КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Приложение №1
к запросу котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)
Кому______________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Наименование организации: ________________________________________________
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем
осуществить поставку/ и доставку следующей продукции (товаров, работ, услуг):
Предмет муниципального контракта (включая краткую
характеристику, место и условия поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг)
Объем,
количество
Сроки (периоды)
выполнения
работ, поставки
товара, оказания
услуг
Форма, сроки
и порядок
оплаты
Цена контракта
1. Выполнение работ по переносу
электрощитовой по объекту:
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г.
Мытищи, ул. Лесная, д.9».
Почтовый адрес
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные лица, телефоны:
____________________________________________
____________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в соответствии с графиком
поставок, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим
уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком
котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
(должность)
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к запросу котировок
«Утверждаю»
Первый заместитель Главы Администрации
Мытищинского муниципального района
___________В.Г. Тюлюбаев
«____»___________20____г.
Техническое задание
Выполнение работ по переносу электрощитовой по объекту:
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям,
ширина лотка до 200 мм
Отсоединение от зажимов жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2
Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг
т
0,25
100 шт.
100 шт.
100 м
кабеля
0,04
0,08
0,30
демонтаж Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением
до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение
одной жилы до 185 мм2
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям
Монтаж ВРУ
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или
неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов
внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение,
мм2, до 16
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2 100
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2 160
Определение удельного сопротивления грунта
шт.
1,00
шт.
1,00
шт.
2,00
1 линия
3,00
м ширины
шт.
3,20
5,00
100 жил
0,36
100 м
0,30
100 м
0,25
100 м
0,30
1
измерение
1
измерение
100 точек
маш/ч
1,00
15
16
17
18
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м, до
20
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Эксплуатация передвижной лаборатории
Начальник Управления по строительству и ЖКХ
1,00
0,10
2,00
В.И. Сенин
2
Проект
г.Мытищи
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________
на выполнение работ для муниципальных нужд
Мытищинского муниципального района Московской области
«___»__________2009г.
Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской
области», интересы которого представляет Администрация Мытищинского муниципального
района Московской области, именуемая в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице
Первого заместителя Главы Администрации Мытищинского муниципального района
Тюлюбаева Владимира Григорьевича, действующего на основании Постановления Главы
Мытищинского муниципального района № 1834 от 09.07.2007 г. именуемое в дальнейшем
«Муниципальный,
с
одной
стороны
и
________________________
в
лице
_________________________________, действующего на основании _______________
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Федерального закона
№ 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокола заседания единой
конкурсной и котировочной комиссии по размещению муниципального заказа Мытищинского
муниципального района от _____ г. № _____, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - "Контракт") о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1.
Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по переносу
электрощитовой по объекту: «Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г. Мытищи, ул.
Лесная, д.9».
1.2. Требования, предъявляемые к работам, виды, содержание и объем
определяются
утвержденным
в
установленном
порядке
Техническим заданием
(Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Содержание и сроки выполнения работ
определяются в соответствии с
Календарным планом
выполнения
работ (Приложение
№
2),
являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4.
Соглашение о стоимости выполняемых работ оформляется Протоколом
соглашения контрактной
стоимости
работ
(Приложение
№
3), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5.
Функции
«Технического заказчика» по оказанию услуг, указанных
в
п.1.1. настоящего
Контракта
выполняет
муниципальное унитарное предприятие
«Управление капитального строительства и инвестиций» в соответствии с ранее заключенным
муниципальным контрактом от 30.05.2008г. №478-Д.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Муниципальный заказчик:
2.1.1.
Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд
Мытищинского муниципального района в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом.
2.1.2.
Передает Подрядчику документацию,
необходимую для
выполнения
данного Контракта.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа.
2.1.4. Обеспечивает оплату выполненных работ
в
соответствии с пунктом 4
настоящего Контракта.
2.2. Муниципальный заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от
Подрядчика соответствующего возмещения убытков в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
2.2.2.
Требовать
от
Подрядчика
предоставления
надлежащим
образом
оформленной отчетной
документации,
материалов,
подтверждающих
исполнение
3
обязательств в соответствии с техническими условиями на выполнение работ.
2.3. Подрядчик:
2.3.1. Обязуется своевременно и надлежащим образом выполнить работы,
являющиеся предметом
настоящего
Контракта
и
представить
Техническому
заказчику и Муниципальному заказчику отчетную документацию.
2.3.2.
Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для
исполнения настоящего Контракта.
2.3.3. Обязуется производить работы в полном соответствии с Приложениями № 1,
№ 2 и действующими Строительными нормами и правилами.
2.3.4.
Гарантирует надлежащее качество используемых материалов (изделий,
оборудования), соответствие их государственным стандартам и техническим условиям,
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество.
2.3.5. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
охране труда и окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения
работ.
2.3.6. Представляет Техническому Заказчику : три экземпляра акта выполненных
работ по форме КС-2, три экземпляра справки о стоимости выполненных работ по форме
КС-3, счета - фактуры, копии накладных на основные материалы, сертификаты качества на
строительные материалы, паспорта,
акты
на
скрытые
работы,
согласованную в
установленном порядке исполнительную документацию и другую документацию.
2.3.7. Подрядчик письменно за два дня до начала проведения скрытых работ извещает
об этом Технического заказчика, по результатам проведения указанных выше работ
представляет Техническому заказчику соответствующие акты.
2.3.8.
В
случае
некачественного
выполнения
работ
Подрядчик
по
требованию Муниципального заказчика
и Технического заказчика своими силами и за свой
счет, в оговоренные Сторонами сроки, обязан устранить выявленные недостатки.
2.3.9.
Обязуется по завершении работ совместно с Техническим Заказчиком и
Управлением образования подписать
Акт
окончательной
приемки выполненных
ремонтных работ.
2.3.10. Подрядчик дает гарантию:
- на монтажные и ремонтные работы
- 24 месяца со дня подписания Акта
окончательной приемки выполненных работ.
2.3.11. Получает оплату за выполненные по Контракту работы в соответствии с п. 4
настоящего Контракта.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика
и Технического Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ
по Контракту.
2.4.2.
Получать консультации у
Муниципального заказчика по вопросам
выполнения данного муниципального заказа на выполнение работ.
2.4.3. Требовать от
Муниципального Заказчика соответствующего возмещения
убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта
по вине последнего.
3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
3.1. Подрядчик предоставляет Техническому Заказчику
три
экземпляра
подписанного
им
акта
сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему
документов, указанных в п.2.3.6. настоящего Контракта.
3.2. Технический Заказчик и Муниципальный Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения акта сдачи-приемки и отчетной документации, обязаны
направить Подрядчику один экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки выполненных
работ или мотивированный отказ в его подписании.
3.3.
В случае
несоответствия выполненных работ
Техническому заданию
(Приложение № 1), Стороны обязаны составить акт о выявленных недостатках и согласовать
срок для их устранения. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок,
Муниципальный Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
4
3.4.
Претензия о несоответствии выполненных работ условиям Контракта
предъявляется Муниципальным Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения им акта сдачи-приемки.
3.5. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков выполненных
работ без дополнительной оплаты и уведомить об их устранении Муниципального Заказчика.
4. Стоимость Контракта и порядок расчетов.
4.1. Финансирование Работ по настоящему Контракту осуществляется из бюджета
Мытищинского муниципального района.
4.2. Общая стоимость работ определяется Протоколом соглашения контрактной
стоимости (Приложение № 3), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта,
и составляет _____________ (____________) руб. ___коп, включая
НДС
18
%
_____________ (____________) руб. _________ коп.
Из них:
4.2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Контракту
составляет ________ (____________) руб. ___ коп,
включая НДС 18 % - ___________
(_______) руб____ коп.
4.2.2. Стоимость Услуг
Технического заказчика 3,5%, что соответствует ______
(________) руб. ____ коп, включая НДС 18 % - _______ (_________) руб. _____ коп.
4.3. Общая стоимость по настоящему Контракту
включает в себя все затраты,
издержки и иные расходы Подрядчика связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.4. Стоимость выполняемых Работ, является неизменной в течение всего срока
действия настоящего Контракта.
4.5.
Оплата
по
настоящему
Контракту
будет
производиться
с
расчетного счета Муниципального Заказчика на лицевой счет
Технического Заказчика
по следующим реквизитам:
Адрес: 141006, г. Мытищи, Олимпийский пр, д. 15/16;
Т. 586-14-50; ф. 8-498-687-15-67
ИНН 5029057993; КПП 502901001;
УФК по Московской области (отделение по Мытищинскому муниципальному району УФК по
Московской области) (МУП «Управление капитального строительство и инвестиций»).
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 г. Москва
Л\сч 03483005630
Рас\сч. 40204810700000002218,
БИК 044583001
4.6. Оплата осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 10 - ти банковских дней
по факту выполненных работ после предоставления Подрядчиком Техническому Заказчику
документов указанных в п. 4.9. настоящего Контракта.
4.7. Технический заказчик, после поступления целевых денежных средств на свой лицевой
счет в течение 5-ти банковских дней перечисляет:
- на расчетный счет Подрядчика - причитающуюся Подрядчику сумму;
- на расчетный счет Технического заказчика - сумму Услуг Технического Заказчика в размере
3,5 % от суммы платежа Подрядчику.
4.8.
Оплата выполняемых
Работ, в соответствии с настоящим Контрактом,
производится Муниципальным заказчиком через лицевой счет Технического Заказчика по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.9. Платежи за выполненные работы производится на основании представленных
Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного
Сторонами, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Счета и счетафактуры в 2-х экземплярах, сертификаты качества и соответствия, паспорта, акты на скрытые
работы.
5
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.1.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.1.3. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения
сроков предоставления
отчетной
документации.
Муниципальный
заказчик
вправе
взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих оплате,
за каждый день просрочки их исполнения.
5.1.4.
В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному
Контрактом, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика
неустойку в размере
0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с
момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.
5.1.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Муниципальный заказчик
вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей
оплате за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения
недостатков выполненных работ.
5.1.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.2. Условия освобождения Сторон от ответственности:
5.2.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие обстоятельства,
должна уведомить другую Сторону в течение 14 (четырнадцать) дней со дня их наступления.
5.2.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения
обязательств по настоящему Муниципальному контракту в установленные сроки
Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1. ст.401 ГК
РФ.
6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по контракту,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или
его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента
их получения.
6.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается
на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта
7.1.
Ответственным лицом
Муниципального Заказчика по всем вопросам,
связанным с исполнением Муниципальным Заказчиком условий Контракта, с правом
подписи
на документах является Начальник управления по строительству и ЖКХ Сенин
Владимир Иванович. Адрес: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7.
6
Контактный телефон 586-60- 94.
7.2. Ответственным лицом Подрядчика
по всем вопросам, связанным с
исполнением Сторонами условий настоящего Контракта, является _______. Контактный
телефон: ________.
7.3. Ответственным лицом Технического Заказчика с правом подписи на
документах является и.о.директора МУП «УКСИ» Грачев Вадим Викторович
Адрес: 141006, г. Мытищи, Олимпийский пр, д. 15/16;
Контактный телефон: 586-14-50, 586-30-53
8. Срок действия Контакта
и порядок внесения в него изменений и дополнений
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует по 31.12.2009 г.
8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и
не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.
8.3.
По соглашению сторон в
Контракт
могут
быть внесены изменения и
дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями и являются
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по
решению суда по основаниям предусмотренным гражданским кодексом РФ.
9. Заключительные положения
9.1. В случае изменения адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомлять
об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней.
9.2. Настоящий Контракт
составлен
в 4 (четырёх)
экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Муниципальный Заказчик:
Адрес: 141008, г. Мытищи,
Новомытищински проспект, д.36/7
ИНН 5029009950 / КПП 502901001;
ОФК по Мытищинскому району
Р\сч. 40204810700000002218
Отд. 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705
БИК 044583001
Подрядчик:
----------------------------------
Первый заместитель Главы Администрации
Генеральный директор
Мытищинского муниципального района
___________________ В. Г. Тюлюбаев
____________________
7
Приложение №1
к Муниципальному контракту
№ ___________________ от
«___»____2009г.
«СОГЛАСОВАНО»
Муниципальный Заказчик:
Первый заместитель Главы
Администрации Мытищинского
муниципального района
___________________ В. Г. Тюлюбаев
«_____»_____________2009г.
«СОГЛАСОВАНО»
Подрядчик:
Генеральный директор
________________
«_____»______________200
9г.
Техническое задание
Выполнение работ по переносу электрощитовой по объекту:
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям,
ширина лотка до 200 мм
Отсоединение от зажимов жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2
Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 240 мм2
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам, с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг
т
0,25
100 шт.
100 шт.
100 м
кабеля
0,04
0,08
0,30
демонтаж Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением
до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение
одной жилы до 185 мм2
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям
Монтаж ВРУ
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или
неавтоматические.Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов
внешней сети, сечением до 10 мм2, к блокам зажимов и к зажимам
аппаратов и приборов, установленных на устройствах
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение,
мм2, до 16
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2 100
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2 160
Определение удельного сопротивления грунта
шт.
1,00
шт.
1,00
шт.
2,00
1 линия
3,00
м ширины
шт.
3,20
5,00
100 жил
0,36
100 м
0,30
100 м
0,25
100 м
0,30
1
измерение
1
измерение
100 точек
маш/ч
1,00
15
16
17
18
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м, до
20
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Передвижная лаборатория
1,00
0,10
2,00
8
Приложение №2
к Муниципальному контракту
№_____________________
от «_____» ________2009
г.
«СОГЛАСОВАНО»
«СОГЛАСОВАНО»
Муниципальный Заказчик:
Подрядчик:
Первый заместитель Главы
Администрации Мытищинского
муниципального района
___________________ В. Г. Тюлюбаев
«___»______________2009г.
Генеральный директор
____________
«___»_______________2009г
.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Выполнение работ по переносу электрощитовой по объекту:
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
Наименование работ
Начало выполнения
работ
Выполнение
работ
по
переносу С даты заключения
электрощитовой освещения по объекту: Муниципального
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: Контракта
г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
Окончание
выполнения
работ
По 31.12.2009 г.
9
Приложение № 3
к Муниципальному контракту
№ ________________
от « ___ » _________ 2009г.
«СОГЛАСОВАНО»
«СОГЛАСОВАНО»
Муниципальный Заказчик:
Подрядчик:
Первый заместитель Главы
Администрации Мытищинского
муниципального района
___________________ В. Г. Тюлюбаев
«___»______________2009г.
Генеральный директор
____________
«___»_______________2009г
.
ПРОТОКОЛ
Соглашение контрактной стоимости
Выполнение работ по переносу электрощитовой по объекту:
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
__________________________________________________________________________
№
.
Наименование работ
1Выполнение
работ по переносу
электрощитовой
по
объекту:
«Капитальный ремонт ДОУ № 33 по
адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
Контрактная стоимость
выполнения работ (руб.)
____ (_______) руб 00 коп
ИТОГО:
Стоимость
работ
по
настоящему
Контракту
составляет _____
(________) руб 00 коп, включая НДС 18 % ________ (_________) руб. _____ коп.
В том числе
услуги Подрядчика _____________________
услуги Технического заказчика_______________
10
11