dokum-ya_102_5022x

ООО «Газпром бурение»
СОГЛАСОВАНО
Председатель Тендерной комиссии
ООО «Газпром бурение»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром бурение»
______________/О. А. Чермошенцев/
”____” ____________ 2013 г.
______________ /А.Г. Россинский/
”____” ____________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ 102-УКРС/2013
Выполнение работ по испытанию и исследованию при
строительстве поисковой скважины № 5022 Медвежьего
месторождения для нужд филиала «Уренгой бурение» ООО
«Газпром бурение»
Согласовано:
Заместитель Генерального директора по
геолого-разведочным работам
________________В.А. Мастаков
Начальник Управления по испытанию, освоению
и капитальному ремонту скважин
________________П.В. Овчинников
Начальник Тендерного управления
_________________ И.А. Панкова
2013 г.
Содержание
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................................... 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ...................................................................................................................................................................... 3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................................................................................................................ 3
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ .............................................................................................. 4
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ......................................................................................................... 4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ .......................................................................................... 5
6.ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ....................................................................................................... 6
7.РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ............................................................................................................ 8
8.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРИЕМ............................................................................................ 9
9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ .................................................................... 9
10.ПРОЦЕДУРА УТОРГОВЫВАНИЯ ЦЕН ЗАЯВОК ............................................................................................................................... 10
11.УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ..................................................................................... 10
12.ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА.......................................................................................................................................................... 10
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ......................................................................... 12
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ............................................................................................................ 14
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ................................................................................................................................................. 26
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений) ..........................................................................................................26
Форма 2. Техническое предложение ....................................................................................................................................................27
Форма 3. Коммерческое предложение ................................................................................................................................................29
Форма 4. Общие сведения об Участнике ............................................................................................................................................30
Форма 5. Опыт выполнения работ ......................................................................................................................................................31
Форма 7. Кадровые возможности Участника ...................................................................................................................................33
Форма 8. Финансовое положение Участника ....................................................................................................................................34
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах) ......................................................................35
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника ............................................................................................................................36
Форма № ___. Другие формы ...............................................................................................................................................................37
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку ..............................................................................................................................38
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие сведения
Предмет запроса предложений: ООО «Газпром бурение» (далее - Организатор), Извещением №
102-УКРС/2013, опубликованном на сайте ООО «Газпром бурение» 10.04.2013 г., приглашает к
участию в открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного отбора на право
заключения договора на оказание услуг по испытанию и исследованию 4 объектов поисковой
скважины №5022 Восточно – Медвежьего Лицензионного Участка (4 объекта с мобильной буровой
установки) для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" (один лот) (далее –
запрос предложений).
Количество лотов.
Запрос предложений состоит из 1 (одного) лота.
1.1
Сроки проведения запроса предложений:
Дата начала приема заявок: 15.04.2013 г.
Дата окончания приема заявок: 30.04.2013 г.
1.2
В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и настоящей документации
используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации.
2. Термины и определения
2.1
Заказчик (Организатор) запроса предложений – ООО «Газпром бурение».
2.2 Тендерный комиссия Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный
Организатором для принятия решений по подведению итогов запросов предложений, в том числе
решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений.
2.3 Тендерное управление – структурное подразделение администрации Общества, созданное
для подготовки и проведения запросов предложений. Задачи, функции и обязанности которого
определяются Положением об управлении.
2.4 Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом)
в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями
1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой
регламентируются настоящей документацией. Победителем запроса предложений признается
Участник, заявка которого, содержит лучшие условия поставки товаров, наиболее полно
соответствующие требованиям документации по проведению запроса предложений.
2.5 Договор – договор поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с
предметом запроса предложений, заключаемый по результатам проведенного
запроса
предложений.
2.6 Предмет запроса предложений – право на заключение с Обществом договора, вид и объект
которого определяется Организатором запроса предложений.
2.7 Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным
критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача
отдельной Заявки на участие в запросе предложений и заключение отдельного договора по итогам
запроса предложений.
2.8 Документация о запросе предложений - комплект документов, содержащий полную
информацию о предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах
подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений участником
размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений
договора.
2.9 Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение
участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке, установленном в
документации о запросе предложений.
2.10 Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, выразившее
заинтересованность в участии в запросе предложений путем направления Организатору
письменного уведомления о намерении принять участие в запросе предложений и заявки на участие
в запросе предложений.
2.11 Победитель запроса предложений - участник, который по заключению Тендерной комиссии
Общества предложил лучшие условия.
2.12 Подрядчик (поставщик, исполнитель) – лицо (юридическое или предприниматель без
образования юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку
товаров, выполнить работы, оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в
соответствии с настоящей документацией.
3. Общие требования к Участникам запроса предложений
3.1 В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или предприниматели,
получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке.
3.2 Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для
заключения и выполнения договора.
3.3 На имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не
должна быть приостановлена.
3.4 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в
процессе ликвидации или реорганизации.
3.5 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории
Российской Федерации.
3.6 Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты).
3.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов,
компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.
3.8 Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х лет).
3.9 Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение
и приемлемый уровень рентабельности.
3.10 Участник должен иметь положительную деловую репутацию.
3.11 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и
участием в запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.
4. Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в
документации о запросе предложений:
следующем
порядке
в
соответствии
с
положениями
4.1 Публикация Извещения о проведении запроса предложений.
4.2 Уведомление Участников о проведении запроса предложений.
4.3 Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок и разъяснение Организатором
документации о запросе предложений (по мере необходимости).
4.4 Подача Участниками заявок на участие в запросе предложений и их прием.
4.5 Оценка и сопоставление заявок Участников.
4.6 Проведение процедуры уторговывания цен.
4.7 Принятие решения Тендерной комиссией о результатах запроса предложений.
4.8 Уведомление Участников об итогах запроса предложений.
4.9 Подписание Договора с Победителем запроса предложений.
5. Права и обязанности Организатора запроса предложений
5.1
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения (объявления) о
проведении запроса предложений и документации о запросе предложений только перед теми
Участниками, которые своевременно направили Организатору уведомление о намерении принять
участие в запросе предложений.
5.2
Организатор обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников заявок. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам
возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3
Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он установит,
что Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который может
повлиять на решение Тендерной комиссии, вознаграждение в любой форме.
5.4
Организатор имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений не
неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие
может принести убытки.
5.5
В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
Организатор вправе изменить документацию путем издания дополнения. Уведомление о внесении
изменений и дополнений в документацию направляется с использованием оперативной связи
(телефон, факс, электронная почта) каждому лицу, которое направило Организатору уведомление о
намерении принять участие в запросе предложений.
5.6
Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений может продлить срок их подачи. Уведомление о продлении срока подачи заявок
направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) каждому
лицу, которое направило Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе
предложений.
5.7
Организатор имеет право установить дополнительный срок приема заявок, если после
рассмотрения полученных в установленный срок заявок на участие в запросе предложений будет
выявлено, что ни одна из заявок не соответствует требованиям документации о запросе
предложений
5.8
Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы,
условия
и
требования,
содержащиеся
в
документации.
Все
условия,
содержащиеся
в
настоящей
документации, рассматриваются как принятые
Участником, подающим заявку на участие в запросе предложений.
Предполагается,
что
Участник
на
основании
документации о запросе предложений
(включая
технические
требования,
ознакомление
с принципиальными
характеристиками
сопрягаемого
оборудования Заказчика,
ознакомление
с площадкой
строительства)
получил всю
необходимую информацию для подготовки и подачи своей заявки.
5.9
Участнику запроса предложений до подачи заявки
необходимо иметь полную
и
достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую
информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за
полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или
отказ Участника от получения на стадии подготовки заявки надежной информации по
упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по Договору от
договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по Договору и не могут
служить основанием для изменения цены его предложения.
5.10 Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, или же подача
заявки, не отвечающей всем требованиям
документации,
представляют
собой риск
Участника и дают право Организатору отклонить заявку.
5.11 Все полученные Организатором заявки Участникам не возвращаются.
5.12 Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок не
подано ни одной заявки, а также в случае если на основании результатов рассмотрения заявок
Тендерным комитетом принято решение об отклонении всех заявок.
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.
Подготовка заявок на участие в запросе предложений
6.1. Общие требования к заявке
6.1.1. Участник запроса предложений должен подготовить заявку в строгом соответствии с
требованиями настоящей документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких условий,
противоречащих требованиям документации.
6.1.2. Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. В
случае, если Участник запроса предложений подает более одной заявки на один лот, все заявки с его
участием отклоняются без рассмотрения.
6.1.3. Предоставление Участником заведомо ложной информации, имеющей существенный
характер, может привести к отклонению его заявки.
6.1.4. Заявка на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация,
связанные с этими документами, которыми обменивается с Организатором Участник, должны быть
подготовлены на русском языке. Подготавливаемая в этой связи сопроводительная документация и
печатная литература, а также документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами
на ином языке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет
прилагаться перевод на русский язык (преимущество будет иметь перевод на русский язык).
6.1.5. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в
российских рублях.
6.1.6. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником запроса предложений в тексте
заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее, чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема заявок на участие в запросе предложений. В течение этого
времени Участник сохраняет все условия, предложенные в своей заявке.
6.2. Требования к подготовке заявки
6.2.1. Участник заполняет заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с
Образцом заявки Раздела V «Формы заявки на участие в запросе предложений» и прикладывает
документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям документации о проведении
запроса предложений к квалификации и правоспособности.
6.2.2. В состав заявки должна входить также последовательная опись всех документов, входящих в
заявку в соответствии с требованиями документации. Форма описи содержится в Форме 4.
Организатор рекомендует Участникам при составлении заявки придерживаться порядка
последовательности документов, изложенного в описи.
6.3. Требования к подготовке технического предложений
6.3.1. Техническое предложение должно быть подготовлено по Форме 2 (Раздел V) документации.
6.3.2. К техническому предложению должны быть приложены документы (копии),
свидетельствующие о соответствии предлагаемых работ (услуг) требованиям Заказчика
(сертификаты, свидетельства, аттестаты, страховые полисы, технические регламенты и т.д.).
6.3.3. Содержащиеся в техническом предложении документы, схемы и пояснительные записки
должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что
содержание заявки на участие в запросе предложений обеспечивает выполнение работ в строгом
соответствии с требованиями документации.
6.3.4. Если Участник намеревается использовать субподрядчиков для выполнения важных
компонентов работ или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов
объема работ, эти компоненты работ и соответствующие субподрядчики должны быть обозначены
путем заполнения соответствующей формы Раздела V (Форма 10) с приложением всех Форм 4-9
Раздела V по каждому субподрядчику и лицензий, если таковые требуются для выполнения работ (с
заменой в Форме «Участник» на «субподрядчик»). Эта информация будет принята во внимание
также при оценке соответствия квалификационным требованиям по опыту аналогичных работ.
6.4. Требования к подготовке Коммерческого предложения
6.4.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено по Форме 3 (Раздел V) в полном
соответствии с условиями Разделов III и IV настоящей документации.
6.4.2. В составе коммерческого предложения Участник подает заполненные таблицы (формы 3),
включенные в документацию, с указанием подлежащих выполнению работ, их краткого описания,
количества, разбивки цены по составляющим (где это применимо) и общей цены работ, которые
Участник предлагает выполнить в своей заявке.
6.4.3. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ и услуг, указанным в
таблицах (формы 3), но не ограничиваясь ими. Категории, по которым цены и расценки не указаны
Участником запроса предложений, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.
Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в
таблице.
6.4.4. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких
обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все
риски связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски,
и должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения
Договора. Заявка, предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая
условиям запроса предложений и отклонена.
6.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям
документации о запросе предложений к квалификации и правоспособности
6.5.1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации или иного государства.
6.5.2. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные
документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы).
6.5.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике запроса предложений, датированная не ранее 1 месяца до даты
опубликования Извещения о проведении запроса предложений.
6.5.4. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность
(подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица.
6.5.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6.5.6. Копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, датированной не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о
проведении запроса предложений.
6.5.7. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
6.5.8. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста на
дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное
уполномоченным лицом.
6.5.9. Документы, подтверждающие полномочия Участника на поставку и обслуживание
предлагаемой им продукции в России, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских
или дилерских соглашений, оригиналы писем производителей продукции,
предоставляющие
Участнику право на поставку этой продукции, гарантии предприятий - изготовителей об отгрузке
продукции при поступлении заявок от Участника, иные документы), составленные на фирменном
бланке производителя, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью.
6.5.10. Копии действующих лицензий (разрешений, сертификатов) на виды деятельности, связанные
с предметом запроса предложений.
6.5.11. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год и на
последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за последний отчетный
период.
6.5.12. Отзывы заказчиков (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах в соответствии с
предметом закупки.
6.5.13. Заполненные в соответствии с требованиями документации Формы 4-9 Раздела V «Формы
заявки»
Форма 4. Общие сведения об Участнике;
Форма 5. Опыт выполнения работ;
Форма 6. Материально-технические возможности Участника;
Форма 7. Кадровые возможности Участника;
Форма 8. Финансовое положение Участника;
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах);
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника.
6.5.14. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника
требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями.
6.6. Требования к оформлению заявки
6.6.1. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности. В последнем случае копия доверенности должна быть представлена в составе
документов заявки.
6.6.2. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника запроса
предложений.
6.6.3. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы.
6.6.4. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти
исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной
подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
7.
Разъяснение документации о запросе предложений
7.1. Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору за разъяснениями
настоящей документации. Запросы на разъяснение документации должны направляться в письменном
виде на электронный адрес e-mail: Е.Sidor@burgaz.ru. Контактное лицо: Сидор Елена Орестовна.
7.2.
Организатор письменно отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением документации,
который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи заявок.
8.
Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием
8.1. Существует следующий способ подачи заявок на участие в запросе предложений:
- на электронный адрес e-mail: E.Sidor@burgaz.ru в отсканированном виде в формате PDF или JPG.
8.2.
Организатор заканчивает принимать заявки «30» апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут (время
московское).
8.3. Заявки, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены
Организатором без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания.
8.4. При предоставления заявки на электронный адрес, она должна быть направлена в
отсканированном заархивированном (размер одного отправления не должен превышать 5Мб) виде
в формате PDF или JPG, также обязательно предоставление Формы 2 «Технико-коммерческое
предложение» в формате Excel или Word. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие
в запросе предложений №____».
8.5. В случае подачи заявки на бумажном носителе также необходимо приложить электронную
версию (документы должны быть представлены в формате PDF или JPG, обязательно
предоставление Формы 2 «Технико-коммерческое предложение» в формате Excel или Word).
8.6.
Заявка на бумажном носителе должна быть запечатана в конверт, обозначаемый словами
«Заявка на участие в запросе предложений № __». На конверте необходимо указать следующие
сведения:
ООО «Газпром бурение», г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, каб. 2405, Тендерное управление.
Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес.
Номер и наименование запроса предложений: №
«
».
Номер и название лота (если в запросе предложений более одного лота).
8.7. Для доставки заявки на бумажном носителе Участникам рекомендуется предварительно
предупредить контактное лицо, указанное в п. 7.1 о дне и часе доставки заявки. В случае
направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской
службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.
9.
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
9.1. Оценка заявок осуществляется Организатором запроса предложений не более 20 рабочих дней.
9.2. Основными критериями при рассмотрении и оценки заявок участников являются:
 Коммерческое предложение, в том числе цена заявки и ее обоснованность;
 Техническое предложение, в том числе обоснованность общих организационных решений и
способов управления работами, система контроля качества и др.;
 Материально-технические возможности Участника;
 Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
 Уровень технологий и стандартов производства работ, соблюдение экологических
требований;
 Сроки выполнения работ;
 Полнота соответствия предлагаемых решений и работ техническим требованиям
документации о проведении запроса предложений;
 Порядок и сроки осуществления платежей;
 Условия представления гарантий качества;
 Опыт выполнения аналогичных работ;
 Квалификация ключевого персонала для выполнения работ.
9.3. При проведении рассмотрения и оценки заявок Организатор может по своему усмотрению
попросить Участника дать разъяснения по поводу его заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее
должны подаваться в письменном виде. Отказ Участника от предоставления разъяснения может
послужить причиной отклонения его заявки.
9.4. В ходе изучения документов, представленных в заявке Участника, Организатор имеет право
запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических
лиц, указанных в заявке, на предмет достоверности содержащихся в данной заявке сведений.
10.
Процедура уторговывания цен заявок
10.1 Решение о проведении процедуры уторговывания цен заявок принимается в любой срок до
подведения итогов запроса предложений.
10.2 Проведение процедуры уторговывания цен заявок возможно двумя способами:
- путем уведомления Участников и направления письменного приглашения к участию в процедуре
уторговывании цен заявок;
- путем проведения очных переговоров с Участниками.
10.3 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем направления письменного
приглашения Организатор в приглашении определяет дату и время окончания подачи новых
коммерческих предложений.
10.4 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем переговоров Участник обязан в
течение 3-х дней предоставить письменное подтверждение достигнутых договоренностей.
10.5 Организатор запроса предложений вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры уторговывания цен заявок.
10.6 Изменение иных условий заявки, кроме изменения ее цены в меньшую
допускается.
сторону не
10.7 Участник запроса предложений, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не
участвовать в ней. В этом случае его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке или
новыми коммерческими предложениями, представленными на предыдущую процедуру
уторговывания, если новое коммерческое предложение такого участника было принято к
рассмотрению.
10.8 С момента подачи участником запроса предложений в установленном порядке нового
коммерческого предложения, соответствующего требованиям документации и приглашению к
уторговыванию, ранее представленное коммерческое предложение участника утрачивает силу.
11.
Уведомление Участников о результатах запроса предложений
11.1 Организатор запроса предложений после принятия решения о Победителе запроса
предложений размещает информацию об итогах запроса предложений на корпоративном сайте
ООО «Газпром бурение», с указанием:
номера и наименования запроса предложений;
наименования и адреса Победителя запроса предложений, с которым будет подписан Договор.
11.2 Организатор запроса предложений вправе опубликовать информацию о результатах запроса
предложений после подписания Договора.
12.
Подписание Договора
12.1 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на
основании Протокола о результатах запроса предложений.
12.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями настоящей документации и
условиями заявки Победителя запроса предложений. По всем вопросам, которые не отражены в
документации о запросе предложений, заявке Победителя запроса предложений, стороны имеют
право достигнуть договоренность путем переговоров. При этом Заказчик оставляет за собой право
со своей стороны внести в разумном объеме в проект договора дополнительные (т.е. не
оговоренные в документации и заявке Победителя) желательные для Заказчика предложения и
условия, которые Участник может принять или отклонить или продолжить процедуру согласования
формулировок во время преддоговорных переговоров.
12.3 Процедура заключения договора с Победителем запроса предложений производится в
соответствии с Положением о договорной работе в ООО «Газпром бурение».
12.4 Для заключения договора Победитель запроса предложений обязан предоставить Заказчику
нотариально заверенные копии следующих документов:
12.4.1 Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации или иного государства.
12.4.2 Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные
документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы).
12.4.3 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике запроса предложений.
12.4.4 Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность
(подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица,
имеющего право действовать от имени данного юридического лица.
12.4.5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
12.4.6 В случае применения упрощенной системы налогообложения – копию уведомления
Федеральной налоговой службы.
12.4.7 Карточка предприятия, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная
печатью.
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
на испытание (освоение) и исследование 4-х объектов
в поисковой скважине № 5022 Восточно – Медвежьего Лицензионного Участка
Предмет запроса предложений: Право заключения Договора на выполнение работ при
испытании и исследовании поисковой скважины № 5022 Восточно – Медвежьего Лицензионного
Участка.
Получатель услуг (место оказания услуг): Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром
бурение», г. Новый Уренгой, ул. Промышленная 11.
Срок оказания услуг: сентябрь 2014 - март 2015 года, в соответствии с Графиком
производства работ по испытанию и исследованию скважины.
Район строительства скважины: Тюменская область,
Пуровский район, нефтерайон – 4А.
Назначение скважины:
Вид скважин:
Проектный горизонт:
Проектная глубина:
Ямало-Ненецкий автономный округ,
поиск залежей УВ.
поисково-оценочная, вертикальные.
юрские отложения (тюменская свита).
4010м.
Проектная документация по скважине направляется Участнику после предоставления в ООО
«Газпром бурение» подписанного уведомления об участии в запросе предложений №102УКРС/2013.
Характеристика условий и состава работ
1. Исполнитель работ (претендент) обязан с применением собственного оборудования и хим.
реагентов и материалов выполнить «под ключ» полный комплекс работ по испытанию и
исследованию 4 объектов разведочной скважины № 5022 Восточно-Медвежьего ЛУ (4 объекта с
мобильной буровой установки), в соответствии с планом работ на испытание объектов, заявкой и
требованиями Заказчика, проектной документацией, с предоставлением отчетной документации в
соответствии с требованиями Заказчика, включая:
- промысловые исследовательские работы при испытании нефтяных, газоконденсатных и
гидрогеологических объектов (определение давления и температуры по стволу скважины, замер
дебитов углеводородной жидкости и газа сепарации на режиме освоения, промысловые
исследования методом установившихся отборов на режимах прямого и обратного хода, регистрация
КВУ (КВД), газодинамические и газоконденсатные исследования, отбор устьевых и глубинных
проб);
- лабораторные
исследования
(определение
состава,
физико-химические
и
термодинамические исследования пластовых жидкостей, хромотографический анализ);
- консервационные или ликвидационные работы, в том числе артезианской скважины;
- предоставление отчетной документации в соответствии с требованиями заказчика;
- наличие источников электрической и тепловой энергии, емкостей ГСМ и горючесмазочных материалов;
- обеспечение ГСМ собственными силами на время бездорожья;
- доставка ГСМ до объекта собственными силами;
Заказчик предоставляет фонтанную арматуру и насосно-компрессорные трубы.
Скважина бездорожная в летний период, в зимний период требуется произвести завоз
оборудования.
2. Программа работ корректируется по каждому объекту индивидуально, в зависимости от
характера насыщения объекта и в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в
процессе проведения работ на скважине.
3. Подробную информацию об условиях проведения работ исполнитель может получить в
филиале «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение». Контактные телефоны: 8 (3494) 92-22-63,
89124220096 – Никонов Павел Владимирович – зам. начальника ГО ф «Уренгой бурение».
Сумма договора: Сумма договора включает все расходы на уплату пошлин, налогов,
сборов, командировочных расходов, расходов на проживание и других обязательных платежей. В
стоимость договора должны быть включены стоимость всех услуг (работ), а также затрат по
мобилизации/демобилизации и монтажу/демонтажу и подготовке оборудования.
Условия оплаты: Расчеты за оказание услуги производятся путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 60 дней после подписания акта
приемки оказанных услуг Сторонами по данной скважине. Оплата производится по счету-фактуре и
акта оказанных услуг формы КС-2, КС-3.
Требования к Участникам:
1. Наличие у исполнителя оборудования для производства работ .
2. Исполнитель должен иметь в наличии все сертификаты, разрешения, лицензии и другие
разрешительные документы по данный вид деятельности.
3. Наличие необходимой разрешительной документации на эксплуатацию применяемого
оборудования.
4. Претендент должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.
5. Обязательно наличие собственного или арендованного автотранспорта для оперативной
работы по доставке необходимого оборудования материалов, технической и питьевой воды,
персонала, отобранных проб, документации.
6. Исполнителем по окончании испытания должен быть составлен геологический отчет об
испытании скважины и представлен Заказчику.
7. Претендент должен являться платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации, не
иметь задолженности перед федеральным бюджетом.
8. На имущество претендента не должен быть наложен арест, его хозяйственная
деятельность не должна быть приостановлена.
9. В процессе испытания скважины исполнитель несет ответственность за обеспечение
промышленной, пожарной и экологической безопасности.
!Количество объектов для испытания (исследования) может быть изменено (уменьшено,
увеличено) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе
проведения работ на скважине или по требованию организации-недропользователя.
Сроки проведения работ могут быть скорректированы Заказчиком.
Примечания.
1. Обязательно выполнение исследовательских работ при испытании объектов
(нефтегазоконденсатные исследования, ГДИ, ГКИ, регистрация КВУ, КВД, определение
дебитов, отбор устьевых и глубинных проб, лабораторные исследования, предоставление
отчетной документации).
2. Работы по интенсификации (гидроразрыв пласта, глино кислотные обработки, соляно
кислотные обработки) при принятии Недропользователем решения по их проведению,
обязательны к выполнению Подрядчиком.
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
на выполнение работ при испытании и исследовании поисковой скважины
№ 5022 Восточно – Медвежьего Лицензионного Участка.
"___"__________2013 г.
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром бурение», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице
Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые "Сторонами", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Термины и определения, применяемые в тексте Договора.
Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие
значения:
«Работы» - выполняемые Субподрядчиком, в соответствии с условиями Договора работы,
связанные с бурением скважины.
«Акт сдачи-приёмки выполненных работ» - представляет собой документ, составленный по
форме (ГРР-3 и ГРР–отчёта), согласованной сторонами, и подтверждающий выполнение
определенного этапа или части работ, подписанный уполномоченными представителями сторон.
«Договор» - настоящий договор, оформленный в надлежащем порядке, т.е. письменное
датированное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком соглашение, которое определяет
договоренности об объёмах работ, обязанностях и финансировании, а также все изменения и
дополнения к нему, которые заключаются сторонами во исполнение настоящего Договора в период
его действия и исполнения обязательств по нему.
«Дополнительное соглашение» - документ, определяющий изменения и дополнения к
действующему договору, согласованный и подписанный сторонами.
«План-график выполнения работ» или «График» - обязательное приложение к Договору,
подписанное обеими сторонами и содержащее полный перечень объектов и видов работ,
выполняемых по договору и сроки выполнения работ.
«Разрешительная документация» - исходно-разрешительная документация на все виды работ,
лицензии, соглашения и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от
компетентных государственных органов, органов местного самоуправления или других
организаций для выполнения работ на объекте.
«Проектная документация» - проектно-сметная и рабочая документация на весь объём Работ,
являющаяся собственностью Заказчика, технические условия и паспорта на материалы,
оборудование, конструкции и комплектующие изделия, документация, получаемая от заводовизготовителей и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта,
выполненная на русском языке.
«Исполнительная документация» - комплект рабочих документов на выполнение работ на
объекте, подготовленный лицами, ответственными за выполнение производства работ, и
согласований с Заказчиком, сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве
работ; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы
производства работ и другая подобная документация.
«План работ» - документация, содержащая полный перечень работ и порядок их проведения,
разработанная Подрядчиком на основании технического проекта, выданного Заказчиком,
согласованная с Заказчиком и, при необходимости, в органах Госгортехнадзора и
противофонтанной безопасности.
«Нарушения, допущенные Подрядчиком» - любые виды отступления от Плана работ,
несоответствие качества выполненных работ или применяемых материалов, требованиям
установленным нормами ТУ.
«Материалы» - все материально-технические средства и ресурсы, а также конструкции и
оборудование, необходимое для выполнения Работ, принадлежащее как Заказчику, так и
Подрядчику.
«Представитель Заказчика» - супервайзер или другой представитель, назначенный Заказчиком,
представляющий его интересы по осуществлению технадзора и контроля над качеством
выполняемых работ, сроками их выполнения, качеством применяемых материалов, соблюдением
Подрядчиком норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности, а также осуществляющий приемку выполненных работ.
«Систематическое нарушение» - нарушение условий настоящего Договора, допущенные
стороной Подрядчика более трёх раз.
«Ежемесячный отчёт об исполнении «Графика выполнения работ» - документ по форме,
согласованной сторонами, подтверждающий выполнение определенного этапа работ, подписанный
уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и являющийся основанием для
выставления счёта Подрядчиком и оплаты соответствующей работы.
«Соглашение о договорной цене» - согласованный Сторонами документ, определяющий
первоначальную стоимость работ по бурению и испытанию скважины в соответствии с Договором,
с разбивкой по видам работ, являющейся приложением к настоящему Договору.
«Справка о состоянии расчётов» или «Акт сверки» - составленный Подрядчиком и
согласованный с Заказчиком документ, являющийся основанием для составления Справки о
стоимости выполненных работ по настоящему договору.
«Шкала штрафов и санкций за нарушение условий Договора, Группового рабочего проекта и
сроков выполнения работ» – обязательное приложение к договору, с расшифровкой
наименования этапа работ и величиной штрафа и санкций, применяемых Заказчиком к Подрядчику.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя выполнение собственными силами работ по испытанию и
исследованию поисковой скважины № 5022 Восточно – Медвежьего Лицензионного Участка, в том
числе:
- мобилизация и демобилизация А-60/80, оборудования для испытания, хим. реагентов и
материалов, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения,
- монтаж и демонтаж А-60/80, оборудования для испытания, хим. реагентов и материалов,
бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения,
- испытание скважины (четырех объектов в эксплуатационной колонне);
- нефтегазоконденсатные исследования скважины, ГДИ, ГКИ (четырех объектов в
эксплуатационной колонне) с отбором и лабораторным исследованием проб УВС;
- составление отчёта на каждый объект исследования;
- работы по интенсификации (гидроразрыв пласта, глино кислотные обработки, соляно кислотные
обработки) при принятии недропользователем решения по их проведению , обязательны к
выполнению Подрядчиком;
- работы по консервации (ликвидации) поисковой скважины (с оформлением соответствующей
документации для предоставления в РГТИ), в том числе артезианской скважины;
- техническая рекультивация площадки бурения и подъездной автодороги;
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Работы проводятся в строгом соответствии с «Групповым рабочим проектом ПД №01302011-321-РБ на строительство (бурение) поисково-оценочных скважин №5022 ВосточноМедвежьего лицензионного участка.
1.3. Не предусмотренные настоящим договором работы в случае признания их
необходимости Заказчиком для решения геологических задач, выполняются и оплачиваются
в соответствии с дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью
договора, но не более чем на 10% от стоимости договора
1.4 Количество объектов для испытания (исследования) может быть изменено (уменьшено,
увеличено) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе
проведения работ на скважине или по требованию организации - недропользователя.
Сроки проведения работ могут быть скорректированы Заказчиком.
2. Стоимость работ
2.1. Финансирование работ по испытанию осуществляется за счёт средств Заказчика.
2.2. Стоимость выполненного объема работ по договору определяется на основании проведенных
тендерных торгов.
2.3. В стоимость испытания скважины входят следующие работы и затраты:
- проезд по дорогам с твёрдым и грунтовым покрытием;
- мобилизация и демобилизация А-60/80, оборудования для испытания, хим. реагентов и
материалов, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения,
- монтаж и демонтаж А-60/80, оборудования для испытания, бригадного хозяйства и автономных
источников электроснабжения,
- испытание четырех объектов в обсадной колонне;
- нефтегазоконденсатные исследования скважины ГДИ, ГКИ, с отбором и лабораторным
исследованием проб УВС;
- составление отчета на каждый объект исследования;
- работы по интенсификации (гидроразрыв пласта, глино кислотные обработки, соляно кислотные
обработки) при принятии Недропользователем решения по их проведению;
- работы по консервации (ликвидации) поисковой скважины (с оформлением соответствующей
документации), в том числе артезианской скважины;
- техническая рекультивация земельного участка после окончания работ.
В комплекс работ не включены и не выполняются - промыслово-геофизические работы, работы с
использованием станции геолого-технологического контроля,
2.4. Работы, не предусмотренные настоящим договором финансируются по согласованным
Сторонами исполнительным сметным расчётам, по стоимости 1 бригадо*часа и 1 часа работы ДЭС ,
в том числе и осложнения в процессе строительства скважины (в т.ч. и геологические), возникшие
по независящим от Подрядчика причинам но не более чем на 10% от стоимости договора.
2.5. Необходимость проведения испытания дополнительных объектов согласовывается
Сторонами.
2.6. Цена работ подлежит изменению в случае:
- внесения изменений в проектные решения и/или в объем работ;
- при остановке работ по решению Заказчика, по причинам независящим от Подрядчика или в
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы;
- при изменении законодательства РФ в период действия договора;
2.7. Подрядчик оплачивает услуги, которые оказывает ему Заказчик (административнохозяйственные расходы Заказчика, связанные с обеспечением технической документацией и
координацией работ; обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по
технике безопасности и охране труда, вызов представителей военизированной части и др.) в
размере 15% от фактической стоимости выполненного им объема работ., включая НДС 18%.
Оплата производится Подрядчиком на основании подписанного Сторонами акта об оказанных
услугах и счета-фактуры, выставленного Заказчиком в течении 7 календарных дней с момента
получения Подрядчиком оплаты за выполненные работы.
3. Приёмка работ
3.1. Сдача-приёмка Работ осуществляется на основании Актов выполненных работ, подписанных
уполномоченными представителями Сторон, ежемесячно.
3.2. Сдача и приёмка результатов Работ осуществляется в течение 5-ти рабочих дней после
извещения Заказчика Подрядчиком о готовности этапа и оформляется Акт сдачи-приёмки работ
по этапу (Форма КС-2) в количестве 4 экз., Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
этапу (Форма КС-3), счёт-фактуры..
3.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении объемов Работ по очередному виду
(этапу) работ при испытании скважины в течение 2-х дней с момента их завершения.
3.4. Заказчик обязан рассмотреть представленные документы в 5-ти дневный срок и утвердить их
или, при наличии замечаний, направить Подрядчику мотивированный отказ в письменной форме.
При отсутствии письменного отказа (непредъявлении отказа в установленный срок),
предоставленные субподрядчиком документы считаются принятыми к оплате в полном объёме.
3.5. В случае обнаружения в процессе приемки скважины отступлений от условий Проектной
документации ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работе, допущенных по вине
Подрядчика, Заказчик обязан предоставить перечень недостатков с указанием сроков их устранения
с указанием сроков их устранения за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан своими
силами и за свой счет устранить выявленные недостатки и уведомить Заказчика о готовности к
повторной сдаче скважины.
3.6. В случае обнаружения в процессе приемки скважины отступлений от условий Проектной
документации ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работе, допущенных не по
вине Подрядчика, Стороны подписывают акт выполненных работ и прилагают к нему перечень
недостатков с указанием сроков их устранения за счет Заказчика.
3.7. Приёмка работ по законченной испытанием скважине осуществляется на основании Акта
приёмки законченной испытанием скважины и Акта сдачи скважинной площадки
3.8. После выполнения полного комплекса работ по испытанию и исследованию поисковой
скважины Подрядчик передает Заказчику дело по испытанию скважины. Скважина считается
переданной Заказчику после подписания Заказчиком Акта приёмки законченной испытанием
скважины и Акта сдачи скважинной площадки.
4. Порядок и условия расчетов и платежей.
4.1. Заказчик ежемесячно принимает к оплате выполненные объёмы работ на основании Акта
сдачи-приёмки проектных работ по освоению природных ресурсов (Форма № 2) в количестве 4 экз.,
справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № 3), отчётов по выполненным
геологоразведочным работам (форма ГРР-отчёт, форма ГРР-3) и счета фактуры до 01 числа месяца,
следующего за отчётным, оформленные в соответствии с требованиями налогового
законодательства. В случае ненадлежащего исполнения данного условия Подрядчик возмещает
Заказчику прямой ущерб в сумме доначисленного НДС, пеней и налоговых санкций за неуплату
налога, понесенных по вине Подрядчика.
4.2. Оплата производится по окончанию работы (этапов) в соответствии с Планом-графиком
выполнения работ (Приложение № 1 к Договору) в течение 90 дней с момента подписания Акта
сдачи-приёмки проектных работ по освоению природных ресурсов (Форма № КС- 2) в количестве 4
экз., справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС- 3), отчётов по выполненным
геологоразведочным работам (форма ГРР-отчёт, форма ГРР-3) и предоставления Заказчику счётафактуры.
4.3. Стороны ежеквартально проводят сверку взаимных расчетов путем подписания Акта сверки
расчетов.
5. Обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. До начала работ:
- заключить договор на лабораторные исследования устьевых и глубинных проб газа и пластовых
флюидов, отобранных при испытании объектов
- иметь все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, которые
требуются для выполнения работ по настоящему Договору,
- заключить регламент распределения обязанностей между Подрядчиком и Заказчиком
5.1.2. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами или силами и средствами
привлеченных по согласованию с Заказчиком субподрядных организаций осуществлять испытание
(исследование, интенсификацию) разведочной скважины, в строгом соответствии с проектной
документацией, в сроки, определённые Планом-графиком выполнения работ (Приложение № 1 к
Договору), проводить весь комплекс электро-пусконаладочных и профилактических работ по вводу
в работу и безопасной эксплуатации энергооборудования.
5.1.3. Не позднее 3 дней до начала работ по каждому Объекту испытания, установленного
Графиком, предоставить Заказчику План испытания Объекта в соответствии с проектно-сметной
документацией и План работ по проведению ГДИ Объекта, для утверждения и согласования с
Недропользователем
5.1.4. Не позднее 5 дней после окончания испытания объекта предоставить Заказчику Акт об
испытании по установленной форме и Акт выполненных исследований
5.1.5. В случае получения от Заказчика решения о проведении дополнительных работ в срок не
более 3 дней внести изменения в План испытания соответствующего Объекта и График
(Приложение № 1 к Договору) и направить их для согласования Заказчику
5.1.6. Обеспечить наличие необходимых материалов и оборудования, соответствующих
требованиям ГОСТ и ТУ, квалифицированного персонала для выполнения работ и обслуживания
применяемого оборудования на должном техническом и исполнительском уровне в соответствии с
проектно-сметной документацией.
5.1.7. Выполнить работы собственными силами и средствами, поставлять необходимые для
выполнения работ материалы и оборудование (соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ) за
исключением оборудования, поставляемого Заказчиком.
5.1.8. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, в
сроки, обеспечивающие выполнение Графика строительства скважин.
5.1.9. Осуществлять природопользование на основании и с выполнением условий разрешительной
документации: лицензий, лесорубочных билетов, постановлений на землепользование,
оформленных Заказчиком в установленном порядке, выданных Заказчику и переданных
Подрядчику.
5.1.10. Выполнять природоохранные мероприятия, разработанные с учетом требований
природоохранного Законодательства, проектов, природорегулирующих
и природоохранных
организаций. Подрядчик персонально несет ответственность за соблюдение природоохранного
законодательства и своевременное исполнение экологических платежей.
5.1.11. Подрядчик должен иметь все необходимые лицензии, включая лицензию на деятельность по
обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности.
5.1.12. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить
выполнение работ на скважине при обнаружении:
- отклонений от геологических и технологических требований, предусмотренных техническим
проектом. Дальнейшие работы производятся после согласования с Заказчиком и проектной
организацией;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов,
оборудования, технической документации;
- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполняемых работ,
создают невозможность завершения работы в срок, либо создающих аварийную ситуацию,
угрожающую причинением вреда жизни и здоровью людей, имуществу третьих лиц,
промышленной или экологической безопасности;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работы.
5.1.13. Беспрекословно выполнять обоснованные требования и предписания представителя
Заказчика (супервайзера).
5.1.14. Ежедневно до 800 местного времени по согласованной форме передавать Заказчику по
указанным им адресам электронной почты сводку по испытанию скважины.
5.1.15. Ежемесячно, до 5-го числа месяца следующего за отчётным, предоставлять месячный отчёт
по балансу времени (в т.ч. накопительный за весь период строительства скважины), месячный отчёт
по забору воды
5.1.16. В 10-ти дневный срок после окончания этапа испытания передать Заказчику в 4-х
экземплярах на бумажных носителях и в 1-ом экземпляре на магнитном носителе дело по
испытанию скважины (включая отчёт о результатах работы по каждому объекту и результаты
анализа отобранных в процессе исследований проб), материалы на её консервацию (ликвидацию), а
также материалы по ликвидации (консервации) с оформлением документации для предоставления
в РГТИ.
5.1.17. Обеспечить постоянно действующий канал связи.
5.1.18. Производить содержание грунтовых и временных зимних дорог весь период бурения
скважины.
5.1.19. Транспортировать и передать отобранные пробы представителю Лаборатории по
исследованию керна по указанию Заказчика.
5.1.20. Производить оформление и перечисление платы за негативное воздействие на окружающую
среду самостоятельно от выбросов в атмосферу и отходов производства и потребления.
5.1.21. Предоставлять Заказчику один экземпляр согласованных расчетов плат за негативное
воздействие на окружающую среду и копии платежных документов о перечислении этих плат к 20
числу месяца, следующего за истекшим кварталом.
5.1.22. Осуществить предусмотренную проектом зачистку и техническую рекультивацию
отведённых земельных участков под строительство скважины и дорог и передать участки Заказчику
после окончания испытания скважины по акту установленной формы.
5.1.23. Сообщать Заказчику о наиболее ответственных этапах строительства скважины в срок не
позднее 1-х суток до начала работ.
5.1.24. Самостоятельно вести первичный учет образования отходов при выполнении условий
настоящего договора и предоставлять Заказчику до 05 числа месяца следующего за отчетным,
сведения из журналов первичного учета образования отходов производства и потребления.
5.1.25. Обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их
источников в атмосферный воздух и разработку нормативов предельно-допустимых выбросов,
оформлять разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кроме выбросов
при производстве работ по испытанию скважин (являющихся собственностью Заказчика).
5.1.26. Обеспечивать разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферу в части эксплуатации бурового оборудования.
5.1.27. Подавать заявления в уполномоченные государственные органы о выдаче разрешения на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу и лимитов на размещение отходов
производства и потребления, образующихся в процессе эксплуатации бурового оборудования и
получать в уполномоченных государственных органах разрешительные документы.
5.1.28. Обеспечить учет и предоставление отчетов о расходовании оборудования, поставляемого
Заказчиком.
5.1.29. По окончании испытания составить акт приема-передачи комплекта НКТ, колонной головки,
фонтанную арматуру переданных Подрядчику во временное пользование Заказчиком..
5.1.30. Поставлять для своих нужд техническую и питьевую воду.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Обеспечить готовность объектов к выполнению работ в объеме и сроки, определенные Планграфиком выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).
5.2.2. Производить оплату выполненных за предыдущий месяц объёмов работ в соответствии с
п.4.2 настоящего Договора.
5.2.3. За 10 до начала работ на скважине, установленного Графиком, выдать Подрядчику
Техническое задание (выписка из ПСД) на испытание скважины, типовую схему обвязки устья
скважины
5.2.4. Не менее чем за сутки до начала выполнения работ по испытанию Объекта, установленного
Графиком, согласовать и утвердить разработанный Подрядчиком План испытания Объекта и План
проведение ГДИ объектов;
5.2.5. Осуществлять технологический надзор за выполнением всего комплекса работ по испытанию и ГДИ
скважины согласно действующим инструкциям, Планов испытания объектов и Планов работ на проведение
ГДИ объектов
5.2.6. Не позднее 10 дней до начала работ по строительству скважины предоставить Подрядчику
оформленные разрешительные документы:
- схема местоположения скважины на площадке бурения и планово-высотное положение
фонтанной арматуры;
- лицензия на водопользование;
- геодезическая съемка площадки, паспорт площадки бурения;
- план коммуникаций в пределах отведенной площади;
- места вывоза отходов испытания;
- пропуски на проезд транспорта по месторождению.
5.2.7. Компенсировать затраты Подрядчика по оплате за негативное воздействие за окружающую
среду только за нормативные выбросы и размещение отходов производства и потребления.
5.2.8. Передать Подрядчику по акту приема-передачи во временное пользование комплект НКТ,
фонтанную арматуру для работ по испытанию.
5.2.9. Заказчик компенсирует Подрядчику затраты на подготовку проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в части эксплуатации бурового оборудования.
5.3. Стороны договорились:
5.3.1. В течение срока действия Договора могут вноситься дополнения и изменения по
согласованию Сторон, оформляемые дополнительными соглашениями.
5.3.2. Заказчиком не оплачиваются - осложнения, аварии и простои, возникшие по причинам,
зависящим от Подрядчика. Осложнения и аварии ликвидируются за счёт собственных средств
Подрядчика с компенсацией Заказчику прямых затрат, связанных с возникновением
вышеуказанных осложнений и простоев.
5.3.3. Расходы понесенные Подрядчиком в результате осложнений, возникших по геологическим
причинам и простои, возникшие по причинам, не зависящим от Подрядчика, возмещаются
Заказчиком по сметно-финансовому расчёту на основании подписанного обеими сторонами акта.
5.3.4. Работы, выполненные Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком и с
отклонениями от геологических и технологических требований, предусмотренных ГТН и проектом,
приведшие к частичной или полной потере геологической информации Заказчиком не
оплачиваются.
5.3.5. В случае сокращения объёмов работ и расторжения договора по вине Заказчика, Заказчик
оплачивает выполненные работы по Договору и возмещает Подрядчику затраты, необходимые для
консервации объектов работ.
5.3.6. В случае отказа Заказчика от строительства скважины, не по вине Подрядчика, Заказчик
компенсирует все фактические затраты по хранению, демонтажу, демобилизации бурового
оборудования и бригадного хозяйства, их амортизации.
5.3.7. В случае нарушения Подрядчиком Плана-графика выполнения работ (Приложение № 1 к
Договору), по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику прямые затраты, связанные с
увеличением сроков строительства.
5.3.8. Подрядчик имеет право на изменение срока выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, а так же в случаях:
- ликвидации осложнений геологического характера;
- аварий, возникших не по вине Подрядчика;
- подготовки к выполнению и выполнение дополнительных работ, возникших не по вине
Подрядчика;
5.3.9. Ответственность Подрядчика за нарушение пунктов рабочего проекта на строительство
скважины, предусмотренных настоящим Договором, предусмотрена в соответствии со Шкалой
штрафов и санкций за нарушение рабочего проекта и сроков выполнения работ (Приложение № 2 к
Договору). Применение понижающего коэффициента производится по каждому этапу работ, в
котором выявлены нарушения.
5.3.10. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без
согласия Сторон.
5.3.11. За нарушение начального и конечного срока выполнения работ по испытанию каждого
объекта, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору, Заказчик вправе начислить и
предъявить Подрядчику пеню в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ за каждый день
просрочки, но не более 5 % стоимости этапа работ. При этом пеня начинает применяться, если
отставание составило более 5 дней в каждом случае.
5.3.12. За несвоевременную приемку и оплату выполненных работ Подрядчик вправе начислить и
предъявить Заказчику пеню в размере 0,01 % от стоимости своевременно не принятых или
неоплаченных работ, но не более 5 % суммы своевременно не принятых или неоплаченных работ.
При этом пеня начинает применяться, если задержка составила более 10 дней в каждом случае.
5.3.13. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность оборудования, находящегося на скважине,
ЛЭП, магистральных и межпромысловых коллекторов, принадлежащих Недропользователю и/или
Заказчику и/ переданное ему имущество во временное пользование Заказчиком.
6. Ответственность и возмещение убытков
6.1. Ответственность за вред, причиненный имуществу Стороны в ходе исполнения настоящего
Договора, возлагается на Сторону, в результате виновных действий (бездействий) которой
причинен такой вред.
6.2. Подрядчик несет ответственность за причиненные потери, повреждения или уничтожение
действующих коммуникаций, зданий, сооружений и оборудования Заказчика или собственного,
включая оборудование, используемое на поверхности и подземное, независимо от того, по вине или
в результате небрежности персонала Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком,
возникли потери.
6.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за возникшие по его вине убытки, в том
числе и вследствие утраты или повреждения переданного Заказчиком имущества, включая
дополнительные затраты по его вторичному приобретению.
6.4. В случае возникновения убытков, указанных в п.п. 6.2., 6.3.. настоящего Договора, в
результате неосторожных действий Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику реальный
ущерб в полном объеме.
6.6. Заказчик вправе применить штрафные санкции:
- за не соблюдение сроков демонтажа и вывоза с кустовой площадки временных зданий и
сооружений, освобождения после завершения работ кустовой площадки и прилегающей территории
от имущества, принадлежащего Подрядчику, согласно Графику производства работ (Приложение
№ 1) - штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента
надлежащего исполнения обязательств;
- за нарушение границ отведенного Заказчиком земельного участка - штраф в размере 65 000
(шестьдесят пять тысяч) рублей за 1 га площади за каждый день самовольного занятия территории
до фактического ее освобождения и приведения в порядок, позволяющий Заказчику обеспечить ее
сдачу основному землепользователю.
- в случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика на проводимые Заказчиком
совещания – разовый штраф в размере 30 000 рублей за каждый случай неявки;
- при выявлении факта поставки Подрядчиком несертифицированной продукции или использования
без письменного согласования с Заказчиком материалов, изделий и конструкций, изготовленных не
заводом-изготовителем, указанным в проектной документации - штраф в размере 30% от стоимости
поставленной несертифицированной продукции. При этом Подрядчик обязан осуществить замену
такой продукции за собственный счет в указанные Заказчиком сроки;
- при нарушении Подрядчиком установленных Заказчиком сроков замены несертифицированной
продукции - пеню в размере 0,5% в день от стоимости несертифицированной продукции
6.7. Претензии сторон о возмещении понесенных расходов должны подтвержаться заверенными
копиями первичных учетных документов.
7. Права сторон на информацию и полученные материалы.
6.1. Подрядчик и Заказчик обязуются не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную в ходе выполнения работ по Договору. Стороны обязуются не использовать
вышеуказанную информацию при работе, над каким бы то ни было проектом на другую компанию
без предварительного согласия Сторон.
6.2. В целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных настоящей статьёй,
Стороны заключают Соглашение о конфиденциальности.
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
7.2. Договор действует по __________ года, а в части расчётов - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8. Расторжение Договора
8.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. При расторжении
настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершённое
производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных
работ и стоимость передислокации, определяемых взаимосогласованными расчётами.
8.2. Стороны договорились, что переговоры о досрочном расторжении договора могут быть
начаты не менее чем за один месяц до даты расторжения договора.
8.3. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора при систематическом
нарушении Подрядчиком условий Договора, проекта строительства скважины и другой
технической документации;
8.4. В случае отказа Заказчика от строительства скважины, не по вине Подрядчика, Заказчик
компенсирует все фактические затраты по демонтажу, демобилизации бурового оборудования и
бригадного хозяйства.
9. Споры, изменения, дополнения и особые условия.
9.1. Стороны договорились, что споры по Договору решаются в претензионном порядке, срок
рассмотрения претензии 30 дней, при отсутствии согласия споры передаются в Арбитражный суд
по месту нахождения Ответчика.
9.2. Изменения и дополнения к Договору вносятся в письменном виде по взаимному соглашению
Сторон и является его неотъемлемой частью.
9.3. Настоящий Договор в оригинале составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
10.
Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форсмажор).
10.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся: наводнение,
землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война
или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, прекращение или отсутствие
финансирования, принятие органом государственной власти или управления правового акта,
повлекшего невозможность исполнения Договора.
10.3. При наступлении и прекращении указанных в пункте 10.1. обстоятельств Сторона Договора,
для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно
известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку или иной документ
соответствующего вышестоящего или государственного органа.
10.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 10.3., виновная
Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или
несвоевременным извещением о наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств.
10.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение
срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.
10.5. Если указанные в пункте 10.1. Договора обстоятельства или их последствия будут
продолжаться более 6 (шести) месяцев, делая невозможным выполнение Договора, то каждая из
Сторон может отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом другую Сторону в письменной
форме и приложив к уведомлению справку или иной документ, указанный в пункте 10.3. Договора;
при этом Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной письменного уведомления
другой Стороны об отказе от исполнения Договора.
10.6. Заказчику предоставляется право переноса сроков выполнения работ. При отсутствии
финансирования Договор может быть расторгнут досрочно.
10.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение в срок
обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли на исполнение
Договора.
10.8. Доказательством указанных выше обстоятельств и их продолжительность подтверждается
государственными органами.
11.
Страхование
11.1. Подрядчик принимает на себя обязанность застраховать в страховом обществе свое
имущество.
Заказчик не несет никакой ответственности за порчу имущества Подрядчика, произошедшего не по
вине Заказчика..
11.2. Копии страховых полисов предоставляются Подрядчиком Заказчику.
12.
Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложение № 1. План-график выполнения работ.
Приложение № 2. Шкала штрафов и санкций за нарушение условий Договора, Группового
рабочего проекта и сроков выполнения работ.
Приложение № 3. Соглашение о договорной цене работ по испытанию поисковой скважины №
5022 Восточно Медвежьего лицензионного участка
13.
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ООО «Газпром бурение»
__________________ А.Г. Россинский
«___» __________2013 г.
Подписи Сторон
ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
_________________________
«___» __________2013 г.
Приложение №2
к Договору №
« » ______2013 г.
Шкала штрафов и санкций за нарушение условий Договора, требований Проектной
документации и сроков выполнения работ
№
Показатели качества строительства
скважины
1.1
Несоответствие плотности бурового
раствора плану работ
1.2
Превышение фильтрации бурового
раствора
1.3
Простой бригады по причине
отсутствия тампонажной техники.
1.4
Герметичность эксплуатационной
колонны
1.5
Тампонажные материалы
Наименование нарушений, за которые
налагаются понижающие коэффициенты
1. Испытание скважины
Отклонение плотности более чем на 0,02
г/см3 по циклу – за каждые 0,01 г/см3 за
каждый цикл промывки начиная со 2-го
цикла, если это не вызвано
необходимостью предупреждения
ГНВП.
Превышение фильтрации по циклу за
каждый 1 см3/30 мин за каждый цикл
промывки после 2-х первичных циклов.
Превышение нормативного времени
испытания скважины
Негерметичность осадной колонны при
условии ее устранения:
в одном интервале;
в двух интервалах;
в трех интервалах
Несоответствие типа тампонажного
материала проекту. Отсутствие
сертификатов качества на применяемые
тампонажные материалы согласно
Регламентов ОАО «Газпром»
Уровень понижающих
«К» за отколонение от
требований проекта
0,1%
0,1%
0,05%
1%
2% решение принимает
ГТС (геологотехнический
совет)
1%
1%
Недостаточная подготовка скважины к
проведению ГИС, прострелочноПревышение нормативного времени
1.6 взрывных работ, задержка работ при
0,1%
испытания скважины
СПО при вскрытых продуктивных
пластах
Некачественная установка цементного
моста. Повторная установка цементного
Превышение нормативного времени
1.7
0,1%
моста. Сверхнормативный цементный
испытания скважины
стакан.
2. Производственный процесс
Получение Запрещения представителей
Заказчика по технологии строительства
1.8 Работа бригады
За каждое запрещение -1%
скважины и по охране окружающей
среды
Нарушение покрова тундры при отжиге
Невыполнение мероприятий по
1.9
скважины и т.д., создание пожарной
3%
обеспечению пожарной безопасности
ситуации на объекте
Возобновление работы бригады после ее
остановки ответственным лицом
1.10 Работа бригады
4%
Заказчика без устранения остановочных
пунктов запрещения.
Примечания:
1. Снижение стоимости работ по всем вышеперечисленным пунктам производится в процентном отношении от
стоимости работ по испытанию скважины.
2. Основанием для применения понижающих коэффициентов являются данные геофизических исследований,
двухсторонние акты проверок, акты проверок контролирующих органов Заказчика (если сторона Подрядчика от
подписи необоснованно отказывается).
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Приложение № 3
к Договору №
от « » ________ 2013 г.
Расчет договорной стоимости
№
этапа
Наименование работ по этапам
1.
2.
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Стоимость работ
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дата: _________
Номер и наименование запроса предложений: _________________
Кому: ООО «Газпром бурение»
Уважаемые господа!
Изучив Извещение № _____ о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ООО
«Газпром бурение», и документацию о запросе предложений №
на оказание услуг
___________________________________________________ для ООО «Газпром бурение»
(далее – запрос предложений), включая Дополнения №№ [указать номера] (если таковые
имели место), получение которых настоящим удостоверяется, и, принимая установленные в
них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по
результатам запроса предложений Договора, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии
участвовать в данном запросе предложений в соответствии с настоящей документацией и нашей
заявкой на сумму:
без учета НДС -_________ (_____________) рублей ___ копеек,
кроме того НДС -____________ (_____________) рублей ___копеек,
всего с учетом НДС - _________(_____________) рублей ___копеек.
Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в запросе предложений, которая включает
Техническое и Коммерческое предложения.
Мы признаем, что Вы не обязаны принимать нашу заявку или вообще какую-либо заявку,
полученную Вами.
Настоящая заявка действует до «___» _____ 201_ г.2
Настоящим подтверждаем, что сделанные в данной заявке заявления и предоставленные в
приложенных заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во
всех деталях.
Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения в
соответствии с описью:
1.
Техническое предложение, на _______ листах.
2.
Коммерческое предложение, на ______листах.
3.
Прочие документы (перечислить), на _________ листах.
Подпись руководителя организации или лица, его замещающего
_________________________________
м.п
1
Заявка подается на фирменном бланке Участника
2
В соответствии с п. 6.1.6
[ФИО, Должность]
Форма 2. Техническое предложение
Техническое предложение3
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Раздела III
«Заказ на Работы и Технические требования» документации о запросе предложений. Положения
Раздела III «Заказ на Работы и Технические требования» документации нами изучены и являются
понятными по всем разделам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить работы в объеме и в строгом
соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Разделе III «Заказ на
Работы и Технические требования», с учетом допустимых и обоснованных отклонений и
уточнений, которые оговорены в документации.
2.1. Ведомость объемов услуг
№
п.п.
Наименование работ
Единица
измерения
Количество
Описание работ
2
3
4
5
1
1
2
…
2.2 Ведомость на поставку оборудования и материалов
№
п/п
Наименование
оборудования и
материалов
Тип, марка,
характеристика
Заводизготовитель
Ед. изм.
Колво
Срок
поставки
Постав
щик
1. Оборудование
2. Материалы
2.3. Описание предлагаемого решения4
Примечание по заполнению:
Участник запроса предложений должен представить в составе своей заявки описание
предлагаемых решений, которые предполагается использовать у Заказчика.
3
Приведенные в приложении формы являются типовыми. Участник вправе дорабатывать таблицы под специфику запроса предложений
Заполняется в случае, если предмет запроса предложений предполагает внедрение (создание) решений, разработанных заранее и/или
разрабатываемых Участником в ходе данных работ.
4
2.4. Описание подходов к оказанию услуг
Примечание по заполнению:
Участник должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых методов и
организации выполнения работ, а также описание системы управления качеством. Данные
предложения должны соответствовать и учитывать требования к выполнению работ,
указанные в Разделе III «Заказ на Работы и Технические требования» настоящей
документации. Предполагается, что данная форма будет подготовлена Участником в
произвольной форме в виде простого описания, включая, но не ограничиваясь:
2.4.1. Записка по организации оказания услуг должна содержать краткое описание
принципов организации выполнения работ, а также:

описание подходов к организации материально-технического и информационно-технического
обеспечения работ, график поставок и транспортную схему, а также другие мероприятия,
которые Участник считает важными;

мероприятия по соблюдению экологических требований;

другое.
2.4.2. Записка по технологии выполнения работ должна содержать краткое описание
технологических процессов по видам работ. К описаниям должны быть приложены
необходимые схемы, другие материалы, позволяющие правильно оценить предлагаемую
технологию производства работ, а также ссылки на характеристики применяемых машин и
механизмов, описание специального оснащения для выполнения работ
2.4.3. Записка по управлению качеством должна содержать предложения по контролю
качества при выполнении работ.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ / ________
Форма 3. Коммерческое предложение
Коммерческое предложение
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
3.1. Стоимость по Лоту №______________________
Стоимость рублей, с НДС
№
Наименование
Интервал
Инженерных
услуг
Оборудован
ия
…
В том
числе НДС
Примечание
1
1.1
ИТОГО по разделу 1
2
2.1
ИТОГО по разделу 2
…
ИТОГО по разделу
ИТОГО
Условия оплаты________________________________________________________________________
*Участник имеет право дополнить форму, указывая расценки и цены по всем категориям работ.
Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником, не подлежат оплате Заказчиком
после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим
категориям, приведенным в спецификации.
Подпись Участника
__________________ /_______________(ФИО, должность)
__________________ ___________________ Дата
м.п.
Форма 4. Общие сведения об Участнике
Общие сведения
Страница __, состоит из__ страниц
№
Анкета
1. Полное фирменное наименование Участника:
2. Организационно-правовая форма:
3. Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
4. Уставный капитал:
5. Юридический адрес:
6. Почтовый адрес:
7. Телефон/Факс:
Телекс/эл.почта:
8. Первый (главный) руководитель:
9. Дата, место, и орган регистрации6:
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) /
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (дата и
номер, кем выдано)
10. Банковские реквизиты
Сведения об Участнике5
Р/счет
в (наименование и адрес банка)
БИК, к/с
ИНН_________________
КПП__________________
ОКПО_________________
ОКВЭД______________
Тел. Банка:_____________
Контактное лицо:________
11. Филиалы:
наименования и почтовые адреса:
12. Сведения о лицензировании:
№ ________от:___________
кем выдана:
Срок действия:
Виды деятельности, на которые имеется лицензия:
13. Сведения о сертификатах, в том числе по системе
контроля качества в соответствии со стандартами ISO
9001
14. Контактное лицо:
ФИО, должность, тел., электронная почта
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны
быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими
пометками или в отдельной колонке.
5
В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об
аккредитации
6
Форма 5. Опыт выполнения работ
Опыт выполнения работ
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника____________________
5.1. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений за
2009 - 2011 гг.7
Год
Годовой объем выполненных аналогичных работ в валюте отчетности, с
указанием наименования валюты
2009
2010
2011
5.2. Опыт выполнения работ, аналогичным требуемым по запросу предложений8
№
Номер
договора,
предмет
договора,
регион
работ
Наименование
заказчика,
адрес и
контактный
телефон/факс
заказчика,
контактное
лицо
Сумма всего
договора по
завершении или
на дату
присуждения
текущего
договора/
причитающейся
доли договора
Дата
заключения/
завершения
(месяц, год,
процент
выполнения)
Статус
(генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и
объем работ по
договору, %
Сведения о
претензиях
заказчика к
выполнению
обязательств
Примечание9
1.
2.
3.
…
Подпись Участника
м.п.
Дата
7 При
_________________ /_______________(ФИО, должность)
_________________ / __________________ /
заполнении данной формы представляются сведения за каждый из указанных годов
Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника. Обязательно необходимо указать договора,
которые были у Участника с Заказчиком
9 Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для запроса предложений, и любую
другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником
8
Форма 6. Материально-технические возможности Участника
Приложение № 5
Материально-технические возможности
10
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
6.1. Перечень собственного оборудования11
№
Наименование, марка и модель установок,
Описание
Кол-во
Год
выпуска
1.
…
6.2. Перечень арендуемого оборудования12
Наименование арендодателя/источник закупки:
Адрес арендодателя/продавца:
Краткие сведения об условиях договора об аренде/закупке, касающиеся обеспечением машинами и
оборудованием предполагаемого договора:
Наименование, марка и
Производительность/м
Год выпуска
Количество
модель установок,
ощность
механизмов, машин и
средств
1.
…
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и
предлагает использовать в ходе выполнения Договора по результатам запроса предложений. Данные, представленные в таблицах, должны
подтверждать, что Участник имеет достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и прочего
необходимого оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы, иметь средства контроля качества
работ в соответствии с требованиями п. 9.4.2.
10
11
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения собственных машин и оборудования.
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения арендуемых (лизинговых и т.п.) машин и оборудования, либо закупаемых
машин и оборудования.
12
Форма 7. Кадровые возможности Участника
Кадровые возможности
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
7.1. Общие данные о кадровых ресурсах организации
Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ13
№
п/п
Должность сотрудников /
профессия
1
1.
2.
3.
…
2
Подпись Участника
м.п.
Образование,
квалификация,
сертификаты, ученая
Фамилия, имя,
степень, награды,
отчество сотрудника
участие в
международных
проектах и др.
3
4
Стаж работы
Опыт работы
в данной или
по
аналогичной
аналогичным
должности,
объектам14
лет
5
6
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
13
Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте работников, предлагаемых на должности с целью реализации договора.
14
При наличии опыта работы по аналогичным объектам, необходимо дать краткую его характеристику
Форма 8. Финансовое положение Участника
Финансовое положение
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника _______________________________
Финансовые сведения (в валюте
отчетности)
По факту за последние три
года
1
2
3
Прогноз на следующие
два года
4
5
1. Выручка от реализации (нетто) (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2. Валюта баланса
3. Основные средства
4. Оборотные средства
5. Денежные средства
6. Кредиторская задолженность
7. Текущие пассивы
8. Прибыль до уплаты налогов
9. Прибыль после уплаты налогов
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах)
Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)15
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
Год
Наименование
контрагента, основание и
предмет спора
Подпись Участника
м.п.
Место
разбирательства
Наименование
судебного органа
Оспариваемая
сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ или
ПРОТИВ Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом
арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим контрактам
15
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
Сведения о субподрядчиках16
Страница __, состоит из__ страниц
№
Разделы
Работ
Наименование
субподрядчика
Юридический
адрес
Вид и объем
обязательств,
сроки
выполнения
работ
Стоимость
работ, валюта
заявки
1.
2.
3.
…
Заполненные Формы 4 – 9 на каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты
субподрядчиков прилагаются, на ___ листах.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
В тех случаях, когда Участник предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ
или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ
16
Форма № ___. Другие формы
[указать, если применимо]
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку
1. Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений.
2. Форма 2. Техническое предложение.
3. Документы (лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства, технические регламенты,
протоколы испытаний, аттестаты и т.д.), свидетельствующие о том, что работы
соответствуют требованиям документации.
4. Форма 3. Коммерческое предложение.
5. Форма 4. Общие сведения об Участнике.
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации.
7. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о
регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике.
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
10. Копия документа, заверенная предприятием (подпись, печать, дата) об избрании
(назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо
иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического
лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от
имени данного юридического лица.
11. Копии действующих лицензий на виды деятельности.
12. Форма 5. Опыт выполнения работ.
13. Отзывы (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах (услугах) в соответствии с
предметом запроса предложений.
14. Форма 6. Материально-технические возможности Участника.
15. Форма 7. Кадровые возможности Участника.
16. Копии сертификатов специалистов.
17. Форма 8. Финансовое положение Участника.
18. Копия справки из соответствующего налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
19. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а
также на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за
соответствующий отчетный год (для юридических лиц, применяющих традиционную
систему налогообложения).
20. Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах).
21. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
22. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста
на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное
уполномоченным лицом.
23. Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника (c приложением форм 4-9, заполненных
для каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты каждого субподрядчика).
24. Иные документы (в зависимости от требований запроса предложений), которые, по мнению
Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям документации, с
соответствующими комментариями.