РОСМОРРЕЧФЛОТ Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»

РОСМОРРЕЧФЛОТ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт»
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ
УТВЕРЖДАЮ
Директор Мурманского филиала
ФГУП «Росморпорт»
_____________В.И. Пархоменко
«____» февраля 2015 года
Документация
по открытому запросу предложений
Открытый запрос предложений по выбору организации для
выполнения комплекса гидрографических работ на акватории
Мурманского морского торгового порта в 2015 году
г. Мурманск 2015 г.
РАЗДЕЛ I.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящая Документация подготовлена в соответствии с
требованиями Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП
«Росморпорт», утвержденным Приказом ФГУП «Росморпорт» от
02.10.2013г. № 489.
1.2. Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» (далее – Организатор
конкурса), проводит открытый запрос предложений (далее – Запрос
предложений), предмет и условия, которого указаны в извещении о
проведении Запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями
и положениями настоящей Документации.
1.3. Организатор Запроса предложений извещает всех заинтересованных
лиц о проведении Запроса предложений и возможности подать заявки для
участия в Запросе предложений на право заключения договора подряда на
выполнение комплекса гидрографических работ на акватории Морского
порта Мурманск в 2015 году.
1.4. Извещение о проведении Запроса котировок размещено на
официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru. в разделе
«Закупки», подраздел «Мурманский филиал» и на официальном сайте РФ для
размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/.
1.5. Начальная (минимальная) цена договора указана в извещении о
проведении Запроса предложений.
1.6. Условия Запроса предложений, порядок и условия заключения
договора с участником Запроса предложений не являются условиями
публичной оферты и не влечет возникновение обязательств для Заказчика.
Настоящая процедура открытого запроса предложений не является
процедурой проведения открытого конкурса. Заказчик имеет право
отказаться от всех полученных предложений по любой причине или
прекратить процедуру открытого запроса предложений в любой момент, не
неся при этом никакой ответственности перед поставщиками, приявшими
участие в настоящем открытом запросе предложений.
2. Требования к участникам Запроса предложений
2.1. Участником Запроса предложений может выступать любое
юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2.2. К участию в запросе предложений допускаются Участники запроса
предложений, удовлетворяющие следующим требованиям:
- соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки;
- не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов
участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. При наличии задолженности участник считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в закупке не принято
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
- отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений
об участниках;
- отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не
исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником
закупки обязательств по договорам, (контрактам), заключенным с ФГУП
«Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;
- отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда
о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам,
(контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за
исключением случаев, указанных в предыдущем подпункте.
2.3. Дополнительные требования к участникам:
- наличие действующей лицензии Роскартографии на выполнение
геодезических и картографических работ в целях обеспечения безопасности
мореплавания (предоставляются нотариально заверенные копии);
- наличие опыта проведения аналогичных работ (необходимо указать, каких
конкретно), а так же прохождения экспертизы качества материалов работ в
280 ЦКП ВМФ;
- наличие собственных или арендуемых плавсредства, техсредства и
оборудование,
необходимые
для
производства
комплекса
гидрографических работ;
- наличие штатного квалифицированного персонала, способного
собственными силами выполнить 100 % объемов гидрографических работ.
3. Предоставление документации
3.1. Документация по открытому запросу предложений размещена на
официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru. в разделе
«Закупки», подраздел «Мурманский филиал» и на официальном сайте РФ для
размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/
3.2. Организатор Запроса предложений на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней, с даты
получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу
Документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.
3.3. Организатор конкурса не несет ответственности за содержание
Документации, полученной участником Запроса предложений неофициально.
4. Требования к оформлению предложений
4.1. Участник запроса предложений имеет право подать только одно
предложение. В случае подачи Участником запроса предложений нескольких
предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
4.2. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в
соответствии с формой, установленной настоящей Документацией по запросу
предложений (Форма 4), и быть действительным до момента окончания
конкурсной процедуры.
4.3. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от
лица
Участника
запроса
предложений
без
доверенности
или
уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае
оригинал доверенности прикладывается к Предложению. Предложение так
же должно быть скреплено печатью Участника запроса предложений.
4.4.Документы, подаваемые участником запроса предложений, должны
быть сброшюрованы, скреплены печатью участника запроса предложений и
иметь сплошную нумерацию. Пакет документов должен содержать
подробную опись вложения.
4.5. Цена, указанная в Предложении, должна быть окончательной и
включать в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением
обязательств по Договору, страхованием рисков, уплатой налогов (в том
числе НДС, если он подлежит начислению), сборов и иных обязательных
платежей,
предусмотренных
законами
Российской
Федерации.
Возникновение дополнительных расходов в процессе работ, не включенных в
состав цены, являются риском Исполнителя и не подлежат оплате
Заказчиком.
4.6. Платежное обязательство должно быть выражено в российских
рублях.
4.7. Предложение должно быть подано на русском языке.
4.8. Не допускается подача предложений на выполнение части объема
работ, выставляемых на запрос предложений.
4.9. Предложение должно быть подано до 12 часов 00 минут по
московскому времени 05 марта 2015 года в письменной форме по адресу
Заказчика: 183038, г. Мурманск, Портовый проезд 19, Мурманский филиал
ФГУП «Росморпорт», 2-й этаж, каб. № 17.
5. Требования к оформлению заявок на участие в Запросе предложений
5.1. Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной
форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается:
 Наименование и адрес Организатора Запроса предложений;
 Название Запроса предложений;
 Слова “Не вскрывать до 12 часов 00 минут 05 марта 2015 года”
(указываются время и дата окончания подачи предложений);
 Почтовый адрес Участника Запроса предложений.
5.2. Для участия в Открытом запросе предложений Участник размещения
заказа должен направить в адрес Организатора конкурса запечатанный
конверт, в котором должны содержаться следующие документы:
1. Опись документов;
2. Анкета участника;
3. Заявка на участие;
4. Коммерческое предложение;
5. График выполнения работ;
6. Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету
открытого запроса предложений;
7. Справка о наличие материально-технической базы, необходимой
для выполнения работ, аналогичных предмету договора;
8. Справка о наличии квалифицированного персонала, необходимого
для выполнения работ, аналогичных предмету договора;
9. Копии действующих лицензий и других разрешительных
документов, требуемых по законодательству РФ для выполнения
данных работ:
 Лицензия на осуществление картографической деятельности и
приложение к данной лицензии;
 Лицензия на осуществление геодезической деятельности и
приложение к данной лицензии;
 Сертификаты соответствия и свидетельства на технические
средства применяемые при производстве работ.
10.Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации - участника запроса;
11.Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении открытого запроса;
12. Копия Устава в действующей редакции;
13. Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников.
В состав конверта с предложением от участника размещения
заказа также должен входить 1 (один) электронный носитель (CD или
DVD-диск), содержащий электронные версии перечисленных выше
документов, составляющих предложение участника.
5.3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в Запросе
предложений, не должны допускать двусмысленных толкований.
5.4. Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с
Заявками, но не раньше времени, указанного в Уведомлении о проведении
открытого запроса предложений (далее - Уведомление). Заявки до
последнего срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в
Уведомлении.
5.5. Каждый конверт с Заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале
регистрации заявок на участие в открытом запросе предложений.
5.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение
изменений в заявки на участие в Запросе предложений.
5.7. Представленные в составе заявки на участие в Запросе
предложений документы не возвращаются заявителю.
6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений
6.1. Комиссией публично в день, время и в месте, указанные в
извещении о проведении Запроса предложений, вскрываются конверты с
заявками на участие.
6.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов
наименование и почтовый адрес каждого заявителя, наличие сведений и
документов, предусмотренных Документацией, условия исполнения
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в Запросе предложений. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в Запросе предложений подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о
признании Запроса предложений несостоявшимся.
6.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
котировок ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия
конвертов. Указанный протокол размещается организатором Запроса
котировок на официальном сайте РФ для размещения информации о
размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/ и на официальном сайте
ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru в течение дня, следующего за днем
его подписания.
7. Порядок рассмотрения заявок на участие в Запросе
7.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Запросе
предложений на предмет соответствия требованиям, установленным
Документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным.
настоящей документации.
7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе
предложений комиссией принимается решение о допуске заявителя к
участию в Запросе предложений и о признании заявителя участником
Запроса предложений или об отказе в допуске заявителя к участию в Запросе
предложений в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 2
настоящей документации, которое оформляется протоколом рассмотрения
заявок на участие в Запросе предложений. Протокол ведется комиссией и
оформляется в соответствии с требованиями Положения о закупках товаров,
работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденным Приказом ФГУП
«Росморпорт» от 02.10.2013г. № 489.
7.3. Отвечающей требованиям признается заявка на участие в запросе,
которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям
документации запроса предложений и не содержит существенных
отклонений или оговорок.
7.4. Существенными отклонениями или оговорками являются
отклонения или оговорки:
а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем
или качество оказываемых услуг;
б) которые любым существенным образом ограничивают права
заказчика, или обязательства Участника по договору, предусмотренные в
документации запроса котировок;
в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной
борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие
существенным требованиям заявки.
7.5. Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности,
несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой
существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит
принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный
рейтинг какого-либо участника запроса, полученный им в результате
проведения оценки заявки.
7.6. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм
словами и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма,
указанная словами.
7.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе
комиссией принимается решение:
– о допуске к участию в запросе Участника;
– об отказе в допуске Участника к участию в запросе.
7.8. Участник не допускается к участию в запросе предложений в
случае:
- непредставления полного перечня документов, установленного
Документацией запроса предложений, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике или об услугах, на которые
размещается заказ;
- несоответствия требованиям, установленным Документацией;
- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа;
- предложение о цене договора, превышающую начальную
(максимальную) цену договора;
- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям
Документации, в том числе если:
а) заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в
содержании обязательной информации согласно требованиям документации;
б) документы не подписаны должным образом.
7.9. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником, установления факта проведения
ликвидации участника – юридического лица или проведения в отношении
участника процедуры банкротства, либо факта приостановления его
деятельности
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных правонарушениях, а также, если у участника имеется
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника, заказчик, комиссия вправе
отстранить такого участника от участия в запросе предложений на любом
этапе его проведения.
7.10. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в
Запросе предложений всех заявителей или о допуске к участию в Запросе
котировок и признании участником Запроса предложений только одного
заявителя, Запрос предложений признается несостоявшимся.
8. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе
предложений и определение победителя
8.1. Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями, обозначенных в техническом задании.
8.2. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок. В
протоколе должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения
оценки и сопоставления заявок, об участниках открытого запроса
предложений, условиях исполнения договора, предложенных в таких
заявках, критериях оценки, о принятом решении. Протокол подписывается
всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего
после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.
9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
Запросе предложений, поданных заявителями.
Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений
осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
документацией по Запросу предложений.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе
предложений
При оценке заявок на участие в Запросе будут использованы следующие
критерии:
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
3. Сроки выполнения работ.
Порядок оценки:
Для получения итоговой оценки предложений участников Запроса
использован метод, который обеспечивает сопоставимость предложений,
получивших разную оценку по разным показателям.
Для получения итоговой оценки для системы разнотипных (имеющих
разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала (100%).
Оценка показателя является функцией его значения
Kij = f(Pij Pij баз)
принимается, что:
При оценке используются функциональные зависимости между
показателями и соответствующими оценками.
Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем
лучше»:
баз
1. Kij = 10 
P
P
ij

V показателя
ij
где Kij - средневзвешенный бал i – го участника по j – показателю;
баз
Pij - базовое, наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных
всеми претендентами значение данного показателя;
V показателя - комплексная весомость показателя – произведение
показателей 1 и 2 уровней
Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем
лучше»:
2. Kij = 10 
P
P
з
ij
баз

V показателя
ij
баз
где Pij - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми
претендентами значение данного показателя.
При оценке участнику запроса, давшему наилучшее (наименьшее)
предложение по критерию «Цена договора», «Сроки выполнения работ»
выставляется максимально возможный балл, а баллы, полученные другими
участниками, рассчитываются как относительные (на основе приведенной
выше формулы 1).
Наряду с этим, для оценки заявок по критерию
«Квалификация
участника» каждой заявке выставляется значение от 0 до 10 баллов. Баллы по
данному критерию присваиваются каждым членом комиссии экспертно. Т.к.
по данному критерию установлены показатели, сумма всех весомостей
показателей этого критерия, составляет 100 процентов.
Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются:
а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному
критерию;
б) значение в процентах для каждого показателя указанного критерия.
Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах и умножается на
соответствующую указанному показателю значимость.
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участника», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим показателем участника по квалификации.
1. Итоговая средневзвешенная арифметическая оценка представляет
сумму средневзвешенных баллов i – го участника по всем показателям
(J1, J2, J3):
Ki =

Kij
ТАБЛИЦА 1
Система критериев оценки заявок
на участие в открытом запросе предложений
Весомость, Весомость
№
Наименование Критериев и
%
,%
п/п
Показателей
Уровень 1 Уровень 2
1.
2.
50
40
35
35
30
3.
10
рублей
Цена договора
Квалификация участника
Уровень квалификации персонала
Наличие
положительного
опыта
выполнения
работ,
аналогичных
предмету Запроса предложений
Наличие материально-технической
базы, необходимой для выполнения
договора
Сроки выполнения работ
дней
100
Победителем открытого запроса предложений будет являться Участник,
предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами
(весомостями) получило наибольшее количество баллов.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Заявок, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об Участниках, условиях исполнения договора,
предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом
на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в
течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и
сопоставления заявок.
Победителем Запроса предложений признается участник, который
предложил лучшие условия исполнения договора и, заявке, на участие в
Запросе предложений которого, присвоен первый номер.
10. Условия заключения договора
10.1. Договор будет заключен с той организацией, предложение
которой наиболее полно удовлетворяет требованиям, изложенным в
Документации, и содержит лучшие условия исполнения Договора.
10.2.
Заключение
договора
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами (в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания
(утверждения) протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе).
11. Прочие положения
Процедура Запроса предложений не является торгами, ее проведение не
регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Процедура Запроса предложений также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура Запроса не накладывает на заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному
заключению договора с победителем Запроса или иным его участником.
Заказчик вправе отклонить любую Заявку или отклонить все Заявки и
отказаться от проведения процедуры Запроса предложений в любой момент
до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой
ответственности перед участниками Запроса.
РАЗДЕЛ II. Описание предмета Открытого запроса предложений
1. Информационная карта открытого запроса предложений
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса
предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации и
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом
запросе предложений. В случае противоречия между положениями
инструкции по подготовке Заявок на участие в открытом запросе
предложений и положениями информационной карты последние имеют
ИНФОРМАЦИЯ
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт»
Юридический адрес:
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 19, стр.7.
Контактные реквизиты заказчика: тел. (495) 626-14-25; факс
(495) 626-12-39
официальный сайт www.rosmorport.ru
Организатор:
Наименование и
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт»
адрес
Почтовый адрес:
Заказчика:
183038, г. Мурманск, Портовый пр., д. 19
Контактные реквизиты организатора: тел. (8152) 550-800, Факс
(8152) 550-850,
Контактные лица Организатора Открытого конкурса:
по вопросам получения документации, подготовки и
представления Заявок – Беляевская Наталия Евгеньевна, тел.:
(815-2) 550-886, email: belyaevskaya@mf-rmp.ru.
 по техническим вопросам: Коротков Александр Юрьевич,
e-mail: A.Korotkov@mrm.rosmorport.ru, тел.: (815) 550-836;
Пароваткин Юрий Николаевич тел.550-887; факс: (815) 550-850
Наименование
Открытый запрос предложений по выбору организации для
открытого
выполнения комплекса гидрографических работ на акватории
запроса
морского порта Мурманск в 2015 году.
предложений:
Предметом Запроса предложений является выполнение
комплекса гидрографических работ по детальной площадной
съемке рельефа дна трех участков расположенных на акватории
Предмет
Мурманского морского торгового порта, выполнение
Запроса
топосъемки береговой линии и геодезической привязке
предложений
материалов работ к государственной сети, и контроль
положения 9 ориентиров геодезическими методами согласно
техническому заданию.
преобладающую силу.
Место, сроки и
условия
выполнения
работ:
Начальная
(лимитная) цена
договора:
Источник
финансирования
Объем
выполнения
работ:
Место выполнения работ: акватория морского порта
Мурманск.
Сроки выполнения работ: С момента подписания договора до
30 сентября 2015 г.
Условия выполнения работ указаны в Техническом задании и
проекте договора.
Начальная (лимитная) цена договора:
1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей
Собственные средства ФГУП «Росморпорт»
Подробно объемы и схемы расположения участков работ
приведены в Техническом задании Документации.
Заявки на участие в Открытом запросе предложений
представляются в письменной форме, в запечатанном конверте
до 12:00 (по московскому времени) «05» марта 2015 г. по
Порядок подачи рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 183038, г.
Мурманск, Портовый пр., д. 19, Мурманский филиал ФГУП
заявок на
«Росморпорт» (2-й этаж, конференц-зал).
участие в
На конверте с заявкой должна быть надпись «Не вскрывать до
Запросе
12.00 часов « 05 » марта 2015 года».
предложений
Заявки на участие в Открытом запросе предложений, поданные
позже времени окончания приема заявок, будут считаться
опоздавшими.
Дата, время и
место вскрытия
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Открытом запросе
конвертов с
предложений состоится «05» марта 2015 года в 12:00 (по
заявками на
московскому времени), по адресу: г. Мурманск, Портовый пр.,
участие в
д. 19, второй этаж, конференц-зал.
Запросе
предложений
Документация открытого запроса предложений и полные
сведения о проведении Запроса предложений размещены на
официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru.
Условия
(Мурманский филиал, раздел «Закупки»). По желанию
получения
участника Запроса предложений Документацию в печатном
конкурсной
виде можно получить по представлению письменного запроса
документации
на ее получение по адресу:
г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19, кабинет № 5, по рабочим
дням, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов.
Дополнительные - Наличие требуемых по законодательству РФ действующих
лицензий и других разрешительных документов на право
требования,
установленные осуществления деятельности, касающейся предмета договора:
Заказчиком

Лицензия на осуществление картографической деятельности и
приложение к данной лицензии;


Лицензия на осуществление геодезической деятельности и приложение
к данной лицензии;
Сертификаты соответствия и свидетельства на технические
средства применяемые при производстве работ.
- Выполнение гидрографических работ в соответствии
требованиями нормативно-технических документов (НТД),
изданных УНиО МО РФ и Минтрансом, указанных в
Техническом задании. Положения Стандарта Международной
гидрографической организации (МТО) на гидрографическую
съемку (S - 44) применяются в части, не противоречащей
национальным НТД.
- Наличие опыта (не менее 3-х лет) выполнения комплекса
гидрографических работ по съемке рельефа морского дна
многолучевым эхолотом, аналогичных предмету договора.
- Наличие опыта сдачи материалов гидрографических работ на
экспертизу 280 ЦКП ВМФ. (Проверки соответствия качества
материалов, требованиям экспертной комиссии к материалам
гидрографических работ, используемых для картосоставления).
- Наличие квалифицированного персонала, необходимого для
выполнения комплекса работ по договору.
- Наличие необходимых для выполнения работ по договору
собственных поверенных и откалиброванных технических
средств. Все технические средства должны иметь действующие
метрологические и поверочные свидетельства. Копии
свидетельств прилагаются к справке об имеющейся
материально-технической базе, необходимой для выполнения
договора (форма № 6).
- Наличие действующей лицензии на используемое при
выполнении работ программное обеспечение. Свидетельство о
действующей лицензии прилагается к справке формы № 6.
- Общая стоимость работ по Договору должна включать
стоимость всех подготовительных и сопутствующих работ и
услуг, связанных с выполнением работ по Договору.
Настоящая процедура запроса предложений не является
торгами и Уведомление о проведении запроса предложений не
является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет
никаких обязательств перед лицами, принявшими участие в
запросе предложений.
Порядок и
условия
оплаты:
Адрес для
направления
письменных
запросов по
разъяснению
документации
В соответствие с проектом договора
Россия, 183038, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт»
Тел.: (8152) 550-800; факс: (8152) 550-850
Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений
Участник
размещения
заказа
должен
представить:
Валюта, в
которой
выражены
цены заявки
Язык заявки
Критерии
оценки
Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений,
должен содержать следующие документы:
1) Опись документов (Форма № 1);
2) Анкета участника (Форма № 2);
3) Заявка на участие в открытом запросе предложений
(Форма № 3);
4) Коммерческое предложение (Форма №4);
5) График выполнения работ (Форма № 9);
6) Справка об опыте выполнения работ, аналогичных
предмету открытого запроса предложений (Форма №
5);
7) Справка о наличие материально-технической базы,
необходимой для выполнения работ, аналогичных
предмету договора (Форма № 6);
8) Справка о наличии квалифицированного персонала,
необходимого для выполнения работ, аналогичных
предмету договора (Форма № 7);
9) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее
право
подписи
и
представления
интересов
организации - участника размещения заказа (Форма
№ 8);
10) Лицензия на осуществление картографической
деятельности и приложение к данной лицензии;
11) Лицензия
на
осуществление
геодезической
деятельности и приложение к данной лицензии;
12) Сертификаты соответствия и свидетельства на
технические средства применяемые при производстве
работ.
13) Выписка или нотариально заверенная копия
выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении открытого запроса
предложений;
14) Копия Устава в действующей редакции;
15) Другие документы, прилагаемые по усмотрению
Участников размещения заказа.
Российский рубль
Русский
 Цена договора;
 Квалификация Участника;
заявок на
участие в
Запросе
предложений
Срок
заключения
договора с
победителем
открытого
запроса
предложение
 Сроки выполнения работ
В течение 20 (двадцати) календарных дней после передачи
проекта договора победителю открытого запроса предложений.
2. Краткое описание предмета Открытого запроса предложений
2.1. Предметом Запроса предложений является выполнение комплекса
гидрографических работ по детальной площадной съемке рельефа дна трех
участков расположенных на акватории Мурманского морского торгового
порта, выполнение топосъемки береговой линии и геодезической привязке
материалов работ к государственной сети, и контроль положения 9
ориентиров геодезическими методами согласно техническому заданию.
2.2. В ходе работ Исполнителю необходимо так же собрать данные для
корректуры морских навигационных карт, руководств и пособий для
плавания, выявить имеющиеся на данном участке акватории навигационные
опасности и отличительные глубины, провести анализ динамичности
рельефообразующих форм, имеющихся на дне обследуемых участков
акватории.
2.3. Виды и объемы работ определены в Техническом задании (Раздел 3
настоящей Конкурсной документации) на выполнение гидрографических
работ.
В ходе работ Исполнителю необходимо выполнить:
 рекогносцировку районов работ, проверку и уточнение исходных
данных и необходимой исходной информации;
 подготовить необходимую для работы геодезическую основу, а также
опорные пункты для координирования промерных работ. Количество и
категорийность опорных пунктов определяется исполнителем исходя
из требований руководящих документов. При координировании
промера исполнитель работ использует собственные данные о
координатах исходных пунктов государственной геодезической сети,
либо получает их установленным порядком за собственный счет;
 для приведения, в соответствии с требованиями руководящих
документов, измеренных глубин к наинизшему теоретическому уровню
(НТУ) самостоятельно получить (приобрести) материалы наблюдений
уровенного поста Мурманского УГМС (пр. № 19 ММТП). Значения
НТУ, высоты основных и рабочих реперов определяются исполнителем
работ;
 провести контрольное нивелирование уровенного поста перед началом
и по окончании полевых работ;
 проверить и настроить используемые в работе технические средства
гидрографии, подготовить вспомогательные средства и плавсредства к
работе. Для производства работ исполнитель использует собственные
технические средства и плавсредства, либо арендует их по
собственному усмотрению за собственный счет;
 построить планшеты площадного обследования заданных участков
акватории в масштабе 1/1000 и 1/500 (согласно ТЗ) в равноугольной
поперечно-цилиндрической проекции Гаусса, изобаты построить через
1 метр, оформление планшетов произвести в соответствии с
требованиями ПГС - 4 (Правила гидрографической службы) ч.1,2 изд.
ГУНиО МО 1984 г.;
 выполнить полевые работы в течение 08 рабочих дней (с учетом
рекогносцировки и создания опорной сети), порядок и сроки
проведения работ определяется графиком, который составляется
исполнителем;
 исполнитель работ обязан в соответствии с требованиями
действующих руководящих документов разработать программу на
производство работ, а так же, по окончании работ, технический отчет
об их выполнении;
 программа работ должна содержать обоснование выбора видов и
способов работ, подробности съемки, критерии достаточности
обследования заданной акватории, порядок проведения обследования и
периодичность проверок технических средств для получения исходных
картографических материалов гарантированного качества;
 программой работ определяются порядок и формы представления
отчетных материалов, форматы данных и системы координат,
принятые в качестве плановой основы съемки;
 выбор способа съемки производится с учетом требований ст. ст. 3.3.1. и
3.3.2. ПГС – 4 и рекомендаций Международной Гидрографической
организации (МГО) - Международный стандарт S – 44;
 камеральную обработку полученных материалов произвести в
соответствии с требованиями руководящих документов и по методике,
согласованной с 280 Центральным картпроизводством ВМФ в сроки,
определенные графиком.
2.4. В сроки, определенные графиком и договором, заказчику
представляется материалы работ и технический отчет (в отпечатанном и
сброшюрованном виде) о выполненных работах: на бумажном носителе - 4
экз. и в электронном виде - 1 экземпляр.
2.5. Исполнитель обязан в установленные графиком сроки представить в
280 ЦКП ВМФ один экземпляр технического отчета и отчетных материалов
работ (планшетов), в графическом и электронном виде для экспертной
оценки.
2.6. Представленные в 280 ЦКП ВМФ материалы проходят экспертную
оценку их качества. Акт экспертизы материалов гидрографических работ с
заключением о их пригодности к картосоставлению, исполнитель
представляет заказчику в срок установленный графиком и договором.
2.7. Работы, выполненные исполнителем, считаются законченными и
принятыми после подписания двухстороннего акта выполненных работ
обеими сторонами.
2.8. Планируемый срок проведения работ, включая сдачу материалов в
280 ЦКП ВМФ: с момента заключения договора по 30 сентября 2015 года.
Срок представления Заказчику (Исполнителем) экспертного заключения о
качестве выполненных работ – не позднее 31.01.2016г.
РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение к договору от ___ № ___ .
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Мурманского филиала
ФГУП «Росморпорт»
В.И. Пархоменко
«___» февраля 2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплексных гидрографических работ
на акватории порта Мурманск в 2015 г.
1.
Географическое
расположение
объекта
Кольский залив Баренцева моря, Южное колено, акватория
Мурманского морского торгового порта (ММТП)
2.
Основание для
проведения работ
Программа деятельности ФГУП «Росморпорт» на 2015г.
3.
Заказчик
ФГУП «Росморпорт»
4.
Источник
финансирования
Собственные средства
5.
Вид работ
Комплексные гидрографические работы
6.
Подрядная
организация
По результатам открытого запроса предложений
7.
Условия
проведения работ
В условиях действующего предприятия
8.
Сроки проведения
работ
С апреля по сентябрь 2015г.
9.
Назначение и
способ работ
Детальная (площадная, многолучевым эхолотом) съемка
рельефа дна, топографическая съемка положения береговой
линии и определение координат навигационных ориентиров
геодезическими методами в целях обеспечения безопасности
мореплавания и корректуры действующих навигационных карт
и пособий для плавания.
10. Объемы
выполняемых
работ
Работы выполняются на 3-х (внутрипортовых) участках
акватории ММТП:
Участок № 1 у Пирса дальних линий, ограничен береговой
линией, образованной причалом СРЗ, берегоукреплением и
причалом ММТП № 1, а далее линией, соединяющей точки:
№ 1 Ш = 68º 58' 23", 5 N Д = 33º 03' 33", 0 Ost
№ 2 Ш = 68º 58' 37", 3 N Д = 33º 03' 23", 5 Ost.
А так же производственная зона (40м.) причала ММТП № 3.
На участке надлежит выполнить: съемку рельефа дна в
масштабе 1 : 500, топосъемку береговой линии, геодезическими
методами определить координаты СНЗ причалов: адм. №№
718, 695.
Участок № 2. прилежащий к причалам ММТП № 15 – 19,
ограничен береговой линией, образованной причалами № 15 –
19 и линией, соединяющей точки:
1. Ш = 68º 59' 02", 3 N, Д = 33º 03' 46", 5 Ost;
2. Ш = 68º 59' 02", 3 N, Д = 33º 03' 42", 2 Ost;
3. Ш = 68º 59' 07", 4 N, Д = 33º 03' 18", 0 Ost;
4. Ш = 68º 59' 15", 2 N, Д = 33º 03' 06", 0 Ost;
5. Ш = 68º 59' 34", 0 N. Д = 33º 03' 06", 5 Ost;
6. Ш = 68º 59' 34", 0 N, Д = 33º 03' 11", 3 Ost.
На участке надлежит выполнить съемку рельефа дна в
масштабе 1 : 1000, топосъемку береговой линии,
геодезическими методами определить координаты СНЗ
причалов: адм. №№ 690, «693 672 683, 685.
Участок № 3, Южного колена залива расположен между
параллелями 68º 56' 30",0 N и 68º 57' 23", 0 N.
На участке надлежит выполнить: съемку рельефа дна в
масштабе 1 : 1000, топосъемку береговой линии,
геодезическими методами определить (вынести в натуру)
координаты переднего и заднего знаков створа «Три Ручья»
(адм. № 744 – 745).
Суммарный объем работ на 3-х участках акватории п.
Мурманск:
а) Съемка рельефа дна методом площадного обследования:
- М 1 : 500 – 9, 3 га, М 1 : 1000 – 192, 5 га.
б) Топосъемка береговой линии участков работ М 1 : 1000 пл.
2, 04 га.
в) Контроль положения 7-ми СНЗ причалов ММТП и 2-х
знаков створа Три Ручья.:
11. Основные
руководящие
документы,
требованиями
которых следует
руководствоваться
Руководство по океанографическому изучению океанов и
морей, часть 2 (РОИ-80), изд.
ГУНиО МО 1980 г.;
- Инструкция по навигационному оборудованию (ИНО2000),изд. ГУНиО МО 2001г;
- Правила гидрографической службы № 4 (ПГС № 4), ч.1;2 изд.
ГУНиО МО 1984 г.;
при выполнении
работ.
- Правила гидрографической службы № 35 (ПГС № 35), изд.
ГУНиО МО 1956 г.;
- Технология промерных работ при производстве
дноуглубительных работ и при контроле глубин для
безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к
ним. Инструкция. (РД 31.74.04 – 2002) изд. Минтранс РФ 2004
г.
- Свод правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические
изыскания для строительства. Часть III "Инженерногидрографические работы при инженерных изысканиях для
строительства" (одобрен письмом Управления стандартизации,
технического нормирования и сертификации Госстроя РФ от 17
февраля 2004 г. N 9-20/112);
- См. СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Часть I",
(одобрен письмом Госстроя РФ от
14 октября 1997 г. N 9-4/116);
- Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS изд. Федеральной
службы геодезии и картографии ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02,
изд. Москва ЦНИИГАиК 2002 г.;
- Техническая документация использованных технических
средств и программных продуктов.
Требования к
12. точности
определения
места и глубины,
системам
координат и нулю
глубин.
Применяемые системы позиционирования, измерения и
регистрации глубин при производстве съемки рельефа дна
должны обеспечивать среднюю квадратическую погрешность
(СКП) положения глубин не более 1, 5 мм в масштабе
планшета и СКП исправленной глубины не более 0, 1 м.
Данные съемки представляются в системах координат СК – 42
и WGS-84 проекции UTM. Измеренные глубины приводятся к
НТУ.
Отчетные
13. документы и
количество
экземпляров
отчетной
документации
В графическом (бумажном) виде представляются:
1.Технический отчет о выполненных гидрографических
работах в 4 экз. ( и в электронном виде – 1 экз.);
2. Отчетные планшеты съёмки рельефа дна в 4-х экземплярах
в масштабе 1:1000 и 1: 500 согласно данному заданию.
Система
координат
отчётных
планшетов
общегосударственная СК-42 (95) Система высот – Балтийская
1977 г. Планшеты оформляются в соответствии с требованиями
ПГС № 4. На планшеты наносится географическая
координатная сетка СК - 42 (95), изобаты строятся через 1 метр.
В цифровом виде должны представляться:
1. Копия технического отчёта
2. Копии отчетных планшетов (для Acrobat
Reader)
3. Глубины отчётных планшетов в СК-42
4. Изобаты отчётных планшетов через 0, 5 м.
5. Минимальные глубины в регулярной сетке 1м
х 1м
6. Цвето-теневые схемы глубин (Geo Tiff)
7. Файлы скорости звука
8. Файлы уровней
9. Нарезка планшетов
14. Специальные
требования
1. Технические средства и приборы, используемые при
производстве работ, должны поверяться и калиброваться в
соответствии с требованиями ТУ их эксплуатации.
2. Один экземпляр отчетных материалов передать в ФКУ
«280 ЦКМ ВМФ» для технической экспертизы и получения
заключения о пригодности результатов работ для корректуры
морских навигационных карт и пособий для плавания.
3. Акт технической экспертизы (положительный)
представляется Заказчику по окончании работ. В случае
задержки Акта ФКУ «280 ЦКП ВМФ», Исполнитель
документально подтверждает приемку материалов ЦКП. В этом
случае, Исполнитель обязуется представить Заказчику акт не
позднее 31.01.2016г.
15. Исходные данные, Площадное обследование рельефа дна и форм днообразования
предоставляемые
заданных участков работ производится техническими
Заказчиком
средствами гидрографии по усмотрению исполнителя.
Подрядчику
Исполнитель проводит работы с собственных или
арендованных, по своему усмотрению, плавсредств.
В ходе работ Исполнитель использует собственную или
полученную самостоятельно информацию о координатах
исходных пунктов государственной геодезической сети.
Значение НТУ, высоты основных и рабочих реперов
определяются исполнителем работ;
Материалы многолетних наблюдений на уровенных постах, а
так же контрольной нивелировки уровенных постов
приобретаются исполнителем работ самостоятельно;
Количество и категорийность опорных пунктов определяется
исполнителем исходя из требований руководящих документов
16. Дополнительные
работы
Исполнителем Заказчику дополнительно представляются:
- результаты съемок рельефа дна в формате X Y Z с
генерализацией глубин не более 0, 5 м. по средним и
минимальным значениям, приведенным к НТУ;
- промерные планшеты в формате файла чертежа .dwg
системе координат WGS-84
в проекции UTM.
в
РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Форма описи документов, представляемых для участия
в запросе предложений (Форма № 1)
Опись документов
представляемых для участия в открытом запросе предложений
(указать предмет запроса предложений)
Настоящим________________________________________________________
(наименование организации – Участника)
подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений
нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование
Анкета участника
Разделе
3) участие в открытом запросе предложений
Заявка на
Коммерческое предложение
График выполнения работ
Справка об опыте выполнения работ, аналогичных
предмету открытого запроса предложений
Справка о наличие материально-технической базы,
необходимой для выполнения работ, аналогичных предмету
договора
Справка о наличии квалифицированного персонала,
необходимого для выполнения работ, аналогичных предмету
договора
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи и представления интересов организации участника размещения заказа
Лицензия на осуществление картографической
деятельности и приложение к данной лицензии
Лицензия на осуществление геодезической деятельности и
приложение к данной лицензии
Сертификаты соответствия и свидетельства на
технические средства применяемые при производстве
работ
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
единого государственного реестра
Копия Устава в действующей редакции
Другие документы, прилагаемые по усмотрению
Участников
____________________________________
(подпись, М.П.)
Кол-во Номера
страниц страниц
Форма анкеты (Форма №2)
АНКЕТА УЧАСТНИКА
на участие в Открытом запросе предложений (указать предмет запроса
предложений)
1. Полное и сокращенное наименования Участника и его
организационно-правовая форма
данные представляются на основании учредительных документов
установленной формы (устав, положение, учредительный договор),
Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
2. Юридический адрес
Страна
Участника открытого
запроса предложений
Адрес
3. Почтовый адрес Участника открытого
Страна
запроса предложений
Адрес
Телефон
Факс
Участник относится к субъектам малого и Да/Нет (оставить
среднего предпринимательства
необходимое)
4. ИНН/КПП/ОГРН Участника размещения ИНН
заказа
КПП
ОГРН
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника
открытого запроса котировок могут быть представлены:
 копия акта сверки, выданная ИФНС, о состоянии расчетов с
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний
отчетный период, заверенная печатью организации.
 формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные
печатью организации;
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
/ ФИО
м.п.
Форма заявки на участие в открытом запросе предложений (Форма № 3)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выполнение комплекса гидрографических работ на акватории морского
порта Мурманск в 2015 году
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также
применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативноправовые акты,
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице
____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф И О)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить, предусмотренные открытым запросом предложений работы,
в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили
в настоящем предложении,
с общей стоимостью выполнения работ ________________________ (вставить общую
стоимость выполнения работ заявки цифрами и прописью) руб. (НДС в т.ч.).
Срок выполнения работ составляет - _______________________ дней
3. Предложение имеет следующие приложения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(перечислить)
4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость
выполнения работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету открытого запроса
предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с
Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации и
Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить
договор.
7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против
__________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ %
(значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
8. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с
Заказчиком, а также с его сотрудниками.
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации
и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования
равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас,
уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в
том числе сведения о соисполнителях.
10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
документации и условиями наших предложений в срок 20 дней после передачи проекта
договора победителю открытого запроса предложений.
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения
Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы
обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с
требованиями документации и условиями нашего предложения.
12. Мы извещены о включении сведений о
_____________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
__________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет
носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о
заключении договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей
заявке на участие в открытом запросе предложений.
15. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого
запроса предложений.
16. Наши юридический и фактический адреса:
___________________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские
реквизиты: ____________________________________________.
17. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
18. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.
Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Участника размещения заказа
м.п.
/
ФИО
/
Форма коммерческого предложения (Форма № 4)
Коммерческое предложение на выполнение комплекса
гидрографических работ на акватории морского порта
Мурманск в 2015 году
Приложение №1 к заявке на участие в открытом запросе предложений
от «____»_____________ г. №__________
Наименование работ
Стоимость
выполнения
работ, руб.
(НДС в т.ч.)*
Сроки
выполнения
работ
(дней)
*
Итого:
* в соответствии с видами и объемами выполняемых работ (п.2 Технического задания)
Общая стоимость выполнения работ составляет: __________ руб. ___ коп. (НДС в т.ч.)
(указать прописью значение, приведенное Таблице)
Общие сроки выполнения работ _________________________дней
Примечание:
____________________________________________________________________
(если согласно действующему законодательству стоимость работ НДС не облагается это должно быть отражено в Примечаниях, с
приложением обосновывающих документов)
В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость выполнения
работ должны быть включены стоимость самих работ, а также требуемых по мнению
участника дополнительных расходов, не учтенных техническим заданием, прибыль
организации, все уплачиваемые Подрядчиком налоги (включая НДС, если он подлежит
начислению), иные обязательные платежи, транспортные расходы и расходы на
оформления пропусков для доступа на территорию где расположены объекты работ и
другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой товаров, материалов, продукции и
оборудования, необходимых для выполнения работ на предусмотренных запросом
условиях, а также все скидки.
Обязательные приложения:
- Копии действующих лицензий и других разрешительных документов, требуемых
по законодательству РФ для выполнения работ – на ___ л.
Прочие условия выполнения работ, предлагаемые Подрядчиком:
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма справки об опыте Участника в выполнении работ, аналогичных предмету
договора (Форма № 5)
Приложение № 2 к заявке на участие в открытом запросе предложений от
«__»_________2015 года №______
№
п/
п
Работы, выполненные
ранее (Место, объем,
период, стоимость)
Заказчик, его
адрес, контактное
лицо, телефоны
Информация
об
актах экспертиз 280
ЦКП
ВМФ
по
материалам
выполненных работ
Наличие претензий
(исков) заказчиков
по выполненным
работам
1
2
3
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у него
опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора, не менее чем за последние
3 (три) года.
Форма справки о технических средствах, необходимых для выполнения работ по
договору, имеющихся у Участника (Форма № 6)
Приложение № 3 к заявке на участие в в открытом запросе предложений от
«__»_________2015 года №____
№
п/п
Наименован
ие
технических
средств
Балансо
вая
стоимос
ть
Подтверждение
принадлежности,
права
собственности,
аренды и т.п.
Сведения о
поверке и
калибровке
тех.
средств
Использова
ние в
работах по
Договору
ТТХ,
имеющие
значение для
выполнения
Договора
Пр
име
чан
ия
1.
2.
3.
…
Приложение: __________________ (перечислить) – на ____л.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
1. В данной справке перечисляются все технические и плавсредства, а так же другие
материально-технические ресурсы, которые необходимы и будут использоваться при
выполнении работ.
2. К данной справке должны прилагаться копии документов, подтверждающих
принадлежность Участнику указанного в справке имущества (свидетельств о
регистрации, договоров аренды и т.п.), копии метрологических и поверочных
свидетельств техсредств, а так же копии лицензий программных продуктов,
используемых при выполнении работ.
Форма справки о наличии в штате Участника персонала, необходимого для
выполнения работ по договору (Форма № 7)
Приложение № 4 к заявке на участие в открытом запросе предложений от
«__»_________2015 года №____
№
п/
п
Наименование
должности
(специальность)
Работник,
образование
Стаж работы по
специальности общий
и на предприятии
Участника
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению:
1. В данной справке перечисляются специалисты, которые непосредственно будут
участвовать в выполнение работ (без учета управленческого персонала).
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации – участника (Форма № 8)
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
город
__________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)
Организация – Участник размещения заказа _______________________________________
_____________________________________________________________________________
доверяет
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ________________________
_____________________________________________________________________________
представлять интересы
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
на открытом запросе предложений
_____________________________________________________________________,
(название)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять
конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени
организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
Доверенность действительна по
_____________________
(подпись удостоверяемого)
« _____ » _______________2015 г.
Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
М.П.
Форма графика выполнения работ (Форма № 9)
График выполнения комплекса гидрографических работ на акватории
морского порта Мурманск в 2015 году
№
п/п
Наименование работ
ИТОГО
ОСВОЕНИЕ
Стоимость
Всего
[руб.]
2015 год.
Месяц
Договор № ____
г. Мурманск
«___» _______ 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Мурманского филиала
ФГУП «Росморпорт» Пархоменко Владимира Ивановича, действующего на
основании Положения о филиале и Доверенности № 4639 от 01.06.2012 г., с
одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора_____________, действующего на основании Устава
предприятия, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по выполнению в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), в
установленный договором срок, комплекса гидрографических работ по
детальной съемке рельефа дна трех участков акватории морского порта
Мурманск, топосъемку береговой линии участков работ и геодезическую
привязку материалов работ к государственной геодезической сети (далее –
Работа). Заказчик обязуется оказать помощь в создании условий,
необходимых для выполнения работ, принять их результат и, в соответствии
с условиями договора, оплатить данную работу.
1.2 Технические, экономические и другие требования к Работе
определяются Техническим заданием (Приложение № 1), являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Стоимость Работы
2.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет _________________.
3. Срок действия договора и выполнения Работы
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до полного выполнения сторонами договорных обязательств и окончания
взаимных расчетов, но не позднее 31 декабря 2015 года.
3.2. Срок производства работ по договору с момента подписания
договора до представления материалов 30.09.2015 г.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. До начала работ разработать Технический проект и программу
производства работ.
4.1.2. Разработать график производства работ. Работы должны
проводиться в строгом соответствии с программой и графиком производства
работ.
4.1.3. Самостоятельно согласовать проведение работ с диспетчерской
службой порта Мурманск. Пропуска на территорию портов (при
необходимости) оформляются Исполнителем за собственный счет.
4.1.4. Приобретать, готовить к использованию и обеспечивать
производство работ всеми необходимыми материалами, инструментами,
техническими средствами и плавсредствами, а также топливом надлежащего
качества за свой счет. Соответствие качества материалов техническим
условиям,
госстандартам,
требованиям
руководящих
документов
подтверждаются документами, удостоверяющими их качество.
4.1.5. Сдать Работу Заказчику в сроки, определенные в п.3.2. настоящего
Договора.
4.1.6. Собственными силами и средствами, за свой счет, в согласованные
Сторонами сроки устранить по требованию Заказчика выявленные им
обоснованные замечания в Работе.
4.2. Исполнитель несет ответственность за:
4.2.1. качество производства работ и отчетных материалов (в
соответствии с требованиями руководящих документов) - перед Заказчиком;
4.2.2. выполнение требований законодательства РФ по предупреждению
загрязнения окружающей природной среды, соблюдение необходимых мер
техники безопасности.
4.3. Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу и
оплатить ее в соответствии с условиями определенными п. 5 настоящего
Договора.
4.4. Заказчик обязуется оказать (по возможности) помощь и содействие в
создании условий, необходимых для выполнения работ.
5. Оплата Работы
5.1. Оплата Заказчиком работ по настоящему договору производится
после представления Исполнителем отчетных материалов и «Технического
отчета» о выполненных работах (согласно Техническому заданию приложение № 1 к настоящему договору). Акт технической экспертизы
материалов работ 280 ЦКП ВМФ, утвержденного начальником УНиО МО
РФ, представляется отдельно в срок до 31.01.2016 г.
5.2. Заказчик производит расчет с Исполнителем в течение 20 (двадцати)
банковских дней с момента приемки материалов работ, оформленной
двухсторонним актом выполненных работ, подписанным сторонами.
Основанием для оплаты является счет, представляемый Исполнителем.
5.3. Оплата работ по Договору осуществляется перечислением
безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Стоимость работ по договору твердая, в пределах объемов и сроков
выполнения работ изменениям и индексации не подлежит.
5.5. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными
в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка,
обслуживающего Заказчика.
6. Порядок сдачи-приемки работы
6.1. Состав документации, подлежащей оформлению Исполнителем и
сдаче Заказчику, а также количество экземпляров определяется
Приложением № 1 к настоящему Договору.
6.2. По завершении работ все отработанные Исполнителем материалы
должны быть переданы Заказчику (г. Мурманск, Портовый пр-д, 19) с
сопроводительным письмом.
6.3. Заказчик обязуется рассмотреть направленные Исполнителем
материалы в течение 5 (пяти) банковских дней со дня их получения.
6.4. Материалы работ считаются принятыми Заказчиком после
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.5. Если по истечении срока, указанного в п.6.3, в адрес Исполнителя
не поступил подписанный Заказчиком акт или письменный обоснованный
отказ от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком. В этом
случае Исполнитель вправе оформить односторонний акт, который является
обязательным для оплаты Заказчиком работ.
6.6. Подписанный Заказчиком акт выполненных работ направляется
Исполнителю с сопроводительным письмом. После получения Исполнителем
акта выполненных работ, подписанного Заказчиком, Исполнитель направляет
Заказчику счет и счет-фактуру.
6.7. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих
результат работ, или иных недостатков в работе, Заказчик должен
немедленно уведомить об этом Исполнителя. В этом случае сторонами
составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок
и сроков их выполнения. Затраты по корректировке документации в случае
обоснованного отказа от приемки работ несет Исполнитель.
6.8. Заказчик и Исполнитель стремятся предупреждать возникновение
претензий, для этого в процессе выполнения Работ по договору проводят
консультации, совещания и координируют свои действия.
6.9. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения
Исполнителем работ по Договору, но без вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств и
условий по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.
7.2. За нарушение определенного настоящим Договором срока сдачи
работ, а также за нарушение сроков выполнения доработок, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости договорных
работ за каждый день просрочки. При этом Заказчик имеет право по
окончании Исполнителем выполнения работ производить оплату за вычетом
соответствующего размера неустойки.
7.3. За задержку в оплате выполненных Работ Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы
платежа за каждый день просрочки платежа.
7.4. Право на получение штрафов и пеней возникает после выставления
претензии с обоснованным расчетом штрафов и пеней.
8. Форс-мажор
При невозможности выполнения условий Договора из-за форсмажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время
действия этих обстоятельств.
Форс-мажорными считаются независящие от участника Договора
обстоятельства непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия,
введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, изменения в
законодательстве и другие обстоятельства, делающие невозможным
выполнение условий данного Договора.
Если, по причине форс-мажорных обстоятельств, какая-либо из сторон
не имеет возможности полностью или частично исполнить свои
обязательства по настоящему Договору, она должна в течение 5 дней с
момента их наступления направить другой стороне письменное уведомление
с описанием характера таких обстоятельств и с указанием обязательств,
выполнение которых приостанавливается на время действия этих
обстоятельств. Сторона, не уведомившая в установленном настоящим
Договором порядке другую сторону о наступлении форс-мажорных
обстоятельств не вправе ссылаться на них.
Наличие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться
документами соответствующих государственных органов.
Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев,
то необходимость продолжения работ или прекращения их, после окончания
таких обстоятельств, подтверждается двусторонним соглашением сторон.
9. Использование результатов работ
Исполнитель не имеет права использовать чертежи, расчеты и другую
документацию по данному объекту, при выполнении работ на этом или
других объектах, без письменного согласия Заказчика.
10. Прочие условия
10.1. Все необходимые изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями и являются действительными
только в случае, если оформлены письменно и подписаны обеими
Сторонами.
10.2. Стороны подтверждают, что представленная ими в ходе работ
информация, касающаяся деловых операций, коммерческой деятельности,
оборудования и программного обеспечения, является конфиденциальной,
обязуются обращаться с ней соответствующим образом и не передавать ее
третьим лицам без предварительного письменного согласия второй стороны.
10.3. Спорные вопросы, возникшие между сторонами при выполнении
настоящего Договора, решаются путем переговоров.
10.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
установленном законом порядке.
10.5. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Изменение и расторжение Договора
11.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. В этом
случае Исполнитель обязан передать Заказчику выполненную к моменту
расторжения Договора часть Работ. Стороны согласуют порядок
взаиморасчетов по фактически выполненным работам и оформляют
двухсторонний акт о прекращении работ.
11.2. Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке,
кроме случаев, установленных действующем законодательством.
11.3. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят
годности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение Исполнителя об указанных выше обстоятельствах, в 15дневный срок не примет необходимых мер для устранения обстоятельств,
грозящих годности результата работы, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных
его прекращением убытков.
11.4. Заказчик имеет право приостановить Работы в случаях
существенного изменения внешних условий, в частности, изменения
Технического задания на выполнение Работы. При этом Заказчик обязан
письменно известить об этом Исполнителя не позднее, чем за 15 дней до
намечаемой даты приостановки Работ. Стороны обязуются провести
необходимые консультации, связанные с обязательствами Сторон,
вызванными приостановкой Работ, и оформить условия приостановки работ
дополнительным соглашением к Договору. Работы могут быть
приостановлены по указанному в настоящем пункте обстоятельству на срок
не более 30 дней, в течение которых Стороны должны прийти к соглашению
о возобновлении работ или о прекращении Договора.
11.5. Если в процессе выполнения работы Заказчик изменяет исходные
данные, влекущие за собой изменение объема работ, то эти работы
производятся по дополнительному соглашению сторон.
12. Полный текст Договора
12.1. Настоящий Договор, включая Техническое задание - Приложение
№1, составляет полный текст Договора.
12.2. Настоящий Договор, составлен в двух, имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах: для Исполнителя и для Заказчика.
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Росморпорт»
Юридический адрес:
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19,
стр.7.
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт
Адрес: 183024, г. Мурманск,
Портовый пр-д, д. 19.
Тел. (8152) 550-800, факс: (8152) 550-850
ИНН 7702352454 / КПП 510002001,
р/с № 40502810141000100085 в
Мурманском ОСБ № 8627,
БИК 044705615
ОКПО 15182805,
ОГРН 1037702023831
ЗАКАЗЧИК
Директор Мурманского
филиала ФГУП «Росморпорт»
__________________ В.И. Пархоменко
«___» _____________ 2015 года
м.п.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________
«___» _____________ 2015 года
м.п.