Документация об аукционе - Администрация ЗАТО г. Зеленогорска

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
открытый аукцион А 045-08 на поставку электрооборудования и приборов автоматики КНС –
10А на объект: «Долевое участие в строительстве внешнего инженерного обеспечения в
микрорайоне 23» для нужд муниципального учреждения «Службы единого заказчика –
застройщика».
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открыто аукционе
1.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа подает заявку на
участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей
документацией об аукционе.
1.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе в
письменной форме в конверте. При этом на конверте указывается номер и наименование
открытого аукциона (лота), на участие в котором подаётся данная заявка. Участник размещения
заказа вправе подать только одну заявку предмета аукциона в отношении каждого (лота).
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны
допускать двусмысленных толкований.
Заявка участника размещения заказа должна быть прошнурована, пронумерована, заверена
подписью руководителя, скреплена печатью (для юридического лица), прошнурована,
пронумерована, заверена личной подписью (для физического лица). Все экземпляры заявки
должны быть четко напечатаны, подчистки и исправления не допускаются.
Заявка должна быть составлена на русском языке. Подача заявки в форме электронного
документа не предусмотрена.
1.3. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:
1.3.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку
на участие в открытом аукционе:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона (анкета участника размещения заказа согласно приложению 1 к настоящей
документации об аукционе);
б) заполненный бланк заявки об участии в открытом аукционе (приложению 2 к
настоящей документации об аукционе);
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа;
1.3.2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.
1.3.3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких
документов (сертификаты, свидетельства и т.п.);
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом торгов.
2. Требования к описанию участниками размещения заказа товаров, работ, услуг,
являющихся предметом аукциона
Поставка электрооборудования и приборов автоматики КНС – 10А на объект: «Долевое
участие в строительстве внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23».
Количество поставляемого товара в соответствии с проектом муниципального контракта
(приложение 3 к аукционной документации).
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товаров, работ,
услуг
В соответствии с проектом муниципального контракта.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
В соответствии с условиями, указанными в проекте муниципального контракта
(приложение 3 к настоящей документации об аукционе).
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Начальная (максимальная) цена – не более 4 386 280 рублей 80 копеек (Четыре
миллиона триста восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят рублей 80 копеек).
4.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
В соответствии с условиями, указанными в проекте муниципального контракта
(приложение 3 к настоящей документации об аукционе).
4.3. Источник финансирования заказа
Местный бюджет на 2008 г.
5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)
Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками,
(исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.
7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате
заключенного муниципального контракта, применяется на момент вскрытия конвертов.
8. Требования к участникам размещения заказа
1. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются
следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2. При размещении заказа путём проведения торгов заказчик, уполномоченный орган
вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности;
2) отсутствие в предусмотренном настоящим федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
3) любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса уполномоченный орган, обязаны направить в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если
указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
требования к участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства о
наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей,
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для
производства товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа.
4. Кроме указанных в частях 1-3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
требований, Правительство Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе
устанавливать иные требования к участникам размещения заказа.
5. Требования, указанные в частях 1-3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94ФЗ, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.
6. Уполномоченный орган проверяет соответствие участников размещения заказа
требованию, указанному в пункте 2 части 2 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94ФЗ, если такое требование установлено заказчиком, а также вправе проверять соответствие
участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 1 ст. 11
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. При этом заказчик не вправе возлагать на
участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
Уполномоченный орган в соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении
ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в
аукционе о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии
задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения
жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить
необходимые сведения по запросу уполномоченного органа.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25 или частью
2 статьи 31.4 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ,
установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица
или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской федерации,
единая комиссия по размещению муниципального заказа обязана отстранить такого участника
от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе
Заявки на участие в аукционе составляются на русском языке и принимаются в
конверте.
Заявки направляются в отдел муниципальных заказов и предпринимательства
администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края по адресу: 663690, Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 209, в часы работы администрации ЗАТО города
Зеленогорска Красноярского края.
Дата начала срока подачи заявок: «09» июля 2008г.
Приём заявок на участие в открытом аукционе прекращается в 10 час. 00 мин. (время
местное) «01» августа 2008г.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема, не
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
11. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения
заказа разъяснений положений документации об аукционе
Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию
об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в
течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно
опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным
органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие
изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте
изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
12. Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона)
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если
после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота).
13. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
Место рассмотрения заявок на участие открытого аукциона состоится по адресу:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 309.
Дата и время начала рассмотрения заявок открытого аукциона: «01» августа 2008г. с 10 час. 00
мин. (время местное).
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
14. Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения открытого аукциона состоится по адресу: 663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 309.
Дата и время проведения открытого аукциона: «08» августа 2008г. в 12 час. 00 мин. (время
местное).
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут до начала проведения
аукциона.
15. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект
муниципального контракта
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона.
16. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при
заключении контракта
При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается такой контракт,
вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы
между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе.
При этом цена единицы не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное
от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.
17. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту
товаров
В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, заказчик по согласованию
с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% количество
всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку
которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с
поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а
при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части товара должны определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
18. Процедура проведения открытого аукциона
Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона.
Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов единой комиссии по размещению
муниципального заказа и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.
Перед началом проведения открытого аукциона единая комиссия по размещению
муниципального заказа проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в
аукционе, у присутствующих представителей Участников. После этого уполномоченные
представители Участников получают от единой комиссии по размещению муниципального
заказа карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки
Участника (далее – «карточки»).
Председатель единой комиссии по размещению муниципального заказа объявляет о
начале проведения открытого аукциона и разъясняет Участникам правила и порядок
представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта,
размер «шага аукциона».
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной цены контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из Участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую цену контракта, Заказчик обязан снизить "шаг аукциона"
на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.
Участникам аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене путем поднятия
карточек на уровне плеча. После оглашения предложения и удара молотка карточку
необходимо опустить. Карточка, поднятая после удара молотка, не засчитывается.
Во время всей процедуры торгов Участникам аукциона запрещается вступать в
переговоры между собой и покидать место проведения открытого аукциона.
При нарушении общественного порядка участники аукциона будут удалены из
помещения в котором проводится аукцион.
Начальник отдела муниципальных заказов
и предпринимательства администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
Исп. Будько Олеся Александровна
тел. 8 (39169) 95166
В.Г. Шатов
Приложение 1 к документации об аукционе
Анкета участника открытого аукциона А 045-08 на поставку электрооборудования и
приборов автоматики КНС – 10А на объект: «Долевое участие в строительстве внешнего
инженерного обеспечения в микрорайоне 23» для нужд муниципального учреждения
«Службы единого заказчика – застройщика».
1
Полное наименование участника
размещения заказа (для юридических лиц),
Ф.И.О (для физических лиц)
2
Сокращенное наименование участника
размещения заказа (для юридических лиц)
3
Организационно-правовая форма (для
юридических лиц)
4
Номер и дата государственной регистрации
(для юридических лиц)
5
ИНН
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
ОКОНХ
Паспортные данные участника размещения
заказа (для физических лиц)
6
7
Место нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), место жительства (для
физических лиц)
8
Юридический адрес (для юридических лиц)
9
10
Телефон (с кодом города)
факс
e-mail
Должность, Ф.И.О. руководителя
11*
Среднесписочная численность работников
12*
Основной вид деятельности
13*
15*
Предприятие
относится
к
крупному,
среднему или малому бизнесу
Краткая история образования и деятельности
организации
Опыт работы, в т.ч. в г. Зеленогорске
16*
Иная информация
14*
* Графы 11-16 заполняются по желанию участника. Не предоставление информации по графам 11-16 не является основанием для отказа
участнику в допуске к участию в конкурсе.
_______________________
должность руководителя
_____________________
личная подпись
М.П.
_________________________
И.О. Фамилия
Приложение 2
к документации об аукционе
В единую комиссию
по размещению муниципального заказа
«____»____________200__г.
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе А 045-08 на поставку электрооборудования и приборов
автоматики КНС – 10А на объект: «Долевое участие в строительстве внешнего
инженерного обеспечения в микрорайоне 23» для нужд муниципального учреждения
«Службы единого заказчика – застройщика».
Участник размещения муниципального заказа _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование организации в соответствии с учредительными документами
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в лице, ________________________________________________________________________
наименование должности, Ф. И. О. руководителя юридического лица, Ф. И. О. физического лица
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
изучив документацию об аукционе, согласен заключить муниципальный контракт на
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального заказа, номер и наименование лота, если заказ разделен на лоты)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____
в случае признания заявки на участие в размещении заказа, победившей в аукционе.
Участник подтверждает, что:
- имеет финансовые средства, механизмы и другие материальные возможности,
необходимые для выполнения муниципального контракта;
- исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не признан несостоятельным (банкротом);
- не находится в процессе ликвидации;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях на день рассмотрения заявки в аукционе.
Участник обязуется подписать муниципальный контракт не ранее чем через 10
дней и не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола
аукциона.
_______________________
должность руководителя
__________________________________
Главный бухгалтер
_____________________
________________________
личная подпись
И.О. Фамилия
_____________________
________________________
личная подпись
И.О. Фамилия
м.п.
-8-
Приложение 3
к документации об аукционе
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край
___________2008 г.
«____»
Муниципальное
учреждение
«Служба
единого
заказчика-застройщика»
(МУ «Заказчик»), действующего от имени муниципального образования «ЗАТО город
Зеленогорск Красноярского края» в соответствии с постановлением главы города № 145-п от
06.03.2006г. и Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора ПЕРШИНОЙ
Ольги Михайловны, с одной стороны, и
победитель открытого аукциона
______________________________________________________________________________
(полное наименование организации-поставщика)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _____________________________________________________
(устав, данные доверенности,)
именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить электрооборудование и
приборы автоматики КНС-10А на объект:
«Долевое участие в строительстве внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23»
(далее – «ТОВАР»), в обусловленный настоящим контрактом срок, а «Заказчик» - принять и
оплатить товар по условиям контракта в номенклатуре и количестве, указанном в Техническом
задании (Приложение 1), которые является неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с
требованиями Постановления Госстандарта России от 30.07.2002 г. № 64, новым, не бывшим в
употреблении, свободным от прав третьих лиц, упакованным в соответствии с требованиями к
таре по данному оборудованию, в полной комплекции.
1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать характеристикам, указанным в
спецификации. Сертификат соответствия, паспорт изготовителя на изделия в целом, а также на
их комплектующие, протоколы заводских испытаний, и иную документацию предусмотренную для
данной группы товаров «Поставщик» направляет «Заказчику» вместе с товаром.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена муниципального контракта установлена на основании протокола открытого
аукциона № _____ от «__» ________ 2008 г. и составляет
_______ рублей.
Общая сумма контракта составляет ______ рублей, в т.ч. НДС.
2.2. В цену товара входят все обязательные платежи, НДС, транспортные расходы по доставке
товара до указанного объекта по адресу: Красноярский край, город Зеленогорск, квартал-23
КНС-10А
2.3. Оплата осуществляется на основании Актов приёма - передачи поставленного товара,
-9-
путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
2.4. «Покупатель» производит предварительную оплату в размере не более 20% от стоимости
товара.
Окончательный расчет производится в течении 30 банковских дней с момента подписания
Сторонами акта приема-сдачи товара.
2.5. При установлении предварительной оплаты в размере 30 и более процентов от стоимости
Товара, указанной в пункте 2.1. контракта, «Поставщик» обязан за счет собственных средств
заключить договор страхования предпринимательского риска (поставляемого товара,
оказываемой услуги, производимых работ) по настоящему контракту.
2.6. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
3. СРОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки товара по настоящему контракту составляет 60 календарных дней с
момента заключения контракта.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Поставщик» обязан:
4.1.1. Осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве и комплектации
предусмотренном Техническим заданием прилагаемым к настоящему контракту (Приложение 1),
по адресу указанному в п. 2.2. настоящего контракта.
4.1.2. В случае, предусмотренном пунктом 2.5. контракта, заключить за счет собственных
средств договор страхования предпринимательского риска по настоящему контракту и направить
Заказчику копию договора в трехдневный срок с момента подписания.
4.1.3. Осуществить контроль за доставкой товара до адреса указанного в п. 2.2. контракта.
4.1.4. Обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание поставленного товара в течение 24
месяцев.
4.1.5. Направить «Заказчику» документы указанные в п. 1.4. контракта и счет-фактуру на
отгруженные товары, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
4.2. «Заказчик» обязуется принять товар и произвести его оплату на условиях настоящего
контракта.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1.По факту поставки товара оформляется двусторонний акт приемки-сдачи товара, который
подписывается «Сторонами» и скрепляется печатями.
5.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, установленном
Инструкциями П-6, П-7 Госарбитража СССР с изменениями и дополнениями, в части не
противоречащей законодательству РФ и условиям Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков товара либо товаров несоответствующего качества
«Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика»:
- безвозмездного устранения недостатка товаров в 10- дневный срок;
- безвозмездной замены некачественного товара;
- безвозмездной допоставки товара;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами
или третьими лицами.
6.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки «Поставщик»
уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
- 10 -
РФ от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.
6.4. За просрочку платежей за поставленный в срок комплектный и качественный товар в
установленные сроки «Поставщик» вправе требовать от «Заказчика» неустойку в размере не более
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от размера задолженности. «Заказчик» оплачивает
неустойку за просрочку платежей только при наличии доведённых до «Заказчика» главным
распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую
условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с
ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий 10 дней.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке Поставщиком срока поставки более чем на 5 дней;
- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества;
- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки товара.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
- 11 -
10.1 Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
31 декабря 2008 г.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами
своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих
дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
Муниципальное учреждение
«Служба единого заказчика-застройщика»
663690 Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 5 а/я 288
ИНН 245 300 59 95, КПП 245 301 001
Л/сч 030 130 060 04
в УФК по Красноярскому краю
(МБ 190 520 649 МУ «Заказчик»)
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярского краю
г.Красноярск, БИК 040 407 001
Р/сч 402 048 105 000 000 00 649
Т. 2-64-70 dtashin77@mail.ru
Директор
МУ «Заказчик»
_____________________
О.М. Першина
«____» ___________ 2008 г.
- 12 -
Приложение № 1
к муниципальному
контракту №________
от «____»______2008г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электрооборудования и приборов автоматики КНС-10А на
объект «Долевое участие в строительстве внешнего инженерного
обеспечения в микрорайоне 23».
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование оборудования
Технические
характеристики
По опросному листу
Комплектная однотрансформаторная подстанция
левого исполнения 10/0,4 кВ 1000
кВА
Комплектная одноПо опросному листу
трансформаторная подстанция
правого исполнения 10/0,4 кВ
1000 кВА
Установка конденсаторная УКМ0,4-200 (25х4+50х2)У3
Количество
(шт.)
1
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
2
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
1
6.
Переключатель УП-5313-А552
3
7.
Пост управления ПКЕ-712-2УЗ1/2"
2
8.
Пост управления ПКУ-15-21.13140У3
12
9.
Пост управления ПКУ15-21-12140У3
6
10.
выключатель путевой ВПК-У3
6
11.
Щит станций управления ЩСУ
крупноблочный, открыт. реечного
исполнения 6500х600х2200мм из
9-панелей
Щит станций управления ЩУС
5.
12.
2
По схеме типового 1 комплект
проекта 902-1-113.87.
Альбом 8
По
схеме
- 13 -
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
1
Выключатель 3-х полюсной
АП50Б-3МТД У3 IP54 16 А с
независимым расцеплением
Пере6ключатель ПКУ3-5800102УЗ
4.
ГОСТ
типового 1 комплект
Согласно
Постановлению
13.
14.
крупноблочный, открытого
реечного исполнения
2000х600х2200мм из 3-х панелей
Преобразователь частоты с
платами управления и
регулирования ТТП1-630-3/80-50УХЛ4
Пост управления насосами ПУН
,800х600х350мм
проекта 902-1-113.87.
Альбом 8
По схеме типового
проекта 902-1-113.87.
Альбом 8
По схеме типового
проекта 902-1-113.87.
Альбом 8
По схеме типового
проекта 902-1-113.87.
Альбом 8
I=100А
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
2
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
1
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
15
Ящик управления притоком ЯУП
, 600х400х250мм
16
Пост вентсистемы 25ПМ, 28ПМ ,
600х400х250
17
Ящик навесной
40АОА УХЛ
18
Регулятор температуры электр.
ТРЭ105
19
Термометр сигнализирующий
ТКП-100ЭК-111
20
Термометр угловой ТТ-У-2-1260-141
21
Термометр ТТ-У-6-2-260-141
от 0-200С
22
Терморегулирующее устройство
ТУДЭ-2М1-4 IР54
23
Термометр ТТ-П-6-2-260-103
от 0-100С, диапазон 2
дифференциала
(420С), длина 251
от 0-200С
2
24
Термометр ТТ-П-4-1-260-103
от 0 - 100С
2
25
Термометр ТТ-П-4-1-260-163
от 0 - 100С
4
РУСМ 8103-
1
2
5
Пределы регул. 0-40С 2
в компл. с
термопреобр.
сопротивления
медным с
номинальной
статистической
характер. 50М. Длина
термопреобр. 320мм
Темпер. приточного
возд. 5(24С) , монтаж
настенный
Пределы изм. -25 до 2
+35С, длина капиляра
10м,
длина
термобаллона 250мм
от -35 до +50С
2
- 14 -
4
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
26
Манометр ДМ2010сг
от 0 - 10кг/см.кв., 5
исп.4, с рад. штуц.
27
Разделитель мембранный РМ
5320
от 0 до 10кг/см.кв.
5
28
Манометр МП4-У
от 0 до 6кг/см.кв.
5
29
Манометр МП4-У
от 0 до 4кг/см.кв.
2
30
Манометр МП4-У
от 0 до 10кг/см.кв.
10
31
Уровнемер ДУЭ-0-222 :в
комплекте:
2
31.1
Первичный преобразователь со
штуцером (на комплект)
1
31.2
Преобразователь измерительный
(уровень в приёмном резервуаре
700 см) (на комплект)
Блок ограничения и размножения
сигналов А60
1
31.3
1
31.4
Прибор регистрирующий
А 100-2125 УХЛ4
32
Теплосчётчик-регистратор «Взлёт
ТСР» в комплекте:
от 0 до 1000см , вх. 1
сиг.
0-5мА
быстродействие
1с,
скорость
ленты
80мм/ч
По опросному листу 1
заказчика
32.1
Тепловычислитель с
преобразователем напряжения
Исполнение
010М»
32.2
Расходомер-счётчик эл.
магнитный, dу 32, кабель связи 30
м, с преобразователем
напряжения
Преобразователь температуры,
длина погружной части 98 мм.
Кабель связи 30 м
Расходомер- счётчик в составе (на
комплект):
Взлёт ЭР исполнение 2
ЭРСВ-410
32.3
33
33.1
Вторичный измерительный
преобразователь
КТПТР-05
«ТСРВ- 1
2
УРСВ-010М-042
2
По опросному листу
заказчика
1
- 15 -
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
33.2
Измерительный участок dу 600
33.3
Источник электропитания
1
33.4
Кабели сигнальные
90м
34
Поплавковый выключатель, длина SAS ID7801
кабеля 3 м
9
35
Щит КИП, состоящий из щита
шкафного с задней дверью.
1
1.
2.
3.
ИУ-042
1
ЩШ-ЗД-1-800*600
УХЛ4 IP30
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Согласно
Постановлению
Госстандарта РФ от
30.07.2002 № 64
Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным.
Оборудование должно быть полностью комплектным.
Оборудование, подлежащее периодической госповерке должно иметь поверительные
отметки датированные не ранее 2-х месяцев на день поставки.
Заказчик _______________
Поставщик ________________
- 16 -