Приложение № 1 к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
1-го уровня
__________________ Ю. В. Смирнова
«___»_______________ 2015 год
Конкурсная документация
КОНКУРС БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ И ГАРАЖА ПО АДРЕСАМ: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ДУБРОВИНСКОГО, 41, СТР.1; 43; 43, КОРПУС 1 ДЛЯ НУЖД
ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ» (ЛОТ 1-ИП-2015-КЭС)
г. Красноярск
2015
стр. 1 из 118
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
Общие сведения о конкурсе ................................................................................................. 5
Правовой статус документов ............................................................................................... 5
Особые положения в связи с проведением конкурса через
Систему b2b-energo ................................................................................................................ 6
Обжалование ........................................................................................................................... 6
Прочие положения ................................................................................................................. 7
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.......................................................... 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Общий порядок проведения конкурса ............................................................................... 9
Размещение Извещения о проведении конкурса ............................................................. 9
Предоставление Конкурсной документации Участникам............................................. 9
Подготовка Конкурсных заявок ......................................................................................... 9
2.4.1
Общие требования к Конкурсной заявке ................................................................. 9
2.4.2
Порядок подготовки Конкурсных заявок через Систему b2b-energo ................. 11
2.4.3
Порядок подготовки Конкурсных заявок в письменной (бумажной)
форме ......................................................................................................................... 11
2.4.4
Требования к сроку действия Конкурсной заявки ................................................ 12
2.4.5
Требования к языку Конкурсной заявки................................................................ 13
2.4.6
Требования к валюте Конкурсной заявки ............................................................. 13
2.4.7
Сведения о начальной (максимальной) цене ........................................................ 13
2.4.8
Разъяснение Конкурсной документации ............................................................... 13
2.4.9
Изменения Конкурсной документации .................................................................. 14
Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям ........................................................................................... 14
2.5.1
Общие требования к Участникам конкурса .......................................................... 14
2.5.2
Участие в конкурсе коллективных участников .................................................... 15
2.5.3
Участие в конкурсе генеральных подрядчиков .................................................... 17
2.5.4
Требования к документам, подтверждающим соответствие
Участника установленным требованиям ............................................................... 18
Подача Конкурсных заявок и их прием .......................................................................... 19
2.6.1
Подача Конкурсных заявок через Систему b2b-energo ........................................ 19
2.6.2
Подача Конкурсных заявок в письменной (бумажной) форме ........................... 19
Вскрытие поступивших на конкурс конвертов ............................................................. 20
Рассмотрение Конкурсных заявок.................................................................................... 20
2.8.1
Общие положения .................................................................................................... 20
2.8.2
Отборочная стадия ................................................................................................... 21
2.8.3
Оценка и сопоставление Конкурсных заявок........................................................ 21
Переторжка (регулирование цены) .................................................................................. 22
Определение Победителя конкурса .................................................................................. 23
стр. 2 из 118
2.11 Подписание Протокола о результатах конкурса ........................................................... 23
2.12 Подписание Договора .......................................................................................................... 24
2.13 Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса ..................................... 24
3.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК ..................................................................................... 25
3.1
3.2
4.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ............................................................ 26
4.1
4.2
5.
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 25
Изменение и отзыв Конкурсных заявок .......................................................................... 25
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 26
Информация о проводимом конкурсе .............................................................................. 26
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ ................................................ 29
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Письмо о подаче оферты (форма 1) .................................................................................. 29
5.1.1
Форма письма о подаче оферты ............................................................................. 29
5.1.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 31
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) ........................................ 32
5.2.1
Форма Технического предложения на выполнение работ ................................... 32
5.2.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 33
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) ............................................... 34
5.3.1
Форма Протокола разногласий по проекту Договора .......................................... 34
5.3.2
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту
Договора.................................................................................................................... 35
Анкета Участника конкурса (форма 4) ........................................................................... 36
5.4.1
Форма Анкеты Участника конкурса ...................................................................... 36
5.4.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 38
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 5) ............................................................................................................. 39
5.5.1
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения
аналогичных договоров ........................................................................................... 39
5.5.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 40
Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) ........................................... 41
5.6.1
Форма Справки о материально-технических ресурсах ........................................ 41
5.6.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 42
Справка о кадровых ресурсах (форма 7) ......................................................................... 43
5.7.1
Форма Справки о кадровых ресурсах .................................................................... 43
5.7.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 45
Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей,
носящих характер аффилированности с Организатором конкурса (в том
числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 8) ......... 46
стр. 3 из 118
Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих
характер аффилированности с Организатором конкурса (в том
числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика ..................... 46
5.8.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 47
5.9 Справка о принадлежности участника конкурса к субъектам малого и
среднего предпринимательства (форма 9) ...................................................................... 48
5.9.1
Форма справки о принадлежности участника конкурса к субъектам
малого и среднего предпринимательства .............................................................. 48
5.9.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 50
5.10 План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного
участника (форма 10) .......................................................................................................... 51
5.10.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри
коллективного участника ........................................................................................ 51
5.10.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 52
5.11 План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 11) ................................................................ 53
5.11.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ между
генеральным подрядчиком и субподрядчиками ................................................... 53
5.11.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 54
5.12 Гарантийное письмо (форма 12) ....................................................................................... 55
5.12.1 Форма гарантийного письма ................................................................................... 55
5.13 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» .......................................................................... 57
5.13.1 Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)»................................................. 57
Приложение № 1 к конкурсной документации ........................................................................ 60
Приложение № 2 к конкурсной документации ...................................................................... 102
Приложение № 3 к конкурсной документации ...................................................................... 117
Приложение № 4 к конкурсной документации ...................................................................... 118
5.8.1
стр. 4 из 118
1.
Общие положения
1.1
Общие сведения о конкурсе
1.1.1
Организатор конкурса, указанный в пункте 4.2.7 настоящей Конкурсной
документации (здесь и далее указываются разделы настоящей документации) (далее по
тексту Общество), Извещением о проведении конкурса, размещенным на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее —
«Официальный сайт») от даты, указанной в пункте 4.2.9, пригласил лиц, указанных в
пункте 4.2.2 к участию в конкурсе без предварительного квалификационного отбора
(далее — конкурс), предмет которого указан в пункте 4.2.3 для нужд Общества.
Конкурс проводится с использованием функционала Информационно-аналитической и
торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для
электроэнергетики» — Интернет-сайт www.b2b-energo.ru (далее — Система b2benergo) по правилам и регламентам данной системы, с использованием ее функционала.
Номер в системе указан в пункте 4.2.4.
Для справок обращаться к представителю Организатора конкурса, указанному в пункте
4.2.8.
Подробные требования к выполняемым работам, а также срок, объем и место
выполнения работ изложены в Приложении №1 к настоящей Конкурсной
документации. Проект Договора, который будет заключен по результатам конкурса,
приведен в Приложении №2 к настоящей Конкурсной документации. Порядок
проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Конкурсных
заявок, приведены в разделах 2 и 3. Более подробная информация о проводимой
закупке приведена в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и
подать в составе Конкурсной заявки, приведены в разделе 5.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
Правовой статус документов
1.2.1
Настоящая Конкурсная документация вместе с размещенным в соответствии с пунктом
1.1.1 Извещением о проведении конкурса,
являющимся ее неотъемлемым
приложением, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться
Участниками конкурса в соответствии с этим до подведения итогов конкурса.
Конкурсная заявка Участника конкурса имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Организатором конкурса в течение указанного в ней срока ее
действия.
Подписанный протокол о результатах конкурса имеет силу договора, определяющего
обязанность Победителя и Организатора заключить Договор на условиях,
установленных Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией и
Конкурсной заявкой Победителя конкурса.
Заключенный по результатам конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами
договоренности.
При определении условий Договора с Победителем конкурса используются следующие
документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
а) Протокол о результатах конкурса;
б) Извещение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация со
всеми дополнениями и изменениями;
в) Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и
разъяснениями.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
стр. 5 из 118
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
Иные документы Организатора конкурса и Участников конкурса не определяют права
и обязанности сторон в связи с данным конкурсом.
В случае противоречия документов или сведений, поданных в электронной форме через
Систему b2b-energo, и документов или сведений, поданных в письменной форме
Организатору конкурса, документы или сведения в электронной форме в
Системе b2b-energo будут рассматриваться как имеющие преобладающую силу.
Несогласие Участника с этим будет рассматриваться как уклонение Участником
Системы b2b-energo от взятых на себя обязательств в рамках торговой сессии и влечет
соответствующие меры, предусмотренные регламентом данной системы и
соглашением Участника конкурса с оператором данной системы.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей
Конкурсной документацией, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации, регулирующим данные правоотношения, и действующим на момент
размещения на Официальном сайте Извещения о проведении закупки Положением о
закупке продукции для нужд Общества.
Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют
также специальные нормативные правовые акты, зарегистрированные в установленном
порядке, настоящая конкурсная документация (и проект Договора как ее часть) и
конкурсная заявка Победителя будут считаться приоритетными по отношению к
диспозитивным нормам указанных документов.
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя,
заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и
иных работников Организатора конкурса относительно условий, сроков проведения,
предмета настоящего конкурса (за исключением информации, представляемой
Участникам конкурса в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд
Общества) носят исключительно информационный характер и не являются офертой
либо акцептом Организатора конкурса.
Единственным доказательством для Участника его победы в конкурсе является
протокол о результатах конкурса, подготовленный и подписанный в соответствии с
требованиями Положения о закупке продукции для нужд Общества, в том числе
содержащий подпись уполномоченного представителя и оттиск печати Организатора
конкурса.
1.3
Особые положения в связи с проведением конкурса через Систему b2b-energo
1.3.1
Для участия в конкурсе Участники конкурса должны быть зарегистрированы
в Системе b2b-energo в качестве полноправных участников данной системы, т.е.
должны заключить соответствующий договор с оператором системы.
Участники конкурса должны подать свои Конкурсные заявки как в электронном виде
через Систему b2b-energo, так и в письменной (бумажной) форме (подраздел 2.6).
Участник конкурса, подавший Конкурсную заявку только одним из вышеуказанных
способов, может быть не допущен к участию в Конкурсе.
Правила проведения Конкурса через Систему b2b-energo определяются регламентами
ее работы и соглашением Участника конкурса с оператором данной системы.
1.3.2
1.3.3
1.4
Обжалование
1.4.1
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе
касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств в
связи с проведением конкурса и участием в нем, должны решаться в претензионном
порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения
стр. 6 из 118
1.4.2
1.4.3
1.4.4
ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая
претензию, должна направить в разумный срок другой стороне мотивированный ответ
на претензию.
Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.4.1, не привел к разрешению
разногласий, Участники конкурса имеют право оспорить решение или поведение
Организатора конкурса в связи с данным конкурсом в Центральной закупочной
комиссии Общества (далее – ЦЗК). При получении заявления о рассмотрении
разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии,
проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЦЗК процедура проведения
закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных
препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника
и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих
решений:
а)
обязать членов закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия,
применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение,
совершить действия, соответствующие законодательству РФ и Положению о
закупке продукции для нужд Общества;
б)
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником конкурса в
результате неправомерного действия, решения либо использования
неправомерной процедуры;
в)
признать заявление Участника конкурса необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе
касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств,
не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗК Организатора,
разрешаются в следующем порядке в арбитражном суде по месту нахождения
Общества.
1.5
Прочие положения
1.5.1
Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не
имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Организатор конкурса обеспечивают разумную конфиденциальность относительно
всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в
Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам конкурса
или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.
Организатор конкурса на основании решения закупочной комиссии, вправе отклонить
Конкурсную заявку, если будет установлено, что Участник конкурса прямо или
косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора конкурса, члену
закупочной комиссии вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо
ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие закупочной
комиссией решения по определению Победителя конкурса.
В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 1 (один) календарный день
до подведения итогов конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.5.2
1.5.3
1.5.4
стр. 7 из 118
1.5.5
Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об
отказе от проведения конкурса с помощью Системы b2b-energo, а также посредством
размещения информации на Официальном сайте.
С целью предупреждения и противодействия противоправным действиям в
ОАО «РусГидро» организована круглосуточная «Линия доверия», обратиться на
которую можно по телефону +7 (495) 710 54 63, или заполнив соответствующую форму
на корпоративном сайте ОАО «РусГидро», вкладка «Линия доверия».
стр. 8 из 118
2.
Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок
2.1
Общий порядок проведения конкурса
2.1.1
2.1.2
Конкурс проводится в следующем порядке:
а)
Размещение Извещения о проведении закупки (подраздел 2.2);
б)
Предоставление Конкурсной документации Участникам (подраздел 2.3);
в)
Подготовка Участниками конкурса своих Конкурсных заявок; разъяснение
Организатором конкурса Конкурсной документации, если необходимо
(подраздел 2.4);
г)
Подача Конкурсных заявок и их прием (подраздел 2.6);
д)
Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками (подраздел 2.7);
е)
Рассмотрение Конкурсных заявок (подраздел 2.8);
ж) Переторжка (подраздел 2.9);
з)
Подведение итогов конкурса (подраздел 2.10);
и) Подписание Протокола о результатах конкурса (подраздел 2.11);
к)
Подписание Договора (подраздел 2.12);
л)
Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса (подраздел 2.13).
Дополнительные условия и процедуры конкурса описаны в разделе 3.
2.2
Размещение Извещения о проведении конкурса
2.2.1
Извещение о проведении конкурса было размещено на Официальном сайте в порядке,
указанном в пункте 1.1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса
никаких последствий.
2.2.2
2.3
Предоставление Конкурсной документации Участникам
2.3.1
2.3.2
Участники могут получить настоящую конкурсную документацию на Официальном
сайте, а также через Систему b2b-energo.
В Системе b2b-energo Конкурсная документация выдается бесплатно, порядок ее
получения определяется регламентом Системы b2b-energo и соглашением Участников с
оператором данной системы.
2.4
Подготовка Конкурсных заявок
2.4.1
Общие требования к Конкурсной заявке
2.4.1.1
Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:
а)
Письмо о подаче оферты (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Конкурсной документации (подраздел 5.1);
б)
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) по форме и в
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной
документации (подраздел 5.2);
в)
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) по форме и в
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной
документации (подраздел 5.3);
г)
документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям
настоящей Конкурсной документации (подраздел 2.5);
стр. 9 из 118
д)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством
РФ, или (в случае если сделка согласно законодательству не является для
Участника крупной) – справку, фиксирующую основания неприменения к
заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны
быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или
решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо
выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или
коллегиального
исполнительного
органа
заключать
крупные
сделки
самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об
одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо
документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом,
состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки,
принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]
е)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка
согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность) – справку, фиксирующую основания
неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в
справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет
сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола,
содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право
единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое
и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в
стр. 10 из 118
2.4.1.2
которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях»]
ж) Гарантийное письмо (форма 12) с обязательством не привлекать и не допускать
привлечения к исполнению обязательств по договору, на право заключения
которого подается заявка, организаций, отвечающих признакам «фирмоднодневок», согласно форме, приложенной к настоящей закупочной
документации;
з)
Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме в соответствии с подразделом 5.13 с подтверждением
соответствующими документами, заверенными нотариально. Данные документы
должны быть предоставлены вместе с заявкой Участника в бумажном виде в
отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке
собственников», без размещения на электронной торговой площадке.
В случае если Участник конкурса зарегистрирован вне Российской Федерации, он
обязан представить: выписку из торгового реестра страны инкорпорации;
предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех
лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического
лица; для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в
составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих,
номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками –
документы, служащие основанием прав таких лиц.
Заявка должна быть подготовлена в электронной форме с использованием функционала
Системы b2b-energo (подраздел 2.4.2) и в письменной (бумажной) форме (подраздел
2.4.3). Письменная (бумажная) форма Конкурсной заявки необходима для
подтверждения соответствия и обеспечения законной силы электронных документов,
направленных через Систему b2b-energo.
2.4.2
Порядок подготовки Конкурсных заявок через Систему b2b-energo
2.4.2.1
Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае
нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса
отклоняются без рассмотрения по существу.
Участники при оформлении Конкурсных заявок через Систему b2b-energo должны
использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей
Документацией.
Прочие правила оформления Конкурсных заявок через Систему b2b-energo
определяются регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором
данной системы.
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.3
Порядок подготовки Конкурсных заявок в письменной (бумажной) форме
2.4.3.1
Дополнительно к Конкурсной заявке, поданной через Систему b2b-energo, Участник
должен предоставить Организатору конкурса Конкурную заявку в письменной
(бумажной) форме.
Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть подписан лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного
лица). В последнем случае оригинал доверенности или нотариально заверенная копия
доверенности (с указанием правомочий на подписание Конкурсной заявки)
прикладывается к Конкурсной заявке.
2.4.3.2
стр. 11 из 118
2.4.3.3
2.4.3.4
2.4.3.5
2.4.3.6
2.4.3.7
2.4.3.8
2.4.3.9
2.4.3.10
2.4.3.11
Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью
Участника конкурса.
Требования пунктов 2.4.3.2 и 2.4.3.3 не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
Дополнительные носители информации (CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны
быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью
наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты.
Информационные конверты должны размещаться после последней страницы
Конкурсной заявки. Входящие в состав Конкурсной заявки копии документов,
подтверждающих юридический статус Участника конкурса (уставы, договоры об
учреждении и т.д.), помещаются в информационные конверты только если они
отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты
у нотариуса.
После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Конкурсной заявки (как внутренняя нумерация листов
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Конкурсной заявки;
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг,
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.
Документы (листы и информационные конверты), входящие в Конкурсную заявку,
должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Конкурсная
заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с
приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь
сквозную нумерацию страниц.
Участник конкурса в обязательном порядке должен подготовить копии Конкурсной
заявки на бумажном носителе в количестве, указанном в пункте 4.2.10. Копия
Конкурсной заявки на бумажном носителе подготавливаются путем ксерокопирования
оригиналов каждого документа, входящего в Конкурсную заявку, после их подписания
и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед
сшиванием.
Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым
приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии
помещаются в конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д.).
При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных
конвертах, Участник конкурса помещает в информационный конверт ссылку с
указанием: «см. информационный конверт №… Конкурсной заявки»).
Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с
каждым исправлением.
Организатор по окончании конкурса может вернуть (по просьбе Участника конкурса)
оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением
тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято
решение об отклонении или принятии Конкурсной заявки данного Участника конкурса.
2.4.4
Требования к сроку действия Конкурсной заявки
2.4.4.1
Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в
письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть
менее чем срок, указанный в пункте 4.2.11.
стр. 12 из 118
2.4.4.2
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Конкурсной заявки.
2.4.5
Требования к языку Конкурсной заявки
2.4.5.1
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на
русском языке за исключением нижеследующего:
Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином
языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально оговоренных
случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих документов на
русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). При
выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином
языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.
Организатор конкурса вправе не рассматривать документы, не переведенные на
русский язык.
2.4.5.2
2.4.6
Требования к валюте Конкурсной заявки
2.4.6.1
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны
быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего:
Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в
валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии
с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты,
установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса
и даты его установления.
2.4.7
Сведения о начальной (максимальной) цене
2.4.7.1
2.4.7.2
В соответствии с Извещением о проведении конкурса, начальная (максимальная) цена
установлена в размере, указанном в пункте 4.2.6.
Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку на том основании, что
предложенная Участником конкурса цена превышает установленную начальную
(максимальную) цену.
2.4.8
Разъяснение Конкурсной документации
2.4.8.1
Участники конкурса вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями
настоящей Конкурсной документации. Запросы на разъяснение Конкурсной
документации должны подаваться в соответствии с Регламентами и инструкциями,
принятыми при работе в Системе b2b-energo.
Организатор конкурса начинает
принимать запросы на разъяснение Конкурсной документации с момента публикации
Извещения о проведении конкурса на Официальном сайте (пункт 4.2.9).
Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который
он получит с момента публикации извещения о проведении конкурса на Официальном
сайте, но не позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока приема
Конкурсных заявок (пункт 4.2.15). При этом копия ответа (без указания источника
запроса) будет размещена Организатором на Официальном сайте и доступна всем
остальным Участникам данной процедуры.
Разъяснения конкурсной документации носят справочный характер и не накладывают
на Организатора конкурса никаких обязательств.
2.4.8.2
2.4.8.3
стр. 13 из 118
2.4.9
Изменения Конкурсной документации
2.4.9.1
Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок
(пункт 4.2.15) вправе внести изменения в настоящую Конкурсную документацию.
Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3-х дней после
утверждения таких изменений. Все Участники конкурса, официально получившие
настоящую Конкурсную документацию (подраздел 2.3) через Систему b2b-energo,
получат соответствующие уведомления в порядке, установленном регламентом данной
системы и соглашением Участника с оператором данной системы.
При внесении изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в
конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте
изменений до даты окончания подачи Конкурсных заявок такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.
2.4.9.2
2.4.9.3
2.5
Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
2.5.1
Общие требования к Участникам конкурса
2.5.1.1
Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и
получение права заключить с Организатором Договор, Участник конкурса
самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим
требованиям:
а)
Участник конкурса должен соответствовать дополнительным требованиям к
Участникам закупки, указанным в пункте 4.2.12 с предоставлением
подтверждающих документов, указанных в пункте 4.2.13.
б)
Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в
установленном порядке).
в)
Участник конкурса должен обладать необходимыми для исполнения договора
финансовыми возможностями, не должен являться неплатежеспособным
(банкротом), находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность
Участника закупки не должна быть приостановлена.
г)
Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки,
должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее
нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности
сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна
быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с
участием в закупке, заключением и последующем исполнением договора.
д)
Сведения об Участнике конкурса должны отсутствовать в разделе «Реестр
недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте.
е)
Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в Реестре
недобросовестных контрагентов ОАО «РусГидро», его филиалов, дочерних и
зависимых Обществ, опубликованном в подразделе «Управление закупочной
стр. 14 из 118
ж)
з)
и)
к)
деятельностью» раздела «Закупки» корпоративного
Интернет-сайта
ОАО «РусГидро».
Отсутствие в отношении Участника закупки со стороны Организатора на
момент проведения процедуры закупки и подведения ее итогов вступившего в
законную силу решения суда или претензионной работы о ненадлежащем
исполнении
или
неисполнении
договорных
обязательств
перед
Организатором за исключением случаев, когда неисполнение Участником
договорных обязательств стало результатом действий (бездействия)
Организатора.
Участник конкурса не должен являться аффилированным по отношению к
одному и более другим участникам конкурса, а также к Организатору конкурса
(в том числе и сотрудникам Организатора) и сотрудникам Организатора
(наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации).
Данное требование не
распространяется на юридические лица, входящие в Группу компаний
ОАО «РусГидро».
Участник конкурса должен в составе своей заявки предоставить гарантийное
письмо с обязательством не привлекать и не допускать привлечения к
исполнению обязательств по договору, на право заключения которого подается
заявка, организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно
форме, приложенной к настоящей Конкурсной документации.
Участник закупки должен в составе своей заявки раскрыть информацию о всей
цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных),
по форме в соответствии с приложением к настоящей Документации (подраздел
5.13) с подтверждением соответствующими документами, заверенными
нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты подведения
итогов конкурса Участник должен в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
таких изменений представить актуализированные сведения.
2.5.2
Участие в конкурсе коллективных участников
2.5.2.1
В конкурсе могут участвовать не только юридические и физические лица
самостоятельно (пункт 2.5.1.1), но и их объединения, способные на законных
основаниях выполнить требуемые работы.
Если Конкурсная заявка подается коллективным участником, дополнительно должны
быть выполнены нижеприведенные требования.
Лидер коллективного участника, должен отвечать требованиям настоящей Конкурсной
документации, изложенным в пунктах 2.5.1.1 и 4.2.12 в части объема работ, который
ему предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов
выполнения работ внутри коллективного участника.
Каждый член коллективного участника (за исключением лидера коллективного
участника), должен отвечать требованиям настоящей Конкурсной документации,
изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1 к) и 4.2.12 в части
объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом
распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника.
Члены коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим
требованиям:
а)
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в
рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения Договора;
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5
стр. 15 из 118
б)
2.5.2.6
2.5.2.7
2.5.2.8
2.5.2.9
2.5.2.10
2.5.2.11
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и
стоимости, а также сроков выполнения работ между членами коллективного
Участника;
в)
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем
представляет интересы каждого члена коллективного участника, во
взаимоотношениях с Организатором конкурса;
г)
в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого
члена коллективного Участника по обязательствам, связанным с участием в
конкурсе, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение
Договора;
д)
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению
Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером,
однако, по желанию Организатора или по его инициативе, данная схема может
быть изменена.
Любое юридическое или физическое лицо может входить в состав только одного
коллективного участника и не имеет права принимать участие в конкурсе
самостоятельно.
Организация, входящая в состав коллективного участника, не имеет права принимать
участие в конкурсе в качестве генерального подрядчика или субподрядчиков (пункт
2.5.3). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций
будут отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит конкурсную заявку с
учетом следующих дополнительных требований:
а)
конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие
лидера коллективного участника, установленным требованиям (пункт 2.5.4);
б)
конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие
каждого члена коллективного участника (за исключением лидера),
установленным требованиям (пункт 2.5.4) (за исключением пункта 2.5.4.1 н);
в)
конкурсная заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со
ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;
г)
в состав конкурсной заявки дополнительно включается нотариально заверенная
копия соглашения между членами коллективного участника;
д)
конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении
объемов работ между членами коллективного участника, по установленной в
настоящей Конкурсной документации форме (пункт 5.10).
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти
параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в
наличии хотя бы у одного члена объединения.
Конкурсная заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена,
если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится,
что из состава коллективного участника вышел один или несколько его членов, а
оставшиеся с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах
конкурса или Договора, если из состава коллективного участника вышел один или
несколько его членов.
стр. 16 из 118
2.5.3
Участие в конкурсе генеральных подрядчиков
2.5.3.1
В случае если это предусмотрено пунктом 4.2.22, принимать участие в Конкурсе и
претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики, при условии соблюдения
нижеприведенных требований.
Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых
им субподрядчиков:
а)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
б)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью
выполнения работ;
в)
отвечает требованиям настоящей Конкурсной документации, изложенным в
пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1 к)) и 4.2.12 в части объема работ,
который ему предполагается поручить в соответствии с планом распределения
объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиком.
Генеральный подрядчик должен доказать Организатору, что у него имеется разрешение
на право осуществлять функции Генерального подрядчика, а также имеется
продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.
Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа
генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в
конкурсе.
Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников конкурса
(подраздел 2.5.2). Каждый генеральный подрядчик может подать только одну
конкурсную заявку и не может быть субподрядчиком у других генеральных
подрядчиков, а также не может входить в состав коллективных участников (подраздел
2.5.2). В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций
могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит конкурсную заявку с
учетом следующих дополнительных требований:
а)
в конкурсную заявку включается письмо от имени каждого субподрядчика
(оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающее его согласие
на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости
возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;
б)
конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие
каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.4 (за
исключением пункта 2.5.4.1 н));
в)
конкурсная заявка дополнительно должна включать сведения о распределении
объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по
установленной в настоящей Конкурсной документации форме (План
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками (форма 11)).
Конкурсная заявка, которую подает генеральный подрядчик, может быть отклонена,
если в процессе конкурса до подписания Протокола о результатах конкурса выяснится,
что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся
субподрядчики, с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
Организатор имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах
конкурса или Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от
выполнения работ.
2.5.3.2
2.5.3.3
2.5.3.4
2.5.3.5
2.5.3.6
2.5.3.7
2.5.3.8
стр. 17 из 118
2.5.4
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
2.5.4.1
В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной
заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным
требованиям:
а)
Заверенные Участником копии свидетельств Участника о государственной
регистрации юридического лица и листа записи в Единый государственный
реестр юридических лиц (о государственной регистрации юридического лица).
б)
Заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (или оригинал), выданную не позднее 1 (одного) месяца до
даты окончания подачи заявок на участие в закупке.
в)
Заверенную нотариусом копию Устава в действующей редакции.
г)
Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия
единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании
(протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче
полномочий Управляющей компании).
д)
Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется
оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (с указанием
правомочий на подписание Конкурсной заявки) и документы, указанные в
пункте 2.5.4.1 г) на лицо, выдавшее доверенность.
е)
Заверенную нотариусом копию Свидетельства о постановке юридического лица
на налоговый учет.
ж) Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года. При этом
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского
баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления
отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением
квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями
руководителя и главного бухгалтера лица, с которым заключается договор.
з)
анкету по установленной в настоящей Конкурсной документации форме —
Анкета Участника конкурса (форма 4).
и) оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ
договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме —
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 5).
к)
оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут
использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей
Конкурсной документации форме — Справка о материально-технических
ресурсах (форма 6).
л)
оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе
выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной
документации форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 7).
м) оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей,
носящих характер аффилированности с Организатором конкурса и
сотрудниками Организатора по установленной в настоящей Конкурсной
документации форме — Информационное письмо о наличии у Участника
конкурса связей, носящих характер аффилированности с Организатором
конкурса (в том числе и сотрудниками Организатора) (форма 8);
н) нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные
Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
(подраздел 5.13). Данные документы, а также заполненная справка
стр. 18 из 118
2.5.4.3
2.5.4.4
Участника, должны быть предоставлены вместе с заявкой Участника в
бумажном виде в отдельном запечатанном конверте с надписью
«Документы Участника о цепочке собственников», без размещения на
электронной торговой площадке. Данный конверт при процедуре вскрытия
конвертов с конкурсными заявками не вскрывается, содержащиеся в нем
сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам
связи. Возможно предоставление документов, заверенных Участником (не
заверенных нотариально), с обязательным приложением гарантийного письма о
предоставлении документов, заверенных нотариально, не позднее трех
календарных дней с момента подведения итогов закупки в случае признания
Участника Победителем закупки.
о)
документы, указанные в пункте 4.2.13.
п) иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его
соответствие
установленным
требованиям,
с
соответствующими
комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
В случае, если участник конкурса относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства в дополнение к документам, указанным в пункте 2.5.4.1
Участник должен представить следующие документы:
а)
Справку о принадлежности участника конкурса к субъектам малого и среднего
предпринимательства (пункт 5.9).
б)
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.
Все указанные документы прилагаются Участником конкурса к Конкурсной заявке.
Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения.
2.6
Подача Конкурсных заявок и их прием
2.6.1
Подача Конкурсных заявок через Систему b2b-energo
2.6.1.1
Организатор конкурса начинает принимать Конкурсные заявки с момента публикации
извещения о проведении конкурса на Официальном сайте (пункт 4.2.9).
Правила подачи Конкурсных заявок через Систему b2b-energo определяются
регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы.
Все требуемые документы в соответствии с условиями Конкурсной документации
должны быть предоставлены Участником через Систему b2b-energo в отсканированном
виде в доступном для прочтения формате. При этом сканироваться документы должны
после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в
настоящей Документации.
Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия
было понятно, какой документ в каком файле располагается.
Конкурсные заявки в Системе b2b-energo должны быть поданы до истечения срока,
указанного в пункте 4.2.15. Конкурсные заявки, поданные позднее установленного
срока, не могут быть приняты Организатором конкурса, независимо от причин
опоздания.
2.5.4.2
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.2
Подача Конкурсных заявок в письменной (бумажной) форме
2.6.2.1
Перед подачей Конкурсная заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в
конверты (пакеты, ящики и т.п.). Конкурсная заявка запечатывается в конверт,
стр. 19 из 118
2.6.2.2
2.6.2.3
2.6.2.4
2.6.2.5
2.6.2.6
2.6.2.7
обозначаемый словами «Конкурсная заявка». Копия Конкурсной заявки
запечатываются в конверт, обозначаемый словами «Копия».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
а)
наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с пунктом 4.2.7;
б)
полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;
в)
предмет Договора в соответствии с пунктом 4.2.3.
Запечатанные конверты с Конкурсной заявкой и ее копиями помещаются в один
внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем
конверте указывается следующая информация:
а)
наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с пунктом 4.2.7;
б)
место подачи заявки на участие в закупке в соответствии с пунктом 4.2.14;
в)
предмет Договора в соответствии с пунктом 4.2.3;
Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника конкурса.
Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок по адресу
Организатора конкурса, указанному в пункте 4.2.14. При этом Участникам конкурса
рекомендуется предварительно (не менее чем за один день) связаться с представителем
Организатора, указанным в пункте 4.2.8, направив письмо по электронной почте с
указанием времени подачи заявки. Конкурсная заявка подается в рабочее время,
пн.-чт. — с 8:00 до 17:00, пт. — с 8:00 до 16:00 по местному времени Организатора,
но в любом случае не позднее даты и времени, указанного в пункте 4.2.16. В случае
направления Конкурсной заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить
представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки
Конкурсной заявки.
Организатор конкурса заканчивает принимать Конкурсные заявки в срок, указанный в
пункте 4.2.16. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока,
могут быть отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу,
независимо от причин опоздания.
Организатор конкурса выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с
указанием времени получения.
2.7
Вскрытие поступивших на конкурс конвертов
2.7.1
2.7.3
Организатор конкурса проводит вскрытие поступивших на конкурс электронных
конвертов с заявками в порядке, предусмотренном регламентом Системы b2b-energo.
Порядок получения Участниками информации о поступивших на конкурс заявках через
Систему b2b-energo определяется регламентом данной системы и соглашением
Участника с оператором данной системы.
Дата и время вскрытия поступивших на конкурс конвертов указаны в пункте 4.2.17.
2.8
Рассмотрение Конкурсных заявок
2.8.1
Общие положения
2.8.1.1
Рассмотрение Конкурсных заявок осуществляется Закупочной комиссией и иными
лицами (экспертами).
Рассмотрение Конкурсных заявок включает отборочную стадию (пункт 2.8.2) и стадию
оценки и сопоставления заявок (пункт 2.8.3).
Срок и место рассмотрения Конкурсных заявок указаны в пункте 4.2.18. Организатор
конкурса вправе, при необходимости, изменить данный срок.
2.7.2
2.8.1.2
2.8.1.3
стр. 20 из 118
2.8.2
Отборочная стадия
2.8.2.1
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:
а)
соответствие состава и содержания документов Конкурсной заявки в
электронной форме, поданной через Систему b2b-energo, Конкурсной заявке в
письменной форме, поданной Организатору конкурса;
б)
правильность оформления Заявок участников и их соответствие требованиям
настоящей документации по существу;
в)
соответствие Участников конкурса требованиям настоящей документации (в том
числе, опыт, правоспособность, квалификация);
г)
соответствие предлагаемых работ требованиям настоящей документации;
д)
соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей
документации
по критериям, указанным в Приложении 3 к настоящей Конкурсной документации.
В рамках каждого из отборочных критериев, указанных в Приложении 3, Организатор
Конкурса вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет
проводиться отбор.
В рамках отборочной стадии Организатор/закупочная комиссия может запросить
Участников конкурса разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе
представление отсутствующих документов.
По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия вправе отклонить
Конкурсные заявки, которые:
а)
поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящей
Конкурсной документации;
б)
содержат предложения, не соответствующие установленным условиям
настоящей Конкурсной документации;
в)
не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей
Конкурсной документации;
г)
содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или
документы;
д)
поданы Участниками, которые ненадлежащим образом исполняли обязательства
по ранее заключенным с Организатором договорам;
е)
поданы Участниками конкурса, которые не согласились с предложениями
Закупочной комиссией по исправлению очевидных арифметических или
грамматических ошибок в их Конкурсных заявках.
Организатор конкурса на основании решения Закупочной комиссии, вправе отклонить
Конкурсные заявки Участников конкурса, при наличии оснований предполагать о
существовании между Участниками согласованных действий с целью повлиять на
определение Победителя конкурса.
Закупочная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку, в случае если цена
данной заявки превышает установленную начальную (максимальную) цену (пункт
4.2.6).
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
2.8.2.5
2.8.2.6
2.8.3
Оценка и сопоставление Конкурсных заявок
2.8.3.1
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их
предварительное (или окончательное – в том случае, если организатором не будет
принято решение о проведении переторжки) ранжирование по степени
предпочтительности для Заказчика в соответствии с Приложением № 4 к настоящей
конкурсной документации.
стр. 21 из 118
2.9
Переторжка (регулирование цены)
2.9.1
Организатор конкурса оставляет за собой право предоставить участникам конкурса
возможность добровольно повысить предпочтительность их конкурсных заявок путем
снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее – процедура переторжки,
переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает закупочная комиссия.
В случае принятия закупочной комиссией решения о необходимости проведения
переторжки, процедура переторжки будет проводиться в порядке, предусмотренном
регламентом Системы b2b-energo.
К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники, заявки
которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого
по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут быть приглашены
также участники, заявки которых заняли в предварительной ранжировке более низкие
места.
Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования неотклоненных заявок.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не
участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
Участник конкурса, приглашенный на переторжку, участвует в ней автоматически,
если он предоставил Организатору конкурса файл(ы) с ценой для переторжки. Если
Участник конкурса не предоставил файл(ы) с ценой для переторжки, то тогда его
Конкурсная заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
Если Участник конкурса желает принять участие в переторжке, то он должен в
предоставляемых файлах с ценой для переторжки четко и ясно указать новую цену
своей Конкурсной заявки цену. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя
Участника конкурса и руководителя экономической службы Участника конкурса (при
отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется печатью.
При обнаружении существенных (по мнению Закупочной комиссии) нарушений в
оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления
любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается
не участвовавшим в этой процедуре.
В случае решения Закупочной комиссии о приглашении участника на переторжку с
отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих
ранее или уточняющих документов), в и неисполнении этого условия участником в
рамках переторжки, Закупочная комиссия вправе отклонить заявку/предложение такого
участника после переторжки.
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который
подписывается членами Закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке.
Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными.
Участники конкурса, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны
дополнительно представить по запросу Организатора конкурса откорректированные с
учетом новой цены, полученной после переторжки, локальные сметные расчеты.
Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой отклонения (в
сторону ухудшения) от требований, условий Организатора, описанных в настоящей
конкурсной документации, коммерческих интересов Организатора. При наличии таких
отклонений заявка участника рассматривается с ранее объявленной ценой, при этом
закупочная комиссия оставляет за собой право отклонить заявку от дальнейшего
рассмотрения.
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.12
стр. 22 из 118
2.9.13
2.9.14
2.9.15
Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник
считается не участвовавшим в переторжке.
После проведения переторжки Закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по
результатам переторжки, производит окончательную ранжировку заявок по цене.
Заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших,
учитываются при построении итоговой ранжировки заявок с первоначальными,
указанными в их заявках ценами.
Участие в переторжке не расценивается Организатором конкурса как нарушение
требований пункта 2.4.2.1.
2.10
Определение Победителя конкурса
2.10.1
Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование заявок по степени
предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования членов
закупочной комиссии.
Закупочная комиссия определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса,
Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по
степени предпочтительности для Организатора. Срок и место определения Победителя
конкурса (подведения итогов закупки) указаны в пункте 4.2.19. Организатор конкурса
вправе, при необходимости, изменить данный срок.
Решение закупочной комиссии по определению Победителя конкурса оформляется
протоколом заседания комиссии.
Участник незамедлительно уведомляется о признании его Победителем конкурса
Системой b2b-energo согласно регламенту данной системы и соглашением Участника с
оператором данной системы.
Также Участник конкурса уведомляется о месте и порядке подписания протокола о
результатах конкурса (пункт 4.2.20).
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.11
Подписание Протокола о результатах конкурса
2.11.1
Срок и место подписания Протокола о результатах конкурса указаны (предварительно)
в пункте 4.2.20. Закупочная комиссия в особых случаях может продлить данный срок в
большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах
конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса.
Протокол о результатах конкурса подписывается в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
Протокол о результатах конкурса подписывается лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени
Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им
лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица), а также
скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать
подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах конкурса.
В случае если Победитель конкурса:
а)
откажется от подписания протокола о результатах конкурса в порядке,
определяемом настоящей конкурсной документацией;
б)
не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса
сроки;
в)
откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с
пунктом 1.2.5;
г)
не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной
документацией,
2.11.2
2.11.3
2.11.4
стр. 23 из 118
то он утрачивает статус Победителя, а закупочная комиссия имеет право выбрать иного
Победителя из числа остальных действующих заявок.
2.12
Подписание Договора
2.12.1
2.12.4
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании
Протокола о результатах конкурса (подраздел 2.11), в срок, указанный в Извещении о
проведении конкурса.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)
заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными
органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и
т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования
(одобрения, утверждения), а указанный в пункте 2.12.1 срок отсчитывается с даты
получения такого согласования (одобрения, утверждения).
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса,
настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса,
стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые
результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5.
2.13
Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса
2.13.1
Организатор конкурса незамедлительно после подписания протокола о результатах
конкурса готовит следующие сведения:
а)
Наименование и адрес Победителя конкурса, подписавшего Договор;
б)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора.
Организатор конкурса публикует вышеуказанные сведения о результатах конкурса
(наименование и адрес Победителя конкурса, подписавшего Договор, краткое
изложение предмета и общей цены Договора) или о том, что конкурс не состоялся на
Официальном сайте, а также в Системе b2b-energo.
Если между подписанием протокола и договора изменится Победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом Победителе в том же порядке.
2.12.2
2.12.3
2.13.2
2.13.3
стр. 24 из 118
3.
Дополнительные условия проведения конкурса. Дополнительные инструкции по
подготовке Конкурсных заявок
3.1
Статус настоящего раздела
3.1.1
Настоящий подраздел дополняет условия проведения конкурса и инструкции по
подготовке Конкурсных заявок, приведенные в разделе 2.
В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2
применяются требования настоящего раздела.
В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела
применяются те требования, которые приведены последними.
3.1.2
3.1.3
3.2
Изменение и отзыв Конкурсных заявок
3.2.1
3.2.2
Участник конкурса вправе изменить или отозвать поданную Конкурсную заявку.
Порядок изменения и отзыва Конкурсных заявок через Систему b2b-energo
определяется регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором
данной системы.
Помимо изменения или отзыва Конкурсной заявки через Систему b2b-energo,
Участники должны подготовить соответствующие документы в письменной
(бумажной) форме.
В случае изменения Конкурсной заявки Участник конкурса должен подготовить
следующие документы:
а)
обращение к Организатору конкурса с просьбой об изменении Конкурсной
заявки на бланке Участника конкурса;
б)
перечень изменений в Конкурсной заявке с указанием документов
первоначальной Конкурсной заявки, которых данные изменения касаются;
в)
новые версии документов, которые изменяются.
В случае отзыва Конкурсной заявки Участник конкурса должен направить
Организатору конкурса соответствующее обращение на бланке Участника конкурса.
Любые документы, касающиеся изменения или отзыва Конкурсной заявки, необходимо
оформить в соответствии с пунктом 2.4.1. Также должны быть сделаны копии
соответствующих обращений и прилагаемых документов. Отзыв Конкурсной заявки
подается только в одном экземпляре (без копий).
Обращение об изменении или отзыве Конкурсной заявки вместе со всеми
прилагающимися документами и их копиями должно быть запечатано в конверты,
оформленные в соответствии с пунктом 2.6.2.4. На внешний конверт при этом следует
дополнительно нанести маркировку «Изменение Конкурсной заявки» или «Отзыв
Конкурсной заявки».
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
стр. 25 из 118
4.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
4.1
Статус настоящего раздела
4.1.1
В разделе 4 содержится информация для данного конкретного конкурса, которая
уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1, 2 и 3.
4.2
Информация о проводимом конкурсе
№
пункта
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
Наименование
Способ закупки
Участники закупки
Номер лота и
предмет договора
Номер закупки в
Системе b2b-energo
Закупка с
разбиением на лоты
Начальная
(максимальная) цена
договора (по лотам)
Наименование
Организатора
(контактная
информация)
Представитель
Организатора
(контактная
информация)
Дата размещения
информации о
проведении закупки
Количество копий
заявки на бумажном
носителе
Требования к сроку
действия заявки
Дополнительные
требования к
Участникам
закупки,
установленные
Заказчиком
(Организатором)
Информация
Открытый конкурс
Участвовать в закупке могут любые заинтересованные лица
Работы по реконструкции фасада административного здания и
гаража по адресам: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41,
стр.1; 43; 43, корпус 1, лот 1-ИП-2015-КЭС
45093
Нет
- 56 260 100,00 руб. без учета НДС;
- 66 386 918,00 руб. с учетом НДС.
Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»,
сокращенное наименование ОАО «Красноярскэнергосбыт»
(адрес
местонахождения
(почтовый
адрес):
660017,
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, адрес электронной
почты:
avel@es.krasnoyarsk.ru,
контактный
телефон:
+7 (391) 263-98-57, факс: +7 (391) 212-08-51)
Великовская Алена Евгеньевна
контактный телефон: (391) 263-98-57
адрес электронной почты: avel@es.krasnoyarsk.ru
05.05.2015
1
Не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем
проведения процедуры вскрытия поступивших на закупку
конвертов с заявками (пункт 4.2.17)
 Участник должен иметь:
- опыт выполнения аналогичных работ не менее 2 (двух) лет;
- иметь опыт исполнения не менее 2 (двух) договоров по
устройству кровель и навесных фасадных систем на сумму более
10 млн. рублей каждый.
 Участник
должен
иметь
лицензию,
выданную
Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, на право ведения деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
стр. 26 из 118
4.2.13
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в
соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2011
№1225 на следующие виды работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и
конструкций.
 Участник
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения договора, в том числе должен быть зарегистрирован
в установленном порядке и иметь Свидетельство, выданное
Саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к
выполнению следующих видов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства
(Приказ
МинРегионРазвития от 30.12.2009 №624):
- 6.1. Опалубочные работы;
- 6.2. Арматурные работы;
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных
конструкций;
- 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций;
- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части
зданий и сооружений;
- 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части
зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм,
балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
- 10. Монтаж металлических конструкций;
- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных
элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений;
- 12.5. Устройство оклеечной изоляции;
- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций;
- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных
конструкций и оборудования;
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования.
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство (в
случае
привлечения субподрядных организаций)
Имеющимся у Участника свидетельством СРО должно быть
предусмотрено право заключать договор стоимостью не менее
предлагаемой стоимости работ по реконструкции фасада
административного здания и гаража по адресам г. Красноярск,
ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1
В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 5) должны быть приведены сведения об опыте
выполнения работ не менее 2 лет года, а также о как минимум 2
(двух) договорах на выполнение работ по устройству кровель и
стр. 27 из 118
Участника закупки
установленным
требованиям
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23
навесных фасадных систем на сумму более 10 млн. рублей
каждый.
Свидетельство, выданное Саморегулируемой организацией, о
допуске к выполнению работ в соответствии с требованиями,
указанными в разделе 4.2.12.
Лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий на право ведения
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, в соответствии с постановлением правительства РФ
от 30.12.2011 № 1225 на виды работ в соответсвии с
требованиями п. 4.2.12.
Место подачи
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, каб. 201 (2 этаж,
заявок в письменной канцелярия)
(бумажной) форме
на участие в закупке
(адрес)
Срок окончания
14 часов 00 минут по красноярскому времени 27.05.2015
приема заявок на
участие в закупке
через Систему b2benergo
Срок окончания
16 часов 00 минут по красноярскому времени 28.05.2015
приема заявок на
участие в закупке в
письменном
(бумажном) виде
Дата и время
27.05.2015 в 14 часов 00 минут по красноярскому времени в
вскрытия конвертов Системе b2b-energo
с заявками на
участие в закупке
Дата, время и место 09.06.2015 в 16 часов 00 минут по адресу г. Красноярск,
рассмотрения заявок ул. Дубровинского, 43, каб. 402
Дата, время и место 10.06.2015 в 16 часов 00 минут по адресу г. Красноярск,
подведения итогов
ул. Дубровинского, 43, каб. 402
закупки
Дата, время и место 10.06.2015 в 17 часов 00 минут по адресу г. Красноярск,
подписания
ул. Дубровинского, 43, каб. 402
Протокола о
результатах
конкурса
Обеспечение
Не требуется
Предложения на
участие в закупке
Участие в закупке
Предусмотрено
генеральных
подрядчиков
Альтернативные
Не предусмотрена возможность подачи альтернативных
предложения
предложений.
стр. 28 из 118
5.
Образцы основных форм документов, включаемых в Конкурсную заявку
5.1
Письмо о подаче оферты (форма 1)
5.1.1
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное в [указывается дата и место
публикации Извещения о проведении конкурса], и Конкурсную документацию, и принимая
установленные в них требования и условия конкурса,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, ИНН)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения Участника конкурса)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
________________________________________________________________________
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, являющимися неотъемлемыми
приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную
заявку, на общую сумму
Итоговая стоимость конкурсной заявки без
НДС, руб.
кроме того НДС, руб.
___________________________________
итого с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
___________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Настоящая Конкурсная заявка имеет
до «____»_______________________года.
правовой
статус
оферты
и
действует
Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая
неотъемлемые приложения:
1. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) — на ____ л;
2. Локальные сметные расчеты — на ____ л;
стр. 29 из 118
3.
4.
5.
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) — на ____ л;
…
Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса
требованиям — на ____ л.
установленным
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 30 из 118
5.1.2
Инструкции по заполнению
5.1.2.1
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник
конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и адрес местонахождения.
Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в
рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с суммарной
стоимостью работ, указанных в локальных сметных расчетах в графе «ИТОГО»). Цену
следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб.
(Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.) 89
копеек».
Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе
согласно требованиям подпункта 2.4.4.1.
Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к
письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого
предложения Участника конкурса.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
подпунктов 2.4.3.2 и 2.4.3.3.
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
стр. 31 из 118
5.2
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)
5.2.1
Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение на выполнение
требуемых работ в соответствии с требованиями Приложений №№ 1-2 к настоящей
Документации)
Приложения:
Локальные сметные расчеты, составленные в соответствии с требованиями Приложения № 1 к
настоящей документации.
Локальные сметные расчеты предоставляются в следующем порядке:
- в составе заявки, подаваемой через Систему b2b-energo в соответствии с п. 2.4.2 настоящей
конкурсной документации, в электронном виде в формате «xml» ПК «Гранд-Смета» и Microsoft
Excel);
- в составе заявки, подаваемой в письменной (бумажной) форме в соответствии с п. 2.4.3
настоящей конкурсной документации, в распечатанном виде, заверенные подписями Участника.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 32 из 118
5.2.2
Инструкции по заполнению
5.2.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции Технических требований
(Приложение № 1 - Технические требования) (с учетом предлагаемых условий
Договора (Приложение № 2 - Проект Договора). Участник запроса предложений вправе
указать, что он согласен с Техническими требованиями, изложенными в Приложении
№1 к настоящей документации по запросу предложений, за исключением (если они
есть) таких-то изменений (и указать их).
Приложениями к Техническому предложению являются локальные сметные расчеты,
составленные в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящей
конкурсной документации).
Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки
Приложений к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени
Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данное предложение следует
подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в
Договор.
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
стр. 33 из 118
5.3
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3)
5.3.1
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/
Договора
формулировки
Участника конкурса
обоснование
п
1.
2.
3.
…
№
п/
п
1.
№ пункта проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника конкурса
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 34 из 118
5.3.2
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора
5.3.2.1
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данный протокол разногласий.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника конкурса требований или
предложений по изменению проекта Договора (Приложение № 2 - Проект Договора),
так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в
таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
В случае наличия у Участника конкурса предложений по внесению изменений в проект
Договора, Участник конкурса должен представить в составе своей Конкурсной заявки
данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник
конкурса должен четко разделить обязательные и желательные для него условия
Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае
непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь
считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение
Организатора конкурса, но отклонение которых Организатором конкурса не повлечет
отказа Участника конкурса от подписания Договора в случае признания его
Победителем конкурса.
Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора
предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к
Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях,
стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей
Конкурсной документации и конкурсной заявке Победителя конкурса.
В любом случае Участник Конкурса должен иметь в виду что:
а)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора конкурса, такая
конкурсная заявка будет отклонена независимо от содержания техникокоммерческих предложений;
б)
в любом случае, предоставление Участником конкурса протокола разногласий
по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает
Участника конкурса и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в
процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении
изменения этих условий.
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.5
5.3.2.6
5.3.2.7
стр. 35 из 118
5.4
Анкета Участника конкурса (форма 4)
5.4.1
Форма Анкеты Участника конкурса
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника конкурса
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
№
п/п
1.
Наименование
2.
Принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства
3.
Собственники (перечислить наименования
и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех собственников, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
4.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
5.
ИНН Участника конкурса
6.
КПП Участника конкурса
7.
ОГРН Участника конкурса
8.
ОКПО Участника конкурса
9.
Адрес местонахождения
10.
Почтовый адрес
11.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
12.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника конкурса в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
13.
Телефоны Участника конкурса
(с указанием кода города)
14.
Факс Участника конкурса (с указанием
кода города)
Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником конкурса)
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
конкурса
стр. 36 из 118
№
п/п
15.
Наименование
Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником конкурса)
16.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника конкурса, имеющего право
подписи согласно учредительным
документам Участника конкурса, с
указанием должности и контактного
телефона
17.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника конкурса с указанием
должности и контактного телефона
Адрес электронной почты Участника
конкурса
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 37 из 118
5.4.2
Инструкции по заполнению
5.4.2.1
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данная анкета.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.
В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 11: «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
В графе 3: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если
организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров.
5.4.2.2
5.4.2.3
5.4.2.4
5.4.2.5
стр. 38 из 118
5.5
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 5)
5.5.1
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения (год и
месяц начала выполнения
— год и месяц
фактического или
планируемого окончания
выполнения, для
незавершенных договоров
— процент выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание договора
(объем и состав
работ, описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
1.
2.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например «2012»]
1.
2.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например «2013»]
1.
2.
…
ИТОГО за ____________ месяцев __________ года
[указать год, например «2014»]
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 39 из 118
5.5.2
Инструкции по заполнению
5.5.2.1
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения
аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим
требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей конкурсной документации.
Участник конкурса может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая
данный факт.
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
стр. 40 из 118
5.6
Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)
5.6.1
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
№
п/п
Наименова
ние
Местонахо
ждение
Право
собственно
сти или
иное право
(хозяйствен
ного
ведения,
оперативно
го
управления
)
Предназнач
ение
(с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечани
я
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 41 из 118
5.6.2
Инструкции по заполнению
5.6.2.1
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник
конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора
(склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в
процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому
подобное).
Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения
Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в
непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной
аренде)).
5.6.2.2
5.6.2.3
5.6.2.4
стр. 42 из 118
5.7
Справка о кадровых ресурсах (форма 7)
5.7.1
Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
Фамилия, имя,
Образование (какое
п/п
отчество, год
учебное заведение
рождения
окончил, год
специалиста
окончания,
полученная
специальность)
Должность
Стаж работы в данной
или аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе специально обученный инженерно-технический персонал)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (специально-обученный персонал рабочих специальностей и т.д.)
1.
2.
3.
…
Таблица-2. Штатная численность персонала
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
стр. 43 из 118
Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническими требованиями)
прилагаются:
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 44 из 118
5.7.2
Инструкции по заполнению
5.7.2.1
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данная справка.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником конкурса в ходе выполнения Договора.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу
работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников
данной категории.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника конкурса.
5.7.2.2
5.7.2.3
5.7.2.4
5.7.2.5
стр. 45 из 118
5.8
Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих
характер аффилированности с Организатором конкурса (в том числе и
сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 8)
5.8.1
Форма письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер
аффилированности с Организатором конкурса (в том числе и сотрудниками
Организатора) и сотрудниками Заказчика
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии
у {указывается наименование Участника конкурса} связей, носящих характер
аффилированности с Организатором конкурса, лицами, являющимися {указывается кем
являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Организатора или иной
организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы
непосредственно связанные с проведением данного конкурса} а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается
почему по мнению связи между данным лицом и Участником конкурса могут
быть расценены как аффилированность };
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи
между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как
аффилированность };
3.
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 46 из 118
5.8.2
Инструкции по заполнению
5.8.2.1
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данное Информационное письмо.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
Участник конкурса должен заполнить приведенное выше информационное письмо,
указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с
ним. В случае если, по мнению Участника конкурса таких лиц нет, то в письме
пишется фраза «При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть, что у
{указывается наименование Участника конкурса} НЕТ связей, которые могут быть
признаны носящими характер аффилированности с Организатором конкурса, лицами
так или иначе связанными с Организатором, а также лицами так или иначе связанными
с иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и
другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса.
При составлении данного письма Участник конкурса должен учесть, что сокрытие
любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между
Участником конкурса и любыми лицам так или иначе связанными с Организатором
конкурса или иной организацией, подготовившей проектную документацию,
спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного
конкурса может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением
условий данного конкурса, и повлечь отклонение заявки такого Участника.
5.8.2.2
5.8.2.3
5.8.2.4
стр. 47 из 118
5.9
Справка о принадлежности участника конкурса к субъектам малого и среднего
предпринимательства (форма 9)
5.9.1
Форма справки о принадлежности участника конкурса к субъектам малого и
среднего предпринимательства
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о принадлежности участника конкурса к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование
участника конкурса) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить
организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от
критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
Малые
Средние
Критерий отнесения
Показатель
п/п
предприятия предприятия
1
2
3
4
5
1.
только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале:
Указывается в
РФ,
субъектов
РФ,
муниципальных
не более 25%
процентах
образований, иностранных юридических
лиц,
общественных
и
религиозных
организаций (объединений)
2.
только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном)
Указывается в
капитале юридических лиц, которые не
не более 25%
процентах
являются субъектами малого и среднего
бизнеса
3.
Средняя
численность
работников
за
предшествующий
календарный
год
(определяется с учетом всех работников, в
до 100
том числе работающих по договорам
человек
гражданско-правового характера)
От 101 до
Указывается
250
количество
человек
человек
до 15
человек –
микропредприят
ие
стр. 48 из 118
№
Малые
Средние
Критерий отнесения
Показатель
п/п
предприятия предприятия
1
2
3
4
5
4.
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную
400 млн.
стоимость или балансовая стоимость
руб.
активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
1 000 млн.
Указывается в
истекший год
руб.
миллионах рублей
60 млн.
руб. –
микропредприят
ие
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 49 из 118
5.9.2
Инструкции по заполнению
5.9.2.1
Данную форму заполняют и предоставляют участники конкурса, принадлежащие к
субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения
(столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является Форма принадлежности участника конкурса к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
5.9.2.2
стр. 50 из 118
5.10
План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
(форма 10)
5.10.1
Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного
участника
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/
п
Наименование
работ
Наименован
ие
организации,
выполняющ
ий данный
объем работ
Принадлежн
ость к
субъектам
малого и
среднего
предпринима
тельства
Стоимость работ
в денежном
выражении
, руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимос
ти работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 51 из 118
5.10.2
Инструкции по заполнению
5.10.2.1
Данная форма заполняется только в том случае, если конкурсная заявка подается
коллективным участником.
Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
а)
перечень выполняемых каждой организацией работ;
б)
принадлежность привлекаемых членов коллективного участника к субъектам
малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
распределение стоимости в денежном и процентном выражении в соответствии
со Сводной таблицей стоимости работ между всеми организациями, входящими
в коллективного участника;
г)
сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в
коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ.
5.10.2.2
5.10.2.3
5.10.2.4
стр. 52 из 118
5.11
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 11)
5.11.1
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________
№
Наименование
Наименован
Принадлеж
Стоимость работ
п/
работ
ие
ность к
в
в % от
п
организации, субъектам
денежном
общей
выполняющ
малого и
выражени
стоимост
ий данный
среднего
и, руб. (без и работ
объем работ
предприни
НДС)
мательства
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 53 из 118
5.11.2
Инструкции по заполнению
5.11.2.1
Данная форма заполняется только в том случае, если конкурсная заявка подается
генеральным подрядчиком.
Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
а)
перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
б)
принадлежность привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего
предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и
процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ;
г)
сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком
в соответствии с Графиком выполнения работ.
5.11.2.2
5.11.2.3
5.11.2.4
стр. 54 из 118
5.12
Гарантийное письмо (форма 12)
5.12.1
Форма гарантийного письма
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/
Исполнитель],
в рамках Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту №
_______ принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 №
18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает,
что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия
(каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика/Покупателя] и ____________
[Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В
случае
нарушения
_________
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]
обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________
[Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить
отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с
указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее
10
(десяти)
рабочих
дней
с
даты
получения
Уведомления
_________
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам
стр. 55 из 118
рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя]
до указанной даты расторжения.
6. Настоящим
_______________
[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель]
принимает
обязательство уплатить _____________ [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы
денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а
также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику/ Покупателю] в
результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма,
сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________
[Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от
расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ____________ [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от
наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного
п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик/Покупатель] не будет
считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему
Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения
Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих
изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение
4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую
силу.
_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
_______________ / _______________ /
м.п.
стр. 56 из 118
5.13
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
5.13.1
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
начало формы
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
№
п/п
ИНН
ОГРН
Фамилия, Серия и номер
Имя,
документа,
Наименовани
Код ОКВЭД Отчество удостоверяюще № и дата
е краткое
руководител го личность
я
руководителя
1044567890 ООО
7734567890 123
"Ромашка"
1
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные
существенные условия)
45.xx.xx
Иванов
Иван
Степанович 5003 143877
…
№123 от
01.01.2011
Предмет
договора
Цена
(млн.руб)
123,00р.
Срок
действия
01.01.201131.12.2011
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) **
Иные
существенн
ые условия
№
1.1
ИНН
ОГРН
Информация
о
подтверждаю
Серия и номер
щих
Руководитель
документа,
Наименование /
Адрес
/ участник / документах
удостоверяющего
ФИО
регистрации
акционер / (наименовани
личность (для
бенефициар е, реквизиты
физического лица)
и т.д.)
1083232323
Москва,
7754467990 23232
ЗАО "Свет 1" ул. Лубянка, 3
Участник
договор об
учреждении
от 23.01.2008
…
______________________________________
(подпись, М.П.)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах является условными и указаны в качестве примера заполнения формы
** 1. В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, информация и подтверждающие документы предоставляются в
отношении собственников, владеющих более 5 процентами уставного капитала. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке раскрыта соответствующая информация.
2. В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, информация и подтверждающие документы
предоставляются в отношении бенефициаров (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 % акций. Допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном порядке
раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
стр. 57 из 118
Приложение № 1
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Перечень подтверждающих документов
1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нотариально заверенные копии следующих документов:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1
(одного) месяца до даты окончания подачи заявок на участие в закупке/согласования Договора.
А также:
1.1. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
1.2. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной
ответственностью:
- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного
учредителя о создании;
- решение (протокол) о приеме новых участников;
- устав.
1.3. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных
организаций (объединений):
- учредительный договор или положение;
- решение о создании.
1.4. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
- решение о создании.
1.5. Для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
- решение и договор о создании.
1.6. Для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также
документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах
или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать
деятельность юридического лица.
2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством
иностранных государств:
- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех
лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе
учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных
держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками, – документы,
служащие основанием прав таких лиц.
4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме
приложения к настоящему Приложению.
58
Приложение № 2
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Согласие на передачу
персональных и иных охраняемых законом данных
Я, ________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
__________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи,
выдавшего органа, кода подразделения)
__________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу Открытым
акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
(сокращенное наименование: ОАО «РусГидро», место нахождения: 660017, Красноярский край,
город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1, ОГРН: 1042401810494, ИНН:
2460066195, КПП: 24600100), а также [указывается полное и сокращенное наименование (в
т.ч. организационно-правовая форма) Заказчика, адрес места нахождения, ОГРН, ИНН,
КПП] в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6,
улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:
-
персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
- иных охраняемых законом данных: _____________________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в
Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:
- запрет на разглашение указанных сведений;
- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
- ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за
разглашение таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данным в органе, в который такие
данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые
руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.
______________
(дата)
___________________________
(подпись)
59
Приложение № 1 к конкурсной
документации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (1-ИП-2015-КЭС)
на работы по реконструкции фасада административного здания и гаража по адресам
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1.
1.
Виды выполняемых работ.
1.1. Разработка, согласование с Заказчиком и третьими лицами (при необходимости) рабочей
документации, проекта производства работ (далее РД и ППР).
1.2. Подготовительные работы, установка временных ограждений, предупреждающих знаков,
защитных конструкций и т.д.
1.3. Работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций.
1.4. Реконструкция кровли административного здания.
1.5. Реконструкция кровли здания гаража.
1.6. Реконструкция фасада с системами кондиционирования.
1.7. Благоустройство территории.
2.
Общие требования и объем выполнения работ.
2.1 Договорные условия, требования к выполнению и объем работ приведены в проектной
документации (приложение 2), ведомостях объемов работ (приложения 3-15) и проекте
договора подряда (приложение 16).
2.2 При разработке рабочей документации, проекта производства работ и выполнения работ,
необходимо учитывать, что административное здание и гараж будут находиться в режиме
эксплуатации, а также то, что часть работ выполняется на территории действующей подстанции
(ПС-4 «Городская»);
2.3 Рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.11012013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и проектом
организации строительства «АСК-22–14-ПОС6».
3.
Требования к составлению сметной документации
3.1
Расчет необходимо производить в соответствии с ведомостями объемов работ,
являющимися приложениями к Техническим требованиям.
3.2
При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат необходимо
указать обоснование их применения из технической части, вводных указаний сборников или
других нормативных документов и приложений к ним.
3.3
При составлении сметы необходимо учитывать стоимость всех основных и
сопутствующих затрат, работ и материалов для производства указанных работ, в том числе
разработки рабочей документации, командировочных расходов, расходов на страхование,
очистку от мусора, погрузку, транспортные расходы и т.д. (обязательно предоставлять
обоснование затрат). В случае если в смете не будут учтены вышеуказанные затраты, стоимость
работ корректировке не подлежит, они так же не могут считаться дополнительными работами.
При необходимости возможен осмотр объекта, на котором планируется проведение работ.
3.4
Для подтверждения стоимости материалов и оборудования (стоимости услуг и т.п.)
сметного расчета необходимо предоставлять прайс-листы, расчеты стоимости услуг и
материалов и т.п.
3.5
Предоставление сметного расчета возможно в следующих форматах:
3.5.1 в программе «Гранд-Смета»:
 расчет должен быть составлен в сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2009 года
(базисно - индексным способом) с переводом в текущие цены. Сметный расчет обязательно
должен быть составлен с учетом указанных в ведомостях объемов работ, действующих методик
и рекомендаций о порядке определения сметной стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (Красноярский край);
60
 поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или
для учета особых условий выполнения работ) необходимо учитывать индивидуально для
каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Microsoft Excel указывать
попозиционно;
 поправочные коэффициенты к итогам раздела (сметы) (например, «районный коэффициент»,
«северная надбавка», «вредность…», «поправочный индекс…») необходимо учитывать при
подведении итогов раздела (сметы) и в выходных формах при выгрузке в формат Microsoft
Excel указывать в конце раздела (сметы). Каждый поправочный коэффициент необходимо
прописывать отдельно;
 выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК
«Гранд-Смета» для смет, составленным по единичным расценкам базисно - индексным
методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма, только в Microsoft Excel)»;
 в сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо
данные ресурсы относить в отдельную позицию и не допускать изменения внутри расценки;
 сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
a. на бумажном носителе с подписью и печатью в количестве, указанном в документации по
запросу предложений;
b. на электронном носителе в формате «xml» ПК «Гранд-Смета» и Microsoft Excel, полностью
соответствующем бумажному варианту;
3.5.2 в другом формате:
 в каждой позиции работ должна указываться технологическая последовательность
выполнения и необходимое количество материала;
 все применяемые коэффициенты необходимо выносить отдельной позицией с обоснованием
их применения;
 в итогах сметного расчета необходимо указывать стоимость выполнения работ с отнесением
в отдельную графу налога на добавочную стоимость;
 сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
a. на бумажном носителе с подписью и печатью в количестве, указанном в конкурсной
документации;
b. на электронном носителе, полностью соответствующем бумажному варианту.
4
Требования к исполнителю
4.1 Исполнитель должен обладать необходимым опытом, ресурсными возможностями
(материально-техническими, производственными, трудовыми), а именно:
4.1.1 Иметь опыт выполнения работ не менее 2 (двух) лет и не менее 2 (двух) исполненных
договоров по устройству кровель и навесных фасадных систем на сумму более 10 млн.рублей
каждый.
4.2 Исполнитель должен иметь лицензию, выданную Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, на право ведения деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с
постановлением правительства РФ от 30.12.2011 №1225 на следующие виды работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
4.3 Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения договора, в том числе должен быть зарегистрирован в установленном
порядке и иметь Свидетельство, выданное Саморегулируемой организацией (СРО), о допуске к
выполнению следующих видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (Приказ МинРегионРазвития от 30.12.2009 №624):
- 6.1. Опалубочные работы;
- 6.2. Арматурные работы;
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
61
- 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
- 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе
колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
- 10. Монтаж металлических конструкций;
- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений;
- 12.5. Устройство оклеечной изоляции;
- 12.8. Антисептирование деревянных конструкций;
- 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;
- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
- 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
- 33.3. Жилищно-гражданское строительство (в
случае привлечения субподрядных
организаций).
4.4 Имеющимся у исполнителя свидетельством СРО должно быть предусмотрено право
заключать договор стоимостью не менее предлагаемой стоимости работ по реконструкции
фасада административного здания и гаража по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41,
стр.1; 43; 43, корпус 1.
4.5 Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения
договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна
быть приостановлена.
4.6 Исполнитель не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год (в
соответствии с данными формы № 2 «отчет о прибылях и убытках»).
5
Требования к применяемым материалам
5.1 Применяемые материалы, конструкции, оборудование и т.п. (далее Изделия) должны
соответствовать требованиям проектной документации (Приложение 2) и ведомостям объема
работ (Приложение 3-15).
5.2 Допускается применение Изделий, аналогичным требуемым, в случае полного соответствия
технических характеристик и параметров предлагаемых Изделий, Изделиям, указанным в
проектной документации и ведомостях объемов работ.
6
Сроки выполнения работ
Общая продолжительность выполнения работ не более 190 (ста девяноста) календарных дней.
Ориентировочная последовательность выполнения работ приведена в приложении 1.
Сроки выполнения работ (график) подлежат уточнению по результатам разработанного проекта
производства работ (ППР) без изменения общей продолжительности работ.
7
Условия оплаты
7.1 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования и утверждения Заказчиком
РД и ППР Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере
10 (десять) процентов от суммы договора. Факт согласования и утверждения РД и ППР
подтверждается проставлением подписи и печати Заказчика на прошитой и пронумерованной
РД и ППР, а также письмом в адрес Подрядчика об утверждении РД и ППР.
7.2 Заказчик производит периодические платежи Подрядчику за фактически выполненные и
принятые рабочей комиссией Работы, но не чаще чем один раз в месяц, на основании
подписанных двумя сторонами форм КС-2 и КС-3 и счета-фактуры, оформленного в
соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011.
7.3 Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных
работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
62
7.4 При перечислении денежных средств за принятые Работы, Заказчик удерживает из
каждого платежа 10 (десять) процентов от фактической цены принятой работы в счет
погашения произведенной предоплаты.
7.5 Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком
после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании
последнего акта о приемке выполненных Подрядчиком работ, оформленного в установленном
порядке, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта о
приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.
Гарантийные условия
Срок гарантии на выполненные работы – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания
последнего акта о приемке выполненных работ.
8.
9.
Приложения.
Приложение 1. Таблица ориентировочной последовательности выполнения работ
по
реконструкции фасада административного здания и гаража по адресам г. Красноярск, ул.
Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1.
Приложение 2. Проектная документация на реконструкцию фасада административного здания и
гаража по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1.
Приложение 3. Ведомость объемов работ на архитектурные решения (АСК-22-14-АР3).
Приложение 4. Ведомость объемов работ на входные тамбуры и кровлю (АСК-22-14-КР4.1).
Приложение 5. Ведомость объемов работ на усиление фермы (АСК-22-14-КР4.2).
Приложение 6. Ведомость объемов работ на общестроительные работы (АСК-22-14-КР4.3).
Приложение 7. Ведомость объемов работ на устройство навесных фасадных систем «Тимспан»
(АСК-22-14-КР4.3).
Приложение 8. Ведомость объемов работ на устройство витражей (АСК-22-14-КР4.5).
Приложение 9. Ведомость объемов работ на электроосвещение (АСК-22-14-ИОС5.1).
Приложение 10. Ведомость объемов работ на устройство системы пожарной безопасности
(АСК-22-14-ПБ9).
Приложение 11. Ведомость объемов работ на устройство системы кондиционирования (АСК22-14- ИОС 5.4).
Приложение 12. Ведомость объемов работ на устройство системы вентиляции (АСК-22-14ИОС 5.4).
Приложение 13. Ведомость объемов работ на благоустройство.
Приложение 14. Ведомость объемов работ на вертикальную планировку территории.
Приложение 15. Ведомость объемов работ реконструкцию кровли и фасада складских
помещений, замену оконных блоков, кондиционирование.
63
Приложение 1 к Техническим требованиям
Таблица ориентировочной последовательности выполнения работ по реконструкции фасада
административного здания и гаража по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43,
корпус 1
№
п/п
Схема
о
Описание
Разработка,
согласование с Заказчиком и третьими лицами (при
необходимости) рабочей документации, проекта производства работ/
1
О
2
Работы по устранению причин разрушения строительных конструкций
входа в подвал (запад) со стороны п/с (склад ХГ).
Работы по восстановлению несущей способности строительных
конструкций входа в подвал (север) с лицевой стороны (склад ГМТС).
Работы по восстановлению несущей способности строительных
конструкций стены гаража (восток) со стороны стройки – усиление.
Работы по восстановлению несущей способности строительных
конструкций стены здания (запад) со стороны подстанции – усиление.
Работы по восстановлению несущей способности метеллоконструкций в
гараже №1.
Реконструкция кровли и водостоков на адм.здании (запад).
Реконструкция кровли и водостоков на здании гаража (восток).
3
До
начала
выполнения
строительномонтажных
Работ
Совместно с
п. 4.
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция кровли и водостоков на адм.здании (центральная часть).
Совместно с
п. 5.
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция фасада с западной и восточной сторон, частично тыльная
стена.
Реконструкция западного входа (тамбур).
Устройство отмостки и цоколя.
Совместно с
п.2
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция фасада центральной части.
Реконструкция восточного входа (тамбур).
Устройство отмостки и цоколя.
Совместно с
п. 3.
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция фасада с тыльной части и со стороны внутреннего двора.
Устройство отмостки и цоколя.
Совместно с
п.2 и п.3
Уточнить при
разработке
ППР
Работы по благоустройству территории.
Уточнить при
разработке
ППР
4
5
Прим.
6
7
8
Последовательность выполнения работ (п.п. 2-8) необходимо учесть при разработке проекта
производства работ (п.1).
64
Приложение 2 к Техническим требованиям
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на реконструкцию фасада административного здания и гаража
по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1.
1.
АСК-22–14-ПЗ 1. Раздел 1 «Пояснительная записка».
2.
АСК-22–14-ПЗУ 2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
3.
АСК-22–14-АР 3. Раздел 3 «Архитектурные решения».
4.
АСК-22–14-КР4.1. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Обмерные чертежи. Входные тамбуры. Кровля».
5.
АСК-22–14-КР4.2. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Усиление стальных конструкций».
6.
АСК-22–14-КР4.3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Реконструкция кровли, входных групп».
7.
АСК-22–14-КР4.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Устройство навесных фасадных систем «Тимспан».
8.
АСК-22–14-КР4.5. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Светопрозрачные конструкции».
9.
АСК-22–14-ИОС 5.1. Раздел 5.1 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технических решений»: «Система электроснабжения».
10. АСК-22–14-ИОС 5.4. Раздел 5.4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технических решений»: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
11. АСК-22–14-ПОС 6. Раздел 6 «Проект организации строительства».
12. АСК-22-14-ПОД 7. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства».
13. АСК-22–14-ПБ 9. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
65
Приложение 3 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на архитектурные решения (АСК-22-14-АР3)
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
29,38
ТЕР08-07-001-01
Раздел 1. Установка лесов
1
Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м
трубчатых для кладки облицовки
100 м2
вертикальной
проекции для
наружных лесов
Раздел 2. Демонтажные работы элементов главного фасада 1-8
2
3
4
Демонтаж металлического козырька
(КОЗЫРЬКИ К1-10 ШТ, К2-4 ШТ)
Демонтаж существующей
наружной фасадной облицовки
каменного "ракушечника" и
каменного цоколя
Демонтаж существующего
кирпичного карниза
100 м2 покрытия
0,334
ТЕР09-04-002-01
100 м2 облицовки
24,84
ТЕР46-04-015-01
100 м2 перегородок
1,9078
ТЕРр55-5-1
уборка мусора
Погрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
5
1 т груза
37,01
ФССЦпг-01-01-01-042
строительного с погрузкой
транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10
6
1 т груза
37,01
ФССЦпг-03-21-01-020
т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 20 км I класс груза
Раздел 3. Оцинкованные перфорированные решетки для кондиционеров-АСК-22-14-АР3,
лист 2
Установка и крепление решеток для
7
100 м2 деталей
0,8878
ТЕР10-01-057-01
кондиционеров
Прайс-лист
Перфорированная панель оцинк,
8 окрашенная (цвет по согласованию)
м2
88,78
Монтаж каркаса для панелей
10
ТЕР09-03-022-01
м2
9
Мет.каркас для панелей
кондиционера
110
ТСЦ-201-0849
м2
110
Раздел 4. Демонтажные работы балкона (служебный вход), АСК-22-14-АР3, лист 7
11
12
13
14
Демонтаж облицовки балкона
деревянной рейкой
Демонтаж остекления и
металлической решетки
Демонтаж перекрытия из
металлических балок
Демонтаж кровли и потолка
балкона
100 м2
0,19
ТЕР46-04-006-03
100 м2
0,07
ТЕР09-04-010-03
100 м2 покрытия
0,132
ТЕР09-04-002-01
100 м2 покрытия
кровли
0,19
ТЕРр58-17-3
уборка мусора
66
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Погрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
15
1 т груза
0,28
ФССЦпг-01-01-01-042
строительного с погрузкой
транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10
16
1 т груза
0,28
ФССЦпг-03-21-01-020
т, работающих вне карьера, на
расстояние: до 20 км I класс груза
Раздел 5. Кладка блоками из пенобетона противопожарной стены на высоту 600 мм - АСК22-14-АР3, лист 8
Кладка блоками из пенобетона
17 противопожарной стены на высоту
1 м3 кладки
5,1
ТЕР08-03-002-01
600 мм
18
19
20
21
Высококачественная штукатурка
фасадов декоративным раствором
по камню стен гладких
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
0,777
ТЕР15-02-005-01
Окраска фасадов с лесов с
подготовкой поверхности
100 м2 фасада
0,777
ТЕР15-04-011-02
силикатная
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ
Огрунтовка металлических
100 м2
поверхностей за один раз:
окрашиваемой
0,33
ТЕР13-03-002-04
грунтовкой ГФ-021
поверхности
Окраска металлических
100 м2
огрунтованных поверхностей:
окрашиваемой
0,33
ТЕР13-03-004-23
краской БТ-177, цвет по
поверхности
согласованию
67
Приложение 4 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на входные тамбуры и кровлю (АСК-22-14-КР4.1)
№
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
пп
Раздел 1. Демонтажные работы (УСТАНОВКА ЛЕСОВ ИНВЕНТАРНЫХ УЧТЕНА в ЛСР
№ 02-01-01. МОНТАЖ РЕШЕТОК ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ УЧТЕН В ЛСР № 02-01-01
РАЗДЕЛ № 3)
АСК-22-14-КР4.1 лист 10
Демонтаж облицовки козырька 100 м2
1
0,2
ТЕР09-04-002-01
барабана металлической рейкой
покрытия
Демонтаж витража из ПВХ
2
100 м2
0,37
ТЕР09-04-010-03
8630х2770мм
Демонтаж покрытия пола
100 м2
3
0,28
ТЕРр57-2-3
(керамического гранита)
покрытия
100 м2
4
Демонтаж кровли и потолка крыльца
покрытия
0,28
ТЕРр58-17-1
кровли
Демонтаж металлоконструкций
1т
5
1,28
ТЕР09-03-037-01
тамбура
конструкций
АСК-22-14-КР4.1 лист 14
100 м
6
Демонтаж металлического ограждения
1,76
ТЕР12-01-012-01
ограждения
7
Разборка слуховых окон
100 окон
0,05
ТЕРр58-2-1
100 м труб и
8
Разборка желобов
1,88
ТЕРр58-3-1
покрытий
100 м труб и
9
Разборка водосточных труб
1,53
ТЕРр58-3-3
покрытий
уборка мусора
Погрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
ФССЦпг-01-01-0110
1 т груза
38,43
строительного с погрузкой
042
транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
ФССЦпг-03-21-0111
1 т груза
38,43
работающих вне карьера, на
020
расстояние: до 20 км I класс груза
Раздел 2. Ограждение балкона ОГ1-АСК-22-14-КР4.1 лист 8
12
Устройство металлических ограждений
100 м
ограждения
0,0266
ТЕР07-05-016-04
13
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя
масса сборочной единицы до 0,1 т
т
0,0271
ТСЦ-201-0755
14
Анкеры HILTI HST М8х75
шт
2
Прайс-лист
15
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз грунтовкой
ГФ-021
0,01
ТЕР13-03-002-04
16
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,0078
ТЕР13-03-004-26
Раздел 3. Элементы кровли-АСК-22-14-КР4.1 лист 15
17
Установка снегозадержателя и
переходного мостика
100 м
ограждения
4,8
ТЕР12-01-012-01
68
№
пп
18
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Крюк безопасности
2
ТСЦ-110-0101
19
Ограждение ОГ-1
шт.
100 м
ограждения
3,27
ТЕР12-01-012-01
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
т
0,9476
ТСЦ-201-0755
горячекатаных профилей, средняя
масса сборочной единицы до 0,1 т
Устройство элементов водосточной
100 м желобов
7,48
ТЕР12-01-009-02
системы
Желоб водосточный Д185,
м
413,18
Прайс-лист
Металлпрофиль, МП-проект
Труба водосток. ф150мм,
м
335,15
Прайс-лист
Металлпрофиль, МП-проект
Колено сливное, ф150мм,
шт
58
Прайс-лист
Металлпрофиль, МП-проект
Устройство воронок, выпускных
1 воронка
29
ТЕР16-07-002-04
Металлпрофиль, МП-проект
Раздел 4. План кровли крыльца №2 Спецификация элементов заполнения дверных
проемов. Спецификация материалов -АСК-22-14-КР4.1 лист 12
Установка блоков из ПВХ в наружных
и внутренних дверных проемах в
100 м2 проемов
0,027
ТЕР10-01-047-01
каменных стенах площадью проема до
3 м2
Установка блоков из ПВХ в наружных
и внутренних дверных проемах в
100 м2 проемов
0,037
ТЕР10-01-047-02
каменных стенах площадью проема
более 3 м2
Установка доводчика
1 шт.
2
ТЕРм11-05-001-01
Доводчик KORAL 505 (85-125 кг), шт.
шт.
2
Прайс-лист
(цвет по согласованию)
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
100 м2
0,04
ТЕР15-01-050-04
пластиком или листами из
облицовки
синтетических материалов на клее
100 м2
Устройство потолков реечных
поверхности
0,321
ТЕР15-01-047-16
облицовки
100 м2
Устройство пароизоляции
изолируемой
0,321
ТЕР12-01-015-03
прокладочной в один слой
поверхности
Укладка утеплителя
1 м3 изоляции
6,42
ТЕР26-01-039-01
100 м2
Устройство пароизоляции
изолируемой
0,321
ТЕР12-01-015-03
прокладочной в один слой
поверхности
Устройство покрытия из профлиста
100 м2 кровли
0,39
ТЕР12-01-023-01
Профилированный лист МП-18х1100-А
м2
48
Прайс-лист
Устройство элементов водосточной
100 м желобов
0,12
ТЕР12-01-009-02
системы
Желоб водосточный Д185,
м
7
Прайс-лист
Металлпрофиль, МП-проект
Труба водосток. ф150мм, шт,
м
5,4
Прайс-лист
Металлпрофиль, МП-проект
Колено сливное, ф150мм, шт,
шт
6
Прайс-лист
Металлпрофиль, МП-проект
Устройство воронок выпускных,
1 воронка
2
ТЕР16-07-002-04
Металлпрофиль, МП-проект
69
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Ходовые мостики
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Устройство ходовых мостиков из
100 м2
0,6144
ТЕР10-01-083-08
деревянных досок
покрытия
Раздел 5. Отделочные работы. Полы-АСК-22-14-КР4.1 лист 13
1 м3
Устройство подстилающих слоев
подстилающего
4,0274
ТЕР11-01-002-09
бетонных
слоя
Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
м3
4,107948
ТСЦ-401-0007
100 м2
Устройство гидроизоляции
изолируемой
0,3098
ТЕР11-01-004-01
поверхности
Геомембрана Tefond НР
м2
35,9368
Прайс-лист
100 м2
Устройство тепло- и звукоизоляции
изолируемой
0,3098
ТЕР11-01-009-01
сплошной из плит или матов
поверхности
Теплоизоляция XPS ТЕХНОПЛЕКС
м2
35,9368
Прайс-лист
100 м2
Устройство теплого пола.
0,6687
ТЕР11-01-036-04
покрытия
Саморегулирующийся кабель Lavita
шт
1
Прайс-лист
GWS 40-2 CR N Обогрев пола
Терморегулятор NTL 6000 D
Монтажная лента для греющего кабеля
20 метров
Устройство стяжек цементных
толщиной 20 мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01
Армирование подстилающих слоев и
набетонок
Проволока арматурная из
низкоуглеродистой стали Вр-I,
диаметром 5 мм
шт
1
Прайс-лист
шт
1
Прайс-лист
100 м2 стяжки
0,3098
ТЕР11-01-011-01
100 м2 стяжки
0,3098
ТЕР11-01-011-02
1т
0,10843
ТЕР06-01-015-10
т
0,10843
ТСЦ-204-0030
57
Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами на мастике
Битуминоль, первый слой
100 м2
изолируемой
поверхности
0,3098
ТЕР11-01-004-01
58
Техноэласт Барьер
м2
36
Прайс-лист
59
Устройство покрытий на цементном
растворе из плиток керамических для
полов многоцветных
Керамический гранит
100 м2
покрытия
0,3098
ТЕР11-01-027-02
м2
31,6
ТСЦ-101-3445
60
70
Приложение 5 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на усиление фермы (АСК-22-14-КР4.2)
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Усиление фермы-АСК-22-14-КР лист 2
1
Усиление ферм Ф1 и Ф2
1 т усиления
0,319
ТЕР46-01-009-03
2
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз грунтовкой
ГФ-021
т
0,319
ТСЦ-201-0756
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,0925
ТЕР13-03-002-04
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115, цвет по
согласованию
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,0925
ТЕР13-03-004-26
3
4
Раздел 2. Схема расположения балок. Усиление-АСК-22-14-КР4.3 лист 8
5
6
7
8
Усиление металлических конструкций
стропильных и подстропильных ферм
пролетом до 48 м профильной сталью
верхнего пояса
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз грунтовкой
ГФ-021
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115, цвет по
согласованию
1 т усиления
0,36
ТЕР46-01-009-01
т
0,35608
ТСЦ-201-0755
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,1044
ТЕР13-03-002-04
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,1044
ТЕР13-03-004-26
71
Приложение 6 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на общестроительные работы (АСК-22-14-КР4.3)
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Демонтажные работы (АСК-22-14-КР4.3 лист 13)
Демонтажная ведомость (ось Б-В/1)
1
2
3
4
Разборка покрытий из фибролита
Погрузочные работы: грунт
растительного слоя (земля, перегной)
Разборка покрытий кровель из волнистых
и полуволнистых асбестоцементных
листов
Разборка деревянных элементов кровли
100 м2 покрытия
кровли
3,82
ТЕРр58-17-5
1 т груза
13,37
ФССЦпг-01-0101-039
100 м2 покрытия
кровли
4,31
ТЕРр58-17-3
100 м2 кровли
4,31
ТЕРр58-1-3
Демонтажная ведомость (ось В/1-Е)
ТЕР11-01-00803
ТЕР46-04-00801
5
Разборка утеплителя (шлак, керамзит)
1 м3 изоляции
21,45
6
Разборка покрытий из рубероида-1 слой
100 м2 покрытия
1,7
7
Разборка асбестоцементного покрытия
100 м2 покрытия
кровли
2,04
ТЕРр58-17-3
8
Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки, кобылок
100 м2 кровли
1,7
ТЕРр58-1-1
Демонтажная ведомость (ось Е-Ж)
ТЕР11-01-00803
ТЕР46-04-00801
9
Разборка утеплителя (шлак, керамзит)
1 м3 изоляции
33,7
10
Разборка покрытий из рубероида-1 слой
100 м2 покрытия
1,01
11
Разборка асбестоцементного покрытия
100 м2 покрытия
кровли
1,36
ТЕРр58-17-3
12
Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки, кобылок
100 м2 кровли
1,01
ТЕРр58-1-1
уборка мусора
13
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой транспортерами
1 т груза
23,7
ФССЦпг-01-0101-042
14
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
1 т груза
23,7
ФССЦпг-03-2101-020
Раздел 2. Тамбур 1,2-АСК-22-14-КР4.3 листы 1 и 4
15
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
1 т конструкций
2,99
ТЕР09-03-03701
72
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
16
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
т
2,99
ТСЦ-201-0755
17
Огрунтовка металлических поверхностей
за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,87
ТЕР13-03-00204
18
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,87
ТЕР13-03-00426
19
Подшивка потолков плитами ОСП
100 м2 потолка
0,3728
ТЕР10-01-02203
20
Плиты из крупноразмерной
ориентированной стружки марки ОСПФ1 толщиной 9 мм
100 м2
0,3728
ТСЦ-101-0718
21
Устройство покрытия из профлиста
100 м2 кровли
0,37
22
Профилированный лист
т
0,37
ТЕР12-01-02301
ТСЦ-101-3827
Раздел 3. Фундаменты Фм-1,2-АСК-22-14-КР4.3 лист 3 и лист 5
23
Устройство бетонной подготовки
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
24
Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В7,5 (М100)
м3
4,47
ТСЦ-401-0023
Устройство фундаментов Фм-1,2
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
0,21
ТЕР06-01-00105
м3
21,1
ТСЦ-401-0026
т
0,37
ТСЦ-204-0022
т
0,37
ТСЦ-204-0037
100 м2
изолируемой
поверхности
0,36
ТЕР08-01-00307
25
26
27
28
29
Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В15 (М200)
Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса: А-III,
диаметром 12 мм
Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток: плоских,
диаметром 12 мм
Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону
0,04
ТЕР06-01-00101
Раздел 4. Кровля (ось 1-5)-АСК-22-14-КР4.3, лист 6,7
Демонтажная ведомость (ось 1-5)
30
Разборка покрытия из профлиста
100 м2 покрытия
кровли
4,01
ТЕРр58-17-1
73
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
31
Разборка покрытий кровель из рулонных
материалов
100 м2 покрытия
3,88
ТЕР46-04-00801
32
Разборка цем.-песчаной стяжки кровли
100 м2 покрытия
3,88
ТЕРр57-2-4
33
Разборка утеплителя (шлак, керамзит)
1 м3 изоляции
94,96
ТЕР11-01-00803
1,76
ТЕРр58-17-3
5,77
ТЕРр58-1-1
38,29
ФССЦпг-01-0101-042
38,29
ФССЦпг-03-2101-020
6,117
ТЕРр58-12-4
34
35
36
37
38
Разборка покрытий кровель из волнистых
100 м2 покрытия
и полуволнистых асбестоцементных
кровли
листов
Разборка деревянных элементов
100 м2 кровли
конструкций крыш: обрешетки, кобылок
уборка мусора
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
1 т груза
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
1 т груза
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
кровля (ось 1-5)
ОБРЕШЕТКА
100 м2
39
Установка кобылки
1 м3 древесины в
конструкции
0,72
ТЕР10-01-00201
40
Установка пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой
100 м2 поверхности
покрытия изоляции
4,5
ТЕР26-01-05502
1 м3 изоляции
56,28
ТЕР26-01-03901
м2
375,2
Прайс-лист
41
42
Изоляция покрытий и перекрытий
изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В
43
Устройство пароизоляции прокладочной
в один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
4,5
ТЕР12-01-01503
44
Изоспан В
м2
495
Прайс-лист
45
Водоизоляционный слой
100 м2
изолируемой
поверхности
6,117
ТЕР11-01-00405
46
Подшивка кровли плитами ОСП
100 м2 потолка
6,117
ТЕР10-01-02203
100 м2
6,4
ТСЦ-101-0718
100 м2 кровли
6,117
ТЕР12-01-02302
47
48
Плиты из крупноразмерной
ориентированной стружки марки ОСП
толщиной 9 мм
Устройство кровли из металлочерепицы
по готовым прогонам средней сложности
74
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
49
Металлочерепица (толщина стали-0,5
мм) Grand Line Granite HDX либо
RUUKKI Monterrey Standart цвет по RAL
5005
м2
746
Прайс-лист
50
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
100 м2
обрабатываемой
поверхности
1,856
ТЕР10-01-09101
Раздел 5. Слуховое окно-АСК-22-14-КР4.3 лист 23
51
Устройство слуховых окон
1 слуховое окно
9
ТЕР10-01-00301
52
Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий
компл.
9
ТСЦ-101-0924
53
Установка решеток жалюзийных
1 решетка
9
54
Доски обрезные хвойных пород
м3
0,28
ТЕР20-02-00301
ТСЦ-102-0056
55
Устройство пароизоляции прокладочной
в один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
0,35
ТЕР12-01-01503
56
Изоспан В
м2
34,56
Прайс-лист
100 м2 кровли
0,35
ТЕР12-01-02303
м2
48
Прайс-лист
100 м2
обрабатываемой
поверхности
0,3
ТЕР10-01-09101
57
58
59
Обшивка слуховых окон
металлочерепицей
Металлочерепица (толщина стали-0,5
мм) Grand Line Granite HDX либо
RUUKKI Monterrey Standart цвет по RAL
5005
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Раздел 6. Элементы деревянной стропильной кровли в осях Б-В1 (лист 24)
60
Мауэрлат
1 м3 древесины в
конструкции
1,035
ТЕР10-01-00201
61
Укладка по фермам прогонов из брусьев
1 м3 древесины в
конструкции
0,46
ТЕР10-01-08202
62
Установка стропил
1 м3 древесины в
конструкции
10,67
ТЕР10-01-00201
75
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
63
Установка элементов каркаса: ЛЕЖНИ,
СТОЙКИ, ПОДКОСЫ, ЗАТЯЖКИ,
НАКЛАДКИ
1 м3 древесины в
конструкции
7,322
ТЕР10-01-01001
64
65
ОБРЕШЕТКА
Уголок горячекатанный L65х100
100 м2
т
4,821
0,02114
ТЕРр58-12-4
ТСЦ-201-0755
66
Устройство пароизоляции прокладочной
в один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
4,82
ТЕР12-01-01503
67
Изоспан В
м2
530
Прайс-лист
68
Установка пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой
100 м2 поверхности
покрытия изоляции
3,8
ТЕР26-01-05502
69
Изоляция покрытий и перекрытий
изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
Утеплитель ROCKWOOL толщ. 100мм
1 м3 изоляции
37,95
ТЕР26-01-03901
м2
379,5
Прайс-лист
70
71
Устройство пароизоляции прокладочной
в один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
3,8
ТЕР12-01-01503
72
Изоспан В
м2
379,5
Прайс-лист
100 м2 кровли
4,82
ТЕР12-01-02302
м2
617
Прайс-лист
100 м2
обрабатываемой
поверхности
4,832
ТЕР10-01-09101
73
74
75
76
Устройство кровли из металлочерепицы
по готовым прогонам средней сложности
Металлочерепица (толщина стали-0,5
мм) Grand Line Granite HDX либо
RUUKKI Monterrey Standart цвет по RAL
5005
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Кровля в осях В/1-Ж -Спецификация обрешетки в осях В/1-Ж-АСК-22-14-КР4.3 лист 28
ОБРЕШЕТКА
100 м2
3,3912
ТЕРр58-12-4
77
Установка кобылки
1 м3 древесины в
конструкции
0,3
ТЕР10-01-00201
78
Установка пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой
100 м2 поверхности
покрытия изоляции
2,91
ТЕР26-01-05502
79
Изоляция покрытий и перекрытий
изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
1 м3 изоляции
29,05
ТЕР26-01-03901
76
№
пп
80
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Утеплитель ROCKWOOL толщ. 100мм
м2
290,5
Прайс-лист
81
Устройство пароизоляции прокладочной
в один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
2,91
ТЕР12-01-01503
82
Изоспан В
м2
320
Прайс-лист
100 м2 кровли
3,39
ТЕР12-01-02302
м2
434
Прайс-лист
100 м2
обрабатываемой
поверхности
1,496
ТЕР10-01-09101
83
84
85
Устройство кровли из металлочерепицы
по готовым прогонам средней сложности
Металлочерепица (толщина стали-0,5
мм) Grand Line Granite HDX либо
RUUKKI Monterrey Standart цвет по RAL
5005
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Раздел 7. Кровля в осях 2-5-АСК-22-14-КР4.3 листы 30, 31,32
86
Разборка утеплителя (шлак, керамзит)
1 м3 изоляции
324,46
ТЕР11-01-00803
87
Разборка покрытия из профлиста
100 м2 покрытия
кровли
12,48
ТЕРр58-17-1
12,48
ТЕРр58-1-1
23,84
ФССЦпг-01-0101-042
23,84
ФССЦпг-03-2101-020
12,48
ТЕРр58-12-4
88
89
90
Разборка деревянных элементов
100 м2 кровли
конструкций крыш: обрешетки, кобылок
уборка мусора
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
1 т груза
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
1 т груза
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
кровля (ось 2-5)
100 м2
91
ОБРЕШЕТКА
92
Установка кобылки
1 м3 древесины в
конструкции
0,84
ТЕР10-01-00201
93
Установка пароизоляционного слоя из
пленки полиэтиленовой
100 м2 поверхности
покрытия изоляции
11
ТЕР26-01-05502
1 м3 изоляции
137,56
ТЕР26-01-03901
м2
917,07
Прайс-лист
94
95
Изоляция покрытий и перекрытий
изделиями из волокнистых и зернистых
материалов насухо
Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В
77
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
96
Устройство пароизоляции прокладочной
в один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
11
ТЕР12-01-01503
97
Изоспан В
м2
1211
Прайс-лист
100 м2 кровли
12,4831
ТЕР12-01-02302
м2
1523
Прайс-лист
100 м2
обрабатываемой
поверхности
2,436
ТЕР10-01-09101
98
99
100
Устройство кровли из металлочерепицы
по готовым прогонам средней сложности
Металлочерепица (толщина стали-0,5
мм) Grand Line Granite HDX либо
RUUKKI Monterrey Standart цвет по RAL
5005
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления
Раздел 8. Козырьки К-1,2, АСК-22-14-КР4.3 ЛИСТ 33-34
К1-10 шт
101
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
КОЗЫРЬКА
1 т конструкций
0,63
ТЕР09-03-03701
102
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
т
0,63
ТСЦ-201-0755
103
Установка брусков в штрабу
1 м3 древесины в
конструкции
0,014
ТЕР10-01-01001
104
Устройство покрытия из профлиста
100 м2 кровли
0,22
ТЕР12-01-02301
105
Профилированный лист МП-18х1100-А
м2
24,4
Прайс-лист
106
Огрунтовка металлических поверхностей
за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,181
ТЕР13-03-00204
107
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,18
ТЕР13-03-00426
0,17
ТЕР09-03-03701
К2-4 шт
108
Монтаж металлоконструкций козырька
1 т конструкций
78
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
109
Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
т
0,17
ТСЦ-201-0755
110
Установка брусков в штрабу
1 м3 древесины в
конструкции
0,0072
ТЕР10-01-01001
111
Устройство покрытия из профлиста
100 м2 кровли
0,12
ТЕР12-01-02301
112
Профилированный лист МП-18х1100-А
м2
14,64
Прайс-лист
113
Огрунтовка металлических поверхностей
за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,049
ТЕР13-03-00204
114
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115, цвет по
согласованию
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,05
ТЕР13-03-00426
Устройство фартуков из оцинк. стали для козырьков К-1,2
115
Устройство фартуков из оцинк. стали
100 м2 покрытия
0,092
ТЕР12-01-01001
Раздел 9. Замена кирпичной кладки-АСК-22-14-КР4.3 лист 35-36
116
117
118
119
Демонтаж перемычек
Временная разгрузка каменных
конструкций деревянными стойками из
бревен
Усиление конструктивных элементов
стен кирпичных стальными тяжами
Конструктивные элементы зданий и
сооружений с преобладанием гнутых
профилей, средняя масса сборочной
единицы свыше 0,1 до 0,5 т
100 шт. сборных
конструкций
0,03
ТЕР07-05-00710
100 м стоек
1,074
ТЕРр53-22-1
1т
0,722
ТЕР46-01-00403
т
0,722
ТСЦ-201-0761
120
Огрунтовка металлических поверхностей
за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,21
ТЕР13-03-00204
121
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115, цвет по
согласованию
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,21
ТЕР13-03-00426
79
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
122
Восстановление штукатурного слоя по
фасаду Е-В/1
100 м2
отремонтированной
поверхности
0,88
ТЕРр61-10-1
123
Ремонт лицевой поверхности наружных
кирпичных стен при глубине заделки в 1
кирпич площадью в одном месте более 1
м2 (толщина кирпич. кладки-510мм)
100 м2
отремонтированной
поверхности стен
0,373
ТЕРр53-15-4
1 т груза
23,39
ФССЦпг-01-0101-042
1 т груза
23,39
ФССЦпг-03-2101-020
уборка мусора
124
125
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
Ремонт температурного шва
126
Герметизация стыка с нагнетанием
герметика и укладкой шнура
100 м
восстановленной
герметизации
стыков
0,146
ТЕРр53-21-1
127
Шнур полиуретановый
м
14,63
ТСЦ-101-3989
Раздел 10. Ремонт стен фасада Б-Ж, 3-2-АСК-22-14-КР4.3 листы 39-46
128
Заделка трещин в кирпичных стенах
цементным раствором
1 м3 заделки
7,94
ТЕР46-03-01706
129
Оштукатуривание стен
полимерцементным раствором
100 м2
отремонтированной
поверхности
1,12
ТЕРр61-10-1
Кладка отдельных участков кирпичных
стен и заделка проемов в кирпичных
ТЕР46-02-007130
1 м3
32,6
стенах при объеме кладки в одном месте
02
до 15 м3
уборка мусора
Погрузочные работы при автомобильных
ФССЦпг-01-01131
перевозках: мусора строительного с
1 т груза
5,421
01-042
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
ФССЦпг-03-21132
1 т груза
5,421
работающих вне карьера, на расстояние:
01-020
до 20 км I класс груза
Раздел 11. Демонтажные работы, помещение №18-АСК-22-14-КР4.3 лист 38 (УСТРОЙСТВО
ОТМОСТКИ УЧТЕНО В ЛСР № 07-01 НА БЛАГОУСТРОЙСТВО)
ТЕР46-04-001133
Разборка кирпичной кладки
1 м3
8,199
04
80
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
134
Разборка деревянных элементов
1 м3 древесины в
конструкции
1,001
ТЕР10-01-00201
135
Разборка асбестоцементного покрытия
100 м2 покрытия
кровли
0,1701
ТЕРр58-17-3
136
Разборка бетонных элементов
1 м3
1,8
ТЕР46-04-00105
0,00798
ТЕРр53-20-1
137
138
139
Кладка отдельных участков из кирпича
100 м3 кладки
наружных стен
уборка мусора
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
1 т груза
0,25
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
1 т груза
0,25
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
Дополнительные работы-АСК-22-14-КР4.3 л. 38
ФССЦпг-01-0101-042
ФССЦпг-03-2101-020
140
Гидроизоляция стен, фундаментов
боковая цементная с жидким стеклом
100 м2
изолируемой
поверхности
0,1876
ТЕР08-01-00304
141
Гидроизоляция бетонной поверхности,
соприкасающуюся с грунтом, битумная
100 м2
изолируемой
поверхности
0,055
ТЕР08-01-00307
142
Обратная засыпка вручную траншей,
пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
100 м3 грунта
0,015
ТЕР01-02-06102
143
Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов 1-2
144
Оштукатуривание стен
полимерцементным раствором
145
146
147
100 м3
уплотненного
0,015
грунта
Раздел 12. Ремонт фасада Ж-Е/, В/1-В-АСК-22-14-КР лист 47
100 м2
отремонтированной
поверхности
Кладка отдельных участков кирпичных
стен и заделка проемов в кирпичных
1 м3
стенах при объеме кладки в одном месте
до 15 м3
уборка мусора
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
1 т груза
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
1 т груза
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
ТЕР01-02-00501
1,08
ТЕРр61-10-1
1
ТЕР46-02-00702
5,23
ФССЦпг-01-0101-042
5,23
ФССЦпг-03-2101-020
81
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 13. Ремонт плит перекрытия-АСК-22-14-КР4.3 лист 48
148
Ремонт плит перекрытия
100 м
восстановленной
герметизации
стыков
ТЕРр53-21-15
1,756
Раздел 14. Схема замены элементов кровли, АСК-22-14-КР4.3 лист 50
149
150
151
152
153
154
Ремонт деревянных элементов
конструкций крыш смена
100 м
СТРОПИЛЬНЫХ НОГ из досок
Ремонт деревянных элементов
конструкций крыш смена отдельных
100 м
частей МАУЭРЛАТОВ с осмолкой и
обертывание толью
Ремонт деревянных элементов
конструкций крыш смена концов
1 шт.
деревянных стропильных с установкой
СТОЕК под стропильные ноги
Антисептическая обработка деревянных
конструкций составом "Пирилакс" при
помощи аппарата аэрозольно-капельного
распыления (ОБРАБОТКА СТОЕК
длиной 1,320м, шириной 0,150 м,
100 м2
СТРОПИЛЬНЫХ НОГ длиной 7,59м,
обрабатываемой
шириной 0,150м м, СТРОПИЛЬНЫХ
поверхности
НОГ длиной 7,59м, шириной 0,2 м,
МАУЭРЛАТА длиной 10,83 м , шириной
0,25 м, СТОЙКИ длиной 3,58 м, шириной
0,150 м)
уборка мусора
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
1 т груза
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
1 т груза
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
0,1518
ТЕРр58-5-4
0,1083
ТЕРр58-5-5
2
ТЕРр58-5-7
0,061
ТЕР10-01-09101
0,22
ФССЦпг-01-0101-042
0,22
ФССЦпг-03-2101-020
Раздел 15. Усиление кирпичной кладки-АСК-22-14-КР4.3 лист 37
155
Удаление коррозии со стальной балки из
рельса Р 65
1 м2 очищаемой
поверхности
2,76
ТЕР13-06-00301
156
Огрунтовка металлических поверхностей
за один раз грунтовкой ГФ-021
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,028
ТЕР13-03-00204
157
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,03
ТЕР13-03-00426
82
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
158
Усиление стены
100 м3
железобетона в
деле
0,0525
ТЕР06-01-06204
159
Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса А-III,
диаметром 10 мм
т
0,41
ТСЦ-204-0021
160
Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону
100 м2
изолируемой
поверхности
0,352
ТЕР08-01-00307
161
Бутовая кладка стен (бутовый камень
учтен расценкой)
1 м3 кладки
0,2
ТЕРр53-16-2
162
Гидроизоляция стен, фундаментов
горизонтальная оклеечная в 1 слой
100 м2
изолируемой
поверхности
0,4472
ТЕР08-01-00302
163
Изоспан А
м2
49,192
Прайс-лист
83
Приложение 7 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на устройство навесных фасадных систем «Тимспан» (АСК-2214-КР4.3)
№
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
пп
Раздел 1. Устройство навесных фасадных систем «Тимспан» (установка лесов инвентарных
учтена в ЛСР № 02-01-01 )
Монтаж ограждающих конструкций стен
1
из профилированного листа при высоте
100 м2
11,59
ТЕР09-04-006-02
здания до 30 м
Крепежные детали (АСК-22-14-КР4.4 л.3
2
шт.
991
ТСЦ-101-2159
"КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ", кляммеры)
Профилированный лист С-8х1150
оцинкованный
м2
1159
Прайс
1 м3
изоляции
338
ТЕР26-01-011-01
м2
3380
Прайс
м2
3380
Прайс
7
Наружная облицовка поверхности стен в
вертикальном исполнении по
металлическому каркасу (с его
устройством) фасадными панелями
100 м2
поверхности
облицовки
29,38
ТЕР15-01-061-01
8
Фасадная стальная композитная Алюком
ST, горючесть Г1, покрытие PVDF,
толщина панели 2,5 мм, толщина
стального листа 0,3мм, цвет по
согласованию. Расход - с учетом раскроя
на изготовление кассет
м2
4113
Прайс
9
Ветро-гидрозащитная мембрана "TEND
KM-0, горючесть – НГ
м2
3994
Прайс
100 м2
поверхности
облицовки
1,35
ТЕР15-01-061-01
м2
156,6
Прайс
3
4
5
6
10
11
Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей матами
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс»
ROCKWOOL, толщина 50 мм
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс»
ROCKWOOL, толщина 50 мм
Наружная облицовка поверхности стен в
вертикальном исполнении по
металлическому каркасу (с его
устройством) керамогранитом
Керамогранит полированный, цвет по
согласованию
84
Приложение 8 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на устройство витражей (АСК-22-14-КР4.5)
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Светопрозрачные конструкции, Монтаж витражей В1-В9
1
2
Монтаж навесных панелей фасадов из
герметичных стеклопакетов в пластиковой
или алюминиевой обвязке
Конструкции витражей с одинарным
остеклением из алюминиевых сплавов (с
нащельниками и сливами)
100 м2
0,8671
ТЕР09-04-010-03
м2
86,71
Прайс
Раздел 2. Заполнение оконных проемов (Общ. площадь окон. проемов: 32,422 м2)
3
4
Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью проема
до 2 м2 одностворчатых
Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ
профилей поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью проема
более 2 м2 одностворчатых
100 м2
проемов
0,278
ТЕР10-01-034-03
100 м2
проемов
0,046
ТЕР10-01-034-04
85
Приложение 9 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на электроосвещение (АСК-22-14-ИОС5.1)
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
12
ТЕРм08-02-36903
Раздел 1. Демонтажные работы
1
Демонтаж светильников РКУ
1 шт.
Раздел 2. Оборудование
2
Блок управления шкафного исполнения
или распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый на стене, высота и
ширина до 600х600 мм
1 шт.
1
ТЕРм08-03-57203
3
Корпус модульный пластиковый навесной
КМПн-12 IP66
шт.
1
Прайс-лист
4
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, на ток до 25 А
1 шт.
4
ТЕРм08-03-52601
5
Выключатель автоматический ic60n c10A
3П Acti9
шт.
1
Прайс-лист
6
Выключатель автоматический ic60n c6A
1П Acti9, оборудованный шинками N и РЕ
шт.
3
Прайс-лист
7
Приборы, устанавливаемые на щитах и
пультах
1 шт.
1
ТЕРм11-03-00101
8
Датчик сумеречный Grasslin turnus200
шт.
1
Прайс-лист
Раздел 3. Кабельные изделия
9
Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м
кабеля до 1 кг
100 м
кабеля
26
ТЕРм08-02-14701
10
Кабель ВВГнг-FRLS 2x1.5
м
50
Прайс-лист
11
Кабель ВВГнг-FRLS 3x2.5
м
2500
Прайс-лист
12
13
Кабель ВВГнг-FRLS 5x2.5
Кабель ВВГнг-LS 3x1.5
м
м
30
20
Прайс-лист
Прайс-лист
0,04
ТЕРм08-03-59403
Раздел 4. Светотехника
14
Светильник отдельно устанавливаемый на
штырях с количеством ламп в светильнике
до 4
100 шт.
86
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
15
Светильник V-01-H71-036-4100K
шт
4
Прайс-лист
16
Рассеиватель. Монтаж
100 шт.
0,06
ТЕРм08-03-59310
17
Рассеиватель V-05-262
шт
4
Прайс-лист
18
ST Рассеиватель URAN
Светильник антивандальный ЖКХ.
Монтаж
Светильник антивандальный ЖКХ V-S2001-012-4500K
шт
2
100 шт.
0,01
Прайс-лист
ТЕРм08-03-59409
шт
1
Прайс-лист
1 шт.
46
ТЕРм08-02-36902
шт
4
Прайс-лист
шт
42
Прайс-лист
100 шт.
0,46
ТЕРм08-03-59502
шт
22
Прайс-лист
шт
24
Прайс-лист
100 шт.
0,04
ТЕРм08-03-59102
шт
4
Прайс-лист
1 шт.
6
ТЕРм10-06-03708
шт
2
Прайс-лист
шт
4
Прайс-лист
19
20
21
22
23
24
25
26
Светильник, устанавливаемый вне зданий
Светильник Lightingtehnologies-NSD 20
F218
Светильник Lightingtehnologies-NBS 21
HG70
Светильник на кронштейнах на стенах,
колоннах и фермах
(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ФЛАНЦЫ,
ГАЙКИ, ЛЕНТЫ- УЧТЕНЫ В
РЕСУРСНОЙ ЧАСТИ ЦЕННИКА)
Светильник уличный Smart LED 200
4000K
Светильник уличный URAN 6523-8*
Раздел 5. Изделия электроустановочные
27
28
29
30
31
Выключатель одноклавишный
утопленного типа при скрытой проводке
Выключатель одноклавишный скрытой
установки ВС10-1-0-КБ
Коробки распаячные и установочные.
Монтаж
Коробка распаячная для твердых стен
К41001
Коробка модульная установочная
87
Приложение 10 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на устройство системы пожарной безопасности (АСК-22-14-ПБ9)
№
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
пп
Раздел 1. Демонтажные работы
2
Демонтаж извещателей пожарных:
ручных, тепловых
Демонтаж кабеля
3
Сверление отверстий диаметром 15мм
1
1 шт.
4
ТЕРм10-08-002-02
100 м
100
отверстий
0,5
ТЕРр67-3-1
0,02
ТЕРр69-2-1
Раздел 2. Монтажные работы
4
Извещатель ПС автоматический дымовой
1 шт.
4
ТЕРм10-08-002-02
5
Извещатель ИП 212-45
шт.
4
Прайс-Лист
6
Кабель до 35 кВ по установленным
конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м
кабеля до 1 кг
100 м
кабеля
0,5
ТЕРм08-02-147-01
7
КПСЭнг(А)FRLS 1х2х1.0мм
м
50
Прайс-Лист
88
Приложение 11 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на устройство системы кондиционирования (АСК-22-14- ИОС 5.4)
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Демонтажные работы
1
Демонтаж наружных блоков
(кондиционеров)
1 шт.
78
ТЕРм07-01-03501
ТЕРм12-07-02701
2
Разборка медных трубопроводов
100 м
25,6
3
Пробивка (сверление) отверстий в стенах
и перекрытиях площадью до 10 см2
100
отверстий
2,5
ТЕРр69-2-1
4
Откачка фреона ч/з наружный блок
1 шт.
78
ТЕРм07-01-03401
Разборка воздуховодов
5
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 660 мм /2070
мм-сечением 500х400
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,36
ТЕРр65-30-4
6
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 320 мм /1000
мм-сечением 250х250
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,02
ТЕРр65-30-2
7
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 495 мм /1550
мм-сечением 300х300
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,24
ТЕРр65-30-3
8
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 660 мм /2070
мм-сечением 400х400
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,32
ТЕРр65-30-4
9
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 495 мм /1550
мм-сечением 350х400
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,15
ТЕРр65-30-3
10
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 660 мм /2070
мм-сечением 500х500
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,1
ТЕРр65-30-4
11
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 165 мм /540
мм-сечением Д160
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,15
ТЕРр65-30-1
12
Разборка воздуховодов из листовой стали
толщиной до 0,9 мм
диаметром/периметром до 320 мм /1000
мм-сечением Д315
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,1485
ТЕРр65-30-2
уборка мусора
89
№ пп
13
14
Наименование
Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой транспортерами
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
1 т груза
0,015
ФССЦпг-01-0101-042
1 т груза
0,015
ФССЦпг-03-2101-020
Раздел 2. Оборудование
15
Монтаж наружного блока кондиционера
1 шт.
2
ТЕРм07-01-03401
16
Наружный блок RSW-9RC Fuji elektric
шт
1
Прайс-лист
17
Наружный блок ACIAH23BWF01 General
elektric
шт
1
Прайс-лист
18
Трубка медная, диаметр до 10мм.
Монтаж.
100 м
30
19
Трубка медная Д6,35
м
1000
20
Трубка медная Д9,53
м
2000
Прайс-лист
21
Трубка медная, диаметр до 18мм.
Монтаж.
100 м
15
ТЕРм12-02-05301
22
Трубка медная Д12,7
м
1000
Прайс-лист
23
Трубка медная Д15,88
м
500
Прайс-лист
24
Трубка медная, диаметр до 28мм.
Монтаж.
100 м
5
ТЕРм12-02-05302
25
Трубка медная Д22,2
м
500
Прайс-лист
10 м
трубопровода
450
ТЕР26-01-017-01
кг
70,67
ТСЦ-301-1193
100 м
5,6
ТЕРм08-02-40901
м
560
ТСЦ-113-0415
100 м
5,6
ТЕРм08-02-41201
1000 м
0,56
1 шт.
78
31
Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена
(«Термофлекс») трубками
Крепежные изделия, кронштейны
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
Труба винипластовая диаметром 20 мм
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до 2,5
мм2
Кабель электрический ПВС 5х1,5
32
Монтаж наружного блока кондиционера
26
27
28
29
30
ТЕРм12-07-02701
Прайс-лист ООО
"Пилон" от
26.01.2015
ТСЦ-502-0514
ТЕРм07-01-03401
90
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
33
Кабель-канал. Монтаж.
100 м
6
ТЕРм08-02-39605
34
Кабель-канал (ПВХ) 100х6
м
600
Прайс-лист
35
Фреон R-410a - хладагент
кг
150
Прайс-лист
36
Прокладка трубопроводов
водоснабжения из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб
диаметром 50 мм
100 м
трубопровода
2,6
ТЕР16-02-002-06
91
Приложение 12 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на устройство системы вентиляции (АСК-22-14- ИОС 5.4)
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Вентиляция
1
Установка решеток жалюзийных
площадью в свету до 0,5 м2
1 решетка
4
ТЕР20-02-00201
2
АРН 800x400
шт.
1
Прайс
3
АРН500х300
шт.
1
Прайс
4
АРН600х350
шт.
1
Прайс
5
АРН200х200
шт.
1
Прайс
9
ТЕР20-02-00201
6
Наружная круглая решетка
Установка решеток жалюзийных
1 решетка
площадью в свету до 0,5 м2
7
Наружная решетка CG315
шт.
3
Прайс
8
Наружная решетка CG250
шт.
1
Прайс
9
Наружная решетка CG160
шт.
5
Прайс
Воздуховоды прямоугольного сечения
10
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 2400 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,012
ТЕР20-01-00111
11
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,5 мм, периметром от 1700
до 4000 мм
м2
1,2
ТСЦ-301-1780
12
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром от 1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,008
ТЕР20-01-00110
13
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,5 мм, периметром от 1100
до 1600 мм
м2
0,8
ТСЦ-301-1779
14
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 2400 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,0095
ТЕР20-01-00111
15
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,5 мм, периметром от 1700
до 4000 мм
м2
0,95
ТСЦ-301-1780
92
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
16
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,004
ТЕР20-01-00103
0,4
ТСЦ-301-1773
17
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,5 мм, периметром до 1000
м2
мм
Воздуховоды круглого сечения
18
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,6 мм,
диаметром до 355 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,01485
ТЕР20-01-00105
19
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
м2
1,485
ТСЦ-301-1775
20
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,6 мм,
диаметром до 250 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,00395
ТЕР20-01-00104
21
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
м2
0,395
ТСЦ-301-1774
22
Прокладка воздуховодов из листовой,
оцинкованной стали и алюминия класса
Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
диаметром до 200 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,0125
ТЕР20-01-00101
м2
1,25
ТСЦ-301-1771
10 м2
изолируемой
поверхности
0,52
ТЕР26-01-01801
м2
5,15
Прайс
т
0,007
ТСЦ-301-0478
0,1
ТЕР13-03-00204
0,1
ТЕР13-03-00423
1
ТЕР20-02-01004
1
ТСЦ-301-0291
23
24
25
26
27
28
29
30
Воздуховоды из листовой стали
толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей пластинами (плитами) из
вспененного каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена
(«Термофлекс»)
Листовая самоклеющаяся теплозоляция
6=13 мм ’’Thermasheet” диапазон
температур применения от —80’С до 4
110‘С
Крепления для воздуховодов
Огрунтовка
металлических
100 м2
поверхностей за один раз грунтовкой окрашиваемой
ГФ-021
поверхности
Окраска металлических огрунтованных
100 м2
поверхностей
краской
БТ-177 окрашиваемой
серебристой
поверхности
Установка зонтов над шахтами из
листовой стали прямоугольного сечения
1 зонт
периметром до 2000 мм
Зонты вентиляционных систем из
листовой
оцинкованной
стали,
шт.
прямоугольные, периметром шахты до
2000 мм
Раздел 2. Вытяжная вентиляция
93
№ пп
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Наименование
Ед. изм.
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз грунтовкой
ГФ-021
Окраска металлических огрунтованных
поверхностей краской БТ-177, цвет по
согласованию
Установка решеток жалюзийных
площадью в свету до 0,5 м2
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
Наружная решетка CG160
1 решетка
Кол.
Обоснование
0,3
ТЕР13-03-00204
0,3
ТЕР13-03-00423
2
ТЕР20-02-00201
Прайс
шт.
2
Воздуховоды круглого сечения
Прокладка воздуховодов из листовой,
100 м2
оцинкованной стали и алюминия класса
ТЕР20-01-001поверхности
0,0075
Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
01
воздуховодов
диаметром до 200 мм
Воздуховоды из листовой стали
м2
0,75
ТСЦ-301-1771
толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей пластинами (плитами) из
10 м2
ТЕР26-01-018вспененного каучука («Армофлекс»),
изолируемой
4,45
01
вспененного полиэтилена
поверхности
(«Термофлекс»)
Листовая самоклеющаяся теплозоляция
6=13 мм ’’Thermasheet” диапазон
м2
44,54
Прайс
температур применения от —80’С до 4
110‘С
Крепления для воздуховодов
т
0,025
ТСЦ-301-0478
Установка зонтов над шахтами из
ТЕР20-02-009листовой стали круглого сечения
1 зонт
1
05
диаметром 450 мм
Зонты вентиляционных систем из
листовой оцинкованной стали, круглые,
шт.
1
ТСЦ-301-0281
диаметром шахты 450 мм
Установка зонтов над шахтами из
ТЕР20-02-009листовой стали круглого сечения
1 зонт
4
01
диаметром 200 мм
Зонты вентиляционных систем из
листовой оцинкованной стали, круглые,
шт.
4
ТСЦ-301-0277
диаметром шахты до 200 мм
Установка зонтов над шахтами из
ТЕР20-02-010листовой стали прямоугольного сечения
1 зонт
1
04
периметром до 2000 мм
Зонты вентиляционных систем из
листовой оцинкованной стали,
шт.
1
ТСЦ-301-0291
прямоугольные, периметром шахты до
2000 мм
Раздел 3. Грунт-эмаль по оцинкованной стали (АСК-22-14-ИОС 5.4.С л.3)
Огрунтовка металлических
100 м2
ТЕР13-03-002поверхностей за один раз грунтовкой
окрашиваемой
1
04
ГФ-021
поверхности
Окраска металлических огрунтованных
100 м2
ТЕР13-03-004поверхностей эмалью ПФ-115, цвет по
окрашиваемой
1
26
согласованию
поверхности
94
Приложение 13 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на благоустройство
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Демонтажные работы-АСК-22-14-ПЗУ лист 2
ТЕР27-03-01001
ТЕР07-01-05501
ТЕР07-01-05402
1
Демонтаж бордюрного камня
100 м
0,632
2
Демонтаж ворот
100 шт.
0,02
3
Демонтаж ограждения
100 м ограды
2,061
1000 м2
1,549
ТЕРр68-13-2
1000 м2
0,0242
ТЕРр68-13-2
4
5
Снятие верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия
Разборка отмостки
Раздел 2. Благоустройство-АСК-22-14-ПЗУ лист 2
6
7
8
9
Установка бортовых камней бетонных
при других видах покрытий
Камни бортовые бетонные БР 100.30.15
Монтаж ворот секционных
автоматических
Секционные ворота DoorHan серия
ISD01, цвет по согласованию
100 м
бортового
камня
м3
0,632
2,718
ТЕР27-02-01002
ТСЦ-403-0051
ТЕРм03-01128-01
10 шт.
0,1
шт
1
Прайс
10
Монтаж калитки врезной
1т
конструкций
0,118
ТЕР09-06-00101
11
Врезная калитка Doorhan для серии
ISD01, цвет по согласованию
шт
1
Прайс
12
Установка железобетонных оград из
панелей-АСК-22-14-ПЗУ л.10
100 м ограды
1,856
ТЕР07-01-05402
13
Секция бетонного забора: 3-х
секционный пролет (1,5h х 2,1)
м
88
Прайс
14
Демонтаж эл. сетей 6V
100 м
0,083
ТЕРр67-3-1
Прокладка эл. сетей 6V
1 км
изолированного
провода с
несколькими
жилами при 30
опорах
0,0138
ТЕР33-04-00803
15
Укладка нового слоя асфальтобетонного-покрытия
16
Уплотнение грунта прицепными
катками на пневмоколесном ходу 25 т на
первый проход по одному следу при
толщине слоя 25 см
1000 м3
уплотненного
грунта
0,5
ТЕР01-02-00101
17
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
щебня
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
7,95
ТЕР27-04-00104
95
№ пп
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Наименование
Щебень из гравия для строительных
работ марка Др.8, фракция 40-70 мм
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей
плотных крупнозернинистых типа АБ,
плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/м3
На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-03
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
м3
1001,9
ТСЦ-408-0044
1000 м2
покрытия
1,99
ТЕР27-06-02003
1000 м2
покрытия
1,99
ТЕР27-06-02103
0,11
ТЕР01-02-00101
0,65
ТЕР27-04-00104
Устройство отмостки
Уплотнение грунта прицепными
1000 м3
катками на пневмоколесном ходу 25 т на
уплотненного
первый проход по одному следу при
грунта
толщине слоя 25 см
Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований из
щебня
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
Щебень из гравия для строительных
м3
81,29
ТСЦ-408-0044
работ марка Др.8, фракция 40-70 мм
Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей
1000 м2
ТЕР27-06-020плотных мелкозернистых типа АБВ,
0,43
покрытия
01
плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/м3
На каждые 0,5 см изменения толщины
1000 м2
ТЕР27-06-021покрытия добавлять или исключать к
-0,43
покрытия
01
расценке 27-06-020-01 (до 3,5 см)
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ-АСК-22-14-ПЗУ л.2 (Ведомость монтажных работ пункт 7)
ТЕР07-01-055Устройство ворот распашных
100 шт.
0,01
04
Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ,
шт.
1
ТСЦ-201-0254
цвет по согласованию
96
Приложение 14 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ на вертикальную планировку территории
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Раздел 1. Вертикальная планировка территории-АСК-22-14-ПЗУ лист 8
1
2
3
Выемка
Разработка грунта в отвал экскаваторами
«драглайн» или «обратная лопата» с
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
группа грунтов 2
Насыпь
Разработка грунта с перемещением до 10
м бульдозерами мощностью 96 кВт (130
л.с.), группа грунтов 2
При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять к расценке
01-01-031-02
1000 м3
грунта
0,07
ТЕР01-01-003-14
1000 м3
грунта
0,329
ТЕР01-01-031-02
1000 м3
грунта
0,329
ТЕР01-01-031-10
97
Приложение 15 к Техническим требованиям
Ведомость объемов работ реконструкцию кровли и фасада складских помещений, замену
оконных блоков, кондиционирование.
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Раздел 1. Складские помещения (южная часть)
Кровля
Разборка покрытия из профлиста
100 м2
2,625
покрытия
кровли
Разборка утеплителя (шлак, керамзит)
1 м3
52,5
изоляции
Разборка деревянных элементов
100 м2
2,625
конструкций крыш: обрешетки, кобылок
кровли
Устройство обрешетки
100 м2
2,625
Установка кобылки
1 м3
1,5
древесин
ыв
конструк
ции
Установка пароизоляционного слоя из
100 м2
2,625
пленки полиэтиленовой
поверхно
сти
покрытия
изоляции
Изоляция покрытий и перекрытий
1 м3
26,25
изделиями из волокнистых и зернистых
изоляции
материалов насухо
Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В
м2
26,78
Устройство пароизоляции прокладочной в
100 м2
2,625
один слой
изолируе
мой
поверхно
сти
Изоспан В
м2
288,7
Подшивка кровли плитами ОСП
100 м2
0,425
потолка
Плиты из крупноразмерной
100 м2
0,04462
ориентированной стружки марки ОСП
толщиной 9 мм
Устройство кровли из металлочерепицы по
100 м2
2,625
готовым прогонам средней сложности
кровли
Металлочерепица (толщина стали-0,5 мм)
м2
2,625
Grand Line Granite HDX либо RUUKKI
Monterrey Standart цвет по RAL 5005
Антисептическая обработка деревянных
100 м2
1,856
конструкций составом "Пирилакс" при
обрабаты
помощи аппарата аэрозольно-капельного
ваемой
распыления
поверхно
сти
Фасад
Монтаж ограждающих конструкций стен из
профилированного листа при высоте здания
до 30 м
Крепежные детали (АСК-22-14-КР4.4 л.3
"КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ", кляммеры)
Обоснование
ТЕРр58-17-1
ТЕР11-01-008-03
ТЕРр58-1-1
ТЕРр58-12-4
ТЕР10-01-002-01
ТЕР26-01-055-02
ТЕР26-01-039-01
прайс
ТЕР12-01-015-03
Прайс-лист
ТЕР10-01-022-03
ТСЦ-101-0718
ТЕР12-01-023-02
Прайс-лист
ТЕР10-01-091-01
100 м2
0,45
ТЕР09-04-006-02
шт.
38
ТСЦ-101-2159
98
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
18
Профилированный лист С-8х1150
оцинкованный
Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей матами
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс»
ROCKWOOL, толщина 50 мм
Плиты минераловатные «Лайт-Баттс»
ROCKWOOL, толщина 50 мм
м2
45
Прайс
1 м3
изоляции
м2
22
ТЕР26-01-011-01
220
Прайс
м2
220
Прайс
100 м2
поверхно
сти
облицовк
и
2,2
ТЕР15-01-061-01
м2
286
Прайс
м2
264
Прайс
100 м2
поверхно
сти
облицовк
и
м2
0,425
ТЕР15-01-061-01
49,3
Прайс
1 шт.
26
ТЕРм07-01-035-01
1 шт.
24
ТЕРм07-01-035-01
1 шт.
1 шт.
38
36
ТЕРм07-01-034-01
ТЕРм07-01-034-01
100 м
м
100 м
м
м
10 м
трубопро
вода
7,2
720
14,4
720
720
144
ТЕРм12-02-053-02
Прайс
ТЕРм12-02-053-01
Прайс
Прайс
ТЕР26-01-017-01
кг
100 м
72
10,8
ТСЦ-301-1193
ТЕРм08-02-409-01
м
100 м
1080
10,8
ТСЦ-113-0415
ТЕРм08-02-412-01
1000 м
100 м
1,08
3,5
ТСЦ-502-0514
ТЕРм08-02-396-05
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Наружная облицовка поверхности стен в
вертикальном исполнении по
металлическому каркасу (с его
устройством) фасадными панелями
Фасадная стальная композитная Алюком
ST, горючесть Г1, покрытие PVDF,
толщина панели 2,5 мм, толщина стального
листа 0,3мм, цвет по согласованию. Расход
- с учетом раскроя на изготовление кассет
Ветро-гидрозащитная мембрана "TEND
KM-0, горючесть – НГ
Наружная облицовка поверхности стен в
вертикальном исполнении по
металлическому каркасу (с его
устройством) керамогранитом
Керамогранит полированный, цвет по
согласованию
Раздел 2. Кондиционеры
Демонтаж наружных блоков
(кондиционеров)
Демонтаж внутренних блоков
(кондиционеров)
Монтаж наружных блоков (кондиционеров)
Монтаж внутренних блоков
(кондиционеров)
Трубка медная, диаметр до 28мм. Монтаж.
Трубка медная Д22,2
Трубка медная, диаметр до 18мм. Монтаж.
Трубка медная Д12,7
Трубка медная Д15,88
Изоляция трубопроводов изделиями из
вспененного каучука («Армофлекс»),
вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
трубками
Крепежные изделия, кронштейны
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр до 25 мм
Труба винипластовая диаметром 20 мм
Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
Кабель электрический ПВС 5х1,5
Кабель-канал. Монтаж.
99
№ пп
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Кабель-канал (ПВХ) 100х6
м
Фреон R-410a - хладагент
кг
Прокладка трубопроводов водоснабжения
100 м
из стальных водогазопроводных
трубопро
оцинкованных труб диаметром 50 мм
вода
Сплитсистема (нар + вн блок) General
шт
Fujitsu ASY07
Сплитсистема (нар + вн блок) General
шт
Fujitsu ASY09
Сплитсистема (нар + вн блок) General
шт
Fujitsu ASY12
Сплитсистема (нар + вн блок) General
шт
Fujitsu ASY14
Сплитсистема (нар + вн блок) General
шт
Fujitsu ASY24
Раздел 3. Оконные блоки
350
70
1,15
Прайс
Прайс
ТЕР16-02-002-06
11
Прайс
14
Прайс
4
Прайс
2
Прайс
3
Прайс
Разборка деревянных заполнений проемов
100 м2
0,75504
оконных с подоконными досками
Установка в жилых и общественных
100 м2
0,75504
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей проемов
поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых
Окна из 5-камерного профиля Veka
м2
75,5
ALPHALINE или KBE Система 88 [18], в
комплектации: 2-х камерный стеклопакет мультифункциональное стекло с защитной
пленкой класса не ниже А2, серый
уплотнитель, пластиковая
термосберегающая рамка «WARMEX
THERMAL», противовзломная фурнитура
GU, PROPLEX F20, ROTO
Установка подоконных досок из ПВХ в
100 п. м
0,84
каменных стенах толщиной до 0,51 м
Доски подоконные ПВХ
м
84
Раздел 4. Перфорированные решетки
ТЕР46-04-012-01
Установка и крепление решеток для
100 м2
кондиционеров
деталей
Перфорированная панель оцинк,
м2
окрашенная. цвет по согласованию
Монтаж каркаса для панелей
100 м2
Мет.каркас для панелей кондиционера
м2
Раздел 5. Мет.двери
Демонтаж стальных дверей
100
коробок
Монтаж конструкций дверей, с установкой
т
наличников, уголков, фурнитуры,
доводчиков.
Двери наружные утепленные
шт
«Евростандарт» (Поток или Форпост).
Порошковая покраска светло-серая.
Комплектация: механизм 3-х стороннего
запирания, 2 замка разного типа, доводчик
северного исполнения, ручка, доборные
уголки. Цвет комплектующих – матовый
1
ТЕР10-01-057-01
100
Прайс
1,5
150
ТЕР09-03-022-01
ТСЦ-201-0849
0,14
ТЕРр56-9-1
0,84
ТЕР09-06-001-01
14
Прайс
ТЕР10-01-034-06
Прайс
ТЕР10-01-035-01
ТСЦ-101-1689
100
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
металл.
2,1*1 – 13шт, 2,1*1,3 – 1 шт.
101
Приложение № 2 к конкурсной
документации
1. Настоящий проект договора содержит обязательные требования заказчика
(существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные
требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения
участников в отношении формы и (или) условий договора не допускаются.
2. В настоящем проекте Договора, размещаемом в составе документации, Существенные
условия выделены жирным шрифтом с пометкой символом СУ.
3. В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора содержит
пожелания заказчика. Участники в своих предложениях в рамках протокола разногласий
(подраздел 5.3) могут привести свои условия или формулировки.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Красноярск
«___» ________2015 г.
_____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________, действующ___ на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________ с одной
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
стороны, и ОАО «Красноярскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. (СУ) В соответствие с настоящим договором Подрядчик обязуется в установленный
Договором срок выполнить работы по реконструкции фасада административного здания
и гаража (далее Работы) по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43,
корпус 1 (далее – Объект), в том числе:
- Разработку и согласование с Заказчиком и третьими лицами (при необходимости)
рабочей документации, проекта производства работ (далее РД и ППР);
- Подготовительные работы, установку временных ограждений, предупреждающих
знаков, защитных конструкций и т.д;
- Работы по восстановлению несущей способности строительных конструкций;
- Реконструкцию кровли административного здания;
- Реконструкцию кровли здания гаража;
- Реконструкцию фасада с системами кондиционирования;
- Благоустройство территории
согласно проектной документации (Приложение № 2), локальным сметным расчетам
(Приложения №№3-15) и сдать результаты Работ, включая исполнительную
документацию, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
1.2. (СУ) Заказчик обязуется принять результаты Работ и своевременно оплатить их в
порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора.
2. ЦЕНА РАБОТЫ
2.1. (СУ) Цена подлежащих выполнению Работ составляет ____________ (сумма
прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________ (сумма прописью) _____ копеек
в соответствие с локальными сметными расчетами (Приложение №№3-15).
102
Цена включает компенсацию всех издержек Подрядчика (расходы на оплату труда,
накладные расходы, налоговые выплаты, приобретение материалов и оборудования,
организацию работ, страхование строительно-монтажных работ) и причитающееся ему
вознаграждение.
2.2. (СУ) Цена Работ (расценки, индексы, коэффициенты в смете) является твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в
том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность
предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого
расходов.
2.3. Валютой всех платежей является рубль РФ.
2.4. (СУ) В случае необходимости приостановления или консервации Работ по
независящим от Сторон причинам, Стороны должны известить об этом друг друга в
письменном виде за 5 (пять) рабочих дней до даты консервации Работ. В этом случае,
Заказчик обязан оплатить только фактически выполненные и принятые в соответствии с
настоящим договором Работы без предъявления каких-либо штрафных санкций со
стороны Подрядчика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. (СУ) В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования и утверждения
рабочей документации и проекта производства Работ (в соответствии с 5.1.3 Договора)
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере
________(сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС __________ (сумма
прописью) рублей __ копеек, что составляет 10 (десять) процентов от цены Договора,
указанной в п. 2.1.
3.2. (СУ) Заказчик производит периодические платежи Подрядчику за фактически
выполненные и принятые рабочей комиссией Работы, но не чаще чем один раз в месяц,
на основании подписанных двумя сторонами форм КС-2 и КС-3 и счета-фактуры,
оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011.
3.3. (СУ) Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими сторонами акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС-3).
3.4. (СУ) При перечислении денежных средств за принятые Работы, Заказчик
удерживает из каждого платежа 10 (десять) процентов от суммы принятых работ в счет
погашения произведенной предоплаты в соответствии с п.3.1. Окончательный расчет за
выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после полного их
завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании последнего акта о
приемке выполненных работ, оформленного в установленном порядке.
3.5. (СУ) Датой подписания акта о приемке выполненных работ является дата,
проставленная в документе. При несовпадении указанной даты с датой фактического
подписания акта, датой подписания является последняя по сроку дата, проставленная под
подписью, лицом, подписавшим данный акт.
3.6. Расчет производится денежными средствами. Датой оплаты считается день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. (СУ) В случае выставления Заказчиком неустойки в соответствии с п. 8.3.
настоящего Договора оплата по Договору производится за фактически выполненные и
принятые Работы за вычетом размера неустойки.
103
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 (СУ) Календарные сроки выполнения Работ определены Сторонами:
4.1.1 Начало Работ: «____» ___________ 2015 г.
4.1.2 Окончание Работ: «_____» ___________ 2015 г.
4.2 (СУ) Сроки начала и окончания промежуточных этапов Работ устанавливаются
графиком выполнения работ, разработанным в соответствии с п.5.1.3 договора.
4.3 (СУ) На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ является
исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения
Работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН
5.1 (СУ) Обязательства и Права Подрядчика:
5.1.1. Своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования,
инструмента, приспособлений выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в объеме и с
качеством, соответствующим требованиям Договора, действующим техническим нормам
правилам и законодательства Российской Федерации.
5.1.2. Ознакомиться с условиями и особенностями выполнения Работ на территории Заказчика
до подписания настоящего Договора. Определить на весь срок действия Договора своего
ответственного представителя (бригадир, мастер…). Ответственный представитель Подрядчика
обязан постоянно осуществлять координацию Работ, следить за качеством выполнения Работ,
применяемых материалов, взаимодействовать с представителем Заказчика по возникающим в
ходе проведения работ вопросам (в том числе освидетельствование скрытых Работ).
5.1.3. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с
Заказчиком рабочую документацию, проект производства работ. Факт согласования и
утверждения РД и ППР подтверждается проставлением подписи и печати Заказчика на
прошитой и пронумерованной РД и ППР, а также письмом в адрес Подрядчика об утверждении
РД и ППР. При разработке рабочей документации, проекта производства работ и выполнении
работ, необходимо учитывать, что административное здание и гараж будут находиться в
режиме эксплуатации и часть работ выполняется на территории действующей подстанции (ПС4 «Городская»). Рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р
21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации», проектом
организации строительства «АСК-22–14-ПОС6». Проект производства работ разрабатывается с
учетом действующих нормативно-технических документов. В составе проекта производства
работ (ППР) разрабатывается график выполнения работ, без изменения срока окончания работ
указанного в п.4.1.2 Договора. Внесение графика в состав договора фиксируется
Дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.1.4 До начала выполнения строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан:
- предоставить списки работников, которые будут выполнять Работы на Объекте с
приложением копий документов, подтверждающих их квалификацию;
- предоставить приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство Работ;
- предоставить приказ о назначении ответственного производителя работ, представителя
Подрядчика и лица, ответственного за осуществление строительного контроля (с указанием
мобильных телефонных номеров ответственных лиц для обеспечения оперативной связи);
- предоставить доверенность на лицо, назначенное ответственным представителем и
производителем Работ на право подписи и приема-передачи актов и иных документов,
касающихся данного договора;
- совместно с Заказчиком оформить акт-допуск к строительно-монтажным работам;
- обеспечить своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и
первичного инструктажа по охране труда, инструктажа по правилам пожарной безопасности
(ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на объекте, указать имеющиеся на выделенном
участке Работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в
104
журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика,
проводивших инструктаж.
5.1.5
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя
граждан. Работы должны производиться во временные периоды, установленные для
выполнения работ Законом Красноярского края «Об административных правонарушениях» от
02.10.2008 № 7-2161. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в
выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.
5.1.6
Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по
охране труда, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других
норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли.
5.1.7
Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика к соблюдению норм и правил в
части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а именно:
самостоятельно расследовать и учитывать несчастные случаи, в случае их возникновения
на Объекте, поставив в известность Заказчика, направлять сообщения о несчастном случае в
соответствии со ст.228 ТК РФ;
самостоятельно нести ответственность за обеспечение безопасного производства работ, в
том числе и в случае привлечения субподрядных организаций;
самостоятельно осуществлять страхование от несчастных случаев;
персонал Подрядчика при производстве Работ должен иметь при себе удостоверение о
проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве
Работ применять спецодежду и другие средства защиты;
Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение Работ с
применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за
соответствие применяемых им средств механизации выполняемой работе;
в случае остановки производства Работ представителями Заказчика из-за нарушений
правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности срок окончания Работ
предусмотренный п.4.1.2 Договора, изменению не подлежит.
5.1.8
Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет осуществлять
систематическую, но не реже одного раза в неделю, а по завершению Работ окончательную
уборку от остатков материалов и отходов, а также не допускать скопления строительного
мусора на территории Заказчика.
5.1.9
При необходимости возвести собственными силами и средствами на Объекте
временные сооружения, приспособления, оснастку, укрытия, ограждения, укрепления и т.п.,
необходимые для организации безопасного выполнения Работ и защиты персонала и имущества
Заказчика. Подрядчик также обеспечивает сохранность материалов и оборудования на время
выполнения Работ.
5.1.10 Подрядчик обязан своими силами и за собственный счет обеспечить вывоз с
территории Заказчика демонтированных строительных материалов и отходов, строительного
мусора с размещением на специализированных полигонах.
5.1.11 Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению Работ
материалами и оборудованием для выполнения Работ, несет ответственность перед Заказчиком
за соблюдение качества выполненных работ, гарантийных обязательств.
5.1.12 В ходе производства Работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику документы,
подтверждающие качество используемых материалов и оборудования.
5.1.13 Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе производства Работ указания
Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.14 В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком цвет, гамму,
фактуру и т.п. применяемых материалов, оборудования, конструкций и т.п. (далее Изделий).
5.1.15 В случае применения Изделий, аналогичных указанным в смете, Подрядчик обязан
согласовать с Заказчиком замену, с учетом полного соответствия технических характеристик
Изделий.
105
5.1.16 Подрядчик не вправе требовать увеличение сроков выполнения работ в связи с
задержкой сроков поставки Изделий.
5.1.17 По окончании выполнения скрытых Работ, которые в дальнейшем будут недоступны
для визуальной оценки рабочей комиссией при сдаче Объекта в эксплуатацию, Подрядчик
обязан пригласить ответственного представителя Заказчика для освидетельствования и
предоставить соответствующую документацию. Подрядчик вправе приступать к выполнению
последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ по акту
освидетельствования. Если Работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны
Подрядчика, то, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан вскрыть доступ к осмотру
скрытых Работ, а затем восстановить скрытые Работы за свой счет.
5.1.18 Подрядчик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства
по Договору, обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных
Договором неустоек.
5.1.19 В случае причинения ущерба Заказчику и (или) третьим лицам, в результате действий
персонала Подрядчика и субподрядной организации (в случае её привлечения) Подрядчик
обязан в полной мере возместить причиненный ущерб.
5.1.20 В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик должен
предоставить заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих счета-фактуры и первичные учетные документы от имени Подрядчика
(приказы о назначении на должность, приказы о передаче полномочий, надлежащим образом
оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной печатью и подписью
уполномоченного лица.
5.1.21 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения лиц, уполномоченных на
подписание счетов-фактур и первичных учетных документов, Подрядчик направляет Заказчику
документы, подтверждающие полномочия новых подписантов.
5.1.22 В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников
(включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех)
рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика с приложением подтверждающих
документов.
5.1.23 В случае непредставления в установленный срок указанных в п. 5.1.20., 5.1.21., 5.1.22.
настоящего Договора документов, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении Договора.
5.1.24 Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать к исполнению обязательств по
Договору организации, имеющие признаки недобросовестности (гарантийное письмо в
Приложении № 15 к настоящему Договору).
5.2. (СУ) Обязательства и Права Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан обеспечить допуск персонала Подрядчика на рабочие места.
5.2.2. Заказчик обязан определить на весь срок действия Договора ответственного
представителя.
5.2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением договора и надзор за ходом и
качеством выполняемых Работ, качеством применяемых Изделий, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.4. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением
Работ отступления от Договорных условий, требований проектно-сметной, нормативной
документации, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае если в течение трех
рабочих дней, Подрядчик не предпринял действий по устранению выявленных отступлений,
Заказчик имеет право остановить выполнение работ по Договору до момента исправления
отклонений, направив в адрес Подрядчика соответствующее уведомление. Срок окончания
Работ по Договору при этом, изменению не подлежит.
5.2.5. При невыполнении п.5.1.3. и 5.1.4. Заказчик вправе не допускать Подрядчика к
выполнению Работ и имеет основание для одностороннего расторжения договора в порядке
предусмотренным п.10.4 Договора.
106
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
6.1. (СУ) Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до сдачи-приемки
выполненных работ направить уведомление (одним из способов, указанным в п.8.11) о
готовности Объекта и предоставить на бумажном носителе, Заказчику оформленные
надлежащим образом:
- формы КС-2, КС-3;
- исполнительную документацию, согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку
ведения исполнительной документации….», с составлением перечня представляемых
документов;
- общий журнал работ (по форме №КС-6) в соответствии с РД-11-05-2007.
6.2. (СУ) Заказчик обязан организовать приемку результатов Работ рабочей
(приемочной) комиссией после выполнения Работ.
6.3. (СУ) Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее чем через
3 (три) рабочих дня после получения соответствующего уведомления Подрядчика.
6.4. (СУ) Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в
случае обнаружения отступлений результата работ от договорных условий. При отказе от
приемки работ Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных отступлениях.
7. СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
7.1 (СУ) Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего
договора обязан заключить договор комбинированного страхования рисков строительномонтажных работ:
страхование риска случайного повреждения, случайной гибели объекта, материалов,
оборудования, и иного имущества Заказчика при проведении строительно-монтажных работ;
страхование ответственности за причинение вреда здоровью, жизни и имуществу
персонала Заказчика при проведении строительно-монтажных работ;
страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде или третьим лицам
и их имуществу при проведении строительно-монтажных работ;
страхование гарантийных обязательств в течение 2 (двух) лет с момента окончательной
сдачи-приемки объекта по договору в целом;
на страховую сумму, не меньше стоимости Работ выполняемых по договору.
7.2 (СУ) В качестве выгодоприобретателя в договоре страхования кроме третьих лиц
должен быть указан Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи или
повреждения имущества, оборудования или материалов, результатов выполненных работ
в случае и с момента перехода рисков их утраты, повреждения на Заказчика.
7.3 Договор страхования заключается в 3 (трех) подлинных экземплярах, один из которых
вместе с заверенными копиями правоустанавливающих документов страховой организации, а
также заверенной копией лицензии страховой организации передается Заказчику в течении 3
(трех) рабочих дней с момента его заключения.
7.4 (СУ) В случае непредставления Заказчику в установленный срок Договора
страхования, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении Договора.
7.5 (СУ) Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба,
возникшие в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу
вредоносного фактора, на время проведения работ и в период гарантийных обязательств,
в том числе, но не ограничиваясь:
- просадки грунта, подтопления грунтовыми водами, атмосферные осадки;
- преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного
имущества, кражи со взломом, грабежа, разбоя и т.д.;
- аварии инженерных сетей: водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения
и т.д.;
- ошибок при проведении строительно-монтажных работ;
- обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими
107
частями;
- повреждения при грузоподъемных операциях.
7.6 (СУ) Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала
производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию. Период страхования
гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) составляет 24
месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию.
7.7 При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет
изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока,
Подрядчик обязан переоформить договор страхования на новый срок выполнения строительномонтажных работ (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон
или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон).
7.8 Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после переоформления договора
страхования предоставить Заказчику его экземпляр. При переоформлении Договора
страхования на новый срок Заказчик не возмещает дополнительные расходы Подрядчика.
7.9 (СУ) Расходы на осуществление страхования строительно-монтажных работ,
выполняемых по договору, входят в цену Договора, указанную в 2.1.
7.10 (СУ) Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать
следующим требованиям:
- должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации;
- размер уставного капитала страховой организации не менее законодательно установленного
минимального размера уставного капитала;
- иметь опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет;
- отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация
не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество
не должен быть наложен арест;
- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
- соблюдение требований, установленных органом страхового надзора;
- наличие разветвленной филиальной сети, обеспечивающей представительство страховой
компании на территории Красноярского края;
- положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 (СУ) Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования
или иного имущества Заказчика, пострадавшего при выполнении работ Подрядчиком.
8.2 (СУ) За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
8.3 (СУ) В случае просрочки Подрядчиком сроков исполнения работ, определенных
разделом 4 Договора, Заказчик выставляет Подрядчику неустойку в размере 0,5 % от
стоимости не выполненных и не принятых работ, определенных Договором, за каждый
день просрочки.
8.4 (СУ) Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа Объекта или его частей, либо неправильной его эксплуатации.
8.5 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента
их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.6 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором
или в связи с ним, они будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.
8.7 (СУ) Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 (пяти) лет с
момента подписания последнего акта о приемке выполненных работ, то есть за свой счет
108
производит устранение дефектов, возникших по его вине, при отсутствии механических
повреждений в процессе эксплуатации.
8.8 (СУ) Подрядчик в течение гарантийного срока устраняет дефекты, возникшие из-за
некачественно проведенных работ, в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления
от Заказчика. При отсутствии каких-либо действий Подрядчика по устранению дефектов
в установленный срок Заказчик может устранить дефекты собственными силами либо
силами привлеченной организацией с последующим правом требования компенсации
понесенных затрат.
8.9 Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.10 В случае нарушения Подрядчиком сроков начала или окончания работ, а также нарушения
промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки предусмотрены Договором,
Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему сумму неустойки (пени) при
окончательных расчетах за выполненные работы.
8.11 Стороны договорились, что направление писем, уведомлений и другой информации в
ходе исполнения договора будет осуществляться следующими способами:
В адрес Заказчика:
Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
Факс: 8 (391) 212-08-51;
Электронная почта: kanz@es.krasnoyarsk.ru
Телефон: 8 (391) 263-99-45
В адрес Подрядчика:
Почтовый адрес:
Факс/Тел.:
Электронная почта:
В случае изменения почтового адреса, факса, электронной почты Стороны обязуются
уведомить друг друга в течении 3 (трех) рабочих дней.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные
бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными
органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих
обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение
обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.2 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех)
рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или факсограммой) об
их наступлении и окончании.
9.3 Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего
Договора форс-мажорные обстоятельства.
9.4 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)
последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права на возмещение другой Стороной убытков.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами обязательств по Договору.
10.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
109
10.3 (СУ) В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на
то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
10.4 (СУ) При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора (неисполнение
сроков производства работ, несоответствие объемов и качества выполненных работ
нормативным документам, неисполнение договорных обязательств) Заказчик имеет
право на одностороннее, внесудебное расторжение Договора. При наступлении таких
обстоятельств Подрядчику направляется письменное уведомление с предложением
устранить возникшие нарушения. В случае уклонения Подрядчика от разрешения
возникших вопросов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
уведомления, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть
заключенный Договор, о чем письменно (письмом с уведомлением о вручении)
уведомляет Подрядчика.
10.5 (СУ) Моментом расторжения настоящего Договора считается дата, наступающая по
истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления Заказчиком заказного
письма с уведомлением о расторжении настоящего Договора, либо с момента вручения
Подрядчику данного уведомления под роспись.
10.6 При нарушении условий Договора, повлекших досрочное расторжение Договора, за
исключением обстоятельств, приведенных в п. 10.4 настоящего Договора, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от суммы Договора.
10.7 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1 Приложение №1. Таблица ориентировочной последовательности выполнения работ.
11.2 Приложение №2. Проектная документация на реконструкцию фасада административного
здания и гаража по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1.
11.3 Приложение №3. Локальный сметный расчет на архитектурные решения (АСК-22-14АР3).
11.4 Приложение №4. Локальный сметный расчет на входные тамбуры и кровлю (АСК-22-14КР4.1).
11.5 Приложение №5. Локальный сметный расчет на усиление фермы (АСК-22-14-КР4.2).
11.6 Приложение №6. Локальный сметный расчет на общестроительные работы (АСК-22-14КР4.3).
11.7 Приложение №7. Локальный сметный расчет на устройство навесных фасадных систем
«Тимспан» (АСК-22-14-КР4.3).
11.8 Приложение №8. Локальный сметный расчет на устройство витражей (АСК-22-14КР4.5).
11.9 Приложение №9. Локальный сметный расчет на электроосвещение (АСК-22-14-ИОС5.1).
11.10 Приложение №10. Локальный сметный расчет на устройство системы пожарной
безопасности (АСК-22-14-ПБ9).
11.11 Приложение №11. Локальный сметный расчет на устройство системы
кондиционирования (АСК-22-14- ИОС 5.4).
11.12 Приложение №12. Локальный сметный расчет на устройство системы вентиляции (АСК22-14- ИОС 5.4).
11.13 Приложение №13. Локальный сметный расчет на благоустройство.
11.14 Приложение №14. Локальный сметный расчет на вертикальную планировку территории.
11.15 Приложение №15. Локальный сметный расчет на реконструкцию кровли и фасада
складских помещений, замену оконных блоков, кондиционирование.
11.16 Приложение № 16. Гарантийное письмо.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
110
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
Юридический и почтовый адрес:
660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43.
тел. (факс) (391) 212-08-51
КПП 246750001
ИНН 2466132221
БИК 040407627
р/счет 40702810031020104275
в Восточно-Сибирском банке СБ РФ
г. Красноярска
к/счет 30101810800000000627
ОГРН 1052460078692
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»

________________(Ф.И.О. руководителя)

____»__________________2015 г.
«__________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
тел. (факс)
E-mail:
КПП ______,
ИНН _______,
БИК _______,
р/счет _____________
в банке ___________
к/счет _____________
ОГРН _____________
Руководитель
«__________»
_________________(Ф.И.О. руководителя)_
«____»__________________2015 г.
«
111
Приложение № 1 к Договору №_____________ от «
» ___________2015г.
Таблица ориентировочной последовательности выполнения работ по реконструкции фасада
административного здания и гаража по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1/
№
п/п
Схема
1
2
Описание
Разработка,
согласование с Заказчиком и третьими лицами (при
необходимости) рабочей документации, проекта производства работ/
Работы по устранению причин разрушения строительных конструкций
входа в подвал (запад) со стороны п/с (склад ХГ).
Работы по восстановлению несущей способности строительных
конструкций входа в подвал (север) с лицевой стороны (склад ГМТС).
Работы по восстановлению несущей способности строительных
конструкций стены гаража (восток) со стороны стройки – усиление.
Работы по восстановлению несущей способности строительных
конструкций стены здания (запад) со стороны подстанции – усиление.
Работы по восстановлению несущей способности метеллоконструкций в
гараже №1.
Реконструкция кровли и водостоков на адм.здании (запад).
Реконструкция кровли и водостоков на здании гаража (восток).
3
Реконструкция кровли и водостоков на адм.здании (центральная часть).
4
5
Прим.
До
начала
выполнения
строительномонтажных
Работ
Совместно с
п. 4.
Уточнить при
разработке
ППР
Совместно с
п. 5.
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция фасада с западной и восточной сторон, частично тыльная
стена.
Реконструкция западного входа (тамбур).
Устройство отмостки и цоколя.
Совместно с
п.2
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция фасада центральной части.
Реконструкция восточного входа (тамбур).
Устройство отмостки и цоколя.
Совместно с
п. 3.
Уточнить при
разработке
ППР
Реконструкция фасада с тыльной части и со стороны внутреннего двора.
Устройство отмостки и цоколя.
Совместно с
п.2 и п.3
Уточнить при
разработке
ППР
Работы по благоустройству территории.
Уточнить при
разработке
ППР
6
7
8
Данную последовательность выполнения работ учесть при разработке проекта производства работ
(ППР).
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»

________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
________________

_
________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
112
Приложение № 2 к Договору №_____________ от «
» ___________2015г.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на реконструкцию фасада административного здания и гаража
по адресам г. Красноярск, ул. Дубровинского, 41, стр.1; 43; 43, корпус 1.
1. АСК-22–14-ПЗ 1. Раздел 1 «Пояснительная записка».
2. АСК-22–14-ПЗУ 2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
3. АСК-22–14-АР 3. Раздел 3 «Архитектурные решения».
4. АСК-22–14-КР4.1. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Обмерные чертежи. Входные тамбуры. Кровля».
5. АСК-22–14-КР4.2. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Усиление стальных конструкций».
6. АСК-22–14-КР4.3. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Реконструкция кровли, входных групп».
7. АСК-22–14-КР4.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Устройство навесных фасадных систем «Тимспан».
8. АСК-22–14-КР4.5. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Светопрозрачные конструкции».
9. АСК-22–14-ИОС 5.1. Раздел 5.1 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технических решений»: «Система электроснабжения».
10. АСК-22–14-ИОС 5.4. Раздел 5.4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технических решений»: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети»
11. АСК-22–14-ПОС 6. Раздел 6 «Проект организации строительства».
12. АСК-22-14-ПОД 7. Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства».
13. АСК-22–14-ПБ 9. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
________________
_________________(Ф.И.О. руководителя)
«____»__________________2015 г.
113
Приложение № 3 - 15 к Договору №_____________ от «
» ___________2015 г.
ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ОАО «Красноярскэнергосбыт»

руководителя)
«____»__________________2015 г.
_________________(Ф.И.О.
114
Приложение № 16 к Договору №_____________ от «
» ___________2015 г .
Гарантийное письмо
г. Красноярск
«____» ____________2015 г.
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в рамках Договора, заключаемого
по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту № 1-ИП-2015-КЭС, принимает на себя
следующие обязательства:
1.
Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 №
15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо
учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую
репутацию, и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у
контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие
Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для
проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007
№ ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2.
Незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у
привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего
Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении
Договора.
3.
Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме
гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и
Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.
4.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего
Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе
заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием
даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.
5.
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что
Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений
Подрядчика до указанной даты расторжения.
6.
Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере
суммы
денежных
средств,
перечисленной
организации,
отвечающей
признакам
недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате
нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы
штрафа.
7.
Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10
(десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить
требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4
настоящего Гарантийного письма.
8.
Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику,
независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа,
стр. 115 из 118
предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет считаться
просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
9.
Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его
подписания, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем
путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10
продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет
равную с оригиналом юридическую силу.
_________________ [наименование Подрядчика]
_______________ / _______________ /м.п.
116
Приложение № 3 к конкурсной
документации
Отборочные критерии оценки Заявок Участников конкурса
В рамках каждого из представленных ниже отборочных критериев Организатор конкурса
вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться отбор.
Номер
Наименование отборочного критерия
критерия
Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям
1.
документации о закупке по составу
Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям
1.1
документации о закупке.
Документы, подтверждающие соответствие Коллективного участника
2.
(при наличии) требованиям документации о закупке
Документы, подтверждающие соответствие генеральных подрядчиков
3.
(при наличии) требованиям документации о закупке
Правильность оформления Заявок в целом.
4.
5.
Соответствие Участника требованиям документации о закупке
Соответствие технического предложения требованиям Технических
6.
требований (Приложений №1 к настоящей документации о закупке)
Соответствие предлагаемых договорных условий требованиям
7.
документации о закупке по результатам оценки протокола
разногласий
117
Приложение № 4 к конкурсной
документации
Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников, допущенных к
дальнейшему рассмотрению по результатам проведения отборочной стадии, и проводит их
ранжирование по степени предпочтительности для Организатора по следующему критерию:
Цена Заявки. Наиболее предпочтительным для Организатора является Заявка Участника,
предложившего наименьшую цену. При оценке и сопоставлении Заявок Участников
рассматривается цена без учета НДС.
118