Уведомление о проведении открытого запроса цен Уважаемые господа! ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОАО «ОГК-5»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Филиал «Центральный Офис»
ОАО «ОГК-5»
Исх. №
1702
/ФЭУ от
« 25 » июля 2007г.
Уведомление о проведении открытого запроса цен
Уважаемые господа!
Заказчик ОАО «ОГК-5», (г.Москва, 119136, 4-й Сетуньский проезд, 10-А, стр.2),
являющийся
Организатором
предусматривает
осуществить
закупку
матов
(теплоизоляционных материалов)
для формирования страхового запаса филиала
«Среднеуральская ГРЭС», согласно техническому заданию (Приложение 1)
 Срок поставки: согласно графика поставки
 Дополнительные требования:
-продукция должна быть ранее не использованной;
-продукция должна быть поставлена с приложением паспортов заводов-изготовителей
или сертификатов;
-продукция должна иметь характеристики, указанные в техническом задании;
-в предложении должны присутствовать обязательства по качеству;
-не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какойлибо из позиций вышеуказанного перечня продукции;
-предложение должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от лица
Поставщика без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности
(доверенность должна быть приложена) и скреплено печатью;
В случае Вашего согласия принять участие в поставках вышеуказанной продукции,
просим Вас предоставить предложение на поставку в срок до «10» августа 2007 г., со сроком
действия ваших предложений до «30» сентября 2007г. Предложения должны быть
направлены по факсу (095) 380-02-38 или E-mail: lobach@ogk-5.com. Форма предложения на
поставку продукции прилагается (приложение 2).
Предложение на поставку продукции предоставленное не по форме рассматриваться не
будет.
Настоящий запрос представляет собой приглашение делать оферты, не является
извещением о проведении конкурса и не накладывает на Организатора и Заказчика
соответствующих обязательств, в том числе по принятию какого-либо из поступивших
предложений.
По всем вопросам обращайтесь:
Шкаредных Максим Владимирович
Лобач Вадим Валерьевич
Тел.: (495) 380-02-30 доб. 55-94
Тел.: (495) 380-02-34
Факс: (495) 380-02-38
E-mail: lobach@ogk-5.com.
Если Ваше предложение будет принято, Вы получаете право на заключение договора с
ОАО «ОГК-5» на выполнение указанного заказа.
Просим организацию, объявленную победителем, направить в адрес ОАО «ОГК-5»
пакет учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство налоговой инспекции о постановке на учет,
формы финансовой отчетности за последний отчетный период (Ф-1,2), справка из комитета
статистики, лицензии, приказы о назначении на должность генерального директора).
Желаем успеха.
С уважением
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
ОАО «ОГК-5»
В.А. Дмитриева
1
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку материалов теплоизоляционных
1. Общие данные о поставляемой продукции: Маты прошивные из минераловатной ваты
теплоизоляционные предназначены для тепловой изоляции трубопроводов, котлов,
теплообменников и другого промышленного оборудования. ГОСТ 21880-94. Группа
горючести: негорючие (НГ)
2. Спецификация / График поставки.
Тех.
ГОСТ,
Марки- параметры ТУ, ОСТ
№ Наименование
ровка
Ед.
Изм.
Колво
График поставки
(при необходимости можно
расписать помесячно)
1
кв
1
2
Мат
минераловатный
прошивной
Мат
минераловатный
прошивной в
обкладке из
стеклоткани
ЭЗ-200
( с 6 –ти
сторон)
М1100
М3100
1800
(2000)
х1000х(60100)
1800
(1500)
х1000
(500) х
(60-80)
ГОСТ
2188094
М3
ГОСТ
2188094
М3
420
30
2 кв.
3 кв.
Май Июль
100
200
июнь
120
Май
30
Заменяемые
материалы *)
4 кв.
Маты
из
базальтового
холста МПБ50/СТ2 (ЭЗ200,
МАТРАЦЕМ)
3. Назначение, требования по назначению: Маты прошивные из минеральной ваты
теплоизоляционные предназначены для тепловой изоляции трубопроводов, котлов,
теплообменников и другого промышленного оборудования. ГОСТ 21880-94. Группа
горючести: негорючие (НГ).
4. Технические характеристики:
Наименование показателей
М1-100
М3-100
Плотность, кг/ м3
85-100
85-100
Коэффициент теплопроводности, Вт /
0,035
0,039
(мхК), при температуре: 25 град., 125
0,050
0,047
град., 300 град. С
0,097
0,086
Размеры:
1800 (2000)
1800 (1500)
длина
1000
1000 (500)
ширина
60-100
60-80
толщина
Температура применения
От -180 до + 700
Сжимаемость, % не более
40,0
30,0
Средний D волокна, мкм
4-5
Содержание связующего, %, не более
2,0
5. Технические требования к материалам и изготовлению: маты должны быть прошиты
сплошными швами в продольном или поперечном направлениях. Не допускается
разрыв более чем трех смежных стежков в одном шве, а также разрыв стежков в двух
смежных швах матов.
6. Требования по надежности: Сертификат качества обязателен.
7. Требования по безопасности: Наличие сертификата пожарной безопасности.
2
8. Требования по экологии: Наличие санитарно-эпидемиологического заключения.
9. Транспортировка, упаковка и условия хранения: Упаковка и маркировка матов должна
производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 25880. Маркировку
осуществляют по ГОСТ 25880 с дополнительным указанием даты изготовления и
условного обозначения матов. На каждое упаковочное место должен быть нанесен
манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192. Маты отгружают
потребителю не ранее суточной выдержки на складе. Срок хранения матов – не более
12 месяцев с момента их изготовления.
10. Дополнительные и специальные требования: Оплата отгруженной продукции
производится в течение 30 (тридцати) дней от даты поставки товара и выставления
счета-фактуры.
Доставка товара осуществляется силами поставщика, стоимость транспортных
расходов должна включаться в цену материала.
11. Окончательная приемка: Входной контроль.
12. Год выпуска: декабрь 2006-2007 год
3
Приложение №2
Председателю
Конкурсной комиссии
ОАО «ОГК-5»
Крупину М.Л.
Реквизиты юридического лица
(в том числе телефоны, E-mail,
контактное лицо)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
________________________________________, в лице ______________________________________
наименование фирмы
предлагает Вам поставку _____________________ для формирования страхового запаса филиала
«Среднеуральская ГРЭС», согласно Вашему техническому заданию.
Наименование продукции
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до «___»_____________2007г.
№
Наименование
продукции,
маркировка, ГОСТ,
ТУ
Колво
Цена за ед.
учёта НДС)
(без
Общая стоимость
доставки, без учёта
НДС
Общая стоимость
закупки
без учёта НДС
Х
х
изготовитель
1
…
итого






Пункт отправления груза при поставке __________________________________________
Пункт назначения груза при поставке ___________________________________________
Срок поставки_______________________________________________________________
Условия расчета:
Ответственность поставщика:
Обязательства по качеству _______________________________________
Настоящим мы заявляем, что в случае победы нашего предложения, стоимость
предлагаемой продукции, а также все условия, указанные в нашем коммерческом
предложении, являются окончательными и изменению не подлежат до полного
исполнения договорных обязательств.
Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя
обязательство выполнить заказ.
Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа, настоящее
предложение, и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора
между нами.
При невыполнении нами договорных обязательств, достигнутых в результате
проведенного запроса цен, ОАО «ОГК-5» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
договор.
Руководитель
М.П.
4
Приложение № 3
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
г. Среднеуральск
"___" ____________2007 г.
__________________________________________________________________________________
_____
(далее
Поставщик)
в
лице
______________________________________________________________, действующего на
основании ______________________________________________________________, с одной
стороны, и Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового
рынка
электроэнергии»
(далее
Покупатель)
в
лице
__________________________________________________________________________________
_____,
действующего
на
основании
_____________________________________________________________ с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в общеустановленные сроки ________________ для
формирования страхового запаса филиала «Среднеуральская ГРЭС» Покупателю, а
Покупатель принять эти товары и уплатить за них цену, определяемую
в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Наименование товаров, количество, цены, сроки каждой партии поставки определяются
спецификацией прилагаемой к настоящему договору и являющейся неотъемлемой его частью
(далее - спецификация).
1.3. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в
консервации), по своему качеству должна соответствовать действующему ГОСТу, ОСТу, ТУ,
согласованному в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества
завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на продукцию,
сертификат качества и соответствия не позднее момента фактического получения продукции.
1.4. Поставщик обязуется поставить продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т.е.
продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и
т.п.). За нарушение этого положения все ответственность за неблагоприятные последствия
несет Поставщик.
2. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Cумма договора составляет
руб., в том числе НДС 18%
руб.
2.2. Цена конкретной партии продукции в целях оплаты фиксируется в спецификации.
Фиксированная цена продукции изменению не подлежит. Стоимость доставки включается в
цену товара.
2.3.Порядок оплаты товара, форма расчетов производится Покупателем в соответствии со
спецификацией.
2.4.Оплата продукции производится по фактическому весу (количеству), если иное не
установлено соответствующей спецификацией. Окончательные расчеты между сторонами, при
отклонении количества отгруженной продукции от количества указанного в соответствующей
спецификации, производится в течение 15 календарных дней с момента поставки.
2.5. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных
средств на счет Поставщика. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.
5
2.6.При производстве расчетов Покупатель без согласования с Поставщиком вправе засчитать
поставленную продукцию в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности
Поставщика перед Покупателем, в том числе по договорам за предыдущие периоды (годы).
3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставка каждой партии осуществляется за счет и силами Поставщика, на условиях
франко-склад Покупателя
3.2.В случае если соответствующей спецификацией к договору предусмотрена поставка товара
силами Поставщика за счет Покупателя, Поставщик предоставляет Покупателю Счет-фактуру
на сумму выполненных работ по организации перевозки и Акт о выполненных услугах по
организации перевозки. Сумма, указанная в Акте, должна соответствовать сумме,
предъявляемой в Счете-фактуре.
3.3. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку продукции в отдельной партии поставки, обязан
восполнить недопоставленное в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не
указаны Покупателем.
3.5. Покупатель или указанный им грузополучатель производит приемку товара по количеству и
качеству в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и качеству №
П-7. При обнаружении Покупателем (грузополучателем) несоответствия качества поставленной
продукции сертификату вызов представителя Поставщика и/или грузоотправителя для участия
в продолжении приемки и составлении двухстороннего акта обязателен.
3.6. Право собственности на товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения товара
переходят от Продавца к Покупателю:
- при отгрузке железнодорожным транспортом - в момент передачи продукции первому
перевозчику на станции отправления;
- при доставке продукции автотранспортом грузоотправителя либо уполномоченным им
лицом - в момент передачи продукции в месте нахождения Покупателя
(грузополучателя).
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества применяются нормы действующего
гражданского законодательства РФ, определяющего последствия продукции ненадлежащего
качества.
4.2. За недопоставку или просрочку поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика
неустойку в
размере действующей на момент предъявления требования ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы недопоставки (сумму товара, поставка
которого просрочена) за каждый день просрочки.
4.3. Указанная в пункте 4.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день
фактического исполнения договорного обязательства.
4.4. Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном соответствующей
спецификацией. За несвоевременную оплату поставленного товара Поставщик вправе взыскать
с Покупателя неустойку в размере действующей на момент предъявления требования ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы поставленного, но неоплаченного товара
за каждый день просрочки и до момента фактического исполнения договорного обязательства.
4.5. Неустойка (проценты, штрафы, пени), иные санкции, предусмотренные настоящим
договором, и (или) суммы в возмещение убытков по договору подлежат доказыванию и
начисляются для целей налогообложения пострадавшей стороной и уплачиваются виновной
стороной при условии признания претензии или вступления в законную силу решения
арбитражного суда, взыскавшего с виновной стороны указанные санкции и убытки.
4.6. Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего
договора и спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона
обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии. Претензия
6
должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована, в течение 30 календарных дней с
момента ее получения с предоставлением письменного мотивированного ответа.
В случае не урегулирования вопросов путем переговоров все споры и разногласия,
возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
заключения, выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2007
года, истечение срока действия договора не освобождает сторону от исполнения своих
обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими
спецификациями.
5.2. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные
действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на
то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
5.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств, с соответствующим
подтверждением факта возникновения указанных обстоятельств органами местного
самоуправления по месту нахождения стороны.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из
сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.
6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Поставщик не вправе без письменного согласия Покупателя переуступать свои права и
обязанности по настоящему договору третьему лицу.
6.2. В течение 5 дней с момента осуществления поставки Поставщик обязан выставить счетфактуру с указанием суммы НДС, подлежащей предъявлению к оплате Покупателю. Данный
счет-фактура должна отвечать требованиям ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ
от 02.12.2000г. № 914.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.4. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как
имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает
сторону от представления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по
поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания
соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к
помощи средств электронной и факсимильной связи.
6.5. При оформлении договорных отношений стороны обязуются предоставить друг другу
следующие документы:
- копию устава;
- копию свидетельства о регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;
- копию Приказа (Протокол общего собрания) о назначении руководителя и копию
доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности.
6.6. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана
незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону гарантированной
корреспонденцией с документальным подтверждением. Неблагоприятные последствия,
7
возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои
реквизиты и почтовый адрес.
6.7. Договор составлен на шести страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»:
«Покупатель»:
ОАО «Пятая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»
Адрес: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
д.38.
Грузополучатель товара (работ, услуг):
Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО
«ОГК-5»,
624070, г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2.
КПП 660602001, ИНН 6671156423
р/с
№
40702810400630002030
в
Екатеринбургском филиале ОАО «Банка
Москвы»
БИК 046577965,
к/сч. 30101810400000000965 в ГРКЦ ГУЦБ
РФ по Свердловской области.
ОКПО 79928538
ОКВЭД 40.10.11 40.30.11
Отгрузочные реквизиты: ст. Шувакиш
Свердловской ж.д., с подачей на ветку
СУГРЭС Ж.Д. КОД СТАНЦИИ 780209
КОД СУГРЭС 8211, ОКПО 79928538
ПОСТАВЩИК:
_______________/ ___________ /
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «ОГК-5»
______________/______________ /
м.п.
8