УТВЕРЖДАЮ Директор Государственного

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственного
автономного учреждения культуры
города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха»
__________________А.А. Оглоблин
«____» ________________ 2015г.
Номер извещения: 2015000008
Номер
закупки
на
ООС:
____________
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
«Конкурс на право заключения гражданско-правового договора на
выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к
ресторану «Лесной» ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО»
Москва, 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................................... 3
II.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА .................................................. 5
III.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА ......................................................... 25
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ................................................................................................. 38
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ................................................................................................... 47
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ......................... 65
2
I.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Положение о закупке – Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Измайловский
Парк культуры и отдыха», утвержденное заказчиком и размещенное на официальном
сайте в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (в редакции от 03.06.2014г., утвержденной приказом Департамента
культуры города Москвы № 488 от 03.06.2014г.) (далее – Положение о закупке).
Закон о закупках – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заказчик – Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха».
Комиссия по закупкам, Комиссия – коллегиальный орган, создаваемый
Заказчиком для выбора поставщика путем проведения закупочных процедур,
предусмотренных Положением о закупке.
Специальная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для
решения оперативных вопросов в целях проведения отдельных закупок, а также контроля
размещения заказа.
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее на
основании договора с Заказчиком отдельные функции в рамках ведения Заказчиком
закупочной деятельности.
Единая информационная система – совокупность информации и документов в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено Законом о
закупках, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Официальный
сайт
–
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг www.zakupki.gov.ru. (Примечание: до ввода в эксплуатацию Единой
информационной системы, информация, подлежащая размещению в единой
информационной системе, размещается на Официальном сайте)
Сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.izmailovsky-park.ru.
Закупка, процедура закупки – совокупность действий, осуществляемых с
целью выбора поставщиков и заключения договоров, направленных на удовлетворение
нужд Заказчика..
Участник закупки – любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, подавшее заявку на участие в закупке или иным
способом, предусмотренным настоящим положением, заявившее о своем намерении
участвовать в процедуре закупки..
Поставщик – юридическое лицо, предлагающие или поставляющие товары,
работы, услуги Заказчику на основании договора.
Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее
предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.
3
Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по закупкам на основании
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок, установленных в конкурсной
документации, определяет победителя конкурса.
Однородные товары, работы, услуги – аналогичные по техническим и
функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться
друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на их качество
и основные потребительские свойства. Одноименными являются товары, работы, услуги,
включенные в одну группу товаров, работ, услуг в соответствии с Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93 (утв.
Постановлением Госстандарта России от 06.08.1993 N 17).
Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной
цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63ФЗ «Об электронной подписи».
Документ в электронной форме – документ, зафиксированный на электронном
носителе и предназначенный для передачи с использованием средств вычислительной
техники и электросвязи.
Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о
предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, а также об
условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора, разрабатываемый
Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение
участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном
документацией о закупке и Положением о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена
договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.
Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, в который
включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов,
а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты
по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, формируемый в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
4
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
II.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Законодательное регулирование.
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с
Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного
учреждения культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха» (в
редакции от 03.06.2014г., утвержденной приказом Департамента культуры города Москвы
№ 488 от 03.06.2014г.), размещенным на официальном сайте в соответствии с
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
Российской Федерации от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федерального закона Российской Федерации 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения,
связанные с осуществлением закупок государственными автономными учреждениями.
1.2.
Заказчик, специализированная организация.
1.2.1. Заказчиком является Государственное автономное учреждение города
Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха», для удовлетворения нужд и за счет
средств которого проводится конкурс, предмет и условия которого указаны в пунктах 8.3.
и 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА"(далее по тексту ссылки на
разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей
конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), в соответствии
с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации и
Положения о закупке.
1.2.2. Заказчиком часть полномочий по проведению процедур закупок может
передаваться специализированной организации. Специализированная организация,
привлеченная заказчиком и указанная в пункте 8.2 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА", выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.
Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
1.3.1. Предмет конкурса указан в пунктах 8.3 и 8.6 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг указаны в пункте 8.6 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" и части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
1.3.
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора, указана в извещении о
проведении конкурса, а также в пункте 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА".
1.5.
Источник финансирования закупки и порядок оплаты.
5
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки товаров,
выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования, указанного в пункте 8.8
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги указан в части V"ПРОЕКТ ДОГОВОРА".
1.6.
Требования, предъявляемые к участникам закупки.
1.6.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
1.6.1.2. непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутствие
решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) (для
юридического лица или индивидуального предпринимателя) и об открытии конкурсного
производства;
1.6.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
1.6.1.4. отсутствие у участника закупки - физического лица, либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
1.6.1.5. отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
данному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
1.6.1.6. обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на эти
объекты;
1.6.1.7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике процедуры закупки.
1.6.1.8. соответствие иным требованиям, установленным в документации о закупке
в соответствии с действующим законодательствами, иными нормативно-правовыми
актами.
1.6.2. В случае, если это указано в части III«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА», участник закупки должен соответствовать одному или нескольким,
указанным в Части III«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» дополнительным
требованиями из нижеперечисленных:
1.6.2.1. наличие ресурсов (трудовых, финансовых, материальных, технических и
иных).
6
1.6.2.2. наличие опыта и положительной деловой репутации, системы контроля
качества.
1.6.2.3. иные требования - в случае их соответствия положениям действующего
законодательства, в частности, принципам закупки товаров, работ, услуг, установленных
ст. 3 Закона о закупке.
1.6.2.4. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских,
строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, установить в документации процедуры закупки требование о
представлении участником в составе заявки официального документа органа надзора за
саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или
участника, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право
саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.
1.6.3. Лицо, выступающее на стороне одного участника закупки, не вправе
участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне
другого участника закупки. В случае нарушения настоящего пункта все заявки, поданные
таким лицом и/или с его участием, не рассматриваются и возвращаются лицам, подавшим
заявки.
1.7.
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению
договора.
1.7.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей
(субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено пунктом 8.11 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
1.7.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о запрете
привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), либо требования к
привлекаемым соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам).
Также Заказчик вправе установить предельный размер объема товаров (работ,
услуг), поставляемых субпоставщиками (субподрядчиками, соисполнителями).
При оценке участника закупки Комиссия вправе учитывать соответствующие
показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке
участника, пропорционально выполняемому ими объему работ (оказываемому ими
объему услуг), если это указано в документации о закупке.
1.8.
Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта.
1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не
имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1.
Содержание конкурсной документации.
2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов и
подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную
документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.
7
2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в
порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса с учетом
требований статьи 14 и статьи 19 Положения о закупке.
2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном
виде на официальном сайте. При разрешении разногласий (в случае их возникновения)
комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном
носителе, подписанным заказчиком, и не несет ответственности за содержание
конкурсной документации, полученной участником закупки не в соответствии с
порядком, предусмотренным пунктом 2.1.2.
2.2.
Разъяснение положений конкурсной документации.
2.2.1. При
проведении
конкурса
какие-либо
переговоры
заказчика,
специализированной организации или конкурсной комиссии с участником закупки не
допускаются.
2.2.2. Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется в
порядке и сроки, установленные статьей 16 Положения о закупке.
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию.
2.3.2. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 16 Положения о
закупке.
2.3.
2.4.
Отказ от проведения конкурса.
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры не позднее чем за 5
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки, если
Положением о закупке не установлено иное. Извещение об отказе от проведения закупки
размещается Заказчиком в Единой информационной системе в течение одного дня со дня
его принятия. В течение двух дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет
соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки..
3.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1.
Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению.
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
3.1.2. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки лично, а
так же посредством почты или курьерской службы.
3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с
требованиями настоящего раздела и в соответствии с формами документов,
установленными частью IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
8
3.1.4. В случае если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по
нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на
каждый такой лот отдельно.
3.1.5. При описании условий и предложений участник закупки должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов, если иное не указано в части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
3.1.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований.
3.1.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и
приложения к ней, а также прилагаемая опись документов (форма 1 части IV "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА"), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную
нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества
страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в
конкурсе лица/собственноручно заверены участником закупки - физическим лицом (в том
числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том,
что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны
быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.1.8. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в
конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если
иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае,
если указание на это содержится в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА".
3.1.9. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в
состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.1.10. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и
приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме "ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ" (форма 1 части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ").
3.1.11. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица участника закупки (для
юридических лиц) или собственноручно заверенных физическим лицом – участником
закупки.
3.1.12. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на
участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.13. В случае, если заявка участника закупки превышает по объему четыреста
листов формата A4, участник закупки может подать заявку на участие в конкурсе
несколькими томами. При этом каждый том заявки должен быть сшит в отдельную
единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплена
печатью (опечатана) на обороте с указанием количества страниц, заверена подписью
уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе лица/собственноручно
заверены участником закупки - физическим лицом (в том числе на прошивке).
Ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все листы тома
заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.1.14. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе,
подаваемым в письменной форме:
9
3.1.14.1. участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном
конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором
подается данная заявка, и номер закупки. Номер закупки указывается на основании
номера закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего
конкурса;
3.1.14.2. участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес, (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для физического лица);
3.1.14.3. конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность
вскрытия конверта без нарушения его целостности.
3.1.15. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований
пунктов 3.1.14.1, 3.1.14.3, заказчик не несет ответственности в случае его потери или
вскрытия раньше срока.
3.1.16. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные
документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме
отозванных участниками закупки заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие
в конкурсе, поданных с опозданием.
3.1.17. Порядок оформления заявки на участие в конкурсе в форме электронного
документа:
3.1.17.1. Участник закупке вправе подать заявку на участие в конкурсе в форме
электронного документа.
3.1.17.2. Требования настоящей конкурсной документации применяются при
оформлении заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с учетом
особенностей электронного документооборота.
3.1.17.3. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа,
должна по содержанию соответствовать заявке на участие в конкурсе, подаваемой в
письменной форме.
3.1.17.4. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в
конкурсе, должно содержать сведения о наименовании конкурса, на участие в котором
подается данная заявка, и номер закупки. Номер закупки указывается на основании
номера закупки, который содержится в извещении о проведении соответствующего
конкурса.
3.1.17.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,
подаваемой в форме электронного документа, должны быть оформлены с использованием
электронной подписи уполномоченных лиц.
3.2.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе,
которыми обмениваются участники закупки и заказчик или специализированная
организация, должны быть написаны на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе
расценивается комиссией по размещению заказа как несоответствие заявки на участие в
конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.2.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых
выданы участнику закупки третьими лицами на иностранном языке, могут быть
представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык.
10
3.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных
компетентным органом другого государства для использования на территории Российской
Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который
удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее
документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен
этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют
смысл оригинала, расценивается комиссией по размещению заказа как несоответствие
заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.3.
Валюта заявки на участие в конкурсе.
3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях
к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к
заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых
выданы участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут
быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом
3.3.2 конкурсной документации.
3.3.2. В случае если пунктом 8.7 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" начальная (максимальная) цена договора установлена в иностранной
валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней
должны быть выражены в такой валюте.
3.3.3. Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.2, расценивается комиссией
как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным
конкурсной документацией.
3.3.4. В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных
сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в
заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в
российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой договора в случае,
если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор,
будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника закупки.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на
участие в конкурсе.
3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в
пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.4.2. В
случае
неполного
представления
обязательных
документов,
перечисленных в пункте 8.14 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА",
участник закупки не допускается комиссией по размещению заказа к участию в конкурсе.
3.4.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме,
установленной конкурсной документацией, расценивается комиссией как несоответствие
заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3.4.
3.5.
Требования к предложениям о цене договора.
11
3.5.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 8.7 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
3.5.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником
закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий
участник закупки не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его
заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.
3.5.3. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
3.6.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он
является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если
они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик
осуществляется в соответствии с требованиями части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ"
и
по
форме
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ (при
закупке товаров), "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ" (при
закупке работ, услуг), приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
3.6.
3.7.
Подтверждение полномочий представителя участника закупки.
3.7.1. Если уполномоченным представителем участника закупки являются
руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными
документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки при проведении настоящего конкурса подтверждаются в
следующем порядке:
3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление
действий от имени участника закупки - юридического лица, являются:
- для руководителя юридического лица - надлежащим образом заверенные копии
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности;
- для иного физического лица - доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
3.7.1.2.
Документами,
подтверждающими
полномочия
индивидуального
предпринимателя, являются: выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства.
12
3.7.1.3. Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является
копия документа, удостоверяющего личность физического лица.
3.7.2. Если уполномоченным представителем участника закупки является лицо,
имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной
доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки
при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:
3.7.2.1. Документами,
подтверждающими
полномочия
представителя,
действующего на основании доверенности, являются:
- оригинал доверенности или нотариально заверенная копия такой доверенности
(если доверенность подписана участником закупки – юридическим лицом);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана
участником закупки – индивидуальным предпринимателем);
- копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана
участником закупки – физическим лицом);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (если доверенность подписана участником закупки –
иностранным лицом).
3.7.2.2. Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены
в порядке, предусмотренном пунктами 3.7.1. и/или 3.7.2.1.
3.7.3. Если уполномоченным представителем участника закупки является
руководитель
обособленного
структурного
подразделения
филиала
или
представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке:
3.7.3.1. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не
филиала (представительства).
3.7.3.2. Заявку на участие в конкурсе может подписывать: руководитель
юридического лица, полномочия которого подтверждаются в соответствии с пунктом
3.7.1; лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем
юридического лица.
3.7.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными
в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя
юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе,
подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического
лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в
следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя
юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке
и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя
юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.
3.7.5. Выписки из документов организации признаются документом,
подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации
при следующих условиях: выписка заверена единоличным исполнительным органом
(руководителем) организации и заверена печатью организации; выписка заверена иным
уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. При
этом должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица
на подписание выписок из документов организации.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
13
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.
4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в порядке и
сроки, указанные в Положении о закупке и в пункте 8.13 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.1.2. Датой подачи заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа
является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в извещении о проведении
конкурса.
4.1.3. Прием заявок на участие в закупке прекращается в день и во время
окончания подачи заявок на участие в закупке, указанные в документации о закупке в
пункте 8.13. части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в пункте 8.13
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА". При этом датой начала срока
подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса.
4.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой
связи участник закупки самостоятельно несет риск не поступления такой заявки
заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.
4.1.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1,
регистрируется уполномоченными лицами заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организацией в Журнале регистрации заявок, изменений и отзыва
заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе,
на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также
требование представления таких сведений, в том числе в форме документов,
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
на осуществление таких действий от имени участника закупки, не допускается.
4.1.7. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации
заявок, изменений и отзыва заявок на участие в конкурсе в порядке поступления
конвертов с заявками на участие в конкурсе/заявок на участие в конкурсе, поданных в
форме электронных документов. Запись регистрации конверта/заявки на участие в
конкурсе в форме электронного документа должна включать регистрационный номер
заявки, способ подачи, индивидуальный код, дату и время поступления, подпись и
расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика,
специализированной организации.
4.1.8. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие
в конкурсе, заказчиком, специализированной организацией выдается расписка в
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее)
получения.
4.1.9. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме
электронного документа, заказчик, специализированная организация обязаны подтвердить
участнику закупки, подавшему такую заявку, в письменной форме или в форме
электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения
такой заявки.
4.1.10. Участники закупки подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик,
специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение
таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.
14
4.2.
Изменения заявок на участие в конкурсе.
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются
неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:
4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе (вне зависимости от того, в какой
форме была подана заявка) подаются в опечатанном конверте. На соответствующем
конверте указываются наименование конкурса, номер закупки и регистрационный номер
заявки, присвоенный заявке при подаче такой заявки.
4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной
форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.
4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или
маркирован с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет
ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на
участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса
(с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой
частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 8.13 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.2.3.5. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе изменения
заявок подаются непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и пункте 8.15 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.2.3.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале
регистрации заявок, изменений и отзыва заявок на участие в конкурсе.
4.2.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в
заявки на участие в конкурсе.
4.2.3.8. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются
комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе и открытием
доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.
4.3.
Отзыв заявок на участие в конкурсе.
4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать
заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
4.3.2.1. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки,
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При
этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация: наименование конкурса, номер закупки, регистрационный номер
заявки, присвоенный заявке при подаче такой заявки, дата, время и способ подачи заявки
на участие в конкурсе.
15
4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и
собственноручно подписано физическим лицом - участником закупки.
4.3.2.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с
нарушением требований пункта 4.3.2., заказчик не несет ответственности в случае его
потери.
4.3.2.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве
заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении
конкурса и в пункте 8.13 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заявления об
отзыве заявок на участие в конкурсе подаются непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе,
поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о
проведении конкурса и пункте 8.15 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА".
4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в
Журнале регистрации заявок, изменений и отзыва заявок на участие в конкурсе.
4.3.5. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в
конкурсе заказчик, специализированная организация сравнивают регистрационный номер
заявки на участие в конкурсе и регистрационный номер, указанный в уведомлении об
отзыве заявки, и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая
отозвана, после чего заявка возвращается участнику закупки. В случае, если на конверте
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) участника закупки, такой конверт с заявкой на участие в конкурсе
возвращается участнику закупки без вскрытия. Заявки на участие в конкурсе, отозванные
до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше,
считаются неподанными.
4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на
участие в конкурсе.
4.4.
Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
4.4.1. Полученные после даты и времени окончания приема заявок на участие в
конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для
физического лица) участника закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие
конверты и такие заявки возвращаются участникам закупки. Данные о вскрытии заявок на
участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на
участие в конкурсе, и направлении их участникам закупки, адреса которых указаны на
конвертах с соответствующими заявками, фиксируются заказчиком в соответствующем
акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
4.5.
Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
4.5.1. Если в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА"
установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в
16
качестве обеспечения заявок в сумме, предусмотренной пунктом 8.19 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", и на счет, реквизиты которого указаны в
пункте 8.20 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
4.5.2. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о
перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки или копией такого
поручения.
4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного
поручения), должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в
заявку на участие в конкурсе.
4.5.4. В случае не поступления в течение пяти рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.20 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", или поступления таких средств в объеме,
не соответствующем указанному в пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА", заказчик считает предоставленный в составе заявки документ,
подтверждающий перечисление заявки на участие в конкурсе, не соответствующим
требованиям конкурсной документации и отказывает участнику закупки в допуске к
участию в конкурсе.
4.5.5. В случае если в пункте 8.18 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА" установлено требование о внесении денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на
участие в конкурсе, поданной соответствующим участником закупки, в сроки,
установленные частью 4 статьи 10.1 Положения о закупке.
4.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика, в следующих
случаях:
- В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора;
- В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, или участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение
от заключения договора;
- В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на
участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его
участником, от заключения договора;
- В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника конкурса от
заключения договора.
4.5.7. Факт подачи заявки на участие в настоящем конкурсе означает, что участник
закупки ознакомлен с порядком предоставления обеспечения заявки на участие в
конкурсе, предусмотренным настоящей конкурсной документацией и Положением о
закупке, и согласен на обращение взыскания на внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе денежные средства во внесудебном порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 4.5.6.
17
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
5.1.
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте 8.15 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", комиссией вскрываются конверты с
заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронного документа
заявкам на участие в конкурсе осуществляется в один день.
5.1.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе
присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе.
5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки,
составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1,
комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам
закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
5.1.5. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух
и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе
такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
5.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
5.1.6.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается.
5.1.6.2. Наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией.
5.1.6.3. Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
18
5.1.6.4. В случае указания в конкурсной документации возможности подавать
альтернативные предложения: наличие или отсутствие альтернативных предложений,
количество альтернативных предложений, их цены, по каким аспектам конкурсной
документации поданы данные альтернативные предложения.
5.1.6.5. Информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на
участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
5.1.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
5.1.8. Любой участник закупки, присутствующий при открытии доступа к заявкам
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись открытия доступа к
заявкам.
5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более
лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на
участие в конкурсе.
5.2.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников
закупки требованиям, установленным в подразделе 1.6 настоящей конкурсной
документации.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске участника закупки к
участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.
5.2.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки
не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
5.2.4.1. непредставления обязательных документов либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;
5.2.4.2.
несоответствия
участника
процедуры
закупки,
требованиям,
установленным к ним в соответствии со статьей 9 Положения о закупке и подразделом
1.6 настоящей документации.
5.2.4.3. непредставления документа или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если
требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации.
5.2.4.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора,
превышающей начальную (максимальную) цену договора;
5.2.4.5. не поступления в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.20 части III
19
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", или поступления таких средств в объеме,
не соответствующем указанному в пункте 8.19 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА".
5.2.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и
признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2.6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в
допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших
заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в
котором и признании участником конкурса принято относительно только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
5.2.7. Участникам закупки направляются уведомления о принятых комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и
значимость.
5.3.1. Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из
критериев, установленных в приложении 1 к части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА".
5.3.2. Содержание и значимость критериев установлены в приложении 1 к части
III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
5.3.
Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
5.4.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями, их содержанием и значимостью, установленными в подразделе 5.3.
5.4.2. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе установлен в приложении 1 к
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
5.4.3.Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может
превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.4., если
иной срок не указан в пункте 8.17. части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА". При проведении конкурса начальная (максимальная) цена которого
превышает пятьдесят миллионов рублей либо конкурса на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, работ по проектированию и строительству
такой срок не может превышать двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
5.4.4.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.4.
20
5.4.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
5.4.6. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
5.4.6.1. о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;
5.4.6.2. об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены;
5.4.6.3. о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
5.4.6.4. о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе решении;
5.4.6.5. сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе
значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в
конкурсе;
5.4.6.6. о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
5.4.6.7. наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе
которых присвоен первый и второй номера.
5.4.7. Протокол оценки и сопоставления заявок составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у Заказчика, а второй передается победителю конкурса.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
6.1.
Срок заключения договора.
6.1.1. Заказчик направляет лицу, с которым по результатам процедуры закупки
должен быть заключен договор, проект договора и иные документы в соответствии с
настоящим Положением в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения в Единой
информационной системе итогового протокола процедуры закупки.
6.1.2. Лицо, которому направлены указанные в пункте 6.1.1 документы, обязано
подписать проект договора и направить его Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты их получения.
6.2.
Порядок заключения договора.
6.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником, с
которым заключается договор, заявке на участие в процедуре закупки.
6.2.2. Если договор заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц,
оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора, удерживаемых Заказчиком в качестве налогового агента в соответствии с
действующим законодательством.
6.2.3. Если лицо, с которым по результатам процедуры закупки должен быть
заключен договор, не представило Заказчику подписанный договор и иные необходимые в
соответствии с Положением о закупке документы в указанный срок, Заказчик вправе:
обратиться в суд с иском к такому лицу об обязании заключить договор;
направить письменное уведомление о заключении договора и проект такого
договора лицу, заявке которого по результатам процедуры закупки присвоен второй
номер - при наличии такого лица по результатам процедуры закупки;
21
принять решение о незаключении договора в результате процедуры закупки.
6.2.4. В случае незаключения договора по результатам процедуры закупки
Заказчик вправе провести повторную закупку тем же способом, изменив при этом условия
закупки.
6.2.5. Лицо, не подписавшее договор в сроки, предусмотренные Положением о
закупке, признается уклонившимся от заключения договора. Заказчик направляет
информацию о лицах, уклонившихся от заключения договора, в Федеральную
антимонопольную службу для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в
порядке, установленном действующим законодательством.
6.2.6. Заказчик до заключения договора вправе провести с участником закупки
переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в закупке, без
изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в
процессе проведения преддоговорных переговоров.
6.2.7. Иные изменения условий договора допустимы в случаях изменения
потребностей Заказчика по согласованию со специальной комиссией в порядке,
установленном приказом руководителя Заказчика в соответствии с нормами гражданского
законодательства.
6.3.
Обеспечение исполнения договора.
6.3.1. Если в соответствии с пунктом 8.21 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА КОНКУРСА" заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
6.3.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,
или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
6.3.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в пункте 6.3.2
способов определяется участником конкурса, с которым заключается договор,
самостоятельно.
6.3.4. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его
предоставления указаны в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА".
6.3.5. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией:
6.3.5.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации и предоставляться по соответствующей
форме, указанной в составе конкурсной документации.
6.3.5.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть
указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по
договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.24 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3.5.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор,
исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название
предмета договора и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания
конкурсе несостоявшимся) как основание заключения договора.
6.3.5.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с
учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
22
по договору и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о
выплате денежной суммы в течение 60 (шестьдесят) дней с даты прекращения действия
договора.
6.3.5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие
банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.3.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде
залога денежных средств:
6.3.6.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в
качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.24 части
III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3.6.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае
наличной формы оплаты).
6.3.6.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве
залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8.25
части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", до заключения договора, если
иной срок не установлен в пункте 8.24 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА". В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога
денежных средств считается не предоставленным.
6.3.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств по Договору обеспечение исполнения
Договора переходит Заказчику в размере, установленном 8.24 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
Заказчик имеет право удерживать
денежные средства в течение 60 (шестидесяти) дней с даты прекращения срока действия
договора.
6.3.6.5. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с
которым заключается договор при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по договору в течение десяти рабочих дней со дня получения заказчиком
соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя);
денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в письменном требовании.
6.3.7. Заказчик обязан предусмотреть обеспечение исполнения обязательств
поставщика по договору в размере не менее 10 % начальной (максимальной) цены
договора либо аванса, подлежащего оплате по договору, если он составляет более 10 %
начальной (максимальной) цены по договору, если оплата денежных обязательств по
заключаемому договору производится Заказчиком за счет субсидии, предоставленной из
бюджета города Москвы (и/или бюджетов иных уровней), при соблюдении одного из
следующих условий:
- договором предусмотрена выплата аванса в сумме более 10 % от цены договора;
- начальная (максимальная) цена договора составляет более 20 000 000,00 рублей.
6.3.8. Заказчик вправе определить обязательства по договору, которые должны быть
обеспечены. Соответствующие сведения указываются в пункте 8.23 части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
6.3.8.1. Обеспечение возврата аванса устанавливается в размере подлежащего
оплате оплаченного аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть
установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. Срок действия
23
обеспечения аванса должен составлять срок исполнения обязательств Поставщика на
сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.
6.3.8.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может предоставляться
не менее чем за 2 дня до подписания сторонами по договору документа,
подтверждающего выполнение поставщиком основных обязательств по договору (акта
приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).
В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных
обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения
гарантийных обязательств; срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств;
минимальный срок гарантийных обязательств; ответственность контрагента за
непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.
6.3.8.3. Обеспечение иных обязательств поставщика по договору, указанных в пункте
8.23 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
24
III.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
8.
Информация о проводимом конкурсе:
В части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА" содержится информация
для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения
части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА". При возникновении противоречия между
положениями части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА" и части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА", применяются положения части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
№
пункта
8.1.
8.2.
8.3
8.4.
8.5.
8.6.
Наименование
Информация
Наименование
заказчика, контактная
информация
Наименование:
Государственное
автономное
учреждение
культуры
города
Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха»
Место нахождения: 105187, г. Москва, аллея Большого
Круга, д. 7
Номер контактного телефона:, 8 (499) 166-62-17
Адрес электронной почты: d.galkin@i-park.su
Контактное лицо: Галкин Дмитрий Александрович
Специализированная
Наименование: Ассоциация организаций
организация (контактная негосударственной системы безопасности города
информация)
Москвы
Место нахождения: 127055, г. Москва,
ул. Новослободская, д. 73, стр. 1, 3-й этаж;
Почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, д.102,
корп.1, 9-й этаж;
Номер контактного телефона: 7-495-539-30-14, факс: 7495-609-24-13;
Адрес электронной почты: otdeltorgov_aonsb@mail.ru
Контактное лицо: Полковникова Марина Анатольевна
Наименование конкурса Конкурс на право заключения гражданско-правового
и предмет конкурса
договора на выполнение работ по благоустройству
(лота)
территории, прилегающей к ресторану "Лесной"
ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"
Вид конкурса
Открытый конкурс.
Официальный сайт, на
котором размещена
конкурсная
документация
8.6.1. Предмет договора
(по лотам)
8.6.2. Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг (по
www.zakupki.gov.ru
Выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к ресторану "Лесной" ГАУК г.Москвы
"Измайловский ПКиО"
Работы по благоустройству территории
25
№
пункта
Наименование
лотам)
8.6.3. Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг (по лотам)
8.6.4. Место, условия и
сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг(по
лотам)
8.7.
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота)
8.8.
Источник
финансирования
закупки(по лотам)
8.9.
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ,
услуг (по лотам)
Требования к
участникам закупки
8.10.
Информация
В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ ДОГОВОРА" и
положениями Части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"
Место: В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
и
положениями
Части
VI
"ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ
КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ".
Условия: В соответствии с Частью V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА" и положениями Части VI
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ".
Сроки: Начало выполнения работ по благоустройству с
«02» апреля 2015 года
Окончание выполнения работ по благоустройству «30»
июля 2015 года
10 400 000(десять миллионов четыреста тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена договора включает в
себя все расходы Исполнителя по выполнению договора
в
соответствии
с
видами
работ
(услуг),
предусмотренными Техническим заданием, а также все
налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
указано в приложении 1 к Части VI "ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ".
Источник финансирования: субсидии на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания;
Код субсидии: 056-1-14-027.
ОКДП 4560227
КОСГУ:225
В соответствии с положениями Части V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
8.10.1. Участник закупки
должен соответствовать
следующим обязательным требованиям:
8.10.1.1. соответствие требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки: не установлены.
8.10.1.2. непроведение ликвидации (для юридического
лица) или отсутствие решения арбитражного суда о
26
№
пункта
8.11.
8.12.
Наименование
Информация
признании
несостоятельным
(банкротом)
(для
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя) и об открытии конкурсного
производства;
8.10.1.3. неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
8.10.1.4. отсутствие у участника закупки - физического
лица, либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся предметом
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
8.10.1.5. отсутствие задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника
закупки,
определяемой
по
данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим данному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в процедуре
закупки не принято.
8.10.1.6. отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участнике процедуры закупки;
8.10.2. Участник закупки должен соответствовать
следующим
дополнительным
требованиями
из
нижеперечисленных:
8.10.2.1. Участник закупки должен обладать трудовыми
ресурсами, необходимыми для исполнения договора.
Допускается.
В соответствии с условиями Части V "ПРОЕКТ
ДОГОВОРА"
Привлечение
соисполнителей
(субподрядчиков) к
исполнению договора.
Условия их
привлечения.
Дата начала и окончания Любой участник процедуры закупки вправе направить в
срока предоставления
письменной форме, в том числе в форме электронного
27
№
пункта
Наименование
Информация
участникам закупки
разъяснений положений
конкурсной
документации
документа, организатору осуществления закупок запрос
о разъяснении положений конкурсной документации. В
течение трех дней со дня принятия решения о
предоставлении разъяснений положений конкурсной
документации
Заказчик,
специализированная
организация обязаны направить в письменной форме или
в виде документа в электронной форме разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к Заказчику, специализированной
организации не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу
специализированной организации: 129626, г. Москва, прт Мира, д.102, корп.1, 9-й этаж.
В связи с пропускной системой, действующей в здании,
желающим подать заявки по адресу специализированной
организации, требуется оформить разовый пропуск на
посещение. Для оформления пропуска необходимо
сообщить
представителю
специализированной
организации о намерении прибыть за один рабочий день
до планируемой даты посещения по телефону
(495) 539-30-14.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе день, следующий за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса.
Дата окончания срока подачи заявок: «24» февраля
2015г.
Контактное лицо: Кудряшова Людмила Владимировна.
Заявки на участие в конкурсе подаются по
вышеуказанному
адресу
специализированной
организации до дня окончания подачи заявок на участие
в конкурсе по рабочим дням с 10:30 до 17:00 (время
московское).
В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной
комиссии по адресу, указанному в пункте 8.15 Части III
"ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
КОНКУРСА",
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в
соответствии с требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с Формой 2
части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
1.1. Предложение о цене договора, в соответствии с
формой 3 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА",
8.13.
Срок и место подачи
заявок на участие в
конкурсе
8.14.
Документы, входящие в
состав заявки на участие
в конкурсе (лоте)
28
№
пункта
Наименование
Информация
приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ".
1.2. Техническое предложение участника закупки,
оформляемое
в
соответствии
с
формой
4
"ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ", приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
2.
Документы,
подтверждающие
дееспособность
участника закупки:
2.1. для юридического лица - выписка или нотариально
заверенная копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения в Единой
информационной системе извещения о проведении
закупки;
2.2. для индивидуального предпринимателя - выписка
или нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в Единой информационной
системе извещения о проведении закупки;
2.3. для физического лица - копия документа,
удостоверяющего личность;
2.4. для иностранного лица - надлежащим образом
удостоверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего
государства,
полученный не ранее, чем за шесть месяцев до дня
размещения в Единой информационной системе
извещения о проведении закупки.
3. Копии учредительных документов участника закупки
(для юридических лиц);
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании или приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника
закупки без доверенности (далее по тексту руководитель). В случае, если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических
29
№
пункта
Наименование
Информация
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица.
5. Решение об одобрении крупной сделки, сделки с
заинтересованностью, если для участника закупки
заключения договора по начальной (максимальной) цене,
указанной в документации о закупке или предоставление
обеспечения закупки являются крупной сделкой или
сделкой с заинтересованностью.
Если получение указанного одобрения до истечения
срока подачи заявок на участие в закупке невозможно в
силу необходимости соблюдения порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится
вопрос об одобрении указанных сделок, участник
закупки представляет письмо, содержащее обязательство
в случае признания его победителем процедуры закупки
представить решение до момента заключения договора.
Если
для
участника
закупки
заключение
соответствующего договора не являются крупной
сделкой или сделкой с заинтересованностью, участник
закупки представляет соответствующее письмо.
6. Документы или копии документов, подтверждающих
соответствие
участника
закупки
установленным
требованиям и условиям допуска к участию в закупке:
6.1. документы, подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке (платежное поручение о перечислении денежных
средств в качестве обеспечения заявки или копия такого
платежного поручения)
6.2. копии документов, подтверждающие соответствие
требованиям к участнику закупки, предусмотренным
пунктом 8.10 Части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА", а именно:
6.2.1. Декларация о том, что участник закупки не
находится в процессе ликвидации (для юридического
лица), не признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом), не является организацией,
на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой приостановлена (составляется в
произвольной форме);
6.2.2. Декларация об отсутствии у участника закупки физического лица, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного
30
№
пункта
Наименование
Информация
бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также о неприменении в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги,
являющихся
предметом
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации
(составляется в произвольной форме);
6.2.3. Справка или Акт, выданные ИФНС России (срок
давности не более 1 (Одного) календарного месяца на
день подачи заявок), подтверждающие отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
6.2.3.1. Копия бухгалтерского баланса (Форма 1) и отчета
о прибылях и убытках (Форма 2).
6.2.4.
Справка
из
Реестра
недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"
6.2.5 Документы, подтверждающие соответствие
дополнительным квалификационным требования к
участникам закупки:
Копии
документов,
подтверждающих
обладание
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения
договора:
6.2.5.1. копия штатного расписания и (или) копия
договора аутстаффинга, и (или) копия договора
аутсорсинга, и (или) копия иных типов гражданскоправовых
договоров,
подтверждающих
наличие
нормативно
обоснованного
количества
квалифицированного
персонала,
привлекаемого
исполнителем к выполнению работ;
6.2.5.2. копии дипломов о высшем или среднеспециальном образовании и (или) свидетельств о
повышении квалификации и т.п., подтверждающих
квалификацию привлекаемого к выполнению работ
персонала.
7. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
31
№
пункта
Наименование
8.15.
Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
8.16.
Место и дата
рассмотрения заявок на
участие в конкурсе
8.17.
Место и дата
подведения итогов
конкурса
8.18.
Обеспечение заявок на
участие в конкурсе
(лоте)
Размер обеспечения
заявок на участие в
конкурсе (лоте), срок и
порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
такой заявки
8.19.
8.20.
Реквизиты счета для
Информация
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу)
товара, на поставку которого размещается заказ, иные
документы
и
информацию,
непосредственно
относящиеся к закупке.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится «24» февраля 2015г., начиная с 10:00 по
московскому времени, по адресу: ГАУК г.Москвы
«Измайловский ПКиО», 105187, г. Москва, аллея
Большого Круга, д.7.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет
осуществляться «26» февраля 2015г., по адресу: ГАУК г.
Москвы «Измайловский ПКиО», 105187, г. Москва,
аллея Большого Круга, д.7.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
будет осуществляться «26» февраля 2015г., по адресу:
ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО», 105187, г.
Москва, аллея Большого Круга, д.7.
Требуется.
520 000,00 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек,
что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены
договора.
НДС не облагается.
Порядок внесения:
Денежные средства вносятся участником закупки на
расчетный счет Заказчика, указанный в п. 8.20. Части III
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
Факт внесения участником закупки денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
подтверждается
платежным
поручением,
подтверждающим перечисление денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, либо
копией такого платежного поручения.
Соответствующее платежное поручение либо копия
такого платежного поручения, должно быть подано
участником закупки в составе документов, входящих в
заявку на участие в конкурсе.
Платежное поручение оформляется следующим образом:
в назначении платежа указывается "01 Обеспечение
заявки на участие в конкурсе. Номер закупки ________
(указывается номер извещения с официального сайта)"
Срок внесения обеспечения - до момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Получатель: Департамент финансов города Москвы
32
№
пункта
Наименование
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения заявок на
участие в конкурсе
(лоте)
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.
Обеспечение
исполнения договора
(по лотам)
Вид обеспечения
исполнения договора
(по усмотрению
участника закупки, с
которым заключается
договор)
Обязательства по
договору, которые
должны быть
обеспечены
Размер
обеспечения
исполнения
договора,
срок и порядок его
предоставления
(по
лотам)
8.25.
Реквизиты счета для
внесения обеспечения
исполнения контракта
8.26.
Срок подписания
проекта договора по
результатам проведения
конкурса
Информация
(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»,
л/с 2105651000630159)
ИНН 7719019638
КПП 771901001
Отделение 1 Москва
Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения
договора: 40302810900004000060 БИК 044583001
Требуется.
Обеспечение исполнения договора может быть
представлено в виде:
- безотзывной банковской гарантии;
- залога денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита).
Исполнение обязательств исполнителя по договору.
Сумма обеспечения исполнения договора для каждого
лота предусмотрена в следующем размере:
1 040 000,00 (Один миллион сорок тысяч) рублей 00
копеек,
что
составляет
10%
от
начальной
(максимальной) цены Договора.
Порядок предоставления: в соответствии с подразделом
6.3. части II "ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА"
Срок предоставления: до момента заключения договора.
Получатель: Департамент финансов города Москвы
(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»,
л/с 2105651000630159)
ИНН 7719019638
КПП 771901001
Отделение 1 Москва
Счёт для перечисления суммы обеспечения исполнения
договора: 40302810900004000060 БИК 044583001
Заказчик направляет лицу, с которым по результатам
процедуры закупки должен быть заключен договор,
проект договора и иные документы в соответствии с
настоящим Положением в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты размещения в Единой информационной системе
итогового протокола процедуры закупки.
Лицо, которому направлены указанные документы,
обязано подписать проект договора и направить его
Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их
получения.
33
34
Приложение 1
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
I. Общие положения
1. Настоящее приложение определяет Порядок оценки заявок на участие в конкурсе на
право заключить договор на оказание услуг для нужд Заказчика (далее соответственно –
порядок, конкурс, заявка), содержание и значимость критериев оценки заявок,
осуществляемой комиссией по размещению заказа Заказчика в целях выявления лучших
условий исполнения договора.
2. Оценка заявок по настоящему конкурсу осуществляется с использованием следующих
критериев оценки заявок:
а) цена договора;
б) качество технического предложения участника закупки;
3. Для осуществления расчетов в соответствии с настоящим Порядком используются
следующие обозначения:
Kai - значимость критерия "цена договора";
Kbi - значимость критерия "качество технического предложения участника закупки";
4. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
5. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и
значимости, установленных в конкурсной документации, и в соответствии с настоящими
Порядком.
6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их
значимость.
7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший
итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
8. В случае, если несколько заявок набирают одинаковый итоговый рейтинг, первый
номер присваивается той заявке, которая поступила раньше других.
II. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок
1. Оценка заявок по критерию "цена договора"
1.1. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора" в конкурсной
документации устанавливается начальная (максимальная) цена договора.
1.2. Содержание критерия: при оценке по данному критерию оцениваются предложения
участников закупки по цене договора, предложенной такими участниками в заявках на
участие в конкурсе.
1.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора", определяется по
формуле:
35
Ra i 
A max  Ai
*100
A max
где:
Ra i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
A max – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной
документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.
1.4.Значимость критерия: 50 %.
1.5. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6 раздела I
настоящего Порядка рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "цена договора",
умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
1.6. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой договора.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке победителя.
2. Оценка заявок по критерию "качество технического предложения участника
закупки"
2.1. Оценка заявок по критерию "качество технического предложения участника закупки"
может производиться в случае, если предметом конкурса является выполнение работ,
оказание услуг.
2.2. Содержание критерия: при оценке по данному критерию оцениваются предложения
участников закупки по качеству технического предложения, в том числе следующие
показатели:
2.2.1. Показатель: Организационно-технологическая схема выполнения работ
(Оценивается предложение по выполнению требований организации, методам,
технологии выполнения работ согласно положений Технического задания. Баллы по
показателю присваиваются от 0 до 100 баллов в зависимости от степени выгодности
предложений участника для обеспечения нужд заказчика. Комиссия определяет степень
детализации и содержательной проработанности предложения путем сравнения и
сопоставления предложений участников закупки).
Максимальное значение показателя составляет 100 баллов.
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов.
2.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество технического предложения
участника закупки", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В
случае применения нескольких подкритериев рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию "качество технического предложения участника закупки", определяется по
формуле:
Rbi  B1i  B2i    Bki ,
где:
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bki – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе
по k-муподкритерию, где k – количество подкритериев.
2.4. Значимость критерия: 50%.
2.5. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 6 раздела
Iнастоящего Порядка рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество
36
технического предложения участника закупки", умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
2.6. При оценке заявок по критерию "качество технического предложения участника
закупки" заявке с лучшим предложением по качеству технического предложения
присваивается наибольшее количество баллов. При оценке заявок по критерию "качество
технического предложения участника закупки" заявкам с одинаковыми предложениями
присваивается одинаковое количество баллов.
Порядок расчета итогового рейтинга по заявке:
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга (R) по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их
значимость.
Ri = Ra i х0,50 + Rbi х0,50
где:
Ri – итоговый рейтинг, рассчитанный для i-й заявки;
Ra i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество технического
предложения участника закупки»;
37
IV.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе
на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по
благоустройству территории, прилегающей к ресторану "Лесной" ГАУК г.Москвы
"Измайловский ПКиО"
Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что
для
(наименование участника закупки)
участия в конкурсе на право заключения гражданско-правового договора на выполнение
работ по благоустройству территории, прилегающей к ресторану "Лесной" ГАУК
г.Москвы "Измайловский ПКиО"направляются нижеперечисленные документы:
№№
п\п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Листы
Наименование документов
с __
по__
Количество
листов
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в
соответствии с требованиями раздела 3 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и в соответствии с Формой 2
части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
Предложение о цене договора, в соответствии с формой
3
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О
ЦЕНЕ
ДОГОВОРА",
приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
Техническое
предложение
участника
закупки,
оформляемое
в
соответствии
с
формой
4
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ", приведенной в части IV "ОБРАЗЦЫ
ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ".
Документы,
подтверждающие
дееспособность
участника закупки:
для юридического лица - выписка или нотариально
заверенная копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения в Единой
38
№№
п\п
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
Листы
Наименование документов
с __
по__
Количество
листов
информационной системе извещения о проведении
закупки;
для индивидуального предпринимателя - выписка или
нотариально заверенная копия выписки из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения в Единой информационной
системе извещения о проведении закупки;
для
физического
лица
копия
документа,
удостоверяющего личность;
для иностранного лица - надлежащим образом
удостоверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства,
полученный не ранее, чем за шесть месяцев до дня
размещения в Единой информационной системе
извещения о проведении закупки.
Копии учредительных документов участника закупки
(для юридических лиц);
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или
об избрании или приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (далее по тексту руководитель). В случае, если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки и подписанную
руководителем участника закупки (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо
нотариально
заверенную
копию
такой
доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия такого лица.
Решение об одобрении крупной сделки, сделки с
заинтересованностью, если для участника закупки
заключения договора по начальной (максимальной)
цене, указанной в документации о закупке или
предоставление обеспечения закупки являются крупной
сделкой или сделкой с заинтересованностью.
39
№№
п\п
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
Листы
Наименование документов
с __
по__
Количество
листов
Если получение указанного одобрения до истечения
срока подачи заявок на участие в закупке невозможно в
силу необходимости соблюдения порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится
вопрос об одобрении указанных сделок, участник
закупки
представляет
письмо,
содержащее
обязательство в случае признания его победителем
процедуры закупки представить решение до момента
заключения договора.
Если
для
участника
закупки
заключение
соответствующего договора не являются крупной
сделкой или сделкой с заинтересованностью, участник
закупки представляет соответствующее письмо.
Документы или копии документов, подтверждающих
соответствие участника закупки установленным
требованиям и условиям допуска к участию в закупке:
документы, подтверждающие внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке (платежное поручение о перечислении
денежных средств в качестве обеспечения заявки или
копия такого платежного поручения);
копии документов, подтверждающие соответствие
требованиям к участнику закупки, предусмотренным
пунктом 8.10 Части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА", а именно:
Декларация о том, что участник закупки не находится в
процессе ликвидации (для юридического лица), не
признан
по
решению
арбитражного
суда
несостоятельным
(банкротом),
не
является
организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой приостановлена
(составляется в произвольной форме)
Декларация об отсутствии у участника закупки физического лица, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята), а также о неприменении в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации
40
№№
п\п
6.2.3.
6.2.3.1.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.5.1.
6.2.5.2.
7.
Листы
Наименование документов
с __
по__
Количество
листов
(составляется в произвольной форме)
Справка или Акт, выданные ИФНС России (срок
давности не более 1 (Одного) календарного месяца на
день подачи заявок), подтверждающие отсутствие
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Копия бухгалтерского баланса (Форма 1) и отчета о
прибылях и убытках (Форма 2)
Справка из Реестра недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Документы, подтверждающие соответствие
дополнительным квалификационным требования к
участникам закупки
(Копии документов, подтверждающих обладание
трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения
договора):
копия штатного расписания и (или) копия договора
аутстаффинга, и (или) копия договора аутсорсинга, и
(или) копия иных типов гражданско-правовых
договоров, подтверждающих наличие нормативно
обоснованного
количества
квалифицированного
персонала, привлекаемого исполнителем к выполнению
работ;
копии дипломов о высшем или средне-специальном
образовании и (или) свидетельств о повышении
квалификации и т.п., подтверждающих квалификацию
привлекаемого к выполнению работ персонала.
Другие документы (предоставляются по усмотрению
участника закупки)
Руководитель участника закупки/ Уполномоченный представитель
____________________________________,
_________________ (_______________)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
41
Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке участника закупки
(по возможности)
Дата, исх. номер
В Единую комиссию ГАУК г. Москвы
«Измайловский ПКиО»
По адресу: Государственное автономное
учреждение культуры города Москвы
«Измайловский Парк культуры и
отдыха», 105187, г. Москва, ул. аллея
Большого Круга, д.7.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по
благоустройству территории, прилегающей к ресторану "Лесной" ГАУК г.Москвы
"Измайловский ПКиО"
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые
акты
и
Положение
о
закупке
Заказчика,
_________________________________________________________________________________
____
(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
номер контактного телефона)
в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица
на подпись заявки на участие в конкурсе)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.
2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги, поставить товары в соответствии с
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже
в предложении, а именно:
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Данные
участника
Примечание
1
Цена договора (с учетом
НДС и процента
снижения)
Российский рубль
Значение
указывается
цифрами и
прописью
Предложение о цене
договора
приводится в
Приложении № 1 к
заявке на участие в
конкурсе
1.1.
Процент снижения цены
контракта (с учетом НДС)
%
Значение
указывается
цифрами и
прописью
(указывается
справочно по
усмотрению
участника
(справочно)

В случае, если участник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не
является плательщиком НДС, такой участник указывает цену без НДС с соответствующей пометкой «ЦЕНА
БЕЗ НДС», также по усмотрению участника указываются основания освобождения от уплаты НДС.
42
№
п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Данные
участника
Примечание
размещения заказа)
2
Качество
технического
предложения участника
конкурса
Есть/Нет
Развернутое
предложение
участника
о
качестве
технического
предложения
участника закупки
в Приложении 2 к
заявке на участие в
конкурсе.
3. Предложения, приведенные в пункте 2 настоящей заявки на участие в конкурсе,
сформированы на основании следующих обязательных приложений, которые являются
неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе:
3.1. Приложение № 1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» на ___ стр.
3.2. Приложение № 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ» на ____стр.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и
ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг и не имеем к ней
претензий.
5.Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
на выполнение работ, оказание услуг поставку товаров, которые должны быть выполнены,
оказаны, поставлены в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом
случае оказаны в полном соответствии с требованиями конкурсной документации,
включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в
пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы, оказать услуги, поставить товары на требуемых
условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с
требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в
технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые
мы просим включить в договор.
7.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие
в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, специализированной
организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников
закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с заказчиком на выполнение работ, оказание услуг,
поставку товаров в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями
наших предложений, в срок не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
итогового протокола.
9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения
договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предложения.
43
10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или
принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего
уклонения от заключения договора по предмету конкурса, внесенная нами сумма
обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и взыскивается в пользу
заказчика. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
______________________________________________ (наименование участника закупки) в
Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
_______________________________________________________
(указать
Ф.И.О.
полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая
телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим
сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________
______.
13. Банковские реквизиты участника закупки1:
ИНН ___________________, КПП ___________________.
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.
Расчетный счет ____________ Корреспондентский счет _______________. Код БИК
___________.
14. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы,
являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи –
на _____стр.
Руководитель участника закупки/ Уполномоченный представитель
___________________________________,
_________________ (_______________)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Сведения, предусмотренные пунктом 13, представляются участником закупки по собственному
усмотрению. В случае непредставления указанных сведений обеспечение заявки возвращается на счет,
указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. Непредставление указанных
сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
1
44
Форма 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
№
п/
п
Наименование работ (услуг)
Единица
измерения
Кол-во
Цена за единицу
измерения,
руб., включая НДС
18%2
Стоимость,
руб., включая
НДС 18%
Примечание
1.
2.
…
ИТОГО цена договора:
ИТОГО цена договора составляет: ________________ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС/ без НДС (в случае
освобождения от уплаты НДС) в размере _________ рублей.
Основания освобождения от уплаты НДС: _____________________________________________. (указывается по усмотрению участника закупки
в случае освобождения от уплаты НДС)
Руководитель участника закупки/ Уполномоченный представитель
_________________________________________,
_________________ (_______________)
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, такой участник указывает цену без
НДС с соответствующей пометкой в столбце «Примечание» таблицы -«ЦЕНА БЕЗ НДС».
2
45
Форма 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
Приложение № 2
к заявке на участие в конкурсе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
№
Наименование показателя
п/п
1.
Организационнотехнологическая схема
выполнения работ
Предложение
участника
размещения заказа
Есть (описать)/Нет
Примечание
Развернутое
описание
составляется в произвольной форме
и может быть представлено в виде
отдельного Приложения 2.1
к
заявке на участие в конкурсе,
составляемого
по
усмотрению
участника закупки в произвольной
форме
Данный документ может
содержать развернутое описание
предлагаемых участником закупки
порядка,
методов,
технологии
выполнения работ, обеспечивающие
выполнение
требований,
установленных
Техническим
заданием.
Примечание:
Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения,
приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Не предоставление
таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Руководитель участника закупки/ Уполномоченный представитель
_________________________________________,
(должность)
_________________ (_______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
46
V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор № __________
на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к ресторану
"Лесной" ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"
г. Москва
«___» ______________ 2015 г.
Государственное
автономное
учреждение
культуры
города
Москвы
«Измайловский Парк культуры и отдыха», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________ (для юридических лиц указываются
полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических
лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место
жительства),
именуемый
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
_________________________, действующего на основании ___________________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Положения о закупках, на основании результатов размещения заказа
города Москвы путем проведения конкурса (протокол от ________ № ___________)
заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
благоустройству территории, прилегающей к ресторану "Лесной" ГАУК г.Москвы
"Измайловский ПКиО", собственными или привлеченными силами и средствами (далее –
Объект), (далее – работы) в строгом соответствии с Техническим заданием, с объемом,
установленном в Локальной смете на проведение работ (приложение №1 к Договору), а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе
их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми,
исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных
Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы,
используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче
Заказчику до начала выполнения работ.
1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, иными
нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Договора, в строгом
соответствии с условиями Договора и приложений к нему, с учетом индивидуальных
особенностей Объекта.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
47
2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет: 10 400 000(десять
миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Цена Договора с учетом снижения составляет _______ (_____________) рублей, в том
числе НДС – 18% _______ (___________) рублей (далее – цена Договора).
Аванс не предусмотрен.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.2.1. Форма расчетов – безналичный расчет.
Источник финансирования - субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания;
Код субсидии 056-1-14-027. ОКДП 4560227. КОСГУ 225.
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом
Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.4.1. Цена Договора может быть изменена не более чем на 10(Десять) процентов, в
случае выявлении потребностей в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных
Договором, но непосредственно связанных с исполнением Договора. При выявлении
потребности в проведение дополнительных работ, которые не были включены в состав
выполняемых работ при проведении Конкурса, Цена Договора изменяется
пропорционально
изменению объема таких Работ с применением коэффициента
(процента) итогового снижения. При этом Стороны составляют и подписывают
дополнительное соглашение к Договору.
2.5. Оплата производится Заказчиком поэтапно путем перечисления на расчетный
счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения последним фактически
выполненных объемов работ, предусмотренных Договором и приложениями к нему на
соответствующие объемы работ и подписания их Сторонами после предоставления счета,
счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству
выполненных работ.
2.6. Окончательный расчет производится по факту выполнения всего объема Работ
в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору)
в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ и предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанного
Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и
замечаний по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ.
2.6. Обязательство Заказчика по окончательному расчету считается исполненным с
момента списания денежных средств, предусмотренных настоящим пунктом Договора с
расчетного счета Заказчика, указанного в статье 14 Договора. За дальнейшее прохождение
денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, в соответствии с
Графиком, согласованным с Заказчиком (приложение № 2 к Договору). Заказчик имеет
право изменить дату начала выполнения работ на Объекте и сообщить об этом
Подрядчику не позднее, чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты начала работ.
3.2. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном
объеме с момента заключения настоящего Договора по «30» июля 2015г.
48
Начало выполнения работ по благоустройству с «02» апреля 2015 года
Окончание выполнения работ по благоустройству «30» июля 2015 года
3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат
в установленном Договором порядке.
3.4. Выполнение работ на Объекте производится в рабочие дни с 09.00 до 18.00. В
выходные и праздничные дни, а так же за пределами норм продолжительности рабочего
дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком
(уполномоченным представителем Заказчика на Объекте) при условии соблюдения
Подрядчиком требований законодательства об охране труда.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения этапа Работ и/или всего объема Работ,
предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте
завершения этапа работ или всего объема в соответствии с Графиком.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект
отчетной документации, предусмотренной Договором, Акт о приемке выполненных работ
по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт
выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,
указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку
выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества
требованиям, изложенным в Договоре и Локальной Смете и направляет Подрядчику,
подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о
предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от
принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия
результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой
счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ
требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых
экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае, если по
результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их
несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные
Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему
убытки, возлагаются на Подрядчика. Подрядчик обязан оплатить понесенные Заказчиком
убытки в течение 5 (Пяти) банковских дней.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов
выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан
предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ
или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных
недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а
также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по
49
форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Акт
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные
недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п.
4.5 Договора.
4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ
по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Акт
выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены
Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных
Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3, Акта выполненных работ и передачи ему предусмотренных Договором
документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы,
подтверждающие факт выполнения работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с Договором, включая оформление отчетной документации и материалов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальной Сметой.
5.1.2. В порядке, установленным статьей 3 Договора в любое время проверять и
контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при
этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать
обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения
работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ
недостатков, устанавливать срок их устранения.
5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения
работ по Договору (при ее наличии).
5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору
принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при
ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических
паспортов и т.д.);
5.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком (подрядной организацией)
указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также
требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях
проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и
строительного контроля, а также представителями Заказчика;
50
5.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных
материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.
5.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и
стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными
органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
5.1.9. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством
Российской Федерации правами.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в
ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к
нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать
предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать
их.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в п. 5.4.23 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и
порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при
необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и
Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.2.4. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке
сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Договору.
5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных
Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.2.6.
При
обнаружении
уполномоченными
контрольными
органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Локальной Смете и
Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3 по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных
документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора.
5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых
Заказчиком работ.
5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по
Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную
ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.
О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет
Заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала выполнения сторонней
организацией работ по Договору.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов
работ по Договору. Перечень работ, выполненных сторонними организациями, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по
результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.
5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые
для выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно
предмета Договора.
51
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с
условиями Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить
Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с Локальной Сметой,
требованиями законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных
нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и
приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным
требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).
Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать
образцы предполагаемых к использованию материалов. Подрядчик не имеет права
приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком таких
материалов.
5.4.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами.
5.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о
ходе выполнения работ по Договору.
5.4.5. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку
прилегающих территорий Объекта.
5.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной
Договором документации, руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации, города Москвы и требованиями Заказчика.
5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.
5.4.8. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и
документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.
5.4.9. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным
работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет.
5.4.10. При необходимости, получать в соответствующих органах (организациях,
учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические
условия на подключение Объекта к действующим сетям (электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, отопление, радиофикация, телефонизация и проч.).
5.4.11. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие
качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические
паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные
деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства
и т.д.), используемых на Объекте.
5.4.12. Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных
сигнализаций, коммуникаций и их элементов, установленных на Объекте, при
выполнении работ.
5.4.13. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы,
скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и
запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования
скрытых работ.
5.4.14. Исполнять указания и предписания органов государственного
строительного контроля, а также требования технического надзора.
52
5.4.15. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества
выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного
контроля, а также представителями Заказчика.
5.4.16. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте,
объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.
5.4.17. С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в
учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам ремонта Объекта.
5.4.18. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды,
электричества, сточных вод и предоставлению иных
коммунальных услуг, без
последующей компенсации со стороны Заказчика.
5.4.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ,
предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.
5.4.20. В случае изменения планировки и видов работ, после согласования таких
изменений с Заказчиком, за свой счет вносить соответствующие изменения в
соответствующую документацию и согласовать ее повторно в необходимых согласующих
организациях; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций;
контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.
5.4.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими
лицами за повреждение всех видов Сигнализаций, коммуникаций и их элементов, другого
оборудования и имущества, находящегося на Объекте;
5.4.22. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить
устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение
гарантийного срока, за свой счет.
5.4.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в
установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня
после приостановления выполнения работ.
5.4.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и
своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня
соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок
уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет
считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим
законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, установленными Договором и приложениями к нему.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 24
(Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных
работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
Акта выполненных работ.
6.3. Условия выполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного
обслуживания, права и обязанности сторон и иные положения, связанные с гарантиями
качества выполненных работ устанавливаются Сторонами в Гарантийном сертификате,
который оформляется Подрядчиком по установленной форме (приложение № 3 к
Договору), и передается Заказчику одновременно с Актом о приемке выполненных работ.
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то
53
Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой
счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем
выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае
соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Подрядчика.
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки,
установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в
соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по
выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения
установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения
обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что
просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме,
предусмотренном Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по Договору за каждый день
просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем
исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе,
предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по
выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в
надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления
уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по
Договору за каждый день периода, на котором были выполнены работы ненадлежащего
качества, с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем
исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных
Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами
ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует
требованиям Договора и приложений к нему.
7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств, а равно как в одностороннем порядке
Заказчиком, в связи с ненадлежащим выполнением работ, а также в судебном порядке по
решению суда, Подрядчик в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания
54
соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает
Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.
7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения
объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней
после получения от Заказчика соответствующего уведомления.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы
необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) работ, как в
связи с иными отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик, в разумный
срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных обстоятельств, извещает
об этом Подрядчика, который при не согласии с основаниями необоснованной оплаты
работ назначает за свой счет экспертизу (п.5 ст.720 ГК РФ). Сторона, которая выразила
несогласие с выводом эксперта (экспертов), вправе обратиться за разрешением спора в
Арбитражный суд г. Москвы.
При отсутствии у Подрядчика возражений в отношении выявленных указанным
образом необоснованной оплаты, Подрядчик обязан в бесспорном порядке возвратить
сумму выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения
извещения об основаниях и суммы необоснованной оплаты.
7.9. В случае возложения штрафных санкций на Заказчика службами контроля г. Москвы
по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает суммы штрафных санкций, возложенных на
Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика
соответствующего уведомления.
7.10. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате
неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.
Статья 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем (внесудебном) порядке Заказчиком или в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке либо
обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком,
более чем на 2 (два) рабочих дня.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в
преамбуле Договора.
8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства.
8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять
процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
55
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи
результата работ полностью или частично в одностороннем (внесудебном) порядке,
направив письменное уведомление другой Стороне. Договор прекращает свое действие с
даты, указанной в уведомлении, а случае отсутствия таковой с момента получения
уведомления другой Стороны.
8.4. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании
вынесенного в установленном порядке решения судебного органа или в соответствии с
условиями Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским
законодательством РФ.
8.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от
исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от
исполнения Договора.
8.6. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной в срок не менее чем за
15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по
адресу, указанному в статье 14 Договора.
8.7. При расторжении Договора Заказчик обязан:
8.7.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора
работы надлежащего качества.
8.7.2. Оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты
подписания акта о приемке фактически выполненных работ.
Статья 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на
сумму
________________
(____________________)
рублей
в
форме
_______________________.
9.2. Обеспечение исполнения Договора должно полностью покрывать срок
действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность
предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных
средств) в течение 60 дней с даты прекращения обязательства(в).
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в
размере, установленном п. 9.1. Договора.
9.4. Прекращение обеспечения исполнения Договора или несоответствующее
требованиям документации о проведении конкурса обеспечение исполнения Договора
признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием
для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном
объеме.
9.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов
государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после
заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
56
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана
уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и заключить
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и
стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п.10.1, будут
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору, в том числе
касающиеся порядка и условий его исполнения, а так же применения штрафных санкций,
разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по
существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
по «30» августа 2015 г.
12.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора,
указанного в п. 12.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения
и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
Статья 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в статье 14 Договора, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала в течении 3 (трех) рабочих
57
дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
13.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
13.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.7. Приложения:
- Локальная смета (Приложение №1)
-График выполнения работ (Приложение №2)
-Форма гарантийного сертификата (Приложение № 3)
- Форма Акта выполненных работ (Приложение № 4)
- Техническое задание (Приложение № 5)
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
Подрядчик:
Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого
Круга, д. 7
Тел: (499) 166-61-19
Факс: (495) 657-97-32
ОГРН 1037739542719
ИНН 7719019638
КПП 771901001
e-mail: izmpark@mail.ru
www.izmailovsky-park.ru
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
л/с 2905651000630159)
Отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
Директор
_________________ /__________________
М.П.
_________________ /__________________
М.П.
58
Приложение 1
к Гражданско-правовому договору
№ ________________ от «__» _____ 2015 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
Прилагается отдельно
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин
59
Приложение № 2
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
ГРАФИК
производства работ по выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к ресторану "Лесной" ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"
№
Наименование работ
Выполнение работ по благоустройству
территории, прилегающей к ресторану
"Лесной" ГАУК г.Москвы "Измайловский
ПКиО"
ЗАКАЗЧИК:
Сроки
производства
работ
с «02» апреля
2015г. по «30»
июля 2015г.
Примечание
С правом
досрочного
выполнения
работ
ПОДРЯДЧИК:
Директор
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин
60
Приложение № 3
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
Форма гарантийного сертификата
по Гражданско-правовому договору
от «___» ____________ 2014 года № _____________
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
по Гражданско-правовому договору № _______________ от «___» _________ 2015 года
на выполнение работ по _____________________
ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО»
(далее – Договор)
город
_______________
«___» ______________ 2015 г.
Подрядчик (Гарант): ________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование – для
юридического лица, Ф.И.О. полностью – для физического лица)
Место нахождения:_____________________________________________________________________
ОКПО _______________; ОГРН: ________________; ИНН ______________; КПП ______________;
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________________________,
Банк: _________________________________________________________________________________________,
к/с _____________________________________________; БИК ________________________________________.
Настоящий гарантийный сертификат (далее – Сертификат) выдан ________________________
(организационно-правовая форма, полное наименование Заказчика)
Место нахождения:_____________________________________________________________________
ОКПО _______________; ОГРН: ________________; ИНН ______________; КПП ______________;
Банковские реквизиты: р/с _________________________________________________________________,
Банк: _________________________________________________________________________________________,
к/с _____________________________________________; БИК ________________________________________.,
являющегося Заказчиком по Договору.
Действие настоящего Сертификата распространяется в отношении работ, выполненных в рамках Договора
Подрядчиком (Гарантом) и их результата:
Полное
наименование
работ:_____________________________________________________
________________________________________________________________;(далее – Работы).
Количественные
характеристики
работ:
__________________________________________
______________________________________________________________________________;
Гарантийный срок на Работы, их результат, по условиям Договора, составляет ___ (________) месяцев и
начинает исчисляться с даты приемки Работ Заказчиком и подписания им Акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик (Гарант) гарантирует, что в пределах установленного настоящим Сертификатом гарантийного
срока, Работы и их результат будут: соответствовать требованиям Договора, показателям качества,
паспортным данным, установленным для данного вида Работ; обеспечивать нормальную бесперебойную
работу и надежное функционирование их результата; сохранять требуемые свойства; оставаться пригодными к
использованию (эксплуатации).
В указанный в настоящем Сертификате гарантийный срок Заказчик, при обнаружении недостатков
выполненных Работ, по своему выбору вправе потребовать:




незамедлительного безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ;
изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения
Работ;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненных Работ.
полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненных Работ, а так же в
случае, если в установленный настоящим Сертификатом срок недостатки выполненных Работ не
устранены Подрядчиком (Гарантом).
Подрядчик (Гарант), в пределах указанного в настоящем Сертификате гарантийного срока, обязан
безвозмездно удовлетворять вышеперечисленные требования Заказчика в срок не более 3 (трех) рабочих
дней со дня их предъявления.
В случае, если во время устранения недостатков выполненных Работ станет очевидным, что они не будут
устранены в определенный настоящим Сертификатом срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке
устранения недостатков.
Настоящий Сертификат составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру каждой стороне, вступает в силу с даты подписания и действует в пределах установленного им
гарантийного срока.
Изменение условий и досрочное прекращение действия настоящего Сертификата возможно по соглашению
сторон.
ПОДРЯДЧИК
(ГАРАНТ)
_________________________________
(должность руководителя)
_______________ /_________________/
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ЗАКАЗЧИК
______________________________
(должность руково дителя)
_____________________/______________/
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
Директор
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
_______________ А.А. Оглоблин
62
Приложение № 4
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Москва
«___» _________ 201__г.
ГАУК г.Москвы «Измайловский ПКиО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
___________________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Гражданско-правовым договором №_____________ от «___»
________________________2015 г. (далее - Договор) Подрядчик выполнил
обязательства по выполнению работ, а именно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество
требованиям Договора:
выполненных работ соответствует (не соответствует)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены «___»
____________ 201__ г., фактически выполнены «____»__________ 201__ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сдал:
Подрядчик
__________________________
М.П.
Принял:
Заказчик
____________________
М.П.
63
Приложение № 5
к Гражданско-правовому договору
от _________ № _____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Прилагается отдельно
64
VI.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к ресторану
"Лесной" ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"
1) Объект закупки:
Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к ресторану
"Лесной" ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО".
2) Начальная (максимальная) цена Договора:
Начальная (максимальная) цена Договора составляет
10 400 000(десять миллионов
четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы Подрядчика по
выполнению договора в соответствии с видами работ (услуг), предусмотренными
Техническим заданием, в том числе сопутствующие, стоимость поставляемого
оборудования, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3) Сроки поставки, календарные сроки начала и завершения поставок,
периоды выполнения условий Договора:
Срок выполнения работ: с «02» апреля 2015 года по «30 » июля 2015г.
Срок действия Договора: с момента заключения Договора с момента заключения
договора по «30» августа 2015г.
4) Общие требования к выполнению работ:
Работы выполняются в условиях действующих учреждений, без остановки уставной
деятельности парка культуры и отдыха, с соблюдением правил действующего
внутреннего распорядка, контрольно–пропускного режима, внутренних положений и
инструкций, в присутствии ответственных представителей учреждений.
Работы выполняются
на объектах нормативно обоснованным количеством
квалифицированного персонала требуемых специальностей для выполнения всех видов и
объемов производимых работ.
Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в сроки, установленные настоящим
техническим заданием и договором.
При организации и проведении работ должны выполняться требования
государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм,
межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 29
декабря 2004 г. № 190-ФЗ).
 Закон города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы».
 Закон города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений».
 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении
правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»;
 Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении
правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве»;
65







Постановление Правительства Москвы от 27.07.2004 № 514-ПП «О повышении
качества почвогрунтов в городе Москве»;
ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Термины и определения;
Постановление Правительства Москвы от 25.06.2002 № 469-ПП «О порядке
обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве».
Распоряжение Правительства Москвы от 30.06.2004 № 1312-РП «О мерах по
информированию жителей города Москвы о производстве работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов и реконструкции зеленых
насаждений»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
СНиП 2.01.02 – 85* «Противопожарные нормы»;
СНиП III-10-75 Благоустройство территорий.
Подрядчик обязан обеспечить уборку территории, на которой проводятся работы. В
десятидневный срок со дня подписания акта о приемке работ Подрядчик обязан вывезти
за территорию принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь,
инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с утвержденной сметой
документацией.
Объемы работ, их виды и наименования установлены в Локальной смете,
подготовленной Заказчиком (Приложение № 1 к проекту Договора).
Растительный грунт, песок и другие компоненты, завозимые на объект, должны иметь
санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты качества и данные по
радиационным, экологическим и агрохимическим характеристикам.
Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам,
установленным, государственными стандартами.
Посадочный материал цветочных растений ГОСТ 28852, семена газонных трав ГОСТ
12420, саженцы деревьев и кустарников ГОСТ 28055-89 и иметь сертификат качества.
Готовые изделия и конструкции, применяемые на объекте, должны иметь технический
паспорт.
Вид цветов, степень созревания и плотность высадки определяются сметной
документацией.
По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим
требованиям:
отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях,
листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;
отсутствие внешних признаков поражения: на цветкахсерой гнили и
мозаичности лепестков; на листьях – мучнистого налета, пятнистостей различной окраски
и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистной; на стеблях – ржавчины,
различных пятнистостей и гнилей; на корневой системе – гнили корневой шейки,
потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев
вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;
отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках –
обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми;
наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения листогрызущими
насекомыми; на листьях и стеблях – искривление, скручивание, изменение окраски,
наличие признаков объедания, обгрызания или минирования;
рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.
Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную
погоду – в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не
допускаются сжатие и заворот корней.
На ввозимый растительный грунт должны быть представлены санитарноэпидемиологическое заключение и сертификаты соответствия. Завоз грунта
66
подтверждается накладными.
Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и
параметрам, установленным государственным стандартом ГОСТ 24909-81 и «Правилами
создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» (утверждены
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. №743 ПП).
Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь симметричную крону,
очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально
развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не
должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и
заселения вредителями.
Породный состав и параметры посадочного материала определяются сметной
документацией.
Уходные работы за посаженными зелеными насаждениями производятся Подрядчиком
в течение одного года со дня завершения работ в соответствии с «Правилами создания,
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» (постановление правительства
Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП).
Допускается нормативный отпад кустарников - 15%, деревьев – 10%. Восстановление
должно производиться растениями соответствующих пород, группы и сорта.
Определение процента отпада проводится:
для весенних посадок – осенью текущего года,
для осенних – весной следующего года.
При выполнении работ разрешено использование агрохимикатов и пестицидов.
Растительный грунт и почвогрунты и агрохимикаты используемые при выполнении работ,
должны быть внесены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов»
разрешенных к применению на территории РФ, объектах садово-паркового искусства,
особо охраняемых природных территориях.
Оформление всей необходимой документации для проведения озеленительных
работ (ПОС, ППР, ПОД, ордер на производство работ, разрешение на перемещение
грунта, порубочный билет), паспорт объекта осуществляет Подрядчик.
5) Виды, характеристики выполняемых работ, требования к выполняемым
работам в рамках исполнения договора
Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к ресторану
"Лесной" ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО"
1. Наименование выполняемых работ:
1.1
Виды выполняемых работ
1.2 Благоустройство территории: ремонт асфальтового покрытия проезжей части,
ремонт асфальтового покрытия отмостки, устройство асфальтового покрытия проезжей
части, устройство асфальтового покрытия отмостки, устройство эко-покрытия, замена
бортового камня, разные работы, вывоз мусора и грунта
Озеленение: устройство газона, восстановление газона, устройство цветников,
посадка кустарников и деревьев, разные работы, вывоз мусора и грунта
2. Краткие характеристики выполняемых работ и поставляемых материалов:
Требования к производству работ по ремонту и устройству асфальтового покрытия
проезжей части, работ по ремонту и устройству асфальтового покрытия отмосток,
работ по устройству эко-покрытия, работ по замене бортового камня:
67
При вертикальной планировке покрытий необходимо обеспечить сток поверхностных
вод до колодца системы городской ливневой канализации согласно существующим СНиП
по продольным и поперечным уклонам.
Работы по ремонту и устройству асфальтового покрытия проезжей части, работ по
ремонту и устройству асфальтового покрытия отмосток, работ по устройству экопокрытия, работ по замене бортового камня проводить с использованием необходимого
оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части.
При уплотнении нового основания использовать каток весом до 8 т. Использование
виброплиты допускается только в случаях, когда не возможно применение катка.
Не допускается при производстве работ по ремонту и устройству асфальтового
покрытия проезжей части, работ по ремонту и устройству асфальтового покрытия
отмосток, работ по устройству эко-покрытия, работ по замене бортового камня:
- выполнение работ без подготовки основания;
- просветы под 3-х метровой рейкой;
- ширина швов между бортовыми камнями (брусчаткой) более 5 мм;
- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;
- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;
- не обеспечение требуемого сцепления между слоями.
Состав работ: ремонт асфальтового покрытия проезжей части, ремонт
асфальтового покрытия отмостки, устройство асфальтового покрытия проезжей
части, устройство асфальтового покрытия отмостки, устройство эко-покрытия,
замена бортового камня
Подготовительные работы, в т.ч.:
- разборка покрытий и оснований асфальтобетонных;
- разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м 3;
- разборка бортовых камней на бетонном основании
Материалы для ремонта и устройства асфальтового покрытия проезжей части, для
ремонта и устройства асфальтового покрытия отмосток, для устройства экопокрытия, для замены бортового камня
смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип i;
смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка i, тип а;
растворы цементные, марка 150;
материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный на основе
стеклоткани 'гидростеклоизол', марка тпп-3,5;
мастика клеящая морозостойкая, марка мб-50, битумно-масляная;
песок для дорожных работ, рядовой;
смеси бетонные, бсг, тяжелого бетона на известняковом щебне фракция 20-40 для
инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: в7,5 (м100); ж4, f100, w2;
щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 мм
геотекстиль, марка км 2;
земля растительная;
газонная решетка TTE Экстра, серая, размер 500х500х60 мм {M=2800,00/1,18*1,02};
плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый (прим. плиты бетонные, толщина
50 мм);
камни бетонные бортовые, марка бр 100.30.15;
68
камни бетонные бортовые, марка бр60.20.8;
Приемка работ по ремонту и устройству асфальтового покрытия проезжей части,
работ по ремонту и устройству асфальтового покрытия отмосток, работ по
устройству эко-покрытия, работ по замене бортового камня:
В обязательном порядке оформляются акты на скрытые работы.
Приемка работ по ремонту и устройству асфальтового покрытия проезжей части, работ
по ремонту и устройству асфальтового покрытия отмосток, работ по устройству экопокрытия, работ по замене бортового камня осуществляются только после получения
заключения специализированной организации о качестве выполненных работ.
Специализированная экспертная организация выбирается Государственным заказчиком из
перечня, утвержденного Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства.
В случае отрицательного заключения специализированной организации, покрытия
подлежат вскрытию и повторной укладке за счет средств Генерального подрядчика.
Работы по экспертной оценке качества покрытия оплачиваются Генеральным
подрядчиком работ и являются обязательным условием выполнения работ по
благоустройству территории
3 Основные виды работ
1.Благоустройство территории
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
единица
кол-во
измерения единиц
разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
100 м3
1,943
устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 100 м2
16,19
толщиной 4 см комплектом машин (смеси асфальтобетонные
дорожные горячие крупнозернистые, тип i)
устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей 100 м2
16,19
толщиной 4 см комплектом машин (смеси асфальтобетонные
дорожные горячие мелкозернистые, марка i, тип а)
Ремонт асфальтового покрытия отмостки
разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
100 м3
0,292
устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 100 м2
2,43
двухслойных
нижний
слой
из
крупнозернистой
асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (прим. нижний слой
- 7 см)
устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 100 м2
2,43
двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см (прим. верхний слой - 5 см)
Устройство асфальтового покрытия проезжей части
разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 100 м3
0,99
котлованах площадью сечения до 5 м2 с глубиной траншей и
котлованов, до 2 м группа грунтов 1-3
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 100 м3
0,495
из песка
устройство цементобетонных оснований городских проездов 1000 м2
0,165
толщина слоя, см 16
устройство цементобетонных оснований городских проездов 1000 м2
0,165
добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины
Ремонт асфальтового покрытия проезжей части
69
1.3.5
1.3.6
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.6.
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7.
слоя (к=2)
устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей
толщиной 4 см комплектом машин (смеси асфальтобетонные
дорожные горячие крупнозернистые, тип i)
устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей
толщиной 4 см комплектом машин (смеси асфальтобетонные
дорожные горячие мелкозернистые, марка i, тип а)
Устройство асфальтового покрытия отмостки
разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и
котлованах площадью сечения до 5 м2 с глубиной траншей и
котлованов, до 2 м группа грунтов 1-3
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
из песка
устройство цементобетонных оснований городских проездов
толщина слоя, см 16
оклеечная горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов в
2 слоя
устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
двухслойных
нижний
слой
из
крупнозернистой
асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (прим. нижний слой
- 7 см)
устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см (прим. верхний слой - 5 см)
Устройство эко-покрытия
устройство корыта под цветники глубиной 40 см
механизированным способом
устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
из щебня
устройство прослойки из нетканого синтетического материала
(нсм) в земляном полотне сплошной
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
из песка
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газонов с внесением растительной земли слоем 15 см
механизированным способом
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
устройство плитных тротуаров из гладких бетонных плит с
заполнением швов песком
Замена бортового камня
разборка бортовых камней на бетонном основании
установка бортовых камней бетонных при других видах
покрытий (камни бетонные бортовые, марка бр 100.30.15)
установка бортовых камней бетонных при других видах
покрытий (камни бетонные бортовые, марка бр60.20.8)
Разные работы
100 м2
1,65
100 м2
1,65
100 м3
0,12
100 м3
0,06
1000 м2
0,02
100 м2
0,2
100 м2
0,2
100 м2
0,2
100 м2
5,8125
100 м2
100 м3
1,9375
1,55
1000 м2
0,775
100 м3
1,55
100 м2
5,8125
100 м2
1,9375
1000 м2
100 м2
0,7067
4,69
100 м
100 м
5,58
4,41
100 м
1,17
70
механизированная погрузка строительного мусора в
автомобили-самосвалы
1.7.2
погрузка грунта экскаватором в самосвал
1.8
Вывоз мусора и грунта
перевозка строительного мусора на расстояние 20 км
1.8.1
автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 20
км
1.8.2
содержание свалки отходов строительства и сноса
перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние
1.8.3
28 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16т, перевозка
до 28 км
размещение грунтов, полученных в результате производства
1.8.4
земляных работ, не используемых для обратной засыпки:
грунты незамусоренные экологически чистые
2.Озеленение
2.1
Устройство газона
2.1.1
разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
2.1.2
из песка
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
2.1.3
газонов с внесением растительной земли слоем 15 см
механизированным способом
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
2.1.4
газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
2.1.5
улучшение почвы газонов внесением торфа, слой 5 см
посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных
2.1.6
вручную
2.2
Восстановление газона
устройство корыта под цветники глубиной 40 см
2.2.1
механизированным способом
2.2.2
устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
2.2.3
газонов с внесением растительной земли слоем 15 см
механизированным способом
подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного
2.2.4
газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
2.2.5
улучшение почвы газонов внесением торфа, слой 5 см
посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных
2.2.6
вручную
2.3.
Устройство цветников
устройство корыта под цветники глубиной 40 см
2.3.1
механизированным способом
2.3.2
устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную
2.3.3
подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
2.3.4
улучшение почвы газонов внесением торфа, слой 5 см
посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6
2.3.5
тыс.шт.цветов (посадочный материал многолетних цветочных
культур: нивяник)
1.7.1
т
670,32
10 м3
49,85
т
670,32
т
м3
670,32
498,5
т
747,75
100 м3
100 м3
0,033
0,003
100 м2
0,1125
100 м2
0,0375
100 м2
100 м2
0,15
0,15
100 м2
13,8075
100 м2
100 м2
4,6025
13,8075
100 м2
4,6025
100 м2
100 м2
18,41
18,41
100 м2
0,6
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
0,2
0,8
0,8
0,25
71
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.
2.5.1
2.5.2
2.6.
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6
тыс.шт.цветов (посадочный материал многолетних цветочных
культур: гвоздика)
посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6
тыс.шт.цветов (посадочный материал однолетних цветочных
культур: лобелия)
посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6
тыс.шт.цветов (посадочный материал однолетних цветочных
культур: флокс (прим. Иберис зонтичный))
посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6
тыс.шт.цветов (посадочный материал многолетних цветочных
культур: пиретрум (прим. Обириета культурная)
Посадка кустарников и деревьев
подготовка стандартных посадочных мест для деревьевсаженцев вручную с оголенной корневой системой в
естественном грунте
посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером
0,5х0,5 м (кустарники декоративные с оголенной корневой
системой: можжевельник, высота 0,5-1,0 м)
подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и
кустарников механизированным способом с квадратным
комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м с добавлением
растительной земли до: 100%
подготовка стандартных посадочных мест вручную с
квадратным комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м с
добавлением растительной земли 100%
посадка деревьев и кустарников с комом земли размером
1,0х1,0х0,6 м (деревья декоративные лиственных пород с
комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен,
липа, орех, ясень, размер кома: 1х1х0,6 м)
Разные работы
механизированная погрузка строительного мусора в
автомобили-самосвалы
погрузка грунта экскаватором в самосвал
Вывоз мусора и грунта
перевозка строительного мусора на расстояние 20 км
автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 20
км
содержание свалки отходов строительства и сноса
перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние
28 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16т, перевозка
до 28 км
размещение грунтов, полученных в результате производства
земляных работ, не используемых для обратной засыпки:
грунты незамусоренные экологически чистые
100 м2
0,15
100 м2
0,2
100 м2
0,15
100 м2
0,05
10 ям
0,5
10 кустов
0,5
10 ям
0,975
10 ям
0,325
10
деревьев
1,3
т
7,92
10 м3
40
т
7,92
т
м3
7,92
400
т
600
4.
Условия выполнения работ: В полном соответствии с условиями Договора и
требованиями настоящего технического задания, включая приложение № 1 к ТЗ и
локальными сметами. Работы должны выполняться в строгом соответствии с:
72
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01- «Благоустройство территорий»; СП 11-102-97- «Инженерноэкологические изыскания для строительства»; СНиП 111-10-75 «Правила производства и
приемки работ. Благоустройство территории»; СНиП 03.01.01 -85 Организация
строительного производства
4.1. Подрядчик после заключения Договора в соответствии с адресным перечнем
(Приложение 2) и календарным планом должен приступить к выполнению работ согласно
условиям Договора и технического задания. При невыполнении условий Договора
Подрядчиком Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к
Подрядчику.
4.2. Подрядчик обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика
службами контроля г. Москвы.
4.3. Подрядчик должен ежедневно информировать Заказчика о ходе и месте выполнения
работ.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить, в случаях направления Заказчиком, представителей,
специалистов-экспертов, необходимые условия для их работы. Подрядчик обязан
обеспечить в рабочее время доступ представителей Заказчика к объекту работ.
В случае проведения независимой специализированной экспертизы по нарушениям,
выявленным комиссией, работу экспертов оплачивает Подрядчик.
4.5. Подрядчик обязан устранять за счет собственных средств в кратчайшие сроки
выявленные недостатки и дефекты при проведении работ.
4.6. Подрядчик обязан исключить складирование строительного мусора на объекте работ.
Ежедневно, в конце рабочего дня Подрядчик осуществляет вывоз оставшегося
строительного материала и мусора. Запрещается организовывать строительные городки,
размещать бытовки и другие вспомогательные объекты хозяйственного назначения на
дворовой территории.
4.7. Подрядчик обязан строго соблюдать виды, объемы и сроки выполнения работ, и
другие условия Договора. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход
работ против установленного календарным планом срока, немедленно, в письменном
виде проинформировать Заказчика.
4.8. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику
либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме.
4.9. Подрядчик обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию
производственно-техническую документацию (журнал работ, акты на скрытые работы,
акты приемки, сертификаты на применяемые материалы).
4.10. При выполнении работ Подрядчик обязан своевременно и надлежащим образом
выполнить работы с соблюдением требований и в порядке, определенном Техническими
заданиями, Техническими требованиями, Сметной документацией, действующим
законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Москвы,
санитарными правилами и нормами СанПиН, ГОСТ, СНиП и другими действующими
нормативными документами.
4.11. Подрядчик обязан выполнить работы со сметной документацией, настоящим
техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными
нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. Используемые
материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТу и ТУ, быть обеспечены
73
техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их
качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов
государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений
происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов
и оборудования. Обязательно наличие сертификатов качества и санитарноэпидемиологических заключений на используемые материалы.
4.12. Надежное и качественное выполнение всех видов работ с применением устройств
заводского типа в соответствии с требованиями СНиПов, ГОСТа, ТУ.
4.13. В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против
установленного срока, немедленно поставить в известность Заказчика.
4.14. Привлечение к работе нелегальных мигрантов запрещается.
Привлечение иностранной рабочей силы допускается строго в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Обеспеченность материальными
ресурсами, инвентарем и специальной одеждой осуществляется в соответствии с
нормами.
4.15. Подрядчик обязан обеспечить специалистов, выполняющих работы, спецодеждой с
фирменным логотипом.
4.16. В случае нарушения существующей разметки на асфальтобетонном покрытии,
подрядчик должен восстановить её за счет собственных средств.
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. Приступить к выполнению работ согласно условиям Договора и настоящего
технического задания, при невыполнении данного условия Подрядчиком. Заказчик
вправе применять штрафные санкции по отношению к Подрядчику. Размер штрафных
санкций указан в проекте Договора.
5.2. Выполнять работы в установленные сроки, надлежащего качества в соответствии с
нормативно-производственным регламентом.
5.3. Все работы Подрядчик выполняет согласно смет и настоящему техническому
заданию.
5.4. Выполнять работы в соответствии с погодными условиями (недопустимо проведение
работ по разработке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и укладке асфальта в
дождливую погоду).
5.5. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим
лицам в процессе выполнения работ.
5.6. Обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ.
5.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против
установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика.
5.8. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
5.9. Возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля
г. Москвы, в соответствии с условиями Договора.
5.10.Выполнять мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности,
рациональному использованию территории, охрану окружающей среды, зеленых
насаждений и земли в соответствии со СНиП 3.02.01-87, СНиП Ш-10-75, СНиП Ш-4-80.
5.11.Обеспечить содержание и ежедневную уборку объекта и прилегающей
непосредственно к нему территории до сдачи объекта.
5.12. Обеспечить вывоз строительного мусора.
74
5.13. Зоны, где ведутся строительные или ремонтные работы и т.д. должны быть
ограждены сигнальной или оградительной лентой.
6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
Работы выполняются согласно нормативно-правовым актам города Москвы, но не ниже
установленных показателей настоящего технического задания.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы
производства работ, организационно-технологическая схема производства работ,
безопасность выполняемых работ:
7.1. Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами,
строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ
нормативно-правовыми актами.
7.2. Применяемые при эксплуатации и ремонте материалы должны соответствовать
ГОСТам и иметь сертификаты соответствия.
7.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от
условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При
возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные
работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
7.4. При
производстве работ должны использоваться оборудование, машины и
механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению
органами государственного надзора.
7.5. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм
и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении
законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных
правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000
года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда».
На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для
осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и
ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
8. Требования по выполнению работ, поставкам необходимых материалов для
производства работ: при выполнении работ используемые материалы должны
соответствовать существующим ГОСТам и ТУ, обеспечены сертификатами соответствия
стандартам РФ и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет
ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам
и техническим условиям, до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан
предоставить Заказчику данные о применяемых
им материалах. В случае, если
Подрядчик использовал материалы не соответствующее стандартам качества, он обязан
за свой счет и своими силами произвести их замену.
9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
75
9.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм
и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
9.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровью жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным
действующим законодательством РФ. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства Москвы от
09.11.1999 г. № 1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий,
организация уборки и обеспечения чистоты и порядка в г.Москве».
9.3.
В ходе работ выполнять мероприятия по технике безопасности, пожарной
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и почв.
10.Порядок сдачи и приемки результатов работ:
10.1. Результатом работ является приёмка комиссией в составе представителей Заказчика
и Подрядчика с составлением необходимых актов.
10.2. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков,
устранения недостатков в производится Подрядчиком в установленный Заказчиком срок за
счет собственных средств.
10.3. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта
сдачи-приемки выполненных работ.
10.4. Оплата производится по фактически выполненным объемам работ, в лимите
выделенного финансирования (суммы Договора).
11.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче работ:
Для закрытия обязательств по Договору предоставляются следующие документы:
На весь Договор:
 акт сверки взаиморасчетов;
 акт исполнения обязательств по Договору;
 акт приемки – сдачи выполненных работ;
 акт скрытых работ (с поэтапной фотофиксацией);
 дефектные ведомости, схемы (по требованию);
 сертификаты и паспорта на все применяемые материалы и оборудование.
12. Требования по объему гарантий качества работ (услуг): распространяются на всю
площадь участка. Ежедневное обеспечение качественного выполнения работ. Строгое
соблюдение сроков работ. Ведение по установленной форме учета выполнения работ,
финансовой и бухгалтерской документации.
13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):
качественное выполнение работ в период действия Договора. Действие гарантийных
обязательств распространяется на все виды выполняемых работ и составляет не менее
24-х месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Если в гарантийный период
обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком при исполнении обязательств по
Договору, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой
счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных
дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика
квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой
составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и
недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Москвы.
76
77
Приложение 1 к Техническому заданию
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
1. Метод формирования начальной (максимальной) цены договора – сметный метод
2. Реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная
максимальная) цена – Локальная смета (приложение 1 к проекту Договора)
3. Расчет начальной (максимальной) цены договора:
ИТОГО по сметам 10 400 000,00 руб.