Приложение № 2 - Информационная карта

Информационная карта тендера
Заказчик – ОАО «Копейский машиностроительный завод»
456600, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина 24
Предмет тендера: определение подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению
углекислотной станции энергоцеха ОАО «КМЗ».
Адрес поставки, оказания услуг, место проведения работ: 456600 ,Челябинская область, г. Копейск,
ул. Ленина, 24
№
Наименование раздела
1.
Вид и предмет тендера
2.
Условия и сроки
выполнения работ
3.
Форма, сроки и порядок
оплаты
4.
Валюта, используемая
для формирования цены
договора и расчетов с
исполнителями
Содержание раздела
Открытый тендер определение подрядчика на выполнение работ
по проектированию, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ, сдаче в эксплуатацию комплекса для хранения,
газификации и выдачи на потребление СО2.
Работы выполнить согласно требований НТД и в сроки,
определенные техническим заданием «Заказчика»
- безналичный расчет;
- отсрочка платежа до 60 календарных дней, после подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
Рубль РФ
участник не должен находиться в Реестре недобросовестных
Подрядчиков
(Поставщиков,
Исполнителей)
сторонних
Заказчиков;
- работы выполнить согласно требований НТД и в сроки,
определенные техническим заданием.
Цена договора должна включать стоимость работ, а так же
налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Соответствие
Участника
требованиям,
предъявляемым
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом тендера.
Непроведение ликвидации Участника размещения заказа –
юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление
деятельности
Участника
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в тендере.
1. Цена договора;
2. Отсрочка платежа;
3. Сроки выполнения работ;
4. Срок предоставления гарантии качества.
Оценка и сопоставление заявок участников размещения заказа,
допущенных к участию в тендере, осуществляется тендерной
комиссией в следующем порядке, установленным Положением о
порядке проведение тендеров на ОАО «КМЗ»:
Максимальное количество баллов:
1. Для оценки критерия «Минимальная цена» предусмотрено
максимальное количество баллов-10.
Участник тендера, предложивший наименьшую цену
договора, получает максимальное количество баллов.
Для каждого из остальных участников тендера количество
баллов по этому критерию определяется как величина,
обратно пропорциональная величине, предложенной им
цены контракта. Для проведения более качественной
оценки по данному критерию участнику рекомендуется
представить локальный сметный расчет в базовых и
-
5.
Требования
6.
Порядок формирования
цены договора
7.
Требования к участникам
размещения заказа
Критерии оценки заявок
на участие в тендере
9.
Порядок оценки заявок на
участие в тендере
текущих ценах .
2. Для оценки критерия «Максимальная отсрочка платежа»
предусмотрено максимальное количество баллов -10,
минимальное- 0. Участник тендера, предложивший
наибольший отсрочку платежа получает максимальное
количество баллов.
3. Для оценки критерия «Сроки выполнения работ»
предусмотрено максимальное количество баллов-10.
Участник тендера, предложивший наименьший срок
выполнения работ получает максимальное количество
баллов. Для возможности подсчета баллов по данному
критерию участникам размещения заказа необходимо
указать общее количество дней для выполнения всего
объема работ.
4. Для оценки критерия «Срок предоставления гарантии
качества работ» предусмотрено максимальное количество
баллов-10. Участник тендера, предложивший наибольший
реальный гарантийный срок, который не может быть
меньше установленного Заказчиком, получает
максимальное количество баллов, участник,
предложивший наименьший гарантийный срок – меньшее
количество баллов.
Оценка заявки участника конкурса осуществляется путём
сложения баллов по всем критериям.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок
конкурсная комиссия выстраивает заявки в порядке убывания
полученных оценок. Каждой заявке присваивается порядковый
номер. Заявке на участие в конкурсе, у которой наибольшее
количество баллов, присваивается первый номер.
Секретарь закупочной комиссии – Моисеева Нина
Тел. (35139) 9-28-70, е-mail: moiseeva_na@kopemash.ru
Заявка на участие в тендере, поданная участником в письменной
форме, оформляется согласно «Перечня требований к тендерной
документации» и приложений к нему.
Оглашение результатов тендера будет произведено путем
направления уведомлений всем участникам тендера в течение 3-х
дней после подписания итогового протокола тендера.
10.
Контактное лицо
11.
Требования к
оформлению заявок на
участие в тендере
12.
Дата оглашения
результатов тендера
13.
Срок подписания
договора с победителем
Не более 10 дней со дня подписания итогового протокола тендера.
14.
Сроки и место подачи
заявок
Период подачи заявки с 8 часов 00 минут «06» августа 2014г. до
17 часов 00 минут «19» августа 2014г. по адресу Заказчика:
456600, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, 24,
Секретарю закупочной комиссии.