64c5161916e866811dc4f8105149a9b8

1
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________
на выполнение подрядных работ по объекту
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном в г.Советск Щекинского района"
г. Тула
«___ » __________ 2014 г.
Государственное
учреждение
капитального
строительства
«ТулоблУКС», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________, действующего на основании Устава, приказа №______
от _______________________ с одной стороны и, ______________, в
лице______________, действующего на основании __________, имеющее
Свидетельство__________________ о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
саморегулируемой организацией с правом заключения контрактов по
осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства до
_____________млн.руб.,
именуемый
в
дальнейшем
«Генеральный
подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов
размещения государственного заказа Тульской области путем проведения
электронного
аукциона
(реестровый
номер
______________________протокол от _______ № _______) заключили
государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Генеральный подрядчик обязуется выполнить собственными и
(или)
привлечёнными
силами
предусмотренный
настоящим
Государственным контрактом (далее – Контракт) полный комплекс работ по
строительству объекта: "Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном в г.Советск Щекинского района"
(далее – Объект) и вводу Объекта в эксплуатацию в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации и Тульской области, условиями
Контракта и в соответствии с проектно - сметной документацией (шифр
91.75-12) (далее – проект), которые являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных
Контрактом и приложениями к нему.
1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы и передать
результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 Контракта и в
2
Календарном графике предъявления стоимости выполненных работ,
являющемся
неотъемлемой
частью
настоящего
Контракта
(Приложение № 3).
1.3. Финансирование строительства Объекта осуществляется за счет
бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы
по государственной
программе Тульской области «Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской
области».
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.
Цена Контракта составляет __________ (____) рублей ____ (____)
копеек, в том числе НДС – ______ процентов, _______
(_____)
рублей
____ (____) копеек (далее – Цена Контракта), и является твердой на весь
срок выполнения работ, указанных в пункте 1 .1 настоящего Контракта.
Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение
соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (требования статьи 95 Федеральный закон № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), Тульской области и
настоящим Контрактом.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек
и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения
работ по Контракту, в том числе уплату всех налогов, таможенных пошлин,
сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий
исполнения Контракта.
2.4. Изменение Цены Контракта по настоящему Контракту
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
2.5. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке
Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств, стороны в соответствии с требованиями пункта 6 части 1
статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» согласовывают новые условия Контракта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начальный, конечный сроки выполнения работ по настоящему
Контракту определяются в соответствии с Календарным графиком
предъявления стоимости выполненных работ, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Контракта (приложение № 3 к настоящему Контракту).
3.1.1.
3
Начало работ - с момента заключения настоящего Контракта
Окончание работ – 1 августа 2015 года;
Изменения в Календарный график предъявления стоимости
выполненных работ по настоящему Контракту могут вноситься в
соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Изменения производятся по
согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительными
соглашениями к Контракту.
Изменения сроков выполнения работ по настоящему Контракту могут
вноситься в соответствии с требованиями пункта 6 части 1 статьи 95
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Изменения производятся по согласованию Сторон в письменной
форме и оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.
3.2. Работы по Контракту должны быть начаты не позднее 10 дней
после выполнения п. 4.2.2 Контракта.
3.3. Генеральный подрядчик вправе досрочно выполнить работы,
предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения
Цены Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Генерального подрядчика представления
надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с проектом и
настоящим Контрактом.
4.1.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и
состоянии выполняемых работ.
4.1.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта
(объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в
соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации
строительных норм и правил, технических условий и стандартов,
применяемых в строительстве, проекта, условиями настоящего Контракта.
4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и
стоимости этих работ.
4.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным
подрядчиком работ проекту, актам о приемке выполненных работ, справкам
о стоимости выполненных работ и затрат вызвать полномочных
представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в
отношении выполненных работ.
4
4.1.7. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о
нарушении членом данной саморегулируемой организации требований
стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении
члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия
согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
4.1.8. Осуществлять контроль целевого использования денежных
средств, перечисленных по Контракту.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Своевременно за свой счет заключить договоры с проектной
организацией на осуществление авторского надзора, с соответствующими
уполномоченными органами Тульской области и другими организациями,
осуществляющими техническое сопровождение строительства.
4.2.2. По письменному запросу Генерального подрядчика в течение 10
(десяти) рабочих дней передать в установленном порядке на период
строительства Объекта:
4.2.2.1. Проектно - сметную документацию в отношении объекта.
4.2.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта. Приемка-передача
строительной площадки оформляется Актом передачи строительной
площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала
строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества,
принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с
выполнением работ по настоящему Контракту.
4.2.2.3. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на
весь период строительства объекта, полученное в установленном порядке.
4.2.2.4. Документы, необходимые для получения ордера на
производство подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ.
4.2.2.5. Геодезическую разбивку осей объекта.
4.2.2.6. Перечень исполнительной документации, необходимой для
сдачи Объекта Генеральным подрядчиком, приемки его Заказчиком.
4.2.3. Содействовать Генеральному подрядчику в получении
документов об отводе мест для складирования лишнего грунта и
строительного мусора.
4.2.4. Содействовать Генеральному подрядчику в обеспечении точки
присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для
подключения бытового городка строителей, а также места подключения
временных источников электроснабжения для выполнения специальных
работ.
4.2.5. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.
Не позднее чем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
заключения Контракта передать Генеральному подрядчику информацию о
лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор в объеме,
необходимом для информирования указанных лиц о необходимости участия
в мероприятиях по строительному контролю (авторскому надзору).
5
4.2.6. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования
и строений в зоне строительства Объекта, а также допуск в строения, через
которые проходят проектные инженерные коммуникации Генерального
подрядчика и уполномоченных им лиц.
4.2.7. По письменному сообщению Генерального подрядчика о
готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с
Генеральным подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в
эксплуатацию
в
соответствии
с
порядком,
установленным
законодательством.
4.2.8. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом
выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.9. В случае досрочного исполнения Генеральным подрядчиком
обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в
соответствии с установленным в Контракте порядком.
4.2.10. Предоставить Генеральному подрядчику сведения об
изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти)
дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим
местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем
Контракте.
4.2.11. Требовать оплаты неустойка (штрафа, пени) в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
4.2.12. Выполнить
в
полном
объеме
свои
обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
5.1.
Генеральный подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов,
предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения
относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.1.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.2.
Генеральный подрядчик обязуется:
5.2.1. Привлечь к исполнению настоящего Контракта согласно п.6 ст.
30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций,
обладающих
специальными
знаниями,
навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию)
работ, предусмотренных в проекте.
6
Сумма договоров, заключенных с субподрядчиками, соисполнителями
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций должна составлять не менее
25 процентов от общей суммы контракта.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и
(или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг),
выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их
стоимость Генеральный подрядчик указывает в приложение 6 и отчетной
документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ
(оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
Привлечение субподрядных организаций не снимает ответственности с
Генерального подрядчика по настоящему Контракту.
5.2.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы.
5.2.3. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Контракта представить Заказчику необходимые документы для
оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ.
5.2.4. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Календарным
графиком предъявления стоимости выполненных работ, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 3),
утвержденным проектом и нормами и правилами выполнения работ с
действующим законодательством РФ в сфере строительства, техническими
условиями; сдать результат работ Заказчику (приемочной комиссии,
сформированной Заказчиком) с комплектом исполнительной технической
документации, а также передать Заказчику документы, подготовка которых
входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего
строительство в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, необходимые для получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию.
5.2.5. Обеспечить:
5.2.5.1. Выполнение работ по настоящему Контракту и оформление
исполнительной документации в полном соответствии с проектом и
строительными нормами и правилами.
5.2.5.2. В случае если законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом
настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве
в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих
свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения
Контракта.
5.2.5.3. Представление Заказчику одного экземпляра проекта
производства работ.
5.2.5.4. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой
счет.
5.2.5.5. Установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно
разработанному и утвержденному проекту.
7
5.2.5.6. Бесперебойное функционирование инженерных систем и
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного
срока.
5.2.5.7. Наличие квалифицированного персонала для производства
работ, имеющего необходимые документы и зарегистрированного на
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями
действующего трудового и миграционного законодательства Российской
Федерации.
5.2.6. Принять строительную площадку и возвести собственными и
(или) привлеченными силами и средствами на территории строительной
площадки все временные сооружения, необходимые для хранения
материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту
организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической
разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и
обеспечить ее сохранность.
5.2.7. Осуществить временное присоединение всех необходимых
коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в
точках подключения, в соответствии с проектом организации строительства
и техническими условиями и обеспечить оплату технических присоединений
и потребляемых энергоносителей за свой счет до сдачи объекта в
эксплуатацию.
5.2.8. Обеспечить
выполнение
на
строительной
площадке
мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по
охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по
целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в
период выполнения работ в соответствии с требованиями строительных норм
и правил.
5.2.9. В установленном порядке утвердить порядок ведения работ на
Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми
участниками строительства.
5.2.10. Разработать и согласовать в установленном порядке проект
производства работ; согласовывать проекты производства работ
субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения согласно
Календарному графику предъявления стоимости выполненных работ
субподрядными организациями.
5.2.11. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации
о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и
конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после
выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки
соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда
он не был информирован об этом или информирован с опозданием,
Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет
8
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным
подрядчиком срок Генеральный подрядчик составляет односторонний акт.
Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его
счет.
5.2.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности,
пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего
строительного транспорта.
5.2.13. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных
материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного под
строительство земельного участка, нести административную и гражданскоправовую ответственность за нарушение границ земельного участка.
5.2.14. Немедленно известить Заказчика при обнаружении:
непригодности
или
недоброкачественности
предоставленных
Заказчиком оборудования, проекта;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работ;
иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств,
угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.15. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
подписания Акта об исполнении условий Контракта приемочной комиссией,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, за пределы
строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или
субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также
строительный мусор.
5.2.16. При строительной готовности Объекта в течение 5 (пяти) дней
известить об этом Заказчика.
5.2.17. Обеспечить строительную готовность Объекта и его
помещений под монтаж технологического оборудования в срок не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до даты завершения работ.
5.2.18. Произвести индивидуальное испытание всего инженерного
смонтированного оборудования (при необходимости и пусконаладочные
работы) и его комплексную апробацию с оформлением соответствующих
документов в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующих
организаций.
5.2.19. Генеральному подрядчику нести расходы по содержанию
Объекта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.2.20. Генеральному подрядчику нести затраты по временному
инженерному обеспечению Объекта до получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
5.2.21. Одновременно с предъявлением результата работ к приемке
9
предоставить Заказчику исполнительную документацию по Объекту для
проведения технической инвентаризации и последующей регистрации права
собственности Тульской области на Объект.
5.2.22. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или)
повреждение результата работ (Объекта) до даты подписания Акта об
исполнении условий Контракта (приложение №5 к настоящему Контракту).
5.2.23. При проведении проверок по целевому использованию
бюджетных средств, представить лицам, уполномоченным на проведение
такой проверки, все необходимые документы и информацию по
строительству Объекта.
5.2.24. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой Цены,
указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта.
5.2.25. Представить Заказчику сведения об изменении своего
фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем
Контракте.
5.2.26. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя
Генерального подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также
ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
5.2.27. В случае повреждения действующих и построенных для
объекта инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить
поврежденную сеть за свой счет.
5.2.28. Не допускать заключения договоров субподрядными
организациями с другими подрядчиками.
5.2.29. Все субподрядные организации обязаны иметь свидетельства
саморегулируемой организации на работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5.2.30. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить круглосуточное
видеонаблюдение за Объектом с трансляцией видеосигнала в сети
«Интернет».
5.2.31. Генеральный подрядчик обязуется участвовать в проведении
итоговой проверки законченного строительством объекта инспекцией по
государственному строительному надзору Тульской области.
5.2.32. До момента сдачи готового объекта к эксплуатации приемочной
комиссии Заказчика Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику
энергетический паспорт на Объект и инструкцию по технической
эксплуатации здания. Энергетический паспорт должен быть оформлен и
зарегистрирован
в
установленном
порядке
в
соответствии
с
законодательством РФ.
5.2.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
5.3. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства
по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет
обязательства Генерального подрядчика по Контракту.
10
5.4. Генеральный подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней после
заключения настоящего Контракта, предоставить Заказчику информацию
обо всех субподрядчиках, с которыми заключены или будут заключены
Контракты (договоры), общая цена которых составляет более чем десять
процентов цены настоящего Контракта.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
6.1.
Строительство Объекта по настоящему Контракту должно
быть обеспечено Генеральным подрядчиком материалами и оборудованием
надлежащего качества.
Используемые в строительстве Объекта оборудование, материалы,
изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие
соответствие их качества требованиям к данным видам оборудования,
материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Обеспечение строительства оборудованием осуществляется
Генеральным подрядчиком в соответствии с Перечнем оборудования
(приложение № 4 к настоящему Контракту), предоставляемого по
настоящему Контракту и Календарным графиком предъявления стоимости
выполненных работ (приложение №3 к настоящему Контракту).
6.3.
Заказчик обеспечивает поставку оборудования надлежащего
качества.
Используемые в строительстве Объекта оборудование должны иметь
документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к
данным видам оборудования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы в сроки,
указанные в разделе 3 Контракта. Генеральный подрядчик должен до начала
строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление,
представить Заказчику необходимые документы для представления им в
инспекцию Тульской области по государственному строительному надзору
извещения о начале строительства Объекта.
7.2. Заказчик передает Генеральному подрядчику по акту
строительную площадку с геодезической разбивочной основой для
строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям
нормативных документов по строительству.
7.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность,
правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным
точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.
Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик
исправляет за свой счет.
По окончании строительства Генеральный подрядчик передает
11
Заказчику по объекту схемы расположения и каталоги координат и высот
геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных
работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
7.4. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства
работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты
и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии
относительно качества и порядка выполнения работ Генерального
подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком,
обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. Генеральный подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала
приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных
конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним с участием представителя
авторского надзора актом промежуточной приемки ответственных
конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.6. Генеральный
подрядчик
в
присутствии
Заказчика и
эксплуатирующих организаций осуществляет индивидуальные испытания
смонтированного им инженерного оборудования и комплексную его
апробацию.
7.7. Оборудование, переданное Заказчиком Генеральному подрядчику
по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генерального
подрядчика.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных
работах или некачественно выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней составляется акт с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и определяет срок их устранения и направляет его
Генеральному подрядчику.
Генеральный подрядчик обязан в указанный Заказчиком срок своими
силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в разделе 2
настоящего Контракта, устранить недостатки, выполнив работы с
надлежащим качеством.
В случае, если Генеральный подрядчик в срок, установленным
Заказчиком, не выполняет предписания Заказчика по устранению
недостатков, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных
работ, исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком
работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе, другую организацию с последующей
оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.
7.9. Заказчик определяет в соответствии с законодательством
Российской Федерации своего уполномоченного представителя на
строительство, который от имени Заказчика совместно с Генеральным
подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, строительный
контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а
12
также производит проверку соответствия используемых Генеральным
подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проекта.
Уполномоченный
представитель
Заказчика
имеет
право
беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при
соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение
всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает
представителя Заказчика помещением для работы.
7.10. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения
работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в
точках подключения осуществляет Генеральный подрядчик в соответствии с
техническими условиями.
7.11. В случае принятия решения о прекращении строительства
Объекта Заказчик в тридцатидневный срок:
принимает решение о консервации Объекта;
оплачивает фактически выполненные работы;
принимает незавершенные строительством Объекты под свою охрану.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
8.1. Предусмотрена оплата за выполнение работы согласно графика
предъявления стоимости выполненных работ (приложение № 3 к настоящему
Контракту). Оплата выполненных работ производится по факту
выполненных работ на основании предоставленных Подрядчиком
документов: акты о приемке выполненных работ, оформленные по
унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от
11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и
ремонтно-строительных работ» (далее – постановление Госкомстата) (далее –
акт по форме № КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат,
оформленную по унифицированной форме № КС-3, утвержденной
указанным выше постановлением Госкомстата (далее – справка по форме №
КС-3) и исполнительной документации.
8.2. Расчеты за выполненные работы, подтвержденные оформленными
актами по форме № КС-2 и справками по форме № КС-3 и исполнительной
документацией, осуществляются согласно п. 8.5.
8.3. При сдаче выполненных работ ежемесячно не позднее 25 числа
отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет не менее чем в 5
(пяти) экземплярах Заказчику акты по форме № КС-2 и справку по форме
№ КС-3,
а также исполнительную документацию, подтверждающие
фактическое выполнение (акты на скрытые работы, иную необходимую
исполнительную документацию) и необходимые для оплаты счета-фактуры и
счета.
8.4. Заказчик в течение 6 (шести) рабочих дней проверяет,
рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в том
13
числе акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3) и возвращает 1
(один) экземпляр Генеральному подрядчику или направляет обоснованный
отказ.
8.5. Заказчик в течение 90 (девяносто) календарных дней
осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по
настоящему Контракту работ после подписания акта по форме № КС-2 и
справки по форме № КС-3, подтверждающих выполнение работ в
соответствующем отчетном периоде (месяце), в пределах Цены Контракта и
годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на
строительство Объекта.
8.6. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком
(приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством
Объекта) осуществляются в следующем порядке:
8.6.1. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком
(приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством
Объекта) оформляются подписанием акта приемочной комиссии, и
утверждается Заказчиком.
8.6.2. Генеральный подрядчик
не менее чем за 20 (двадцать)
календарных дней до даты завершения работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости
приступить к приемке результата работ;
подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом
необходимой исполнительной документации, а также документов,
подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как
лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для
получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.6.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к
сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан
сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к
приемке результата работ.
8.6.4. Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной
комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной строительной
готовности с комплектом исполнительной технической документации по
перечням согласно нормативным правовым актам государственных органов,
включая исполнительную геодезическую съемку расположения инженерных
коммуникаций и объекта на местности.
8.7. Окончательный расчет за выполненные работы по Контракту
производится Заказчиком не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты
подписания Акта об исполнении условий Контракта (приложение № 5 к
настоящему Контракту).
8.8. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по
настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет
Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.
14
8.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта,
не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
8.10. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного
расчета (пункт 8.7.) за выполненные работы с Генеральным подрядчиком,
если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в
работах (в том числе ненадлежащее
оформлены
(не
оформлены)
документы, предусмотренные пунктом 5.2.21 Контракта), о чем сделана
соответствующая запись в Акте об исполнении условий Контракта
(приложение № 5 к настоящему Контракту). В указанных случаях
окончательный расчет производится после устранения Генеральным
подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком
третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов
на их устранение за счет Генерального подрядчика, если Генеральным
подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого
разумный срок.
8.11. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по
форме № КС-3 не лишает его права представлять Генеральному подрядчику
возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования
бюджетных ассигнований.
8.12. Расчеты с Генеральным подрядчиком за выполненные работы по
сметной документации определяются с учетом понижающего индекса.
Понижающий индекс для расчетов с Генеральным подрядчиком за
выполненные работы по сметной документации определяется как частное от
деления цены настоящего Контракта, определенной по результатам
конкурсных процедур, на начальную (максимальную) цену Контракта,
указанную в документации об аукционе.
8.13. В случае заключения государственного контракта по основаниям,
указанным в п.4 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проводится экспертиза
результатов выполненных работ. Услуги Экспертов, экспертных
организаций, привлеченных с целью проведения внешней экспертизы
оплачиваются за счет генерального подрядчика.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения,
которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему
15
Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени
действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств
оказалось
невозможным
вследствие
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего
Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев от даты
соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектом и
действующими нормами и техническими условиями, своевременное
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного
срока.
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту
работы составляет 5 лет с даты утверждения Заказчиком Акта об исполнении
условий Контракта (приложение № 5 к настоящему Контракту).
10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет,
что они произошли вследствие нормального износа Объекта или их частей,
неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им
третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим
Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в
пункте 10.3. настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о
них Генеральному подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
их обнаружения.
В течение 10 (десяти) дней после получения уведомления об
обнаруженных Генеральным подрядчиком недостатках Объекта Стороны
составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
16
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь
экспертную организацию – независимого эксперта в данной области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (десяти)
дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе
составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации – независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный
подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или
причинно - следственной связи между действиями Генерального подрядчика
и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она
назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом
Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.
10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в
пункте 10.3. Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить
соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором
фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от
Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения
указанных в акте недостатков и дефектов или соразмерного уменьшения
Цены Контракта.
В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от
устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в
течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье
акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от
устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального
подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков,
Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, для устранения дефектов и недостатков другую
организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального
подрядчика.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.
11.2. В случае повреждения инженерных сетей, действующих и
построенных для объекта, при выполнении работ, предусмотренных
настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за
свой счет.
17
11.3. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность
за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками
своих обязательств.
11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе
потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему
Контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по
настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик взыскивает штраф в
размере____ процентов от цены Контракта (фиксированный размер штрафа
устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и
рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом»).
Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет,
что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Генерального подрядчика.
11.5. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях,
предусмотренных актом (п.7.8.Контракта), Генеральный подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты
неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки, начиная с первого
дня, следующего за днем просрочки.
11.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным
подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
взыскивает штраф в размере ___ процентов от цены Контракта,
(фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период
подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
18
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом»).
11.7. За несвоевременное освобождение строительной площадки от
принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам
имущества и (или) строительного мусора Генеральный подрядчик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты
неустойки, от Цены Контракта за каждый день просрочки.
В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком
обязательства на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до
1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день
просрочки до момента освобождения строительной площадки.
11.8. За невыполнение письменных предписаний, выданных
Заказчиком в ходе производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт.
11.9. За нарушение границ земельного участка, переданного
Генеральному подрядчику, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику
штраф в размере 100 000 рублей за каждое такое нарушение.
11.10. За не передачу Заказчику исполнительной документации
Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/200
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты неустойки, от Цены Контракта за каждый день
просрочки.
11.11. За ненадлежащее и/или несвоевременное представление
Заказчику акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и/или справки о
стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) Генеральный подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей за каждый факт.
11.12. При установлении Заказчиком нарушений по качеству
применяемых материалов или нарушений технологии работ Генеральный
подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый
выявленный Заказчиком факт.
11.13. За неявку Генерального подрядчика для участия по
приглашению Заказчика в совещаниях, комиссиях по обследованию,
составлении актов, фиксирующих дефекты, Генеральный подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в размере 25 000 рублей за каждый факт.
11.14. В случае применения административными органами
имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом
нарушения Генеральным подрядчиком своих обязательств или совершения
Генеральным подрядчиком иных действий, влекущих применение к
Заказчику имущественных санкций, Генеральный подрядчик компенсирует
Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
11.15. Заказчик вправе удержать сумму пеней и штрафов, начисленных
19
Генеральному подрядчику при окончательных расчетах за выполненные
работы.
11.16. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
11.17. За нарушение обязательств, установленных п.5.2.1 настоящего
контракта Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере
25 000 рублей.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Генеральный подрядчик представляет заказчику обеспечение
исполнения контракта в форме __________________________, на сумму
____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную
_____________ % от начальной (максимальной) цены контракта
(заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом
применения статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
12.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта не менее чем на один месяц.
12.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральный подрядчик
своих обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в
течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том
же размере, что указаны в данном разделе Контракта.
12.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному Генеральному подрядчику
обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения
гражданско-правовой ответственности Генерального подрядчика перед
Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.
12.5. Возврат Генеральному подрядчику денежных средств, внесенных
им на счет Заказчика в качестве обеспечение исполнения Контракта,
осуществляется при условии надлежащего исполнения Генеральным
подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Генерального подрядчика, но не ранее окончания срока действия
Контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам,
указанным в письменном требовании.
12.6. В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен
20
ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
13. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке
охрану Объекта и строительной площадки до передачи незавершенного
строительства по Объекту Заказчику.
14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
14.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и
разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего
Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
14.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных
печатями.
14.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
14.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По
полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
14.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в
претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный
расчет.
14.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны
быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные
необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению
заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее
рассмотрению, объективному урегулированию спора.
14.4.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не
достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту
разрешаются в Арбитражном суде Тульской области.
15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
15.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
21
15.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о
расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
15.2.1. При существенном нарушении Контракта Генеральным
подрядчиком.
15.2.2. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения
работ, предусмотренных Календарным графиком предъявления стоимости
выполненных работ (приложение № 3 к настоящему Контракту), более чем
на 30 (тридцать) рабочих дней, а также невыполнения Генеральным
подрядчиком объема работ, указанного в первом месяце Календарного
графика предъявления стоимости выполненных работ (приложение № 3 к
настоящему Контракту).
15.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе
размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
15.2.4. Установления факта предоставления банковской гарантии, не
соответствующей требования законодательства Российской Федерации.
15.2.5. Установления факта проведения ликвидации Генерального
подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о
признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении
него конкурсного производства.
15.2.6. Установления
факта
приостановления
деятельности
Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
15.2.7. Наличия у Генерального подрядчика задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Генерального подрядчика по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Генеральный подрядчик не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
15.3.
Расторжение Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за
неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до
расторжения Контракта.
15.4.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении
Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
15.5.
Расторжение Контракта производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
15.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
15.6.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия
22
указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Генеральному подрядчику, по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении.
15.6.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении Генеральному подрядчику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Генерального подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.
15.6.3. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем
отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
15.6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять
дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Генерального
подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
15.7. Информация о Генеральном подрядчике, с которым Контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
контракта, включается в установленном законодательством порядке в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
15.8. Генеральный подрядчик вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
15.9. Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой
принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,
либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой
надлежащего уведомления признается дата получения Генеральным
подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
15.9.1. Решение Генерального подрядчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым
через десять дней с даты надлежащего уведомления Генеральным
подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
15.9.2. Генеральный подрядчик обязан отменить не вступившее в силу
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта
устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
23
15.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом
стороны Контракта от исполнения другая сторона Контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами,
являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Контракт вступает в силу с момента направления оператором
электронной площадки Генеральному подрядчику Контракта, подписанного
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени Заказчика, и действует до полного исполнения обязательств по
Контракту Сторонами.
16.2. Настоящий Контракт подписан Сторонами в электронном виде в 1м экземпляре, с использованием электронной подписи и программных
средств электронной площадки.
16.3. Генеральный подрядчик представляет по запросу, Заказчика в
сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
16.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой
Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим представлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим
Контрактом.
16.5. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских
реквизитов, Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение
однодневного срока в письменном виде.
16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
17.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с
законодательством, к настоящему Контракту, действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
Сторонами.
24
17.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой
частью:
Приложения к настоящему Контракту:
Приложение № 1. Ведомость объемов работ.
Приложение №2. Техническое задание.
Приложение№3. Календарный график предъявления стоимости
выполненных работ.
Приложение № 4. Перечень оборудования.
Приложение № 5.Акт об исполнении условий Контракта.
18. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ГУКС «ТулоблУКС»
300041, г. Тула, Хлебная площадь, д.7
ИНН 7107030307 КПП 710701001
УФК по Тульской области (Министерство финансов Тульской области
(ГУКС «ТулоблУКС»)) ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г.ТУЛА
л/с 02662011640
р/с 40201810900000100005
БИК 047003001 ОГРН 1037101126479
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
Врио директора ГУКС «ТулоблУКС»
_________________Исаков Т.С.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
25
Приложение №1
к государственному контракту
№___________ от _______2014 г.
Ведомость объемов работ
по объекту:
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в
г.Советск Щекинского района"
№
пп
Наименование работ и затрат
Единица
измерения
Количес
тво
1
2
3
4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
1000 м3
2
Доработка грунта вручную в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы
100 м3
3.96
3
Отвозка грунта на 15 км
1т
4
Работа на отвале
1000 м3
5
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
1000 м3
0.5
6
Подвозка грунта на 15 км
1т
875
7
Засыпка траншей с перемещением грунта до 20 м бульдозерами
1000 м3
8
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
100 м3
3.918
9
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
100 м3
1
0.1
1050
0.6
0.3918
ФУНДАМЕНТЫ
ФМ 1-29
10
Устройство бетонной подготовки
100 м3
0.2816
11
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны (бетон
М250)
100 м3
1.6635
12
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения
100 м3
0.3719
Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 100 м3
0.3455
ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ
13
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
14
Устройство бетонной подготовки
100 м3
15
Устройство железобетонных фундаментов (в составе Пенетрон Адмикс )
100 м3
0.0237
16
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
1т
0.1448
17
Установка закладных деталей весом: до 20 кг
1т
0.33926
18
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности
100 м2
0.09
0.545
ПРИЯМОК
19
Устройство бетонной подготовки
100 м3
0.0033
20
Устройство железобетонных фундаментов общего назначения
100 м3
0.0184
21
Монтаж каркасов
т
0.0848
22
Монтаж кровельного покрытия из сотового поликарбоната
100 м2
0.038
2.2148
СТЕНЫ
23
Устройство стен железобетонных
100 м3
24
Установка закладных деталей
1т
0.175
25
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности
100 м2
6.078
Ж/Б ПЕРЕГОРОДКИ
26
Устройство железобетонных стен
100 м3
0.4896
27
Установка закладных деталей
1т
0.7425
28
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
1т
0.7425
ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
29
Устройство железобетонных стен
100 м3
0.756
100 м3
0.289
Ж/Б ЛЕСТНИЦЫ
30
Устройство лестничных площадок
ПЕРЕКРЫТИЯ
31
Устройство бетонной подготовки
100 м3
0.6983
32
Устройство перекрытий (в составе Пенетрон Адмикс )
100 м3
0.7743
26
33
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа Н75х750х0,9 мм
100 м2
34
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования
1т
0.844
35
Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа Н75х750х0,9 мм
100 м2
11.894
36
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном
железобетонном перекрытии
100 м3
1.071
37
Огнезащитное покрытие ж/б конструкций
100 м2
1.082
0.186
НАВЕС Н-1
38
Монтаж навеса из стали
1т
39
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
100 м2
4.68357
1.3163
40
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
100 м2
1.3163
УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ
ЛЕСТНИЦА №1
41
Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали
1т
0.1642
42
Монтаж ограждения лестничных проемов
1т
0.287
43
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
100 м2
0.016
44
Устройство площадок и монолитных участков при сборном железобетонном
100 м3
0.0024
45
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
100 м2
0.12
46
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за 2 раза
100 м2
0.12
ЛЕСТНИЦА Л2,Л3
47
Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали
1т
0.22881
48
Монтаж ограждения лестничных проемов
1т
0.457
49
Устройство бетонной подготовки
100 м3
0.012
50
Устройство площадок и монолитных участков при сборном железобетонном
100 м3
0.0314
51
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
100 м2
0.12
52
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за 2 раза
100 м2
0.12
ЛЕСТНИЦА 4
53
Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали
1т
0.25043
54
Монтаж ограждения лестничных проемов
1т
0.965
55
Устройство бетонной подготовки
100 м3
0.023
56
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
100 м3
0.0649
57
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
100 м2
1.1
100 м2
11.46
АРХИТЕКТУРА. СТЕНЫ
ФАСАД СТЕНЫ
58
Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов)
59
Изоляция плитами, минераловатные гидрофобизированные на синтетическом вяжущем 1 м3
в упаковке из термоусадочной пленки 1000х500х50-150 мм
220.4
60
Монтаж ограждающих конструкций стен- металлпрофиль сэндвич-профиль начальный
100 м2
11.46
61
Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной
стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной
стали с полимерным покрытием
1 м2
проемов
74.8
62
Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной
стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с
полимерным покрытием
1 м2
проемов
16.8
СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА
63
Изоляция изделиями из пенопласта Фундамент d=100 мм
1 м3
21.6
64
Обшивка каркасных стен асбестоцементными листами 10 мм
100 м2
2.16
65
Огрунтовка битумной грунтовкой
100 м2
2.16
СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ В ОСЯХ Д-Е, 6-7, В-Е 1-2
66
Установка пароизоляционного слоя из гидроветрозащитной мембраны
100 м2
1.3984
67
Монтаж ограждающих конструкций стен: из фасадной панели оцинкованной
100 м2
5.171
68
Облицовка стен керамогранитными плитами
100 м2
69
Теплоизоляция плитами минераловатными гидрофобизированными на синтетическом
вяжущем
М3
25.3
70
Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной
стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной
стали с полимерным покрытием
1 м2
проемов
10.2
71
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для
кладки облицовки
100 м2
17.381
100 м2
19.81
3.2
КРОВЛЯ
АРОЧНАЯ КРОВЛЯ
72
Утепление покрытий плитами (1000х500х50-150 мм) минераловатными
гидрофобизированными на синтетическом вяжущем
27
73
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
100 м2
8.2075
74
Монтаж кровельного покрытия из профнастила
100 м2
19.81
КРОВЛЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
75
Утепление покрытий плитами (1000х500х50-150 мм) минераловатными
гидрофобизированными на синтетическом вяжущем
100 м2
0.4348
76
Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой
100 м2
0.4348
77
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм
100 м2
0.4348
78
Устройство кровель плоских из техноэласта в два слоя
100 м2
0.4348
ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ
79
Ограждение кровель перилами
100 м
80
Установка трубчатого снегозадержателя h145х3000
шт
81
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
100 м2
82
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
100 м2
ø125х3000
ø100х3000
1.9
18
3.7
3.7
83
Устройство желобов водосточных
100 м
0.799
84
Устройство труб водосточных
шт
85
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
1т
86
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
100 м2
0.21
87
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
100 м2
0.21
88
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
100 м2
1
28
0.7
ВОРОТНИК КРУГЛОЙ ТРУБЫ
89
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
100 м2
0.05
90
Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой
100 м
0.04
91
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения
ø 1000 мм
1 зонт
1
ПОЛЫ
ТИП 1
92
Уплотнение грунта щебнем
100 м2
93
Устройство подстилающих слоев глинобитных
1 м3
131.08
94
Устройство подстилающих слоев бетонных (в составе Пенетрон Адмикс)
1 м3
54.43
95
Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
100 м2
5.243
96
Устройство гидроизоляции оклеечной битумно-полимерными материалами:
Кровляэласт в 3 слоя
100 м2
5.243
97
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2
5.243
98
Устройство подстилающих слоев бетонных
1 м3
52.43
99
Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
100 м2
5.243
100 Устройство плинтусов цементных
100 м
5.243
5.77
ТИП II
101 Устройство стяжек цементных толщиной 10 мм
100 м2
1.103
102 Устройство гидроизоляции оклеечной битумно-полимерными материалами:
Кровляэласт в 2 слоя
100 м2
1.103
103 Устройство стяжек цементных толщиной 10 мм
100 м2
1.103
104 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
1.103
105 Устройство стяжек легкобетонных толщиной 15 мм
100 м2
1.242
106 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
1.242
107 Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м
1.366
108 Устройство стяжек легкобетонных толщиной 40 мм
100 м2
0.397
109 Устройство покрытий из линолеума
100 м2
110 Устройство плинтусов поливинилхлоридных
100 м
ТИП III
ТИП IY
0.397
0.4367
ТИП Y
111 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
0.988
112 Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м
1.087
113 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
100 м2
2.355
114 Укладка лаг по плитам перекрытий
100 м2
2.355
115 Устройство покрытий из брусков
100 м2
2.355
116 Обработка полов лаком паркетным по дереву
100 м2
2.355
117 Устройство плинтусов деревянных
100 м
2.591
ТИП YI
ТИП YII
28
118 Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита
неполированного
100 м2
2.463
119 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из экструдированного пенополистирола
100 м2
2.721
120 Устройство гидроизоляции оклеечной битумно-полимерными материалами:
Кровляэласт в 3 слоя
100 м2
2.721
121 Устройство подстилающих слоев песчаных
1 м3
13.61
122 Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
100 м2
2.721
123 Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки
100 м2
2.721
124 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
2.721
125 Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м
2.993
126 Уплотнение грунта щебнем
100 м2
1.015
127 Устройство подстилающих слоев глинобитных
1 м3
25.38
128 Устройство подстилающих слоев бетонных (в составе Пенетрон Адмикс)
1 м3
10.15
129 Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
100 м2
1.015
130 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из экструдированного пенополистирола
100 м2
1.015
131 Устройство гидроизоляции оклеечной битумно-полимерными материалами:
Кровляэласт в 3 слоя
100 м2
1.015
132 Устройство подстилающих слоев песчаных
1 м3
133 Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
100 м2
1.015
134 Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки
100 м2
1.015
135 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
1.015
136 Устройство плинтусов цементных
100 м
1.113
137 Уплотнение грунта щебнем
100 м2
0.892
138 Устройство подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками
1 м3
139 Устройство подстилающих слоев бетонных (в составе Пенетрон Адмикс)
1 м3
140 Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм
100 м2
0.892
141 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из экструдированного пенополистирола
100 м2
0.892
142 Устройство гидроизоляции оклеечной битумно-полимерными материалами:
Кровляэласт в 3 слоя
100 м2
0.892
143 Устройство стяжек цементных толщиной 80 мм
100 м2
0.892
144 Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки
100 м2
0.892
145 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
0.892
146 Устройство плинтусов цементных
100 м
ТИП YIII
ТИП IX
5.08
ТИП X, XI
22.3
8.92
0.98
ТИП XII
147 Уплотнение грунта щебнем
100 м2
1.145
148 Устройство подстилающих слоев глинобитных
1 м3
28.63
149 Устройство подстилающих слоев бетонных (в составе Пенетрон Адмикс)
1 м3
11.45
150 Устройство стяжек цементных толщиной 80 мм
100 м2
1.145
151 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических
100 м2
1.145
152 Устройство плинтусов цементных
100 м
0.98
ОКНА, ДВЕРИ
ОКНА
153 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
100 м2
0.0574
154 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
100 м2
0.1134
155 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных с площадью проема до 2 м2, 100 м2
одностворчатых
0.1137
156 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных с площадью проема до 2 м2, 100 м2
двухстворчатых
0.0126
157 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных с площадью проема более 2
м2, двухстворчатых
100 м2
0.0942
158 Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных с площадью проема более 2
м2, трехстворчатых
100 м2
0.8092
159 Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах
100 п.м
160 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными
стеклопакетами
100 м2
161 Установка кассового блока с лотком
шт
162 Монтаж окон противопожарных
100 м2
ДВЕРИ
0.6
0.0088
2
0.0783
29
163 Установка блоков дверных однопольных с глухим полотном в дверных проемах
площадью до 3 м2
100 м2
0.2268
164 Установка блоков из ПВХ с заполнением стеклопакетами в дверных проемах площадью 100 м2
до 3 м2
0.5907
165 Установка блоков из ПВХ с заполнением стеклопакетами в дверных проемах площадью 100 м2
более 3 м2
0.8343
166 Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах
100 м2
0.0556
167 Монтаж конструкций дверей
1т
2.16
ВИТРАЖИ, ПЕРЕГОРОДКИ
168 Монтаж алюминиевых светопрозрачных конструкций (витражи)
100 м2
1.227
169 Монтаж ПВХ светопрозрачных конструкций
100 м2
1.6585
100 м2
3.988
171 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> 100 м2
одноуровневых (П 113)
2.123
172 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям
потолков
100 м2
2.123
173 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
100 м2
7.36
174 Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза
100 м2
7.36
175 Облицовка стен пластиковыми панелями ПВХ
100 м2
2.986
176 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям
потолков
100 м2
2.721
177 Штукатурка улучшенная стен цементно-известковым или цементным раствором по
камню и бетону
100 м2
11.39
178 Однослойное оштукатуривание стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм
100 м2
16.397
179 Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
100 м2
16.397
180 Шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям стен под окраску
100 м2
29.31
181 Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям 100 м2
стен
29.31
182 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
100 м2
4.447
183 Улучшенная окраска полимерными составами по сборным конструкциям: стен
100 м2
9.096
184 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте
помещений до 14 м
100 м2
5.977
185 Устройство перегородок из негорючих гипсовых плит по системе <КНАУФ> с
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111),
глухих
100 м2
1.135
186 Устройство перегородок из негорючих гипсовых плит по системе <КНАУФ> с
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111),
с двумя дверными проемами
100 м2
6.1472
187 Устройство перегородок из влагостойких цементных плит по системе <КНАУФ> с
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111),
с одним дверным проемом
100 м2
5.095
188 Устройство плит (1000х500х50-150 мм) минераловатных гидрофобизированных на
синтетическом вяжущем
м3
114.9
189 Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали
1т
0.61413
190 Ограждения лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц
т
0.61413
191 Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали
1т
0.62128
192 Ограждения лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц
т
0.62128
193 Монтаж площадок с настилом и ограждением из стали
1т
1.28958
194 Ограждения лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц
т
1.28958
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПОТОЛКИ
170 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
СТЕНЫ
ПЕРЕГОРОДКИ
ОГРАЖДЕНИЕ
ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1
ОГРАЖДЕНИЕ ОГ2
ОГРАЖДЕНИЕ ОГ3
ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
195 Устройство ограждений из нержавеющей стали без поручней
196 Монтаж поручней для инвалидов
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ø 40 мм
100 м
0.6896
100 м
1.054
30
УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЗДАНИЯ
197 Монтаж каркасов гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м
1т
198 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной
100 м2
163.2
4.73
КАРКАС ВХОДНОГО УЗЛА
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМЫ
199 Монтаж декоративных рам
1т
6.166
1т
1.14
201 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования
многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
1т
25.41
202 Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали
1т
203 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной
100 м2
МЕТАЛЛКОНСТРУКЦИИ. ВАННЫ БАССЕЙНА
БОЛЬШАЯ ВАННА. ОПОРНЫЕ СТОЙКИ
200 Монтаж связей и распорок из уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м
при высоте здания до 25 м
ВАННА
21.9
13.7199
МАЛАЯ ВАННА БАССЕЙНА
204 Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования
многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
1т
3.85
ВАННА
205 Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали
1т
206 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной
100 м2
3.65
9.583
ДОРОЖКА
207 Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали
1т
1.9
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ВАННЫ
208 Обеспыливание поверхности
1 м2
209 Обезжиривание поверхностей трубопроводов
ø свыше 500 мм уайт-спиритом
100 м2
576
5.76
210 Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей
1 м2
211 Нанесение на металлические огрунтованные поверхности покрытия Унигард
100 м2
576
212 Нанесение на металлические огрунтованные поверхности покрытия Реамаст
100 м2
5.76
213 Окраска металлических огрунтованных поверхностей покрытием Реабонд
100 м2
11.52
5.76
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ (В1)
1
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф200мм
100 м
0.03
2
Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб ф 50 мм
100 м
0.807
3
Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб ф 65 мм
100 м
0.064
4
Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб ф 200 мм
100 м
0.317
5
Установка неразъемного соединения ПЭ250/Ст219
8586/1,18/4,84
шт
6
Прокладка трубопроводов из металлопластика диаметром 16 мм
100 м
0.95
7
Прокладка трубопроводов из металлопластика диаметром 20 мм
100 м
0.22
8
Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластика диаметром 26 мм
100 м
9
Устройство крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
41.83
10
Гидравлическое испытание трубопроводов
100 м
2.588
11
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи
асбестоцементных муфт диаметром: 400 мм
1 км
0.002
12
Масляная окраска металлических поверхностей труб ., количество окрасок 2
100 м2
0.076
13
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
100 м2
0.05
14
Установка краан шарового: ф 16 мм -14шт, ф20мм-6шт, ф25мм-5шт, ф50мм-14шт
шт
15
Установка крана шаровой диам. 200 мм
1 шт.
2
1
0.2
39
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ
16
Установка дискового поворотного затвора ф200мм
1 шт.
2
17
Установка задвижки, стальная клиновая под электропривод Б, фланцевая с
выдвижным шпинделем ф200мм
шт
1
18
Установка счетчиков (водомеров) ф 150 мм
шт
1
19
Установка расходомера Ду 200мм
шт
1
20
Установка манометров с краном ,трехходовой натяжной муфтовый с ручкой диам. 15
мм 14м1
шт.
1
21
Установка вентилей, проходные муфтовые для воды давлением 1,6 МПа ф 15 мм
1 шт.
1
22
Установка фильтров, сетчатый фланцевый, чугун, ф200мм с магнитной вставкой и
сеткой к фильтру
шт
1
ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН НАРУЖНЫЙ
31
23
Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм
1 кран
2
24
Установка крана шаровой диам. 16 мм
1 шт.
2
ПОЖАРНЫЙ КРАН
25
Установка кранов пожарных ф 50 мм(Рукава пожарные льняные сухого прядения
нормальные ф 51 мм-160м на 8 кранов)
1 кран
8
26
Монтаж шкафа пожарного
шт
8
27
Устройство огнетушителя переносного
шт
8
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4
28
Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб ф 40 мм
100 м
0.09
29
Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб ф 50 мм
100 м
0.56
30
Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб ф 65 мм
100 м
0.56
31
Прокладка трубопроводов из труб металлопластика ф 16 мм
100 м
0.968
32
Прокладка трубопроводов из труб металлопластика ф 20 мм
100 м
0.42
33
Прокладка трубопроводов из труб металлопластика ф 26 мм
100 м
0.245
34
Установка крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
35
Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения
100 м
36
Установка крана шарового: ф 20 мм -8шт, ф25мм-5шт,ф40мм-2шт, ф50мм-6шт, ф63мм- шт
4шт
37
Установка кранов воздушных
1 компл.
38
Установка автоматического смесителя
шт
22
39
Устройство автоматического душа
шт
25
40
Установка автоматического смесителя с термо регулировкой для подготовки теплой
воды
шт
5
41
Теплоизоляция трубопроводов Энергофлекс Супер: 60/13-2 -56м , 76/13-2 -56м
10 м
26.3
2.843
25
1
11.2
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1
42
Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб ф 50 мм
100 м
0.597
43
Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб ф 110 мм
100 м
1.94
44
Установка клапана обратного ф 110 мм
шт
5
45
Устройство ревизия-прочистка: ф 110 мм -30шт, ф50мм-8шт
шт
38
46
Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб ф 160 мм
100 м
0.305
47
Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб ф 32 мм
100 м
0.521
48
Устройство крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
кг
95.21
49
Установка воздушного клапана для невентилируемых канализационных стояков ф 110 шт
50
Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
10 компл.
2.2
51
Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
10 компл.
1.2
52
Установка раковин
10 компл.
0.2
53
Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
10 компл.
2.5
54
Установка смесителей
10 шт.
4.9
55
Установка ванн ножных и ручных
10 компл.
0.5
56
Установка трапа пластмассовый с прямым отводом ф 50 мм
10 компл.
2.7
57
Установка писсуаров: настенных
10 компл.
0.1
58
Установка насосов
1 насос
4
6
КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3, К3Н
59
Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб ф160 мм
100 м
60
Установка клапана обратного канализационный 200 мм
шт
61
Установка канализационного затвора DN 200
шт
62
Установка трапа пластмассовый канализационный диам. 160 мм
10 компл.
63
Установка дискового поворотного затвора межфланцевый диам. 200 мм
шт
0.324
1
1
0.3
1
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОТОПЛЕНИЕ
1
Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб ф 20 мм
100 м
6
2
Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб ф 25 мм
100 м
0.6
3
Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб ф 32 мм
100 м
2
4
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
100 м
8.6
5
Установка креплений для трубопроводов
кг
6
Установка конвекторов
100 кг
7
Установка клапана терморегулятора ф20 мм с термостатическим элементом
шт
44
8
Установка клапана запорного
шт
44
9
Установка ручного балансировочного клапана
шт
5
Ду 20мм
10
Установка ручного запорного клапана Ду 20мм
шт
11
Установка воздухоотводчиков Ду 15мм
1 шт.
129
1.0213
5
12
32
12
Установка крана шарового Ду 20мм
шт
4
ОТОПЛЕНИЕ ОБХОДНЫХ ДОРОЖЕК БАССЕЙНА
13
Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб ф 15 мм
100 м
14
Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб ф 20 мм
100 м
11.2
2.5
15
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
100 м
13.7
16
Установка клапанов : терморегулятора Ду15-21шт, запорный Ду20-21шт
1 шт.
42
17
Установка воздухоотводчиков Ду 15мм
1 шт.
2
18
Установка ручного запорного клапана Ду 15мм
1 шт.
21
ВЕНТИЛЯЦИЯ
19
Установка вентиляционной приточно-вытяжной установки с ротационным
рекуператором тепла и щитом управления
шт
3
20
Установка вентиляционной приточной установки
шт
3
21
Установка вентиляторов канальных: IRE 200В -1шт, СК 100А -2шт, IRE 315В -3шт
шт
6
22
Установка вентиляторов дымоудаления радиальный ВРС-6,3
шт
1
23
Установка вентиляторов осевых
шт
5
24
Установка осушителя воздуха
шт
3
25
Установка решеток инерционнаых VK 40
шт
5
26
Установка канального нагревателя
шт
1
27
Установка вставок гибких : ИКВ 315 -6шт, ИКВ 100 -2шт, ИКВ 200 -2шт
шт
10
28
Установка шумоглушителей вентиляционных ИПШГ1 400х400/1000 и 600х400/1000
шт.
2
29
Установка шумоглушителей вентиляционных ИКШГ1 100.200.600
шт.
1
30
Установка шумоглушителей вентиляционных ИКШГ1 315.500.600
шт.
1
31
Установка шумоглушителей вентиляционных ИКШГ1 315.560.600
шт
2
32
Установка решеток АЛР : 200х100-2шт, 500х200-26шт, 700х150-9шт, 300х1502шт,150х150-1шт
шт
40
33
Установка решеток АП :500х200-4шт, АП 600х200-8шт, 300х150-1шт
шт
13
34
Установка клапана воздушного КВК-100Р
35
Установка клапанов огнезадерживающих ОКС-1(60)-ЭМ-НО:300х150-3шт, 600х4002шт
36
Установка клапанов ОКС-1(60)-ЭМ-НО-160 -3шт, ОКС-1(60)-ЭМ-НО-250 -2шт
шт.
5
37
Установка клапанов воздушных ОКС-1(60)-ЭМ-НО-315 -3шт, ОКС-1(60)-ЭМ-НО-3552шт
1 шт.
5
38
Установка клапана дымового ДКС-1-К-РВ-СН- 1000х500 с электрическим приводом
1 шт.
1
39
Установка зонтов из листовой стали круглого сечения ф 200 мм и 100мм
1 зонт
2
40
Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм-1шт,315мм3шт,630мм-2шт
1 зонт
6
41
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1 зонт
1000 мм
1
42
Установка вентиляционных решеток
шт
8
43
Установка диффузора
шт
176
44
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
м2
386.7
45
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
м2
192,9
46
Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм
м2
64.7
шт.
шт
1
5
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
47
Прокладка трубопроводов отопления из стальныхх труб: ф15 мм-1м, ф20мм-3м,
ф32мм-65м,ф40мм-30м,ф50мм-80м
100 м
1.79
48
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
100 м
1.79
49
Установка манометров: с трехходовым краном
1 компл.
6
50
Установка термометров в оправе прямых и угловых
1 компл.
6
51
Установка клапана трехходовый VRG131-15-1.6
шт
6
52
Установка насосов циркуляционных UPS 32-60
шт
6
53
Установка фильтров сетчатых: Ду 20 мм-1шт, Ду 25 мм-2шт,Ду32мм-1шт, Ду 40 мм-2шт шт
6
54
Установка клапанов балансировочных:ф32мм-1шт,ф40мм-2шт,ф20мм-1шт,ф25мм-2шт
55
Установка крана шарового латунного: Ду20 мм -2шт, Ду25 мм -4шт, Ду 32 мм-2шт, Ду шт
40 мм-4шт,
12
56
Установка крана шарового латунного сливного Ду20 мм
шт
15
57
Установка воздухоотводчиков Ду 15мм
1 шт.
8
с электроприводом
1 шт.
6
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
58
Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб ф20 мм
100 м
0.1
59
Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб ф 25 мм
100 м
0.1
60
Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб ф 32 мм
100 м
0.1
61
Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб ф 50 мм
100 м
0.1
33
62
Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб ф 65 мм
100 м
0.25
63
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления
100 м
0.65
64
Установка клапана регулирующий VB-2 с электроприводом: Ду 15мм , Ду 25мм, Ду
50мм, Ду 40мм
шт
4
65
Установка насосов циркуляционных с таймером подключения насосов
шт
4
66
Установка расходомер-счетчик электромагнитный Ду50
шт
2
67
Установка тепловычислителя ТСРВ-034
шт
1
68
Установка счетчика горячей воды Ду32мм и Ду40мм
шт
2
69
Установка фильтра, магнитный фланцевый Ду 50 мм, Ду 25 мм
шт
2
70
Установка регулятора перепада давления фланцевый автоматическийф Ду50 мм
комплект
1
71
Установка регулятора перепада давления фланцевый с переменной настройкой Ду25
комплект
1
72
Установка клапана балансировочного: Ду 20 мм -2шт, Ду 32 мм-2шт, Ду 65 мм- 3шт
шт
7
73
Установка крана шарового: Ду25-2шт, Ду50-7шт, Ду65-6шт, Ду15-2шт, Ду20-20шт,
Ду25-4шт, Ду32-2шт
шт
43
73
Установка грязевиков Ду 65
1 шт.
74
Установка обратного клапана: Ду50-4шт, Ду65-1шт, Ду25-2шт
шт
75
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
100 м2
0.45
76
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза
100 м2
0.45
77
Теплоизоляция трубопроводов трубками Энергофлекс Супер для труб: 35/13-2 мм
-40м, 42/13-2 мм-26м, 48/13 мм -30м, 60/13 мм -80м, 76/13 мм -36м
10 м
21.2
78
Изоляция трубопроводов матами минераловатными
1 м3
5.63
79
Изоляция трубопроводов теплоогнезащитными матами
1 м3
2.16
2
7
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
Установка панели вводной ВРУ1-11-10УХЛ4
шт
1
2
Установка панели распределительной ВРУ1-47-00УХЛ4
шт
1
3
Установка счетчика электроэнергии трехфазные: ЦЭ6823М-5А -2шт, ЦЭ6823М-50А-1шт шт
3
4
Установка трансформатора тока Т-0.66 100/5А
шт
6
5
Установка щита распределительного ЩРн-48з-2.36 УХЛЗ IP31.размером 620*310*120
шт
3
6
Установка щита распределительного ЩРн-18з-2.36 УХЛЗ IP31.размером 265*440*120
шт
1
7
Установка щита учетно-распределительный ЩУРн-3/36зо-0.36.размером 580*600*165 шт
1
8
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29М/3/32С
шт
2
9
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-100/3/80С
шт
1
10
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/10С
шт
5
11
Устройство выключателя автоматического, 1р, ВА47-29/1/5С
шт
5
12
Устройство выключателя автоматического, 1р, ВА47-29/1/10С
шт
10
13
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29М/3/16С
шт
1
14
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/20С
шт
5
15
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/5С
шт
3
16
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/16С
шт
2
17
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/1/2С
шт
11
18
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29М/3/20С
шт
1
19
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/2С
шт
5
20
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/32С
шт
1
21
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/3/25D
шт
1
22
Устройство выключателя автоматического, 1р, ВА47-29/1/10В
шт
4
23
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/1/25В
шт
4
24
Устройство выключателя автоматического, 3р, ВА47-29/1/16С
шт
2
25
Установка пускателя электромагнитного ПМ12-010240
шт
5
26
Установка пускателя электромагнитного ПМ12-025240
шт
1
27
Монтаж ящика автоматического включения резерва, 600*400*250 мм, Я8301-3664
шт
1
28
Монтаж ящика управления нереверсивными электродвигателями 380В, однофидерный, шт
300*250*180 мм, Я5110-2074-УХЛ4 IP21
1
29
Установка расцепителя независимого РН47
шт
1
30
Монтаж шкафа управления насосами с частотным регулированием, 380В, IP54, АЭП40- шт
016-54Ч-2-1-А
5
31
Прокладка рукава металлического: ф32мм-20м, ф50мм-10м
100 м
0.3
32
Прокладка трубы гофрированной ПВХ, диаметр 25 мм
100 м
20
33
Установка коробки ответвительной на стене
1 шт.
75
34
Прокладка трубы стальнойпо по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по 100 м
основанию пола: ф25мм-50м, ф40мм-40м
0.9
35
Прокладка кабель-канала ПВХ :100х60мм СКК10-100-060-1-К01 -500м, ПВХ 25х16мм
СКК10-025-016-1-К01 -130м
,
6.3
100 м
34
36
Затягивание провода силового в проложенные трубы и металлические рукава
100 м
0.7
37
Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах
100 м
3.9
38
Прокладка провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке под
штукатурку по стенам или в бороздах
100 м
3
39
Прокладка кабеля с креплением накладными скобами
100 м
6.2
40
Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы
100 м
30.94
41
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой
изоляцией
1 шт.
142
42
Монтаж заземлителя горизонтального из стали: круглой диаметром 12 мм
100 м
5.5
43
Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром: 16 мм
10 шт.
44
Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2
100 м
45
Установка профиля зетовый, L=1000 м ТУ36-1434-82
шт.
1.2
12.8
12
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
1
Монтаж щитка встраиваемый наборный на 28 модулей КМПв 4/28
шт
5
2
Монтаж щитка навесной на 57 модулей КМПн 2/57
шт
1
3
Монтаж щита навесного с монтажной панелью ЩМП-3-074 У2
шт
1
4
Монтаж щитка встраиваемый наборный на 12 модулей КМПв 4/12
шт
4
5
Установка выключателя нагрузки: ВН-32-2р -5шт ,ВН-32-3р -6шт
шт
11
6
Установка выключателя автоматического 1р 5SX2 110-6
шт
45
7
Установка автомаат дифференциального : АД12 2Р 16А -6шт ,АД14 4Р 10А -4шт
шт
10
8
Установка пускателя электромагнитного ПМЛ 1100
шт
4
9
Установка трансформатора, разделительный понижающий
шт
2
10
Монтаж светильников, люминесцентные потолочные накладные OPL/S 2*58 Sport IP20 шт
12
11
Монтаж светильников люминесцентные потолочные накладные с блоком аварийного
питания OPL/S 2*58 Sport ES1 IP20
шт
4
12
Монтаж светильников , люминесцентные PTF/R 2*28
шт
11
13
Монтаж светильников люминесцентные потолочные встраиваемые ARS/R 2*18 IP20
шт
19
14
Монтаж светильников люминесцентные потолочные встраиваемые с блоком
аварийного питания ARS/R 2*18 ES1 IP20
шт
16
15
Монтаж светильников люминесцентные потолочные накладные LTX 2*36 IP40
шт
20
16
Монтаж светильников люминесцентные потолочные накладные с блоком аварийного
питания LTX 2*36 ES1 IP40
шт
7
17
Монтаж светильников для компактных люминесцентных ламп KD 2*18 IP65
шт
39
18
Монтаж светильников для компактных люминесцентных ламп DLG 2*18 IP44
шт
13
19
Монтаж светильников люминисцентные потолочные встраиваемые ARS/R 4*18 IP20
шт
41
20
Монтаж светильников люминисцентные потолочные встраиваемые с блоком
аварийного питания ARS/R 4*18 ES1 IP20
шт
18
21
Монтаж светильников люминесцентные потолочные ARS/S 2*18 IP20
шт
16
22
Монтаж светильников люминесцентные потолочные с блоком аварийного питания
ARS/S 2*18 А IP20
шт
16
23
Монтаж светильников для натриевых ламп высокого давления ЖБУ 02-50-003 IP54
шт
6
24
Монтаж светильников аварийные для люм. ламп EFS 380 IP20
шт
21
25
Установка пиктограммы "Выход"
шт
33
26
Установка пиктограммы "Выход направо" для светильников EFS
шт
2
27
Установка пиктограммы "Выход налево" для светильников EFS
шт
2
28
Монтаж светильников аварийные для люм. ламп EFS 400 IP65
шт
22
29
Монтаж светильников для люминесцентных ламп Arctic 2*36 IP65
шт
12
30
Монтаж светильников для люминесцентных ламп с блоком аварийного питания Arctic
2*36 ES1 IP20
шт
4
31
Монтаж светильников для люминесцентных ламп Arctic 1*36 IP65
шт
7
32
Монтаж светильников для люминесцентных ламп с блоком аварийного питания Arctic
1*36 ES1 IP20
шт
5
33
Монтаж светильников люминесцентные потолочные встраиваемые ARS/R 2*36 IP20
шт
5
34
Монтаж светильников люминесцентные потолочные встраиваемые с блоком
аварийного питания ARS/R 2*36 ES1 IP20
шт
1
35
Монтаж светильников люминесцентные потолочные ARS/S 4*18 IP20
шт
10
36
Монтаж светильников люминесцентные потолочные с блоком аварийного питания
ARS/S 4*18 ES1 IP20
шт
13
37
Монтаж светильников для МГЛ NSR 11 IP65
шт
10
38
Монтаж прожектора асимметричный для МГЛ UMA 250H IP65
шт
10
39
Монтаж прожектора асимметричный для МГЛ UMA 150H IP65 с лампой
металлогалогенная HQI-TS 150/D (OSRAM)
шт
14
35
40
Монтаж светильника подводный в комплекте с лампой ГЛН MINI 1х50 с лампой HQI-T
250/D (OSRAM)
шт
10
Прокладка кабеля, силовой медный , в ПВХ-изоляции, пониженной горючести, ВВГнг- км
LS:,сечением 4*2,5 мм2 -35м, 3*2,5 мм2-1890м, 2*2,5 мм2 -300м, 2*1,5 мм2-275м ,
2*10 мм2 -250м, 5*2,5 мм2 -330м , 4*2,5 мм2-15м , 3*1,5 мм2 -150м , 3*4 мм2 -255м
в проложенных трубах, блоках и коробах
3.5
41
42
Затягивание провода силовые с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2в
проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
100 м
0.25
43
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
100 шт.
0.92
44
Установка коробки монтажной универсальная для внутренней установки МК024
шт
45
Установка коробки монтажной универсальная для наружной установки 080-00
шт
46
Прокладка трубы гофрированной тяжелая ПВХ, диаметр 40 мм
м
47
Прокладка трубы гофрированной легкая ПВХ: ф 32 мм -300м, ф20мм-120м
м
420
48
Прокладка кабель-канала пластиковый: 25х17 мм -1000м, 60х40 мм -260м
м
1260
49
Устройство выключателя двухклавишного ВС 10-2-1-ЛС
шт
17
50
Устройство выключателя одноклавишный : ВС 10-1-1-ЛС-105шт,504-0200-200 -10шт
шт
115
51
Устройство розетки: РСб 20-3-ГБ-8шт , РС 10-3-ЛС-ЛБ
шт
68
-60шт
75
25
280
АВТОМАТИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
1
Монтаж шкафа настенного IE-JPR-17-220G
шт
1
2
Устройство датчика температуры TG-КЗ/РТ100
ЩПМ-4
шт
1
3
Установка термостата КР-61
шт
1
4
Монтаж дифференциального датчика давления DPS-500N
шт
5
Прокладка трубы винипластовые ду 20
м
280
6
Прокладка каналов кабельных 100х50
м
200
7
Прокладка кабеля контрольного с медными жилами в проложенных трубах
100 м
3
8
Прокладка кабеля контрольного с медными жилами с креплением накладными скобами 100 м
6.5
9
Прокладка кабеля контрольного с медными жилами по установленным конструкциям и 100 м
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы
13.4
2
10
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 4
1 шт.
30
11
Установка разъемов штепсельных с разделкой кабеля с экранированными жилами
1 шт.
26
12
Установка короба перфорированного TIE 60*60 DKC 01784
м
4
13
Устройство клеммы, синяя WAGO 280-904
шт
5
14
Устройство клеммы защитного проводника WAGO 280-907
шт
5
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС
15
Монтаж шкафа настенного I54 размерами 800*650*250 ЩПМ-4
шт
1
16
Установка Din -рейка Omega3F
м
4
17
Установка выключателя автоматического: 1Р 10А -1шт, 1Р 2А -3шт
шт
4
18
Монтаж блока управления FH-WC
шт
3
19
Установка термостата FH-WT
шт
19
20
Установка электронного терморегулятора ECL Comfort 110
шт
2
21
Установка электронного терморегулятора с ключом програмирования А231 ECL Comfort шт
210
2
22
Установка термоманометра ТМТБ-31Р.46
шт
54
23
Установка манометра МП3-У
шт
8
24
Установка поверхностного датчика давления ESM-11
шт
7
25
Установка датчика температуры ESMT
шт
2
26
Установка реле перепада давления RT262-A
шт
2
27
Установка розетки
шт
28
Прокладка трубы винипластовые ф 20мм
м
600
29
Прокладка трубы стальной ф 20 мм
м
380
30
Прокладка кабеля в проложенных трубах
100 м
3.3
31
Прокладка кабеля с креплением накладными скобами
100 м
2.9
32
Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы
100 м
5.2
33
Затягивание провода с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной
изоляцией в проложенные трубы
100 м
0.5
34
Затягивание провода в проложенные трубы
100 м
0.1
35
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля
1 шт.
32
36
Установка разъемов штепсельных с разделкой кабеля с экранированными жилами
1 шт.
16
1
36
1
2
3
4
37
Прокладка каналов кабельных 100х50
м
200
38
Прокладка лотка CF105/200 105х200х3000мм
м
81
39
Установка консоли CG200
шт
81
40
Установка соединителя быстрой фиксации CF54
шт
54
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
41
Монтаж шкафа размерами 1600*600*600 мм КСРМ 16.6.6 с DIN рейкой
шт
1
42
Установка Din -рейка Omega3F
м
4
43
Установка выключателя автоматического :1Р 10А-1шт, 1Р 2А -12шт
шт
13
44
Установка сигнализатора уровня жидкости САУ-М7Е
шт
1
45
Установка измерителя ПИД-регулятор для управления задвижками
шт
2
46
Установка регистратора многоканальный технологический РМТ-59/-/В/t0040/III/-D2/
шт
1
47
Установка тепловычислителя СПТ -941
шт
1
48
Установка блока питания Метран-602-024-100-DIN
шт
1
49
Установка датчика уровня ПМП-062
шт
2
50
Установка датчика уровня кондутометрический ДС-1-1,95
шт
3
51
Установка термопреобразователя сопротивления 1дТС065- 50М.В 3.80
шт
1
52
Устройство гильзы защитной ГЗ16.1.80
шт
53
Монтаж короба металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
100 м
0.27
54
Монтаж кабеля монтажный гибкий с ПХВ изоляцией,экранированный : МКЭШ 2х0,751300м, МКЭШ 5х0,75 -55м в проложенных трубах, блоках и коробах
100 м
13.55
55
Монтаж кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечением 4х1.5 мм2-190м, сечением 100 м
4х0,75 мм2-70м с креплением накладными скобами
2.6
56
Монтаж провода ПВ3 1 1мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением
на поворотах и в конце трассы
100 м
0.5
57
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля
1 шт.
102
58
Установка разъемов штепсельных с разделкой кабеля с экранированными жилами,
сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
1 шт.
2
59
Прокладка трубы винипластовые ф 20
м
600
60
Прокладка трубы стальные холоднодеформированные Ду20 мм
м
380
61
Монтаж оповещателя светозвукового 220В
шт
62
Прокладка каналов кабельных 100х50
м
200
63
Прокладка лотка CF105/200 105х200х3000мм
м
81
64
Установка консоли CG200
шт
81
65
Установка соединителя быстрой фиксации CF54
шт
54
1
4
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1
Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного
шт.
4
2
Монтаж контроллера доступа
шт.
1
3
Монтаж пульта контроля и управления охранно-пожарного
шт.
1
4
Устройство считывателя карт
шт.
1
5
Монтаж блока бесперебойного питания
шт.
4
6
Монтаж аккумулятора свинцово-кислотный, герметичный: 7,0 А/ч -3шт,40 А/ч -3шт
7
Контрольный заряд-разряд батареи аккумуляторов
8
Монтаж пожарного извещателя: дымовые -125шт,ручные-11шт
шт.
136
9
шт.
шт
6
6
Монтаж светового табло "Выход"
шт.
23
10
Табло сигнальное студийное или коридорное
шт.
16
11
Монтаж извещателя охранного
шт.
81
12
Монтаж извещателя магнитоконтактного
шт.
53
13
Монтаж оповещателя светозвукового
14
Монтаж конструкций для установки извещателя
15
Монтаж коробки распределительной
16
Монтаж коробки монтажной
шт.
62
17
Монтаж металлорукава Ду16
100 м
1.6
18
Монтаж миниканала: 50/2х20 -200м, 22х10 -2000м
100 м
22
19
Монтаж кабеля: КПСЭнг-FRLS 4х0,5 -2100м, КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 -1100м, КПСЭнг100 м
FRLS 3х0,75 -850м, ВВГнг-LS 3х1,5 -25м, с медными жилами Витая пара UTP 4х2х0,6,
-15м в проложенных трубах, блоках и миниканалах
40.9
20
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2,
количество жил до 4
21
Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам
с креплением скобами, диаметр 25 мм
22
Монтаж выключателя автоматического Iн= 6А
шт
шт.
шт
26
27
266
шт.
20
100 м
15
шт.
2
37
1
2
3
4
УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ СВЯЗИ
1
Монтаж комбинированного усилителя
2
Монтаж громкоговорителя в помещении
1 шт.
шт.
16
1
3
Монтаж кабеля акустического
100 м
3.5
4
Устройство стационарного сотового телефона с SIM картой
1 шт.
8
22
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1
Монтаж камер: уличная-9шт, купольная-13шт
1 шт.
2
Устройство цифрового видеорегистратора
шт
1
3
Установка монитора для систем видеонаблюдения
шт
1
4
Установка источника бесперебойного питания UPS 1000VA
шт
1
5
Прокладка трубы полиэтиленовой ф25мм
100 м
9
6
Прокладка кабеля, 4х2х0,52
100 м
9.2
7
Прокладка кабеля витая пара (UTP), категория 6е
м
8
Установка розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
100 шт.
9
Устройство Пэйч-панели, 24-х портовая
шт
1
10
Устройство кабельного органайзера 19"
шт
1
75
0.08
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДЫ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЕ В5
1
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 50мм-36м, Ду 75мм-42м, Ду 90мм12м, Ду 110мм-24м, Ду 160мм-12м
10 м
2
Установка трапа переливного лотка 105х105
шт
24
3
Установка муфты разборной Ду50
шт
24
4
Установка угольника 90: Ду 50мм -24шт, Ду 75мм -2шт ,Ду 110мм -2шт, Ду 160мм-1шт
шт
29
5
Установка тройника переходного: 75х50мм -14шт, 90х50мм-4шт, 110х50мм6шт,125х50-2шт
шт
26
6
Установка муфты переходной 90х75 -2шт, 125х110-2шт, 160х125-2шт
шт
6
7
Установка бурта Ду 160мм
шт
1
8
Установка фланца Ду 160мм
шт
1
9
Установка задвижки крыльчатой Ду160мм
шт
1
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 160мм
шт
1
10
12.6
ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ДОННЫХ СЛИВОВ Б1 ДО НАСОСОВ Б3
11
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 50мм-16м, Ду 63мм-12м, Ду 75мм12м, Ду 90мм-16м, Ду 110мм-7м, Ду 125мм -2м,Ду 160мм-10м
10 м
12
Установка донного слива 150Х150
шт
10
13
Установка муфты разборной Ду50
шт
10
14
Установка угольника 90: Ду 50мм -12шт, Ду 90мм -4шт Ду 110мм -8шт
шт
24
15
Установка тройника переходного: 63х50мм-4шт, 75х50-2шт,90х50-4шт,110х90-4шт
шт
14
16
Установка муфты переходной 63х50-2шт, 63х75-2шт, 90х75-4шт,160х90-2шт,160х110- шт
1шт,110х50-2шт,110х90-2шт
15
17
Установка тройника: d=160 -4шт, Ду110мм-2шт
шт
6
18
Установка задвижки крыльчатая :Ду110мм -3шт, Ду90мм-2шт
шт
5
19
Установка фланца :Ду 50мм -2шт, Ду 90мм-2шт, Ду65 мм-2шт
шт
6
20
Установка бурта: Ду 50мм-2шт,
шт
6
21
Установка клапана балансировочного Ду 50 мм
шт
1
22
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами: Ду 90мм -5шт, Ду 110мм-3шт
шт
8
Ду 90 -2шт ,Ду65мм-2шт
7.5
ТРУБОПРОВОДЫ ОПОРОЖНЕНИЯ ВАННЫ Б1
23
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 90мм-5м, Ду 160мм-18м
24
Установка донного слива 250Х250
шт
м
23
2
25
Установка бурта Ду 90мм
шт
2
26
Установка угольника 90: Ду 90мм-3шт, Ду 160мм -3шт
шт
6
27
Установка тройника переходного 160х90
шт
2
28
Установка муфты переходной 160х90
шт
1
29
Установка крана шарового ПВХ Ду90
шт
2
30
Установка тройника Ду110мм
шт
3
31
Установка задвижки крыльчатая Ду160мм
шт
1
32
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 160мм
шт
1
ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ ЕМКОСТЕЙ Б2 ДО НАСОСОВ Б4
33
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 90мм-2м, Ду 110мм-4м, Ду 160мм-2м м
8
34
Установка задвижки крыльчатая: Ду160мм -1шт, Ду90мм-3шт ,Ду110мм-1шт
5
шт
38
1
2
3
4
35
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами: Ду 160мм -1шт, Ду 90мм-5шт, Ду шт
110мм-1шт
7
36
Установка угольника 45 Ду 160мм
шт
1
37
Установка муфты переходной: 160х110 -1шт, 90х75-2шт
шт
3
38
Установка угольника 90: Ду 110мм -2шт,
шт
3
39
Установка тройника Ду110мм
шт
2
40
Установка фланца Ду80 мм
шт
2
41
Установка бурта DN80
шт
2
Ду 90мм -1шт
ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ НАСОСОВ Б3,Б4 ДО ФИЛЬТРОВ Б5
42
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 90мм-1,5м, Ду 110мм-22м
м
43
Установка фланца Ду 65мм , Ду50 мм-2шт
шт
4
44
Установка бурта: Ду 65мм-2шт ,Ду50-2шт
шт
4
45
Установка муфты переходной: 110х75 -2шт, 160х110-1шт, 90х50-1шт,110х90-2шт
шт
6
46
Установка задвижки крыльчатая Ду110мм -2шт, Ду90мм-2шт
шт
4
47
Установка клапана обратного межфланцевый Ду100 -2шт, Ду80-2шт
шт
4
48
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 110мм -4шт, Ду 90мм-4шт
шт
8
49
Установка тройника Ду110мм
шт
2
50
Установка угольника 90 Ду 110мм-7шт, Ду 160мм
шт
9
-2шт
23.5
ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4.1 ОБВЯЗКА ФИЛЬТРОВ Б5
51
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 90мм-4,5м, Ду 160мм-18м
м
52
Установка тройника переходного 160х90
шт
22.5
53
Установка муфты переходной: 160х90 -3шт, 160х110-1шт, 160х90-3шт
шт
7
54
Установка угольника 90 Ду 90мм-17шт, Ду 160мм -2шт
шт
19
6
ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4.1 ОТ ФИЛЬТРОВ Б5 ДО БАКА-РЕАКТОРА Б6
55
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 90мм-1,5м, Ду 160мм-8м
м
56
Установка тройника переходного: 160х75 -2шт, 160х90 -1шт
шт
9.5
3
57
Установка втулки переходной 75х32м
шт
2
58
Установка клапана обратного Ду 150мм
шт
1
59
Установка задвижки крыльчатая Ду160мм
шт
1
60
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 160мм
шт
2
61
Установка тройника Ду160мм-1шт, Ду 90мм -1шт
шт
2
62
Установка угольника 90: Ду 160мм-4шт, Ду 90мм -4шт
шт
8
63
Установка муфты переходной 160х90
шт
1
64
Установка угольника 45 Ду 90мм
шт
1
ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4.1 ОТ БАКА-РЕАКТОРА Б6 ДО ФИЛЬТРОВ Б13
65
Установка задвижки крыльчатая: Ду160мм -2шт,Ду110мм-5шт
шт
7
66
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 160мм-2шт, Ду 110мм-7шт
шт
9
67
Установка тройника Ду160мм
шт
3
68
Установка тройника переходного 160х110
шт
2
69
Установка угольника 90 Ду 160мм
шт
6
70
Установка муфты переходной: 160х110 -4шт, 160х75-1шт, 110х90-2шт,110х75-2шт
шт
9
71
Установка фланца Ду 75мм -2шт, Ду 80мм-2шт
шт
4
72
Установка бурта :Ду 75мм-2шт, Ду 80мм -2шт
шт
4
73
Установка клапана обратного Ду 100мм
шт
2
ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4.2 ОБВЯЗКА ФИЛЬТРОВ Б13
74
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 110мм-3,5м, Ду 160мм-6м
м
75
Установка тройника переходного 160х90
шт
76
Установка муфты переходной 160х90 мм
шт
5
77
Установка угольника 90: Ду 160мм -1шт,
шт
11
78
Установка тройника Ду160мм
шт
1
Ду 110мм -10шт
9.5
3
ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В4.2 ОБВЯЗКА ОТ Б13 ДО ВРЕЗОК В ВАННУ
79
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду20мм-26м, Ду32мм-15м, Ду 50мм 12м, Ду 75мм-2м, Ду 110мм-74м, Ду 160мм-42м
м
80
Установка угольника 90: Ду 160мм -17шт,
шт
81
Установка тройника Ду160мм
шт
6
82
Установка тройника переходного :160х75 -9шт , 110х32-14шт
шт
23
83
Установка муфты переходной : 75х50 -6шт, 75х32-3шт, 32х16-2шт, 160х110-5шт,
32х20-1шт
шт
17
84
Установка крана шарового ПВХ: Ду50 -6шт, Ду20-4шт
шт
10
85
Установка задвижки крыльчатая Ду160мм
шт
5
Ду 110мм
-4шт
171
21
39
1
2
3
4
86
Установка клапана обратного Ду 150мм
шт
1
87
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 160мм
шт
6
88
Установка штуцера для шланга Ду16мм
шт
2
89
Установка счетчика:Ду150мм -1шт, Ду25мм-1шт
шт
2
90
Установка фланца Ду 160мм
шт
2
91
Установка бурта Ду 160мм
шт
2
ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ
92
Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 50мм-1м, Ду 110мм-16м
м
93
Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 110мм
шт
17
3
94
Установка угольника 90 Ду 110мм
шт
4
95
Установка тройника Ду110мм
шт
2
96
Установка муфты соединительной Ду110
шт
2
97
Установка задвижки крыльчатая Ду110мм
шт
3
98
Установка переходного соединения 110х50
шт
4
99
Установка фланца Ду 50мм
шт
2
100 Установка бурта Ду 50мм
шт
4
101 Установка счетчика тахометрический турбинный Ду50
шт
1
СЛИВНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
102 Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 50мм-7м, Ду 110мм-9м, Ду 160мм14м
м
30
103 Установка задвижки крыльчатая: Ду50мм -3шт, Ду160мм-2шт
шт
5
104 Установка фланца Ду 50мм
шт
6
105 Установка бурта Ду 50мм
шт
6
106 Установка угольника 90: Ду 50мм -4шт,Ду 110мм -8шт Ду 160мм -2шт
шт
14
107 Установка тройника Ду50мм -1шт, Ду110мм-2шт Ду160мм-2шт
шт
5
108 Установка муфты переходной : 110х50 -1шт, 160х110-1шт
шт
2
109 Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами Ду 50мм
шт
2
ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ ВАННЫ Б1
110 Монтаж трубопровода из винипластовых труб: Ду 90мм-88м, Ду 50мм-5м, Ду 110мм20м,Ду20мм-20м
м
111 Установка трапа переливного лотка 105х105
шт
11
112 Установка муфты разборной Ду50
шт
12
113 Установка тройника переходного 90х50
шт
11
шт
28
шт
4
114 Установка угольника 90: Ду 90мм -6шт,
115 Установка тройника: Ду 90мм -2шт,
Ду 50мм -14шт Ду 110мм -8шт
Ду110мм-2шт
133
116 Установка задвижки крыльчатая :Ду90мм-4шт, Ду110мм-2шт
шт
6
117 Устройство соединения фланцевое в сборе с болтами: Ду 90мм -12шт, Ду 110мм-3шт
шт
15
118 Установка муфты переходной 90х50
шт
4
119 Установка фланца Ду 40мм -4шт, Ду 65мм-4шт ,Ду 50мм-2шт
шт
10
120 Установка бурта: Ду 40мм -4шт, Ду 65мм -4шт ,Ду 90мм -1шт , Ду 50мм -2шт
шт
11
121 Установка крана шарового ПВХ Ду50
шт
4
122 Устройство донного слива: 150Х150 -1шт, 250Х250-1шт
шт
2
123 Установка муфты соединительной Ду110
шт
2
124 Установка клапана обратного межфланцевый: Ду50 -4шт, Ду110-2шт
шт
6
125 Установка переходного соединения 110х50
шт
2
126 Установка счетчика тахометрический турбинный Ду50
шт
1
ВРЕЗКИ В ТРУБОПРОВОД
127 в работе материалы: муфта переходная: 90х50 -32шт, 50х32-32шт; втулка
переходная с внутренней резьбой 32х1/2"-32шт, Держатель для труб, Хомут
пластиковый 90-110мм, клей
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
Монтаж аккумуляторная емкость V=8м3 800ВФК2
шт
2
2
Монтаж циркуляционных насосов 1 ступени NL50/125
шт
2
3
Монтаж циркуляционных насосов 1 ступени LPC 80/29
шт
2
4
Монтаж емкости реакторной SB17-1ВФК2
шт
1
5
Монтаж эжектора
шт
1
6
Монтаж компрессорной станции
шт
1
7
Монтаж циркуляционных насосов 2 ступени NL65/125
шт
1
8
Монтаж водяного теплообменника
шт
4
9
Монтаж деструктора озона
шт
2
40
1
2
3
4
10
Монтаж насос-дозатора
шт
3
11
Монтаж бака для реагента,V=100л ДК100К3
шт
3
12
Монтаж циркуляционных насосов 1 ступени MNI1602N
шт
2
13
Монтаж циркуляционных насосов 1 ступени MNI1603N
шт
2
14
Монтаж фильтра песочного д. 1600 мм, подкл. 110 мм (2.5 бар)
шт
3
15
Монтаж вентильной группы D 1600/110
шт
2
16
Монтаж вентильной группы D 1600/90
шт
4
17
Устройство переливной решетки гибкой
п.м.
106
18
Монтаж опорного профиля
п.м.
220
19
Устройство переливной решетки угол 90 град.
шт
8
20
Монтаж сачка с глубокой сеткой
шт
1
МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ
1
Установка компьютера персонального (системный блок,монитор, клавиатура, мышь)
шт
4
2
Установка принтера
шт
2
3
Устройство фена настенного
шт
8
4
Устройство рукосушителя
шт
9
5
Установка аппарата кассового
шт
2
6
Монтаж светильника СП 20
шт
1
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
1
Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее
100 м
1.4
2
Монтаж кабеля до 35 кВ в готовых траншеях
100 м
1.4
3
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом
100 м
1.4
4
Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям
100 м
0.1
5
Монтаж трубы, стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением
скобами ф 100 мм
100 м
0.1
6
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными
манжетами до 2 отверстий
1 каналокилометр
трубопровод
а
7
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами
1000 м3
0.0476
8
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
1000 м3
0.0398
0.006
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
1
Монтаж щитка навесного на 18 модулей КМПн 2/18
1 шт.
1
2
Установка выключателя нагрузки ВН-32-2р
1 шт.
1
3
Установка выключателя автоматического
шт.
2
4
Монтаж пускателя электромагнитного ВА 47-29-3Р
1 шт.
2
5
Установка фотореле УТФР-1М
шт
1
6
Монтаж поста , кнопочный на 4 монтажных гнезда КП104
1 шт.
1
7
Устройство кнопки управления АЕ-22
шт
2
8
Устройство переключателя на 2 направления ANC-22
шт
2
9
Монтаж опор для наружного освещения
шт
10
10
Монтаж светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами
1 шт.
14
11
Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее
100 м
2.63
12
Монтаж кабеля силовой с медными жилами 0,66 кВ в готовых траншеях
100 м
2.63
13
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом
100 м
2.63
14
Монтаж кабеля силовой с медными жилами 0,66 кВ в проложенных трубах, блоках
100 м
1
15
Монтаж кабеля силовой с медными жилами 0,66 кВ с креплением накладными скобами, 100 м
0.27
16
Монтаж трубы гофрированная легкая ПВХ ф 50 мм
стенам и колоннам с креплением скобами
по установленным конструкциям,
100 м
0.2
17
Монтаж трубы ф40мм, стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах,
по основанию пола
100 м
0.35
18
Монтаж коробки ответвительная на стене
1 шт.
10
19
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой
изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
1 шт.
4
20
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными
манжетами до 2 отверстий
1 каналокилометр
трубопровод
а
21
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами
1000 м3
0.13284
22
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
1000 м3
0.11544
0.03
41
1
23
2
3
Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных
4
1т
2
ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
1
Монтаж щитка навесного на 57 модулей КМПн 2/57
1 шт.
1
2
Установка выключателя нагрузки ВН-32-3р
1 шт.
1
3
Установка автомата дифференциального АД14 4Р 10А
1 шт.
3
4
Установка пускателя электромагнитного ПМЛ 1100
1 шт.
3
5
Установка фотореле УТФР-1М
1 шт.
6
Монтаж прожектора, асимметричный для МГЛ UMA 150H IP65 с лампой
металлогалогенной HQI-TS 150/D
100 шт.
0.05
7
Монтаж светильника для МГЛ NBU 40 GH 150 IP65 с лампой металлогалогенной 150Вт 100 шт.
CDM-Т 150W/942
0.14
8
Монтаж трубы, гофрированная легкая ПВХ, диаметр 20 мм с креплением скобами,
100 м
1.8
9
Затягивание в проложенные трубы кабеля, силовой медный , в ПВХ-изоляции,
пониженной горючести, ВВГнг-LS, сечением 3*1,5 мм2 и 5*2,5мм2
100 м
1.8
10
Монтаж кабеля контрольного с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией
марки КВВГнг -10*1,5мм2 с креплением накладными скобами, полосками с
установкой ответвительных коробок
100 м
0.25
11
Монтаж коробки, монтажная универсальная для наружной установки 080-00
1 шт.
19
12
Устройство кнопки управления АЕ-22
шт
3
13
Устройство переключателя на 2 направления ANC-22
шт
3
14
Монтаж поста кнопочного на 6 монтажных гнезд КП105(6)
шт
1
1
ПРОЕЗДЫ
1
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на три прохода
по одному следу при толщине слоя: 30 см
1000 м3
0.2994
2
Устройство песчаного основания
100 м3
3
Устройство оснований толщиной 20 см из щебня
1000 м2
4
Розлив вяжущих материалов
1т
5
Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернинистых
1000 м2
0.998
6
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых
1000 м2
0.998
7
Установка бортовых камней бетонных
100 м
2.42
1
Прокладка трубопроводов из стальных труб ф 25 мм
100 м
0.01
2
Прокладка трубопроводов из стальных труб ф 45 мм
100 м
0.03
3
Прокладка трубопроводов из стальных труб ф 76 мм
100 м
4
Установка стальных опор под трубопроводы
1т
0.0857
5
Установка отвода 90 град. Ф76мм
шт
16
6
Установка крана шарового: ф65мм-4шт, ф40мм-4шт
шт
8
3.992
0.998
0.6986
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
3.77
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1
Разработка грунта в отвал экскаваторами
1000 м3
0.076
2
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
1000 м3
0.004
3
Доработка грунта вручную
100 м3
4
Отвозка грунта на 15 км
1т
5
Работа на отвале
1000 м3
0.004
6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
1000 м3
0.018
7
Отвозка грунта на 15 км
1т
8
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
1000 м3
9
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
100 м3
0.76
Засыпка вручную траншей
100 м3
0.038
10
0.04
7
29.7
0.076
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
11
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 200 мм
1 км
0.0257
12
Промывка с дезинфекцией трубопроводов
1 км
0.0257
13
Установка: гидрантов пожарных
1 шт.
1
14
Устройство пожарной подставки под гидрант подземный, тройник фланцевый DN200
ППТФ
шт
1
15
Установка дискового поворотного затвора чуг., с ручным управлением ф200мм
шт
1
16
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
1 фланец
6
17
Установка втулки под фланец ф200мм
шт
3
18
Устройство седелки крановой, электросварная для ПЭ труб ф200мм
шт
2
42
1
2
3
19
Установка тройника стальной переходной приварной ф273/219мм
шт
20
Установка перехода стальной концентрический ф219/159мм
шт
21
Устройство бетонной подготовки
100 м3
4
1
1
0.0004
КОЛОДЦЫ - 1 ШТ.
22
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (в составе: люк чугунный
легкий, стремянка)
10 м3
23
Устройство отмосток толщиной 10 см
100 м2
0.18
0.0427
НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1
Разработка грунта в отвал экскаваторами
1000 м3
0.393
2
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
1000 м3
0.019
3
Доработка грунта вручную
100 м3
0.206
4
Устройство песчаного основания под трубопроводы
10 м3
5
Отвозка грунта на 15 км
1т
33.25
6
Работа на отвале
1000 м3
0.019
7
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
1000 м3
0.054
8
Отвозка грунта на 5 км
1т
9
Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами
1000 м3
10
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
100 м3
3.93
11
Засыпка вручную траншей
100 м3
0.197
0.097
3.9
89.1
0.393
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ
12
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" ф 250 мм
1 км
13
Укладка футляра из труб "Корсис" ф500мм
м
14
Протаскивание в футляр труб ф 250 мм
100 м
15
Заделка битумом и прядью концов футляра
1 футляр
6
0.06
1
КОЛОДЦЫ - 3 ШТ., ЛОТКИ - 3 ШТ.
16
Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев ф 1 м (в составе: люки
чугунные легкие,стремянки)
10 м3
0.54
17
Устройство отмосток толщиной 10 см
100 м2
0.1281
0.0738
КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ
18
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" ф 200 мм
1 км
19
Укладка футляра из труб "Корсис" ф400мм
м
30.6
20
Протаскивание в футляр труб ф 200 мм
100 м
30.6
21
Монтаж установки очистки
шт
1
22
Монтаж аккумулирующей емкости
шт
1
23
Монтаж насоса
шт
1
КОЛОДЦЫ - 6 ШТ., ЛОТКИ -6 ШТ.
24
Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев ф 1 м (в составе: люки
чугунные легкие,стремянки)
10 м3
25
Устройство дождевых решеток
шт
26
Устройство отмосток толщиной 10 см
100 м2
4.74
2
0.2562
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1
Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами
1000 м3
0.7
2
Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами
1000 м3
0.224
3
Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами
1000 м3
0.095
4
Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м
1000 м3
3.4867
5
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на два прохода по одному следу при
толщине слоя: 25 см
1000 м3
3.4867
6
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
1000 м3
7
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км
1т
8
Работа на отвале
1000 м3
9
Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
т
728
10
Завоз грунта из карьера, расстояние до 30 км
1т
728
11
Планировка прицепными грейдерами: тяжелыми дна и откосов выемки
1000 м2
4.4
12
Валка деревьев мягких пород с корня ф24см
шт
1.509
2640.75
1.509
1
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
13
Разборка: бетонных фундаментов
1 м3
309.125
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1
Устройство щебеночных оснований толщиной 20 см
1000 м2
0.723
43
1
2
3
4
2
Устройство песчаного основания
100 м3
21.69
3
Устройство покрытий из тротуарной плитки
10 м2
72.3
4
Установка бортовых камней бетонных
100 м
4.4
ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРОВ
5
Устройство щебеночных оснований толщиной 15 см
1000 м2
0.01
6
Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых
1000 м2
0.01
ПОКРЫТИЕ, ТИП 4
7
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной
смеси
100 м3
0.3675
ОГРАЖДЕНИЕ
8
Копание ям вручную для стоек и столбов
100 м3
0.41
9
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
100 м3
0.0374
10
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной
смеси
100 м3
0.1799
11
Монтаж каркасов ворот
1т
0.19707
12
Устройство ж/б лотков(водосбросные сооружения с проезжей части)
М3
0,33
13
Монтаж шлагбаума со встроенным блоком управления и приемником
1 шт.
1
14
Монтаж поста охраны
1 шт.
1
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
1
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см: вручную
100 м2
16.6
2
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
100 м2
16.6
3
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с 10 м
добавлением растительной земли до 100%
траншей
3.6
4
Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений
10 м живой
изгороди
3.6
5
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 15 см: вручную
100 м2
0.38
6
Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
100 м2
0.38
7
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с добавлением
растительной земли до 100%
10 ям
8
Посадка деревьев
шт
3
9
Посадка кустарников Ель (разные виды), высота 0,8-1,2 м
шт.
8
1.1
МАФЫ
1
Монтаж скамейка без спинки
шт
10
2
Установка урны для мусора
шт
10
3
Установка контейнера для мусора бытового
шт
3
ЗАКАЗЧИК:
Врио директора ГУКС"ТулоблУКС"
Т.С.Исаков ______________
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
44
Приложение №2
к государственному контракту
№___________ от _______2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
в г. Советск Щекинского района».
1. Наименование выполняемых работ:
Строительство: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном в г. Советск Щекинского района».
2. Количество выполняемых работ
Наименование товара, работ, услуг
Строительство спортивных сооружений, мест
отдыха, медицинских сооружений
Единица
измерения
Количество
м2
2232,2
3. Место расположение объекта (место выполнения работ):
Тульская область, Щекинский район, п. Советск. ул. Энергетиков, д.11.
4. Сроки выполнения работ:
Начало работ - с момента заключения настоящего Контракта
Окончание работ – 1 августа 2015 года;
5. Характеристики объекта:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) предназначен для проведения
тренировочных занятий и соревнований районного уровня по мини-футболу, гандболу,
баскетболу, волейболу, теннису, плаваниию.
Здание ФОКа представляет собой 3-х этажный объем с цокольным этажом
прямоугольной формы в плане с размерами в осях 29,3х36,0 м, с максимальной отметкой
кровли -13,48м из металлического каркаса, наружная отделка по системе вентилируемых
фасадов.
Дугообразная крыша сложной формы делит объем здания на центральную и
боковые части здания, состоящие из примыкающих объемов лестничных клеток,
эвакуационных во время пожара. Легкие металлические навесы на кровле лестничных
клеток подчеркивает динамику общего объема здания ФОКа.
Весь объем здания делится на две части:
-первая часть- зал с расположением ванны размером 25х8,5м
-вторая часть – 4х этажный объем со вспомогательными помещениями бассейна и
помещениями для обслуживания спортсменов. В цокольном этаже - ванна размером
10,0х6,0м для обучения плавать детей от 7 до 14 лет и и детей всех категорий
инвалидности.
Пропускная способность зала с ванной- 40 чел., зала с ванной для обучения плавать
-20 чел., зала для спортивных развлечений -16 чел.
45
6. Технико - экономичекие показатели.
Площадь застройки
Общая площадь
Строительный объем здания
в том числе:
выше 0,000м
ниже 0, 000м
Количество этажей
Площадь участка
Площадь территории
Площадь озеленения
Расход воды на:
-хозяйственно-питьевые нужды
-наружное пожаротушение
-внутреннее пожаротушение
Объем водоотведения
Расчетная мощность установленных
электропотребителей
Расход тепла
-1015,3м2,
-2232,2м2,
-11874,7м3,
-9407,0м3,
-2467,7м3
-3 ед.
- 0,44га
- 1,25га
- 1660м2
-45,24м3/сут.
-20л/с.
-1х2,5л/с
-43,64м3
-100,7кВт
-422,48кВт
7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов включают в себя комплекс
строительных работ, которые разделяются на следующие направления:
-мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к спортивному комплексу;
-мероприятия обеспечивающие безопасное перемещение инвалидов по зданию
спортивного комплекса и прилегающей территории;
8. Условия выполнения работ:
Выполнить работы в соответствии с проектно – сметной документацией (шифр
91.75-12) , разработанной ООО «Росспецпроект», свидетельство №II-007-54065059180110-2 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства от 29 декабря 2010г., выданное СРО
«Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», Алтайский край, г.Барнаул,
проспект Социалистический. д.109, офис 308.
9.Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к
технологии производства работ, методам производства работ, организационнотехнологической схеме производства работ.
Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации в области строительства. Обязан обеспечить
выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
10.Технические требования.
Производство работ на объекте должно выполняться в соответствии с требованиями,
учтенными в проекте организации строительства (шифр 91.75-12). Работы на объекте
должны производиться на основании проекта производства работ и технического
регламента.
Подрядчик обеспечивает возведение временных зданий и сооружений за счет
собственных средств.
11.Требования по передаче государственному заказчику технических и иных
документов по завершению и сдаче работ.
46
Выполненные работы по объекту будут приняты только при наличии
исполнительной документации (схемы, сертификаты, паспорта и т.д.), проверенной
строительным контролем и эксплуатирующей организацией.
При обнаружении государственным заказчиком в ходе приемки недостатков в
выполненной работе сторонами составляет акт, в котором фиксируется перечень дефектов
(недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных государственным
заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени),
предусмотренной государственным контрактом.
По завершению всех строительно-монтажных работ подрядной организации
предоставить энергетический паспорт объекта.
Ввод объекта в эксплуатацию производится при получении разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
12.Требования по объему гарантий работ.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в области строительства и другим нормативным
документам. Работы должны быть выполнены в полном объеме. Подрядчик обязан
ввести объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, гарантировать
качество выполнения всех работ и своевременного устранения недостатков и
дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации
объекта.
13. Функциональные и технические характеристики используемых материалов.
Если Подрядчик предлагает для использования материалы и (или) оборудование,
которое является эквивалентным материалам и (или) оборудованию, указанным в
документации об аукционе в электронной форме, то первая часть заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме должна содержать указание на товарный
знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об
аукционе в электронной форме.
В случае поставки материалов и (или) оборудования, эквивалентных
предусмотренным проектной документацией, использование которых потребует
внесения изменений в проектную документацию, Подрядчик обязан оплатить
затраты связанные с внесением таких изменений.
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
3.
Наименование показателей
Линолеум
Соответствовать п.2 ГОСТ 18108-80
Функциональные характеристики
Предназначен для создания внутреннего пространства
помещений
Технические характеристики
Поливинилхлоридный, многослойный
Толщина, мм
Пенополистиролбетон
Соответствовать п.3 ГОСТ Р51263-99
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства стяжки пола
Технические характеристики
Толщина, мм
Бетон
Требуемое значение
(диапазон значений)
показателей
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 2,5
Наличие
Наличие
Не менее 15
47
3.1.
3.2
3.2.1
3.3.
3.3.1
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.3.
9.3.1.
12.3.2.
10.
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
11.
11.1.
11.2.
11.2.1.
Соответствовать п.1 ГОСТ 26633-91
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства подстилающего слоя
Технические характеристики
Класс В 7,5
Плитки керамические
Соответствовать п.1 ГОСТ 6787-90
Функциональные характеристики
Предназначен для облицовки поверхности
Технические характеристики
Толщина, мм
Гранит керамический
Соответствовать п.5 ГОСТ 6787-2001
Функциональные характеристики
Предназначен для облицовки поверхностей
Технические характеристики
Неполированный, стойкий к резким перепадам температур
Длина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Блоки дверные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначен для изоляции помещений
Технические характеристики
Материал -ПВХ
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки дверные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначен для изоляции помещений
Технические характеристики
Материал -ПВХ
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки дверные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначен для изоляции помещений
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки дверные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначен для изоляции помещений
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки дверные деревянные
Соответствоватьп.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначен для изоляции помещений
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки дверные противопожарные
Соответствовать п.1.4 ГОСТ 24698-81
Функциональные характеристики
Предназначен для противопожарной изоляции помещений
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
13
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 300
Не менее 300
Не менее15
Наличие
Наличие
Не менее 2070
Не менее 1470
Наличие
Наличие
Не менее 1940
Не менее 1470
Наличие
Наличие
Не менее 2070
Не менее 1760
Наличие
Наличие
Не менее 2070
Не менее 970
Наличие
Наличие
Не менее 2070
Не менее 870
Наличие
Наличие
48
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
12.
12.2.
12.2.1.
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
13.
13.1.
13.2.
13.2.1.
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
14.
14.1.
14.2.
14.2.1.
14.3.
14.3.1.
14.3.2.
15.
15.1.
15.2.
15.2.1.
15.3.
15.3.1.
15.3.2.
15.3.3.
17.
17.1.
17.1.1.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.2.4.
18.
18.1.
18.1.1.
19.2.
18.2.1.
18.2.2.
18.2.3.
18.2.4.
18.2.5.
19.
19.1.
19.1.1.
19.1.2
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки дверные противопожарные
Соответствовать п.1.4 ГОСТ 24698-81
Функциональные характеристики
Предназначен для противопожарной изоляции помещений
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки оконные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначены для создания ограждающих конструкций и
теплового режима внутри помещений
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки оконные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначены для создания ограждающих конструкций и
теплового режима внутри помещений
Технические характеристики
Высота, мм
Ширина, мм
Блоки оконные
Соответствовать п.5 ГОСТ 30673-99
Функциональные характеристики
Предназначены для создания ограждающих конструкций и
теплового режима внутри помещений
Технические характеристики
Из пятикамерного профиля ПВХ с двухкамерным
стеклопакетом
Высота, мм
Ширина, мм
Витражи
Соответствовать п.2 ГОСТ 21519-84
Функциональные характеристики
Предназначены для создания ограждающих конструкций и
теплового режима внутри помещений
Технические характеристики
Профиль алюминиевый
Стеклопакет двухкамерный
Покрытие энергосберегающей пленкой
Ширина, мм
Высота, мм
Витражи
Соответствовать п.2 ГОСТ 21519-84
Функциональные характеристики
Предназначены для создания ограждающих конструкций и
теплового режима внутри помещений
Технические характеристики
Профиль алюминиевый
Стеклопакет двухкамерный
Покрытие энергосберегающей пленкой
Ширина, мм
Высота, мм
Бортовой камень из тяжелого бетона
Соответствовать табл.1 ГОСТ 6665-91
Функциональные характеристики
Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от
Не менее 2070
Не менее 1470
Наличие
Не менее 2070
Не менее 870
Наличие
Наличие
Не менее 1230
Не менее 4260
Наличие
Наличие
Не менее 1230
Не менее 2080
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 1260
Не менее 2635
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 17600
Не менее 9520
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Не менее 835
Не менее 5900
Наличие
Наличие
49
19.2
19.2.1.
19.2.2.
19.2.3.
19.2.4.
20.
20.1.
20.2.
20.2.1.
20.3.1.
20.3.3.
20.3.4.
20.3.5.
20.3.6.
20.3.7.
20.3.8.
20.3.9.
20.3.10.
20.3.11.
20.3.12.
20.3.13.
20.3.14.
20.3.15.
21.
21.1.
21.2.
21.2.1
21.3.
21.3.1.
21.3.2.
22.
22.1.
22.2
22.2.1.
22.3.2.
22.3.3.
22.3.4.
23.
23.1.
23.2.
23.2.1
23.3.2.
23.3.3
24.
24.1
24.1.1
24.2
24.2.1
25.
25.1.
25.2.
25.2.1
26.
26.1.
26.2
тротуаров и газонов
Технические характеристики
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Вес, кг
Асфальтобетон
Соответствовать п.4.3, 4.4, 4.5 ГОСТ 9128-97
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства дорожных покрытий
Технические характеристики
Плотный из горячей мелкозернистой смеси
Тип «В»
Марка II
Минимальная величина остаточной пористости
Максимальная величина остаточной пористости
Минимальная величина содержания щебня
Максимальная величина содержания щебня
Предел прочности при сжатии при температуре 50°,МПа
Водостойкость
Водостойкость при длительном водонасыщении
Сдвигоустойчивость по коэфф. внутреннего трения
Сцепление при сдвиге при температуре 50°С МПа
Средневзвешенное
содержание зерен
пластинчатой и
игловатой формы в смеси фракций щебня в %
Кабель
Соответствовать п.1 ГОСТ 1508-78
Функциональные характеристики
Предназначен для систем автоматизации вентиляции
Технические характеристики
Экранированный
Сечение, мм²
Кабель
Соответствовать п.1 ГОСТ 1508-78
Функциональные характеристики
Предназначен для систем автоматизации вентиляции
Технические характеристики
Контрольный с медными жилами
Сечение, мм²
Грунтовка
Соответствовать п.1 ГОСТ 25129-82
Функциональные характеристики
Предназначена для грунтовки поверхности потолка
Технические характеристики
Грунтовка
Стеновые «сендвич-панели»
Соответствовать п.4 ГОСТ 30246-94
Функциональные характеристики
Предназначены для ограждения и создания теплового
контура в помещениях
Технические характеристики
Толщина, мм
Эмаль
Соответствовать п.1 ГОСТ 10144-74*
Функциональные характеристики
Предназначена для окраски металлических изделий
Бетон
Соответствовать п.1 ГОСТ 26633-91
Функциональные характеристики
1000
150
300
10
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
не менее 2,5
не более 5,0
не менее 30
не более 40
не менее 1,3
не менее 0,6
не менее 0,5
не менее 0,87
не менее 0,44
не более 25
Наличие
Наличие
4х0,75
Наличие
Наличие
4х0,75
наличие
наличие
наличие
наличие
Не менее 280
наличие
наличие
Наличие
50
Наличие
34.
34.1.
34.1.1.
34.2.
34.2.1.
Предназначен для устройства фундамента и строительных
работ
Технические характеристики
Тяжелый
Класс В20
Арматура
Соответствовать п.1 ГОСТ 5781-82*
Функциональные характеристики
Предназначена для устройства фундамента
Технические характеристики
Диаметр, мм
Арматура
Соответствовать п.1 ГОСТ 5781-82* 1
Функциональные характеристики
Предназначена для устройства фундамента
Технические характеристики
Диаметр, мм
Арматура
Соответствовать п.1 ГОСТ 5781-82*
Функциональные характеристики
Предназначена для устройства фундамента
Технические характеристики
Диаметр, мм
Арматура
Соответствовать п.1 ГОСТ 5781-82*
Функциональные характеристики
Предназначена для устройства фундамента
Технические характеристики
Диаметр, мм
Уголок стальной равнополочный
Соответствовать ГОСТ 8509-93 п.2
Предназначен для устройства связей каркаса ванны
Технические характеристики
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
Уголок стальной равнополочный
Соответствовать п.2 ГОСТ 32509-93
Предназначен для связей каркаса ванны
Технические характеристики
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
Уголок стальной равнополочный
Соответствовать п.2 ГОСТ 32509-93
Предназначен для связей каркаса ванны
Технические характеристики
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
Уголок стальной неравнополочный
Соответствовать п.2 ГОСТ 8510-86
Предназначен для устройства балок каркаса ванны
Технические характеристики
Ширина полки, мм
Ширина полки, мм
Толщина полки,мм
Уголок стальной неравнополочный
Соответствовать п.2 ГОСТ 8510-86
Предназначен для устройства связей каркаса ванны
Технические характеристики
Ширина полки, мм
34.2.2.
Ширина полки, мм
90
26.2.1
26.3.
26.3.1.
26.3.2
27.
27.1.
27.2.
27.2.1.
27.3.
27.3.1.
28.
28.2.
28.2.1.
28.3.
28.3.1.
28.3.2.
29.
29.1.
29.2.
29.2.1.
29.3.
29.3.1.
30.
30.1.
30.2.
30.2.1.
30.3.
30.3.1.
31.
31.1.
31.1.1.
31.2.
31.2.1.
31.2.2.
32.
32.1.
32.1.1.
32.2.
32.2.1.
32.2.2.
33.1.
32.1.
32.1.1.
32.2.
32.2.1.
32.2.2.
33.
33.1.
33.1.1.
33.2.
33.2.1.
33.2.2.
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
не менее 18
Наличие
Наличие
не менее 16
Наличие
Наличие
не менее 12
Наличие
Наличие
не менее 8
Наличие
Наличие
90
Не менее 6
Наличие
Наличие
90
Не менее 7
Наличие
Наличие
110
Не менее 7
Наличие
Наличие
75
50
не менее 6
Наличие
Наличие
140
51
34.2.3.
Толщина полки, мм
35.
35.1.
35.1.1.
35.2.
35.2.1.
36.
36.1.
36.1.1.
36.2.
36.2.1.
35.2.2.
36.2.3.
Уголок стальной равнополочный
Соответствовать п.2 ГОСТ 8510-86
Предназначен для устройства балок каркаса ванны
Технические характеристики
Ширина полки, мм
Толщина полки,мм
Двутавр
Соответствовать п.2 ГОСТ 26020-83
Предназначен для устройства колонн каркаса ванны
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, мм
37.
37.1.
37.1.1.
37.2.
37.2.1.
37.2.2.
37.2.3.
38.
38.1.
38.1.1.
38.2.
38.2.1.
38.2.2.
38.2.3.
39.
39.1.
39.1.1.
39.2.
39.2.1.
39.2.2.
39.2.3.
40.
40.1.
40.1.1.
40.2.
40.2.1.
40.2.2.
40.2.3.
41.
41.1.
41.1.1.
41.2.
41.2.1.
41.2.2.
41.2.3.
42.
42.1.
42.1.1.
42.2.
42.2.1.
42.2.2.
42.2.3.
43.
43.1.
43.1.1.
43.2.
Двутавр
Соответствоватьп.2 ГОСТ 26020-83
Предназначен для устройства балок каркаса ванны
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Двутавр
Соответствовать п.2 ГОСТ 8242-89
Предназначен для устройства балок каркаса ванны
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Двутавр
Соответствовать п.2 ГОСТ 8239-89
Предназначен для устройства балок каркаса ванны
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Двутавр
Соответствовать п.2 ГОСТ 8239-89
Предназначен для устройства колонн каркаса
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Двутавр
Соответствовать СТО АСЧМ 20-93
Предназначен для устройства балок каркаса
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Двутавр
Соответствовать
Предназначен для устройства балок каркаса
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Швеллер
Соответствовать п.2 ГОСТ 8240-97
Предназначен для устройства прогонов каркаса
Технические характеристики
не менее 8
Наличие
Наличие
125
не менее 8
Наличие
Наличие
195
200
Не менее 10
Наличие
Наличие
492
200
не менее 12
Наличие
Наличие
240
115
не менее 9,5
Наличие
Наличие
200
100
не менее 8,4
Наличие
Наличие
350
350
не менее 19
Наличие
Наличие
440
300
не менее 18
Наличие
Наличие
298
149
не менее 8
Наличие
Наличие
52
43.2.1.
43.2.2.
43.2.3.
44.
44.1.
44.1.1.
44.2.
44.2.1.
44.2.2.
44.2.3.
44.2.4.
45.
45.1.
45.1.1.
45.2.
45.2.2.
45.2.3.
45.2.4.
46.
46.1.
46.2.
46.2.1.
46.2.
46.2.1.
46.2.2.
46.2.3
47.
47.1.
47.2.
47.2.1.
47.2.2.
47.2.3.
47.2.4.
48.
48.1.
48.2.
48.2.1.
48.2.
48.2.1.
48.2.2.
48.2.3
49.
49.1.
49.2.
49.2.1.
49.2.2.
49.2.3.
49.2.4.
50.
50.1.
50.2.
50.2.1.
50.2.2.
50.2.3.
50.2.4.
51.
51.1.
51.2.
51.2.1.
51.3.
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Швеллер
Соответствовать п.2 ГОСТ 8240-97
Предназначен для устройства прогонов каркаса
Технические характеристики
Высота,мм
Ширина полки, мм
Толщина полки, .мм
Швеллер 20 П
Труба
Соответствовать п.3 ГОСТ 30245-2003
Предназначена для устройства прогонов каркаса
Технические характеристики
Ширина, мм
Высота, мм
Толщина стенки, мм
Труба стальная
Соответствовать п.1 ГОСТ 3262-75*
Функциональные характеристики
Предназначен для транспортировки воды
Технические характеристики
Водогазопроводная оцинкованная
Диаметр Dy, мм
Толщина стенки, мм
Труба полиэтиленовая
Соответствовать п.1 ГОСТ 18599-2001
Функциональные характеристики
Предназначен для транспортировки воды
Технические характеристики
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Труба стальная
Соответствовать п.1 ГОСТ 10705-80
Функциональные характеристики
Предназначена для транспортировки воды
Технические характеристики
Стальная электросварная
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Труба полиэтиленовая
Соответствовать п.1 ГОСТ 22689-89
Функциональные характеристики
Предназначен для систем канализации
Технические характеристики
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Труба полиэтиленовая
Соответствовать п.1 ГОСТ 22689-89
Функциональные характеристики
Предназначен для систем канализации
Технические характеристики
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Кабель силовой
Соответствовать п.1 ГОСТ16442-80
Функциональные характеристики
Предназначен для передачи и распределения электрической
энергии
Технические характеристики
300
100
не менее 11
Наличие
Наличие
200
76
не менее 9
Наличие
Наличие
Не менее 160
Не менее 160
Не менее 6,0
Наличие
Наличие
Наличие
65
4,0
Наличие
Наличие
200
11,4
Наличие
Наличие
Наличие
219
3,2
Наличие
Наличие
110
не менее 3,5
Наличие
Наличие
50
не менее3,0
Наличие
53
51.2.1.
51.3.2
52.
52.1.
52.2.
52.2.1.
52.2.2.
52.2.3.
53.
53.1.
53.2.
53.2.1.
53.2.2.
52.2.3.
54.
54.1.
54.2.
54.2.1.
54.2.2.
54.2.3.
55.
55.1.
55.2.
55.2.1.
55.3.1.
55.3.2.
55.2.4.
56.
56.1.
56.2.
56.2.1.
56.3.
56.3.1.
56.3.2.
56.3.3
57.
57.1.
57.2.
57.2.1.
57.3.
57.3.1.
57.3.2.
58.
58.1.
58.2.
58.2.1
59.
59.1
59.2.
59.2.1.
59.3.
59.3.1.
59.3.2
59.3.3.
60.
60.1
60.2.
60.2.1.
С медными жилами в ПВХ оболочке
Сечение, мм²
Кабель силовой
Соответствовать п.1 ГОСТ 16442-80
Функциональные характеристики
Предназначен для передачи и распределения электрической
энергии
Технические характеристики
Сечение, мм²
Труба гофрированная
Соответствовать п.3 ГОСТ 50827-95
Функциональные характеристики
Предназначен для прокладки кабеля
Технические характеристики
Диаметр,мм
Труба гофрированная
Соответствовать п.3 ГОСТ 50827-95
Функциональные характеристики
Предназначен для прокладки кабеля
Технические характеристики
Диаметр,мм
Кабель силовой
Соответствовать п.1 ГОСТ 16442-80
Функциональные характеристики
Предназначен для передачи и распределения электрической
энергии
Технические характеристики
С медными жилами , бронированный в оболочке из
выпресованного алюминия
Сечение, мм²
Труба стальная
Соответствовать п.1 ГОСТ 3262-75
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства систем отопления
Технические характеристики
Водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная
Диаметр Dy, мм
Толщина стенки, мм
Труба стальная
Соответствовать п.1 ГОСТ 3262-75
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства систем отопления
Технические характеристики
Диаметр Dy, мм
Толщина стенки, мм
Эмаль
Соответствовать п.1 ГОСТ 6465-76
Функциональные характеристики
Предназначена для окраски металлических изделий
Воздуховоды
Соответствовать п.3 ГОСТ 14918-80*
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства системы вентиляции
Технические характеристики
Из оцинкованной стали круглого сечения
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Воздуховоды
Соответствовать п.3 ГОСТ 14918-80*
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства системы вентиляции
Наличие
3х2.5
Наличие
5х2,5
Наличие
40
Наличие
32
Наличие
Наличие
3х70+1х35
Наличие
Наличие
Наличие
20
2,8
Наличие
Наличие
32
3,2
наличие
Наличие
Наличие
100
Не менее 0,5
Наличие
54
60.3.
60.3.1.
60.3.2.
60.3.3.
61.
61.1.
61.2.
61.2.1.
61.3.
61.3.1.
61.3.2.
61.3.3
62.
62.1.
62.2.
62.2.1.
62.3.
62.3.1.
62.3.2.
62.2.3
63.
63.1.
63.1.1
63.2
63.2.1
63.2.1.1
63.2.1.2
63.2.2.
63.2.3.
63.2.3.1
63.2.3.2
63.2.4.
63.2.4.1
63.2.4.2
63.2.5
63.2.5.1
63.2.5.2
63.2.6
63.2.6.1
63.2.6.2
63.2.7
63.2.7.1
63.2.7.2
63.2.8
63.2.8.1
63.2.8.2
63.2.9
Технические характеристики
Из оцинкованной стали прямоугольного сечения
Сечение, мм
Толщина, мм
Труба стальная
Соответствовать п.1 ГОСТ 3262-75
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства систем вентиляции
Технические характеристики
Водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная
Диаметр Dy, мм
Толщина стенки, мм
Труба стальная
Соответствовать п.1 ГОСТ 10704-91
Функциональные характеристики
Предназначен для устройства систем вентиляции
Технические характеристики
Электросварная прямошовная
Диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Песок
Функциональные характеристики
Предназначен для строительных работ
Технические характеристики
Модуль крупности
Минимальное значение, Мк
Максимальное значение, Мк
Зерновой состав
Содержание зерен крупностью свыше 10 мм
Минимальное значение, % по массе
Максимальное значение, % по массе
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм
Минимальное значение, % по массе
Максимальное значение, % по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм
Минимальное значение, % по массе
Максимальное значение, % по массе
Полный остаток на сите № 063
Минимальное значение, % по массе
Максимальное значение, % по массе
Содержание пылевидных и глинистых частиц
Минимальное значение, % по массе
Максимальное значение, % по массе
Содержание глины в комках
Минимальное значение, % по массе
Максимальное значение, % по массе
Класс песка в соответствии с ГОСТ 8736-93 «Песок для
строительных работ. Технические условия».
Наличие
300х300
Не менее 0,5
Наличие
Наличие
Наличие
25
2,8
Наличие
Наличие
Наличие
57
3,0
Наличие
Не менее 1,5
Не более 3,5
Не менее 0
Не более0,5
Не менее 0
Не более 5
Не менее 0
Не более 10
Не менее 10
Не более 75
Не менее 0
Не более 3
Не менее 0
Не более 0,35
I
Оборудование для объекта
Функциональные характеристики
64
Шкаф пожарный , шт
64.2.
64.2.1
Функциональные характеристики:
Предназначен для размещения в нем комплекта оборудования
пожарного крана и огнетушителя весом до 6 кг.
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
64.2.2
Исполнение навесной
64.1
64.1.1
Требуемое значение
показателя
8
ЛС№ 02-01-02, поз.54
наличие
Не менее 650х840х230
наличие
55
64.2.3
Цвет красный
64.2.4
Диаметр кассеты для рукава, мм
51 или 66
64.2.5
Угол открывания дверцы, град.
Не менее 160
65
65.1
65.1.1
65.2.
65.2.1
65.2.2
65.2.3
65.2.4
65.2.5
65.2.6
66
66.1
Огнетушитель , шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для тушения начальных загораний твердых веществ
и легко воспламеняющихся жидкостей, за исключением щелочных
металлов и веществ, горение которых происходит без доступа
воздуха
Технические характеристики:
Объём корпуса (баллона), л
Масса огнетушителя, кг
Длина струи, м
Время действия, сек
Огнетушащая способность, кв.м (бензин)
Тип химический воздушно-пенный
Автоматический смеситель, шт
Предназначен для автоматической подачи и отключения воды
66.2.
66.2.1
66.2.2
66.2.3
66.2.4
66.2.5
Технические характеристики:
Диаметр отверстия трубы, мм
Диапазон рабочего давления, 0.05 - 0.7 МПа
Питание постоянное, В
Ручная настройка чувствительности сенсора
Материал смесителя хромированная бронза
Тип бесконтактный
67.1.
67.1.1
67.2.
67.2.1
67.2.2
67.2.3
67.2.4
67.2.5
67.2.6
68
68.1
68.1.1
68.2.
68.2.1
68.2.2
68.2.3
68.2.4
68.2.5
69
69.1
69.1.1
69.2.
69.2.1
69.2.2
69.2.3
8
ЛС№ 02-01-02, поз.55
наличие
Не менее 10
Не более 13
Не менее 4
Не менее 50
Не менее 1,07
наличие
22
ЛС№ 02-01-02, поз.78
Функциональные характеристики:
66.1.1
67
наличие
Автоматический душ , шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для автоматической подачи и отключения воды
Технические характеристики:
Диаметр отверстия трубы, мм
Диапазон рабочего давления, 0.05 - 0.7 МПа
Пульт для настройки сенсоров устройств
Задержка срабатывания, сек
Материал клапана бронза
Тип электронный сенсорный
Автоматический смеситель с термо регулировкой для
подготовки теплой воды , шт
Функциональные характеристики:
Автоматически смешивает и поддерживает заданную температуру
воды на выходе.
Технические характеристики:
Диаметр отверстия трубы, мм
Диапазон рабочего давления, 0.05 - 0.7 МПа
Материал смесителя хромированная бронза
Встроенные обратные клапаны
Возможность подключения до пяти точек раздачи воды
Вентиляционная приточно-вытяжная установка , шт
Функциональные характеристики:
Предназначены для создания и подачи регулируемого потока
свежего воздуха в дом при возможности нагрева и очистки воздуха,
а также его вытяжки
Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Рабочее давление, Па
Частота вращения, об/мин
наличие
12
наличие
6
Наличие
наличие
наличие
25
ЛС№ 02-01-02, поз.79
наличие
12
наличие
наличие
Не более 0,4
наличие
наличие
5
ЛС№ 02-01-02, поз.80
наличие
12
наличие
наличие
Наличие
Наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.30
наличие
Не менее 6165
Не более 809
Не менее 2838
56
69.2.4
69.2.5
70
Ротационный рекуператор тепла
Щит управления
70.1.
70.1.1
Функциональные характеристики:
Предназначены для создания и подачи регулируемого потока
свежего воздуха в дом при возможности нагрева и очистки воздуха,
а также его вытяжки
Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Рабочее давление, Па
Частота вращения, об/мин
Ротационный рекуператор тепла
Щит управления
70.2.
70.2.1
70.2.2
70.2.3
70.2.4
70.2.5
71
71.1
71.1.1
71.2.
71.2.1
71.2.2
71.2.3
71.2.4
71.2.5
72
72.1
72.1.1
72.2.
72.2.1
72.2.2
72.2.3
73
73.1
73.1.1
73.2.
73.2.1
73.2.2
73.2.3
74
74.1
74.1.1
74.2.
74.2.1
74.2.2
75
75.1
75.1.1
75.2.
75.2.1
75.2.2
76
Вентиляционная приточно-вытяжная установка , шт
Вентиляционная приточно-вытяжная установка, шт
Функциональные характеристики:
Предназначены для создания и подачи регулируемого потока
свежего воздуха в дом при возможности нагрева и очистки воздуха,
а также его вытяжки
Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Рабочее давление, Па
Частота вращения, об/мин
Ротационный рекуператор тепла
Щит управления
Вентиляционная приточная установка , шт
Функциональные характеристики:
Предназначены для создания и подачи регулируемого потока
свежего воздуха в дом при возможности нагрева и очистки воздуха
Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Рабочее давление, Па
Частота вращения, об/мин
Вентиляционная приточная установка , шт
Функциональные характеристики:
Предназначены для создания и подачи регулируемого потока
свежего воздуха в дом при возможности нагрева и очистки воздуха
Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Рабочее давление, Па
Частота вращения, об/мин
Вентиляционная приточная установка , шт
Функциональные характеристики:
Предназначены для создания и подачи регулируемого потока
свежего воздуха в дом при возможности нагрева и очистки воздуха
Технические характеристики:
Производительность, м3/ч
Рабочее давление, Па
Частота вращения, об/мин
Осушитель воздуха , шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для поддержания комфортного уровня влажности
Технические характеристики:
Производительность, л/сутки
Потребляемая мощность, кВт
Осушитель воздуха, шт
Наличие
Наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.31
наличие
Не менее 2760
Не менее 516
Не менее 2802
Наличие
Наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.32
наличие
Не менее 3690
Не менее 609
Не менее 3448
Наличие
Наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.34
наличие
Не менее 2945
Не менее 335
Не менее 1841
1
ЛС № 02-01-03, поз.35
наличие
Не менее 1960
Не менее 467
Не менее 2279
1
ЛС № 02-01-03, поз.36
наличие
Не менее 1740
Не менее 442
Не менее 2569
4
ЛС № 02-01-03, поз.46
наличие
Не менее 144
Не более 1,685
2
ЛС № 02-01-03, поз.47
57
76.1
76.1.1
76.2.
76.2.1
76.2.2
77
Функциональные характеристики:
Предназначен для поддержания комфортного уровня влажности
Технические характеристики:
Производительность, л/сутки
Потребляемая мощность, кВт
77.1
77.1.1
Функциональные характеристики:
Используется как механизм закрытия заслонки противопожарного
клапана дымоудаления
Технические характеристики:
Тип реверсивный
77.2.
77.2.1
78
Электропривод, шт
Электропривод , шт
78.1
78.1.1
78.2.
78.2.1
78.2.2
79
Функциональные характеристики:
Входят в состав смесительного узла
Технические характеристики:
Мощность максимальная, Вт
Время поворота, сек
79.1
79.1.1
79.2.
79.2.1
79.2.2
80
Функциональные характеристики:
Входят в состав смесительного узла
Технические характеристики:
Мощность максимальная, Вт
Ток максимальный, А
Насос циркуляционный, шт
Электропривод, шт
80.1
80.1.1
80.2.
80.2.1
80.2.2
80.2.3
80.2.4
81
81.1
81.1.1
81.2.
81.2.1
81.2.2
81.2.3
82
82.1
82.1.1
82.2.
82.2.1
82.2.2
82.2.3
83
83.1
Функциональные характеристики:
Используется для управления клапана регулирующего седельного
проходного фланцевого
Технические характеристики:
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, ВА
Управление трехпозиционное
Ход штока, максимальный, мм
Насос циркуляционный, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для системы водяного отопления, системы водяных
теплых полов, системы кондиционирования, закрытые контуры
охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Технические характеристики:
Мощность номинальная, кВт
Частота вращения, об/мин
Тип с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором и
автоматической регулировкой мощности
Насос циркуляционный, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для системы водяного отопления, системы водяных
теплых полов, системы кондиционирования, закрытые контуры
охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Технические характеристики:
Мощность номинальная, кВт
Частота вращения, об/мин
Тип с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором и
автоматической регулировкой мощности
Тепловычислитель, шт
Функциональные характеристики:
наличие
Не менее 100
Не более 1,26
1
ЛС № 02-01-03, поз.87
наличие
наличие
6
ЛС № 02-01-03, поз.141
наличие
Не менее 1,5
Не более 35
6
ЛС № 02-01-03, поз.144
наличие
Не менее 60
Не менее 0,3
4
ЛС № 02-01-03,
поз.179,182,185
наличие
230
Не менее 1,15
наличие
Не менее 10,0
2
ЛС № 02-01-03, поз.188
наличие
Не менее 0,085
Не менее 3400
наличие
2
ЛС № 02-01-03, поз.189
наличие
Не менее 0,05
Не менее 4230
наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.193
58
83.1.1
83.2.
83.2.1
83.2.2
83.2.3
83.2.4
83.2.5
83.2.6
84
84.1
84.1.1
84.2.
84.2.1
84.2.2
84.2.3
84.3.
84.3.1
84.3.2
85
85.1
85.1.1
85.2.
85.2.1
85.2.2
85.2.3
86
86.1
86.1.1
86.2
86.2.2
86.2.3
86.2.4
87
87.1
87.1.1
87.2
87.2.1
87.2.2
87.2.3
88
88.1
88.1.1
88.2.
88.2.1
88.2.2
88.2.3
89
89.1
89.1.1
Предназначен для измерения , индикации, регистрации параметров
теплоносителей и тепловой энергии. Входит в состав теплосчетчика
Технические характеристики:
Количество каналов измерения:
- расхода
- температуры
Количество контролируемых теплосистем
Диаметр условного прохода трубопровода 10-200, мм
Диапазон измерения среднего объемного расхода 0,01-1360, м3/ч
Диапазон измерения температуры -50-180,°С
Регулятор перепада давления фланцевый автоматический, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для систем централизованного теплоснабжения
Технические характеристики:
Рабочее давление, бар
Диаметр, мм
Пропускная способности, м3/ч
Комплектация
Регулирующий блок
Импульсная трубка 2 шт.
Регулятор перепада давления фланцевый с переменной
настройкой, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для систем централизованного теплоснабжения
Технические характеристики:
Рабочее давление, бар
Диаметр, мм
Пропускная способности, м3/ч
Панель вводная , шт
Функциональные характеристики:
Предназначена для приема, распределения и учета электроэнергии
в сетях 380/220В
Технические характеристики:
Номинальный ток,А
Прочность устройства при коротких замыканиях , кА
Габаритные размеры (ВхШхГ),мм
Панель распределительная , шт
Функциональные характеристики:
Предназначена для приема, распределения и учета электроэнергии
в сетях 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а
также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Технические характеристики:
Номинальный ток,А
Прочность устройства при коротких замыканиях , кА
Габаритные размеры (ВхШхГ),мм
Счетчики электроэнергии трехфазные , шт.
Функциональные характеристики:
Предназначен для учета активной энергии в трехфазных и
четырехпроводных цепях переменного тока.
Технические характеристики:
Номинальная сила тока, A
Номинальное напряжение, В
Защита информации паролем
Счетчики электроэнергии трехфазные , шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для учета активной энергии в трехфазных и
четырехпроводных цепях переменного тока.
наличие
Не менее 3
Не менее 3
1
наличие
наличие
наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.205
наличие
Не менее 16
50
Не менее 32,0
наличие
наличие
1
ЛС № 02-01-03, поз.206
наличие
Не менее 25
25
Не менее 8,0
1
ЛС№ 02-01-04, поз.27
наличие
Не более 400
10
Не более 2000х600х450
1
ЛС№ 02-01-04, поз.28
наличие
Не более 400
10
Не более 1800х600х450
2
ЛС№ 02-01-04, поз.29
наличие
Не менее 5
220
наличие
1
ЛС№ 02-01-04, поз.30
наличие
59
89.2.
89.2.1
89.2.2
89.2.3
90
Технические характеристики:
Номинальная сила тока, A
Номинальное напряжение, В
Защита информации паролем
Трансформатор тока, шт
90.1
90.1.1
90.2.
90.2.1
Функциональные характеристики:
Предназначен для измерения и контроля больших токов с
использованием стандартных измерительных приборов и устройств
Технические характеристики:
Номинальный первичный ток, А
90.2.2
Номинальный вторичный ток, А
90.2.3
91
Номинальное напряжение, кВ
Щит распределительный , шт
91.1
91.1.1
Функциональные характеристики:
Предназначен для сбора электрощитов с помощью модульной
аппаратуры.
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Навесное исполнение
Номинальное количество устанавливаемых модулей
электроаппаратуры, шт
Щит распределительный , шт
91.2.
91.2.1
91.2.2
91.2.3
92
92.1
92.1.1
92.2.
92.2.1
92.2.2
92.2.3
93
93.1
93.1.1
93.2.
93.2.1
93.2.2
93.2.3
94
94.1
94.1.1
94.2
94.2.1
94.2.2
95
95.1
95.1.1
95.2.
95.2.1
Функциональные характеристики:
Предназначен для сбора электрощитов с помощью модульной
аппаратуры.
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Навесное исполнение
Номинальное количество устанавливаемых модулей
электроаппаратуры, шт
Щит учетно-распределительный , шт.
Функциональные характеристики:
Предназначен для изготовления учетно-распределительных
электрощитов с использованием модульной аппаратуры и
электрических счетчиков.
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Навесное исполнение
Номинальное количество устанавливаемых модулей
электроаппаратуры, шт
Ящик автоматического включения резерва, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для автоматического переключения на резервный
ввод при исчезновении одной, двух или трех фаз на рабочем вводе
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Ток силовой цепи, А
Ящик управления нереверсивными электродвигателями , шт
Функциональные характеристики:
Предназначены для управления асинхронными электроприводами,
работающими в, кратковременном, повторно-кратковременном или
продолжительном режимах
Технические характеристики:
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Не менее 50
220
наличие
6
ЛС№ 02-01-04, поз.31
наличие
100
5
Не более 0,66
3
ЛС№ 02-01-04, поз.32
наличие
Не менее 620*310*120
наличие
Не менее 48
1
ЛС№ 02-01-04, поз.33
наличие
Не менее 265*440*120
наличие
Не менее 18
1
ЛС№ 02-01-04, поз.34
наличие
Не менее 580*600*165
наличие
Не менее 36
1
ЛС№ 02-01-04, поз.54
наличие
Не менее 600*400*250
40
1
ЛС№ 02-01-04, поз.55
наличие
Не менее 300*250*180
60
95.2.2
95.2.3
95.2.4
96
Напряжение питания цепи управления,В
Номинальный ток ящика, А
Мощность двигателя, кВт.
Расцепитель независимый , шт
96.1
96.1.1
Функциональные характеристики:
Предназначен для дистанционного отключения автоматического
выключателя
Технические характеристики:
Количество модулей, шт
Номинальный ток,А
Шкаф управления насосами с частотным регулированием, шт
96.2.
96.2.1
96.2.2
97
97.1
97.1.1
97.2.
97.2.1
97.2.2
97.2.3
97.2.4
97.2.5
98
98.1
98.1.1
98.2.
98.2.1
98.2.2
98.2.3
99
99.1
99.1.1
99.2.
99.2.1
99.2.2
99.2.3
100
100.1
100.1.1
100.2.
100.2.1
100.2.2
100.2.3
101
101.1
101.1.1
101.2.
101.2.1
101.2.2
101.2.3
102
Функциональные характеристики:
Предназначен для управления насосами с частотным
регулированием
Технические характеристики:
Напряжение питания , Вт
Мощность , кВт
Номинальный ток,А
Количество управляемых насосов , шт
Контроллер
Щиток наборный, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для скрытой установки е жилых и офисных
помещениях
Технические характеристики:
Тип встраиваемый
Количество модулей, шт
Метнриал пластик
Щиток наборный , шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для скрытой установки е жилых и офисных
помещениях
Технические характеристики:
Тип навесной
Количество модулей, шт
Метнриал пластик
Щит электрический, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для сборки всех типов электрических щитов с
использованием всех видов аппаратов и комплектующих для
защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и
короткого замыкания.
Технические характеристики:
Тип навесной
Монтажная панель
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Щиток наборный, шт
Функциональные характеристики:
Предназначен для скрытой установки е жилых и офисных
помещениях
Технические характеристики:
Тип встраиваемый
Количество модулей, шт
Метнриал пластик
Шкаф настенный автоматизации вентиляции , шт
220
1,0
Не менее 0,18
1
ЛС№ 02-01-04, поз.56
наличие
1
Не более 3
5
ЛС№ 02-01-04, поз.57
наличие
380
Не менее 5,5
Не менее 10
Не менее 2
наличие
5
ЛС№ 02-01-05, поз.23
наличие
наличие
Не менее 28
наличие
1
ЛС№ 02-01-05, поз.24
наличие
наличие
Не менее 57
наличие
1
ЛС№ 02-01-05, поз.25
наличие
наличие
наличие
Не менее 650х500х220
4
ЛС№ 02-01-05, поз.26
наличие
наличие
Не менее 12
наличие
1
ЛС№ 02-01-06, поз.13
61
102.2.
102.2.1
102.2.2
102.2.3
103
Функциональные характеристики:
Предназначен для сборки всех типов электрических щитов с
использованием всех видов аппаратов и комплектующих для
защиты сетей напряжением 380/220В от токов перегрузки и
короткого замыкания.
Технические характеристики:
Тип навесной
Монтажная панель
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Датчик температуры , шт
103.1
103.1.1
103.2.
103.2.1
103.2.2
104
Функциональные характеристики:
Предназначен для отслеживания температуры среды
Технические характеристики:
Величина сопротивления, Ом
Длина погружной части, мм
Термостат
104.1
104.1.1
104.2
104.2.1
104.2.2
105
Функциональные характеристики:
Предназначен для отслеживания температуры среды
Технические характеристики:
Наполнитель паровой
Длина капиллярной трубки, м
Дифференциальный датчик давления , шт
105.1
102.1.1
Функциональные характеристики:
Предназначены для непрерывного измерения давления жидкостей,
газа и пара, а также для вычисления их расхода и плотности.
Технические характеристики:
Диапазон давления 30-500, ПА
Шкаф распределительный, комплект
102.1
102.1.1
105.2
105.2.1
106
106.1
106.1.1
106.2.
106.2.1
106.2.2
106.2.3
106.2.4
106.2.5
106.2.6
106.2.7
106.2.8
106.2.9
106.2.10
106.2.11
106.2.12
106.2.13
107
107.1
107.1.1
107.2.
107.2.1
107.2.2
107.2.3
107.2.4
Функциональные характеристики:
Предназначен для сборки всех типов электрических щитов с
использованием всех видов аппаратов и комплектующих для
автоматизации обогрева полов бассейнов
Технические характеристики:
Тип настенный
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Монтажная рейка
Термостат
Электронный терморегулятор
Электронный терморегулятор с ключом программирования
Термоманометр
Манометр
Поверхностный датчик давления
Датчик температуры
Реле перепада давления
Термостат
Электронный терморегулятор
Шкаф распределительный, комплект
Функциональные характеристики:
Предназначен для сборки всех типов электрических щитов с
использованием всех видов аппаратов и комплектующих для
автоматизации технологического процесса
Технические характеристики:
Тип настенный
Габаритные размеры (ш*в*г), мм
Монтажная рейка
Сигнализатор уровня жидкости
наличие
наличие
наличие
Не менее 800х650х250
1
ЛС№ 02-01-06, поз.14
наличие
Не более 100
Не менее 170
1
ЛС№ 02-01-06, поз.15
наличие
наличие
Не менее 2
2
ЛС№ 02-01-06, поз.16
наличие
наличие
1
ЛС№ 02-01-06, поз.49
наличие
Наличие
Не менее 800х650х250
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
1
ЛС№ 02-01-06, поз.96
наличие
Наличие
Не менее 1600х600х600
Наличие
Наличие
62
107.2.5
Измеритель -регулятор для управления задвижками
107.2.6
107.2.7
107.2.8
107.2.9
107.2.10
107.2.11
107.2.12
108
Регистратор многоканальный технологический
Тепловычислитель
Блок питания
Датчик уровня с дополнительным реле по нижнему уровню
Датчик уровня кондутометрический
Термопреобразователь сопротивления
Гильза защитная
Комбинированный усилитель, шт
108.1
108.1.1
Функциональные характеристики
Предназначен для самостоятельного усиления аудиосигнала для
трансляции или в составе системы оповещения
Технические характеристики:
Выходная мощность , Вт.
Максимальная выходная мощность, Вт
Потребляемая мощность , Вт
Частотный диапазон 100-16000, Гц
Коэффициент гармоник ,%
Микрофон ,шт
108.2.
108.2.1
108.2.2
108.2.3
108.2.4
108.2.5
109
109.1
109.1.1
109.2.
109.2.1
109.2.2
109.2.3
109.2.4
110
110.1
110.1.1
110.2.
110.2.1
110.2.2
110.2.3
110.2.4
110.2.5
111
111.1
111.1.1
111.2.
111.2.1
111.2.2
111.2.3
111.2.4
111.2.5
111.3.
111.3.1
111.3.2
111.3.3
112
112.1
112.1.1
Функциональные характеристики
Предназначен для работы в различных звукотехнических системах ,
связи
Технические характеристики:
Тип динамический
Чувствительность 52-58, дБ
Сопротивление, Ом
Вес, г
Громкоговоритель , шт
Функциональные характеристики
Предназначен для работы в различных звукотехнических системах ,
связи
Технические характеристики:
Тип уличный
Номинальная мощность, Вт/В
Трансформатор, Вт
Частотный диапазон 150 … 16 000, Гц
Угол рассеивания, кГц
Стационарный сотовый телефон, комплект
Функциональные характеристики
Предназначен для обеспечения связи по GSM-каналу.
Технические характеристики:
Диапазон связи GSM 900-GSM 1800
Габариты изделия (ШхВхГ), мм
Питание, В/А
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
Блокировка на SIM-карту
Блокировка на терминал
Блокировка на оператора
Комплектация:
Аккумулятор резервного питания
Зарядное устройство от сети
GSM-антенна
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные, шт
Функциональные характеристики
Предназначены для контроля 20 шлейфов сигнализации со всеми
видами охранных и пожарных извещателей.
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
1
ЛС№ 02-01-07, поз.7
Наличие
Не менее 360
Не более 540
Не более 720
наличие
Не более 0,1
1
ЛС№ 02-01-07, поз.8
Наличие
Наличие
Наличие
Не более 600
Не более 260
16
ЛС№ 02-01-07, поз.9
Наличие
Наличие
20 /100
Не более 20
Наличие
Не менее 1/4/8
8
ЛС№ 02-01-07, поз.10
Наличие
Наличие
Не более 220х204х79
220/0,3
Не менее 0,05
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
4
ЛС№ 02-01-08, поз.23
наличие
63
112.2.
112.2.1
112.2.2
112.2.3
112.2.4
112.2.5
112.2.6
112.2.7
113
Технические характеристики
Количество шлейфов сигнализации , шт
Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу шт.
Количество программ управления по каждому выходу не менее шт.
Количество паролей пользователей шт.
Количество программ управления по каждому выходу шт.
Емкость внутреннего буфера, событий шт.
Напряжение питания постоянного тока ,В
Пульт контроля и управления охранно-пожарный , шт
113.1
113.1.1
Функциональные характеристики
Предназначен для работы в составе систем охранной и пожарной
сигнализации для контроля состояния и сбора информации с
приборов системы, ведения протокола возникающих в системе
событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану,
снятием с охраны, управления автоматикой.
Технические характеристики
Количество подключаемых приборов шт
Количество поддерживаемых групп разделов шт.
Количество пользовательских паролей шт.
Количество управляемых релейных выходов шт.
Количество «входных» зон шт.
113.2.
113.2.1
113.2.2
113.2.3
113.2.4
113.2.5
ЗАКАЗЧИК:
Врио директора ГУКС"ТулоблУКС"
Т.С.Исаков ______________
Не менее 20
Не менее 14
Не менее 32
Не менее 64
Не менее 37
Не менее 24
Не менее 10,2
1
ЛС№ 02-01-08, поз.24
наличие
Не менее 127
Не менее 128
Не менее 1023
Не менее 256
Не менее 32
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
64
Приложение №3
к государственному контракту
№___________ от _______2014 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
предъявления стоимости выполненных работ по объекту:
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном в г.Советск Щекинского района"
№
п/п
Наименование объекта
1
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
с плавательным бассейном в
г.Советск Щекинского
района
Сроки выполнения работ
начало
окончание
с момента
заключения
государственного
контракта
1 августа 2015г.
ЗАКАЗЧИК:
Врио директора ГУКС"ТулоблУКС"
Т.С.Исаков ______________
Примечание
Приложение №1 к
календарному
графику
предъявления
стоимости
выполненных
работ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
65
Приложение №1
к календарному графику
предъявления стоимости выполненных работ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
предъявления стоимости выполненных работ по объекту:
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном в г.Советск Щекинского района"
Срок выполнения работ
Стоимость тыс. руб.
(по месяцам)
1
2014 год:
2
59 670,659
С момента заключения государственного
5 000,000
контракта по август
сентябрь
5 000,000
октябрь
10 000,000
ноябрь
15 000,000
декабрь
24 670,659
2015 год:
46 762,768
январь
3 000,000
февраль
3 000,000
март
5 000,000
апрель
5 000,000
май
7 000,000
июнь
10 000,000
июль
13 762,768
Всего
106 433,427
ЗАКАЗЧИК:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
66
Врио директора ГУКС"ТулоблУКС"
Т.С.Исаков ______________
Приложение №4
к государственному контракту
№___________ от _______2014 г.
Оборудование, поставляемое подрядчиком на объект:
"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном в г.Советск Щекинского района"
№ п/п
Наименование
кол-во, шт.
(комплект)
Водопровод и канализация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Шкаф пожарный
Огнетушитель
Автоматический смеситель
Автоматический душ
Автоматический смеситель с термо регулировкой для подготовки
теплой воды
Вентиляция и отопление
Вентиляционная приточно-вытяжная установка (тип 1)
Вентиляционная приточно-вытяжная установка (тип2)
Вентиляционная приточно-вытяжная установка (тип 3)
Вентиляционная приточная установка (тип1)
Вентиляционная приточная установка (тип2)
Вентиляционная приточная установка (тип3)
Осушитель воздуха (тип1)
Осушитель воздуха (тип2)
Электропривод (тип1)
Электропривод (тип2)
Насос циркуляционный
Электропривод
Насос циркуляционный (тип1)
Насос циркуляционный (тип2)
Тепловычислитель
Регулятор перепада давления фланцевый автоматический
Регулятор перепада давления фланцевый с переменной настройкой
Электросиловое оборудование
Электросиловое оборудование
Комплектация:
Панель вводная
Панель распределительная
Счетчики электроэнергии трехфазные 5А
Счетчики электроэнергии трехфазные 50А
Трансформатор тока Т-0.66
Щит распределительный (тип1)
Щит распределительный (тип 2)
Щит учетно-распределительный
Выключатель автоматический, 3р, 32А
Выключатель автоматический, 3р, 80А
Выключатель автоматический, 3р, 10А
Выключатель автоматический, 1р, 5А
Выключатель автоматический, 1р, 10А
Выключатель автоматический, 3р, 16А
Выключатель автоматический, 3р, 20А
8
8
22
25
5
1
1
1
1
1
1
4
2
1
6
6
4
2
2
1
1
1
12
1
1
2
1
6
3
1
1
3
1
5
5
10
5
6
67
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Выключатель автоматический, 3р, 5А
Выключатель автоматический, 3р, 2А
Выключатель автоматический, 3р, 25А
Выключатель автоматический, 1р, 10А
Пускатель электромагнитный
Ящик автоматического включения резерва
Ящик управления нереверсивными электродвигателями
Расцепитель независимый
Шкаф управления насосами с частотным регулированием
Электроосвешение
Комплектация:
Щиток встраиваемый наборный на 28 модулей
Щиток навесной на 57 модулей
Щит навесной с монтажной панелью
Щиток встраиваемый наборный на 12 модулей
Выключатели нагрузки
Выключатели автоматические 1р, 10А
Автомат дифференциальный , 16А
Автомат дифференциальный , 10А
Пускатель электромагнитный
Трансформатор разделительный понижающий
Автоматизация
Автоматизация вентиляции
Комплектация:
Шкаф настенный автоматизации вентиляции
Датчик температуры
Термостат
Дифференциальный датчик давления
Автоматизация отопления и ГВС
Комплектация:
Шкаф настенный автоматизации обогрева полов бассейнов
Монтажная рейка
Выключатель автоматический 1Р, 10А
Выключатель автоматический 1Р, 2А
Блок управления
Термостат
Электронный терморегулятор
Электронный терморегулятор с ключом программирования
Термоманометр
Манометр
Поверхностный датчик давления
Датчик температуры
Реле перепада давления
Автоматизация технологического процесса
Комплектация:
Шкаф автоматизации технологического процесса
Монтажная рейка
Выключатель автоматический 1Р, 10А
Выключатель автоматический 1Р, 2А
Сигнализатор уровня жидкости
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками
Регистратор многоканальный технологический
Тепловычислитель
Блок питания
Датчик уровня с дополнительным реле по нижнему уровню
Датчик уровня кондутометрический
Термопреобразователь сопротивления
Гильза защитная длинной 80мм
Устройство системы связи
Комбинированный усилитель
Микрофон
3
16
5
4
6
1
1
1
5
5
1
1
4
11
45
6
4
4
5
1
1
1
2
1
4
1
3
3
19
2
2
54
8
7
2
2
1
4
1
12
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
68
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Громкоговоритель
Стационарный сотовый телефон
Охранно-пожарная сигнализация
Комплектация:
Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные
Пульт контроля и управления охранно-пожарный
Контроллер доступа
Считыватель карт
Блок бесперебойного питания , 4А
Блок бесперебойного питания, 2,5А
Блок бесперебойного питания , 6А
Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный 40 А/ч
Аккумулятор свинцово-кислотный, герметичный 7,0 А/ч
Технологическое оборудование
Аккумуляторная емкость
Циркуляционные насосы 1 ступени(тип1)
Циркуляционные насосы 1 ступени (тип2)
Емкость реакторная
Эжектор
Компрессорная станция
Циркуляционные насосы 2 ступени
Водяные теплообменники
Деструктор озона для корригирующего хлорирования
Насос-дозатор для корригирующего хлорирования
Насос-дозатор для регулирования уровня pH
Насос-дозатор коагулянта
Бак для реагента
Циркуляционные насосы 1 ступени (тип1)
Циркуляционные насосы 1 ступени (тип2)
Фильтр песочный без бокового вентиля
Вентильная группа для песчаного фильта
Переливная решетка гибкая (1 п.м.)
Опорный профиль для переливных решеток
Переливная решетка
Сачок с глубокой сеткой (без штанги)
Наружное электроосвещение
Комплектация:
Щиток навесной на 18 модулей
Выключатели нагрузки
Выключатель автоматический
Пускатель электромагнитный
Фотореле
Фасадное электроосвещение
Комплектация:
Щиток навесной на 57 модулей
Выключатели нагрузки
Автомат дифференциальный
Пускатель электромагнитный
Фотореле
Наружные сети канализации
Комплектация:
Установка очистки 20 м3
Аккумулирующая емкость
Насос погружной для перекачивания необработанных стоков
ЗАКАЗЧИК:
Врио директора ГУКС"ТулоблУКС"
Т.С.Исаков ______________
16
8
4
1
1
1
2
1
1
3
3
2
2
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
3
2
2
3
6
106
220
8
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
69
Приложение №5
к государственному контракту
№___________ от _______2014 г.
Акт об исполнении условий Контракта
__________»____»_______20__г.
1.1. Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________ от имени
Заказчика, с одной стороны, __________________________________, от имени
Генерального подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1) Генеральный подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с
Контрактом
от
«___»
___________
2014г.
№
_________:______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2)
Заказчик,
принял
результаты
работ
в
форме:__________________________________________________________
(перечень документов, предоставленных Заказчику)
3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Заказчик
каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах
Генерального подрядчика не обнаружил.
4) Общая стоимость выполненных работ составляет __________________, включая
НДС1 в сумме ___________________________
5) В соответствии с обязательствами по Контракту Заказчик оплатит Генеральному
подрядчику сумму _________________________________
6) Настоящий акт не освобождает Генерального подрядчика от ответственности в
гарантийный период эксплуатации объекта согласно разделу 10 Контракта.
От имени Заказчика
______________________
От имени Генерального подрядчика
______________________