документация отводы на 2014

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый запрос предложений
на выполнение поставки:
«Отводы»
г. Махачкала
2014 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
Общие сведения об объекте и предмете запроса предложений ..................... 4
Проект договора ..................................................................................................... 6
Инструкция претенденту .................................................................................... 11
Условия и порядок проведения запроса предложений …………….…….. 14
3
Общие сведения об объекте и предмете
запроса предложений
1.
1.1. Объемы поставки.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наименование продукции
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Характеристика продукции
(маркировка, описание
и т.п.)
Ду57х3.5
Ду60х4
Ду76х3,5
Ду89х4
Ду108х4
Ду108х6
Ду159х4,5
Ду159х6
Ду219х6
Ду273х8
ГОСТ, ТУ
Ед.
изм.
Колво.
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
105
12
91
65
26
78
6
66
56
20
1.2. График поставки: Апрель - до 08 мая 2014 года
1.3. Основные требования к поставляемой продукции.
Требования к упаковке и ее маркировке по видам и соответствию ГОСТам и ТУ обязательно.
Требования к дополнительным услугам (разгрузка) загрузка силами Поставщика, разгрузка силами Заказчика.
Требования по соответствию продукции определенным стандартам соответствие ГОСТам и ТУ
обязательно
Требования по производителям продукции:
Россия.
Требования к документам, подтверждающим соответствие продукции Наличие сертификатов
соответствия продукции (нотариально заверенная копия; заверенная копия Участником торгов)
1.4. Условия доставки: транспорт, адрес доставки и т.п.: ООО «Дагестанэнерго» г. Махачкала,
пр.Петра I, д.25 (а)
1.5. Требования к участникам. Наличие ресурсных возможностей (финансовых, материальнотехнических, производственных, трудовых), управленческая компетентность и репутация.
1.6. Сведения о Заказчике.
ООО «Дагестанэнерго»
ИНН 0570006131, КПП 054101001
Юридический адрес:
367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а»
Почтовый адрес:
367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а»
4
Платежные реквизиты:
Р/с 407 028 102 603 2000 4814
К/с 301 018 106 000 000 00 660
БИК 040702660
Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь
Тел. (8722) 67-22-87
Факс (8722) 67-22-87
Сведения о поставщике:
Заверенная (Участником или нотариусом) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о государственной регистрации юридического лица и
изменений.
Заверенная (Участником или нотариусом) копия устава в действующей редакции с учетом его
изменений и дополнений.
Заверенные (Участником или нотариусом) копии учредительных документов (приказы и протоколы собрания Учредителей и т.п. с учетом их изменений и дополнений), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торгов.
Копия документа о назначении директора (руководителя) организации (предприятия).
Заверенные (Участником или нотариусом) копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции
Министерства по налогам и сборам вместе с отчетами о прибылях и убытках за определенный
период.
Заверенные (Участником или нотариусом) копии действующих лицензий.
Анкета Участника конкурса (за подписью руководителя организации).
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за подписью руководителя организации).
Справка о кадровых ресурсах (за подписью руководителя организации).
Доверенности представителю Участника торгов на право ведения переговоров и заключение
сделки, других документов, подтверждающих полномочия представителя.
Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о государственной регистрации.
Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
Техническая и коммерческая информация.
По вопросам оформления Заявки контактное лицо: инженер отдела МТО Белоус Семён
Павлович, тел. (8722) 67-22-87, e-mail: omto2@dagtec.ru, semen.belous@yandex.ru ;
По техническим вопросам контактное лицо: Начальник отдела материально-технического
обеспечения ООО «Дагестанэнерго» Юркин Игорь Вячеславович, тел. (8722) 67-22-87, e-mail:
omts@dagtec.ru
.
5
2.
Проект договора
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________
г.Махачкала
«____»______________ 20___ г.
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________, и ООО «Дагестанэнерго», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице генерального директора Алиева М.Ш. действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании – Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») на условиях документации о закупке Заказчика и предложения Исполнителя. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет
выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Исполнителя имеются несоответствия
требованиям документации о закупке Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования документации о закупке Заказчика.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, требования к качеству Товара, а также дополнительные требования к Товару и условиям поставки определяются в согласованной Сторонами
спецификации (приложение к Договору).
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), свободным от любых прав на него третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом, не имеющим других обременений, ограничений.
2. Цена товара и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется стоимостью Товара, указанного в спецификации. Цена договора не может превышать ________ рублей (_______), кроме того НДС по ставке 18% в размере
_______ рублей(_______), а всего _________ рублей(_______).
Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять цену Договора и цену Товара, согласованные Сторонами в спецификации.
2.2. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в течение 45-ти банковских дней с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара.
2.3. Расчеты за поставляемый Товар осуществляются Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате
считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3. Условия поставки
3.1. Способы и сроки поставки определяется в спецификации. При поставке Товара отдельными
партиями Стороны согласовывают График поставки (приложение к Договору). В этом случае
под термином «Товар» понимаются также отдельные партии Товара.
3.2. Поставщик обязан немедленно после отгрузки Товара передать Покупателю по средствам
факсимильной связи со ссылкой на дату, номер, Договора следующую информацию: наименование и количество Товара, дата и время отгрузки, номер накладной, номер транспортного средства.
3.3. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки Товара предоставить Покупателю товарную накладную (форма ТОРГ-12), а также в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, оформленный в соответствии с требованиями законодательства
счет-фактуру.
3.4. Поставщик обязан передать Покупателю Товар вместе с товаросопроводительными документами, перечень которых указан в спецификации, а также, в случае если обязанность по до6
ставке Товара возлагается на Поставщика, вместе с товарно-транспортной накладной по форме,
установленной действующим законодательством.
3.5. Обязанность по передаче Товара считается исполненной Поставщиком с момента окончания
приемки Покупателем Товара, полностью соответствующего требованиям Договора. С этого
момента право собственности на Товар переходит к Покупателю.
3.6. При необходимости порядок проведения работ и оказания услуг, связанных с монтажом Товара и вводом его в эксплуатацию, устанавливается Сторонами путем заключения отдельного
соглашения.
4. Приемка товара. Гарантии
4.1. Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с обязательными требованиями законов, иных правовых актов, государственных стандартов.
Инструкция о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённая постановлением Госарбитража СССР
от 15.06.1965 № П-6 (в редакции, действующей на момент заключения Договора), Инструкция
о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного
потребления по качеству, утверждённая постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №
П-7 (с изменениями и дополнениями на дату заключения Договора) подлежат применению Сторонами в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ и условиям Договора.
4.2. Окончательная приемка Товара по количеству и качеству (в том числе при замене или доукомплектовании Товара) осуществляется на складе Покупателя в течение 20 дней с момента
фактической передачи Товара Поставщиком (грузоотправителем). Покупатель вправе осуществлять выборочную (частичную) проверку соответствия Товара требованиям Договора с распространением результатов проверки на всю партию Товара.
4.3. При обнаружении несоответствия Товара условиям Договора о количестве, качестве, комплектности, ассортименту, таре (упаковке) либо при отказе Покупателя от переданного Товара,
если при этом невозможно немедленно возвратить Товар Поставщику, Покупатель приостанавливает приемку, незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и принимает Товар на ответственное хранение.
При обнаружении несоответствия Товара условиям Договора по количеству, качеству и (или)
комплектности Покупатель с участием уполномоченного представителя Поставщика (грузоотправителя) составляет акт (форма ТОРГ-2).
Поставщик обязан в течение 3-х дней с момента получения уведомления сообщить Покупателю
о своей готовности за свой счет заменить (доукомплектовать) Товар. Замена (доукомплектование) Товара осуществляется Поставщиком в 15-тидневный срок с момента получения уведомления.
При отсутствии в установленный срок сообщения Поставщика о готовности за свой счет заменить (доукомплектовать) Товар Покупатель осуществляет приемку Товара с участием представителя Торгово-Промышленной палаты (ТПП) по месту нахождения Покупателя (грузополучателя).
Заключение представителя ТПП, признается сторонами окончательным. В случае установления
заключением ТПП несоответствия Товара требованиям Договора, замена (доукомплектование)
Товара осуществляется Поставщиком в течение 7 (семи) дней с момента получения заключения
ТПП.
4.4. Покупатель вправе отказаться от передаваемого Поставщиком Товара (части Товара), не соответствующего условиям Договора, в случаях:
4.4.1. Просрочки Поставщиком поставки Товара, а также просрочки устранения замечаний по
качеству и комплектности, замене (доукомплектованию) Товара.
4.4.2. Несоответствия поставленного Товара требованиям договора по ассортименту.
4.4.3. Не предоставления Поставщиком полностью или частично товаросопроводительных документов.
В случае невозможности устранения недостатков Товара в сроки, установленные Договором, а
также неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора.
7
Об отказе от передаваемого Поставщиком Товара (исполнения договора) Покупатель направляет
Поставщику соответствующее уведомление с указанием в нем срока, с которого Покупатель отказался от Товара (исполнения договора).
4.5. В случае обоснованного отказа Покупателя от приемки Товара Поставщик обязан вывезти
Товар или распорядиться им в течение 20 (двадцати дней) с момента получения от Покупателя
соответствующего уведомления. По истечении 20-тидневного срока Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику.
Поставщик на основании калькуляции (счета), предоставленных Покупателем, в течение 3 (трех)
дней с момента получения калькуляции (счета) обязан оплатить убытки и расходы Покупателя,
связанные с:
- приобретением не поставленного Поставщиком Товара у третьих лиц;
- принятием Товара на ответственное хранение (при условии правомерного отказа Покупателя
от приемки Товара);
- реализацией Товара либо возвратом его Поставщику в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом Договора;
- оплатой Покупателем услуг представителя ТПП, в случае признания Товара не соответствующим требованиям Договора.
4.6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение срока, установленного
нормативно-технической документацией, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента
приемки Товара Покупателем.
При обязательстве Поставщика в соответствии с дополнительно заключенными с Покупателем
соглашениями на монтажные, пусконаладочные и иные работы, связанные с вводом поставляемого Товара в эксплуатацию, срок гарантии начинается течением с момента ввода Товара в эксплуатацию.
4.7. Выявленные Покупателем в течение гарантийного срока скрытые недостатки Товара, устраняются на основании претензии Покупателя.
4.8. Приемка Товара считается оконченной:
- в момент подписания Сторонами акта приема-передачи Товара в комплекте в случае его поставки отдельными партиями;
- в момент подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) во всех остальных
случаях.
5. Ответственность сторон
5.1. Поставщик уплачивает Покупателю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1%:
- от стоимости Товара – за просрочку исполнения обязательства по поставке Товара;
- от суммы перечисленного Покупателем аванса – за просрочку обязанности по возврату аванса;
- от суммы соответствующих расходов – за просрочку обязательств по оплате расходов Покупателя в соответствии с п.4.5. Договора.
5.2. За несвоевременную оплату поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.
5.3. За односторонний отказ от поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в
размере 20 (двадцати) процентов стоимости Товара.
5.4. Убытки, причиненные Сторонам в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)
одной из Сторон условий Договора, подлежат взысканию в пользу другой Стороны в полном
объеме сверх неустойки.
5.5. Оплата пени и возмещение убытков при неисполнении обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.
5.6. Пеня начисляется до момента фактического исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое
нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, под которыми понимаются военные действия, стихийные бедствия, пожары, заба-
8
стовки (за исключением забастовок в организациях Сторон), меры запретительного характера,
принимаемые Правительством РФ или другими уполномоченными органами.
Исполнение Сторонами обязательств соразмерно отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, затронутая такими обстоятельствами, немедленно в письменном виде уведомляет об этом другую Сторону. Обстоятельства
непреодолимой силы должны подтверждаться заключением уполномоченного органа. Отсутствие уведомления либо подтверждения уполномоченного органа о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на такие обстоятельства.
7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Документы, направленные по средствам факсимильной связи, Стороны признают имеющими юридическую силу при обязательном (в течение 10-ти дней) предоставлении направляющей
стороной оригиналов документов.
7.3. Сторона обязана уведомить другую сторону в случае изменения своих адресов и реквизитов.
7.4. Поставщик не вправе без согласия Покупателя передавать третьим лицам свои права и обязанности по Договору.
7.5. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Споры, не
урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение арбитражного суда Республики Дагестан.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ 20___ г. и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.7. Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Покупателю. Приложениями к Договору и его неотъемлемыми частями являются:
1. Спецификация.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Покупатель:
Поставщик:
ООО «Дагестанэнерго»
ИНН 0570006131, КПП 054101001
Юридический адрес: 367007,
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр-т Петра 1-го, 25 «а»
Почтовый адрес: 367007,
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр-т Петра 1-го, 25 «а»
Платежные реквизиты:
Р/с 407 028 102 603 2000 4814
К/с 301 018 106 000 000 00 660
БИК 040702660
Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь
От Покупателя:
Генеральный директор
ООО «Дагестанэнерго»
От Поставщика:
_________________ /М.Ш. Алиев/
м.п.
_________________ /___________/
м.п.
9
Спецификация № 1
к договору поставки №_____________ от «___»____________20___г.
1. По настоящей спецификации поставляется следующий Товар:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Товара,
ассортимент
Характеристика
продукции
(маркировка,
описание и т.п.)
Ед.
изм.
Кол-во
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Отвод
Ду57х3.5
Ду60х4
Ду76х3,5
Ду89х4
Ду108х4
Ду108х6
Ду159х4,5
Ду159х6
Ду219х6
Ду273х8
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
17375-В3
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
Цена за
ед. без
НДС,
руб.
Стоимость
без НДС,
руб.
ИТОГО:
НДС:
ВСЕГО с учетом НДС:
Сумма спецификации:
________________________________________________________________________________
всего с учетом НДС прописью
2.Срок поставки: Апрель – до 08 мая 2014г.
3. Способ поставки: доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика или транспортной компанией за его счет на склад покупателя по адресу: 367007, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а».
4. Перечень товаросопроводительной документации:
Счёт, счёт-фактура, товарная накладная (ТОРГ-12), сертификаты на товар .
От Поставщика:
____________(________________)
м.п.
От Покупателя:
_____________(_Алиев М.Ш._)
м.п.
10
Инструкция претенденту
3.
3.1
Подача заявок на участие в запросе предложений
Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику запроса
предложений в письменной форме на бумажном носителе.
3.1.1.1 При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования:
а) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени Участника без доверенности. Указанное
лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке.
б) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью
Участника.
в) Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки.
г) Перед подачей заявки должно быть надежно запечатано в конверт (пакет,
ящик и т.п.), обозначаемый словами «Оригинал Заявки» (копия не обязательна).
д) На конверте указывается следующая информация:
- наименование и адрес Заказчика;
- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным
извещением.
3.1.1.2 Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в
извещении о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания приема
заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, будут отклонены
Заказчиком без рассмотрения по существу.
3.1.1.3 Организатор закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт,
о его получении с указанием времени получения.
3.1.1.4 После получения заявки организатор обеспечивает его регистрацию.
3.1.1.5 Участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до
окончания срока подачи заявок.
3.1.1
3.2
Подготовка заявок на участие в запросе предложений
Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.
3.2.2 Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений, кроме случаев подачи альтернативных заявок. При этом внесение
изменений в поданную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет расцениваться организатором запроса предложений, как подача «второй» заявки.
3.2.3 Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока,
установленного в ней участником запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.
3.2.1
11
Закупочная документация должна содержать следующие требования по
предоставлению Участником сведений и документов:
3.2.4.1 Сведения и документы о участнике запроса предложений, подавшем такую заявку (приложение 3 к Положению):
а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для
физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона;
б) для участников запроса предложений - российских юридических лиц:
копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации
на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из
единого государственного реестра юридических лиц; для участников
запроса предложений - российских индивидуальных предпринимателей:
копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации
на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) документ, подтверждающий полномочия на осуществлении деятельности от имени лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени участника запроса предложений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для юридических лиц);
г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если
для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на
участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств
по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;
е) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной
документации, если требуется;
ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса
предложений требованиям, установленным Заказчиком;
3.2.4.2 Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной документации:
а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцов,
которым будет соответствовать товар;
в) указание производителя и страны происхождения товара;
г) описание комплектации товара;
3.2.4
12
д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав
работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения
работ и услуг);
е) указание количества товаров, объема работ или услуг;
ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о
цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или
услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости
работ или услуг; предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара, единичных расценках или
тарифах работ или услуг;
з) иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено закупочной документацией;
и) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг.
3.2.5 Участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса предложений (включая требования по условиям и
(или) форме договора).
3.2.6 Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений.
3.3
Документация для участия в запросе предложений
Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Дагестанэнерго»; формы: письма о подаче оферты, технического предложения, коммерческого
предложения, анкеты Участника и справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, находятся на сайте ООО «Дагестанэнерго»
http://dagtec.ru/ в разделе «Нормативные акты».
13
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.
4.1
Рассмотрение заявок
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов.
4.1.2 Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, специалистов Инициатора закупки.
4.1.3
Общий срок проведения Заказчиком закупки отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией.
4.1.4
Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске
к участию в запросе предложений, а также альтернативные заявки, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке.
4.1.5
Комиссия рассматривает заявки участников (поступившие заключения
от инициатора закупки (экспертов) в случае если они привлекались) и осуществляет
ранжирование заявки участников по предпочтительности, после чего определяет
лучшее предложение.
4.1.1
4.2
Отборочный этап рассмотрения заявок
Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе
предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в
запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности:
а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;
б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;
в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса
предложений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.
4.2.2
При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от
участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представление
недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы
или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение
коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);
4.2.3
В случае если заявка участника запроса предложений или сам участник не отвечают какому-либо из требований Заказчика, его заявка может быть отклонена.
4.2.1
14
В случае установления факта подачи одним участником двух и более
заявок на участие в закупочной процедуре, кроме случая подачи альтернативных
заявок, все такие заявки данного участника могут быть отклонены.
4.2.5
Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.
4.2.6
В случае если заявка участника запроса предложений и сам такой
участник соответствует всем требованиям Заказчика, данный участник допускается
к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений,
при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.
4.2.7
Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу
предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом. Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте
(факсу).
4.2.8
В случае если по итогам запроса предложений поступила только одна
заявка, либо решением Комиссии признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участник, либо не поступило ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение
договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о
прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.
4.2.9
При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут
быть изменены.
4.2.4
4.3
Оценочный этап рассмотрения заявок
Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации.
4.3.2
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:
а) цена предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание
и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);
б) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора запроса предложений (включая предлагаемые
договорные условия);
в) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков)
исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у
него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов.
4.3.1
15
В ходе проведения оценки заявок Комиссия вправе принять решение о
проведении переговоров с участниками, направленных на улучшение предложений
участников, в том числе цены, с оформлением соответствующего протокола.
4.3.4
По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них
условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной.
4.3.5
Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший,
по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте не
позднее чем через три дня со дня подписания. Протокол содержит:
а) сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;
б) сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам
проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;
в) наименование участника, предоставившего лучшее предложение (первый порядковый номер), а также следующим за ним участником (второй порядковый номер).
4.3.3
16