Договор подряда № ______ на выполнение работ г. Тюмень

Договор подряда № ______
на выполнение работ
г. Тюмень
« ___ » _____________ 2014 г.
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице __________________________________________, действующего на основании
_____________________________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):
Термины и определения
Если иное определение отсутствует в тексте Договора, данные в нём термины имеют
значение, указанное в настоящем разделе, а именно:
1. Термин «Диагностика» включает в себя работы по выявлению неисправностей путём
следующих работ:
- Демонтаж корпусов, кожухов, присоединяемых блоков
- Монтаж устройства на испытательный стенд
- Подключение устройства к периферийным датчикам
- Анализ неисправностей с помощью компьютерных программ
- Локализация неисправности до блока (модуля)
- Локализация неисправности до интегральных элементов
- Демонтаж интегральных элементов для подтверждения выхода их из строя
- Составления акта выполнения работ по выявлению неисправностей
2. Термин «Ремонт» включает в себя работы по устранению выявленных неисправностей путём
производства следующих работ:
- Демонтаж блоков (модулей)
- Подготовка блоков (модулей) к монтажу новых элементов
- Монтаж новых элементов
- Очистка блоков (модулей) от посторонних включений, возникших во время демонтажа\монтажа
элементов
- Монтаж блоков (модулей) в устройство
- Тестирование оборудования на испытательном стенде
- Монтаж корпусов, кожухов, присоединяемых блоков
- Тестирование оборудования в реальных условиях
- Составление акта выполненных работ по ремонту оборудования
1. Предмет и стоимость Договора
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по Заявкам Заказчика ремонт, далее Работы, следующего
оборудования широкополосного радиодоступа, далее Оборудование:
№
п/п
1.
Оборудование
Базовая станция Aperto PW-760
Количество,
шт.
1
Стоимость, руб.
1.2 Стоимость по договору:
1.3 1.4 Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1
1.5 Основанием для оплаты услуг по настоящему договору, в соответствии с п. 1.6 является
акт выполнения работ по ремонту Оборудования, подписанный двумя сторонами, выставляемый
Подрядчиком Заказчику.
1.6 Оплата Работ осуществляется Заказчиком в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания обоими сторонами Акта выполнения работ по ремонту Оборудования.
1.7 Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
2. Сроки исполнения работ
2.1 Срок выполнения Работы Подрядчиком не должен превышать 60 календарных дней с момента
предоставления Подрядчику оборудования для ремонта.
2.2 Работа считается выполненной после подписания Акта выполнения работ по ремонту
оборудования Сторонами в соответствии с Разделом 3. настоящего Договора.
3. Порядок приема - передачи оборудования
Передача оборудования от Заказчика Подрядчику.
3.1 До передачи Оборудования в ремонт Заказчик передаёт Подрядчику любым удобным
способом (факс, интернет, почта) заявку (приложение № 2) на ремонт, в которой перечисляются
модели и количество передаваемого Оборудования, и краткое описание видимых характеристик
неисправностей.
3.2 После подтверждения Подрядчиком возможности произвести диагностику и ремонт, Заказчик
передаёт неисправное Оборудование Подрядчику.
3.3 Заказчик передает Подрядчику вместе с неисправным Оборудованием Акт приемки - передачи
(Приложение № 4) с указанием наименования и серийных номеров оборудования, подписанные
со стороны Заказчика уполномоченными на то лицами.
3.4 Доставку оборудования до склада Подрядчика Заказчик осуществляет своими силами и за счет
собственных средств.
3.5 Стороны вправе определить в договорном порядке окончательную цену ремонта
оборудования в зависимости от стоимости запасных частей и комплектующих, но не выше
стоимости указанной в п. 1.2. В этом случае, до начала ремонта оборудования Заказчика,
Сторонами составляется и подписывается Соглашение о договорной цене.
3.6 Если Стороны не приходят к согласию относительно окончательной стоимости ремонта, то
Подрядчик имеет право отказаться от выполнения ремонта.
Передача оборудования от Подрядчика Заказчику.
3.7 Доставку Оборудования до склада Заказчика Подрядчик осуществляет своими силами и за
счет собственных средств по адресу: 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49.
3.8 Подрядчик передает Заказчику вместе с отремонтированным Оборудованием следующие
документы:
- Акт приемки - передачи Оборудования (Приложение № 4) с указанием наименования и серийных
номеров Оборудования, подписанные со стороны Подрядчика уполномоченными на то лицами
- Акт выполнения работ по выявлению неисправностей Оборудования (Приложение № 3).
- Акт выполнения работ по ремонту Оборудования (Приложение № 1).
3.9 Заказчик при приемке Оборудования из ремонта производит тестовое включение для
проверки отсутствия неисправностей.
3.10 В течение пяти рабочих дней после передачи отремонтированного оборудования Заказчик
подписывает Акт выполнения работ по ремонту Оборудования (Приложение № 1).
2
4. Требования к упаковке передаваемого оборудования
4.1 Неисправное и отремонтированное Оборудование должно быть надлежащим образом
индивидуально упаковано с использованием одной прочной картонной коробки или равноценного
материала.
5. Гарантии и Качество Работы
5.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ, позволяющее нормальную
эксплуатацию оборудования в течение 6 месяцев со дня приемки работ по Акту выполнения работ
по ремонту оборудования (Приложение № 1) при условии правильной эксплуатации Заказчиком.
5.2 В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной Работы,
Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной.
Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком, если экспертизой установлена вина
Подрядчика, в остальных случаях Заказчиком. В случае несогласия с результатом проведенной
экспертизы, Подрядчик может провести независимую экспертизу.
6. Ответственность Сторон
6.1 Ответственность Подрядчика:
6.1.1 Работы Подрядчик выполняет работы по ремонту Оборудования Заказчика с
использованием своих инструментов и материалов.
6.1.2 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика, выявленные в процессе приема передачи оборудования недостатки, соответствующие перечню неисправностей в Акте приема
передачи оборудования.
6.1.3 Привлекать третьих лиц, для исполнения Работ, на условиях подряда.
6.1.4 В случае невозможности производства Работ Подрядчик имеет право выдать заключение о
невозможности производства Работ с указанием причины, на бланке предприятия Подрядчика.
6.1.5 Подрядчик отвечает за сохранность Оборудования принятого у Заказчика для ремонта, с
момента приемки до момента передачи отремонтированного Оборудования.
6.1.6 Подрядчик обязан выполнить работы по ремонту и предоставить отремонтированное
оборудование Заказчику в сроки указанные в п. 2.1. настоящего Договора.
6.1.7 За превышение сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику
неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый календарный день задержки.
6.1.8 Подрядчик обязан предоставить акт выполнения работ по ремонту оборудования.
6.1.9 В случае утраты Подрядчиком Оборудования, переданного Заказчиком для ремонта,
Подрядчик обязуется передать Заказчику Оборудование, аналогичное утраченному, при наличии
его у Подрядчика. В случае отсутствия у Подрядчика Оборудования, аналогичного утраченному,
Подрядчик оплачивает стоимость Оборудования исходя из рыночной стоимости утерянного
имущества, но не ниже остаточной стоимости в течение одного месяца с момента выставления
претензии.
6.1.10 В случае возникновения неисправности (если неисправность возникла не из-за нарушения
правил эксплуатации и требует замены замененного ранее узла) в отремонтированном
Оборудовании, Подрядчиком в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта выполнения
работ по ремонту оборудования, Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней устраняет
данную неисправность за свой счет. В этом случае доставку Оборудования Подрядчику для
ремонта и отправку Оборудования в отремонтированном виде обратно Заказчику Подрядчик
осуществляет за свой счет по адресу: 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49.
3
6.1.11 Нарушение гарантийных пломб на опечатанном Оборудовании снимает с Подрядчика
гарантийные обязательства. Так же не является гарантийным случаем выход из строя электронных
компонентов, подключаемых через коннекторы к внешним приборам и оборудованию.
6.1.12 Подрядчик обязан представить оригиналы первичных учётных документов до 3 (третьего)
числа месяца, следующего за отчетным. В случае срыва сроков предоставления первичных
документов, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый
календарный день просрочки от суммы указанной в первичном учётном документе.
6.1.13 Подрядчик обязуется в течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего
договора предоставить информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика
(Приложение № 6), включая бенефициаров (в том числе конечных физических лиц) с
приложением подтверждающих документов (Устава, выписки из ЕГРЮЛ, реестр акционеров,
ЕГРИП (в отношении индивидуальных предпринимателей) и пр.). При этом если участниками,
акционерами Подрядчика или его собственниками являются предприятия, созданные на
территории иностранных государств, сведения об их собственниках (бенефициарах) Подрядчик
обязуется подтвердить копиями уставов, свидетельств о регистрации, иными документами
данного государства, содержащими такую информацию.
6.1.14 В случае изменений в составе собственников Подрядчика, его участников или акционеров,
включая бенефициаров (в том числе конечных физических лиц), а так же в составе его
исполнительных органов, Подрядчик обязан не позднее 5 дней с момента совершения таких
изменений предоставить Заказчику сведения о таких изменениях с приложением подтверждающих
документов.
6.1.15 В случае нарушения Подрядчиком обязательств из п.6.1.13 и п.6.1.14 настоящего договора
Заказчик имеет право в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору или приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до полного исполнения обязательств Подрядчиком без возмещения
последнему убытков.
6.2
Ответственность Заказчика:
6.2.1 Заказчик несет ответственность за своевременную оплату фактически выполненных
Подрядчиком работ по ремонту Оборудования.
6.2.2 Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
6.2.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2.4 В случае задержки Заказчиком оплаты выполненной работы Подрядчик вправе предъявить
неустойку в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый календарный день
задержки.
6.2.5 Все штрафные санкции (неустойка, штраф, проценты) и/или суммы возмещения убытков,
которые могут быть предъявлены Сторонами друг другу по настоящему Договору, считаются
начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной
соответствующих требований (претензий), предъявленных другой Стороной.
6.2.6 В случае непризнания Стороной требований (претензий) другой Стороны, указанных в п.
7.2.5 настоящего Договора, и взыскания штрафных санкций и/или сумм возмещения убытков в
судебном порядке (п. 8.2), таковые считаются начисленными с момента вступления в силу
судебного решения.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в
связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При
4
этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней, следующих за датой их поступления.
7.2 В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований
Заказчика, либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально
подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму
претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы
7.3 При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
8. Форс-мажор
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение сторонами обязательств
вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не
подлежащими разумному контролю (военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия, забастовки, решения органов государственной и местной власти препятствующие
исполнению Договора сторонами).
8.2 Сторона, которая не в состоянии надлежащим образом выполнить свои обязательства,
незамедлительно информирует другую сторону о начале указанных выше обстоятельств, но в
любом случае не позднее 5 дней после начала их действия. Стороны подписывают
Дополнительное соглашение о дальнейшем исполнении договорных обязательств.
Несвоевременное
уведомление
об
обстоятельствах
непреодолимой
силы
лишает
соответствующую сторону права на изменение договорных обязательств по причине указанных
обстоятельств, при этом виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки,
причиненные несвоевременным уведомлением. Если указанные обстоятельства продолжаются
более 3 месяцев, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае
стороны производят взаиморасчеты.
8.3 Документ из соответствующего компетентного органа или организации РФ будет являться
достаточным доказательством возникновения и прекращения, указанных выше обстоятельств.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
Договора.
9.2 Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно, по взаимному письменному
соглашению Сторон.
9.3 Договор будет считаться расторгнутым с даты подписания сторонами акта сверки взаимных
расчетов без замечаний.
9.4 Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию
9.5 Стороны обязуются оповещать в письменной форме друг друга обо всех изменениях адреса и
юридического статуса.
9.6 Поручения, извещения, дополнения или изменения к Договору и другие документы,
подписанные руководителем и переданные противоположной стороне посредством факсимильной
связи, признаются сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую
письменную форму, с последующим направлением сторонами оригиналов по почте.
9.7 Ни одна из сторон не может без письменного согласия другой стороны передавать
исполнение обязательств по настоящему Договору третьей стороне.
9.8 В остальных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5
10. Приложения к Договору
Перечень Приложений к Договору:
Приложение № 1. Акт выполнения работ по ремонту оборудования.
Приложение № 2. Заявка на проведение работ по выявлению неисправностей и ремонту
оборудования.
Приложение № 3. Акт выполнения работ по выявлению неисправностей оборудования.
Приложение № 4. Акт приемки-передачи оборудования.
Приложение № 5. Соглашение о конфиденциальности.
Приложение № 6. Форма предоставления сведений о цепочке собственников.
11. Срок действия договора
11.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до _____________
года, но в любом случае до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
11.2 Намерения о расторжении договора должно быть отправлено не позднее 30 дней до даты
окончания настоящего договора.
12. Юридические адреса реквизиты сторон:
Подрядчик
Заказчик
Название
организации
Юридический
адрес
Реквизиты:
Почтовый
адрес
Телефоны
Факс
ИНН/КПП
ОГРН
Код
организации
по ОКПО
Наименование
банка
Расчетный
счет
Корр. счет
БИК
Подрядчик
Заказчик
6
_______________________
“____” ___________ 2014 г
____________________
“____” ___________ 2014 г
7
Приложение № 1
к договору ____________ «____» ________________ 2014 г.
Акт
выполнения работ по ремонту оборудования
по договору _______от «____» ________________ 2014 г.
Дата поступления
Дата возврата
«___» _______________ 2014 г.
«___» _______________ 2014 г.
Работы по ремонту следующего оборудования:
№
Наименование
Серийный номер
Переданного в ремонт выполнены качественно и в срок.
Работоспособность оборудования проверенна представителем Заказчика ______________
_______________________________________________ «___»__________________201__г.
Особые отметки: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок гарантийных обязательств на выполненные работы 6 месяцев.
Стоимость ремонта (_____________________________________________________) рублей 00 коп.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик
Заказчик
_______________________
____________________
“____” ___________ 2014 г
“____” ___________ 2014 г
8
Приложение № 2
к договору «____» ________________ 2014 г.
ЗАЯВКА №___
На проведение работ по выявлению неисправностей и ремонту оборудования
Прошу Вас оценить возможность ремонта следующего оборудования:
№
Наименование
Видимые признаки неисправности
«___»_____________ 2014 г.
Заказчик___________\__________________\
9
Приложение № 3
к договору ____________«____» ________________ 2014 г.
АКТ №___
Выполнения работ по выявлению несправностей оборудования
На оборудовании переданным Заказчиком и полученным Подрядчиком согласно Акта приёмки –
передачи №___ от «___»____________ 20__г., Подрядчиком были проведены работы по
выявлению неисправностей.
В результате проведённых работ было выявлено, что следующее оборудование подлежит ремонту
по ценам согласно приложению №1 к договору №___ от «___»_______________ 2014 г.
№ Наименование
Серийный номер
Возможная
неисправности
причина
возникновения
Следующее оборудование не может быть отремонтировано по ценам согласно приложения № 1
к договору _________от «____» ________________ 2014 г.
№
Наименование
Серийный номер
Цена ремонта
Причина
Подрядчик
_______________________
10
Приложение № 4
к договору ____________«____» ________________ 2014 г.
АКТ №___
Приёмки – передачи оборудования
Настоящим актом подтверждается, что _______________передал, а ________________
принял следующее оборудование:
№
Наименование
Серийный номер
Оборудование принято согласно п.3 и п.4 договора НИЛ-02/14 от «____» ______________ 2014 г.
Подрядчик
Заказчик
_______________________
____________________
“____” ___________ 2014 г.
м.п.
“____” ___________ 2014 г.
м.п.
11
Приложение № 5
к договору ____________от «____» ________________ 2014 г.
Соглашение о конфиденциальности.
К сведениям, носящим конфиденциальный характер относится:
1. Информация о составе комплектующих, замененных Подрядчиком в конкретном Устройстве
при исполнении работ по договору;
2. Информация о методах и технологиях выполнения работ Подрядчиком;
3.Информация о проделанной Подрядчиком работе в ходе исполнения ремонта и сервисного
обслуживания конкретных Устройств Подрядчика;
4. Информация о функциональных особенностях Устройства, являющихся предметом авторского
права производителя Устройства;
5. Информация о технических конфигурациях Устройств, поступивших к Подрядчику для
исполнения работ, предусмотренных договором;
6. Информация о составе и количестве отремонтированных Устройств Заказчика.
7. Информация о частотном плане и прочих параметрах радиоканала Заказчика.
8. Информация о клиентах Заказчика.
9. Информация о параметрах настройки оборудования Заказчика, разглашение которой способно
ослабить безопасность сети заказчика.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик
Заказчик
_______________________
“____” ___________ 2014 г
____________________
“____” ___________ 2014 г
12
Приложение № 6
к договору __________от «____» ________________ 2014 г.
Форма предоставления сведений о цепочке собственников _________________, включая бенефициаров (в том
числе конечных собственников,
выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы
__________________________1
Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных
данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их
предоставления Оператору, а также последним в органы государственной
власти.
Сведения о
составе
исполнительных
органов
Информация о
подтверждающих
документах
Руководитель/учас
тник/ акционер/
собственник/
бенефициар
Серия, №
документа,
удостоверяющего
личность (для
физических лиц)
Наименование/
Ф.И.О.
Адрес регистрации
Информация о цепочке собственников Исполнителя,
включая бенефициаров (в том числе конечных
собственников, выгодоприобретателей – физических лиц)
ОГРН
№
п/п
ИНН
Иные
существенные
условия
Срок действия
Цена (млн.руб.)
Предмет договора
Договор (реквизиты,
предмет, цена, срок
действия, и иные
существенные условия
договора)
№ и дата
Ф.И.О.
руководителя
Серия, №
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя
Код ОКВД
Наименование
организации
ОГРН
ИНН
Наименование контрагента (ИНН, вид
деятельности)
_______________________
(должность руководителя Заказчика)
___________________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
(М.П.)
(подпись)
Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный –
зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация
считается представленной ненадлежащим образом.
1
13