Document 860902

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника по
финансово - экономическим вопросам
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
___________________И.Н. Никулин
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ МАЛОЙ СТОИМОСТИ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Заказчик – ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», тел. +7(495)797-44-41, электронный
адрес: info@gusda.ru.
Почтовый адрес Заказчика: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1.
1. Предмет закупки малой стоимости: право заключения договора на поставку фильтрующих
элементов.
2. Наименование, количество товара, работ, услуг приведены в техническом задании к
настоящей закупке (Приложение № 1).
3. Место поставки товара выполнения работ, оказания услуг: г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, дом 6, строение 1.
4. Условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: предоплата 50% от стоимости
договора, оставшиеся 50% в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки товара и
подписания товарной накладной (ТОРГ-12), при предоставлении оригиналов счетов-фактур.
5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
6. Начальная максимальная цена договора не должна превышать 518 076 (Пятьсот
восемнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%).
7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента внесения предоплаты.
8. Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом затрат на
транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
9. В случае согласия принять участие в поставке товара, выполнения работ, оказания услуг
просим предоставить заявку в письменной форме по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, каб. 110.
Если участник не успевает доставить заявку в письменном виде до даты и времени
окончания подачи заявок, то участник имеет право направить заявку по электронной почте
SokolovaMA@gusda.ru в виде отсканированных документов оригинала заявки с последующим
предоставлением оригинала заявки в течение трех дней с даты и времени окончания приема заявок.
В случае не предоставления в указанный срок оригинала заявки, заявка направленная по
электронной почте принята не будет.
Заявка должна быть подготовлена по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей
документации.
10. Срок представления заявок до 10 часов 00 минут 14.12.2012 года.
11. Место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, каб. 110.
12. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: в течение 10 дней с даты
окончания приема заявок.
13. По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок, участнику закупки малой
стоимости, подавшему заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей
документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем,
будет направлен один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок и проект договора.
14. Срок подписания победителем в проведении закупки малой стоимости договора: проект
договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не
превышающий двадцать дней со дня признания участника победителем закупки малой стоимости.
Победитель должен предоставить Заказчику подписанный договор в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения проекта договора.
Если в указанный срок победитель не предоставит Заказчику подписанный договор,
победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
15. Участники закупки обязаны вместе с заявкой предоставить копии следующих документов:
а) бухгалтерский баланс вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный
финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, или копии
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если
участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью
уполномоченного лица Участника;
б) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица
без доверенности;
в) копия доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в
закупки малой стоимости и осуществлять иные действия от имени участника при проведении
процедур закупки малой стоимости – только в случае если Заявка подписана не руководителем
юридического лица-участника или не физическим лицом-участником.
г) для физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
Приложения:
1.Техническое задание на 1-ом листе;
2. Форма заявки на 1-ом листе;
3. Проект договора на 4-х листах.
Приложение № 1
Техническое задание
№
п/п
Наименование ТМЦ
Ед. изм.
Кол-во
1
Элемент фильтрующий очистки воздуха (мешок-пылесборник)
для асфальтобетонного завода Lintec CSD 1500
шт.
234
Приложение № 2
На бланке организации
В Единую закупочную комиссию
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
Заявка для участия в закупке малой стоимости на право заключения
договора________________________
«__» _______ 2012г.
Изучив документацию _____________________________________________________
(наименование организации участника)
Местонахождение: ___________________________________________________________________
Телефон/факс: _______________________________________________________________ _______
ИНН/КПП ________________________________________________________________ __________
ОГРН ____________________________________________________________________ __________
Банковские реквизиты: р/сч. __________________в __________________________________ _____
(наименование банка)
К/сч. _______________________ БИК ____________________________________________________
В лице ______________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)
Предлагает поставить товар, выполнить работы, оказать услуги для нужд ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России» на следующих условиях:
№
п/п
Наименование
ТМЦ
Ед. измерения
ИТОГО:
-------
Кол-во
Цена
за ед. (руб.) с НДС 18%
Сумма всего (руб.) с
НДС 18%
1
2
-------
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания, услуг:_________________________
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:________________________
Цена товара, выполнения работ, оказания услуг указана с
учетом:_____________________________________________________________________
Условия оплаты _____________________________________________________________
В случае принятия нашей заявки, мы обязуемся осуществить поставку товара, выполнить
работы, оказать услуги на вышеуказанных условиях и подписать договор.
Приложения: копии документов в соответствии с пунктом 15 документации о закупке малой
стоимости на ___ листах.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника
- юридического лица (в случае наличия печати)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Москва
«___» ____________ 201__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление строительства
дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Начальника по
подготовке производства, действующего на основании доверенности №262 от 31.08.2012г., с одной стороны,
и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
далее вместе именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор
поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить _____________________ (далее – «Товар»), указанный в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору), в срок, предусмотренный настоящим Договором, а Покупатель
обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, объем (количество), сроки поставки, адрес грузополучателя, адрес
грузоотправителя, базис поставки, порядок оплаты определяются Сторонами в Спецификации (Приложение
№ 1 к настоящему Договору).
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, установленным на данный вид Товара, и
удостоверяться сертификатами качества (соответствия).
2.2. Все документы должны быть составлены на русском языке и полностью соответствовать действующим
на момент поставки стандартам и требованиям действующего законодательства РФ.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и изменению не
подлежит.
3.2. Оплата Товара осуществляется на основании счета, выставленного Поставщиком. Счет должен быть
оформлен в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.
3.3. Если переданный Покупателю счет не соответствует требованиям действующего законодательства РФ
либо содержит ошибки, то Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара до предоставления Поставщиком
надлежащим образом оформленного счета. В этом случае срок оплаты начинает исчисляться только с
момента предоставления надлежаще оформленного счета.
3.4. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств
с его расчетного счета.
3.5. Положение п. 5 статьи 488 Гражданского Кодекса РФ не применяется. С момента поставки Товара и до
полной его оплаты Покупателем Товар, не оплаченный Покупателем либо оплаченный не полностью, не
считается находящийся в залоге у Поставщика, и Покупатель имеет право распоряжаться Товаром по своему
усмотрению.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан отгрузить Товар в срок, согласованный Сторонами в Спецификации (Приложение №
1 к настоящему Договору).
4.2. Датой поставки Товара является:
 в случае доставки Товара транспортом Покупателя – дата получения Покупателем Товара на складе
Поставщика и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12;
 в случае доставки Товара транспортом Поставщика – дата получения Товара на складе Покупателя и
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.3. Право собственности на Товар, риск случайной утраты или повреждения Товара переходят от
Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ12.
4.4. Право досрочной поставки допускается только с письменного согласия Покупателя.
4.5. Товар поставляется Покупателю прошедший таможенную очистку и свободный от уплаты всех
необходимых налогов, акцизов, сборов и других законных, обоснованных и подлежащих уплате платежей.
4.6. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на поставленный Товар:
 Оригинал счет-фактуры на отгруженный Товар;
 копии_документов, подтверждающих качество Товара;
 оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12;
 оригинал товарно-транспортной накладной;
 другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Поставщик по требованию Покупателя обязан передать Покупателю любой иной документ, относящийся к
данной поставке, предусмотренный действующим законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приёмка по качеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приёмки Товара производственно
- технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР № П-7 от 25.04.1966.
5.2. Приёмка по количеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приёмки продукции
производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965.
5.3. Если Поставщик поставляет Товар с просрочкой в более чем 7 (Семь) календарных дней, то Покупатель
вправе отказаться от приемки Товара.
5.4. В случае несоответствия Товара по наименованию, количеству и (или) ассортименту, Покупатель вправе
требовать соразмерного изменения цены Товара, либо отказаться принять такой Товар.
5.5. Качество Товара (скрытые недостатки) проверяется Покупателем в течение всего гарантийного срока
установленного на данный вид Товара.
5.6. При несоответствии Товара заявленному качеству, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от
Поставщика:
- соразмерного уменьшения стоимости Товара;
- в срок, указанный Покупателем, заменить некачественный Товар качественным, в этом случае расходы по
вывозу некачественного Товара возлагаются на Поставщика;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать от Поставщика принять поставленный
некачественный Товар обратно и потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме. В
указанном случае Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения уведомления
Покупателя вернуть уплаченные денежные средства за Товар.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока оплаты, установленного в соответствии с условиями настоящего Договора,
Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Вышеуказанные штрафные санкции считаются начисленными с момента и в размере
письменного признания виновной стороной предъявленной претензии (счета) либо момента вступления в
силу судебного решения.
6.2. В случае нарушения срока поставки, установленного в соответствии с условиями настоящего договора,
Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя пени в размере 0,1% от стоимости, не поставленного
в срок Товара, за каждый день просрочки.
6.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Документ,
выданный
соответствующим
компетентным
органом,
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
является
достаточным
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется с письменного
согласия Сторон.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 14 (Четырнадцати)
календарных дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.7.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова дом 6, стр.1, info@gusda.ru
ИНН 366 502 4208, КПП 774 301 001
ОГРН 102 360 1583543
Банковские реквизиты:
р/сч. 40502810200130000008 в ОАО «Банк ВТБ»г. Москва
к/сч. 30101810700000000187 БИК 044525187
Заместитель Начальника по подготовке производства
___________________________________________________________ Колесник О.Н.
ПОСТАВЩИК: