ДОГОВОР ПОДРЯДА №

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Владивосток
«___» ___________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод» (ОАО «ЦСД»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Евдокимова И.Н.,
действующего на основании доверенности № 8.2.1.-26/252 от 17.12.2013 г. и договора от 30.11.2009 г.
№ 41 - 11 б/3д о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации ОАО «ДЦСС», с одной стороны, и _____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________
действующего на основании __________________, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с условиями
настоящего Договора работы по освобождению площадок строительства (перекладку линий
кабельных: сечением кабеля 120-150 мм2 от ПС "Восточная" до ТП14,инв.№ 100043; сечением
кабеля свыше 185 мм2 от ПС "Восточная до ТК37, инв.№100041; сечением кабеля свыше 185
мм2 от ПС "Восточная" до ТП15, инв.№ 100040; сечением кабеля 120-185 мм2 от ПС
"Восточная" до ТП25, инв.№ 100042), по адресу: Владивосток, ул. Дальзаводская, 2 (далее – Объект)
(далее - Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику условия для выполнения Работ, принять их
результат, уплатить обусловленную Договором цену.
1.2 Перечень, объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования,
определенные Сторонами на момент подписания Договора, указываются в локальном ресурсном
сметном расчете № 1 (далее - Смета), являющимся приложением № 1 к Договору.
1.3 Подрядчик не вправе изменить срок выполнения, объем и виды Работ, предусмотренных
настоящим Договором.
1.4. Схематическое изображение выполняемых Работ с привязкой к территории, на которой
выполняются Работы (далее - Схема) приведено в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена подлежащих выполнению Работ составляет ____________ руб., в том числе НДС
18% - ___________руб. и указана в Смете к настоящему Договору.
2.2.
Цена Работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев,
прямо указанных в Договоре.
2.3.
Цена выполняемых Работ по настоящему Договору включает стоимость Работ,
материалов, стоимость использования оборудования, спец. техники, средств на оплату труда, налоги,
сборы и иные расходы, и обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4.
В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и по этой
причине в существенном превышении определенной Сторонами цены Работ, Подрядчик письменно, в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения дополнительного объема работ, уведомляет
Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ и о необходимости превышения цены
Работ по Договору, письменно согласовывает с Заказчиком выполнение дополнительных работ,
согласовывает их цену.
Первоначально установленная цена Работ считается измененной с момента заключения
соответствующего соглашения Сторон.
Стоимость дополнительных работ не может превышать 20 процентов первоначальной цены
Работ по Договору.
Подрядчик, своевременно письменно не предупредивший Заказчика о необходимости
превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить условия Договора, сохраняя право
на оплату Работ по цене, определенной в п.2.1. Договора.
2.5.
Порядок расчетов по Договору:
- Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 60 % от цены Договора, что составляет
_____ руб., в т.ч. НДС 18% _____ руб. в течение 15 дней с даты подписания Договора.
- В дальнейшем Заказчик перечисляет Подрядчику окончательный платеж в размере 40 % от
цены Договора, что составляет ______ руб., в т.ч. НДС 18% _____ руб. в течение 20 дней с даты
1
подписания Сторонами Акта по форме КС-2, и справки стоимости по форме КС-3, на основании
выставленного Подрядчиком счета и после получения Заказчиком счета-фактуры.
2.6.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору.
2.7.
В случае получения аванса, Подрядчик, в течение 5 рабочих дней после получения
аванса, обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.
В случае получения Подрядчиком аванса по настоящему Договору, предоставление денежных
средств в виде такого аванса признается сторонами коммерческим кредитом. При этом в случае
невыполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в сроки, установленные разделом
5 настоящего Договора, либо их выполнения ненадлежащим образом, на сумму аванса начисляются
проценты за пользование коммерческим кредитом по действующей на дату их начисления ставке
рефинансирования ЦБ РФ.
2.8.
Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента
подписания Заказчиком Акта по форме КС-2 и справки стоимости по форме КС-3.
2.9.
Датой исполнения платежных обязательств, считается дата списания денежных средств
с расчетного счета Заказчика.
2.10. Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком в рублях РФ путем безналичного
перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
2.11. Обязанность Заказчика по оплате Работ может быть осуществлена путем проведения
зачета встречных однородных требований Сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1.
На момент вступления Договора в силу, а также в период действия Договора,
являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство и иметь свидетельства о допуске к выполнению работ по устройству сетей
электроснабжения напряжением до 35 кВ .
Специалисты при выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ должны быть
аттестованы на знание норм и правил работы в электроустановках и Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок.
3.1.2.
Назначить приказом/распоряжением в течение 5(пяти) дней с даты подписания
настоящего Договора полномочного представителя Подрядчика на Объекте ответственного за
выполнение Работ, соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности, электробезопасности и
охране окружающей среды. Копию приказа/распоряжения в 2-х дневный срок с даты его издания
предоставить Заказчику.
3.1.3.
В разумный срок устранять замечания государственных органов, Заказчика.
3.1.4.
Осуществлять входной контроль материалов и изделий.
3.1.5.
Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором,
или дополнениями и приложениями к нему.
3.1.6. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ и обеспечить его
соблюдение.
3.1.7. Информировать Заказчика в письменном виде о начале Работ на Объекте.
3.1.8. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненной Работы, Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости обязан устранять замечания строительного контроля
Заказчика в согласованные Сторонами сроки.
3.1.9.
Сдать Работы Заказчику в установленные сроки в полном объеме.
3.1.10.
Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами РФ, техническими условиями, ГОСТ, СНиП и/или проектной
документацией.
3.1.11.
Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение
гарантийного срока.
3.1.12.
Письменно известить Заказчика за 5 (пять) дней до предполагаемой даты сдачи
выполненных Работ об окончании выполнения Работ.
3.1.13.
Немедленно письменно известить Заказчика и приостановить выполнение Работ до
получения указаний при обнаружении:
а) Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний.
б) Неисполнения встречных обязательств по Договору.
2
в) Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов Работ либо делают невозможность их завершения в срок более чем на тридцать
дней.
3.1.14.
Пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в
соответствующих подразделениях Заказчика.
3.1.15.
Нести ответственность в случаях причинения по вине Подрядчика вреда здоровью и
жизни людей во время выполнения Работ по Договору, ущерба, причиненного при производстве Работ
своим работникам и работникам привлекаемых сторонних организаций, и за вред, причиненный
третьим лицам строительными машинами, механизмами, устройствами.
3.1.16.
Нести ответственность за вред причиненный имуществу Заказчика при
производстве Работ либо вследствие нарушения технологий производства Работ.
3.1.17.
Обеспечивать на объекте мероприятия по технике безопасности, пожарной
безопасности и производственной санитарии, электробезопасности и охране окружающей среды при
производстве Работ и при хранении материалов, оборудования и имущества на своем участке
проведения Работ, по соблюдению норм охраны труда и норм промышленной безопасности с
назначением полномочного представителя.
3.1.18. Обеспечить выполнение требований нормативно-правовых актов по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности и охране окружающей среды своими работниками и
работниками сторонних организаций, привлекаемых для выполнения Работ, с проведением всех видов
инструктажей (вводным, первичным, повторным, внеплановым, целевым) по охране труда,
предусмотренных трудовым законодательством РФ, по промышленной и пожарной безопасности и
охране окружающей среды с обязательной последующей регистрацией в журнале инструктажей
Подрядчика.
3.1.19.
Осуществлять в период и по окончании Работ уборку и вывоз мусора со своего
участка проведения Работ на Объекте.
3.1.20.
Оплатить убытки, причиненные Заказчику, возникшие при неполном исполнении
объемов Работ по настоящему Договору.
3.1.21. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им технических
совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ на Объекте.
3.1.22. Доставлять на Объект собственными силами оборудование и строительную технику,
необходимые для производства Работ по Договору.
3.1.23. Осуществлять иные обязанности предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. С предварительного письменного согласования Заказчика привлекать субподрядчиков
к исполнению своих обязательств по Договору.
3.2.2. Осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.
Передать Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента вступления Договора в
силу и на период выполнения Работ строительную площадку, пригодную для производства Работ.
4.1.2.
Назначить приказом/распоряжением в течение 5(пяти) дней с даты подписания
настоящего Договора полномочного представителя Заказчика на Объекте ответственного за
выполнение Работ, соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности, электробезопасности и
охране окружающей среды. Копию приказа/распоряжения в 2-х дневный срок с даты его издания
предоставить Подрядчику.
4.1.3.
В порядке, предусмотренном настоящим Договором, произвести приемку и оплату
выполненных Подрядчиком Работ.
4.1.4.
Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ.
4.1.5.
Направить полномочного представителя в указанные Подрядчиком сроки и место
для освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения и подписания акта освидетельствования.
4.1.6.
Осуществлять
иные
обязанности
предусмотренные
действующим
законодательством.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.
В любое время проверять ход и качество выполнения Работ.
4.2.2.
Вносить изменения в техническую документацию, Смету, давать своевременные
обязательные для исполнения Подрядчиком распоряжения.
3
4.2.3.
Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения в разумный срок
допущенных при производстве Работ недостатков (дефектов). Разработать и согласовать с
Подрядчиком график устранения дефектов.
4.2.4.
Вносить изменения в объем, содержание подлежащих выполнению Работ.
4.2.5.
Осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Работы выполняются в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора,
начальный срок выполнения работ ____________, конечный срок выполнения работ _____________.
5.2. Очередность и сроки выполнения Работ на Объекте при необходимости уточняются
Сторонами в календарном графике производства работ.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Подрядчик выполняет Работы способами , технологиями и в порядке, установленном
действующими нормативными правовыми актами РФ, техническими регламентами, стандартами,
СНиП, Договором.
6.2. Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомляет Подрядчика о внесении
изменений в Смету, Схему и/или об издании распоряжений Заказчика, влекущих за собой
необходимость изменения (уточнения) объемов, содержания, сроков производства Работ.
6.3. Замечания Заказчика о ходе и качестве производства Работ излагаются в журнале
производства работ.
6.4. Скрытые работы, ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического
обеспечения, подлежащие освидетельствованию, принимаются Заказчиком отдельно.
Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня
до предполагаемой даты
освидетельствования
скрытых
работ,
ответственных
конструкций,
участков
сетей
инженерно-технического обеспечения уведомляет Заказчика о необходимости такого
освидетельствования, а также о месте и времени составления актов освидетельствования.
Надлежащим уведомлением считается направление соответствующего извещения на
электронный адрес Заказчика, указанный в реквизитах Сторон по настоящему Договору, и вручение
такого извещения Заказчику через Отдел делопроизводства и контроля.
6.5. Освидетельствование скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения и подписание акта освидетельствования производится только в
присутствии представителя Заказчика.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования
скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
Заказчиком и составления актов освидетельствования.
6.6. В случае неявки Заказчика для освидетельствования скрытых работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, Подрядчик направляет Заказчику
повторное уведомление о месте и времени составления акта освидетельствования в порядке п. 6.4.
настоящего Договора.
Ответственность за простой и нарушение графика выполнения Работ в таком случае
относится на Заказчика. Убытки, вызванные простоем, относятся на Заказчика.
6.7. В случае если Заказчиком указаны замечания по выполненным скрытым работам,
ответственным конструкциям, участкам сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащим
освидетельствованию, то такой участок Работы не должен закрываться Подрядчиком без письменного
разрешения Заказчика.
В случае если скрытые работы, ответственные конструкции, участки сетей
инженерно-технического обеспечения не были освидетельствованы Заказчиком, и Подрядчик
возобновил производство Работ, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть
любую часть указанных Работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.
6.8. Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к выполнению
работ:
- Правила устройства электроустановок; Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей
- СНиП 3,01.01-85. Организация строительного производства;
- СНиП 12-03-2001, Безопасность труда в строительстве, часть 1, Общие требования;
4
- СНиП 12-04-2002, Безопасность труда в строительстве, часть 2, Строительное производство;
- ГОСТ 12.3.032-84. ССТБ Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. РД 34.03.285-97;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
6.9. Основные конструктивные и технологические решения при выполнении Работ:
- места врезки уточнить при вскрытии кабельной линии;
- кабельные линии в траншее покрыть кирпичом, под проездами проложить в трубах;
- предусмотреть установку временных ограждений места производства работ.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство Работ
строительными материалами, изделиями (далее
- ТМЦ) с показателями их качества,
соответствующими требованиям технической документации, технических регламентов, стандартов и
сводов правил (в т.ч. требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), имеющими
сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество. ТМЦ должны быть новыми и ранее не
использованными.
7.2. Подрядчик обязан получить письменное одобрение Заказчика выбранных для
производства Работ ТМЦ, предоставить Заказчику данные о них (включая соответствующие паспорта,
сертификаты соответствия, сертификаты соответствия экологическим нормам сертификаты качества и
т.д.).
7.3. В случае изменения ТМЦ, указанных в Смете, на иные, Подрядчик должен согласовать
такие изменения с Заказчиком. Применение Подрядчиком ТМЦ, не соответствующих заявленным в
Смете, не допускается.
7.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность
поступающих на Объект ТМЦ.
7.5 Упаковка, в которой отгружаются ТМЦ, должна соответствовать требованиям
стандартов к упаковке и обеспечивать их сохранность во время транспортировки, перегрузов и
хранения. ТМЦ в поврежденной упаковке на Объект не допускаются.
8. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ
8.1. До сдачи Работ Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения
результатов выполненных Работ, выступает в спорах с третьими лицами как собственник результатов
Работ.
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. При выполнении Работ Подрядчиком оформляется исполнительная документация.
Состав и порядок ведения исполнительной документации устанавливаются действующими
нормативными правовыми актами РФ, техническими регламентами, руководящими документами и
решением Заказчика.
По завершению работ Подрядчик дожен выдать Заказчику исполнительную документацию на
бумажном носителе в составе: план кабельной трассы М1:500 (с привязкой мест монтажа
соединительных муфт) -2 экз., акты на скрытые работы, протоколы испытаний - в 1 экз.
9.2. Требования, предъявляемые к актам освидетельствования, составу приемочной
комиссии, устанавливаются решением Заказчика.
9.3. С момента начала выполнения Работ и до их завершения при производстве Работ
Подрядчиком ведутся соответствующие журналы, связанные с производством Работ, соблюдением
техники безопасности и т.д.
9.4. Оригиналы документов на используемые при производстве Работ ТМЦ либо их
заверенные поставщиками копии передаются Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной
документации.
10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1.Приемка выполненных Работ производится на основании Акта по форме КС-2.
5
10.2.В случае, если результатом выполненных Работ является законченный строительством
объект, приемка выполненных работ производится на основании Акта по форме КС-11.
10.3. Датой окончательной приемки выполненных Работ считается дата подписания
Заказчиком итогового Акта по форме КС-2 ;
10.4. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, предусмотренные п. 10.5 настоящего
договора в течение трех календарных дней с даты наступления конечного срока выполнения работ по
настоящему Договору.
10.5. При приемке работ Подрядчик направляет Заказчику для подписания следующие
документы, составленные по результатам Работ:
- Акт по форме КС-2;
- Комплект исполнительной документации на объем Работ, указанный в акте КС-2.
- Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
- Счет.
10.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта, подписывает Акт по форме
КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 или направляет Подрядчику
мотивированный отказ.
Отказ Заказчика от подписания Акта признается Сторонами мотивированным в случае:
- несогласования с Заказчиком применяемых при выполнении Работ ТМЦ или изменения
применяемых ТМЦ;
- не предоставления либо ненадлежащего предоставления Подрядчиком Заказчику
документов, указанных в п.7.2, 10.5 настоящего Договора.
10.7. В случае подписания Акта по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ
(форма КС-3), Заказчик оплачивает Подрядчику сумму, утвержденную в справке (форма КС-3).
Оплата производится в порядке и в сроки установленные разделом 2 настоящего Договора.
10.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки полностью или части
выполненных Работ, Стороны устраняют разногласия путем переговоров.
11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе осуществлять строительный контроль и технический надзор за ходом
и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством
предоставленных Подрядчиком ТМЦ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность
Подрядчика и его субподрядчиков.
11.2. Заказчик несет полную ответственность перед Подрядчиком за свои действия
(бездействия) при осуществлении строительного контроля и технического надзора, а также за
последствия такого контроля и надзора для Объекта, результатов выполненных Работ, Подрядчика,
третьих лиц.
11.3. Строительный контроль и технический надзор Заказчика осуществляется лично (через
назначенного им полномочного представителя), либо привлеченным Заказчиком лицом по договору
строительного контроля и технического надзора за Работами на Объекте.
11.4. Если иное не установлено письменным решением Заказчика, его полномочный
представитель уполномочен:
11.4.1. Доводить решения Заказчика до сведения Подрядчика.
11.4.2. Вносить записи в журнал производства Работ, специальные журналы.
11.4.3. Приостанавливать выполнение Подрядчиком Работ в случае обнаружения
нарушения требований настоящего Договора.
11.4.4. Проверять выполненные Работы.
11.4.5. Контролировать соответствие объемов и сроки выполнения Работ.
11.4.6. Давать распоряжения об исправлении выявленных Работ, выполненных
некачественно или с нарушением технической документации, технических регламентов,
действующих строительных норм и правил (СНиП), стандартов, сводов правил и иных нормативных
документов в области строительства.
11.5. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на территорию строительной
площадки в рабочее время в течение всего периода выполнения Работ.
12.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
12.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых ТМЦ технической
документации, техническим регламентам, стандартам и сводам правил, обеспеченность их
6
соответствующими документами, удостоверяющими их качество. Приобретение и использование
оборудования, материалов, изделий, конструкций, бывших в употреблении, не допускается.
12.2. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором, в
соответствии с технической документацией, техническими регламентами,
действующими
строительными нормами и правилами (СНиП), стандартами, сводами правил и иными нормативными
документами в области строительства;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных/обнаруженных в течение
гарантийного срока;
- возможность эксплуатации Объекта в части выполненных Работ на протяжении
гарантийного срока.
12.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет составляет 1 год с момента
окончательной сдачи результатов Работ на Объекте Заказчику.
12.4. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по
Договору.
12.5.Гарантийные сроки эксплуатации на использованные при выполнении Работ ТМЦ
устанавливаются их изготовителями (разработчиками) и/или поставщиками.
12.6. Недостатки и дефекты во всех видах работ, выполненных Подрядчиком по Договору,
выявленные/обнаруженные в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта и препятствующие
нормальной его эксплуатации (далее – дефекты) по выбору Заказчика устраняются:
- Подрядчиком своими силами и средствами в срок, установленный Заказчиком;
- Заказчиком с возмещением Подрядчиком Заказчику его расходов на устранение
выявленных/обнаруженных дефектов. При этом такое возмещение производится Подрядчиком в
течение 10 дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика.
12.7. Факт наличия дефектов и причина их возникновения устанавливается Актом,
фиксирующим дефекты.
12.8. Для участия в осмотре дефектов, выявленных в гарантийный период эксплуатации
Объекта, Подрядчик по письменному требованию Заказчика направляет на Объект своего
представителя.
Представитель направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
письменного требования Заказчика.
12.9. При неприбытии представителя Подрядчика в указанный срок для составления Акта,
фиксирующего дефекты,
Заказчик составляет односторонний Акт. Стороны настоящим
договорились, что подписание такого одностороннего Акта Заказчиком является надлежащим
доказательством наличия дефектов.
12.10. Если причины возникновения дефектов в результатах выполненных Работ вызваны
ошибками, содержащимися в Смете, либо явились следствием исполнения письменных указаний
Заказчика, то Подрядчик освобождается от ответственности по таким дефектам.
12.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
12.12. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного
срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных
самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта,
произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
13.
СУБПОДРЯД
13.1. С предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик привлекает на свой
риск, за свой счет и по своему выбору субподрядные организации для выполнения всех или части
Работ.
13.2. Субподрядные организации должны быть членами СРО, иметь свидетельства о допуске
к выполнению работ, либо обладать лицензией на выполнение работ, являющихся предметом
настоящего Договора. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность за
результаты их Работ, как за свои собственные.
13.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии договоров, заключенных с
субподрядчиками, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним, не позднее 5(пяти)
рабочих дней с момента их заключения.
13.4. Координация деятельности субподрядчиков и ответственность за выполнение ими
своих обязательств возлагается на Подрядчика.
7
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ.
14.2. Подрядчик несет ответственность за не выставление счетов-фактур в установленные
настоящим Договором и законом сроки в виде штрафа в размере 1% от суммы такого счета-фактуры.
14.3. Подрядчик не несет ответственность за работы, ранее выполненные на Объекте другими
подрядчиками, не состоящими с Подрядчиком в договорных отношениях.
14.4. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение п.7.2,
7.3, 7.5. настоящего Договора в виде штрафа в размере 0,1% от денежной суммы, указанной в п.2.1.
настоящего Договора.
14.5. Оплата штрафных санкций и возмещение убытков в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Стороной принятых на себя обязательств, не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
14.6. При разглашении информации, указанной в п.19.1 настоящего Договора Сторона,
разгласившая такую информацию, уплачивает другой Стороне штраф в размере 0,1% от денежной
суммы, указанной в п.2.1. настоящего Договора, за каждый случай разглашения такой информации, в
течение 10 дней со дня получения претензии от Стороны, информация которой была разглашена.
15.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Договор вступает в силу со дня, следующего за днем его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, возникающих из Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непреодолимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.
Перечень обстоятельств относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы устанавливаются
нормами действующего законодательства РФ.
16.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
надлежащим образом в письменной форме оповестить другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств и об их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона лишается права ссылаться в будущем на наступление таких обстоятельств, если она
не оповестила о них другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения подобных
обстоятельств. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения Договора и
принять дополнительное соглашение с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ,
которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо
инициировать процедуру расторжения Договора.
16.3. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем
до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы.
17.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке оформляются
дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью Договора.
17.2. Любые споры между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором или
толкованием настоящего Договора, и не урегулированные путем переговоров, направляются на
рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.
8
18.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
18.1. По согласованию между Сторонами Договор может быть изменен или дополнен.
18.2. Все изменения и дополнения к Договору признаются действительными, если они
совершены в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения, согласованы между
Сторонами и подписаны уполномоченными на то лицами .
18.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.
19.1.
Настоящим Стороны подтверждают, что информация, которой они обмениваются в
рамках подготовки Договора, а также после заключения настоящего Договора, носит
конфиденциальный характер, является ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку
составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на
законном основании.
19.2.
Стороны обязуются не предоставлять и не раскрывать, а также не разглашать иным
способом каким-либо третьим лицам информацию, указанную в п.19.1. настоящего Договора без
предварительного письменного согласия на это другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных
п.19.3 настоящего Договора и действующим законодательством РФ, и предпринимать все возможные
усилия для предотвращения неумышленного раскрытия такой информации.
19.3.
Стороны договорились, что не будет считаться раскрытием информации, указанной в
п. 19.1 настоящего Договора, сообщение по инициативе какой-либо из Сторон информации,
подпадающей под действие указанного пункта, при рассмотрении судебных споров и/или её
предоставление в государственные органы.
19.4.
Обязательство по сохранению информации, указанной в п.19.1 настоящего Договора
действует в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после
прекращения действия настоящего Договора.
20.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Во всех не урегулированных Договором случаях Стороны руководствуются
действующими нормативными правовыми актами РФ.
20.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую
силу - по одному для каждой из Сторон.
20.3. Стороны гарантируют, что получили все требуемые одобрения и разрешения на
совершение настоящей сделки, в случае, если настоящий Договор будет признан недействительным в
силу нарушения гарантий, изложенных в настоящем пункте, одна Сторона возмещает другой Стороне
связанные с этим убытки.
20.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика без согласия
Заказчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
20.5. Уступка прав требования по настоящему Договору в пользу третьих лиц может
осуществляться Подрядчиком только с письменного согласия Заказчика.
20.6. Стороны осуществляют переписку в рамках настоящего Договора по реквизитам
Сторон указанным в разделе 21 настоящего Договора. Переписка может осуществляться посредством
почтовой, факсимильной связи, а так же через электронную почту с дальнейшим предоставлением
оригинала.
В случае возврата почтового отправления отправителю в связи с отсутствием адресата по
указанному адресу или в связи с отказом адресата от получения почтового отправления, оно также
считается надлежащим образом полученным Стороной, которой адресовано почтовое отправление.
При отсутствии уведомления о получении письмо будет считаться полученным по прошествии 7
(семи) дней с момента отправки, если оно было направлено по адресу Стороны, указанному в разделе
21 настоящего Договора.
9
20.7. Стороны обязаны немедленно письменно уведомлять друг друга об изменении
реквизитов, указанных в разделе 21 настоящего Договора с целью надлежащего исполнения
настоящего Договора. Уведомление производится путем направления другой Стороне заказного
письма с уведомлением о вручении или посредством передачи уведомления под расписку. При
несоблюдении данного требования, корреспонденция, направленная Стороной-отправителем по
последним известным ей адресам, считается доставленной Стороне-получателю надлежащим образом,
а все неблагоприятные последствия несет Сторона-получатель.
20.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
1. Локальный ресурсный сметный расчет № 1.
2. _________
21. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ЦСД»
Юр. адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Светланская, 72
Почт. адрес: 690001, г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2
ИНН 2536210349 КПП 253601001
р/счет 40702810800001775801 в ОАО АКБ
«Приморье» г. Владивостока
к/счет 30101810800000000795 БИК 040507795
Тел/факс: 222-40-10 e-mail: dalzavod@dcss.ru
ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор
_________________ И.Н. Евдокимов _____________________/________________/
10