ДОГОВОР №________ «______________________________________»
advertisement
ДОГОВОР №________ на предоставление услуг в области разработки месторождений и добыче нефти «______________________________________» Наименование г. Ханты-Мансийск «__»___________ 2013 г Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - Хантос», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Доктора Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую услугу: «__________________________________________________________________________» 1.2. Содержание услуги, вид продукции и ее технико-экономические параметры, сроки оказания услуг и отдельных этапов определяются геолого-техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора (Приложения № 1, 2). 1.3. Сроки оказания услуг по договору определяются Календарным планом (Приложение № 2). Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему договору после его подписания и получения от Заказчика полного комплекта необходимых исходных данных. 2. Стоимость услуг и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _______ (____) руб. без НДС, кроме того НДС (18%) ______ (____) руб., всего с НДС _____ (____) руб. 2.2. Указанная стоимость услуг Исполнителя не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора. В стоимость услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему договору, включены все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору. 2.3. Оплата оказанных услуг производится поэтапно. Стоимость отдельных этапов оказания услуг приведена в Календарном плане (Приложение № 2). 2.4. За оказанные услуги Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления в ООО "Газпромнефть-Хантос" акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в сроки, установленные Договором. 2.5. Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг Сторонами по настоящему Договору. 2.6. По завершению оказания услуг Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи оказанных услуг», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после оказания услуг, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным. 2.7. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи оказанных услуг в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам. 2.8. В случае наличия у Заказчика претензий к «Актам приемки-передачи оказанных услуг» Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов. 2.9. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемкипередачи оказанных услуг» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков. 2.10. В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказания услуг. 2.11. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на услуги Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами услуг и применяются при расчете стоимости объема оказываемых услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений. 2.12. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 2.13. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 2.14. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. 2.15. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). 2.16. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. 2.17. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счетафактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). 2.18. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 2.19. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. 2.20. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости услуг (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов оказываемых услуг, производственной программы оказания услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение. 2.21. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости услуг и/или изменения иных условий) Исполнителю. Убытки, подлежащие возмещению Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все слуги по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные услуги. 3. Права и Обязанности Сторон 3.1. Исполнитель по настоящему Договору обязуется: 3.1.1. Оказать услуги в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами и правилами Федеральной службы технологического надзора России. 3.1.2. Назначить ответственное лицо от Исполнителя за сдачу оказанных услуг. 3.1.3. Оказывать услуги в соответствии с календарным планом оказания услуг и геологотехническим заданием. 3.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию исчерпывающую информацию о ходе оказания услуг. 3.1.5. Стороны ежемесячно производят сверку расчетов с составлением акта сверки. 3.1.6. Исполнитель за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении оказываемых услуг и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от всех затрат убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо работника, привлекаемого для оказания услуг по Договору. Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора. 3.1.7. Настоящим Исполнитель обязуется защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков. Если, несмотря на положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с оказанием Исполнителем услуг по Договору, Исполнитель обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков. 3.1.8. Исполнитель обязуется выполнять требования нормативно-методического документа СК-12.01.02 «Организация пропускного и внутриобъектового режима», утвержденного Приказом ООО «Газпромнефть-Хантос» №375-П от 15.08.2011г. 3.1.9. При передвижении транспортных средств по территории ООО «ГазпромнефтьХантос» соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос» (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 №161-П с изменениями и дополнениями). 3.1.10. Исполнитель обязуется соблюдать внутренние документы ООО «ГазпромнефтьХантос», перечень которых приведен в Приложении №5 и Требования ООО «Газпромнефть-Хантос» определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение №4). Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Исполнителем даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Исполнителя соблюдать данные требования может привести к недопущению Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы работ на объектах Заказчика. 3.1.11. Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить электроэнергией свои производственные и бытовые объекты и оказать услуги по договору от собственного источника электроэнергии или при наличии технической возможности у Исполнителя от его сетей при соблюдении Исполнителем следующих условий: 1. Запросить у эксплуатирующей организации и выполнить в полном объёме технические условия на присоединение электроустановок к сети; 2. Заключить договор на поставку энергоресурсов с энергосбытовой организацией; 3. Ежемесячно до 25 числа отчётного месяца предоставлять и согласовывать с Управлением Энергообеспечения Заказчика объём фактически потреблённой электроэнергии. 3.1.12. Подключение к сети электрооборудования Исполнителя производится эксплуатирующей организацией по заявке установленной формы, после выполнения в полном объеме требований технических условий на присоединение, в т.ч. получения «Акта-допуска в эксплуатацию электроустановки» в Ростехнадзоре. 3.1.13. Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется «Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности». 3.1.14. Оплату потребленной собственных средств. электроэнергии осуществляет Исполнитель за счет 3.1.15. Ответственность за увеличение сроков оказания услуг по договору из-за отсутствия точки подключения к электрической сети по какой-либо причине в полном объёме лежит на Исполнителе. 3.1.16. В процессе оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель самостоятельно, в счет Договорной цены заключает Договоры на потребление тепловой энергии и воды на собственные нужды. 3.1.17. После заключения договора Подрядчик обязан предоставить в Управление промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Газпромнефть-Хантос» (по факсу (3467) 354-897 или на электронную почту UPPBiOOS@hantos.gazprom-neft.ru): - ФИО и должности лиц, имеющих право подписывать акты проверок, аудитов, разрешительную, исполнительную и другую документацию на месте производства работ согласно предмета настоящего договора при выполнении работ на месторождениях в зоне производственной деятельности ООО «Газпромнефть-Хантос». Непредставление списка ответственных лиц Исполнителем будет расцениваться стороны подрядной организации условий настоящего договора. 3.2. как несоблюдение со Заказчик по настоящему Договору обязуется: 3.2.1. Заказчик вправе проверять соблюдение требований правил и норм промышленной, пожарной безопасности при оказании услуг Исполнителем на объектах Заказчика. При выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности при оказании услуг Исполнителем на объектах Заказчика, приостановить оказание услуг до устранения нарушений. 3.2.2. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. 3.2.3. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории ООО «ГазпромнефтьХантос». 3.2.4. Заказчик обязуется оплатить работы в порядке и в сроки, определенные статьей 2 настоящего договора. 3.2.5. Заказчик обязуется в установленный срок обеспечить Исполнителя необходимыми исходными данными и документацией. 3.2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных договором без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 3.2.7. Заказчик вправе отказать Исполнителю в принятии результатов работ и подписании акта оказанных услуг, в случае превышения итоговой суммы по акту над итоговой суммой. 4. Обеспечение материалами 4.1. Для оказания услуг по настоящему договору Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимыми исходными данными и документацией, принадлежащей Заказчику. Передача документации осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора. 4.2. Исполнитель обязуется использовать полученные от Заказчика материалы исключительно для целей оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель несет полную имущественную ответственность за сохранность материалов, переданных Заказчиком Исполнителю. 5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 5.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с геолого-техническим заданием и календарным планом. 5.2. Приемка оказанных услуг, оформленной в установленном порядке документации по этапам и услугам в целом, осуществляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым уполномоченными представителями со стороны Заказчика и Исполнителя, и сопроводительными документами Исполнителя. Заказчик обязан принять работу и при отсутствии замечаний в течение 10 (десяти) дней подписать акт сдачиприемки. 5.3. При завершении оказания услуг (этапа) Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры документации с оплатой их изготовления дополнительно к договорной цене, при оформлении дополнительного соглашения к договору. 5.4. Подписанный акт сдачи-приемки услуг и оригинал счета-фактуры представляются в центральную бухгалтерию Заказчика не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказания услуг. В случае подписания счета-фактуры доверенным лицом, полномочия лиц, подписавших счет-фактуру, должны быть удостоверены соответствующим документом (доверенностью), копия которого должна быть приложена к выставленному счету-фактуре. 5.5. Если при приемке результата оказанных услуг у Заказчика возникнут замечания, он в течение 10 (десяти) дней от даты получения результата оказанных услуг, направляет их Исполнителю с перечнем необходимых доработок и сроками выполнения. Исполнитель обязан безвозмездно устранить указанные Заказчиком недостатки в течение 10 (десяти) дней. 5.6. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в 10-ти дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий договора или его расторжении. 5.7. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 5.8. Ответственными лицами Исполнителя за оказание услуг являются: ________ – _____________, контактная информация: тел._______. 5.9. Ответственными лицами Заказчика за приемку оказанных услуг являются: Шакиров Мансур Амирзянович – Начальник отдела контроля текущего состояния разработки ООО «Газпромнефть-Хантос», контактная информация: тел. (3467) 354-815, shakirov@hantos.gazprom-neft.ru. 5.10. Акты, счета-фактуры и счет направляются в адрес: Шакиров Мансур Амирзянович – Начальник отдела контроля текущего состояния разработки ООО «Газпромнефть-Хантос», контактная информация: тел. (3467) 354-815, shakirov@hantos.gazprom-neft.ru. 5.11. Подписанные со стороны Заказчика акты сдачи-приемки оказанных услуг, замечания к оформлению первичных документов направляются в адрес: ______________ – _____________, контактная информация: тел. ___________. 6. Сроки оказания услуг 6.1. Сроки оказания отдельных этапов услуг определены в Календарном плане (Приложение № 2). Общая продолжительность оказания услуг составляет ____ (начало оказания услуг _____________ – конец ________) 6.3. В случае необходимости оказания дополнительных услуг, в том числе в связи с выявлением неполноты или неправильности исходной технической документации и информации, переданной Исполнителю Заказчиком, сроки и стоимость оказываемых услуг корректируются специальным соглашением Сторон. 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 7.2. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки. 7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате. 7.4. За каждый факт появления работника Исполнителя (работника субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя (тел.__________) о наступлении перечисленных событий Работник Исполнителя, виновный в наступлении этих событий, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа. 7.5. В случае нарушения Исполнителем и/или привлекаемыми им к оказанию услуг лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений, подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос", зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем «Заказчика» на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Исполнитель уплачивает штраф в размере 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей) за каждый такой случай. Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю (Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его получение (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом. После получения копии Акта Исполнитель в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора в отношении Исполнителя. 7.6. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить оказание услуг, при этом Исполнитель возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей). 7.7. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями сторон. 7.8. Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, техникоэкономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя или работника Исполнителя. При составлении акта представитель или работник Исполнителя имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя или работника Исполнителя от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте. Заказчик обязан направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика. В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом. 7.9. Исполнитель несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении, либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов Исполнитель возмещает Заказчику стоимость поврежденного (утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по восстановлению документов. 7.10. Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования. 7.11. В случае привлечения для выполнения Работ субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай. 7.12. В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай. 7.13. Убытки, причиненные Исполнителем третьим лицам в процессе оказания услуг по настоящему Договору, компенсируется за счет Исполнителя. 7.14. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 7.15. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на указанные обстоятельства. 8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, отодвигается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону в письменном виде, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений. 9.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается: а) требования заявителя претензии; б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке; в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты; д) перечень прилагаемых к претензии документов; е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 9.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается: а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора; б) фактические доказательства, обосновывающие отказ; в) перечень прилагаемых к претензии документов. 9.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 10. Порядок изменения и расторжения договора 10.1. Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока исполнения оказываемых услуг заключают дополнительное соглашение к настоящему договору. 10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. 10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Исполнителя о предстоящем расторжении не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, без возмещения убытков. 10.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в период его действия. 10.5. Сторона, отправившая факсимильное сообщение, обязана в течение 3 (трех) календарных дней направить почтой (экспресс - почтой) оригинал документа. Переписка по настоящему договору, осуществляемая посредством факсимильной связи, считается имеющей юридическую силу после получения оригиналов документов. 10.6. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда. 10.7. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю за фактический объем выполненных работ (на момент получения официального извещения об одностороннем отказе от исполнения договора). При получении от Заказчика извещения Исполнитель немедленно приостанавливает все работы по договору, оформляет акт выполненных работ и в десятидневный срок со дня получения извещения направляет акт и результаты выполненной работы Заказчику. Заказчик в десятидневный срок со дня получения акта и результатов работы принимает работу в соответствии с п. 5.5. и оплачивает в соответствии с п.2.4. 11. Конфиденциальность 11.1. Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны 11.2. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности (Приложение 7). 12. Обязательства Исполнителя по повышению показателей эффективности 12.1. В течение всего срока действия Договора Исполнитель обязуется исполнять и поддерживать следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ): - развитие новых направлений и внедрение эксклюзивных технологий; - обеспечение соответствия научно-технической оснащенности, перечня программного обеспечения требованиям предусмотренным, группой компаний ОАО «Газпром Нефть»; - своевременное выполнение плана работ/услуг; - качество результатов работ/услуг, соответствие оказываемых услуг требованиям ОАО «Газпром Нефть»; - выполнение и соблюдение применимых требований, нормативов, стандартов ПЭБ, ОТ и ГЗ, в том числе принятых в ОАО "Газпром нефть". 12.2. В течение срока действия настоящего Договора в каждый конкретный период времени (квартал, полугодие или год) Исполнитель обязан обеспечивать выполнение ключевых показателей эффективности в соответствии с п. 13.1., невыполнение которых или не устранение в согласованные сроки неспособность Исполнителя оказывать услуги. недостатков, рассматривается, как 12.3. Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка составляет 100%). 12.4. Начиная с 01.01.2013г. в каждый конкретный период времени, Исполнитель обязан обеспечивать выполнение ключевых показателей эффективности. Выполнение КПЭ является существенным условием Договора, в случае нарушения которого Заказчик имеет право приостановить/прекратить оказание услуг и расторгнуть Договор. 13. Обязательства Исполнителя по предоставлению информации об изменениях в цепочке собственников 13.1. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 13.1. настоящего договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении. 14. Заключительные положения 14.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ и действует по «___» _________________, (включительно), а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 14.2. Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью. 14.3. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу. 14.3. При изменении банковских реквизитов Исполнитель обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия. 14.4. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ. 14.5. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 14.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 14.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 Геолого-техническое задание Приложение № 2 Календарный план Приложение №3 Протокол согласования договорной цены Приложение № 4 Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты Приложение № 5 Перечень документов ПЭБ, ОТ и ГЗ. Приложение № 6 Исходная техническая документация и информация, необходимая для выполнения работ. Приложение № 7 Соглашением о конфиденциальности. 15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. ЗАКАЗЧИК: ООО «Газпромнефть-Хантос» Адрес юридический:628508, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район д.Шапша, ул.Северная, д.6. Тел: (3467) 354800, Факс: (3467) 354844, Почтовый адрес:628007 ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира 149, ИНН:8618006063, КПП:862450001, Р/сч. № 40702810300030000945 в филиале ГПБ (ОАО) г. Югорск К/с: № 30101810600000000758, БИК: 047175758 ИСПОЛНИТЕЛЬ: От Заказчика: От Исполнителя: Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Хантос» Генеральный директор _________________________ _______________ С.А. Доктор _________________ _________ "______"____________20__г. м.п. "______"____________20__г. м.п. Приложение № 1 к Договору № от «__» __ 20__ г. «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» Исполнитель Генеральный директор ОАО «Газпромнефть-Хантос» __________________ «____»_____________________20__ г. ____________________С.А.Доктор «____»__________________20__ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг «НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ» Цель работы: 1. Срок выполнения: Заказчик работы - ООО «Газпромнефть-Хантос», лицензия на право пользования недрами Приобского месторождения – серия ХМН 11063 НЭ от 26.12.2001г., лицензии на право пользования недрами Зимнего месторождения – серия ТЮМ 14345 НР от 29.11.2007г и ХМН 14468 НР от 15.05.2008г, лицензия на право пользования недрами Пальяновской площади Красноленинского месторождения – серия ХМН 11064 НЭ от 26.12.2001г. 2. Объекты исследования: 3. Основные требования к выполнению работ: 4. Действующие проектные документы: Приобское месторождение –Технологическая схема разработки ЮЛТ Приобского месторождения – (протокол ЦКР Роснедра № 4728 от 12.11.2009 г.). Зимнее месторождение – Дополнение к технологической схема разработки Зимнего месторождения – (протокол ЦКР Роснедра № 5022 от 29.12.2010г.). Пальяновское месторождение – Дополнение к Технологической схеме разработки северо-восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения – (протокол ЗС ТО ЦКР Роснедр по УВС № 1357 от 15.12.2011 г.). 5. «НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ» включает в себя следующие задачи и этапы: 6. Исполнитель передает Заказчику: Приложение № 2 к Договору №_ от «__» ___ 20__ г. Календарный план выполнения работ по теме: «НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ» Название этапа Срок выполнения Отчетность Стоимость, руб (без НДС) ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб., БЕЗ НДС СУММА НДС, руб. ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС, руб. От Подрядчика: От Заказчика: Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Хантос» ____________________ ____________________ С.А.Доктор Приложение № 3 к Договору № _______ от «___» __________ 20__г. Протокол согласования договорной цены по выполнению «НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ» Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика: Генеральный директор «Газпромнефть-Хантос» Доктор Сергей Анатольевич, ООО и от лица Исполнителя: Генеральный директор _____________ ________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены выполненных работ в сумме ________________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _________________ (________________) рублей, 00 копеек, всего без НДС ________________ (______________) рублей 00 копеек. Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора и основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком. От Заказчика: Генеральный директор ООО «Газпромнефть-Хантос» От Исполнителя: Генеральный директор ____________________________ _______________ С.А. Доктор _________________ __________ "______"____________20__г. м.п. "______"____________20__г. м.п. Приложение № 6 к Договору № 6 от _________20__ г. Исходная техническая документация и информация, необходимая для выполнения работ Перечень материалов, необходимых при проведении работ: 1._____________ 2._____________ 3._____________ 4._____________ 5._____________ 6._____________
