком А-ПН 00103
Воздуховод оцинкованный (прямая часть L=1250) сеч. 200х200
Воздуховод оцинкованный (прямая часть L=2500) сеч. 200х200
Воздуховод оцинкованный (прямая часть L=2000) сеч. 600х350
Воздуховод оцинкованный (отвод
900) сеч. 200х200
Воздуховод оцинкованный (заглушка торцевая) сеч. 200х200
Воздуховод оцинкованный (заглушка торцевая) сеч. 600х350
Решетка декоративная к воздуховоду РДС 150х150
Решетка жалюзийная РН 600х350
Воздуховод круглый (прямая часть
L=3000) Д=200
Воздуховод круглый (врезка прямая) Д=200
Воздуховод круглый (ниппеля)
Д=200
Воздуховод круглый (отвод 90о)
Д=200
Траверса монтажная Т-4 20х30
L=3000
Заслонка воздушная АЗД 133.000
Клапан вытяжной КВ 200
Кронштейн с виброгасителем L
Подвеска крепления воздуховода
круглого сечения MV-PI 200 M8
Шпилька полнонарезная М8
L=1000
Шина №20 L=3000
Уголок 20-2 95х95
Тара под МГП-50-60
Тара под МГП-50-100
Газ Хладон 125 ХП (в том числе
150 кг запас)
Ед.изм
Колво
Требования к
оборудованию
и материалам
шт.
1,00
шт.
2,00
шт.
1,00
шт.
4,00
шт.
1,00
шт.
1,00
шт.
2,00
шт.
шт.
1,00
6,00
шт.
2,00
шт.
4,00
шт.
5,00
шт.
3,00
шт.
шт.
шт.
шт.
2,00
2,00
8,00
11,00
шт.
23,00
шт.
шт.
шт.
шт.
кг.
4,00
24,00
2,00
ЗАО «Артсок»
4,00
ЗАО «Артсок»
394,00 ЗАО «Артсок»
23
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование работ
Ед.изм
Колво
Уайт-спирит
Сурик железный
Эмаль ПФ-115
ПДП «РОСА-2SL»
Дверь противопожарная (90х200)
Видеокамера ч/б KPC-650BH, с
объективом Tamron 13VA308AS
135. ППКОПП-1 «РОСА-2SL»
136. Спектрон-202Р
л
кг.
кг.
шт.
шт.
шт.
1,00
1,00
0,80
3,00
1,00
3,00
шт.
шт.
2,00
7,00
137. «Скат 2400М» в комплекте с двумя
аккумуляторами 12в/4Ач
138. «Скат 1200С» в комплекте с одним
аккумулятором 12в/4Ач
139. ОСЗ «Газ уходи»
140. ОС «Газ! Не входи!»
141. Шкаф для хранения самоспасателей (в комплекте 2 самоспасателя)
142. Шкаф для модулей ШМГП
50х60х2
143. Шкаф для модулей ШМГП
50х100х4
144. Доводчик дверной Е 603
шт.
2,00
шт.
1,00
шт.
шт.
шт.
3,00
3,00
2,00
Требования к
оборудованию
и материалам
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
3,00
145. Щит управления вентиляторами
ЩУВ2 4,0
146. Вентилятор канальный ВКП 60-354
147. Клапан противопожарный КЛОП3-НО-К-200Х200-МВ(24)-СН-К
148. Клапан противопожарный КЛОП3-НО-С-950Х900-МВ(24)-ВН-В-К
149. МГП-50-60 с колпаком А-КЗ-50000
и хомутами для крепления
150. МГП-50-60 с колпаком А-КЗ-50000
(запас)
151. МГП-50-100 с колпаком А-КЗ50000 и хомутами для крепления
152. МГП-50-100 с колпаком А-КЗ50000(запас)
шт.
1,00
шт.
1,00
шт.
1,00
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «ТК
ТИНКО»
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
1,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
шт.
2,00
ЗАО «Артсок»
129.
130.
131.
132.
133.
134.
24
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
Наименование работ
Ед.изм
Колво
Требования к
оборудованию
и материалам
Пуско-наладочные работы
153. Автоматизированная система
система
3,0
управления
25
ОАО «СО ЕЭС»
4.
Проект Договора
Д О Г О В О Р № _____
г. Йошкар-Ола
«____» ____________ 2011 г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы Республики Марий Эл» Грачева
Владимира Александровича, действующего на основании доверенности от
____________ № ______, с одной стороны, и _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственным иждивением выполнить по заданию
Заказчика работы по созданию автоматической системы газового пожаротушения
в помещениях системы бесперебойного гарантированного электроснабжения
(далее - СБГЭ) (в дизельной и в преобразовательной) здания, арендованного
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а (далее - Работы), согласно разработанной и
утверждённой Рабочей документации № 2009.31-АПТ «Автоматическая система
газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и в
преобразовательной) Филиала ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного
по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39а», выполненной ООО ИВЦ «САВТ
Плюс» (далее – Рабочая документация), по адресу: 424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а (далее – Объект), Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему Договору), Графика выполнения Работ
(Приложение № 2 к настоящему Договору) и Сметы расходов (Приложение № 3 к
настоящему Договору) и сдать результаты Работ Заказчику в установленные
Договором сроки, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.
1.2. Результатом Работ по настоящему Договору является сданная в
эксплуатацию автоматическая система газового пожаротушения в помещениях
СБГЭ (в дизельной и в преобразовательной) здания, арендованного Филиалом
ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.
Панфилова, д.39а (далее – Система).
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его
силами и средствами. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление
материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
ОАО «СО ЕЭС»
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в полном объеме и
передать их результат Заказчику в срок с __.__.____ по __.__.____ в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора;
2.1.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями действующих
СНиП и ГОСТов РФ;
2.1.3. Привлечь к выполнению Работ квалифицированный персонал,
аттестованный и сертифицированный для производства всех видов Работ по
Договору, с предоставлением сертификатов;
2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него
обстоятельствах, которые создают невозможность завершения Работ в срок;
2.1.5. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения
дополнительных работ, не предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, но
требуемых для надлежащего выполнения Работ;
2.1.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение Работ при обнаружении:
 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о выполнении Работ;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих
годности или прочности результатов выполняемых Работ;
 иных обстоятельств, могущих повлечь изменение сроков или
стоимости Работ;
2.1.7. Осуществлять ежедневно уборку рабочих мест, вывоз отходов и
строительного мусора;
2.1.8. Обеспечить с начала Работ и до их завершения ведение журнала
производства работ по типовой форме № КС-6, а так же своевременно предъявлять
и документально оформлять предъявленные этапы Работ в соответствии
СНиП3.01.04-87, СНиП3.01.01-85, СНиП12-01-2004 и др.;
2.1.9. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика,
если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не
представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика;
2.1.10. Передать результаты Работ Заказчику, а также передать Заказчику
вместе с результатом Работы всю исполнительную документацию, касающуюся
эксплуатации и использования Системы;
2.1.11. Безвозмездно по требованию Заказчика устранить недостатки и
дефекты, выявленные при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации
Системы.
2.1.12. В процессе монтажа, наладки и перед вводом в эксплуатацию
Системы проводить обучение эксплуатирующего персонала.
2.1.13. Не допускать в ходе выполнения Работ повреждение (уничтожение)
имущества Заказчика и третьих лиц, а в случае его повреждения (уничтожения) 27
ОАО «СО ЕЭС»
возместить причинённые убытки в полном объёме.
2.1.14. Получить все разрешения, согласования, лицензии, необходимые в
соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения Работ.
2.1.15. Выполнить в полном объёме все иные обязанности, предусмотренные
Договором.
2.1.16. Выставить Заказчику счет-фактуру в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ в рамках
Рабочей документации;
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Подрядчику техническую документацию, необходимую для
выполнения Работ.
2.3.2. Принять результаты Работ, выполненных Подрядчиком при условии их
соответствия Рабочей документации, за исключением случаев обнаружения
недостатков. В случае обнаружения недостатков Заказчик уведомляет об этом
Подрядчика в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора;
2.3.3. Оплатить выполненные Работы.
2.4 Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время осуществлять контроль хода и качества выполняемых
Работ, соблюдения сроков ее выполнения, качества предоставленных
Подрядчиком оборудования и материалов, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика;
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе
Заказчика от исполнения Договора;
2.4.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
убытков в случае задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на
10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
 начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) дней с момента
заключения Договора
 окончание выполнения Работ: «___» _______ 2011 г.
3.2. Сроки выполнения видов Работ установлены Графиком выполнения
Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.3. Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков
выполнения Работ несет Подрядчик. На момент подписания настоящего Договора
дата окончания Работ является сроком для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков выполнения Работ.
28
ОАО «СО ЕЭС»
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена (общая стоимость) Договора составляет ___________________
(______________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% __________________ (______________________________) рублей 00 копеек.
Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит.
4.2. В цену Договора включаются все расходы и затраты Подрядчика,
связанные с выполнением Работ.
4.3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке.
4.3.2. Промежуточные платежи (авансы) в размере 80% от цены Работ, выполненных в расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами промежуточных (для целей
определения авансов) Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2),
Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) за расчетный
месяц и выставления Подрядчиком счета на оплату. Счета-фактуры на аванс,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
аванса.
Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого месяца, в котором Подрядчиком выполнялись Работы, представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке выполненных работ
(форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС3). При подписании промежуточных Актов и Справок риск случайной гибели или
повреждения части результата Работ, а также право собственности на часть результата Работ не переходят от Подрядчика к Заказчику.
В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.
4.3.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после полного завершения Работ, подписания
Сторонами Акта о приемке выполненных работ на весь объем Работ по договору
(форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС3), Акта приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11), Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме
№ КС-14) и после предоставления счета-фактуры на весь объем Работ по Договору, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчет производится с зачетом всех ранее произведенных по Договору платежей.
4.3. Моментом исполнения обязательства по оплате денежных средств считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению Системы
оборудованием и строительными материалами, необходимым для выполнения
Работ. Все используемые при выполнении работ оборудование и материалы
29
ОАО «СО ЕЭС»
должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество.
5.2. Риск случайной гибели или порчи оборудования и материалов несет
Подрядчик.
5.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию,
сертификаты соответствия, гарантийные паспорта на русском языке (или их
перевод) на все материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им оборудования и материалов, а также за предоставление
материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
5.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие
используемых материалов и оборудования проектным спецификациям и ГОСТам,
а также за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения
качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования
возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Заказчик приступает к приемке результата Работ в 3-дневный срок после
получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче.
6.2. Сдача Подрядчиком результатов Работ оформляется Актом о приемке
выполненных работ на весь объем Работ по Договору (форма № КС-2), а так же
исполнительной документацией, Справкой о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС-3), подписываемыми обеими Сторонами. Заказчик
подписывает указанные Акт и Справку в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента представления их Подрядчиком, либо в этот же срок представляет
Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
6.3. Работы считаются полностью выполненными после подписания
Заказчиком исполнительной документации, Акта о приемке выполненных работ на
весь объем Работ по Договору (форма № КС-2), Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки законченного
строительством объекта (по форме № КС-11), Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).
6.4. В случае выявления при приемке несоответствия результатов Работ
условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с
указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. Подрядчик после
получения уведомления обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в
сроки, согласованные с Заказчиком.
6.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от
настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть учтены при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика при их
обнаружении.
6.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненных Работ или причин, по требованию любой из Сторон
30
ОАО «СО ЕЭС»
должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет
Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
6.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ на весь объем Работ по Договору (форма № КС - 2), Акта
приемки законченного строительством объекта (по форме № КС-11) и Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме
№ КС-14).
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение Работ на
Объекте в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ПОТ РМов,
ПУиБЭ, ПБ, ППБ и СанПиНов РФ.
7.2. За нарушения противопожарного режима и несоблюдении Правил
пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153-34.0-03-301-00)
Подрядчик
несет
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан гарантировать соблюдение своими сотрудниками
трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности,
трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного
режима.
Подрядчик обязан назначить ответственного руководителя Работ на Объекте
и лиц, ответственных за безопасное ведение Работ, пожарную безопасность с
указанием их фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности и
обеспечить постоянное нахождение их на Объекте.
Подрядчик обязан организовать выполнение Работ командированным на
Объект персоналом в соответствии с требованиями СН и П 12-03-99 «Безопасность
труда в строительстве» и «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М –016-2001).
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Если в период гарантийной эксплуатации Системы, который составляет
24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
на весь объем Работ по Договору (форма № КС -2), Акта приемки законченного
строительством объекта (по форме № КС-11) и Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14), обнаружатся
дефекты, Подрядчик обязан приступить к устранению их за свой счет в течение 5
(пяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов. Гарантийный
срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
8.2. Наличие дефектов устанавливается актом, составляемым Заказчиком и
Подрядчиком, с возможным привлечением незаинтересованных третьих лиц
31
ОАО «СО ЕЭС»
(проектная организация, субподрядные организации, строительная лаборатория и
др.).
8.3. При неявке представителя Подрядчика в установленный срок либо
отсутствии ответа Подрядчика, Заказчик вправе составить акт в одностороннем
порядке. Акт о некачественности, составленный в одностороннем порядке
Заказчиком приобретает юридическую силу и является основанием для
применения штрафных санкций Заказчиком к Подрядчику. Условия и сроки
устранения дефектов оговариваются дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ по
настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01%
от общей стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
9.3. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств
возникает у Сторон договора после признания должником выставленной ему
претензии и счета на уплату пени, либо после вступления в силу решения суда о
присуждении пени или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию
составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.
9.4. Уплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения,
изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут
разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями
настоящего Договора.
10.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения,
изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Марий
Эл в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. В случае существенного нарушения Подрядчиком Договора Заказчик
имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора и потребовать возмещения убытков в полном объёме. Стороны
установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
- систематическое (более 1-го раза) нарушение сроков выполнения Работ
(как начального, так и конечного) по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематическое (более 1-го раза) несоблюдение Подрядчиком требований
32
ОАО «СО ЕЭС»
к качеству выполняемых Работ;
- если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки в
Работах не были устранены в срок, установленный в соответствии с п. 3.4.3
Договора;
- аннулирование или приостановление действия актов государственных
органов, органов местного самоуправления, дающих Подрядчику право на
выполнение Работ.
С момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от
исполнения Договора Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон –
прекратившимися, за исключением обязательств, касающихся возмещения
убытков в порядке, предусмотренном далее в настоящем абзаце. В уведомлении
Заказчика указывается, какие существенные нарушения Договора допущены
Подрядчиком. Приложением к уведомлению является расчёт суммы убытков,
причинённых Подрядчиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Договору. Подрядчик обязан возместить Заказчику
убытки в течение 15 дней со дня получения уведомления Заказчика об отказе от
исполнения Договора. В случае если Подрядчик не возместит убытки в течение
указанного срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков.
11.3. Изменения и дополнения условий настоящего Договора являются
действительными в том случае, если они вносятся по письменному согласию
обеих Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по
письменному соглашению между Заказчиком и Подрядчиком.
11.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком
при условии письменного уведомления Подрядчика. В случае одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Договора до сдачи ему Подрядчиком результатов
Работ он выплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных им
Работ на момент получения официального извещения об одностороннем отказе от
исполнения Договора. Приемка фактически выполненных Работ осуществляется
согласно разделу 6 настоящего Договора.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если
такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего
Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган,
взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.
12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание
освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана:
33
ОАО «СО ЕЭС»
 немедленно в письменной форме известить о наступлении и о
предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую
Сторону и представить необходимые подтверждения;
 предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий
действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к
выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в
полном объеме в соответствии с настоящим Договором;
 уведомить другую Сторону о возобновлении
выполнения своих
обязательств согласно настоящему Договору.
12.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств
по настоящему Договору.
12.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения
сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо
соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий
действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства
непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки,
требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких
обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по инициативе
любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении Договора и
производят взаиморасчеты.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует по «___» ____________ 2011 года, а в части принятых
обязательств до их полного и надлежащего исполнения.
14. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую
тайну, правообладателями которой являются договаривающиеся Стороны,
регулируется Соглашением об охране конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну от «___» ____________ 20__ г. Данное
Соглашение действует в течение всего периода договорных обязательств между
договаривающимися Сторонами.
15. СТРАХОВАНИЕ
15.1 Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора заключить договор комплексного страхования риска, включающий в себя страхование:
- случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования, конструкций, изделий и другого имущества, используемого при выполнении Работ (выгодоприобретателем является Подрядчик);
34
ОАО «СО ЕЭС»
- риска ответственности за причинение при выполнении Работ вреда другим
лицам, включая ответственности за причинение вреда имуществу, жизни, здоровью других лиц (выгодоприобретателем является Подрядчик);
- риска ответственности за причинение при выполнении Работ вреда Заказчику, включая ответственности за причинение вреда имуществу, жизни, здоровью
работников Заказчика (выгодоприобретателем является Заказчик).
Расходы по заключению договора комплексного страхования несет Подрядчик.
Заключенный Подрядчиком договор комплексного страхования должен быть
предварительно согласован с Заказчиком в части:
– страховщика;
– страховых случаев;
– страховой суммы (сумма должна быть равной полной сметной стоимости
Работ по настоящему Договору, включая стоимость материалов, оборудования,
изделий и конструкций, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные
пошлины, сборы);
– срока действия договора комплексного страхования (указываются сроки
равные срокам действия настоящего Договора);
15.2. Заключенный Подрядчиком договор комплексного страхования должен
покрывать:
– все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какоголибо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора и
другие события на строительной площадке внезапного и непредвиденного характера (включая, но не ограничиваясь): пожар, взрыв, падение летательных аппаратов, смерч, ураган, буря, тайфун, сход снежных лавин, сель, наводнение, паводок,
ливень, обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами, землетрясение, противоправные действия третьих лиц, хищение, кража со взломом,
грабеж, разбой, ошибка при монтаже;
– убытки и затраты, которые застрахованные лица могут понести в связи с
причинением материального ущерба Объекту, включая постоянные и временные
строения и сооружения на строительной площадке, а также материалам, оборудованию, изделиям и конструкциям (обозначенным в договоре комплексного страхования) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной
площадки, обозначенных в договоре страхования;
– выплату компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных
работ.
15.3. В срок, указанный в п. 15.1 Договора, Подрядчик обязан предоставить
Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования и копию полиса.
15.4. Вред и убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам в результате
выполнения Работ Подрядчиком, в случае отказа страховой компании от возмещения вреда и убытков, отсутствия у страховой компании обязанности по возмещению вреда и убытков либо их неполного возмещения, компенсируются Подрядчиком.
35
ОАО «СО ЕЭС»
15.5. В случае нарушения сроков выполнения Работ, Подрядчик обязуется заключить дополнительное соглашение к договору страхования (или новый договор
страхования, отвечающий требованиям п.п. 15.1 и 15.2 Договора) со сроком действия равным периоду просрочки и до наступления срока окончания Работ, указанных в п. 3.1 Договора, представить Заказчику его нотариально заверенную копию.
16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. В случае изменения реквизитов Сторона, у которой произошли
изменения реквизитов, обязуется уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента изменения реквизитов.
16.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору
третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.
16.5. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои
полномочия на подписание Договора, включая все приложения к нему, а также
свидетельствуют о соблюдении Сторонами всех процедур, необходимых для
заключения Договора.
17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
К Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:
 Приложение № 1 - Техническое задание;
 Приложение № 2 - График выполнения Работ;
 Приложение № 3 – Смета расходов.
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество
«Системный
оператор
Единой
энергетической системы»
(ОАО «СО ЕЭС»)
Юридический адрес: 109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергосистемы
Республики Марий Эл» (Филиал ОАО
«СО ЕЭС» Марийское РДУ)
Почтовый адрес: 424006, Республика
Марий
Эл,
г.
Йошкар-Ола,
ул.
Панфилова, д. 39а
ПОДРЯДЧИК:
36
ОАО «СО ЕЭС»
ИНН 7705454461 КПП 121502001
ОГРН 1027700201352
ОКПО 14471571 ОКВЭД 40.10.3
ОКОНХ 11170
Банковские реквизиты:
БИК 043602955
р/с 40702810420090001270
в Филиале № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) г.
Самара
к/с 30101810700000000955
Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Марийское РДУ
___________________ В.А. Грачев
___________ _________________
37
ОАО «СО ЕЭС»
Приложение № 1
к Договору № __
от «__» ______ 20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
формируется в соответствии с требованиями Закупочной документации и
Предложением Победителя)
Заказчик:
Подрядчик
_________________ В.А. Грачев
М.П.
___________________Ф.И.О.
М.П.
38
ОАО «СО ЕЭС»
Приложение № 2
к Договору № __
от «__» ______ 20__г.
.
График выполнения Работ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
…
…
Наименование работ
1
2
3
Апрель
4
…..
1
2
3
…….
4
…
1
2
3
4
Подготовительные работы
Приобретение, поставка,
установка
оборудования
Монтаж автоматической
установки газового пожаротушения
Общестроительные работы
……………
Ввод объекта в эксплуатацию
Заказчик
_________________ В.А. Грачев
М.П.
Март
Подрядчик:
___________________Ф.И.О.
М.П.
39
…
ОАО «СО ЕЭС»
Приложение №3
к Договору №_______
от «__» __________ 2010г.
Смета расходов
(наименование стройки)
УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик
Заказчик
Директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Марийское РДУ
________________ В.А. Грачев
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(наименование работ и затрат)
(наименование объекта)
Основание: Рабочий проект: ______
Пересчет в
Составлена в ценах 2001 г.
Сметная стоимость
цены
Стоимость единицы, руб.
№ п.п.
1
Шифр
Наименование
и номер
работ и за-
Кол-во
позиции
трат, единица
единиц
норматива
измерения
2
3
4
всего
Общая стоимость, руб.
эксплуа-
эксплуата-
тация
ция машин
всего
оплата
в т.ч. опла-
труда
та труда
5
6
оплата
машин
труда
в т.ч.
оплата
труда
7
8
9
_____
руб.
Затраты труда,
чел.-ч,
рабочих
машинистов
на единицу
10
всего
11
1
Всего
по
смете
Составил:________
Проверил:______
40
ОАО «СО ЕЭС»
Соглашение
об охране конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну
г. Йошкар-Ола
«___»_________20__ г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической
системы» (ОАО «СО ЕЭС») (или полное наименование филиала), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице (должность, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании Устава (или доверенности от «___» _________
20__ г.), и (полное наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона» в лице (должность, фамилия, имя, отчетсво), действующего на основании Устава (или доверенности от «__» ________ 20__ г.), заключили
настоящее соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей
коммерческую тайну, обладателем которой является «Передающая сторона».
1. Предмет соглашения
Организация взаимного доступа к информационным ресурсам Передающей
стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.
Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации,
составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за
нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим соглашением.
2. Термины и определения
Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ,
услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Правообладатель информационных ресурсов, информационных систем,
технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий
полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим
коммерческой тайны.
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Информация, составляющая коммерческую тайну – научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация
(в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее треть41
ОАО «СО ЕЭС»
им лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну – ознакомление
определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее
обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну – передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном
носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях,
которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие
или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую
тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданскоправовому договору.
3. Обеспечение конфиденциальности
Положения настоящего соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида носителя, на
котором она зафиксирована.
Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».
Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
4. Права Передающей стороны
Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации.
Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей
стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.
Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую
тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации;
42
ОАО «СО ЕЭС»
Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением
устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне».
Требовать от Принимающей стороны и ее работников, получивших доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, соблюдения
обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в результате
действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности
этой информации.
Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения,
незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в том числе требовать
возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.
5. Права Принимающей стороны
Принимающая сторона в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяют способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей по соглашению. Однако при этом должны быть
обеспечены:
- исключение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия Принимающей стороны;
- возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну
Передающей стороны, работниками без нарушения режима коммерческой тайны.
6. Обязанности Принимающей стороны
Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, полученной от другой стороны в рамках настоящего соглашения, путем установления
порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
На документах, предоставляемых указанным в частях 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» органам и содержащих
информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф «Коммерческая
тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
Вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, и (или) лиц, которым такая информация была передана.
Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или которым
такая информация передается на основании трудовых договоров, предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тай-
43
ОАО «СО ЕЭС»
ну, полученную на основании настоящего соглашения. В этих целях Принимающая
сторона обязана:
- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей стороны, необходим для выполнения им своих
трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является Передающая сторона, а также с установленным
работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его
нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.
Исключать доступ других лиц к переданной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, кроме указанных в обращении, без согласия
Передающей стороны.
Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей
стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей стороны, третьими лицами.
7. Ответственность сторон
Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни
одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным
на прежних условиях и на тот же срок.
Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес
контрагента за семь дней до момента прекращения действия Соглашения.
Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну
Передающей стороны, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет
после истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения.
9. Прочие условия
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой
стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
44
ОАО «СО ЕЭС»
Требования настоящего Соглашения обязательны для исполнения сторонами,
их законными представителями и правопреемниками.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения
или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат
разрешению в суде.
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению согласовываются сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.
10. Реквизиты сторон
ОАО «СО ЕЭС»
Должность
Должность
_______________ Ф.И.О.
М.П.
_______________ Ф.И.О.
М.П.
45
ОАО «СО ЕЭС»
5.
Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям
5.1.
Требования к Потенциальным Участникам, Участникам
5.1.1. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и
исполнения Договора;
5.1.2. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
обязательств, являющихся предметом Договора (наличие лицензии Министерства РФ по делам ГО ЧС на производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию автоматических установок пожаротушения, на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию заполнений проёмов в
противопожарных преградах);
5.1.3. Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
5.1.4. Непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
5.1.5. Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской федерации об административных правонарушениях;
5.1.6. На имущество не должен быть наложен арест;
5.2.
Подтверждение соответствия Потенциальных Участников
установленным требованиям.
5.2.1. Потенциальный Участник включает в состав Предложения следующие документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным
к Потенциальным Участникам, Участникам:
№
Кол-во
Вид документа
Оригинал
Примечания
Копии
Заверенная Потенциальным
Участникам
Нотариально
заверенная
Организационные и правоустанавливающие документы:
1
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
-
2
Свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе
-
3
Свидетельство о регистрации
юридического лица
-
1
Если зарегистрировано
до 01.07.2002
1
1
46
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Оригинал
Примечания
Копии
Заверенная Потенциальным
Участникам
Нотариально
заверенная
(инд.предпринимателя)
4
Выписка из ЕГРЮЛ
-
5
Статистические коды
-
1
6
Решение об учреждении юридического лица
-
1
7
Устав
1
Дата выдачи не должна
превышать 30 дней до
истечения срока окончания приема Предложений
(предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия)
1
Предоставляется копия
со штампом ФНС или
нотариально заверенная
копия с копии Устава со
штампом ФНС в действующей редакции.
Для Обществ с ограниченной ответственностью
в соответствии с ФЗ от
08.02.1998 №14-ФЗ (редакция от 30.12.2008
№312-ФЗ)
Не требуется для товариществ.
Документы об изменениях к Уставу (если вносились):
8
а) Решение о внесении изменений
б) Изменения к Уставу
1
в) Свидетельство из ФНС о государственной
регистрации
изменений
1
9
Решение о назначении (избрании) директора (руководителя) – лица, имеющего право
без доверенности действовать
от имени юридического лица
(согласно
Выписке
из
ЕГРЮЛ)
1
10
Решение о совершении крупной сделки (протокол общего
собрания участников или иного органа управления, имеющего право принимать реше-
Со штампом ФНС (если
проставлен)
1
1
Со штампом ФНС (если
проставлен)
Срок полномочий должен
соответствовать указанному в Уставе
Если цена планируемого договора превышает установленную законом или
47
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Оригинал
Примечания
Копии
Заверенная Потенциальным
Участникам
Нотариально
заверенная
учредительными документами для данного юридического
лица
ния о совершении крупной
сделки)
11
Решение о совершении сделки
с заинтересованностью
Решение предоставляется
в случае, если договор,
заключаемый по результатам запроса предложений, является для данного
Потенциального
Участника сделкой с заинтересованностью
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
1
Финансово−экономические документы
(за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года, поданных в
установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Потенциального Участника):
12
Баланс (форма 1)
1
13
Отчет о прибылях и убытках
(форма 2)
1
14
Отчет об изменениях капитала
(форма 3)
1
При наличии
15
Отчет о движении денежных
средств (форма 4)
1
При наличии
16
Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительные
записки
1
При наличии
17
Аудиторское заключение
1
Только для юридических лиц. Подлежащих
обязательному аудиту
18
При упрощенной системе налогообложения (в бухгалтерской отчетности должна быть
раскрыта информация в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №
26н) и Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н):
А) Налоговая декларация
1
Б) Книга доходов и расходов
1
В) Свидетельство (уведомление)
о переводе на упрощенную
систему налогообложения
1
Предоставляется за текущий отчетный период
48
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Оригинал
Г) Упрощенный баланс по итогам последнего отчетного периода
Примечания
Копии
Заверенная Потенциальным
Участникам
Нотариально
заверенная
1
Другие документы:
19
Документ, подтверждающий
полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку
1
Предоставляется
в
случае
подписания
документов по доверенности. В соответствии с п. 6.2.4. документации предоставляется оригинал или
нотариально заверенная копия
20
Лицензия Министерства РФ
по делам ГО ЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию автоматических установок пожаротушения, на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию заполнений проёмов в противопожарных преградах
1
21
Анкета
Участника
Потенциального
1
По Форме 5
22
Справка о перечне и годовых
объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 года
1
По Форме 6
23
Справка
о
материальнотехнических ресурсах
1
По Форме 7
24
Справка о кадровых ресурсах.
1
По форме 8 (с указанием группы по электробезопасности по персоналу, привлекаемому
к выполнению Работ)
25
Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за
последние 2 года
1
По форме 9
26
Свидетельство о наличии
электроизмерительной
лаборатории или рабочих
1
49
ОАО «СО ЕЭС»
№
Кол-во
Вид документа
Оригинал
Примечания
Копии
Заверенная Потенциальным
Участникам
Нотариально
заверенная
средств измерений, зарегистрированные в органах Ростехнадзора.
27
Иные документы, которые, по
мнению Потенциального
Участника, подтверждают его
соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов (отзывы и др.)
5.2.2. Все документы, указанные в п. 5.2.1., прилагаются Потенциальным Участником к Письму о подаче оферты.
50
ОАО «СО ЕЭС»
6. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по
подготовке Предложений
Общий порядок проведения запроса предложений
6.1.
6.1.1. С учетом положений Документации запрос предложений проводится в следующем порядке и в следующие сроки:
№
п/п
Наименование процедуры
Сроки
(время московское)
Начало
1.
Публикация Уведомления о проведении
открытого запроса предложений
2.
Предоставление Документации заинтересованным лицам. Подготовка Предложений, подача Предложений
3.
Вскрытие конвертов с Предложениями
Окончание
До 01.03.2011г.
01.03.2011
г.
До 16-00
16.03.2011г.*
14-30
17.03.2011г.
4.
Заключение Договора
20 дней с момента определения Победителя
* Заказчик вправе продлить срок окончания приема Предложений. Последующие процедуры переносятся
соразмерно изменению срока окончания приема Предложений.
6.2.
Порядок подачи Предложений
6.2.1. Для участия в запросе предложений Потенциальный Участник подает Предложение в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к
оформлению конверта определяются пунктами 6.2.8, 6.2.9.
6.2.2. Предложение должно содержать:
а) Письмо о подаче оферты по форме 1;
б) Коммерческое предложение по форме 2;
в) График выполнения Работ по форме 3;
г) Техническое предложение по форме 4;
д) документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника
требованиям Документации (подраздел 5.2.1).
51
ОАО «СО ЕЭС»
6.2.3. Потенциальный Участник имеет право подать только одно Предложение.
В случае нарушения этого требования Заказчик отказывает в допуске такому
Потенциальному Участнику к участию в запросе предложений.
6.2.4. Каждый документ, входящий в Предложение (за исключением документов,
которые в соответствии с п. 5.2.1 должны быть нотариально заверены), подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от лица Потенциального Участника без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо) и скрепляется печатью Потенциального Участника. В случае если документы подписывает
уполномоченное лицо, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.
6.2.5. Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры,
книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться
после последней страницы Предложения.
6.2.6. Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц
Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц
— «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и
т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в
Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы
исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
6.2.7. Потенциальный Участник также предоставляет 2 (две) копии Предложения в
письменной форме. Копии Предложения изготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в Предложение после их подписания
и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц.
6.2.8. Предложение запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Предложения запечатываются во внутренние
конверты, обозначаемые словами «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального
Участника и его почтовый адрес.
6.2.9. Внутренние конверты с оригиналом и копией Предложения запечатываются
в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация:
а) Слова: «Получателю: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. Почтовый адрес: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5»;
б) слова: «Предложение на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и преобразовательной) здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а»;
52
ОАО «СО ЕЭС»
в) слова: «Не вскрывать до 14 часов 30 минут 17.03.2011 года. Вскрывать
только на заседании Закупочной комиссии».
г) полное фирменное наименование и юридический адрес Потенциального
Участника (по желанию).
6.2.10. Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Потенциального Участника) оригиналы всех материалов, вложенных в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих
копий, на основании рассмотрения которых было принято решение о допуске либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в открытом запросе предложений.
6.2.11. Потенциальные Участники обеспечивают доставку Предложений в сроки,
указанные в п. 6.1.1, по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5, ком. 215. При этом Потенциальным Участникам рекомендуется
предварительно по телефону (846) 279-73-25, 279-70-25 уведомить о дате и
времени подачи Предложений ответственного секретаря Закупочной комиссии Катькова Сергея Дмитриевича.
6.2.12. Заказчик заканчивает принимать Предложения в
16.03.2011 года.
16 часов 00 минут
6.2.13. Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с
указанием даты и времени получения.
6.2.14. В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного
пунктом 6.1.1, подано только одно Предложение либо не подано ни одного
Предложения, Закупочная комиссия принимает решение о признании запроса предложений несостоявшимся.
6.3.
Требования к сроку действия Предложения
6.3.1. Предложение действительно в течение срока, указанного Потенциальным Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не
должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем
окончания приема Предложений (п. 6.1.1). Указание меньшего срока действия может служить основанием для отказа в допуске Потенциального
Участника к участию в запросе предложений.
6.3.2. Заказчик также вправе предложить Потенциальному Участнику продлить
срок действия Предложения. Потенциальный Участник вправе согласиться с
таким предложением, либо отклонить его. Отклонение предложения Заказчика о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий, и Предложение такого Потенциального Участника
действует в течение первоначально установленного срока.
53
ОАО «СО ЕЭС»
6.4.
Продление срока окончания приема Предложений
6.4.1. При необходимости Заказчик имеет право продлить срок окончания приема
Предложений, установленный в подпункте 6.1.1.
6.4.2. Уведомление о продлении срока окончания приема Предложений публикуется, копия Уведомления размещается способами аналогичными для уведомления о проведении запроса предложений (пункт 2.1.2).
6.5.
Порядок вскрытия конвертов с Предложениями
6.5.1. Заказчик публично вскрывает конверты с Предложениями начиная с
14 часов 30 минут 17.03.2011 года по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5, в присутствии не менее двух членов Закупочной комиссии.
6.5.2. Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
Предложениями. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным
Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (846) 279-73-25,
279-70-25 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре
вскрытия конвертов ответственного секретаря Закупочной комиссии Катькова Сергея Дмитриевича. Для подтверждения права присутствия на процедуре
вскрытия конвертов с Предложениями представителям Потенциальных
Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника на запросе предложений, письмонаправление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника,
подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Предложения, оригинал расписки Заказчика
в получении конверта с Предложением.
6.5.3. При вскрытии конвертов с поступившими Предложениями, Закупочной комиссией объявляются следующие сведения:
а) наименование и юридический адрес Потенциального Участника;
б) краткое описание Предложения Потенциального Участника и общей цены
Предложения;
в) иные сведения, которые Закупочная комиссия считает нужным огласить.
6.5.4. Вскрытие конвертов с Предложениями оформляется протоколом заседания
Закупочной комиссии.
6.6.
Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений
6.6.1. Общие положения
6.6.1.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений осуществляется Закупочной комиссией.
54
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.1.2. Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению
Предложений Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов и специалистов.
6.6.1.3. Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 6.6.2) и оценочную стадию (пункт 6.6.3).
6.6.2. Рассмотрение Предложений (отборочная стадия)
6.6.2.1
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает:
а) соответствие Потенциальных Участников требованиям Документации в
соответствии с подразделом 5.1. Документации;
б) соответствие Предложений условиям открытого запроса предложений.
6.6.2.2
Заказчик вправе отказать в допуске к участию в запросе предложений Потенциальному Участнику, подавшему Предложение позже установленного срока, без рассмотрения по существу.
6.6.2.3
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия вправе запросить у
Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом
Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать
документы, меняющие суть Предложения.
6.6.2.4
При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности,
которые не влияют на существо Предложения.
6.6.2.5
На основании результатов рассмотрения Предложений Закупочная комиссия вправе отказать в допуске к участию в запросе предложений Потенциальным Участникам в случае:
а) несоответствия Потенциального Участника требованиям Документации
(подраздел 5.1.);
б) предоставления Предложения, не отвечающего условиям открытого
запроса предложений;
в) предоставления Предложения:
 оформленного с существенными отклонениями от требований Документации;
 содержащего предложение с превышением начальной (предельной) цены договора, указанной в подразделе 2.2;
 содержащего более одной оферты;
г) несогласия Потенциального Участника с предложениями Закупочной
комиссии
по
исправлению
очевидных
арифметических
или
грамматических ошибок в документах, входящих в состав Предложения;
д) в иных случаях, предусмотренных Документацией.
55
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.2.6
Подавая Предложение, Потенциальный Участник безусловно соглашается
с тем, что Предложение считается участвующим в запросе предложений
только в том случае, если оно подано в сроки, установленные Документацией, и допущено Закупочной комиссией к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений.
6.6.2.7
На основании результатов рассмотрения Предложений Потенциальных
Участников Закупочная комиссия принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в открытом запросе предложений и признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в
допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений.
6.6.2.8
В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в
запросе предложений всех Потенциальных Участников или о допуске к
участию в запросе предложений только одного Потенциального Участника, Закупочная комиссия признает запрос предложений несостоявшимся.
6.6.3. Оценка и сопоставление Предложений (оценочная стадия)
6.6.3.1. Для определения лучших условий исполнения Договора Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения по степени выгодности
для Заказчика исходя из следующих критериев:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
Наименование критерия
Обозначение,
выставленного
по критерию
балла/суммы
баллов
Значимость
критерия
Обозначение
значимости
критерия
Оценка технического предложения, в том числе:
Соответствие Технического предложения требованиям Технического
задания (раздел 3 Документации)
Сроки выполнения Работ и график
выполнения Работ
Срок предоставления гарантии и
условия послегарантийного обслуживания
Оценка компетенции организации, в том числе:
Опыт работы организации: количество и стоимость аналогичных договоров за последние 2 года с адресами заказчиков и телефонами контактных лиц
Наличие в штате квалифицированных специалистов
КОТП
35%
ВОТП
k1.1
50%
p1.1
k1.2
25%
p1.2
k1.3
25%
p1.3
ККО
15%
ВКО
k2.1
40%
P2.1
k2.2
20%
P2.2
56
ОАО «СО ЕЭС»
4.
Наличие материально-технической
базы, необходимой для выполнения
работ (наличие электроизмерительной лаборатории и/или средств измерений, зарегистрированных в органах Ростехнадзора)
Деловая репутация у заказчиков
(отзывы об оказанных услугах, участие в арбитражных процессах)
Возможные риски при совершении сделки, в том числе:
Экономические риски (с учетом
финансово-экономического состояния организации)
Юридические риски при совершении сделки
Страховщик, перечень страховых
случаев, размер страховой суммы,
срок действия договора страхования
Оценка стоимости
4.1.
4.2.
4.3.
Цена договора
Структура цены
Условия оплаты
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
k2.3
20 %
P2.3
k2.4
20 %
P2.4
КР
20%
ВР
k3,1
40%
p3.1
k3.2
50%
p3.2
K3.3
10%
P3.3
КЦ
30%
ВЦ
k 4.1
k 4.2
k 4.3
40%
40%
20%
p 4.1
p 4.2
p 4.3
6.6.3.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения в соответствии с критериями, указанными в п. 6.6.3.1, в следующем порядке:
6.6.3.1.1. По критериям 1-4: присвоение баллов (от «1» до «5») по каждому подкритерию (кроме 4.1) осуществляется отдельно по мере убывания выгодности предложений. 5 баллов присваивается лучшему показателю по подкритерию, 1 балл – худшему. В случае равенства показателей по подкритерию, Предложению в отношении данного подкритерия присваиваются
одинаковые баллы;
6.6.3.1.2. Присвоение баллов по критерию 4.1 «Цена договора» осуществляется на
основании сравнения цен, предложенных Участниками, и шкалы распределения баллов:
«5» баллов присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (предельной) цена более чем на 15% (включительно);
«4» балла присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше
начальной (предельной) цены более чем на 10% (включительно), но менее
чем на 15%;
57
ОАО «СО ЕЭС»
«3» балла присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше
начальной (предельной цены более чем на 5% (включительно), но менее
чем на 10%;
«2» балла присваивается Участнику, предложенная цена договора которого меньше начальной (предельной) цены менее чем на 5%;
«1» балл присваивается Участнику, предложенная цена договора которого
соответствует начальной (предельной) цене договора.
6.6.3.1.3. Присвоение баллов Предложениям по критерию 1 «Оценка технического
предложения» осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле:
К
ОТП
 k 1.1 
p
1.1.
 k 1.2 
p
1.2.
 k 1,.3 
p
1,.3.
где:
– сумма баллов (с учетом значимости) по подкритериям критерия 1 «Оценка технического предложения»;
k1.1, k1.2, k1.3 − балл (сумма баллов) по соответствующим подкритериям критерия 1;
p1.1, p1.2, p1.3 − значимость каждого подкритерия критерия 1 «Оценка технического предложения».
К
ОТП
6.6.3.1.4. Присвоение баллов Предложениям по критерию 2 «Оценка компетенции
организации» осуществляется на основании суммы баллов набранной
Участником по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по
формуле:
К
КО
 k 2.1 
p
2.1.
 k 2.2 
p k
2.2.
2.3

p
2.3.
 k 2.4 
p
2.4.
где:
– сумма баллов по подкритериям критерия 2 «Оценка компетенции
организации»;
k2.1, k2.2, k2.3, k2.4 − балл (сумма баллов) по соответствующим подкритериям
критерия 2;
p2.1 , p2.2 , p2.3, p2.4 − значимость каждого подкритерия критерия 2
К
КО
6.6.3.1.5. Присвоение баллов Предложениям по критерию 3 «Возможные риски при
совершении сделки» осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле:
К
Р
 k 3.1 
p
3.1.
 k 3.2 
p
3.2.
 k 3.2 
p
3.2.
где:
– сумма баллов по подкритериям критерия 3 «Возможные риски, при
совершении сделки»;
k3.1 ,k3.2, k3.3, − балл ( сумма баллов) по соответствующим подкритериям
критерия 3;
p3.1 , p3.2. p3.3 − значимость каждого подкритерия критерия 3.
К
Р
58
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.3.1.6. Присвоение баллов Предложению по критерию 4 «Оценка стоимости»
осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их
значимости, определяемой по формуле:
К
Ц
 k 4.1 
p
4.1.
 k 4.2 
p
4.2.
 k 4.3 
p
4.3.
6.6.3.1.7. Итоговое значение Предложений (сумма баллов) рассчитывается после
суммирования баллов, набранных Предложениями по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле:
И
СБ
 К ОТП  ВОТП  К КО  ВКО  К Р  ВР  К Ц  ВЦ
где:
– итоговая сумма баллов Предложения;
– сумма баллов Предложения по критерию «Оценка технического
ОТП
предложения»;
ВОТП – значимость критерия «Оценка технического предложения»;
К КО – сумма баллов Предложения по критерию «Оценка компетенции
организации»;
В КО – значимость критерия «Оценка компетенции организации»;
К Р – сумма баллов Предложения по критерию «Возможные риски, при
совершении сделки»;
В Р – значимость критерия «Возможные риски, при совершении сделки»;
К Ц – балл Предложению по критерию «Оценка стоимости»;
И
К
В
СБ
Ц
– значимость критерия «Оценка стоимости».
6.6.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений Закупочной комиссией каждому Предложению относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Предложению, в котором
содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких Предложениях Участников содержатся
одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер
присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, содержащих такие условия.
6.6.3.4. В случае проведения переторжки (подраздел 6.6.4), оценка и сопоставление Предложений Участников являются предварительными. По окончании переторжки Закупочная комиссия производит окончательную оценку
и сопоставление Предложений, в соответствии с ранее объявленными
критериями и учетом цен, полученных в ходе переторжки. Предложения
Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших,
учитываются при окончательной оценке и сопоставлении Предложении.
6.6.4.
Переторжка (регулирование цены)
59
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.4.1. Заказчик вправе до определения Победителя предоставить Участникам
возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их
Предложений путем снижения первоначальной цены, указанной в Предложении, – т.е. провести процедуру переторжки. Решение о проведении
переторжки, а также порядок ее проведения принимает Закупочная комиссия.
6.6.4.2. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки
после предварительной оценки и сопоставления Предложений в следующих случаях:
- если Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в
Предложениях, могут быть снижены Участниками;
- на основании письменного заявления любого из Участников, Предложению которого по результатам предварительной оценки и сопоставления
Предложений присвоен номер с первого по четвертый.
6.6.4.3. К переторжке допускаются Участники, Предложениям которых по результатам предварительной оценки и сопоставления Предложений присвоен номер с первого по четвертый.
6.6.4.4. Решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором
указывается основание для проведения переторжки, наименования и
юридические адреса Участников, допущенных к участию в переторжке,
способ проведения переторжки (очная, заочная, очно-заочная). Заказчик
незамедлительно после принятия решения о проведении переторжки
направляет по факсу или по электронной почте Участникам, указанным в
п. 6.6.4.3, Приглашение к участию в переторжке.
6.6.4.5. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.
Представители Участников, отказавшихся от участия в переторжке, на
процедуре переторжки не присутствуют.
6.6.4.6. На очную переторжку должны лично прибыть лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять обязательные для Участника
цены (имеющие при себе соответствующую доверенность в соответствии
с подпунктом 6.2.4).
6.6.4.7. Участник готовит Письмо об участии в переторжке с указанием минимальной цены Предложения, включая налоги, ниже которой представитель Участника, прибывший на переторжку, не вправе предложить. Письмо об участии в переторжке должно быть подписано уполномоченным
лицом и главным бухгалтером Участника. К письму об участии в переторжке прилагаются:
60
ОАО «СО ЕЭС»
- Коммерческое предложение (форма 2), График выполнения Работ (форма
3) откорректированные Участником с учетом цены, указанной в Письме
об участии в переторжке (только для заочной переторжки);
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших указанное
Письмо об участии в переторжке.
6.6.4.8. При очной переторжке Участники, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение
иных условий заявки либо предложения кроме ценовых.
6.6.4.9. Письмо об участии в переторжке запечатывается в конверт, оформленный
в соответствии с п. 6.2.9, за исключением следующего:
вместо слов «Предложение на участие в открытом запросе предложений
на право заключения Договора на выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и преобразовательной) здания, расположенного по адресу: г.
Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а» указываются слова «Письмо об участии в переторжке, к Предложению № ____» (указывается регистрационный номер, присвоенный при подаче Предложения).
6.6.4.10. Для присутствия на процедуре переторжки участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (846) 279-73-25 предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре ответственного секретаря Закупочной комиссии.
6.6.4.11. При переторжке Участники, получившие Приглашение в участию в переторжке, представляют конверты с Письмом об участии в переторжке ответственному секретарю Закупочной комиссии в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Представители Участников, не представившие конверты с Письмом об участии в переторжке в указанный
срок, к участию в переторжке не допускаются. Такой Участник считается
не участвовавшим в переторжке. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена, заявленная Участником в ходе переторжки, не принимается, и
он считается не участвовавшим в этой процедуре.
6.6.4.12. При заочной переторжке конверт с Письмом об участии в переторжке
может быть направлен заказным письмом с уведомлением или через курьера по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5.
6.6.4.13. В случае проведения переторжки непосредственно на процедуре вскрытия конвертов новая цена может быть заверена присутствующим представителем Участника, имеющим соответствующую доверенность.
61
ОАО «СО ЕЭС»
6.6.4.14. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии.
6.6.4.15. При очной переторжке руководитель Закупочной комиссии или ответственный секретарь Закупочной комиссии вскрывает поданные Участниками конверты с письмами об участии в переторжке, ознакомив с их содержимым только членов Закупочной комиссии предлагает всем приглашенным Участникам публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присутствующих представителей Участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее ее уменьшать не будет.
6.6.4.16. Цены, указанные в письмах об участии в переторжке, не оглашаются Закупочной комиссией Участникам, за исключением случая, если объявленная представителем Участника окончательная цена окажется ниже,
чем это указано в письме об участии в переторжке, в этом случае Закупочная комиссия огласит ее, и будет считать цену, содержавшуюся в
Письме об участии в переторжке, окончательной ценой заявки данного
Участника, полученной в ходе переторжки, а объявленную отклонит. При
этом данный Участник не вправе давать новые предложения по цене.
6.6.4.17. Если объявленная представителем Участника окончательная цена окажется выше или равной указанной в Письме об участии в переторжке данного
Участника, Закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.
6.6.4.18. При заочной переторжке Участники, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе предоставить запечатанный конверт с
Письмом об участии в переторжке по адресу: 443100, Самарская обл., г.
Самара, ул. Полевая, д.5 в срок, указанный в Приглашении к участию в
переторжке. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии, при этом окончательная цена, указанная в Письмах об участии в переторжке, объявляется
и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из Участников, своевременно представивших конверт с новой ценой.
6.6.4.19. При очно-заочной переторжке Участники, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих
уполномоченных представителей) либо выслать в адрес, указанный Заказчиком, конверт с письмом об участии в переторжке с указанием минимальной цены, являющейся окончательной ценой Предложения данного
Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с Письмами об участии в переторжке, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников, Закупочная комиссия вскрывает конверты с письмами об участии в пере62
ОАО «СО ЕЭС»
торжке от Участников, не присутствующих на переторжке, и объявляет
указанные в письмах цены.
6.6.4.20. По результатам переторжки оформляется протокол, в котором указываются наименования и юридические адреса Участников, участвовавших в
переторжке, и окончательные цены заявок Участников, участвовавших в
переторжке.
6.6.4.21. Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой
Участник считается не участвовавшим в переторжке.
6.7.
Определение Победителя
6.7.1. Победителем признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер.
6.7.2. Решение Закупочной комиссии об определении Победителя оформляется
протоколом заседания Закупочной комиссии.
6.7.3. Участник, Предложению которого присвоен первый номер, незамедлительно
уведомляется о признании его Победителем.
6.8.
Заключение Договора
6.8.1. Договор между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с
момента принятия Закупочной комиссией решения об определении Победителя. При этом в соответствии с пунктом 11 Уведомления о проведении запроса предложений Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса
предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками.
6.8.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и
пунктом 2.5.4.
6.8.3. В случае если Победитель в срок, предусмотренный п. 6.8.1, не заключит
Договор на условиях, определенных Документацией, Закупочная комиссия
признает Победителя уклонившимся от заключения Договора. В этом случае
Закупочная комиссия вправе признать запрос предложений несостоявшимся.
6.8.4. В случае признания Победителя уклонившимся от заключения Договора
(пункт 6.8.3), Заказчик вправе заключить Договор с Участником, Предложению которого присвоен второй номер, если срок действия Предложения такого Участника не истек, либо объявить о проведении повторного запроса
предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений.
6.9.
Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах
запроса предложений
63
ОАО «СО ЕЭС»
6.9.1. Заказчик в течение 7 (семи) дней с момента определения Победителя
направляет Потенциальным Участникам, Участникам письменное уведомление, в котором указывает:
а) наименование и адрес Победителя;
б) краткое изложение предмета Договора.
64
ОАО «СО ЕЭС»
7. Образцы основных форм документов, включаемых
в Предложение
7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)
7.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, [указывается источник и дата получения] и Документацию на право заключения Договора на
выполнение работ по созданию автоматической системы газового пожаротушения
в помещениях СБГЭ (в дизельной и преобразовательной) здания, расположенного
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а, и принимая установленные в них
требования и условия открытого запроса предложений, включая установленный
претензионный порядок обжалования,
______________________________________________________________________,
(полное наименование Потенциального Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
______________________________________________________________________,
(юридический адрес Потенциального Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ по созданию автоматической
системы газового пожаротушения в помещениях СБГЭ (в дизельной и преобразовательной) здания, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.
39а, на условиях Проекта Договора (раздел 4 Документации) и в соответствии с
коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми
приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму (включая НДС)
______________________________________________________________________;
(общая сумма Предложения, рублей, с НДС)
Условия оплаты: ___________________________________________________;
Сроки выполнения Работ: __________.
65
ОАО «СО ЕЭС»
Сообщаем, что __________________________________________________:
(сокращенное наименование Потенциального Участника)
− не находится в процессе ликвидации, реорганизации, на имущество не наложен
арест, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
− не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
− отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует
до «____»__________года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая
неотъемлемые приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Коммерческое предложение (форма 2)— на ____ л.;
График выполнения Работ (форма 3) — на ____ л.;
Техническое предложение (форма 4) — на ____ л.;
Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5) — на
____ л.;
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 6) — на ____ л.;
Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) — на ____ л.;
Справка о кадровых ресурсах (форма 8) — на ____ л.;
Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах
за последние 2 года (форма 9);
Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника
установленным требованиям — на ____ л.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
66
ОАО «СО ЕЭС»
7.1.2. Инструкции по заполнению
7.1.2.1. Письмо оформляется на официальном бланке Потенциального Участника.
Потенциальный Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
7.1.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
7.1.2.3. Потенциальный Участник указывает цену Предложения цифрами и словами, в рублях. Цену цифрами следует указывать в формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами,
например: «1 234 567 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи
пятьсот шестьдесят семь) рублей 89 копеек».
7.1.2.4. Потенциальный Участник указывает срок действия Предложения.
7.1.2.5. Потенциальный Участник перечисляет и указывает объем каждого из
прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть
Коммерческого и Технического предложений Потенциального Участника.
7.1.2.6. Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Потенциальным Участником указанного требования, Закупочная комиссия
отказывает в допуске такого Потенциального Участника к участию в запросе предложений.
7.1.2.7. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.
67
ОАО «СО ЕЭС»
Коммерческое предложение (форма 2)
7.2.
7.2.1. Форма коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес Потенциального Участника____________________
Таблица - 1. Расчет стоимости выполняемых Работ (с приложением локальных смет)
№
п/п
Вид работ
Кол-во
Ед.
изм.
Единичная
расценка,
руб. (без
НДС)
Общая стоимость,
руб. (без
НДС)
Примечания
…
ИТОГО без НДС, руб.
х
НДС, руб.
х
ИТОГО с НДС, руб.
х
Таблица-2. Прочие коммерческие условия
№
п/п
Наименование
Значение
1.
Срок начала выполнения Работ
2.
Срок завершения выполнения Работ
3.
Гарантийный срок
4.
Условия послегарантийного обслуживания
ИТОГО: __________________________________________________________
(общая цена Коммерческого предложения)
Условия оплаты:_______________________________________________________
___________________________________(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
68
ОАО «СО ЕЭС»
7.2.2. Инструкции по заполнению
7.2.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты,
приложением к которому является данной коммерческое предложение.
7.2.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
7.2.2.3. В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование
статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Могут быть
приведены примечания и комментарии.
7.2.2.4. Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и
времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
7.2.2.5 Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.
69
ОАО «СО ЕЭС»
7.3. График выполнения Работ (форма 3)
7.3.1. Форма Графика выполнения Работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения Работ
Наименование и адрес Потенциального Участника:
______________________________________________________________________
Сроки выполнения Работ:
- начало выполнения Работ – не позднее «___» ____________ 20___ года.
- окончание выполнения Работ – не позднее «___» _________ 20___ года.
№
п/п
Наименование работ
Март
1
1.
2.
3.
4.
.....
5.
Апрель
….
1
….
……
……
Подготовительные работы
Приобретение, поставка,
установка
оборудования
Монтаж автоматической
установки газового пожаротушения
Общестроительные работы
……..
Ввод объекта в эксплуатацию
__________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
70
ОАО «СО ЕЭС»
7.3.2. Инструкции по заполнению
7.3.2.1
Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.
7.3.2.2
Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
7.3.2.3
В Графике выполнения Работ приводятся расчетные сроки всех этапов
выполнения работ в соответствии с требованиями Заказчика.
7.3.2.4
В целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Потенциального Участника на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в
Договор.
7.3.2.5
График выполнения Работ должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Потенциального Участника.
71
ОАО «СО ЕЭС»
7.3. Техническое предложение (форма 4)
7.3.1. Форма Технического предложения
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Потенциального Участника:
______________________________________________________________________
(Здесь Потенциальный Участник в свободной форме приводит свое техническое
предложение, опираясь на Техническое задание в соответствии с требованиями
раздела 4 Документации).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
72
ОАО «СО ЕЭС»
7.3.2. Инструкции по заполнению
7.3.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данной техническое предложение.
7.3.2.2. Потенциальный Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
7.3.2.3. В Техническом предложении описываются все позиции раздела 3 с учетом предлагаемых условий Договора (раздела 4.) Потенциальный Участник вправе указать, что он согласен на технические требования, изложенные в разделе 3 Документации, за исключением (если они есть) таких-то
изменений (и указать их).
7.3.2.4. Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.
73
ОАО «СО ЕЭС»
7.5 Анкета Потенциального Участника запроса предложений (форма 5)
7.5.1. Форма Анкеты Потенциального Участника
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Потенциального Участника
Наименование и адрес Потенциального Участника: _____________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Организационно-правовая форма и
полное фирменное наименование
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья
доля в уставном капитале превышает
10%)
Информация о принадлежности Потенциального Участника к субъектам
малого и среднего предпринимательства
ОГРН
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице
ИНН
Свидетельство по постановке на учет в
налоговом органе
8
Банковские реквизиты
9
Устав
10
Изменения к Уставу
Сведения о Потенциальном
Участнике (заполняется Потенциальным Участником)
Наименование организации
(ФИО) учредителя
Доля участия в уставном капитале
Потенциального
Участника
дата выдачи
номер
кем выдано
дата
номер
кем выдано
номер расчетного счета
наименование банка
адрес банка
прочие банковские реквизиты
дата и номер решения об
утверждении
дата и номер решения о вне74
ОАО «СО ЕЭС»
№
п/п
11
12
13
14
15
16
17
18
Наименование
Сведения о Потенциальном
Участнике (заполняется Потенциальным Участником)
сении изменений
дата и номер Свидетельства
о внесении записи в единый
государственный реестр
юридических лиц
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес (для переписки)
Телефоны Потенциального Участника
(в т.ч. код города)
Факс Потенциального Участника (в
т.ч. код города)
Адрес электронной почты Потенциального Участника
Лицо, имеющее право действовать от
имени Потенциального Участника без
доверенности
Ответственное лицо Потенциального
Участника по вопросам, связанным с
проведением конкурса
ФИО
должность
телефон
ФИО
должность
телефон
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
75
ОАО «СО ЕЭС»
7.4.2. Инструкции по заполнению
7.4.2.1. Таблица заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к Потенциальному Участнику в соответствующих графах таблиц
указываются слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.
7.4.2.2. В строке 3 таблицы необходимо указать один из следующих вариантов:
«является субъектом малого предпринимательства», «является субъектом
среднего предпринимательства», «не является субъектом малого и среднего предпринимательства».
7.4.2.3. К Анкете Потенциального Участника рекомендуется приложить копии
документов, сведения о которых приводятся.
7.4.2.4. Анкета Потенциального Участника должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.
76
ОАО «СО ЕЭС»
7.6.
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 6)
7.6.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения
аналогичных договоров
Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания выполнения, для незавершенных договоров
— процент выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности, контактные телефоны)
Описание договора
(объем и состав поставок,
описание основных условий договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по перечисленным
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный год [указать год, например «2009»]
х
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I—III кварталы 2010 года» и т.д.]
х
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
77
ОАО «СО ЕЭС»
7.6.2. Инструкции по заполнению
7.6.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
7.6.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
7.6.2.3. В этой форме Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам,
срокам и прочим требованиям разделов 3 и 4.
7.6.2.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
7.6.2.5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
7.6.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.
78
ОАО «СО ЕЭС»
7.7.
Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)
7.7.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________
№
п/
п
Наименование
Местонахождение
Право собственности
или иное
право (хозяйственного
ведения,
оперативного
управления)
Предназначение
(с точки зрения выполнения Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
79
ОАО «СО ЕЭС»
7.7.2. Инструкции по заполнению
7.7.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
7.7.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное
наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
7.7.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства
обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
7.7.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.
80
ОАО «СО ЕЭС»
7.8.
Справка о кадровых ресурсах (форма 8)
7.8.1. Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Таблица-1. Кадровые ресурсы, планируемые для привлечения в ходе
исполнения договора
Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий
календарный год _______________________________________________________
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество специалиста
Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной
должности, лет с
указанием группы по
электробезопасности
Руководящее звено
1.
2.
…
Специалисты
1.
…
Прочий персонал
1.
2.
…
Таблица-2. Общая численность Потенциального участника
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
81
ОАО «СО ЕЭС»
7.7.2. Инструкции по заполнению
7.7.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка
7.7.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
7.7.2.3. В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником в ходе
выполнения Договора.
7.7.2.4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального Участника.
7.7.2.5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), необходимо указать специальности работников и их общее число по указанным специальностям.
7.8.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Потенциального Участника.
82
ОАО «СО ЕЭС»
7.9.
Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных
процессах за последние 2 года (форма 9)
7.9.1. Форма Справки об участии Потенциального Участника в арбитражных
процессах за последние 2 года
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за
последние 2 года
Наименование и адрес Потенциального Участника: _________________________
№
п/п
Истец
Ответчик
Предмет и сумма иска
Решение суда
1
2
…
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
83
ОАО «СО ЕЭС»
7.8.2. Инструкции по заполнению
7.8.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
7.8.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
7.8.2.3. Потенциальный Участник указывает стороны арбитражного процесса,
предмет и сумму иска, резолютивную часть решения суда либо сведения о
том, что решение суда по данному иску до настоящего времени не принято.
7.8.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Потенциального Участника.
84