от «__» _________ 2012 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
от «__» _________ 2012 г.
ООО «Финский дом» именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Данилова
Алексея
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
Стороны,
и
______________________________
(паспорт
_____________,
выданный________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик,
с другой Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1. Предмет и условия договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести в
соответствии с проектом Заказчика строительство дома из клееного деревянного бруса площадью ____,
(________________ ) кв.м. (далее по тексту Договора - строение), сдать результат работы Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на условиях настоящего Договора.
Строение будет расположено на земельном участке, находящемся по адресу:
__________________________________________________________ (далее по тексту договора - участок).
1.2. Состав работ определяется техническим заданием на строение, выдаваемым Заказчиком.
Одновременно с техническим заданием на строение Заказчик предоставляет копии документов,
подтверждающих его право пользования участком.
1.3. Перечень работ по возведению строения, выполняемых Подрядчиком на основе
технического задания Заказчика, включает в себя состав работ и материалов, определенный в
Приложении №1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. Продукция должна соответствовать техническим условиям на клееный брус ООО
«Финский дом» (Приложения №3 настоящему Договору).
1.5. Работы по возведению строения производятся Подрядчиком собственными и
привлеченными силами с использованием собственного инструмента, из собственных материалов,
комплектующих, оборудования в оговоренные в настоящем договоре сроки.
1.6. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется по Акту приема-сдачи строения
в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего договора является договорной, устанавливается в рублях, составляет на
момент подписания __________________ руб. 00 коп. (Сумма прописью) рублей 00 копеек и
определяется как стоимость работ Подрядчика, подлежащих выполнению по настоящему договору, и
стоимость материалов, комплектующих и оборудования, используемых Подрядчиком согласно
утвержденному в Приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его частью,
перечню.
2.2. Заказчик по настоящему договору производит оплату работ Подрядчика частями согласно
графику платежей, утвержденному Сторонами до момента начала проведения Подрядчиком работ по
настоящему договору в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой
частью.
2.3. Оплата работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания
соответствующих приемо-сдаточных Актов.
2.4. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости работ и авансов осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, или за
наличный расчет.
2.5. Датой оплаты по настоящему договору считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Подрядчика.
2.6. Сумма настоящего договора может быть изменена по соглашению Сторон при наступлении
следующих обстоятельств:
2.6.1. При внесении Сторонами изменений и дополнений в процесс, объем и состав
выполняемых по настоящему договору Подрядчиком работ, что оформляется подписанием Сторонами
Дополнительных соглашений к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
2.6.2. При существенном (более чем на 5%) изменении цен на материалы, комплектующие,
оборудование, используемые Подрядчиком согласно утвержденному в Приложениях к настоящему
договору, являющихся неотъемлемой его частью, перечню.
2.6.3. При наступлении обстоятельств, касающихся изменений в законодательных и
нормативных актах, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения
настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, при этом
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-2первоначально согласованные сроки ведения работ, а также их договорная стоимость могут быть
пересмотрены Сторонами и уточняются в дополнительных соглашениях Сторон.
3. Порядок исполнения договора, права и обязательства Сторон
3.1. Общий срок проведения Подрядчиком работ по возведению строения и сдаче готового
строения в рамках настоящего договора устанавливается в размере ____ календарных дней при
условии выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате согласно п. 2. настоящего Договора.
Ориентировочная дата начала ведения Подрядчиком работ – ______ 2012г.
3.2. Подрядчик по настоящему договору в счет стоимости, предусмотренной в п. 2.1. настоящего
договора, обязуется выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и
Приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в порядке и на условиях, определенных настоящим
договором.
3.3. Подрядчик для выполнения настоящего договора самостоятельно регулирует свои
отношения с поставщиками материалов, комплектующих, оборудования, а также несет ответственность
за их качество. Доставка материалов, комплектующих и оборудования на участок производится за счет и
силами Подрядчика.
3.4. Подрядчик для выполнения обязательств по настоящему договору имеет право заключать
необходимые договора с третьими лицами или действовать от лица Заказчика при соблюдении всех
условий настоящего договора, при этом ответственность по настоящему договору сохраняется за
Подрядчиком.
3.5. При выполнении работ по настоящему договору Подрядчик принимает все необходимые
меры для обеспечения на участке соблюдения требований пожарной безопасности, правил охраны
труда и техники безопасности.
3.6. Если в ходе выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору возникнет
необходимость в проведении дополнительных видов работ, не оговоренных Сторонами в Приложении
№1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой его частью, без которых невозможно
качественное исполнение настоящего договора и проведение которых ведет к увеличению общей
стоимости работ Подрядчика, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика. В данном случае, если
Заказчик не согласен на увеличение согласованной первоначально стоимости работ Подрядчика по
настоящему договору, он вправе выполнить данные работы самостоятельно и/или с привлечением
третьих лиц с сохранением общего темпа выполнения Подрядчиком работ, что должно быть
зафиксировано Сторонами подписанием соответствующего документа, являющегося неотъемлемой
частью настоящего договора. При этом ответственность за качество самостоятельно выполненных
дополнительных видов работ и их влияние на общий результат работы Подрядчика и качество строения
в целом лежит на Заказчике.
3.7. Заказчик по настоящему договору обязан:
3.7.1. Соблюдать график платежей, утвержденный Сторонами в Приложении № 2 к настоящему
договору, являющемся его неотъемлемой частью.
3.7.2. Своевременно подготовить и предоставить участок Подрядчику в срок, позволяющий
приступить к выполнению работ по настоящему договору, утвержденному Сторонами на условиях
согласно п. 3.1. настоящего договора. А именно:
3.7.2.1.
Обеспечить
строительную
площадку
электроэнергией,
достаточной
для
функционирования строительства и жизнедеятельности рабочих (3Кват 220В 50 герц).
Если Заказчик не может обеспечить снабжение электроэнергией объекта, то
Исполнитель предоставляет генератор и подвоз топлива для него за дополнительную
плату.
3.7.2.2.
Обеспечить беспрепятственные пути подъезда для выгрузки и хранения материала в
непосредственной близости от стройплощадки (не более 10м) или оплатить возникшие
у Подрядчика дополнительные издержки (простой или буксирование застрявшего а/м).
Ответственность за расчистку дороги в зимнее время лежит на Заказчике.
3.7.2.3.
Обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку рабочих,
сотрудников компании и строительной техники.
3.7.2.4.
Обеспечить место для установки строительной бытовки (с подключением к источнику
электроэнергии) или место для проживания строителей в непосредственной близости
от строительства.
3.7.2.5.
Согласовать с Подрядчиком место для выброса бытового мусора (не далее 200м от
стройплощадки).
3.7.2.6. Произвести подвод необходимых инженерных коммуникаций (вода, биотуалет) на
участок, а также своевременно производить их оплату, исключая тем самым
возможность простоя персонала и/или оборудования Подрядчика в ходе ведения
работ по настоящему договору.
3.8.3 Передача участка Заказчиком Подрядчику на период ведения последним работ по
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-3настоящему
договору
осуществляется
по
Акту
приема-передачи
участка,
подписываемому Сторонами.
3.8.4 Обеспечить беспрепятственные пути подъезда спецтехники для заливки бетона вплотную к
месту заливки. При невозможности выполнения данного пункта, оплатить услуги
бетононасоса по согласованной цене.
3.8.5 Предоставить результаты геологических и геодезических изысканий, проведенных на
участке строительства.
3.8.6 В случае если стройплощадка для строительства дома имеет уклон, стоимость
фундаментных работ по Договору подлежит корректировке, в соответствии с уклоном
(Приложение №1).
3.8.7 При высоком уровне грунтовых вод и заполнении скважин для фундаментных свай водой
на глубине менее, чем 1,2м от поверхности, оплатить стоимость асбестоцементных труб
диаметром 300мм.
3.8.8 Своевременно осуществлять технологические этапы по сборке строения и производить
виды работ (без которых невозможно качественное исполнение настоящего договора), не
входящие в перечень работ Подрядчика по возведению строения и выполняемые
Заказчиком собственными силами и средствами, исключая тем самым возможность
простоя персонала Подрядчика и увеличения общего, зафиксированного в настоящем
договоре, срока ведения Подрядчиком работ. Действие данного пункта распространяется
также на снабжение материалами, комплектующими и оборудованием, не входящими в
перечень материалов, комплектующих и оборудования, используемых Подрядчиком по
настоящему договору, и предоставляемыми Заказчиком самостоятельно.
3.8. В ходе исполнения настоящего договора Заказчик обязуется предоставлять Подрядчику
документацию, прямо или косвенно необходимую для строительства и качественного, а также
своевременного исполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему договору, а также
выдавать соответствующие доверенности, если таковые необходимы для получения каких-либо
связанных с предметом настоящего договора разрешений и/или иных документов в учреждениях,
предприятиях, организациях.
3.9. Заказчик по настоящему договору вправе проверять ход и качество согласованных работ,
выполняемых Подрядчиком, а также используемые им материалы, комплектующие и оборудование, не
вмешиваясь в деятельность Подрядчика и не задерживая ход выполнения работ.
3.10. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием
Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных Подрядчиком работ, результат которых
оформляется подписанием Сторонами Акта приема-сдачи строения.
3.11. В рамках исполнения настоящего договора Стороны обязуются немедленно извещать друг
друга о не зависящих от них или вскрывшихся в процессе выполнения работ по настоящему договору
обстоятельствах, которые могут грозить качеству результатов выполняемой работы либо создавать
невозможность ее завершения в установленный срок. При наступлении подобных обстоятельств
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора. Несвоевременное извещение лишает права любую из Сторон
ссылаться на подобные обстоятельства, как освобождающие от ответственности.
4. Порядок приемки работ по договору
4.1. В течение 3 (трех) календарных дней после получения от Подрядчика извещения об
окончании строительства объекта, Заказчик должен осмотреть и принять результат работы, подписав
Акт приема-сдачи строения. Заказчик вправе отложить дату приемки строения. При этом Заказчик
должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки строения, а в случае отсутствия такого
уведомления дата, предложенная Подрядчиком, считается принятой.
4.2. При обнаружении недостатков в выполненных работах в случае мотивированного отказа
Заказчика от приемки строения Сторонами составляется протокол с перечнем необходимых доработок и
сроков их исполнения, а также датой проведения новой приемки строения.
4.3. При немотивированном отказе Заказчика от подписания Акта приемки законченного
строительством строения или отсутствия ответа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, в таком
Акте делается отметка об отказе Заказчика и указываются обстоятельства такого отказа, при этом Акт
подписывается Подрядчиком. Со дня подписания Подрядчиком такого Акта строение считается сданным
Заказчику.
4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненных Подрядчиком работах после
подписания Акта приема-сдачи строения, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), Заказчик обязан известить об этом Подрядчика. В данном случае
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов устранения
обнаруженных недостатков.
4.5. В срок не позднее семи дней после подписания Акта приема-сдачи строения Подрядчик
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-4обязан вывезти за пределы участка, принадлежащие ему инструменты, материалы, комплектующие,
оборудование и иное имущество.
4.6. Извещения направляются Подрядчиком в адрес Заказчика
По телефонам:
Или электронной почте:
5. Гарантии.
5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на результат работы Подрядчика – строение –
при условии выполнения Заказчиком всех обязательств по оплате полной стоимости работ Подрядчика.
5.2. Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается 12 месяцев с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки строения при условии соблюдения Заказчиком требований
по правильной эксплуатации строения и выполнения необходимого перечня работ по обслуживанию
строения в процессе его эксплуатации. Срок гарантии на материалы, комплектующие и оборудование
инженерных систем строения регламентируется гарантийными условиями их производителей
(продавцов, поставщиков).
5.3. Гарантийные обязательства Подрядчика сводятся к ремонту за счет Подрядчика в разумные
сроки выявленных дефектов или недостатков строения.
5.4. Подрядчик не несет ответственность по гарантийным обязательствам, если дефекты или
недостатки строения явились следствием нарушения Заказчиком требований по правильной
эксплуатации строения и/или не выполнения Заказчиком необходимого перечня работ по обслуживанию
строения в процессе его эксплуатации.
5.5. Строение снимается с гарантии в следующих случаях:
5.5.1. Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта без
разрешения Подрядчика.
5.5.2. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции строения.
5.6. Гарантия на Строение не распространяется на:
5.6.1. Случаи преднамеренного повреждения строения со стороны третьих лиц.
5.6.2. Дефекты или недостатки, вызванные механическими повреждениями строения.
5.6.3. Дефекты или недостатки строения, вызванные стихией, пожаром и другими форсмажорными обстоятельствами.
5.6.4. Дефекты или недостатки строения, вызванные несоответствием Государственным
стандартам параметров подводимых Заказчиком инженерных коммуникаций и других подобных внешних
факторов.
5.6.5. Дефекты или недостатки, вызванные использованием в процессе эксплуатации строения
нестандартизированных и/или неразрешенных материалов, комплектующих, оборудования, техники и т.п.
вещей.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки,
при этом упущенная выгода не является убытком.
6.2. За несоблюдение Подрядчиком согласно п. 3.1. настоящего договора установленных сроков
выполнения работ по настоящему договору, а Заказчиком – сроков и порядка оплаты работ согласно п.
2.2. настоящего договора, на Стороны налагаются штрафные санкции в размере 0,01% от суммы
настоящего Договора за каждый день просрочки.
6.3. Стороны приняли и согласовали, что в рамках реализации настоящего договора
предъявление штрафных санкций, предусмотренных в п.п. 6.1, 6.2. настоящего договора, является
правом, а не обязанностью Сторон. Начисление и взыскание штрафных санкций производится только на
основании письменной претензии, предъявляемой к Стороне, нарушившей условия настоящего
договора.
6.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, если это вызвано
обстоятельствами, относимыми к условиям действия непреодолимой силы.
6.5. Ущерб, возможный в результате ведения работ по настоящему договору, нанесенный
Подрядчиком или Заказчиком третьему лицу, компенсируется виновной Стороной, ущерб по
непредвиденным обстоятельствам возмещается Сторонами в равных долях.
6.6. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему договору.
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-57. Основания освобождения от ответственности
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение какихлибо обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием таких обстоятельств как
наводнение, пожар, землетрясение, война или военные операции, решения Правительства и других
обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, избежать или
предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., каждая Сторона должна без
промедления и в срок не позднее 3-х дней известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.
7.2., это лишает ее права ссылаться на указанные обстоятельства, как освобождающие от
ответственности за невыполнение обязательств, и она обязана возместить второй Стороне понесенные
ею убытки.
7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1., срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1., и их последствия продолжают
действовать более 14 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
8. Изменение и расторжение договора.
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при оформлении их
в письменном виде и обоюдном подписании документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора, уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.3. Расторжение договора возможно по взаимному соглашению Сторон.
8.4. Расторжение договора любой из Сторон в одностороннем порядке возможно при
неоднократном и/или длительном нарушении другой Стороной своих обязательств по настоящему
договору.
8.5. В случае расторжения договора любой из Сторон в одностороннем порядке Сторона –
инициатор расторжения - обязана официально в письменном виде уведомить о расторжении настоящего
договора другую Сторону в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого
расторжения.
8.6. При расторжении договора любой из Сторон в одностороннем порядке денежные средства,
выплаченные Заказчиком за выполненные работы по настоящему договору, Подрядчиком не
возвращаются.
8.7. Обязательства, наступившие у Сторон до момента срока расторжения Договора, подлежат
исполнению и по окончании этого срока.
9. Разрешение споров.
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров на основе
действующего законодательства и обычаев делового оборота.
9.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в установленном законом порядке арбитражным судом г. Москвы.
9.3. Заказчик вправе предъявлять претензии по строению только после полной оплаты
стоимости выполненных Подрядчиком работ. Действие настоящего пункта договора не
распространяется на гарантийные обязательства Подрядчика.
10. Прочие условия
10.1. Для осуществления технического надзора и контроля за ходом и качеством выполнения
Подрядчиком согласованных работ по настоящему договору, для проверки соответствия условиям
настоящего договора и Приложений к нему используемых Подрядчиком материалов, комплектующих и
оборудования, а также для промежуточного приема этапов выполненных Подрядчиком работ Заказчик
назначает своего представителя на объекте, выдавая ему доверенность на ведение дел, получение и
предоставление всех необходимых документов, разрешение ставить подпись на всех необходимых
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-6документах и совершать все действия и формальности, связанные с исполнением настоящего договора,
от имени Заказчика. Представитель Заказчика на условиях п. 3.10. настоящего договора имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего хода выполнения
работ по настоящему договору.
10.2. Для ведения работ по настоящему договору Заказчик предоставляет Подрядчику
необходимые ему складские и другие бытовые помещения на участке.
10.3. Охрана материальных ценностей, находящихся на участке во время выполнения работ по
настоящему договору, обеспечивается Подрядчиком. До момента подписания Сторонами Акта приемапередачи строения риск разрушения или повреждения строения (кроме случаев, связанных с
обстоятельствами действия непреодолимой силы) лежит на Подрядчике. После подписания Сторонами
Акта приема-передачи строения Заказчик принимает строение под свою охрану и несет риск возможного
его разрушения или повреждения (по причинам, не связанным с дефектами материалов или
ненадлежащим качеством работ Подрядчика).
10.4. Условия проживания (в том числе в зимний период) персонала Подрядчика,
задействованного в ведении работ на участке, обеспечиваются за счет Заказчика.
10.5. Сроки, зафиксированные в п. 3.1. настоящего договора, действительны при условии
соблюдения порядка исполнения Заказчиком всех своих обязательств в установленные настоящим
договором и Приложениями к нему сроки, в противном случае:
10.5.1. При несоблюдении Заказчиком своих обязательств в установленные настоящим
договором и Приложениями к нему сроки, но не более чем на 3 (три) дня от установленных,
продолжительность проведения конкретных видов работ и работ по настоящему договору в целом
увеличивается соразмерно на количество дней задержки выполнения Заказчиком своих обязательств.
10.5.2. При нарушении Заказчиком сроков исполнения своих обязательств более чем на 3 (три)
дня от установленных настоящим договором и Приложениями к нему сроков, Подрядчик вправе
приостановить ведение работ по настоящему договору. При этом новые сроки проведения Подрядчиком
конкретных видов работ и работ по настоящему договору в целом отодвигаются на неопределенный
срок, оговаривается Сторонами дополнительно и фиксируются подписанием соответствующих
документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Охрана материальных ценностей,
находящихся на участке после остановки Подрядчиком работ по настоящему договору до момента их
возобновления, обеспечивается Заказчиком.
10.6. При каждом наступлении обстоятельств согласно п. 10.5.2. настоящего договора,
повлекших за собой длительную остановку в выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору,
для возобновления их выполнения с подписанием Сторонами соответствующего документа о новых
сроках проведения и конкретных видов работ по настоящему договору в целом Заказчик уплачивает
Подрядчику неустойку из расчета 3 000, 00 (три тысячи) рублей за каждый день простоя, после
получения которой выполнение Подрядчиком работ по договору возобновляется.
10.7. При нарушении Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств более чем на 3 (три)
дня от установленных настоящим договором и Приложениями к нему сроков, при этом новые сроки
проведения Подрядчиком конкретных видов работ и работ по настоящему договору в целом
отодвигаются на неопределенный срок, новые сроки оговариваются Сторонами дополнительно и
фиксируются подписанием соответствующих документов, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора. Охрана материальных ценностей, находящихся на участке после остановки
Подрядчиком работ по настоящему договору до момента их возобновления, обеспечивается
Подрядчиком. При каждом факте нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, повлекшего за
собой длительную остановку в выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору, для
возобновления их выполнения с подписанием Сторонами соответствующего документа о новых сроках
проведения и конкретных видов работ по настоящему договору в целом Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку из расчета 3 000, 00 (три тысячи) рублей за каждый день простоя, после получения
которой выполнение Подрядчиком работ по договору возобновляется.
10.8. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику внедрение рационализаторских предложений
при выполнении работ по настоящему договору, удешевляющих строительство, если их реализация не
ухудшает предусмотренные настоящим договором технические и эксплуатационные характеристики
строения.
11. Заключительные положения
11.1. Условия настоящего договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат
разглашению. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и/или лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента полного исполнения обязательств по нему.
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-711.3. Вопросы, неурегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11.4. Документы, сопровождающие исполнение настоящего договора и отправляемые
Сторонами посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу оригинала.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Финский дом»
ИНН/КПП 3702622449/370201001
р/сч 40702810200000001652
в ЗАО АКБ «Кранбанк» г.Иваново
к/сч 30101810200000000738
БИК 042406738
Юр.адрес г.Иваново ул.10Августа,д.37
Факт адрес г.Москва ш.Энтузиастов д.56,
стр.32, офис 331
тел..8(495)748-51-83
М.П.
_______________________/Данилов А.А./
_______________________/_______________/
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-8-
Приложение №1
к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ____ от «___» ________ 2012 г.
Комплектация дома
Общая стоимость всей комплектации ______________ (Сумма прописью)
рублей 00 коп.
Примечание: при наличии уклона на стройплощадке стоимость фундамента
увеличивается согласно таблице коэффициентов:
Перепад высоты на периметре
Без перепада
200 мм
400 мм
600 мм
800 мм
% увеличения
стоимости
Ростверк+сваи
Сваистолбы
0
25
50
75
100
0
12
25
37
50
М. П.
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
-9-
Приложение №2
к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ____ от «____» ________ 2012 г.
График платежей и строительства дома
№
п/п
1
2
3
4
Дата
Подписание договора
Оплата 50%
Изготовление фундамента
Подписание Акта приемки фундамента
Не позднее 3-х
банковских дней с
момента подписания
Акта приемки
фундамента
Оплата 30%
Нарезка чашек по проекту,
антисептирование
Сборка стенового комплекта
Подписание акта приемки стенового
комплекта
5
6
Событие
Не позднее 3-х
банковских дней с
момента подписания
Акта приемки
фундамента
Оплата 20%
7
Монтаж кровли
Подписание Акта приемки кровли
8
Установка окон, входных дверей
9
Подписание акта сдачи-приемки
объекта
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
- 10 М.П.
Приложение 3
к Договору № ______ от _______ 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на изготовление профилированного клееного бруса из сращенных ламелей
Предельные отклонения должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Параметр
Высота бруса , h
Ширина бруса , b
Величина
Ед. изм.
140,180
160,200,240
мм
мм
Предельное
отклонение
+/- 0,5
+/- 0,5
Пороки древесины и дефекты обработки по сортам указаны в таблице 2.
Таблица 2
№
Пороки
Видимые поверхности
Невидимые поверхности (после
монтажа конструкций)
п/п
1
Сучки здоровые
светлые сросшиеся
3-4 штуки размером
не более 35 мм на 1 пог.
м
Размером до 35 мм - без
ограничений, размером до 50 мм - 25
% от общего количества
2
Сучки здоровые
темные сросшиеся
Не допускаются
Размером до 35 мм - без
ограничений, размером до 50 мм - 4
шт. на 2 пог. м
3
Сучки темные
частично сросшиеся или
поврежденные
Не допускаются
Допускаются здоровые темные и
частично сросшиеся размером 1/3
ширины, по 1 шт. на детали, менее 1/3
без ограничений ширины
4
Сучки здоровые
кромочные, в т.ч.
выходящие на ребро
Не допускаются
Допускаются
5
Сучки выпавшие,
выпадающие,
несросшиеся
Не допускаются
Не допускаются
6
Сучки загнившие
Не допускается
Допускается
7
Сучки гнилые,
табачные
Не допускается
Допускается
8
Сучки кора по
окружности сучка
Не допускается
Допускается
9
Трещины
Допускаются
микротрещины с
раскрытием до 0,5 мм и
длиной до 500 мм
10
Трещины торцевые
11
Кармашки смоляные
несквозные
Допускаются микротрещины с
раскрытием до 1 мм и длиной до 100
мм
Не допускаются
Не допускаются
Небольшие
смоляные кармашки 1-2
шт. на 1 пог. м. размером
до 1,5 мм шириной и до
30 мм
Кармашки смоляные допускаются
размером не более 3мм х 50 мм 1
шт. на 1 пог. м
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________
- 11 12
Кармашки смоляные
сквозные
Не допускаются
Не допускаются
13
Сердцевина
Не допускается
Сердцевина допускается на
нелицевой стороне без ограничений,
на лицевой стороне не более 1/5
длины детали
14
Синева и др.
грибные окраски
Не допускается
Не допускается
Гниль, загнившие
сучки, червоточина
Не допускается
Не допускается
15
16
17
Гниль
Не допускается
Не допускается
18
Засмолок
Не допускается
Допускается
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
19
Поражения
насекомыми
20
Грибные поражения
Не допускаются
21
Прорость
Не допускаются
22
Рак
Не допускается
Не допускается
23
Обзол тупой
Не допускается
Не допускается
Допускается длиной не более 60
мм, шириной не более 5 мм
24
Пропуски при
продольном
фрезеровании пласти и
кромки ламели
Не допускаются
Не допускаются
25
Механические
повреждения
Заделка дефектных
мест (лодочкой,
шпатлевкой)
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
26
Подрядчик:
Заказчик:
____________________
_____________________