проект контр - Государственный заказ Санкт

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7
ИМ.АКАД.И.П.ПАВЛОВА»
Проект ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТ № _________
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА: Ремонт помещений 2-го отделения с заменой трубопроводов
СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №7 им. акад. И.П.Павлова»
СУММА КОНТРАКТА:
финансирование: бюджет СПБ
ГОД: 2010
КОД РАЗДЕЛА
ЦЕЛЕВАЯ
СТАТЬЯ
Код ОСГУ
0901
5220134
225
СУММА (РУБ.)
Способ размещения заказа: запрос котировочной цены
Решение Государственной комиссии по размещению государственного заказа
СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №7 им. акад. И.П.Павлова»
На основании протокола № ____________ от «____» __________ 2010г .
Реестровый номер контракта (договора) ______________________________
________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы должностного лица)
Санкт- Петербург
2010г.
1
Государственный контракт №___
Санкт- Петербург
«_____» _____________2010г.
СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница №7 им. акад. И.П.Павлова»,
именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице главного врача Палкина Юрия
Рудиевича
, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
________________________, в лице ________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Государственный Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя
обязательства по ремонту помещений 2-го отделения с заменой трубопроводов СПб ГУЗ
«Городская психиатрическая больница №7 им. акад. И.П.Павлова» по адресу: г. СПб, . В.О.,
15-я линия д.4-6,. «Исполнитель» выполняет услуги, в соответствии с утвержденным
техническим заданием, и сметными расчётами (Приложение №1), которые являются
неотъемлемой частью Государственного контракта, а также условиями настоящего
Государственного контракта.
1.2. Государственный Заказчик обязуется оплатить выполненные услуги по настоящему
государственному контракту.
1.3. Основанием для заключения настоящего государственного контракта является
признание «Исполнителя» победителем проведённого запроса котировок.
СТАТЬЯ 2. Срок выполнения услуг
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения услуг:
Начало выполнения услуг - с момента подписания и регистрации контракта в Реестре
государственных контрактов Санкт-Петербурга.
Окончание выполнения услуг – не позднее 26 ноября 2010 г.
СТАТЬЯ 3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет _________________руб. (_____________________руб.), в
том числе НДС 18% __________руб. (______________________руб.). Стоимость услуг,
выполненных «Исполнителем»
и подлежащих оплате Государственным Заказчиком,
определяется на основании локальной сметы Государственного Заказчика (Приложение № 1
к настоящему контракту) с учетом коэффициента снижения _____.
Стоимость услуг является фиксированной на весь срок действия Государственного контракта
без дополнительной индексации.
3.2. Государственный заказчик
при наличии в своем распоряжении выделенных
ассигнований, производит оплату выполненных услуг в пределах лимита финансирования,
установленных Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2010 г. Окончательная оплата
выполненных услуг производится после подписания актов выполненных услуг.
3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1. Государственного контракта
выполненных «Исполнителем» услуг являются справка о стоимости выполненных услуг и
затрат (форма КС –3), прилагаемая к ней расшифровка по видам услуг (форма КС-2),
составленные на основании локальных смет Государственного Заказчика с учетом
коэффициента аукционного снижения и акта сдачи-приемки услуг, подписанных Сторонами
в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Государственного контракта.
3.4. Стоимость фактически выполненных услуг по контракту определяется на
основании текущей стоимости услуг и стоимости иных затрат, не относящихся к услугам.
2
3.5. Определение текущей стоимости
услуг следует осуществлять в уровне цен,
приходящемся на месяц подписания сторонами по контракту акта о приемке выполненных
услуг (форма КС-2), на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства,
утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на
соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения
«Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов,
сложившихся на данный период.
3.6. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к услугам, следует принимать
фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям
«Исполнителя» по государственному контракту, но не выше стоимости, принятой в смете
государственного контракта.
3.7. Оплата за фактически оказанные услуги осуществляется исходя из стоимости,
определяемой в соответствии с пунктами 3.5.-3.7 настоящего Государственного контракта, но
не более стоимости, указанной в п. 3.1 и
в сметной документации, являющейся
Приложением №1 к государственному контакту.
3.8. Оплата производится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по казначейской
системе исполнения бюджета, при наличии выделенных ассигнований.
3.9. Оплата выполненных услуг производится в течение 20-ти дней после подписания
акта приемочной комиссии об окончательной приемке выполненных услуг.
3.10. Услуги, выполненные «Исполнителем» с отклонениями от требований
нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат
оплате Государственным Заказчиком до устранения
«Исполнителем» обнаруженных
недостатков.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Государственный Заказчик обязан:
4.1.1. Передать «Исполнителю»
утвержденную и согласованную в установленном
порядке сметную документацию.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода оказания услуг технический надзор в
установленном порядке.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых услуг,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а
также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность «Исполнителя».
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения услуг отступлений от условий настоящего
Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных услуг, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом «Исполнителю» в письменной форме, назначив срок их
устранения.
4.1.6. Оплачивать выполненные «Исполнителем» услуги на условиях настоящего
Контракта.
4.1.7. По окончании выполнения «Исполнителем» услуг организовать и осуществить
приемку их результата.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Принять от Государственного заказчика подготовленное к ремонту помещения,
оборудование, сметную и иную имеющуюся документацию, необходимую для выполнения
услуг по настоящему государственному контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Государственным контрактом услуги,
обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией,
строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим государственным
контрактом.
4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение услуг с соблюдением норм пожарной
безопасности, техники безопасности, элетробезопасности, охраны окружающей среды,
зеленых насаждений и земельного участка.
3
4.2.4. Немедленно письменно предупредить Государственного заказчика при
обнаружении не зависящих от «Исполнителя» обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемых услуг либо создают невозможность их завершения в
срок.
4.2.5. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования в период выполнения
услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах после их сдачи.
4.2.6. Обеспечивать Государственному заказчику возможность контроля и надзора за
ходом выполнения услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе
беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу
оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения услуг,
исполнительную документацию.
4.2.7. Сдать оборудование (результат оказанных услуг) рабочей комиссии в
установленные Государственным контрактом сроки.
4.2.8. После сдачи оборудования (результата оказанных услуг) в эксплуатацию в
течение 5-ти дней вывезти за пределы ремонтной
площадки, принадлежащие ему
механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.9.
Обеспечить
соответствие
оказанных
услуг
условиям
настоящего
Государственного контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные
работы, который составляет 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных
услуг.
4.2.10. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Государственном
контракте, обнаружится, что услуги выполнены Исполнителем с отступлениями от условий
Государственного контракта, ухудшившими результат оказанных услуг, или с иными
недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Государственном
контракте использования, Государственный Заказчик вправе по своему выбору потребовать
от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за услугу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Государственный
Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
4.3. Государственный заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Государственного контракта.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Государственному контракту в случае полного
исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
4.4.2.. Исполнитель при оказании услуг может использовать по письменному
согласованию с Государственным заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и
оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим
характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете
Государственного Заказчика.
5. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств.
5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Исполнителем» обязательств
по государственному контракту, «Исполнитель» несет ответственность в следующих случаях
и объемах:
5.1.1. За несвоевременное исполнение сроков начала или окончания оказания услуг по
вине «Исполнителя», он выплачивает Государственному Заказчику пени в размере 0,1%
(одной десятой процента) от цены государственного контракта за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательств.
5.1.2.
При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Исполнителем»
обязательств по государственному контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве услуг
или в нарушении технологии производства работ, «Исполнитель» выплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости
ненадлежащим образом выполненных услуг, при этом исправление некачественно
4
выполненных услуг производится «Исполнителем» за свой счет в сроки, согласованные с
Государственным Заказчиком.
5.1.3. За задержку устранения дефектов в оказании услуг, обнаруженных в процессе
производства услуг и выявленных в процессе эксплуатации в течение действия гарантийного
срока, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки «Исполнителя» –
односторонним актом, «Исполнитель» выплачивает Государственному Заказчику пени в
размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости услуг по устранению дефектов за
каждый день просрочки.
При задержке предоставления «Исполнителем» акта приемки выполненных услуг
(форма № КС-2), невыполнении согласованного объема услуг или предоставлении
недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах,
Государственный Заказчик вправе не производить оплату выполненных «Исполнителем»
услуг до устранения «Исполнителем» допущенных нарушений.
5.2. В случае однократного нарушения «Исполнителем» условий Государственного
контракта (4.2.2., 4.2.3.), Государственный заказчик немедленно письменно предупреждает об
этом «Исполнителя»
с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого
Государственным Заказчиком и «Исполнителем», а в случае отказа «Исполнителя» от
подписи – в одностороннем порядке.
В случае неустранения «Исполнителем», в течение 2-х дней выявленных нарушений,
«Исполнитель» выплачивает Государственному Заказчику штраф в размере 0,3% (три
десятых процента) от цены Государственного контракта.
При повторном нарушении «Исполнителем» указанных требований Государственного
контракта, «Исполнитель» выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5%
(пять десятых процента) от цены Государственного контракта.
5.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Государственному
контракту производится «Исполнителем», на основании претензии Заказчика перечислением
денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый
Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
5.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Государственному контракту, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Исполнителя», от исполнения
этих обязательств в натуре.
5.5. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в
отдельности.
5.6. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Государственного заказчика.
6. Срок действия государственного контракта и его прекращение.
6.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до 26.11.2010 года.
Обязательства по настоящему Государственному контракту не могут наступать ранее
обязательного внесения настоящего Государственного контракта в Реестр государственных
контрактов Санкт-Петербурга.
6.2. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Государственного контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и
частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причинённых убытков в случае
следующих существенных нарушений «Исполнителем» условий настоящего контракта:
- «Исполнитель» в течение 5 дней с момента подписания Государственного контракта и
его регистрации в Реестре государственных контрактов;
- если «Исполнитель» таким образом задержал ход выполнения услуг, что срок их
окончания, установленный в контракте, увеличивается более чем на 7 дней;
5
- если отступления в выполненной работе от условий государственного контракта или
иные недостатки в её результате в установленные Государственным Заказчиком сроки не
были устранены «Исполнителем», либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае привлечения «Исполнителем» иногородних и иностранных рабочих без
соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
6.3. Государственный Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения государственного контракта с предварительным уведомлением Исполнителя в
случае отсутствия
по независящим
от Государственного Заказчика причинам
возможности дальнейшего финансирования работ по государственному контракту (в случае
изменения лимитов бюджетных ассигнований в соответствии со статьёй 219 Бюджетного
кодекса Российской Федерации).
6.4. При расторжении государственного контракта по совместному решению
Государственного заказчика и «Исполнителя», не отремонтированное оборудование остается
у Государственного заказчика, который оплачивает «Исполнителю» стоимость выполненных
услуг в объёме, определяемом ими совместно.
7. Прочие условия.
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Государственного контракта,
урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть
передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
7.4. Все, что не урегулировано настоящим Государственным контрактом, регулируется
действующим гражданским законодательством РФ.
7.5. Настоящий Государственный контракт составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.6. К настоящему Государственному контракту прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - локальная смета Государственного заказчика на _______ л.
8. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
«Государственный заказчик»
СПб ГУЗ «ГПБ №7 им. акад. И.П.Павлова»
199034 Санкт-Петербург,
Комитет финансов Санкт-Петербурга
СПб ГУЗ «ГПБ №7» лицевой счет 0150013
ИНН / КПП 7801049674 / 780101001
БИК 044030001,
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
ОГРН 1037800038650
Главный врач
«
»
«Исполнитель»
Ю.Р.Палкин
2010 г.
6