ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Энел Россия» Филиал «Рефтинская ГРЭС»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Энел Россия»
Филиал «Рефтинская ГРЭС»
Исх.№ 9377 от 24.06.2015 г.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
Уважаемые господа!
Заказчик ОАО
«Энел Россия», (г.Москва, 115093, ул.Павловская, дом 7 стр.1),
являющийся Организатором, настоящим уведомлением приглашает к участию в открытом
запросе предложений на право заключения договора на
проведение сервисного технического обслуживания и ремонта компрессоров
Cameron и осушителей «MTA S.P.A» филиала «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел Россия».
.
1.
Порядок предоставления конкурентных предложений
В случае Вашего согласия принять участие в данном запросе предложений просим Вас
подготовить предложение и направить отдельными частями техническую и коммерческую
части своего предложения до 13 час. 00 мин. (мск) «26» Июня 2015 г., со сроком
действия ваших предложений в течение 90 календарных дней. Предложения должны быть
поданы как в электронном виде (формат:*.doc или *.xls), так и в отсканированном
(формат: *.pdf, *.tif).
Организатор рассматривает предложения только от тех Участников, которые прошли регистрацию
в базе данных поставщиков Организатора «myHome».
Ссылка для регистрации: http://globalprocurement.enel.com/ru-RU/
2.
Требования к Технической части предложения приведены в Документации
открытого запроса предложений
3.
Критерии оценки технических частей:

Соответствие технического предложения требованиям Организатора.

План-график выполнения работ/услуг (проект, поставка) (приемлемость сроков
начала/окончания, удобство исполнения работ/услуг для станции с точки зрения
последовательности их организации);

Полнота объема поставок и работ, предлагаемых Участником;

Предпочтительность технических и функциональных характеристик предлагаемого к
поставке оборудования, материалов, запасных частей, их соответствие требованиям
Организатора;

Совместимость предлагаемых материалов с примыкающими конструкциями;

Расчетный ресурс поставляемого оборудования, материалов и запасных частей;

Соответствие технических средств, используемых в реконструкции, международным
и отечественным стандартам, обеспечение конструктивной, информационной и
программной совместимости с комплексами технических средств, установленными на
электростанции;

Наличие инструментальных средств и программного обеспечения для диагностики
технического состояния конструкций;

Уровень унификации в комплексе технических средств;

Наличие необходимых профессиональных, технических, квалификационных и
финансовых ресурсов

Собственные производственные ресурсы;

Проработанность схемы реализации проекта;

Предлагаемые схемы контроля качества работ/услуг;

Гарантийный срок, во время которого Участник устраняет выявленные дефекты за
свой счет;

Опыт выполнения аналогичных работ/услуг на энергообъектах (референции должны
предоставляться с указанием контактной информации);

Опыт выполнения работ/услуг на производственных филиалах ОАО «Энел Россия».

Финансово-экономическое состояние Участника и Субподрядчиков;

Гражданская правоспособность Участника для заключения договора;

Обеспечение обязательств по договору;

Соответствие Участника и Субподрядчиков требованиям настоящей Документации;
1


Управленческая компетентность субподрядчиками;
Соответствие
системы
охраны
труда
Участника
и
привлекаемых
Субподрядчиков
наименьшая приведенная* стоимость при полном соответствии требованиям технического
задания, наименьший срок поставки.
* Под приведённой стоимостью предложения подразумевается стоимость предложения, приведённая к условиям
оплаты, требуемым Заказчиком, из расчёта стоимости привлечения денежных средств 13% годовых.
4.
Требования к Коммерческой части предложения.

Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение, должны быть
выражены в российских рублях. Альтернативные предложения могут быть выражены в
инастранной валюте.
Коммерческое предложение участника должно включать:
 Формы, приведенные в документации открытого запроса предложений;
 Обоснование стоимости предложения, которое будет являться приложением к форме
«Сводная таблица стоимости поставки и выполнения работ/услуг» (форма 11)
документации открытого запроса предложений;
При заполнении формы обоснования стоимости предложения участнику рекомендуется
руководствоваться следующими требованиями:
 Транспортно-заготовительные расходы должны быть подтверждены расчетами. В целях
определения обоснованности затрат, величина транспортно-заготовительных расходов
должна быть в обязательном порядке обоснована расчетом с приложением
обосновывающих документов. Представление расчета не является обязательным при
величине ТЗР на материалы 6% и менее, на запасные части 3% и менее.
5.
Настоящий запрос представляет собой приглашение делать оферты, не является
извещением о проведении конкурса и не накладывает на Организатора и Заказчика
соответствующих обязательств, в том числе по принятию какого-либо из поступивших
предложений.
Предложение, предоставленное не по форме рассматриваться не будет.
Если Ваше предложение будет принято, то Вы получаете право на заключение
договора с ОАО «Энел Россия» на выполнение указанных работ.
Просим организацию-участника предоставить пакет учредительных документов (устав;
учредительный договор; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство
налоговой инспекции о постановке на учет; формы финансовой отчетности за последние 3
отчетных периода (Ф-1,2); справка из комитета статистики; лицензии; приказы о назначении
на должность генерального директора; копию карточки, заверенной банком, с образцами
подписи и оттиска печати). Квалифицированным поставщикам достаточно представить
только письмо, подтверждающее текущую квалификацию или номер CUI..
6.
Контактные лица
По вопросам обращайтесь в письменном виде:
Хандюк Александр
Alexander.Khandyuk@enel.com
Факс: 539-31-47
7.
Приложения
Объёмы, технические характеристики Закупаемой продукции, порядок проведения запроса
предложений, проект договора и другая информация для Участников содержится в
приложениях к настоящему Уведомлению:
Приложение №1 - Документация по запросу предложений доступна по ссылке:
http://www.enel.ru/suppliers/announcing/
Приложение №2 – Техническое задание
Приложение №3 – Проект договора
Директор по закупкам
А. Т. Гринькив
2
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение сервисного технического обслуживания и ремонта компрессоров
Cameron и осушителей «MTA S.P.A» филиала «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел Россия».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Содержание:
Предмет.
Общее описание объекта.
Объем и сроки выполнения работ.
Технические характеристики.
Обязательства по выполнению работ.
Соответствующие нормы.
1. Предмет
Сервисное техническое обслуживание и ремонт компрессорного оборудования
установленного в помещении компрессорной главных корпусов филиала «Рефтинской ГРЭС»
ОАО «Энел Россия», предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на
обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной и экономичной его
эксплуатации.
В состав сервисного обслуживания входит следующее оборудование:
- центробежный трехступенчатый компрессор, модель ТА 9000 «Cameron» США (6 шт.);
- осушитель рефрижераторного типа, модель DN-380W «MTA S.P.A» Италия (5 шт.);
- осушитель адсорбционного типа, модель ND-021 «MTA S.P.A» Италия (2 шт.).
Сервисное техническое обслуживание осуществляет персонал специализированной
организации, имеющей разрешительные лицензии на данную деятельность.
2. Общее описание объекта
2.1. Краткая характеристика объекта (места проведения работ).
Филиал «Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел Россия» располагается в 80 км на северо-восток
от областного центра г. Екатеринбург по адресу: г. Асбест, Свердловская область, ГО
Рефтинский, Рефтинская ГРЭС. Основной вид деятельности предприятия - производство
электрической и тепловой энергии. Система технического водоснабжения оборотная с
водохранилищем-охладителем площадью 25 км2, созданным на реке Большой Рефт.
Топливом для станции является экибастузский уголь с зольностью 40-43%.
Золоотвал № 2 площадью 995 га расположен в 4,5 км от Рефтинской ГРЭС, служит для
складирования и хранения золошлакового материала, введён в эксплуатацию в 1974 году.
Золоотвал № 2 овражного типа, первоначально был перекрыт ограждающей дамбой с
южной стороны, а с остальных сторон ограничивался естественным рельефом. По мере
заполнения свободной ёмкости золоотвала было выполнено его наращивание в четыре
яруса, внутрь на зольное основание.
В настоящее время золоотвал №2 разделен на две части для сухого и мокрого
складирования золы:
для укладки золы сухим способом является площадка, расположенная в северной части
золоотвала №2 общей площадью 650 га. Сухое складирование золы осуществляется с
помощью передвижного ленточного конвейера и отвалообразователя;
Основной рабочий процесс комплекса СЗШУ выглядит следующим образом.
Зола из бункеров электрофильтров и форкамер ссыпается в пневмо-камерные насосы
(ПКН), после заполнения приёмной ёмкости ПКН до определённого уровня, зола сжатым
воздухом, поступающим от компрессорной станции пневмотранспорта, вытесняется из
корпуса насоса и по золопроводам транспортируется: для блоков 300 МВт - в одну из
приёмных ёмкостей силосного склада; для блоков 500 МВт – сначала в промежуточный
бункер бл. №7, №8, №9, №10, а затем более мощными пневмокамерными насосами в одну
из приёмных ёмкостей силосного склада.
После поступления в одну из двух ёмкостей силосного склада зола с помощью
аэрожелобов расположенных под днищем силосов и разгрузочных устройств подаётся
после предварительного увлажнения на труболенточный конвейер (ТЛК) для дальнейшей
транспортировки на золоотвал №2. Также с помощью аэрожелобов и разгрузочных
3
устройств сухая зола может загружаться в автомобильный и железнодорожный транспорт
для отпуска потребителям.
После загрузки в ТЛК зола в увлажнённом состоянии транспортируется 4,5 километра до
башни разгрузки расположенной на золоотвале №2. На башне разгрузки расположено 3
узла пересыпки: с ТЛК на реверсивный конвейер; с реверсивного конвейера на
передвижной отвальный конвейер; с ТЛК на аварийный конвейер. В стандартном режиме
зола с ТЛК транспортируется дальше через реверсивный конвейер на передвижной
отвальный конвейер, с передвижного отвального конвейера зола с помощью ленточнопетлевого перегружателя поступает на приёмный конвейер отвалообразователя, с
приёмного конвейера отвалообразователя перегружается на разгрузочный конвейер
отвалообразователя и уже с него увлажнённая зола выгружается в ложе сухой части
золоотвала №2. Зола, выгруженная в золоотвал, разравнивается и утрамбовывается
спецтехникой для формирования зольного штабеля. В случае вынужденной остановки
передвижного отвального конвейера или отвалообразователя зола в башне разгрузки
перегружается с ТЛК на стационарный аварийный конвейер, далее на поворотный
аварийный конвейер и с него укладывается на аварийный склад расположенный рядом с
башней разгрузки, расчётная площадь которого позволяет вместить до 90 тыс. тонн
увлажнённой золы. Для поддержания свободной ёмкости аварийного склада зола,
выгруженная в него, отгружается и вывозится спецтехникой в ложе сухой части золоотвала
в рабочем порядке.
2.2. Климатическая характеристика.
Характер атмосферной циркуляции обуславливает по району все сезоны года, быструю
смену погоды – циклоны уступают место антициклонам и наоборот. При этих процессах
образуются атмосферные фронты с конденсацией влаги и выпадением осадков. Как в
зимний, так и в летний периоды температура воздуха имеет резкие колебания,
соответственно меняется влажность и ветровой режим.
Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года ветров западного
направления 28%. Наименьшей повторяемостью характеризуются ветры с востока 2-2,7%.
Скорость ветра умеренная и в среднем за год составляет 3,5 м/с.
Существенным моментом в эксплуатации золоотвала является вынос ветрами зольной пыли
с поверхности. Оседая на окружающей территории, пыль при дождях и таянии снега
обуславливает проникновение в почву и более глубокие горизонты химических элементов.
Активное пыление золоотвала в условиях сухой погоды начинается при ветрах более 5 м/с.
Ежемесячно такие скорости в летний период составляют от 10 до 15%.
3. Объем и сроки выполнения работ
3.1. Сервисное техническое обслуживание и ремонт компрессоров Cameron и осушителей
«MTA S.P.A» как планового, так и аварийного, (включая тепломеханическое оборудование,
электрическое оборудование и оборудование АСУТП и КИПиА) проводится силами сервисной
организацией с применением материалов и запчастей Подрядчика. При наличии на складе
заказчика необходимых для ремонта запчастей по согласованию сторон, возможно, их
использование Подрядчиком.
Обслуживание производится в соответствии с сервисными планами завода изготовителя
по текущему состоянию и наработке моточасов. Ремонт производится по техническому
состоянию оборудования на основании плановой инспекции.
Объёмы работ на 2015гг. будут определяться после проведения плановой текущей
инспекции.
Начало выполнения работ «01» апрель 2015 года.
Окончание выполнения работ «31» декабря 2017 года.
4. Технические характеристики
4.1. Краткое описание компрессора ТА 9000.
4.1.1. Назначение
Компрессорная установка на базе центробежного трехступенчатого компрессора модели
ТА 9000 с асинхронным электродвигателем модели YKS560-2 предназначена для
компримирования воздуха, используемого в технологических целях на предприятии ОАО
«Энел ОГК-5».
4.1.2. Технические характеристики центробежного компрессора
4
Таблица 1
Наименование пара етра
Единицы
измерения
-
Модель
Рабочая (копримируемая) среда
Содержание масла в рабочей среде
Значе ие
Охлаждение
Количество ступеней
Барометрическое давление, абс.
Давление нагнетания
Температура на всасе
Производительность
Температура охлаждающей воды
Абсолютная мин/макс температура
окружающей среды
Относительная влажность
Потребляемая мощность
Расход охлаждающей воды
Расположение
шт.
МПа (бар)
МПа (бар изб.)
ºC
Нм3/мин
ºC
ºC
Расчетный срок службы
лет
%
л.с. (кВт)
м3/час
-
ТА 9000
Воздух
Безмаслянн
ый
Водяное
3
0,99 (0,993)
0,69 (6,9)
35
283
29
Минус
47…+38
60
2280 (1700)
90
в
помещении
20
4.1.3. Технические характеристики электродвигателя
Таблица 2
Наименование параметра
Единицы
измерений
л.с. (кВт)
В
Гц / фазы
А
%
об/мин
-
Модель
Номинальная мощность
Сервис-фактор
Напряжение питания
Частота
Номинальный ток
КПД
cos φ
Частота вращения
Направление вращения
Режим работы
Максимальная высота над уровнем м
Максимальная температура
окружающей среды
Класс изоляции
Класс защиты
Конструктивное исполнение
Вязкость масла
Тип подшипников
Охлаждение
Рас оложение
ря
м
С°
-
Значение
YKS560-2-1700KW
2280 (1700)
1,1
6000
50 / 3
194
95,8
0,88
2980
По часовой стрелке
S1 –
продолжительный
1000
40
F
IP44
IM В3
Oil: VG46
скольжения с
принудительной
смазкой
IC81W (водяное)
в помещении
4.1.4. Технические данные по электрической части компрессорной установки
Таблица №3
Наименование параметра
Единицы
Значение
5
измерений
Система управления компрессорной установки
Напряжение
В
Мощность
кВт
Частота
Гц / фазы
380
6
50 / 3
4.1.5. Система смазки компрессора
Таблица №4
Наименование параметра
Необходимое количество масла
Минимальная температура масла
перед пуском
Рабочая температура масла
Рабочее давление
Пределы Давления Воздушного
Эжектора
Рекомендуемый вакуум
Единицы
измерения
л
ºС
Значение
ºС
бар (МПа)
бар (МПа)
50
8,6 (0,86)
2,0 – 3,0 (0,2 –
0,3)
100 – 250
мм вод. ст.
473
15
4.1.6. Система охлаждения компрессора
Таблица №5
Наименование параметра
Расход воды
Максимально допустимая
температура, не более
Давления воды (максимальное)
Падение давления воды
Единицы
измерения
м3/час
ºС
Значение
МПа (бар)
МПа (бар)
1,03 (10,3)
0,21 (2,1)
90
32
4.1.7. Массогабаритные характеристики компрессорной установки
Таблица №6
Наименование параметра
Компрессор
Длина
Ширина
Высота
Масса
Электродвигатель
Длина
Ширина
Высота
Масса
Единицы
измерений
Значение
мм
мм
мм
кг
6231
2605
2525
10886
мм
мм
мм
кг
2700
187
2050
747
4.2. Краткое описание осушителя рефрижераторного типа модели DN-380W
4.2.1. Назначение
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа модели DN-380W предназначен для
принудительной конденсации содержащейся в сжатом воздухе парообразной влаги путем
охлаждения сжатого воздуха до точки росы +3°С с помощью хладагента, используемого в
технологических целях на Рефтинской ГРЭС.
4.2.2. Технические характеристики
№1
Таблица
6
Наименование параметра
Единицы
измерения
Модель
Охлаждаемая среда
Тип хладагента
Охлаждение хладагента
Температура конденсации хладагента °C
Температура испарения хладагента
°C
Максимально допустимое давление
МПа (бар)
хладагента
Расход охлаждающей воды
м3/час
Рабочее давление
МПа (бар), изб.
Падение давления воздуха
МПа (бар)
Точка росы
°C
Значение
Атмосферная точка росы
Минимальная температура
окружающей среды
Максимальная температура
окружающей среды
Максимальное рабочее давление
Относительная влажность
окружающего воздуха
Максимальная температура воздуха
на входе
Расчетная темпе атура
охлаждающей воды
Электрическое питание (± 10%)
(перем. ок)
Класс защиты
Потребляемая мощность
Расчетный срок эксплуатации
°C
°C
Минус 19,8
5
°C
46
МПа (бар)
%
1,2 (12)
60
°C
65
ºС
DN-380
возду
R407с
водяное
65
10
2,65 (26 5)
3,4
0,74 (7,4)
0,032 (0,32)
3
5
В / Гц / фазы
400 / 50 / 3
кВт
лет
I54
52
20
4.2.3. Массогабаритные характеристики осушителя
№2
Наименование параметра
Ширина
Высота
Длина
Масса
Таблица
Единицы
измерения
мм
мм
мм
кг
Значение
1315
2230
3575
2785
4.2.4. Внешние присоединительные размеры
Таблица
№3
Наименование соединения
Вход воздуха
Выход воздуха
Вход воды
Выход воды
Линия дренажа
Присоединительный размер
DN300
DN300
4хD 40
2хDN50
1/2" внутренняя трубная резьба
7
4.3. Краткое описание осушителя сжатого воздуха адсорбционного типа модели ND021
4.3.1. Назначение
Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа модели ND-021 предназначен для
эффективного осушения инструментального воздуха, используемого в технологических целях
на Рефтинской ГРЭС.
4.3.2. Технические характеристики
№1
Наименование параметра
Таблица
Единицы
измерения
-
Значение
бар (МПа) изб.
бар (МПа) изб.
°C
°C
%
мкм
мг/м3
7 (0,7)
16 (1,6)
35
Минус 40
100
0,01
0,01
Максимальная температура
окружающего воздуха
Минимальная температура
окружающего воздуха
Электрические данные
Напряжение питания
Частота
Количество фаз
Рабочее напряжение, переменный
ток
Класс защиты
Общие данные
Расход воздуха регенерации (при
35C)
Тип адсорбент
°C
50
°C
2
В
Гц
В
230
50
1
24
-
IP 54
м3/мин
3,44
-
Номинальный расход
Загрузка адсорбента при условии
полного заполнения колонн
Максимальная температура среды
для кремнезема
Расчетный срок службы
Н м3/ч
кг
активированный
глинозем
1200
373
С
45
лет
20
М дель
Охлаждаемая среда
Требования к воздуху на входе
Рабочее давление*
Максимально допустимое давление
Температура
Точка росы под давл нием
Относительн я влажность
Размер твердых частиц
Концентрация масла
Требования к окружающей среде
ND-021
воздух
4.3.3. Массогабаритные характеристики осушителя
Таблица №2
Наименование параметра
Ширина
Единицы
измерения
мм
Значение
1340
8
Высота
Глубина
Масса
мм
мм
кг
2346
700
776
5. Обязательства по выполнению работ
5.1. Обязательства Подрядчика (сервисного инженера):
5.1.1. При организации работ руководствоваться «Правилами организации технического
обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО
34.04.181.-2003» и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н. Руководитель подрядной
организации несёт ответственность за выполнение мероприятий по охране труда и технике
безопасности на участках производства работ подчиненным персоналом, а также за
соответствие требуемой квалификации персонала и соблюдение им правил ТБ. Допуск к
работам должен производиться в соответствии с Регламентом Заказчика № 090-OP-HS от
13.07.2012 «Взаимодействие с подрядными организациями в рамках СМ ЭПЗиБ ОАО «Энел
ОГК-5»».
5.1.2. Составление ведомости объема работ на проведение текущего и капитального
ремонта компрессора совместно с заказчиком;
5.1.3. Проведение технической диагностики тепломеханического оборудования и АСУ ТП
компрессора;
5.1.4. Составление графика ремонта компрессора и согласование его с заказчиком;
5.1.5. Выполнение технического обслуживания в соответствии с сервисными планами
завода изготовителя по текущему состоянию и наработке моточасов.
5.5.6. Выполнение ремонта по техническому состоянию оборудования на основании
плановой инспекции.
5.1.7. Подготовка перечня требуемых запасных частей и материалов для проведения
плановых/внеплановых ремонтов;
5.1.8. При выполнении плановых работ приезд специалиста по предварительной заявке
заказчика должен быть осуществлен в течении пяти рабочих дней.
5.1.9. Прибытие на объект заказчика в кратчайший срок в случае аварийного отказа
оборудовании при условии невозможности диагностики аварийного случая и проведения
соответствующего ремонта силами заказчика;
5.1.10. Специалисты компании должны обладать необходимыми профессиональными
знаниями и иметь опыт работы с аналогичным оборудованием, предоставить необходимые
лицензии, а также иные документы подтверждающее статус официального дистрибьютора
«Cameron», «MTA S.P.A».
5.1.11. Иметь запас материалов, запчастей и необходимые средства контроля и
диагностики (измерение температуры, вибрации и т.д.), инструменты и приспособления для
организации работ по ремонту и монтажу оборудования;
5.1.12. Выполнять работы по наряду-допуску своими силами, обеспечить возможность
присутствия персонала ремонтной организации с целью обучения выполнения ремонтных
работ;
5.1.13. Оказывать консультационные услуги по эксплуатации, характеру отказов, и
выполнению технического обслуживания и ремонта компрессоров «Cameron», осушителей
«MTA S.P.A»;
5.1.14. Техподдержка по запросу;
5.2. Обязательства Заказчика:
5.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую документацию по оборудованию, а также
предоставить в его распоряжение все имеющиеся приспособления и оснастку, которые
поставлялись совместно с оборудованием;
5.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика на место проведения работ в согласованные сроки и
безопасные условия труда работников Подрядчика при проведении работ;
5.2.3. При выявлении фактов, препятствующих выполнению работ, известить о них
Подрядчика и принять меры к их устранению;
5.3. Обязательства подрядчика в части охраны труда и промышленной
безопасности.
5.3.1. Подрядчик обязан ознакомиться с положениями Регламента Заказчика № 090-OP-HS
от 13.07.2012 «Взаимодействие с подрядными организациями в рамках СМ ЭПЗиБ ОАО «Энел
ОГК-5» и соблюдать положения последнего в рамках исполнения обязательств по Договору.
9
5.3.2. Подтвердить наличие у себя системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью, соответствующей требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», либо
международному стандарту OHSAS 18001. В этих целях Подрядчик обязуется представить в
комплекте конкурсной документации подтверждающие документы:
- копии действующих лицензий (свидетельств СРО);
- копию Положения о системе управления охраной труда Общества (СУОТ ГОСТ Р 12.0.0092009);
- сведения об аттестации по охране труда первых руководителей Общества (копии
протоколов и удостоверений) (согласно ст.225 Трудового кодекса Постановлении №1
Минтруда России и Постановления №29 Минобразования России от 13 января 2003 г. №
1/29);
- копии протоколов обучения и аттестации членов экзаменационной комиссии Подрядчика в
специализированных учебных центрах (комиссиях Ростехнадзора);
- копии протоколов установленной формы по проверке знаний работников (ответственных
лиц) Подрядчика, направленных для производства работ;
- копию приказа о назначении ответственных лиц и персонала, обслуживающего ГПМ;
- сведения о произошедших несчастных случаях на производстве (форма 7 – травматизм за
последние 3-5 лет); предприятия, причисленные к малому бизнесу;
- справку от Государственной инспекции по Труду по месту регистрации предприятия;
- должностную инструкцию инженера по охране труда, положение о службе охраны труда
(копии) (Трудовой кодекс РФ, Постановление №4 от 29.01.2004 г. Квалификационный
справочник (КС) должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций
электроэнергетики);
- копию перечня инструкций по охране труда и копии двух инструкций по охране труда для
работников основных профессий Подрядчика (Постановление №80 от 17.12.2002 г. Минтруда
РФ о разработке государственных нормативных требований по охране труда);
- копии журнала вводного инструктажа и журнала инструктажа на рабочем месте
(повторного) с прилагаемой тематикой проведения инструктаже по должностям (Правила
работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. 2000 г.
(ПРП) или ГОСТ 12.0.004 – 90 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА);
- копии распорядительных документов на лиц, ответственных за безопасное производство
работ в электроустановках и по правилам Ростехнадзора РФ (Правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н);
- копии распорядительных документов на лиц, ответственных за безопасное производство
работ на опасных производственных объектах, подведомственных РосТехНадзору;
- сопроводительное письмо с просьбой о предоставлении работникам подрядной
организации, включая работников субподрядных организаций, права работы по нарядам и
распоряжениям с указанием номеров телефонов лиц, ответственных за безопасную
организацию работ.
5.3.3. Подрядная организация, обязуется до начала работ разработать и согласовывать с
Дирекцией по охране труда и промышленной безопасности ЦОФ или отделами ОТ и ПБ ПФ
План безопасного производства работ.
5.3.4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими
на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и
нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), санитарными правилами.
5.3.5. Заказчик имеет право проводить собственные аудиты и контрольные проверки на
участках и объектах выполнения подрядных работ. Предметом и объектом проведения
аудитов и контрольных проверок являются государственные и отраслевые требования по ОТ
и ПБ, а также дополнительные требования Заказчика, отраженные в Техническом задании.
5.3.6. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) дней устранить выявленные замечания и
уведомить об этом Заказчика. Подрядчик может продолжить выполнение работ только после
устранения выявленных замечаний и отступлений от действующих норм по охране труда и
безопасности.
5.3.7. Подрядчик берет на себя ответственность за обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ
собственных сотрудников и сотрудников субподрядчиков. Все сотрудники Подрядчика и
10
субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ
установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний,
указанных норм и требований путем устного опроса.
5.3.8. Подрядчик берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование,
используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имело надлежащие
сертификаты, разрешения или
лицензии в соответствии со стандартами и нормами
Российской Федерации. Копии таких сертификатов, разрешений или лицензий должны
предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на
территории Заказчика.
5.3.9. Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным
способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его сотрудниками и
сотрудниками
субподрядчиков
несчастных
случаях,
случаях
микротравматизма,
профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях,
чрезвычайных ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться
предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение
в
письменной
форме
Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего
за днем происшествия.
5.3.10. При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ Подрядчик
обязуется выполнять требования действующих у Заказчика и представленных на момент
начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение
персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
5.3.11. Подрядчик, обязуется обеспечить собственный персонал средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) и обеспечить их использование во время нахождения на территории объектов
Заказчика собственным персоналом, а также персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых
им Субподрядчиков включает:
- Защитную обувь;
- Каску;
- Защитные очки;
- Спецодежду;
- Рабочие перчатки;
- Средства защиты слуха.
Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия
вредных производственных факторов, дополнительно обеспечивается:
- Защитной маской для работы со шлифовальным кругом;
- Костюмом сварщика, закрытыми защитными очками, защитной маской при производстве
сварочных работ;
- Предохранительными поясами для работы на высоте;
- Средствами защиты органов дыхания при работе с вредными веществами и в запыленных
рабочих зонах.
- Другими средствами защиты, определенными Подрядчиком на основании Перечня
опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в местах производства работ,
который предоставляется Заказчиком до начала работ и на основании которого Подрядчик
разрабатывает План безопасного производства работ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика
требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
5.3.12. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им
Субподрядчиков:
- технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- первичными средствами пожаротушения согласно действующих норм и требований.
5.3.13. Подрядчик обязуется:
- Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика, а в случае
привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на
территории Объектов
веществ, вызывающих
алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, за
11
исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на
территории Объектов.
- В случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников
Подрядчика в состоянии опьянения, незамедлительно отстранять от работы этих работников.
- В случае привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) Субподрядчика, указанные в
настоящем разделе требования применяются к работникам Субподрядчика.
5.3.14. Подрядной организации запрещается использование лесов и подмостей, не
соответствующих требованиям раздела 2.2 «Межотраслевых правил по охране труда при
работе на высоте» ПОТ Р М-012-2000.
5.3.15. Подрядчик обязуется ежемесячно предоставлять Заказчику информацию о количестве
человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количество человеко-дней,
отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.
5.3.16. Все требования безопасности, относящиеся к Подрядчику, распространяются на
Субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком. Ответственность перед Заказчиком за
соблюдение работниками Субподрядчика требований охраны труда и промышленной
безопасности возлагается на Подрядчика.
5.4. Обязанности Подрядчика в области охраны окружающей среды
5.4.1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного
воздуха, охраны земельных и водных объектов, обращения с отходами производства и
потребления;
5.4.2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими
регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
5.4.3. Сообщить Заказчику контактную информацию о лице, ответственном за вопросы
охраны
окружающей
среды
и
за
выполнение
требований
природоохранного
законодательства;
5.4.4. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию территории;
5.4.5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор,
сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и бытовых отходов от
материалов и оборудования, принадлежащих Подрядчику (Поставщику), по договору между
Подрядчиком и организацией, принимающей отходы;
5.4.6. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор,
сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и бытовых отходов от
материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, по договору между Заказчиком и
организацией, принимающей отходы;
5.4.7. Передавать отходы организации, имеющей действующую лицензию на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению
отходов I-IV класса опасности;
5.4.8. Предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией,
принимающей отходы Подрядчика;
5.4.9. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы
Подрядчика, на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;
5.4.10. Маркировать собственные контейнеры и обозначать места для временного
накопления отходов;
5.4.11. Предоставлять Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной
подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности;
5.4.12. Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов,
появившихся в процессе работ, и передать их по акту Заказчику;
5.4.13. В случае необходимости, получить у специально уполномоченных органов в области
охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ,
размещение отходов;
5.4.14. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес
инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства,
а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов
в непредназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика;
5.4.15. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка
Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения
12
Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ
или оказания услуг;
5.4.16. Информировать Заказчика о всех экологических происшествиях, чрезвычайных
ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил,
относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации;
5.4.17. Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования
отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в
«Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения» Заказчика;
5.4.18. Самостоятельно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду,
оказываемое в процессе выполнения работ.
6. Соответствующие нормы
Сервисное техническое обслуживание и ремонт компрессоров Cameron и осушителей
«MTA S.P.A» филиала «Рефтинской ГРЭС» ОАО «Энел Россия» должно производиться в
соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно распорядительной документацией:
- отраслевыми стандартами;
- руководящими документами;
- техническими условиями;
- проектной документацией;
- правилами пожарной безопасности;
- правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электростанций и тепловых сетей (РД 34. 03. 201- 97);
- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электростанций и сетей (СО 34. 04. 181- 2003);
- правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н);
- правилами внутреннего распорядка;
- требованиями эксплуатационных и противоаварийных циркуляров;
- инструкциям заводов – изготовителей;
- информационными сообщениями и письмами заводов - изготовителей оборудования;
- правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Министерства
энергетики РФ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное
производство».
13
Анкета Участника ОЗП
Наименование и адрес Участника закупочной процедуры: _________________________________
Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Фирменное наименование участника (участника объединения,
субпоставщика – при наличии)
Номер регистрации в базе данных поставщиков Организатора
«myHome» http://globalprocurement.enel.com/ru-RU/
Дата и место регистрации
Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму или имена всех учредителей в процентном
соотношении)
Сумма уставного капитала
Фамилия, имя и отчество руководителя и главного бухгалтера организации
Юридический/почтовый адрес
Реквизиты (ИНН/КПП, ОГРН, ОКОНХ/ОКВЭД)
Наименование и адрес банка, БИК, в котором открыты расчётные
счета Участника, р/сч, кор/сч.
Наличие имущества под арестом, в залоге и т.д.
Нахождение в состоянии ликвидации, реорганизации
Наличие лицензий, сертификатов и разрешений на проектирование,
изготовление продукции, выполнение работ (услуг), срок их
действия
Основной вид деятельности по ОКВЭД
Опыт работы с ОАО «Энел Россия» (указать месяц и год)
Должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за
организацию участия в конкурсе
Телефон/Факс Участника (указать код города)
Адрес электронной почты Участника (e-mail)
Адрес интернет сайта организации
Сведения
CUI ____________
Дата
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
14
Приложение 2.2
Форма 8. Информационное письмо о наличии связей, носящих характер аффилированности с
сотрудниками Заказчика или Организатора
начало формы
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего предложения и просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с
лицами,
являющимися
{указывается
кем
являются
эти
лица,
пример:
учредители,
сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данной закупки } а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается
почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть
расценены как аффилированность };
2.
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
Участник должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц
которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по
мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего
предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника открытого
запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер
аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или
иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие
документы непосредственно связанные с проведением данной закупки».
При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о
наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам
так
или
иначе
подготовившей
непосредственно
связанными
с
Заказчиком,
Организатором,
проектную
документацию,
спецификацию
с
данной
связанные
проведением
или
закупки
и
иной
организацией,
другие
может
быть
документы
признано
Организатором существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение
предложения такого Участника.
15
Приложение 2.3
Форма 9. Справка о судебных разбирательствах
начало формы
Наименование Участника: __________________________
Справка о судебных разбирательствах
№
п/п
Заказчик
(наименование, адрес,
контактное лицо с
указанием должности,
контактные телефоны)
Описание иска
Кем выступал
Участник
(истец,
ответчик)
Принятое
решение
Примеч
ания
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
По сведениям о судебных разбирательствах форма заполняется за последние 3 года,
включая все судебные разбирательства с Участником, вне зависимости от того, имеют они, по
мнению Участника, отношение к предмету закупки или нет.
Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в данной таблице приводятся
слова «В судебных разбирательствах не участвовал».
16
Приложение 2.4
Форма 14. Декларация о составе компании
начало формы
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОСТАВЕ КОМПАНИИ
Юридическое лицо ____________________________________________________________________
(далее – Компания)
В лице официального представителя _____________________________________________________
(ФИО Ген директора)
Проинформировано что:
• ОАО «Энел Россия» приняла к исполнению Кодекс Этики и Директиву, разработанную на основании
Законодательного Декрета Правительства Италии № 231 утвержденные Советом директоров ОАО «Энел Россия»
(доступные для ознакомления на сайте: enel.ru);
• данные документы накладывают обязательства и ответственность
условий надежности, честности и прозрачности в работе Компании;
при ведении бизнеса и обеспечении
• цель ОАО «Энел Россия» - гарантировать максимальную правильность, прозрачность и прослеживаемость
всех процессов закупки;
ПОДТВЕРЖДАЕТ,
что на основе анализа состава Компании, управляющих компаний, и любых других данных в составе Компании:
1. есть / нет (1) iчеловек, который занимают в ОАО «Энел Россия» положение высшего исполнительного
руководства (Директор, Советник, Начальник структурного подразделения) и/или являются служащими в ОАО «Энел
Россия» (включая их ближайших
родственников/или родственников в пределах 2-ой степени родства), чье
присутствие – из-за их Регламента в пределах Компании – может вызвать потенциальный конфликт интересов;
2. есть / нет (1) права
пользования или гарантии на акции с правом голоса
дочерними/зависимыми компаниями ОАО «Энел Россия» .
или управления
Нижеподписавшийся, от лица юридического лица заявляет, что эта декларация была сделана в соответствии с
действующим законодательством РФ о защите информации, персональных данных на основе внутренних проверок,
прослеживающих владение акциями, и Компания обязуется оперативно сообщать ОАО «Энел Россия» о любом
изменении информации, содержавшейся в этой декларации.
Кроме того, подтверждается, что ОАО «Энел Россия» имеет право в любой момент запросить у Компании
подтверждение информации, содержащейся в данной декларации, а Компания обязуется предоставить все
необходимые документы.
С уважением,
Дата, (Подпись с расшифровкой)
В соответствии с действующим законодательством о защите анкетных данных, ОАО «Энел Россия» сообщает, что
предоставленные данные будут рассматриваться исключительно в рамках процедуры квалификации и отбора
поставщиков, с целью гарантировать ясность и прозрачность в процедуре квалификации и для исключения ситуаций
возможного конфликта интересов, в соответствии с инструкциями, записанными в Кодексе Этики и Уставе Общества.
Каждый Претендент имеет право на доступ к его собственным данным, т.е. право исправлять, объединять, частично
и полностью отменять или блокировать информацию, уведомляя об этом ОАО «Энел Россия». Прочитав и подтвердив
вышесказанное, нижеподписавшийся представитель вышеупомянутой Компании дает согласие на хранение
анкетных данных для использования в вышеуказанных целях.
(Подпись с расшифровкой)
(1)
Ненужное вычеркнуть. Если одна из ситуаций, перечисленных в пунктах 1, 2 существует, пожалуйста
заполните приложение 1 к Декларации о составе компании.
Приложение № 1 к Декларации о составе Компании
Компания ___________________________________________________________,
В лице официального представителя _____________________________________________________
(ФИО Ген директора)
объявляет, что после проверки состава Компании непосредственно, ее управляющих компаний, и всех других
доступных данных, может быть заявлена следующая информация:
1. ФИО ………..………………………………….……….…………………………………………
17
Место рождения ……………………….. дата рождения …………………………… ИНН……………….
прож. ……….………………………………………………………..…… является:
Генеральным Директором компании ……….., входящей в состав ОАО «Энел Россия»
Членом Совета директоров компании …....., входящей в состав ОАО «Энел Россия»
Начальником отдела (указать) компании …….., входящей в состав ОАО «Энел Россия».
Служащим (указать должность) компании ….., входящей в состав ОАО «Энел Россия»
Ближайший родственник/родственник 2-й степени родства: ФИО …………. ………… компании …………………
входящей в состав ОАО «Энел Россия»..…………… уровень........…….
2. Права на акции с правом голоса ОАО «Энел Россия» принадлежат:
ФИО ………..…………………………………. ……………………………………………………………
Место рождения ……………………….
дата рождения ……………………………
ИНН……………….
прож. ……….………………………………………………………..……
3. Права на опционы на акции с правом голоса ОАО «Энел Россия»принадлежат:
ФИО ………..…………………………………. ……………………………………………………………..
Место рождения ………………………..
дата рождения ……………………………
ИНН……………….
прож. ……….………………………………………………………..……
4. Контроль в дочерней компании ОАО «Энел Россия»:
Компания ………………………….……
в которой ФИО ……..………………………………….
Место рождения ………………………..
дата рождения ……………………………
ИНН……………….
прож. …….………………………………………………………
является:
Генеральным Директором компании ………………, входящей в состав ОАО «Энел Россия»
Членом совета директоров компании……..…...., входящей в состав ОАО «Энел Россия»
Начальником отдела (указать) компании ……, входящей в состав ОАО «Энел Россия».
Ближайший родственник/родственник 2-й степени родства: ФИО …………. ………… компании ……………… входящей
в состав ОАО «Энел Россия»..…………… уровень........…….
Нижеподписавшийся, от лица Компании заявляет, что эта декларация была сделана в соответствии с
законодательством РФ/_____ о защите информации, персональных данных на основе внутренних проверок,
прослеживающих владение акциями и Компания обязуется оперативно сообщать ОАО «Энел Россия» о любом
изменении информации, содержавшейся в этой декларации.
Кроме того, подтверждается, что ОАО «Энел Россия» имеет право в любой момент запросить у Компании
подтверждение информации, содержащейся в данной декларации, а Компания обязуется предоставить все
необходимые документы.
С уважением, Дата, (Подпись с расшифровкой)
конец формы
18
ДОГОВОР № Номер договора
г. Москва
Дата договора.
Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, ФИО, действующего на основании
Основание подписания, с одной стороны, и
Наименование контрагента., далее именуемая «Подрядчик», в лице Должность, имя.,
действующего на основании Основание подписания, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Во избежание разногласий, Стороны согласовали следующие определения различных
терминов:
«Объект» означает филиал «Выберите филиал. ГРЭС» ОАО «Энел Россия»,
расположенный по адресу: 624285, Свердловская обл., г. Асбест, п. Рефтинский (ИЛИ
624070, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2 ИЛИ 357107, Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, 2 ИЛИ 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул.
Промышленная, 12 ненужное удалить.)
«Заказ на работы» означает документ, оформленный по форме Приложения № 2 к
Договору, содержащий требования Заказчика, подробное содержание, объемы, виды и
стоимость работ (включая предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование),
услуг, выполняемых Подрядчиком по предмету настоящего Договора в течение указанного
в данном Заказе периода (срока).
«Заказ на поставку» означает документ, составленный по форме, определенной в
Приложении № 2 к Договору, содержащий наименование, номенклатуру (ассортимент),
количество, стоимость и требования Заказчика к поставляемым Подрядчиком
материалам/оборудованию, запасным частям по предмету настоящего Договора в течение
указанного в данном Заказе периода (срока).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
19
1.1.
Подрядчик обязуется выполнять по заданию (заказам) Заказчика комплекс
работ/услуг
по долгосрочному сопровождению эксплуатации и сервисному
обслуживанию оборудования, поставленного на Объект Подрядчиком (далее – «работы»
или «работы/услуги») на Объекте Заказчика с поставкой запасных частей, оборудования и
материалов (далее – «товар» или «запасные части»), а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать выполненные работы/оказанные услуги, поставку запасных частей в порядке и
на условиях настоящего Договора.
Детализированный объем работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определен в
Приложении № 1 к Договору (Спецификация № 1).
Подрядчик обязуется выполнить работы/услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора,
по адресу:624285, Свердловская обл., г. Асбест, п. Рефтинский (ИЛИ 624070, Свердловская
обл., г. Среднеуральск, ул. Ленина, 2 ИЛИ 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Энергетиков, 2 ИЛИ 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 12
ненужное удалить.)
1.2.
Предусмотренные настоящим Договором работы/услуги выполняются в полном
соответствии с Заказами Заказчика, нормативными требованиями, установленными
действующим законодательством РФ, приложениями к Договору.
Заказы Заказчика оформляются Сторонами по форме Приложения № 2 к Договору и после
подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Во
избежание сомнений, Стороны договорились, что Заказы Заказчика подписываются от
имени Сторон лицами, должным образом уполномоченными на подписание Заказов к
настоящему Договору.
Порядок оформления Заказов Заказчика по Договору определен в п. 1.5 настоящего
Договора.
1.3. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения
своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь
ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. При этом
суммарный объем выполняемых работ (оказанных услуг) субподрядными организациями
не должен превышать 30% от общего объема работ (услуг) по настоящему Договору (без
учета стоимости материалов) и привлекаемые Подрядчиком субподрядчики не вправе
привлекать для выполнения работ по заключенному с Подрядчиком договору субподряда
третьих лиц.
1.4. Работы/услуги по настоящему Договору выполняются в течение Срока действия
Договора, определенного в п. 1.9 Договора.
Сроки выполнения работ (оказания услуг), поставки запасных частей по Договору
определяются непосредственно в соответствующих Заказах Заказчика.
Работы должны осуществляться специалистами Подрядчика на регулярной непрерывной
основе в рамках определенного в Заказах Заказчика срока.
При этом Заказчик имеет право совместно с Подрядчиком предварительно корректировать
порядок выполнения работ/оказания услуг (в части непрерывности выполнения работ) в
случае непредвиденных изменений графика пуска/останова оборудования без увеличения
общей продолжительности (срока), объема и стоимости работ.
20
1.5. Порядок оформления Заказов:
1.5.1. Заказчик не позднее, чем за 15 календарных дней до даты начала выполнения
соответствующих работ (услуг) по Договору предоставляет Подрядчику Заказ на
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
21
2.1 Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество работ/услуг, выполняемых Подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность
Подрядчика в следующих случаях:
- нарушения технологии выполнении работ по настоящему Договору, оговоренных
соответствующей нормативно-технической документацией (далее - НТД);
- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации
действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила
пожарной безопасности;
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ/услуг до
устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете
проведения работ/услуг с указанием причины запрета.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение
работ/услуг Подрядчик обязан немедленно приостановить работы/услуги и возобновить их
только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их
возобновление от Заказчика;
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком
результата работы, уплатив ему часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены,
пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика
от исполнения Договора;
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ, поставки товара с отступлением от
условий настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерного уменьшения установленной п. 5.1 настоящего Договора цены за
работы/услуги.
- выполнить работы/услуги и/или устранить недостатки силами других подрядчиков.
В случае выполнения Подрядчиком работ/услуг, поставки товаров с отступлением от
условий настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик также вправе
самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и
потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
2.1.4. Заказчик назначает приказом (или уполномочивает посредством выдачи
соответствующей доверенности) на Строительной площадке своего представителя,
который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком обеспечивает согласование актов
на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за ходом и
качеством выполняемых работ, целевым назначением полученных от Заказчика по
настоящему Договору денежных средств, соблюдением сроков производства работ.
2.1.5. Заказчик вправе привлекать к процессу проверки соблюдения персоналом
Подрядчика требований правил охраны труда, правил промышленной безопасности,
Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, санитарии, требований
законодательства об охране окружающей среды, экологического законодательства, НТД
лицо, ответственное за соблюдение указанных требований со стороны Подрядчика,
которое должно находиться на рабочей площадке в течение всего периода выполнения
Подрядчиком и его субподрядчиками работ по предмету Договора. Подрядчик должен
обеспечить нахождение такого ответственного лица на рабочей площадке и его участие в
процессе по проверке Заказчиком соблюдения персоналом Подрядчика требований правил
охраны труда, правил промышленной безопасности, Ростехнадзора РФ, правил пожарной
безопасности, санитарии, НТД.
22
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ
23
3.1. Заказчик в рамках настоящего Договора, поручает Подрядчику осуществить поставку
материалов, запасных частей и оборудования (далее – «товар» или «запасные части»),
перечень (номенклатура) и стоимость за единицу которых указана в Приложении № 3 к
настоящему Договору.
3.2. Подрядчик обязуется поставить запасные части в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Договору в соответствии с Заказами Заказчика.
Если Заказом к Договору не установлено иное, условия поставки понимаются как FCA –
склад Подрядчика по адресу: ______ (ИНКОТЕРМС 2010) с изъятиями из базисных
условий FCA, установленными настоящим Договором.
ПРИМЕНИМО ДЛЯ БАЗИСА DAP: В В случае, если товар не готов к отгрузке в течение
15 рабочих дней с даты окончания срока поставки, Подрядчик обязуется поставить
товары на Условиях DAP «Объект» без увеличения стоимости товаров. При этом
стоимость дополнительных расходов на транспортировку, хранение, страхование груза и
прочие расходы, связанные с доставкой товаров на «Объект» считаются включенными в
стоимость поставляемых товаров.
3.3. Товары, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 3 к настоящему Договору)
должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) комиссией с
участием представителей Заказчика и Подрядчика. Поставляемые товары должны быть
новыми, не бывшими в употреблении. При этом оборудование должно быть изготовлено
(произведено) не ранее _______ гг. либо иной согласованный сторонами срок и
соответствовать требованиям нормативной документации, иметь необходимые
сертификаты, декларации, подтверждающие качество материалов, запасных частей и
оборудования.
3.4. Товары, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной
контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при
транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене
Подрядчиком за свой счёт.
3.5. При поставке товаров на объект Заказчик осматривает их на соответствие условиям
настоящего Договора и Приложению № 3 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить
полную сохранность товаров, предохранять их от повреждения при транспортировке и
перегрузке.
На упаковку (тару) наносится маркировка, необходимая для идентификации
грузоотправителя (Подрядчика) и грузополучателя (Заказчика), а также содержащая
информацию об условиях перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения
продукции.
В каждое тарное место (в каждую упаковку), если иное не определено в спецификации,
должен быть вложен упаковочный ярлык, содержащий следующую информацию:
- реквизиты настоящего Договора;
- наименование (согласно спецификации) и количество продукции, вложенной в
данное тарное место (упаковку).
Если иное не определено Заказом, тара и упаковка являются невозвратными, их стоимость
включается в цену товара.
Поставляемые товары должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь необходимые
сертификаты, подтверждающие качество материалов, запасных частей и оборудования и
соответствие этим требованиям.
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ
3.6. Приемка поставляемого по настоящему Договору оборудования, материалов и
запасных частей по количеству осуществляется Заказчиком в месте поставки,
определенном в пункте 3.2. настоящего договора. Документом, подтверждающим такую
приёмку, является выпускаемая международная товаротранспортная накладная (CMR).
24
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ), ПОСТАВЛЕННОГО
ТОВАРА
25
4.1. Сдача-приемка работ/услуг, выполненных по Договору, осуществляется Сторонами
путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг), составленного по
форме Приложения №2 к Договору. Такой Акт подписывается уполномоченными
представителями Подрядчика и Заказчика.
Датой приемки соответствующих работ (услуг) считается дата подписания
соответствующего Акта сдачи-приемки работ (услуг) обеими Сторонами.
4.1.1. Подрядчик обязан не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего отчетного месяца
предоставить Заказчику подписанный со стороны Подрядчика Акт сдачи-приемки
выполненных работ (услуг).
Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных в отчетном периоде работ (услуг) в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ
(услуг)от Подрядчика, подписав последний, либо предоставить мотивированный отказ от
приемки.
4.1.2. К Акту сдачи-приемки выполненных работ/услуг прикладывается надлежащим
образом оформленный технический отчет Подрядчика о выполненных работах на русском
и английском языках, а также табель учета рабочего времени специалистов Подрядчика,
подписанный уполномоченным представителем Подрядчика и Заказчика.
4.1.3. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки в сроки, указанные в
Договоре, и при отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение 5-ти рабочих
дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ/услуг, как указано в п. 4.1.
Договора, выполненные Подрядчиком работы/услуги считаются принятыми по Акту,
подписанному Подрядчиком в одностороннем порядке, и подлежат оплате Заказчиком.
4.1.4. В случае получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от
подписания Акта в связи с некачественным выполнением работ/услуг Подрядчиком,
Подрядчик за свой счет устраняет недостатки, недоделки и замечания, указанные
Заказчиком в мотивированном отказе, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения
такого отказа Подрядчиком.
В случае неустранения Подрядчиком недостатков в такой срок Заказчик имеет право
действовать в порядке пункта 2.1.3 Договора.
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ
4.2. Сдача-приемка поставленного товара:
4.2.1. Датой приемки по количеству, наличию внешних повреждений, комплектности
поставленных Подрядчиком товаров считается дата подписания Сторонами
соответствующей товарной накладной (ТОРГ-12) или акта приема-передачи по форме
Приложения № ____ к Договору. Такая товарная накладная или акт приема-передачи
товара по форме Приложения № ____ к Договору подписывается уполномоченными
представителями Подрядчика и Заказчика и является основанием для оплаты за
поставленный Подрядчиком товар.
4.2.2. Заказчик должен осуществить приемку по количеству, наличию внешних
повреждений, комплектности поставленного товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с
даты получения товара от Подрядчика (согласно товарно-транспортной накладной) и
предоставления Подрядчиком товарной накладной (ТОРГ-12) или акта приема-передачи
товара по форме Приложения № ____ к Договору, либо предоставить Подрядчику
мотивированный отказ от приемки при наличии замечаний к поставленному товару.
При отсутствии замечаний к поставленному товару Заказчик обязан вернуть
26
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
27
.1.1.
5.1. Цена Договора
Стороны пришли к соглашению, что предельная (общая) цена Договора в период с даты
заключения Договора по «____» ______ 201__ г. составляет не более _______ руб.
(___________), в т.ч. НДС (18%) - _____ руб. (___________).
Общая стоимость работ (услуг) по настоящему Договору (цена Договора) складывается из
совокупной стоимости всех Заказов Заказчика по настоящему Договору и определяется в
соответствии с расценками Подрядчика (Приложение № 3 к Договору).
Расценки Подрядчика, изложенные в Приложении № 3 к настоящему Договору, являются
твердыми и не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Договора.
5.1.1. Расценки, определенные в Приложении № 3 к Договору, включают все расходы
Подрядчика, связанные с выполнением его обязательств по настоящему Договору:
расходы на проезд специалистов Подрядчика к месту проведения работ/услуг, стоимость
средств на оплату труда специалистов, механизмов и материалов Подрядчика,
используемых для выполнения работ по Договору, расходы за потребление
электроэнергии, накладные расходы, проживание, ежедневная перевозка специалистов
Подрядчика к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировка,
мобилизация, демобилизация персонала, материалов и механизмов Подрядчика, доставку
оборудования и материалов до зоны выполнения работ/услуг, зимнее удорожание,
страхование, налоги и сборы и прочее.
5.2. Порядок расчётов
5.2.1. Оплата стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Договору
производится Заказчиком по факту выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком, в
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику
комплекта следующих надлежащим образом оформленных документов:
- оригинала подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ
(услуг) по форме Приложения № 2 к Договору,
- соответствующего технического отчета на русском и английском языках и табеля учета
рабочего времени,
- счета и счета-фактуры.
5.2.2. В случае если Заказом Заказчика предусмотрена только поставка товара без
выполнения каких-либо работ, то оплата поставленного товара
осуществляется
Заказчиком следующим образом:
ЕСЛИ ПРИМЕНИМО
- ____% стоимости каждого заказа выплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующего заказа
Заказчика на поставку, оформленного по форме Приложения № 2 к Договору и
предоставления Подрядчиком счета на оплату;
-- ____% стоимости каждого заказа на поставку выплачивается Заказчиком в течение 4
(Четырех) недель с момента поставки Подрядчиком Заказчику соответствующих товаров и
подписания Сторонами соответствующей товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или
акта приема-передачи товара (по форме Приложения № ____ к Договору), при условии
наличия надлежащим образом оформленных счета и счета-фактуры.
В СЛУЧАЕ ВЫПЛАТЫ АВАНСА:
28
6. ГАРАНТИИ
6.1. Срок гарантии качества результата выполненных работ/услуг (гарантийный срок),
включая относящиеся к таким работам материалы, оборудование, узлы, системы, детали и
прочее, устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента
подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору работ (услуг)
соответствует требованиям Договора и применимого права.
В случае если Заказом Заказчика предусмотрена только поставка товара, срок гарантии
качества на поставленные товары устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать)
месяцев с момента подписания соответствующей товарной накладной (по форме ТОРГ-12)
или акта приема-передачи (по форме Приложения № ____ к Договору) на поставленные
товары, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента поставки.
6.2. Условия гарантии, предусмотренные в данном пункте, применяются только в случае,
если работы/услуги, предусмотренные Договором, выполнялись специалистами
Подрядчика.
6.3. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных работ/услуг,
поставленных товарах обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика (дефекты),
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 7 (Семи) календарных дней или
иной согласованный Сторонами срок. Гарантийный срок продлевается на время
устранения дефектов.
6.4. Для составления Акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего
представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего
письменного извещения Заказчика.
6.5. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик в
одностороннем порядке фиксирует дефекты. Составленный в одностороннем порядке акт,
фиксирующий дефекты в период гарантийного срока, является основанием для устранения
дефектов в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Если Подрядчик не устраняет дефекты в согласованные с Заказчиком сроки, Заказчик
может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом
случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере
не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению дефектов.
6.7. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных работ,
поставленных товаров в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном
устранении выявленных дефектов, в т.ч. замене некачественного оборудования,
материалов, если они поставлялись Подрядчиком (вне зависимости от производителя
такого оборудования, материалов).
29
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
30
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
7.2. Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду, а также за косвенные
убытки, в том числе, но не ограничиваясь, убытками, связанными со снижением дохода,
снижением потребления, потерей мощности, простоем производства, капитальными
издержками или издержками по замещающей мощности.
7.3. При выполнении работ/услуг по настоящему Договору Подрядчик несет
ответственность за недостатки в выполненной работе/услуге, возникшие по вине
Подрядчика, включая, но не ограничиваясь причинением ущерба имуществу Заказчика, в
виде безвозмездного устранения этих недостатков.
7.4. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ/услуг, поставке товара,
определенных в соответствующем Заказе, не устранения и/или несвоевременного
устранения дефектов, недостатков по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику
неустойку, в размере 0,1 % от общей стоимости работ/услуг (в т.ч. материалов,
оборудования) по соответствующему Заказу к настоящему Договору (с учетом НДС), за
каждый день просрочки исполнения обязательств.
7.5. За просрочку оплаты выполненных работ/услуг, поставленных товаров Заказчик
уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый
день просрочки до фактической оплаты, но не более 5% от такой суммы.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.
7.7. Подрядчик обязуется исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда
при исполнении обязательств по Договору, изложенные в Приложении № 4 к настоящему
Договору.
7.8. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субпоставщиком нарушений
по обеспечению безопасности труда, указанных в Приложении № 4 к настоящему
Договору как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику
единовременный штраф размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей за каждое нарушение.
В случае допущения Подрядчиком или его субподрядчиком нарушений по обеспечению
безопасности труда, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору как
«Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф размере
20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждое нарушение.
Основанием для выплаты Подрядчиком Заказчику штрафа, указанного в настоящем пункте
является соответствующий акт, составленный в порядке п. 2.1.5 Договора и Приложения
№ 4 к Договору.
7.9. При несчастном случае, произошедшим с работником Подрядчика или
субпоподрядчика при выполнении работ по настоящему Договору, по вине Подрядчика
или субпоставщика (персонала Поставщика/ субпоставщика) Подрядчик обязуется
уплатить единовременный штраф в размере 1 % от цены Договора, а в случае
смертельного или группового несчастного случая с тяжелым исходом – 2 % от цены
Договора.
31
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения
настоящего Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства
Российской Федерации и настоящего Договора.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности,
если они не урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном
суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к
предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
9.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с
ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением
информации, распространение которой ограничено правительственными документами).
9.3. Подрядчик выражает свое согласие на использование информации о Подрядчике,
договорах, заключенных между Подрядчиком и Заказчиком, участии Подрядчика в
Конкурсных процедурах и иной информации, связанной с сотрудничеством Подрядчика и
Заказчика в рамках Договора в Базах данных Группы Энел.
9А ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКА
32
В случае, если сумма незакрытых авансов по Договору составит более 10 000 000,00 руб.
(Десяти миллионов рублей и 00 копеек) / 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Исполнение
обязательств Поставщика по настоящему Договору обеспечивается посредством:
- Гарантии возврата авансовых платежей (п. 9А.1 Договора);
В целях настоящего Договора под недостатками понимается невыполнение Поставщиком
обязательств по Договору.
Предварительные формы гарантий, а также требования Покупателя к банковским
гарантиям установлены в Приложении 5 к Договору. При этом Стороны соглашаются, что
выпускающий банк, а также окончательный текст каждой предоставляемой Поставщиком
гарантии будет предварительно согласован с Покупателем.
Обязательство Поставщика по предоставлению каждой из банковских гарантий согласно
пп. 9A.1 Договора будет считаться исполненным с момента подписания Покупателем
соответствующего акта приема-передачи банковской гарантии в соответствии с
Приложением № 5 к настоящему Договору («Требования Покупателя к банкоским
гарантиям и формы банковских гарантий»).
9А.1 В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Поставщика по
Договору Поставщик обеспечивает выдачу в пользу Покупателя банковской гарантии
возврата авансового платежа (далее – Гарантия возврата авансового платежа)
одновременно с выставлением счета в соответствие с Договором.
Гарантия возврата авансового платежа оформляется по форме, согласованной Сторонами и
в соответствии с требованиями Покупателя.
Сумма Гарантии возврата авансового платежа, предоставляемой Поставщиком,
составляет сумму всех незакрытых авансов по договору, превышающих 150 000 Евро.
Банки, предоставляющие Гарантию возврата авансового платежа, форма и содержание
такой Гарантии Поставщик обязан согласовать предварительно с Покупателем.
Если в момент истечения срока Гарантии возврата авансового платежа Поставщик не
исполнит своих обязательств по авансовому платежу в соответствии с условиями
Договора, он обязан предоставить Покупателю новую гарантию (продлить действующую
гарантию) на остаток суммы непогашенного поставкой Оборудования аванса. Поставщик
обязуется предоставить новую Гарантию возврата авансового платежа (продлить
действующую гарантию) до момента истечения срока действия существующей Гарантии
возврата авансового платежа, по форме соответствующей условиям Договора и на срок,
обеспечивающий исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору плюс 40
(Сорок) дней.
Все расходы по оформлению, продлению, выдаче новой Гарантии возврата авансового
платежа несет Поставщик, независимо от того, по вине какой из Сторон возникла
обязанность по продлению (выдаче новой) Гарантии возврата авансового платежа.
В случае если выдача новой Гарантии возврата авансового платежа (продление
действующей гарантии) была вызвана виной Покупателя, то Покупатель компенсирует
документально подтвержденные расходы Поставщика по продлению (выдаче новой)
Гарантии авансового платежа.
Продление (выдача новой) Гарантии авансового платежа осуществляется на основании
настоящего пункта без заключения отдельного Дополнительного соглашения, в связи с
33
10. ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
34
Стороны обязуются соблюдать следующие положения этики ведения бизнеса
10.1. Общие условия
Заказчик заявляет, что осуществляет свои деловые операции и взаимодействие с
партнерами, руководствуясь принципами, которые содержатся в следующих
корпоративных документах компании: "Кодекс Этики", "Положение о недопустимости
коррупции", «Политика о нетерпимости к употреблению алкоголя, наркотиков, иных
токсических веществ, ограничении курения на рабочем месте», «Политика в области
профессионального здоровья, безопасности и экологии» (данные документы расположены
на официальном сайте ОАО «Энел Россия» www.enel.ru в разделе «Корпоративное
управление»).
Подрядчик обязан опираться на эти принципы при осуществлении своих деловых
операций и взаимодействия с партнерами.
10.2. Положение о неприемлемости взяточничества
Заказчик стремится придерживаться своего правила непринятия коррупции в любой
форме. С этой целью Заказчик запрещает прибегать к любому обещанию, предложению
или требованию незаконной выплаты средств, в форме денежной суммы или какой-либо
другой выгоды, с целью обеспечить себе преимущество во взаимоотношениях с
партнером, и что данный запрет распространяется на всех его сотрудников. Подрядчик
заявляет, что принимает во внимание обязательства Заказчика и, в свою очередь, обязуется
не прибегать к любому обещанию, предложению или требованию незаконной выплаты
средств в рамках исполнения настоящего Договора в интересах Заказчика и/или в пользу
его сотрудников. В случае нарушения данного пункта, Заказчик имеет право расторгнуть
Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
10.3. Обязательства сторон
10.3.1. Система контроля
Подрядчик обязуется применять, в своей организации, эффективную систему контроля,
способную предотвращать конкретные преступления, как в России, так и за рубежом,
включая ненадлежащее получение подарков, финансирования или иных выплат от
Государства или иного государственного органа, мошенничество в отношении
Государства или иного государственного органа, квалифицированное мошенничество для
получения государственных льгот, компьютерное мошенничество в отношении
Государства или иного государственного органа, взяточничество в рамках
злоупотребления властью, взяточничество в судебных действиях, склонение к взятке,
вымогательство, хищение в отношении Государства или иного государственного органа.
10.3.2. Платежные системы
При выполнении действий на основании Договора с Заказчиком, Подрядчик обязуется
осуществлять платежи исключительно такими способами, которые позволяют определить
получателя (непереуступаемые чеки, банковские переводы и т.д.), избегая платежей
наличностью или платежей в натуральной форме.
10.3.3. Подарки и выгоды
При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется не
предоставлять никакие подарки ни в какой форме, если они могут быть истолкованы как
выходящие за пределы обычной коммерческой деятельности или формы, или иным
образом могут быть признаны направленными на обеспечение преимущественного к себе
отношения в связи с осуществлением какой-либо деятельности, которая может быть
35
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, если этому препятствовали обстоятельства,
возникшие помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть, или избежать,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, и др. стихийные бедствия. Обстоятельствами непреодолимой
силы для целей настоящего пункта являются только те, которые непосредственно
повлияли на исполнение одной из сторон обязательств по Договору.
Срок выполнения обязательств, исполнению которых препятствуют обстоятельства
непреодолимой силы, продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия (в том числе на период демобилизации).
11.2. Сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой
силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств в течение
10 (Десяти) дней с момента их возникновения. В случае неуведомления о возникновении
обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок сторона, на исполнение
обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, лишается права
ссылаться на такие обстоятельства.
11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев
и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Заказчиком и Подрядчиком путём направления уведомления другой стороне в
одностороннем внесудебном порядке.
11.4. По наступлении любых обстоятельств обстоятельства непреодолимой силы
Подрядчик обязуется продолжать исполнять свои договорные обязательства, насколько это
возможно в данных условиях. Подрядчик при этом извещает Заказчика о тех действиях,
которые он собирается предпринять, включая любые применимые альтернативные методы
исполнения, не подверженные обстоятельствам непреодолимой силы. Подрядчик также
обязуется не предпринимать никаких действий без согласования с Заказчиком.
11.5. Если Подрядчик, выполняя действия, указанные в п. 10.4 настоящего Договора,
понесет дополнительные расходы, то эти расходы возмещаются Заказчиком.
12. РАСТОРЖЕНИЕ
36
12.1. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным Договором или
законодательством Российской Федерации.
12.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор полностью или в части в
одностороннем внесудебном порядке с уведомлением не менее, чем за 14 (Четырнадцать)
дней до предполагаемой даты расторжения, в случае существенного нарушения
обязательств другой Стороны.
Под существенными нарушениями понимаются, в том числе, любое из следующих
нарушений:
А) в отношении нарушений Подрядчика:
- нарушение обязательств по разделам 2, 3, 6, 7, 9, 10 Договора;
- нарушение сроков поставки товара и/или выполнения работ/услуг более чем на 15 дней;
- Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в
ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих
представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных
документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему
Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств,
когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть,
Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях;
Б) в отношении нарушений Заказчика:
- нарушение сроков оплаты более чем на 40 (Сорок) рабочих дней.
12.3. Заказчик также вправе в любой момент по своему усмотрению в одностороннем
внесудебном прядке отказаться от исполнения Договора полностью или в части путем
направления уведомления Подрядчику, с учетом оплаты Подрядчику документально
подтвержденных и обоснованных расходов, понесенных Подрядчиком на дату
уведомления Заказчика. Расходы должны быть оплачены в течение 30-ти дней с даты
получения отдельного счета от Подрядчика, при условии предварительного письменного
подтверждения Заказчиком оплачиваемых расходов Подрядчика в соответствии с
настоящим пунктом Договора (путем предоставления полного комплекта
подтверждающих понесенные расходы документов). Заказчик сохраняет право
собственности на результат работ/услуг, поставленные товары или их часть, переданные
до даты уведомления о расторжении Договора.
При этом Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан передать Заказчику все права
(обязанности) на поставляемое Оборудование по настоящему Договору, посредством
оформления Сторонами соответствующего договора (в т.ч. уступки прав).
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от
Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
12.4. Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от
настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно
согласовали условия о переносе сроков выполнения работ/услуг.
37
13. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
38
13.1. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и
другие права промышленной и интеллектуальной собственности по предмету Договора.
13.2 Подрядчик принимает на себя всю ответственность за нарушение любых вытекающих
из настоящего Договора прав промышленной и интеллектуальной собственности, и обязан
сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий,
которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих прав, в частности:
13.2.1 Подрядчик обязан оградить и защитить Заказчика от любого нарушения, иска или
претензии, которые могут возникнуть со стороны третьих лиц к Заказчику, а также
защитить от любых налагаемых на Заказчика убытков, штрафов и пеней в связи с: (1)
технической документацией, чертежами на изготовление, производство и/или
эксплуатацию
оборудования,
запасных
частей
и/или
материалов,
предоставленных/поставленных по настоящему Договору; (2) использованием результата
работ (Объекта) по настоящему Договору, включая предоставленных/поставленных по
настоящему Договору оборудования, запасных частей и/или материалов; или (3)
правильным использованием результата работ (Объекта) по настоящему Договору, а также
предоставленных/поставленных по настоящему Договору оборудования, запасных частей
и/или материалов.
В этом пункте термин «нарушение» означает нарушение (или подозреваемое нарушение)
каких-либо патентных прав, прав на зарегистрированный проект, авторских прав, прав на
товарный знак и торговую марку, права на соблюдение коммерческой тайны или иного
права на интеллектуальную или промышленную собственность, связанную с результатом
работ (Объектом) по Договору, а также предоставленных/поставленных по настоящему
Договору оборудования, запасных частей и/или материалов; термин «иск» означает иск
(или судебное делопроизводство по иску) в отношении нарушений каких-либо из
перечисленных в настоящем пункте прав.
Подрядчик обязан за свой счет:
(i) урегулировать или оспорить претензию и/или иск и выплатить все присужденные
убытки и расходы Заказчику, или
(ii) предоставить Заказчику право продолжать использование результата работ (Объекта), а
также предоставленных/поставленных по настоящему Договору оборудования, запасных
частей и/или материалов, или
(iii) изменить результат работ (Объект), предоставленные/поставленные по настоящему
Договору оборудование, запасные части и/или материалы так, чтобы они стали патентночистыми, или
(iv) заменить предоставленные/поставленные по настоящему Договору оборудования,
запасных частей и/или материалов на аналогичные патентно-чистые.
Настоящий пункт не применяется, если нарушения возникли вследствие использования
результата работ, эксплуатации Объекта, вместе с другими изделиями, которые Подрядчик
не предоставлял/не поставлял по настоящему Договору.
Если Заказчик имеет право быть огражденным и защищенным от исков в соответствии с
настоящим пунктом, то Подрядчик должен за свой счет вести переговоры об
урегулировании претензии и/или о разрешении иска и урегулировании любого судебного
разбирательства, которое может возникнуть в связи с иском. Заказчик, по просьбе и за счет
Подрядчика, должен оказать помощь в разрешении иска. В том случае, если претензии
третьих лиц к Заказчику окажутся обоснованными и правомерными, то Подрядчик
возместит расходы Заказчика (включая судебные выплаты и издержки), вызванные
действиями по оспариванию правомерности претензий и/или исков третьих лиц.
13.2.3. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на
произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся
объектами исключительных прав, создаваемых в процессе исполнения Подрядчиком
настоящего Договора, возникают непосредственно у Заказчика либо, если
законодательством установлено, что такие исключительные права возникают у
Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу
настоящего Договора, без оформления сторонами каких-либо дополнительных
39
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
40
14.1. Применимым правом по настоящему Договору является законодательство
Российской Федерации.
14.2. В том случае, если Подрядчик в результате изменения федерального
законодательства во время исполнения обязательств по настоящему Договору понесет
дополнительные расходы, данные расходы подлежат возмещению Заказчиком, при
условии предоставления подтверждающих документов Подрядчиком. В случае
недостижения Сторонами согласования по вопросу возмещения таких расходов
Подрядчика Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в порядке п. 14.4
Договора.
14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
14.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и
Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает
Подрядчику стоимость выполненных работ/услуг в объёме, определяемом ими совместно.
14.5. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему Договору не допускается без
согласия Заказчика.
14.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора по следующим основаниям:
14.6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения
работ.
14.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых
последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих
способов:
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица,
получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
- электронной почтой;
- факсом;
- телеграммой.
Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по
Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых
последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её
представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу,
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в Договоре или едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего
41
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН/REQUISITIES AND SIGNATURES OF THE
PARTIES:
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ОАО «Энел Россия»
Юридический адрес: 620014, Российская Юридический адрес:
Федерация,
Свердловская
обл.,
г.
Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
Почтовый адрес: РФ, 115093, г.Москва, Почтовый адрес:
ул. Павловская, д.7, стр.1
Банковские реквизиты:
ИНН 6671156423 / КПП 660302001
Банковские реквизиты
Bank details:
UniCredit Bank
BIC 044525545
c / acc 30101810300000000545
p / acc 40702810400013722050
Контакты
Тел. / Tel. +7 343 65 33214 / +7 495 539
3131
Факс / Fax: +7 34365 29163 / +7 495 539 31
31
E-mails:
Место выполнения работ: Российская
федерация 624285, Свердловская обл., г.
Асбест, п. Рефтинский
Должность (Энел)/Position (Enel).
________________ / ФИО./
stamp
/ Name./
Должность (Поставщик/Должность
(Поставщик
________________ / ФИО./
stamp
/ ФИО./
Приложение
42
к Договору Contract No. от Contract date
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 1
Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, ФИО, действующего на основании
Основание подписания, с одной стороны, и
Наименование контрагента., далее именуемая «Поставщик», в лице Должность, имя.,
действующего на основании Основание подписания, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», подписали настоящую Спецификацию о
нижеследующем:
1. По настоящей Спецификации Подрядчик обязуется выполнить следующие
работы:
Предмет:
Услуги - инженера, по техническому обслуживанию и ремонту оборудования,
поставленного на Объект Подрядчиком, предусматривают выполнение комплекса
работ, направленных на проведение качественного анализа, определения причин
отказа в работе оборудования (механического и электрического), выполнение
комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния
оборудования, надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации.
N/N Наименование, тип работ
1
Результатом обследования должно являться заключение, содержащее причины
отказа, а также перечень мероприятий по устранению данных проблем и указания
по правильной эксплуатации, чтобы избежать появления повторных поломок или
отказов. Перечень мероприятий также должен содержать материалы и запасные
части, необходимые для устранения проблем с оборудованием. Работы по
выявлению причин отказа или сбоя в работе, техническому обслуживанию и
ремонту осуществляет ремонтный персонал подрядной организации заказчика под
руководством - инженера специализированной организации, имеющей
разрешительные лицензии на данную деятельность
2
Подготовка заключения, содержащие перечень мероприятий, направленных на
обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной и
экономичной его эксплуатации.
4
5
6
7
8
Составление ведомости объемов работ на проведение текущего, среднего,
капитального ремонтов и внепланового технического обслуживания (по
состоянию) оборудования совместно с заказчиком;
Проведение технической диагностики оборудования
Проведение анализа технического состояния оборудования с последующим
заключением
за проведением плановых/внеплановых ремонтов или технического обслуживания
персоналом подрядных организаций
Подготовка перечня требуемых запасных частей и материалов для проведения
работ;
43
Консультационные услуги по эксплуатации, предупреждению вероятных причин
отказа оборудования, выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования
10
Техподдержка по запросу.
11
Проведение работы модификации программного обеспечения
Общая стоимость работ по настоящей Спецификации определяется согласно табелю
учетного времени, согласно единичным расценкам зафиксированным в Приложении №3
к Договору.
9
44
5. Обязательства Заказчика:
5.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую документацию по оборудованию, а также
предоставить в его распоряжение все имеющиеся приспособления и оснастку, которые
поставлялись совместно с оборудованием.
5.2.1. Предоставлять - инженеру на период проведения работ офисное помещение,
телефонную связь, интернет.
6. Требования по экологии и охране труда и промышленной безопасности
Соответствовать нормативным документам и политике ОАО «Энел ОГК-5» в
области экологии, профессионального здоровья и безопасности.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами,
правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ),
санитарными правилами.
Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим
доступным способом) Заказчику о происшедших с его сотрудниками и сотрудниками
субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных
заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях,
опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к
несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется
направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем
происшествия.
Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечить их использование во время нахождения на
территории объектов Заказчика собственным персоналом, а также персоналом
привлекаемых им Субподрядчиков.
Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала
привлекаемых им Субподрядчиков включает:
-Защитную обувь
-Каску
-Защитные очки
-Спецодежду
-Рабочие перчатки
-Средства защиты слуха
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика
требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью
Подрядчика.
Подрядчик обязуется:
Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика, а в случае
привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте)
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории
Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение,
за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной
деятельности на территории Объектов.
В случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика
работников Подрядчика в состоянии опьянения, незамедлительно отстранять от работы
этих работников. В случае привлечения к выполнению работ (оказанию услуг)
Субподрядчика, указанные в настоящем разделе требования применяются к работникам
45
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Энел Россия»
Должность (Энел)
________________ / ФИО./
stamp
ПОДРЯДЧИК
Должность (Поставщик)
________________ / ФИО./
stamp
Приложение 2
к Договору Contract No. от Contract date
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ
ФОРМА
ЗАКАЗ НА РАБОТЫ/УСЛУГИ № ____ от ____
по Договору №_____ от _______ 2012
Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, ФИО, действующего на основании
Основание подписания, с одной стороны, и
Наименование контрагента., далее именуемая «Поставщик», в лице Должность, имя.,
действующего на основании Основание подписания, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона»,
согласовали настоящий Заказ о нижеследующем:
1. Предмет Заказа: оказание услуг по [описание: Услуги по плановому/ внеплановому/
экстренному надзору] в соответствии с п. ___ Технического задания (Приложение № 1
к Договору).
(при необходимости указать описание возникшей технической проблемы, повлекшей
необходимость экстренного/внепланового ремонта).
46
2. Условия выполнения работ/оказания услуг:
2.1. Сроки выполнения работ/оказания услуг по настоящему Заказу:
 начало оказания Услуг (время прибытия на Объект): [дата]
 окончание оказания Услуг: [дата - при необходимости].
2.2. /также, при необходимости, указать количество часов и количество необходимого
персонала Исполнителя/.
2.3. /также, при необходимости, указать требование в предоставлении переводчика/.
3. Стоимость работ/услуг по настоящему Заказу определяется по факту выполнения
работ/оказания услуг в соответствии с Приложением № 3 к Договору (Расценки на
услуги Подрядчика) и Табелем учета рабочего времени.
Заказчик
ОАО «Энел Россия»
______________/__________/
ФОРМА
ФОРМА
ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ№ ____ от ____
по Договору №_____ от _______ 2012
Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, ФИО, действующего на основании
Основание подписания, с одной стороны, и
Наименование контрагента., далее именуемая «Поставщик», в лице Должность, имя.,
действующего на основании Основание подписания, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона»,
согласовали настоящий Заказ о нижеследующем:
1. Предмет Заказа: поставка следующих запасных частей в соответствии с Договором:
перечень запасных частей, которые должны быть поставлены
2. Условия поставки:
2.1. Сроки поставки по настоящему Заказу:
 начало: [дата]
 окончание: [дата].
2.2. прочие условия, если необходимы иные требования, чем указанные в Договоре.
3. Стоимость поставки по настоящему Заказу составляет __________ (_______), в том
числе НДС (18%) - _____ (____) и определяется в соответствии с разделом 4 Приложения
№ 3 к Договору (Расценки на услуги Подрядчика).
Заказчик
ОАО «Энел Россия»
______________/__________/
ФОРМА
47
ФОРМА
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №
по Договору № ___________ 2013 г.
Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, ФИО, действующего на основании Основание
подписания, с одной стороны, и
Наименование контрагента., далее именуемая «Поставщик», в лице Должность, имя.,
действующего на основании Основание подписания, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона»,
согласовали настоящий Заказ о нижеследующем:
подписали настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору №
________________ от «____» ____________ 2012 г.
(далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора № ___ от «_____» ____________ 2012 г. и
Спецификацией № ___ от «_____» _____________ 2012 г. Подрядчик выполнил следующие
Работы (далее – Работы):
__________________________________
2. Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик получил от Подрядчика Технический отчет о
выполненных работах «__________________» в количестве ____ экз. и на электронном
носителе. Отчет отвечает требованиям, предъявленным Заказчиком.
3. Стоимость выполненных Работ составляет __________ (_____________), в т.ч. НДС
18% - ____________ (___________). Расчет стоимости работ прилагается.
4. Заказчик претензий к Подрядчику относительно качества выполненных Работ не
имеет.
5. Настоящий Акт подписан Заказчиком и Подрядчиком в двух подлинных экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
ФОРМА
ФОРМА
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
№ от _____
по Договору № ____________ 2012 г.
Открытое акционерное общество «Энел Россия» (ОАО «Энел Россия»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Должность, ФИО, действующего на основании
Основание подписания, с одной стороны, и
Наименование контрагента., далее именуемая «Поставщик», в лице Должность, имя.,
действующего на основании Основание подписания, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона»,
согласовали настоящий Заказ о нижеследующем:
подписали настоящий Акт сдачи-приемки запасных частей по Договору № ___________ от
«____» ______ 201___ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
48
1. В соответствии с условиями Договора № ___ от «____» ____ 201__ г. Исполнитель
поставил следующие запасные части: _________________,с приложением соответствующей документации.
2. Стоимость поставленных запасных частей составляет ______ (_______), в т.ч. НДС 18%
- ____________ (___________).
3.
Заказчик претензий к Исполнителю относительно качества, количества,
комплектности поставленных запасных частей не имеет.
если есть претензии к товарам , их следует здесь отразить
4. Настоящий Акт подписан Заказчиком и Исполнителем в двух подлинных экземплярах,
по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
при подписании акта сдачи-приемки должна ставиться реальная дата приемки
представителем Заказчика под его подписью
ФОРМА
ФОРМА
Подписи сторон:
Signatures of the parties:
ФОРМА
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Энел Россия»
ПОДРЯДЧИК
49
Должность (Энел)
________________ / ФИО./
stamp
Должность (Поставщик)
________________ / ФИО./
stamp
Приложение 3
к Договору Contract No. от Contract date
РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИiПОДРЯДЧИКА/
№
2.1.
1. Услуги по -надзору на Объекте Заказчика
Описание
услуг/
Ставка/Rate *
Description of services
Услуги по плановому ___ Евро/день, кроме того НДС -18%;
надзору на Объекте (1
человек)/
2.2.
Услуги по экстренному надзору
(прибытие
специалиста на Объект в
течение 4 часов с даты
Заказа
на
Услуги),
включая/
2.3
Стоимость проживания и
транспортные расходы (на
всех специалистов,
необходимых для оказания
услуг)/
1.
Единичные расценки включают все затраты
Подрядчика, в том числе командировочные, перелет,
проживание, размещение, работу в выходные дни и
/или ночные смены и любые другие расходы,
неупомянутые, но необходимые для оказания услуг
по -надзору.
Перечень поставляемsх рекомендуемых запасных частей,
50
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Быстро
изнаши
ваемая
часть /
Description
Описание
Part No./
Каталожны
й номер
детали
Единица
измерени
я
Цена за
единицу,
ЕВРО /
Время
доставк
и
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
_ недель
Стоимости за единицу запасных частей включают затраты Подрядчика на упаковку и
комплектование.
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Энел Россия»
Должность (Энел)
________________ / ФИО./
stamp
ПОДРЯДЧИК
Должность (Поставщик)
________________ / ФИО./
stamp
Приложение 4 / Annex 4
к Договору/to the Contract № Contract No. от/dtd Contract date
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РАБОТ
51
Требования безопасности
Степень
серьезности
нарушения в
случае не
соблюдения:
серьезные
нарушения (С),
очень
серьезные
нарушения (ОС
СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
Площадки и лестницы должны содержаться в чистоте. Разлитые или С
протекшие жидкости должны быть нейтрализованы и удалены
Проходы, проезды, переходы, лестницы, площадки и перила должны
быть в исправном состоянии и не повреждены в ходе выполнения работ.
ОС
Открытые проемы д.б. немедленно огорожены либо закрыты
конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку
Во время производства огневых работ на рабочем месте должны ОС
находиться первичные средства пожаротушения
Переходы, этажи, лестницы и аварийные выходы д.б. очищены от С
строительного мусора и материалов, обеспечивая безопасный проход
Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках не должен ОС
превышать предельно допустимые нагрузки.
Помещения и рабочие зоны должны иметь необходимое освещение и С
соответствовать требованиям ПУЭ
Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП,
установлены в соответствии с требованием Правил безопасности,
оформлено их принятие в работу и допуск к эксплуатации С
Представителем Заказчика. Места установки должны быть огорожены и
присутствовать соответствующие плакаты безопасности
Места раскопов д.б. ограждены, приняты меры по исключению
обрушения стенок, обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, С
вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации).
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Работы на высоте, верхолазные работы должны выполняться в
соответствии с согласованным ППР (технологической картой)
персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с ОС
применением средств индивидуальной защиты. Опасная зона под
местом производства работ должна быть выгорожена
Работы в замкнутых пространствах должны выполняться с ежедневным
допуском Представителем Заказчика, и регулярным взятием анализов
воздуха в рабочей зоне. Должны выполняться иные меры безопасности, ОС
предусмотренные обязательной технологической картой и нарядомдопуском
Не допускается производство самостоятельных переключений в схемах ОС
и на оборудовании Заказчика
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
52
Работы должны проводиться по акту-допуску, наряду-допуску, по
распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
ОС
эксплуатации с применением технологических карт и ППР (глее
применимо)
На месте работ должен находиться производитель работ по наряду с
экземпляром наряда-допуска, рабочие, обладать соответствующей ОС
квалификацией и быть включенными в список членов бригады
Наряд-допуск должен быть правильно оформлен
С
Суммарный объем выполняемых работ субподрядными организациями
не должен превышать 30% от общего объема работ по настоящему
Договору (без учета стоимости материалов и оборудования) и
привлекаемые Подрядчиком субподрядчики не вправе привлекать для
выполнения работ по заключенному с Подрядчиком договору
субподряда третьих лиц.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Рабочие должны носить защитные каски с застегнутым подбородным С
ремнем.
ОС
Рабочие должны носить защитную обувь, отвечающую требованиям С
норм безопасности
Рабочие должны применять защитные перчатки, рукавицы в
соответствии с характером выполняющей работы. Диэлектрические С
перчатки должны быть проверены в соответствие с требованиями
Рабочие должны применять маску для защиты лица в соответствии с С
характером выполняющей работы.
При работе на высоте, верхолазных работах должны применяться
средства защиты от падения с высоты - предохранительный пояс,
ОС
соответствующих характеру работы. Предохранительный пояс должен
быть испытан и находиться в исправном состоянии.
Рабочие д.б. одеты в специальную одежду в соответствии с характером С
выполняющей работы.
В зонах, где обязательны к применению средства защиты от глаз, С
рабочие должны носить защитные очки.
В зонах, где обязательны к применению средства защиты слуха, С
рабочие должны носить наушники (беруши)
При работе с изоляционными материалами и другими вредными
веществами рабочие должны применять соответствующие средства С
защиты дыхания
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
Раскладка оборудования материалов и инструмента в рабочей зоне
С
должна проводиться в соответствии с согласованными картами и
требованиями безопасности.
Оборудование и инструмент, на которые распространяются требования С
по периодической проверке, должны быть своевременно проверены
Использование инструментов и приспособлений, предназначенных для С
выполнения конкретного задания
ГПМ, автотранспорт, средства механизации работ, оборудование,
подведомственное РТН должны соответствовать требованиям ОС
безопасности и быть разрешены к применению Заказчиком.
53
Электро-, пневмо- и абразивный инструмент, газо-электросварочное
оборудование, должны соответствовать требованиям безопасности и С
применяться в соответствии с ними
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны применяться С
исправные и соответствующие норма безопасности ГПМ и стропы
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Во время нахождения на территории Заказчика категорически
запрещается находиться в состоянии алкогольного, наркотического или ОС
иного опьянения.
Во время работы должны соблюдаться меры безопасности,
предусмотренные инструкциями по охране труда, технологическими
ОС
картами, ППР, нарядом-допуском и другими нормативными
документами
О нарушениях, инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а
также случаях микротравматизма, должно быть немедленно сообщено ОС
Представителям Заказчика
Руководитель работ по наряду должен периодически проверять С
соблюдение рабочими требований безопасности
Курение разрешается только в специально отведенных местах
ОС
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
На рабочем месте должны находиться знаки безопасности, С
обозначающие место проведения работ («Работать здесь»)
Рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки. С
Знаки безопасности, установленные Заказчиком при подготовке С
рабочего места, должны быть сохранены на предназначенных местах.
ОЦЕНКА РИСКА
Меры безопасности по подготовке рабочего места должны быть
адекватны рискам, оценены и согласованы руководителем работ и С
производителем работ по наряду (проверяется методом опроса)
Работы проводятся в соответствии с Планом безопасного производства
работ, согласованного Заказчиком, План имеется в наличии, персонал С
знаком с ним и указанными в нем рисками
Перед началом работ рабочие должны пройти целевой инструктаж по
безопасному
выполнению
работы
(проверяется
методом С
интервьюирования)
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И НАВЫКИ ПЕРСОНАЛА
Рабочие должны иметь должны иметь при себе удостоверения о
проверке знаний, отметки о прохождении проверок знаний по охране С
труда и допуска к специальным работам
Должны допускаться на территорию Заказчика, только в соответствии с
согласованными списками, по временным пропускам и после
прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране ОС
окружающей среды, противопожарного инструктажа и иметь при себе
талоны о проведенных вводных инструктажах
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
54
Транспортные средства и / или машины, используемые для выполнения
задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование
С
должны соответствовать Правилам безопасности и соответствующим
техническим условиям
Транспортное средство и водитель должны иметь соответствующие
документ (права, талон техосмотра, путевой лист с отметкой
С
медработника,
регистрационный
номер
Ростехнадзора
при
необходимости)
Транспортные средства соблюдают скоростной режим и требования С
дорожных знаков на территории Заказчика
Перевозка персонала и оборудования должна осуществляться в С
соответствии с требованием Правил безопасности
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Имеются в наличии соответствующие аптечка и средства для оказания С
первой помощи
Рабочие должны знать свои действия в аварийных ситуациях С
(определяется методом опроса)
Рабочие должны быть обучены навыкам оказания первой медицинской С
помощи
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ
Произведены необходимые отключения
ОС
Вывешены
запрещающие, указательные, предупреждающие
предписывающие плакаты
Установлены стационарные или переносные заземления
и С
ОС
Требования к содержанию плана безопасного производства работ
План производства работ должен содержать следующую информацию:
1. Вид и описание работ:
а) адрес строительной/рабочей площадки (места проведения работ);
б) описание территории, на которой находится строительная/рабочая площадка (место
проведения работ);
в) краткое описание работ, сроки выполнения работ, этапы выполнения работ,
планируемые объемы работ, выраженные в человеко-днях;
г) проектные, архитектурные, структурные и технологические решения (проект
производства работ, чертежи и тп.);
д) перечень работ повышенной опасности, требующих дополнительных мероприятий при
организации работ и контроле безопасности (земляные, газоопасные, пожаровзрывоопасные
работы и т.п.).
2. Использование автотранспорта.
3. Использование грузоподъемных и других механизмов, станочного оборудования и
приспособлений, устанавливаемых подрядной организацией:
а) тип механизма;
б) сведения об исправном состоянии;
в) потребляемая электрическая мощность;
г) место установки и подключения;
д) используемое временное освещение;
е) сведения о лице, ответственном за эксплуатацию механизма.
4. Использование коммуникаций:
55
а) холодная вода (цели использования, место забора, давление);
б) горячая вода (цели использования, место забора, давление);
в) пар (цели использования, место забора, давление);
г) сжатый воздух (цели использования, место забора, давление);
д) кислород (цели использования, место забора, давление).
5. Бытовые условия:
а) размещение персонала подрядчика (указать бытовое помещение);
б) пользование душевыми (количество мест);
в) размещение временных мастерских, «вагончиков».
6. Порядок складирования и хранения материалов, баллонов, металлолома и
производственных отходов.
7. В части организации работ на строительной/рабочей площадке, в зависимости от видов
осуществляемой деятельности, план должен содержать следующую информацию:
а) правила ограждения строительной/рабочей площадки, организации входа/выхода, установки
знаков;
б) правила санитарии;
в) ситуационный план основных дорог строительной/рабочей площадки;
г) системы жизнеобеспечения (системы обеспечения электроэнергией, водой, газом и др.
видами энергии);
д) системы заземления и защиты от молнии;
е) различные варианты въезда транспортных средств, осуществляющих поставку материалов;
ж) местоположение зданий и сооружений на строительной/рабочей площадке;
з) расположение зон погрузки и разгрузки;
л) зоны складирования и
хранения оборудования, материалов, хранения отходов;
м) специальные зона, отведенные под складирование взрывоопасных и быстровозгораемых
веществ.
8. Перечень привлекаемых субподрядных организаций с описанием видов работ,
выполняемых этими организациями, и график выполнения совмещенных работ,
обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на
данной территории;
9. Наименование документов, определяющих порядок допуска к работам:
а) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
б) ПОТРМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок»;
в) РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации оборудования
электростанций и тепловых сетей»;
г) Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;
д) ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
е) ПБ 03-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов»;
ж) ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников
(вышек)».
(Порядок допуска к работам определяет работник отдела ОТ и ПБ на основании
документов, представленных подрядной организацией).
10. Должность и фамилия руководителя работ со стороны Подрядчика, а также
должностных лиц подрядной и субподрядных организаций, ответственных за безопасное
производство работ:
а) за оформление Акта-допуска;
б) выдающий наряд-допуск;
в) ответственный руководитель работ;
г) ответственный производитель (исполнитель работ);
д) ответственные за безопасное производство работ кранами,
подъемниками, др. транспортом и механизмами, стропальщики, рабочие люльки;
56
е) ответственный за пожарную безопасность;
ж) ответственный за безопасную эксплуатацию баллонов;
з) при работе в электроустановках - члены бригады.
11. План действий в аварийных ситуациях и пожарах с указанием телефонов
оперативных служб и ответственных работников.
12. Порядок организации оказания первой медицинской помощи.
13. Должность и фамилия руководителя работ со стороны Заказчика, а также лиц из
числа персонала электростанции, ответственных:
а) за контроль качества работ;
б) по вопросам подключения электрических машин;
в) по вопросам подключения к технологическим трубопроводам;
г) по вопросам складирования материалов, по мусору и отходам;
д) по вопросам согласования ПОР и ППР;
е) за использование автотранспорта, ГПМ, погрузочно-разгрузочные работы;
ж) за контроль безопасного выполнения работ и надзор за использованием ГПМ и
баллонов;
з) противопожарным вопросам;
и) по вопросам выдачи нарядов-допусков и допуск, в том числе к работам, связанным с
повышенным риском;
к) за проведение инструктажей персоналу подрядчика;
л) по бытовым вопросам.
Порядок проведения проверки соблюдения требований охраны труда и техники
безопасности
Заказчик вправе привлекать к процессу проверки соблюдения персоналом Исполнителя
требований правил охраны труда, правил промышленной безопасности, Ростехнадзора РФ,
правил пожарной безопасности, санитарии, НТД лицо, ответственное за соблюдение указанных
требований со стороны Исполнителя, которое должно находиться в месте оказания услуг в
течение всего периода оказания Исполнителем и его субподрядчиками услуг по предмету
Договора. Исполнитель должен обеспечить нахождение такого ответственного лица в месте
оказания услуг и его участие в процессе по проверке Заказчиком соблюдения персоналом
Исполнителя требований правил охраны труда, правил промышленной безопасности,
Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, санитарии, НТД.
Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по
охране труда, правил промышленной безопасности, санитарии, Ростехнадзора РФ, правил
пожарной безопасности, НТД Исполнителем фиксируются Актом (чек-листом) о выявлении
нарушений персоналом Исполнителя (его субподрядчика). Акты (чек-листы) подписываются со
стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Исполнителя
– представителем Исполнителя в месте оказания услуг (и/или руководителем работ, в ходе
которых произошло нарушение). В случае отказа Исполнителя от составления (в т.ч.
подписания) Акта (чек-листа) нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе
зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться
надлежащим доказательством наличия нарушения Исполнителем (его субподрядчиками)
требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промсанитарии, НТД по
пожарной безопасности и промышленной безопасности.
Акт (чек-лист) о выявлении нарушений персоналом Исполнителя требований охраны
труда и техники безопасности с приложением фотографий выявленных нарушений, является
основанием для выплаты Исполнителем штрафов, предусмотренных Договором, независимо от
наличия на указанном акте подписи представителя Исполнителя.
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Энел Россия»
ПОДРЯДЧИК
57
Должность (Энел)
________________ / ФИО./
stamp
Должность (Поставщик)
________________ / ФИО./
stamp
Приложение 5
к Договору _______ от ______2014
Формы банковских гарантий и Требования Покупателя к банковским гарантиям
ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЬА В ЧАСТИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Настоящее Приложение определяет порядок исполнения обязательств
Поставщика в соответствии Договором по предоставлению Покупателю Гарантии
надлежащего исполнения договора (далее – банковская гарантия).
1. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКИМ ГАРАНТИЯМ
2.1. Под Банковскими гарантиями, понимаются Гарантии, соответствующие
следующим условиям:
2.1.1.
Выбор Банка (Гаранта) должен быть согласован с
Покупателем;
2.1.2.
Банк
(Гарант)
должен
соответствовать
следующим
критериям:
- либо Гарант должен являться международным Банком или российской дочерней
компанией международного Банка обладающим кредитным рейтингом не ниже A3
(Moody’s), A- (S&P), A- (Fitch);
- либо Гарант должен входить в число 10 (десяти) лучших российских банков по
величине собственного капитала и по размеру активов по информации www.rbc.ru
2.1.3.
Банковские
Гарантии
должны
быть
безотзывными,
безусловными и выплачиваемые Банком по первому требованию Покупателя;
2.1.4.
Унифицированные правила для гарантий в редакции
Международной торговой палаты (Публикация № 758) должны во всех отношениях
рассматриваться как часть Гарантий, и применяться по отношению к Гарантиям.
Любой спор, разногласие или претензия, возникающие из Гарантий или в связи с
ними, включая все споры по вопросам их существования, действительности или
прекращения, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
58
3.1. При подготовке проекта банковской гарантий, используется за основу предусмотренная
настоящим Приложением форма банковской гарантии (Форма 1 к настоящему Приложению).
3.2. По факту выдачи Гарантом банковской гарантии, Поставщик предоставляет Покупателю
оригинал банковской гарантии для ее проверки с приложением следующих документов:
3.2.1. Оригинал банковской гарантии на бумажном носителе (на официальном бланке
Гаранта и подписанный должным образом уполномоченным представителем Гаранта)
3.2.2. Нотариально заверенная копия подтверждения полномочий представителей Гаранта
на выдачу и подписание банковских гарантий
3.2.3. Нотариально заверенный образец подписей представителей Гаранта
3.2.4. Нотариально
заверенная
копия
подтверждения
полномочий
представителей
Принципала на подписание документов
3.2.5. Нотариально заверенный образец подписей представителей Принципала
3.2.6. Письмо от Гаранта, должным образом подписанное уполномоченным сотрудником
Гаранта, подтверждающее факт выдачи гарантии в пользу Покупателя и факт того, что
представители Гаранта, подписавшие гарантию, наделены необходимыми для этого
полномочиями. Также письмо Гаранта должно содержать дату заведения гарантии в регистр
банковских гарантий Гаранта и соответствующий регистрационный номер.
3.3. В целях осуществления достоверной проверки банковской гарантии необходим процесс
авизования банковской гарантии. По запросу Поставщика, Гарант направляет информацию
(к примеру - по системе SWIFT) в обслуживающий банк Покупателя с подтверждением факта
выдачи гарантии. Уполномоченный представитель Покупателя сообщает Поставщику о
необходимости авизования Банковской гарантии. Затем Поставщик инструктирует Гаранта
произвести авизование гарантии в обслуживающий банк Покупателя. Гарант авизует
гарантию в обслуживающий банк Покупателя.
3.4. По завершению проверки банковской гарантии уполномоченный представитель
Покупателя передает на подписание Поставщику подписанный со стороны Покупателя акт
приема-передачи банковской гарантии. По факту подписания Акта приема-передачи со
стороны Поставщика и Покупателя договорные обязательства в отношении банковской
гарантии считаются выполненными.
Форма
Гарантия возврата авансового платежа
(банковская гарантия по первому требованию)
Бенефициар:
Принципал:
Гарант:
Сумма Гарантии и валюта:
Номер Гарантии:
Дата выдачи:
Дата истечения:
Мы, Банк, расположенный по адресу: [адрес]
(далее «Гарант»), понимаем, что Открытое
акционерное общество «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»), зарегистрированное по адресу: 620014,
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 (далее «Бенефициар»), заключило
договор № [номер] от [дата] с [название Общества, ОГРН и ИНН], зарегистрированным по адресу:
[адрес] (далее «Принципал») на [описание Договора] (далее «Договор»).
59
По просьбе Принципала мы выставляем настоящую гарантию (далее «Гарантия») и безотзывно обязуемся
уплатить, безусловно и независимо от действительности и выполнения Договора, Бенефициару любую
сумму в пределах [валюта и сумма авансового платежа цифрами и словами], являющуюся суммой
авансового платежа по Договора (далее – «Авансовый Платеж»), по получении нами по нашему адресу,
указанному в пункте 8 Гарантии, первого надлежащего требования Бенефициара в указанной ниже форме,
имеющего ссылку на номер Гарантии, указывающего сумму, которая должна быть выплачена, и
утверждающего, что Принципал не исполнил обязательство по Договору с указанием, в чем состоит
нарушение обязательства по Договору Принципалом, и/или что имеет место досрочное расторжение
(прекращение действия, отказ от исполнения) Договора в соответствии с условиями Договора и/или
применимым по Договору правом (далее "Требование"), предъявленного в соответствии с условиями
настоящей Гарантии одним из следующих способов:
(А) посредством направления электронного сообщения с использованием телекоммуникационной
системы SWIFT (СВИФТ), как указано ниже.
Предъявление Требования по настоящей Гарантии посредством SWIFT (СВИФТ) сообщения
осуществляется Бенефициаром через банк Бенефициара. Банк Бенефициара должен передать полное
содержание Требования Бенефициара и подтвердить полномочия лиц, подписывающих Требование от
имени Бенефициара.
Предъявление Бенефициаром Требования посредством SWIFT (СВИФТ) сообщения является
достаточным, аутентифицированным и надлежащим предъявлением Требования по Гарантии, не
требующим какой-либо дальнейшей легализации и/или подтверждения;
ИЛИ
(В) посредством направления письменного Требования на бумажном носителе, подписанного
уполномоченными лицами Бенефициара. Подтверждение полномочий лиц, подписавших Требование от
имени Бенефициара, осуществляется путем:
направления банком Бенефициара соответствующего SWIFT (СВИФТ) сообщения Гаранту по
адресу, указанному в пункте 8 настоящей Гарантии, или
ii) представления вместе с Требованием заверенной нотариально или банком Бенефициара карточки
образцов подписей уполномоченных лиц Бенефициара вместе с нотариально заверенными или
заверенными Бенефициаром копиями доверенностей или устава Бенефициара, подтверждающих
полномочия лиц подписывать Требование от имени Бенефициара. Во избежание сомнений
предоставление вышеперечисленных документов является окончательным свидетельством
полномочий лица, подписывающего Требование от имени Бенефициара, и не требует дальнейших
доказательств или проверки.
i)
Заявление Бенефициара с указанием, в чем состоит нарушение обязательства по Договору Принципалом,
может содержаться как в самом Требовании, так и в отдельном документе, прилагаемом к Требованию.
Содержание такого заявления Бенефициара должно быть предельно общим, без необходимости для
Бенефициара обосновывать свое требование или предоставлять детальные технические или иные
подробности нарушений.
Как в случае (А), так и в случае (В), такое Требование будет окончательным свидетельством, не
требующим дальнейших доказательств или проверки того, что Принципал не выполнил своих обязательств
по Договору.
1. Настоящая Гарантия является безотзывной, именной, права на нее не могут быть переданы третьей
стороне.
2. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии ограничиваются общей суммой в [валюта и сумма
цифрами и словами] и истекают полностью и автоматически [дата]; все Требования по Гарантии
должны представляться до или на дату ее истечения.
3. Гарант осуществляет платеж по Гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
Требования Бенефициара по указанным Бенефициаром в Требовании банковским реквизитам.
4. Гарантия вступает в силу с даты выдачи Гарантии, действует по [дата] (включительно).
5. Все обязательства по данной Гарантии могут быть удовлетворены только Гарантом [наименование
банка].
6. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации и Унифицированным
правилам для гарантий по требованию Международной торговой палаты в редакции 2010 года,
публикация №758.
7. Любой спор, разногласие или претензия, возникающие из Гарантии или в связи с ней, включая все
споры по вопросам ее существования, действительности или прекращения, передаются на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москва.
8. Требование, предъявляемое посредством SWIFT (СВИФТ) сообщения в порядке пункта (А)
настоящей Гарантии, представляется по следующему электронному адресу: [указать SWIFT код
(адрес) отделения Гаранта}.
Требование, предъявляемое на бумажном носителе в порядке пункта (В) настоящей Гарантии,
60
Подписи Гаранта
Печать Гаранта
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Энел Россия»
Должность (Энел)
________________ / ФИО./
stamp
ПОДРЯДЧИК
Должность (Поставщик)
________________ / ФИО./
stamp
61