Проект муниципального контракта № ___,

advertisement
Приложение №3
Проект муниципального контракта № ___,
заключенный от имени муниципального образования «Город Кунгур»
г.Кунгур
«___»_________ 2010 г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа в лице директора Решетниковой Елены Борисовны,
действующего на основании Устава и лицензии, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик) и
___________________________________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Поставщик», на основании результатов
размещения муниципального заказа путем
проведения запроса котировок цен на поставку фруктов и овощей в ДСЛ «Ермак» (протокол заседания
комиссии № ____ от _________ 2010 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить фрукты и овощи в ДСЛ «Ермак» (далее – продукты питания),
согласно их перечню, количеству и периодичности, указанных в Приложении №1.
1.2. Заказчик оплачивает поставленные в ДСЛ «Ермак» продукты питания.
1.3. Цена муниципального контракта составляет ________________________________ руб. ___ коп.
1.4. При заключении настоящего муниципального контракта цены на продукты питания, указанные
в Приложение №1, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение всего срока действия
настоящего контракта.
1.5. Цена продуктов питания включает в себя: все налоги, сборы, таможенные пошлины,
выплаченные или подлежащие выплате с применением прогнозируемого показателя инфляции на 2-3
кварталы 2010 года, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с
доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.
2. ПОРЯДОК ОТПУСКА ТОВАРОВ
2.1. Поставщик обязуется предоставить весь обязательный ассортимент продуктов питания
согласно прилагаемому к контракту Перечню наименований, объемов и цен поставляемых продуктов
питания (Приложение №1 к настоящему контракту) согласно Периодичности поставок, указанных в
Приложении №1.
2.2. Поставляемые по настоящему контракту продукты питания должны соответствовать
требованиям ГОСТа, иметь удостоверения качества и копию сертификата, заверенную Поставщиком,
обязательный для предъявления и передачи представителям Заказчиков при каждой поставке.
2.3. Доставка продуктов осуществляется Поставщиком согласно заявок зав. складом ДСЛ «Ермак».
2.4. Транспортировка продуктов питания со склада Поставщика до места нахождения ДСЛ «Ермак»
осуществляется Поставщиком самостоятельно за счет собственных средств, без предъявления
транспортных расходов Заказчику.
2.5. Поставка продуктов питания осуществляется в период с «____» ___________ 2010 г. по 31
августа 2010 года.
2.6. Место доставки продуктов питания: Пермский край, Кунгурский район, д.Песчанка, ДСЛ
«Ермак».
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1. Заказчик оплачивает поставленные либо поставляемые продукты питания в полном объеме
согласно предоставленного Поставщиком счета-фактуры (предъявляется раз по окончании смены) по
ценам определенным в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящего контракта.
3.2. Расчеты по настоящему контракту производятся в безналичной форме, путем перечисления
денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика.
3.3. Оплата за фактически отпущенные по контракту продукты, производится Заказчиком в течение
семи банковских дней с момента предъявления Поставщиком счета-фактуры и проведения сверки
взаимных расчетов.
3.4. В случае прекращения контракта Заказчик обязуется оплатить поставленные продукты питания
в течение 15-ти банковских дней с момента подписания акта сверки взаимных расчетов.
2
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Оплатить поставленные продукты питания в течение семи банковских дней со дня
предъявления счета-фактуры и средств, выделенных на питание в детские
лагеря по ценам,
установленным в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящего контракта.
4.2. ДСЛ «Ермак» обязуется:
4.2.1. Предоставлять Поставщику заявки на поставку продуктов питания с указанием развернутого
ассортимента и графика поставок в письменной форме за 2 дня до даты поставки продуктов питания в
ДСЛ «Ермак».
4.2.2. Производить приемку продуктов питания от Поставщика, включая проверку
сопроводительной документации (накладные, счета-фактуры), качества продуктов, целостности упаковки,
наличия маркировки.
4.2.3. Предоставлять Заказчику накладные и счета-фактуры в течение З дней с момента получения
продуктов питания.
4.3. Поставщик обязуется:
4.3.1. Поставлять продукты питания с учетом периодичности, указанной в Приложении 1 к
настоящему контракту, в строгом соответствии с заявкой ДСЛ «Ермак», со сроками поставки
установленными графиком поставки.
4.3.2. Предъявлять Заказчику при каждой поставке накладные и счета-фактуры, на поставленные
продукты.
4.3.3. Продукты питания поставлять с обязательным предоставлением сертификатов соответствия, в
течение срока годности продукта.
4.3.4. Соблюдать условия хранения и реализации продуктов питания.
4.3.5. При перевозке продуктов питания соблюдать правила товарного соседства.
4.3.6. Поставляемые продукты питания должны иметь четкие данные о сроках их годности,
изготовителе и прочие в соответствии с требованиями по этикерованию.
4.3.7. Поставлять продукты питания с сопроводительными документами предприятия изготовителя,
подтверждающими качество и безопасность продуктов для детей.
4.3.8. Поставлять продукты питания в прочной, чистотой, сухой таре и упаковке, без постороннего
запаха, изготовленными из материалов, разрешенными органами Госсанэпиднадзора для контакта с
пищевыми продуктами.
4.3.9. При перевозке продуктов питания до ДСЛ «Ермак» использовать специальный транспорт с
маркировкой в соответствии с перевозимыми пищевыми продуктами.
4.3.10. При транспортировке продуктов питания соблюдать требования санитарных норм и правил
для каждого вида продуктов (с разграничением перевозки сырых и готовых к употреблению пищевых
продуктов).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае виновного неисполнения условий настоящего контракта стороны несут
ответственность в размере и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.
5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
составляет 0,05 % от цены муниципального контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
3
5.4. За ненадлежащее состояние транспорта, используемого при перевозке продуктов питания,
ответственность несет владелец транспортного средства.
5.5. В случае поставок продуктов питания несоответствующих пунктам 2.1., 2.2. настоящего
контракта, а так же продуктов ненадлежащего качества, в результате которых Заказчик несет
дополнительные расходы, их возмещение возлагается на Поставщика.
5.6. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны
несут ответственность в порядке, установленным действующим законодательством РФ.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении споров, возникающих из положений настоящего контракта, стороны
принимают меры обязательному досудебному, претензионному, порядку их урегулирования. Срок ответа
на претензию 10 дней.
6.2. При не достижении соглашения в досудебном порядке урегулирования споров, каждый из
сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Пермского края для разрешения спора.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. При заключении и исполнении муниципального контракта изменение условий контракта по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
7.1.1. Контракт может быть расторгнут:
 по соглашению сторон;
 по истечении срока, на который он был заключен.
7.1.2. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока его действия
по инициативе Заказчика в случаях:
 неоднократное нарушение Поставщиком условий настоящего контракта, после чего Заказчиком
Поставщику направляется претензия;
 однократной поставки товара ненадлежащего качества;
 при систематической просрочке Поставщиком сроков поставки продуктов питания в ДСЛ
«Ермак»;
 по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.2. В случае расторжения контракта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в
письменном виде за 10 дней.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания контракта и действует по
31.08.2010г., а в отношении обязательств, до исполнения возложенных обязательств.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
МОУ ДОД ДЮСШ
617470, Пермский край., г.Кунгур, ул.Свободы,
144; тел. (34271) 3-07-28
ИНН 5917101577 КПП 591701001
УФК по Пермскому краю (ОК 15, МБУ «УФиК»,
МОУ ДОД ДЮСШ л/с 020750017)
р/с 40204810200000000368 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю г.Пермь
БИК 045773001
Директор МОУ ДОД ДЮСШ
_____________ Е.Б. Решетникова
МП
Детский спортивный лагерь «Ермак»
Кунгурский район, д. Песчанка
Директор
__________________ О.А. Курлыков
ПОСТАВЩИК:
4
Приложение №1
Наименование
Ед.
измерения
1
2
Кол-во
3
354
573
101
648
648
Апельсины
Бананы
Лимоны
Яблоки импортные
Яблоки отечественные,
ближнего зарубежья
Груша импортная
Капуста белокочанная
кг
кг
415
1765
Лук репка
кг
420
кг
кг
кг
кг
кг
ЗАКАЗЧИК:
МОУ ДОД ДЮСШ
Директор МОУ ДОД ДЮСШ
_____________ Е.Б. Решетникова
МП
Детский спортивный лагерь «Ермак»
Кунгурский район, д. Песчанка
Директор
__________________ О.А. Курлыков
Периодичность
поставки
4
Предлагаемая
цена за единицу
(руб.коп.)
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
По отдельным
заявкам
По отдельным
заявкам
ПОСТАВЩИК:
5
Предлагаемая
общая
стоимость
(руб.коп.)
6=3*5
Download