Документация 0 ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»

Страница 0 из 13
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
Документация
Предмет договора: Работы по наружному ремонту кирпичной дымовой трубы Н=60 м и диаметром усть Ду=3 м
Номер в плане закупок 783
Ответственный: Главный энергетик Пискунов А.В.
Страница 1 из 13
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
Документация (Техническое задание) по проведению запроса предложений на право заключения договора номер в
плане закупок 783
Способ закупки:
запрос предложений в электронной форме
Адрес электронной торговой
http://agro.otc.ru
площадки в сети Интернет, на
которой будет проводиться
процедура закупки:
Наименование заказчика:
Открытое Акционерное Общество «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»
ИНН:
7224008030
КПП:
722401001
ОГРН:
1027200875965
Место нахождения:
625504, РФ, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок
Боровский, ул. Островского, д. 1А.
Почтовый адрес:
625504, РФ, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок
Боровский, ул. Островского, д. 1А.
Адрес электронной почты:
torg223@mail.ru
Контактный телефон:
+7 (3452) 76-79-48, доб. 7912, 1049
Факс:
+7 (3452) 76-79-05
Официальный сайт Заказчика:
www.borfab.ru
Предмет договора
Работы по наружному ремонту кирпичной дымовой трубы Н=60 м и диаметром
устья Ду=3 м
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребности заказчика.
п/
н
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Код по
ОКВЭД
:
Код по
ОКДП:
Единицы
измерени
я по
ОКЕИ
Код
по
ОКЕИ
Количество
/объем
предмета
договора:
Цена за
единицу
товара, руб.
Выполнить работы по наружному
Штука
796
1
709 219,75
ремонту кирпичной дымовой трубы
(труба)
Н=60 м, Д устья=3 м в объеме:

перетяжка и окраска стяжных
колец 5,18 т деталей;

затирка цементно-песчаным
раствором кладочных швов на
наружной поверхности дымовой трубы
c отметки +40 м до отметки +60 м
45.25.6 4520303
общей площадью 20 м 2;
.

маркировочная окраска
чередующимися кольцами красного и
белого цвета наружной поверхности
дымовой трубы от отметки +40 м до
отметки +60 м. органо-силикатной
композицией ОС-12-03
ИТОГО
1
709 219,75
Стоимость работы включает в себя:
- стоимость выполняемых работ в объемах предварительной сметы;
- стоимость материалов;
- стоимость использования инструментария, машин и механизмов, применяемых при выполнении работ;
- стоимость транспортных затрат,
- стоимость возможных командировочных расходов;
- налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи.
Все суммы и цены денежных средств должны быть указаны в валюте Российской Федерации – Российский рубль.
Стоимость работ, услуг, материалов предложенная участником процедуры закупки остается неизменной в течение
всего срока действия договора, за исключением случая, когда цена договора снижается по соглашению сторон без
изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей):
Валюта:
Российский рубль
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС 709 219,75 (Семьсот девять тысяч двести
девятнадцать рублей 75 копеек)
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) без НДС
601 033,84 (Шестьсот одна тысяча тридцать
три рубля 84 копейки)
Сумма НДС:
108 185,91 (Сто восемь тысяч сто восемьдесят
1
4.
Наименование, характеристики (предмета
договора):
Страница 2 из 13
Цена договора, предложенная участником процедуры закупки, пять рублей 91 копейка)
остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Если один из участников закупки – не является плательщиком НДС, то
оценка заявок участников проводится по Начальной (максимальной)
цене договора (цена лота) без НДС
Порядок формирования цены
Согласно локальной смете в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2015
договора:
года.
Гарантийные
обязательства В случае обнаружения недостатков по факту выполненных работ Подрядчик
подрядчика:
обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 20 (двадцать)
рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования)
Заказчика об устранении недостатков.
Минимальный срок гарантии на 36 (тридцать шесть) месяцев.
предмет договора (товар, услугу,
работы):
Место поставки товара, выполнения 625504, РФ, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок
работ, оказания услуг:
Боровский, ул. Островского, д. 1А, ОАО «Птицефабрика «Боровская»,
производственно-отопительная котельная №2
Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Выполнение работ осуществляется В течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора
4.5.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
7.
7.1.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
1.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Объем работ
В соответствии с настоящим техническим заданием и локальной сметой
Соответствие выполненных работ
СНиП III-24-75 "Промышленные печи и кирпичные трубы"
требованиям нормативнотехнических документов
Соответствие представляемой
СНиП 3.01.04-85 "Строительные нормы и правила организации строительного
исполнительной документации
производства"
требованиям нормативноСНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством
технических документов
объектов"
Форма оплаты:
Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика
Срок и порядок оплаты:
Заказчик осуществляет полный расчет за выполненные работы в течение 15
календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ
Источник финансирования:
Собственные средства Заказчика
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке.
В соответствии со Ст. 57 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Птицефабрика
«Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100 (сто).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 (двух) критериев оценки заявок, одним из которых
является критерий «Максимальная цена договора (лота)» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»),
значимость которого не может быть менее 50% (пятидесяти процентов), критерии оценки указаны в п. 9.1, 9.2.
настоящей документации.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в запросе предложений, составляет 100 процентов.
Максимальная цена договора (лота):
Rai – «Максимальная цена договора (лота)» - значимость критерия – 70%
Квалификация Исполнителя
Rgi – «Квалификация Подрядчика» - значимость критерия – 20%
Срок выполнения работ
Rmi – «Срок выполнения работ» - значимость критерия – 10%
Порядок расчетов рейтинга заявок:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Максимальная цена договора (лота)», определяется по формуле:
Amax – Ai
Rai = ----------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), установленная в п. 4.2. настоящей документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по Начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в
заявке участника по форме Приложение №1 к настоящей документации.
Для получения итогового рейтинга по заявке, присуждаемый этой заявке по критерию «Максимальная цена
договора (лота)», умножается на соответствующую указанному критерию значимость, указанную в п. 9.1.
настоящей документации.
Страница 3 из 13
2.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация Подрядчика», определяется по формуле:
Rgi = (Gi1 + Gi2….) x 100,
где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Gi - предложение i-го участника,
Показатели
Значение показателей
Максимальный выставляемый балл
критерия
35 баллов
35 баллов – выставляется в случае, если участник
закупки удовлетворяет требованию:
- имеет опыт работы по ремонту кирпичных
дымовых труб 5 лет и более;
Продолжительнос
15 баллов – выставляется в случае, если участник
ть осуществления
закупки удовлетворяет требованию:
деятельности
- имеет опыт работы по ремонту кирпичных
участником
дымовых труб менее 5 лет;
закупки, в том
опыт выполнения аналогичных Если участник закупки не имеет опыта выполнения
числе наличие
работ
соответствующих видов работ, то выставляется «0»
опыта
баллов.
сопоставимого
При
этом
участнику
закупки
необходимо
характера и
документально
подтвердить
опыт
проведения
объема
аналогичных
работ.
Документальным
подтверждением считается представление писем от
компаний с указанием услуг, которые были оказаны,
либо
копий
договоров.
При
отсутствии
документального подтверждения будет считаться, что
участник закупки не имеет опыта выполнения
аналогичных работ.
20 баллов
20 баллов - выставляется в случае, если руководитель
организации имеет документы, подтверждающие
наличие
профильного
образования,
включая
- профильное образование,
дополнительное
образование
(диплом,
Опыт и
включая дополнительное
квалификационное
удостоверение,
экспертное
квалификация
образование (наличие
удостоверении,
удостоверение
о
повышении
руководителя
удостоверения о повышении
квалификации и др.)
компании
квалификации, др.);
Документальным подтверждением квалификации
руководителя считается предоставление копий
перечисленных
документов.
При
отсутствии
документального подтверждения участнику закупки
выставляется «0» баллов.
30 баллов
30 баллов – выставляется в случае, если участник
закупки одновременно удовлетворяет следующим
- профильное образование,
требованиям:
включая дополнительное
- наличие в штате 5 и более работников, опыт работы
образование (наличие
Опыт и
которых составляет 10 лет и более;
удостоверения о повышении
квалификация
15 баллов - выставляется в случае, если участник
квалификации, др.);
специалистов
закупки одновременно удовлетворяет следующим
- опыт проведения
требованиям: - наличие в штате 4 и менее работников,
аналогичных работ;
опыт работы которых составляет менее 10 лет;
5 баллов - выставляется в случае, если в штате,
имеются работники, опыт работы которых составляет
менее 5 лет.
- наличие документов,
15 баллов
подтверждающих
15 баллов выставляется при наличии всех элементов.
соответствие оказываемых
За отсутствие элемента снимается 5 баллов.
услуг международным
Сведения,
стандартам качество (ISO);
подтверждающие
- наличие документов,
деловую
подтверждающих
репутацию
профессиональную подготовку
исполнителей и
руководителей;
- сведения о выполнении
Страница 4 из 13
аналогичных работ за
последние 5 (пять) лет
3.
11.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по формуле:
Rmax - Rm
Rmi = --------- x 100,
Rmax
где:
Rmi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Rmax – максимальный срок выполнения работ, установленный в п. 9.3. настоящей документации (max – 30
календарных дней);
Rm - предложение i-го участника по сроку выполнения работ указанноuj в заявке участника по форме
Приложение №1 к настоящей документации.
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком оплаты товара, работ, услуг, превышающим
более чем на половину минимальный срок оплаты товара, работ, услуг, установленный в закупке, таким заявкам
присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке участника по форме
Приложение №1 к настоящей документации. Для получения итогового рейтинга по заявке, присуждаемый этой
заявке по критерию «Срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость, указанную в п. 9.3. настоящей документации.
Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям:
Требования к участникам изложены в Статье 12 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных
нужд ОАО «Птицефабрика «Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н., и в соответствии с Регламентом работы
электронной площадки «ОТС-AGRO» - http://agro.otc.ru.
1.
Участником закупки может быть любое юридическое или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые
соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.
Если участник закупки является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем без образования
юридического лица, то он должен быть зарегистрированным в качестве такого, в установленном законом порядке.
2.
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1)
быть правомочным заключать договор;
2)
обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство
работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
3)
обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4)
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5)
не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного
органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6)
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
3.
Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а
также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой
управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.
4.
Не состоять в Реестре недобросовестных поставщиков.
5.
Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 2 Ст. 12 «Положения о закупке товаров,
работ, услуг для собственных нужд ОАО «Птицефабрика «Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н., требования
по обладанию оборудованием и другими материальными возможностями, людскими ресурсами, наличию системы
управления охраной труда, установленные частью 3 Ст. 12 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для
собственных нужд ОАО «Птицефабрика «Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н., отсутствие в Реестре
недобросовестных поставщиков, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом
закупки, могут быть также установлены Заказчиком в документации процедуры закупки к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в
соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками)
Страница 5 из 13
12.
12.1.
12.2.1.
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.
12.3.6.
12.3.7.
12.3.8.
12.3.9
поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более
5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить также
документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика)
установленным требованиям.
6.
Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение
между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором
определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть
установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и
последующем исполнением договора.
7.
Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной
документации. Сведения, содержащиеся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных
толкований. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий
заказчика (организатора проведения закупки), в том числе согласием исполнять обязанности участника.
8.
В случае если Участник планирует принять участие в закупке по нескольким или всем лотам, он должен
подготовить заявку на участие в закупке на каждый лот отдельно.
9.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" внесение информации в общедоступные источники разрешается только с письменного
согласия субъекта персональных данных, в соответствии с подпунктом 9 части 10 статьи 4 Федерального закона N
223-ФЗ требование к участникам закупки, являющимся физическими лицами, необходимо предоставить заказчику
письменное согласие субъекта на обработку персональных данных.
Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: В соответствии с
Регламентом работы электронной площадки «ОТС-AGRO» - http://agro.otc.ru. и со Ст. 51 «Положения о закупке
товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Птицефабрика «Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н.
Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.
Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространённых форматов
документов: с расширением (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.pdf).
Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.
Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый
документацией, в каком файле находится.
Заявка должна быть оформлена строго в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №1, поля заявки
обязательны для заполнения. Изменение формы заявки не допускается.
Заявка на участие в закупке должна содержать:
Заявку участника закупки на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг на условиях предусмотренных
настоящей документацией процедуры закупки и оформляется участником закупки по форме (Приложения № 1).
Заявка должна быть оформлена строго в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №1, поля заявки
обязательны для заполнения. Изменение формы заявки не допускается.
Сканированные документы с датой выдачи не ранее чем 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении
процедуры закупки на официальном сайте:
Для юридических лиц
Для индивидуальных предпринимателей
Для физических лиц
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРИП
Нет
Сканированные документы:
Для юридических лиц
Для индивидуальных предпринимателей
Для физических лиц
Нет
Письменное согласие субъекта на обработку персональных данных по
форме Приложение № 3 к документации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
Паспорт физического
лица
Копия решения о назначении или приказа о назначении физического лица на должность,
нет
в соответствии с которым руководитель имеет право действовать от имени Участника без
доверенности, если действует иное лицо - доверенность, заверенная печатью и
подписанная руководителем либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника, предложение должно содержать документ, подтверждающий полномочия
такого лица
Учредительные документы Участника закупки
нет
Уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы
нет
налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в
случае, если участник применяет упрошенную систему налогообложения.
Копии сертификатов на применяемые материалы
Копия действующего "Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства" раздел 31 п.31.5 «Футеровка промышленных дымовых и
вентиляционных печей и труб»
Референс-лист на выполнение аналогичных видов работ за предыдущие пять лет с указанием контактных данных
Заказчиков
Страница 6 из 13
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
В соответствии с п. 14 настоящей документации и Статьи 50 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для
собственных нужд ОАО «Птицефабрика «Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н. и в соответствии с
Регламентом работы электронной площадки «ОТС-AGRO» - http://agro.otc.ru.
Дата начала приема заявок:
15.08.2015 года
Дата окончания приема заявок:
19.08.2015 года в 17:00 часов по местному времени
Дата вскрытия заявок и открытия
21.08.2015 года в 13:00 часов по местному времени
доступа к заявкам:
Дата
начала
оценки
и 21.08.2015 года в 13:00 часов по местному времени
сопоставления заявок (подведения
итогов):
Место подачи заявок:
Электронная торговая площадка - http://agro.otc.ru
Срок оценки и сопоставления заявок не должен превышать трех рабочих дней, следующих за днем окончания
подачи заявок указанного в п. 15.2. и в соответствии с Регламентом работы электронной площадки «ОТС-AGRO»
- http://agro.otc.ru.
Протокол размещается Заказчиком, организатором проведения закупки на Официальном сайте и сайте Заказчика,
не позднее чем через три дня со дня подписания протокола и в соответствии с Регламентом работы электронной
площадки «ОТС-AGRO» - http://agro.otc.ru
Место
рассмотрения
заявок РФ, 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул.
участников закупки и подведения Островского 1А., каб. 408
итогов закупки:
Срок,
место
и
порядок Документация о закупках размещается на Официальном сайте
предоставления документации о http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
и
сайте
Заказчика
закупке:
http://www.borfab.ru, одновременно с размещением извещения о проведении
процедуры закупки.
Документация доступна для ознакомления на официальном сайте о
размещении заказов и сайте Заказчика без взимания платы
Формы, порядок, дата начала и Со дня размещения на Официальном сайте и сайте Заказчика извещения о
дата
окончания
срока проведении процедуры закупки и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
предоставления
участниками дня окончания приема заявок участников.
закупки разъяснений положений Заказчик, организатор проведения закупки на основании заявления любого
документации о закупке
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу
ответ на запрос в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа
Порядок заключение договора по результатам проведения процедуры закупки и срок предоставления
Победителем подписанного договора Заказчику:
Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается в срок не более 10 (Десяти) дней
со дня размещения в единой информационной системе Протокола об оценке и сопоставлении Предложений
Участников запроса предложений.
В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с Заказчиком,
Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении Запроса предложений второе место.
Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:
не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;
если на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении
всех Предложений на участие в открытом запросе предложений;
если подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании
результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в
открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.
В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса предложений,
провести повторную процедуру закупки, заключить договор с поставщиком, определенным в соответствии со
статьей 52 «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО
«Птицефабрики «Боровская» от "17" июля 2013 года № б/н»
Приложения к документации:
Заявка участника закупки на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг на условиях Приложение № 1
предусмотренных настоящей документацией процедуры закупки
Проект договора
Приложение № 2
Локальная смета
Приложение №3
Письменное согласие субъекта на обработку персональных данных
Приложение № 4
Страница 7 из 13
Приложение № 1
к документации
(На бланке организации участника)
Заявка участника закупки по проведению запроса предложений на право заключения договора в соответствии с
извещением № (Обязательно указать номер извещения с сайта: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html или
http://www.borfab.ru/07_Zakup/071_Default.php)
Дата составления: «___» __________ 2015 год
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
Кому: ОАО «Птицефабрика «Боровская»
Информация об Участнике
Наименование Участника:
ИНН:
КПП:
ОГРН/ОГРНИП:
ОКПО:
ОКОПФ:
ОКТМО:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес для обмена корреспонденцией:
Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты для обмена корреспонденцией:
Банковские реквизиты (Р/счет, наименование банка, К/счет,
БИК):
Фамилия, Имя и Отчество лица действующего от имени
участника, имеющего право подписи согласно учредительным
документам, решения о назначении или приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым
руководитель имеет право действовать от имени Участника без
доверенности с указанием должности и контактного телефона
Предмет договора:
Порядок формирования цены договора:
2.1.
п/
н
3.3.
4.
5.
Код по
ОКВЭД:
Код по
ОКДП:
Единицы
измерения
по ОКЕИ
Выполнить работы по наружному
Штука
ремонту кирпичной дымовой трубы
(труба)
Н=60 м, Д устья=3 м в объеме:

перетяжка и окраска стяжных
колец 5,18 т деталей;

затирка цементно-песчаным
раствором кладочных швов на
наружной поверхности дымовой трубы
c отметки +40 м до отметки +60 м
45.25.6 4520303
общей площадью 20 м 2;
.

маркировочная окраска
чередующимися кольцами красного и
белого цвета наружной поверхности
дымовой трубы от отметки +40 м до
отметки +60 м. органо-силикатной
композицией ОС-12-03
ИТОГО
Сведения о цене предложенной Участником
Валюта:
Сумма договора, предложенная Участником закупки с
учетом всех налогов и сборов, в том числе НДС, доставки и
т.п.
Сумма НДС:
Гарантийные обязательства Участника
Срок гарантии на предмет договора:
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
1
3.
3.1.
3.2.
Наименование, характеристики (предмета
договора):
Код по
ОКЕИ
Количество/
объем
предмета
договора:
796
1
1
Цена за
единицу
товара, руб.
Страница 8 из 13
6.
7.
8.
Не допускается изменение места, указанного в
документации и извещении
Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
Форма оплаты:
Срок и порядок оплаты:
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении: (наименование организации Участника)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
В случае, если мы будем признаны Победителем процедуры закупки, то берем на себя обязательства подписать
договор с Заказчиком на поставку товаров в соответствии с требованиями документации к закупке.
В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложения Победителя
процедуры закупки, а Победитель процедуры закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации к закупке и условиями
нашего предложения по цене.
Мы готовы предоставить все необходимые документы в соответствии с требованиями документации к закупке. В
случае признания нас Победителем процедуры закупки или принятия решения о заключении с нами договора в
случае отказа от его подписания Победителем процедуры закупки, перед подписанием договора, по требованию
Заказчика, нами будут представлены в бумажном виде заверенные копии, либо (по требованию Заказчика)
заверенные нотариально копии, любых документов, входящих в состав заявки на участие в процедуре закупки.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с
заказчиком, нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон, электронный адрес почты представителя
Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении процедуры закупки просим сообщить уполномоченному лицу.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.
Настоящим подтверждаем, что объемы, сроки, условия договора и условия оплаты Участнику закупки известны,
разъяснений не требуют.
Лицо, действующее от имени участника закупки:
___________________
_____________________
(должность)
(Подпись)
М.П.
/_____________________/
(Ф.И.О.)
Приложения:
1. указывается пакет документов, приложенный к заявке (перечень и количество страниц)
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
Страница 9 из 13
Приложение № 2
к документации
Открытое акционерное общество
«Птицефабрика «Боровская»
г. Тюмень



ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
«____» ______________ 2015 г.
ОАО «Птицефабрика Боровская», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Несвата Евгения Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________,
действующего(ей) на основании _______________________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по наружному
ремонту кирпичной дымовой трубы высотой Н=60 м и с диаметром устья Ду=3 м в соответствии с
условиями технического задания и локального сметного расчета (Приложение № 1), являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Объем работ определяется локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора и условиями технического задания:
перетяжка и окраска стяжных колец - 5,18 т деталей;
затирка цементно-песчаным раствором кладочных швов на наружной поверхности дымовой трубы с
отметки +40 м до отметки +60 м общей площадью 20 м 2;
маркировочная окраска чередующимися кольцами красного и белого цвета наружной поверхности
дымовой трубы от отметки +40 м до отметки +60 м. органо-силикатной композицией ОС-12-03
1.3. По результатам работ Подрядчик оформляет и передает Заказчику комплект исполнительной
документации.
1.4. Стороны подтверждают, что Подрядчик является победителем процедуры закупки, проведенной
Покупателем в порядке, установленном законодательством РФ, что подтверждается протоколом заседания
комиссии по проведению закупок № ___________________________________________________________
2.
Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Цена настоящего договора составляет: ______________________________________________________
в
том
числе
НДС
18
%.________________________________________________________________________
2.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику 100% от общей суммы договора в течение 15 рабочих дней
с момента подписания Акта приемки выполненных работ, при этом положения ст.371.1 ГКРФ к
отношениям Сторон не применяются.
2.2.Оплата работ производится в безналичной форме путем внесения денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.
3.
Сроки выполнения работ
3.1.Подрядчик приступает к началу работ в течении 3 рабочих дней с момента подписания договора обеими
Сторонами.
3.2. Окончание работ: 20.09.2015 года.
3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению сторон.
4.
Порядок приема-передачи выполненных работ
4.1. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по
настоящему договору работ обязан приступить к его приемке в течение 2-х дней.
4.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приема-передачи
выполненных работ, подписанным обеими сторонами в течение 10 календарных дней с момента
предоставления результата работ.
4.3. По результатам выполненных работ Подрядчик в 3-х дневный срок направляет в адрес Заказчика Акт о
приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3 и счет-фактуру.
4.4. В случае отказа Заказчика организовать приемку работ, Заказчик направляет в адрес Подрядчика
мотивированный отказ в подписании Акта приема-передачи выполненных работ. Подрядчик отправляет
результаты работ, акт приема-передачи выполненных работ, счет на оплату выполненных работ Заказчику
Страница 10 из 13
по почте заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 10 настоящего договора. При
этом отказ от приемки, отправленных заказным письмом с уведомлением, результатов работ не является
основанием для неисполнения Заказчиком п.2 настоящего договора.
4.5. При неполучении мотивированного отказа Заказчика в подписании Акта приема-передачи
выполненных работ Подрядчиком Акт приемки-передачи работ считается подписанным с обеих сторон.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийные обязательства на выполненные работы вступают в силу со дня подписания акта
сдачи-приемки работ сроком на 36 месяцев.
5.2. Недостатки в качестве произведенных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет
своими силами и за свой счет в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента направления Заказчиком
Подрядчику соответствующего требования.
5.3. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки, возникшие в ходе
эксплуатации в период гарантийного срока службы.
6. Права и обязанности сторон
6.1.Обязанности Заказчика:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту работ.
6.1.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ.
6.1.3. В случае изменения реквизитов письменно уведомить об этом Подрядчика.
6.1.4. После завершения выполнения работ организовать приемку результата работ от Подрядчика, в
соответствии с разделом 4 настоящего договора.
6.1.5. Оплатить работы Подрядчика в соответствие с разделом 2 настоящего договора.
6.2. Права Заказчика:
6.2.1. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения
договора, уплатив подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Оценка выполненной работы
производится Заказчиком. Заказчик в этом случае убытки Подрядчику не возмещает.
6.2.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке и без судебного разбирательства досрочно расторгнуть
настоящий договор, а также потребовать возмещения убытков в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 30 дней по причинам, не зависящим от
Заказчика;
- аннулирования разрешений Подрядчика на выполнение вида работ, указанного в настоящем договоре
подряда;
6.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их
выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.
6.3. Обязанности Подрядчика:
6.3.1. Выполнить работы по договору качественно, в точном соответствии с действующим
законодательством, нормативными актами и инструкциями.
6.3.2. Согласовать результаты выполненных работ с Заказчиком.
6.3.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.
6.3.4. По окончании работ передать Заказчику исполнительную документацию установленного образца.
6.4. Права Подрядчика:
6.4.1. При неисполнении Заказчиком п. 6.1.1., настоящего договора Подрядчик вправе требовать
возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо
перенесением сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работ. В случаях,
когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений
Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной
части работы.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении сроков поставки и выполнения работ, предусмотренных в Договоре, Заказчик имеет
право взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы Договора, но не
более 10% от указанной суммы.
7.3. При несоблюдении сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% за
каждый день просрочки от неуплаченной суммы, но не более 10% от указанной суммы.
8. Разрешение споров
Страница 11 из 13
8.1. Стороны устанавливают между собой обязательный досудебный порядок урегулирования споров.
Претензия Стороны рассматривается получателем в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее
получения.
8.2. В случае невозможности решения споров путем переговоров, стороны имеют право обратиться за их
разрешение в Арбитражный суд Тюменской области.
Форс-мажорные обстоятельства
9.
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно –
пожара, наводнения, землетрясения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. Заключительные положения
10.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения ими всех принятых на себя обязательств.
10.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
10.3.Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия Заказчика.
10.4.Во всех иных отношениях, не урегулированных настоящим договорам, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй у
Подрядчика.
10.6. Уведомления сторон в рамках исполнения настоящего договора, направляются заказной (с
уведомлением) или курьерской (нарочным) почтой.
10.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является: Приложение № 1 «Локальный сметный расчет».
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Птицефабрика «Боровская»
Юридический адрес: 625504 Тюменская
область, Тюменский район, п. Боровский,
ул. Островского 1А
Тел./факс: (3452) 767-900
ОГРН: 1027200875965
ИНН: 7224008030
КПП: 722401001
Банковские реквизиты:
Р/счет: 407 028 105 671 0004 2894
в Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк
России» г.Тюмень
К/счет: 301 018 108 0000 0000 651
БИК 047102651
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
_______________________ /Е.Г. Несват/
____________________/______________ /
"_____"____________________ 2015 г.
"_____"____________________ 2015 г.
Страница 12 из 13
Приложение № 4
к документации
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие _____________________________________________________________,
(КОМУ указать организацию)
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________, на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях
_____________________________________________________________________.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 паспортные данные;
 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
 фактический адрес проживания;
 адрес размещения офиса;
 прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО