4. Расходы на участие в открытом конкурсе

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГУП «ГОЗНАК»
Утверждено
«__»________2014 г.
КОНКУРСНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ ОК_16_0000029_2014
О проведении открытого конкурса на выполнение ремонтных работ по
реставрации фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,
д. 6 литер А.
Санкт-Петербург
2014
1
СОДЕРЖАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
стр.3
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
стр. 6
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
стр. 13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. АНКЕТА УЧАСТНИКА
стр.21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
стр.24
ПРЛОЖЕНЕИЕ № 3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
стр.30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
стр.31
УЧАСТНИКАМИ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
стр.33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. СПРАВКА
стр.40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
стр. 41
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
стр.42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ
стр. 43
ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ФОРМА «СОТРУДНИКИ»
стр. 44
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
стр. 45
2
ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ: № ОК_16_0000029_2014
1. Способ размещения заказа
Открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона организатора
размещения заказа
Санкт-Петербургский монетный двор – филиал ФГУП «Гознак».
Юридический адрес, почтовый адрес:
197046, г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 6
Орловская Екатерина Петровна
тел./факс 3241490 доб. 1490 Orlovskaya_K_P@goznak.ru
3.Предмет договора с указанием объема выполняемых работ,
оказываемых услуг
Право заключения договора на выполнение работ по реставрации
фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.
6 литер А.
4. Место выполнения работ, оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 6 литер А.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
40 410 809,79 (Сорок миллионов четыреста десять тысяч восемьсот девять)
рублей, 79 копеек.
6. Классификация товаров, работ/услуг
классификация: 110001010
по коду ОКДП: 45 00000
по коду ОКВЭД: 45.21.6
7. Срок, место и порядок предоставления документации о заказе
Конкурсная документация представлена на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте ФГУП «Гознак» http://goznak.ru/.
Для участия в конкурсе участники должны своевременно подготовить и
подать заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с
Приложением №3 конкурсной документации.
Конкурсные заявки должны быть доставлены полномочным представителем
(при наличии доверенности) посредством почтовой связи по адресу: 197046,
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 6,
В комиссию по размещению заказов
До «14» апреля 2014 г., По рабочим дням с 8:00 до 15:00 (время
московское).
3
Заявка в форме электронного документа не принимается.
Заявки, поступившие с опозданием, не рассматриваются.
Организатор открытого конкурса регистрирует поступившие заявки на
участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени их получения.
8. Источник финансирования заказа
Собственные средства.
9.Сроки выполнения работ (оказания услуг)
21.04.2014 – 30.12.2015
10.Окончательный срок подачи конкурсных заявок
Конкурсные заявки должны быть поданы по адресу, указанному в
извещении, до 15:00 (по местному времени) 14.04.2014 года.
11.Вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе
Заявки на участие в открытом конкурсе будут вскрываться в 11:30 (по
местному времени) 15.04.2014 года по адресу: Россия, 197046, г. СанктПетербург, Петропавловская крепость, д. 6.
12. Подведения итогов размещения заказа
В течении 14 календарных дней, со дня вскрытия конвертов.
13. Гарантийный срок
Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12
месяцев.
14.Размер обеспечения заявки
Участник открытого конкурса должен представить финансовое обеспечение
конкурсной заявки путем внесения денежного обеспечения на счет Заказчика
на сумму 5% от максимальной цены договора – 2 020 540,49 (два миллиона
двадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 49 копеек.
Победитель открытого конкурса с которым заключен договор должен
представить финансовое обеспечение исполнения договора путем внесения
денежных средств на счет Санкт-Петербургского монетного двора – филиала
ФГУП Гознак на сумму 10% - 4 041 080,98 руб. (четыре миллиона сорок одна
тысяча восемьдесят) рублей 98 копеек.
15.Реквизиты специального счета для приема средств
Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 14, на счет:
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость, д.3, литер В
ИНН 7813352058 КПП 783450001
Грузополучатель/Плательщик: СанктПетербургский монетный двор Гознака
Адрес: 197046, Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость, д.6
ИНН 7813352058 КПП 781302001
Р/с 40502810817000003241 в ОАО «Банк СанктПетербург», дополнительный офис
«Октябрьский»
4
К/с № 30101810900000000790
БИК 044030790
ОКПО 02250190
В назначении платежа указать: «Обеспечение конкурсной заявки на
выполнение работ и обеспечение исполнения договора по реставрации
фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.
6 литер А.».
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета
участника в срок не позднее даты и времени окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.
Обеспечение договора должно быть внесено с банковского счета
участника в течение 5(пяти) рабочих дней с момента подписания договора.
5
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА:
1.1.
1.2.
1. Общие требования
Участником размещения заказа может быть юридическое лицо, в
исключительных случаях, по согласованию с подразделениями по
безопасности, к участию в размещении заказа допускаются физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Участник должен иметь (при необходимости лицензируемой
деятельности) специальные разрешения (лицензии), предусмотренные
законодательством РФ;
1.3.
На момент рассмотрения заявки участник не должен находится в
процессе ликвидации, в отношении него не должна вестись процедура
банкротства;
1.4.
Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
1.5.
Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в
публичных реестрах недобросовестных поставщиков.
1.6.
Участник не должен иметь существенной просроченной задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год;
1.7.
Имущество участника не должно находиться под арестом;
2. Оформление и подача заявок
2.1. Участник открытого конкурса должен заполнить и представить заявку
на участие в открытом конкурсе в соответствии с Приложением №3 к
настоящей
документации.
Заявка
должна
быть
подписана
уполномоченным на то лицом и скреплена печатью участника.
Перечень документов, подлежащих обязательному представлению в
составе заявки на участие в конкурсе:
2.1.1. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа:
-Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (далее - руководитель)
6
-В случае, если заявка на участие в конкурсе подписывается не
руководителем, помимо указанных выше документов представляется:
доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и
подписанную руководителем участника размещения заказа или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
- Опись документов, в соответствии с Приложением № 6 настоящей
конкурсной документации.
2.1.2.Заполненная анкета участника конкурса, в соответствии с Приложением
№1 настоящей конкурсной документации.
2.1.3.Документы, согласно перечня предоставляемых сведений для
квалификационного отбора, в соответствии с Приложением №4
настоящей конкурсной документации.
2.1.4. Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем
за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса;
2.1.5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц).
2.1.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения
заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой.
2.1.7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной
документации содержится указание на требование обеспечения такой
заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
7
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия
такого поручения).
2.1.8. Любые другие документы и материалы, которые участник посчитает
необходимыми.
2.2. Участник должен подготовить и представить 1 (один) оригинал
(пронумерованный) конкурсной заявки с указанием на экземпляре
«Оригинал конкурсной заявки».
2.3. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы,
подготовленные в соответствии с п.2 настоящей инструкции,
свидетельствующие о том, что участник правомочен на подачу заявки
на участие в конкурсе и выполнение договора в случае признания его
победителем конкурса.
2.4. Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от имени участника конкурса без
доверенности, или лицом, уполномоченным им надлежащим образом,
на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В
последнем случае заверенная Участником копия доверенности
прикладывается к конкурсной заявке.
2.5. Каждый документ, входящий в конкурсную заявку, должен быть
скреплен печатью Участника конкурса.
2.6. Все документы, в том числе опись документов, входящие в заявку на
участие в открытом конкурсе, должны быть пронумерованы, прошиты и
скреплены печатью участника открытого конкурса.
2.7. Никакие исправления в тексте конкурсной заявки не имеют силу, за
исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной
надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью
уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
2.8. Неполное представление документов или представление документов с
существенным отклонением от установленных в настоящей инструкции
требований может послужить основанием к отклонению заявки.
2.9. Арифметические расхождения в заявке на участие в открытом конкурсе
между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких
арифметических расхождений может быть расценено закупочной
комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в
открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной
документацией.
2.10. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись
документов, входящих в ее состав.
2.11. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется в запечатанном
конверте, Конверт должен быть запечатан способом, исключающим
возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.
8
2.12. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Санкт-Петербургском
монетном дворе – филиал ФГУП «Гознак», по адресу:197046, г. СанктПетербург, Петропавловская крепость, д. 6, отдел документационного
оборота.
Надпись на конверте заявки на участие в конкурсе:
 - Предмет конкурса и адрес Организатора;
 - Слова «В комиссию по размещению заказов»
 - Слова «Не вскрывать до 11:30 (по местному времени) 15.04.2014
года.
 - Почтовый адрес Участника конкурса.
Если конверт не опечатан и не оформлен в полном соответствии с
требованиями настоящего пункта, комиссия по размещению заказов не
несет ответственности за его утерю или вскрытие раньше срока.
3. Число конкурсных заявок от каждого участника конкурса
3.1.Каждый Участник конкурса может подать только одну конкурсную
заявку. В случае если участник подаст более одной конкурсной заявки,
все конкурсные заявки с его участием будут отклонены.
4. Расходы на участие в открытом конкурсе
4.1.Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
конкурсной заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов
открытого конкурса.
4.2.Внесение участником открытого конкурса денежных средств, в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается
платежным поручением. В таком платежном поручении должны быть
указаны реквизиты Заказчика и назначение платежа: «Обеспечение
заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
по реставрации фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного
двора расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская
крепость, д. 6 литер А.».
4.3.Соответствующее платежное поручение должно быть подано
участником открытого конкурса в составе документов, входящих в
заявку на участие в открытом конкурсе.
4.4.Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения на участие в открытом конкурсе путем перечисления
денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в
конкурсе победителю и участникам открытого конкурса в течение
десяти рабочих дней после заключения договора.
4.5.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случае уклонения
победителя открытого конкурса от заключения договора.
9
5. Разъяснение конкурсной документации
5.1.При проведении открытого конкурса устные переговоры Заказчика
или комиссии по размещению заказов с Участником конкурса не
допускаются.
5.2.Любой Участник вправе направить в письменной форме Заказчику
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
обязан направить в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации Участнику, запросившему указанные
разъяснения, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие
в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации будут
опубликованы на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на
официальном сайте ФГУП «Гознак» http://goznak.ru/ не позднее 3 (трех)
дней со дня предоставления указанных разъяснений.
Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе в любое время до истечения первоначально объявленного
срока.
5.3.При получении запроса о разъяснении положений конкурсной
документации без номера извещения, предмета открытого конкурса,
контактного лица – такой запрос не будет подлежать рассмотрению.
6. Отклонение заявок
Комиссия по размещению заказов вправе отклонить заявки на участие в
открытом конкурсе по следующим основаниям:
6.1.Наличие в заявке предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора, а так же арифметическое
расхождение в заявке (с.м. пункты 2.8 - 2.9 настоящей документацией )
6.2.Предоставление участником открытого конкурса в составе заявки на
участие в открытом конкурсе недостоверных сведений, равно как
искажение и/или сокрытие сведений (в том числе справка о наличии
судебных разбирательств).
6.3.Несоответствие участника открытого
установленным в настоящей документации.
конкурса
требованиям,
6.4.Несоответствие товара, работ, услуг и/или договорных условий,
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, требованиям
документации по открытому конкурсу.
6.5.Заявки, поступившие с опозданием не рассматриваются.
6.6.Комиссия оставляет за собой право отказаться от проведения
конкурса и отклонить все заявки в любое время до даты окончания
10
подачи заявок, не неся при этом никакой ответственности перед
участниками или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки.
6.7.Организатор конкурса уведомляет всех участников об отказе от
проведения конкурса с использованием факсимильной связи,
размещением указанной информации на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru и на официальном сайте ФГУП «Гознак»
http://goznak.ru/.
7. Опоздавшие конкурсные заявки
7.1.Все конкурсные заявки, полученные организатором после
окончательного срока их подачи, указанного в извещении к участию в
конкурсе, будут признаны опоздавшими.
7.2.Опоздавшие конкурсные заявки, а также уведомления об изменении
заявок, невскрытые и не оглашенные публично во время процедуры
вскрытия конвертов, для дальнейшей оценки не допускаются.
Отозванные заявки возвращаются участникам конкурса не вскрытыми.
8. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв
8.1.Участник может изменить или отозвать конкурсную заявку,
направив организатору официальное письменное «Уведомление об
изменении заявки» (или «Уведомление об отзыве заявки») в период с
момента ее подачи вплоть до окончательного срока подачи конкурсных
заявок, указанного в извещении к участию в открытом конкурсе.
8.2.Уведомление об изменении или отзыве заявки должно быть
подписано должностным лицом, подписавшим конкурсную заявку,
заверено печатью организации-участника, запечатано в конверт,
надписанный в соответствии с положениями пункта п.2.11 и направлено
в адрес Организатора. На запечатанном конверте должно быть также
написано: «Уведомление об изменении/отзыве заявки». Отозванные
заявки возвращаются участникам открытого конкурса невскрытыми.
8.3.Никакие изменения не могут вноситься в конкурсные заявки после
даты окончательного срока их подачи.
9. Комиссия по размещению заказов
9.1.Комиссия по размещению заказов вскрывает, рассматривает,
оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в соответствии с порядком
и
критериями,
предусмотренными
настоящей
конкурсной
документацией.
9.2.Для проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе комиссия
по размещению заказов вправе привлечь иных лиц (экспертов и
11
специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в
любом случае допуск к участию в открытом конкурсе осуществляется
комиссией по размещению заказов.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
10.1.Комиссия по размещению заказов вскрывает все конверты с
конкурсными заявками в час, день и по адресу, указанному ниже.
Время начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными
заявками:
- в 11:30 (по местному времени) 15.04.2014 г.
Место проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными
заявками: 197046, г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.6
11.Порядок формирования цены договора
11.1.Участник должен представить цену конкурсной заявки,
обеспечивающую оказание всего объема работ (услуг) по предмету
договора, согласно ведомости объема работ.
Общая стоимость договора должна включать все расходы, связанные
с надлежащим исполнением договора
11.2. Цена, предлагаемая участником, должна оставаться фиксированной
на протяжении всего срока действия договора.
11.3. Цена, предлагаемая участником, не должна быть больше начальной
(максимальной).
11.4. Цена услуги должна быть указана в рублях.
12
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ
Комиссия по размещению заказов рассматривает Участников и их
заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям,
установленным в конкурсной документации. Оценка соответствия
конкурсных заявок условиям открытого конкурса осуществляется на
основании представленных Участниками в составе конкурсных заявок
документов и иной информации, имеющейся у комиссии по
размещению заказов.
1. Разъяснение заявок на участие в открытом конкурсе
1.1.Во время рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе
комиссия может попросить Участника дать разъяснения положениям
своей заявки с тем, чтобы облегчить ее рассмотрение, оценку и
сопоставление.
1.2.Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в
письменной форме, при этом не допускается никаких запросов,
предложений или разрешений с целью изменения
существа
конкурсной заявки.
1.3.В случае если Участник не предоставит в течение 1 (одного) рабочего
дня соответствующие разъяснения, его конкурсная заявка может быть
отклонена.
2. Определение победителя конкурса
2.1.Победитель
открытого
конкурса
определяется
методом
ранжирования с присуждением мест с учетом весомости критериев.
Каждый участник оценивается путем присвоения мест (1,2,3 и т.д.) по
каждому критерию, указанному в п. 3.1 раздела «Рассмотрение заявок
на участие».
Затем, проставленные участникам открытого конкурса всеми членами
комиссии места по каждому критерию, суммируются. Далее
рассчитывается средняя величина по каждому критерию
(соотношение произведения суммы проставленных мест и
коэффициента весомости к количеству присутствующих членов
комиссии). Округление числовых значений производится до двух
знаков после запятой.
Сумма средних величин по критериям составляет итоговую
суммарную оценку по каждому участнику.
Победителем открытого конкурса будет признан участник,
предложивший максимальное количество баллов
2.2.В случае, если несколько заявок на участие в открытом конкурсе
получили одинаковую итоговую оценку, победителем признается
13
участник, чья заявка поступила ранее других заявок на участие в
процедуре открытого конкурса.
2.3.Договор между заказчиком и победителем подписывается на
основании решения комиссии, оформленного в соответствии с
протоколом заседания комиссии.
2.4.Победителю направляется в письменной форме уведомление о
признании его победителем и проект договора в течение 3 (трех) дней
со дня подписания протокола открытого конкурса комиссией.
3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
3.1.Комиссия по размещению заказов осуществляет оценку и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных
участниками размещения заказа, признанными участниками
открытого конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять
дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших
условий исполнения договора.
Для
определения
лучших
условий
исполнения
договора,
предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия
оценивает и сопоставляет заявки по бальной системе оценки в
соответствии со следующими критериями:
№
п
Наименование критерия (показателя)
/
1 п Цена договора, Rai
2
3
Квалификация участника конкурса, Rci
Гарантийные обязательства, Rhi
4
Условия финансирования, Rsi
Значимость
критерия,
%,Kj
35
45
10
10
Суммарная оценка заявки i-го Участника будет определяться по
формуле
Wi  Ra i  Rc i  Rh i  Rs i
Оценка Заявок на участие в конкурсе по критерию «Цена договора» (Rai)
производится путем сопоставления Цен договоров, предлагаемых
Участниками конкурса, с начальной/максимальной ценой договора,
предложенной на конкурсе и рассчитывается по формуле:
14
Amax  Ai
Amax
где
Ai - значение критерия «Цена договора» i-го участника конкурса,
Kaj – значимость критерия,
Amax – начальная (максимальная) цена договора, (установлена в
конкурсной документации).
Rai  Ka j *
Оценка Заявок на участие в конкурсе по критерию «Квалификация
участника конкурса» (Rсi) производится Методом экспертных оценок
членами Конкурсной комиссии и экспертами-специалистами в
области предмета закупки.
Содержанием для рассмотрения данного критерия будут являться
данные, предоставляемые участниками конкурса в соответствии с
ведомостью объема работ,формы со сведениями о кадровом составе
организации-участника, имеющемся оснащении и оборудовании,
сведения о наличие финансовых ресурсов, а также любые другие
документы и материалы характеризующие участника конкурса. На
основании рассмотрения заявок по данному критерию претенденты
будут расставлены по местам, балльное значение которых
представлено в таблице:
Квалификация участника конкурса при проведении закупки оказания услуг, в том числе:
Наименование показателя
Квалификация работников
участника конкурса, (ед.), C 1
Максимальное
значение в баллах
20
Порядок расчета
Ранжирование
участников
производится по количеству в
организации специалистов занятых
при оказании услуг согласно
ведомости
объема
работ
и
имеющих опыт работы в качестве
специализированного технического
персонала не менее трех лет:
R
C1  V1 * i
Rmax
Где: V2 – вес показателя,
Ri – количество таких специалистов
в
организации
занятых
при
оказании услуг согласно ведомости
объема работ, представленное i-ым
участником, (ед.)
Rmax – максимальное количество
таких специалистов в организации,
занятых при оказании услуг
15
Положительные
отзывы
заказчиков
по
ранее
выполненным
работам
(оказанным услугам), (ед.), C
20
2
согласно ведомости объема работ,
из
всех
представленных
участниками проведения закупки,
(ед.)
Оценка
осуществляется
на
основании
информации
о
количестве
положительных
отзывов, полученных участником
размещения заказа по ранее
выполненным работам (оказанным
услугам)
N
C 2  V2 * i
N max
Где: V2 – вес показателя,
Техническая оснащенность
исполнителя, (руб.), C 3
20
Ni – информация о количестве
положительных
отзывов,
полученных
участником
размещения заказа по ранее
выполненным работам (оказанным
услугам),
представленная i-ым
участником
Nmax
–
информация
положительных
отзывов,
полученных
участником
размещения заказа по ранее
выполненным работам (оказанным
услугам) - максимальное значение
из
всех
представленных
участниками размещения заказа
Оценка производится на основании
представленных
участником
сведений о стоимости основных
средств (техники в собственности
или в аренде, автотранспорта и
инструментов для выполнения
условий договора):
B
C3  V3 * i
Bmax
Где: V3 – вес показателя,
Общий
стаж
работы
10
Bi –стоимость основных средств
организации, представленная i-ым
участником, (руб.)
Bmax – максимальная стоимость
основных средств организации из
всех представленных участниками
проведения закупки, (руб.)
Оценка
осуществляется
на
основании
информации,
16
предоставленной
участниками
размещения заказа обобщем стаже
работы организации
организации, (месяц), C4
C4  V4 *
Ni
N max
Где: V4 – вес показателя,
Наличие
положительного
опыта выполнения работ
(оказания услуг), C5
30
Ni – информация обобщем стаже
работы
организации
(месяц.)
представленная i-ым участником
Nmax – информация об общем стаже
работы
организации
(месяц.)
максимальная из представленных
участниками проведения закупки
Оценка
осуществляется
на
основании
информации
о
количестве
контрактов,
заключенных
участником
размещения заказа, аналогичных
предмету настоящего конкурса,
выполненных за последние 3 (три)
года
N
C 5  V5 * i
N max
Где: V5 – вес показателя,
Ni – информация о количестве
контрактов представленная i-ым
участником
Nmax – информация о количестве
контрактов
максимальное
значение из всех представленных
участниками размещения заказа
Итого баллов
100
Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса»
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если
показатели указанного критерия установлены, сумма максимальных
значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной
документации, должна составлять 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника
конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника
конкурса», определяется по формуле:
17
Rсi  Kcj *
(С1  C2  C3  C4  C5 )
100
где:
Rci- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kсj – значимость критерия,
Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество
установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю)
для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах,
присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию
(показателю).
Для получения итогового рейтинга присуждаемого этой заявке по
критерию «квалификация участника конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
Оценка Заявок на участие в конкурсе по критерию «Гарантийные
обязательства» ( Rhi )
В рамках критерия "гарантийные обязательства" оценивается объем
предоставления гарантий качества услуг, на который участник конкурса в
случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по
предоставлению гарантий качества услуг, превышающее минимальный
объем гарантий качества услуг, установленный в конкурсной
документации.
Для определения рейтинга заявки по критерию "гарантийные
обязательства" в конкурсной документации устанавливаются:
а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень
условий исполнения гарантийного обязательства на срок
предоставления гарантий;
б)срок предоставления гарантии качества (в месяцах );
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "гарантийные
обязательства", определяется по формуле:
Rhi  Kh j *
H i  H min
H min
где:
Rhi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kh j – значимость критерия,
H i - срок гарантии, представленный i-ым участником
18
- минимальный срок гарантии, установленный в конкурсной
документации в месяцах – 12 месяцев
H min
Предметом гарантийного обязательства являются:
- ущерб, в результате ненадлежащего исполнения обязательств по
договору;
- ущерб, нанесенный повреждением фасада посторонними лицами, в
результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по
договору обязательств;
- ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин по вине
работников Подрядчика в результате ненадлежащего выполнения
Подрядчиком принятых по договору обязательств.
Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с
настоящими Правилами рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
"гарантийные обязательства", умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "гарантийные обязательства" лучшим
условием исполнения договора по данному критерию признается
предложение с наибольшим значением рейтинга предоставления
гарантии качества услуг.
Оценка Заявок на участие в конкурсе по критерию «Условия
финансирования»(Rsi)
производится на основании представленных участником сведений о
максимально возможной отсрочке платежа за оказанные услуги (в днях),
позволяющей участнику конкурса бесперебойно и качественно оказывать
услуги по договору:
Rs i  Ksi *
Pi
Pmax
Где: Ksi – значимость критерия,
Pi – срок (в днях) отсрочки платежа, представленный i-ым участником.
Pmax – максимальный срок (в днях) отсрочки платежа, из всех
представленных участниками проведения закупки.
По результатам проведенного ранжирования комиссией оформляется
протокол.
В протоколе указываются:
 краткое описание поставляемого товара/услуг;
 наименование победителя;
 обоснование выбора.
19
Подписанный протокол размещается в течение пяти рабочих дней с
момента принятия решения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и
на официальном сайте ФГУП «Гознак» http://goznak.ru/.
4. Признание открытого конкурса не состоявшимся
4.1.В случае если на день вскрытия конвертов и рассмотрения заявок
поступила только одна заявка или не поступило ни одной, то принимается
решение о признании открытого конкурса несостоявшимся и о
заключении договора с единственным участником, если последний,
удовлетворяет всем требованиям данной конкурсной документации.
5. Заключение договора по результатам открытого конкурса
5.1. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с момента подведения итогов
открытого конкурса направляет победителю открытого конкурса договор
(Приложение №2 к настоящей конкурсной документации), который
составляется путем включения в него условий исполнения договора,
предложенных победителем открытого конкурса в конкурсной заявке.
5.2. Победитель открытого конкурса должен подписать и заверить печатью
договор и вернуть его Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения такого договора.
5.3.В случае если победитель открытого конкурса в срок, предусмотренный в
пункте 5.2., не представил Заказчику подписанный договор, переданный
ему, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от
заключения договора.
В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
требовании, о понуждении победителя открытого конкурса заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с Участником открытого
конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
20
Приложение № 1
к Документации
АНКЕТА УЧАСТНИКА
на проведении открытого конкурса на выполнение работ по
реставрации фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного
двора, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская
крепость, д. 6 литер А.
Полное название организации
1
2
Сокращенное название организации
3
ИНН / КПП
4
Организационно-правовая форма
собственности
Выписка из ЕГРЮЛ выданная ИФНС или
копия выписки из ЕГРЮЛ заверенная
нотариально, (Полученная не раннее чем за
три месяца до даты начала приема заявок.),
а если были изменения-то не ранее
внесения таких изменений в
соответствующий реестр.
Дата государственной регистрации ЮЛ
5
6
9
ФИО директоров в хронологической
последовательности в действующей
организации за последние 2 года
Название учредителей – юридических лиц
и страна их регистрации, с указанием ИНН
Величина уставного капитала (руб.)
10
Количество проведенных реорганизаций;
7
8
10.1.
11
12
13
Дата выдачи ИФНС и № выписки.
( В случае
отсутствия №,
проставляется «б/н»)
все даты реорганизаций в хронологической
последовательности
Все названия организаций, если они
претерпевали изменения в
хронологической последовательности
Дата последних изменений в
учредительных документах (заверенные
копии учредительных документов с
изменениями)
Вид деятельности:
- посредническая;
- производственная.
14
- адрес места нахождения организации по
уставу,
- телефон,
-офисная площадь (кв.м.),
- собственная, в аренде
21
- № и дата свидетельства или договора
(копия),
- срок действия (с - по),
- арендодатель
15
- фактический адрес организации,
- телефон,
-офисная площадь (кв.м.),
- собственная, в аренде,
- № и дата свидетельства или договора
- срок действия (с - по),
- арендодатель
16
- адрес производственных помещений
организации,
- телефон,
- офисная и производственная площадь
(кв.м.),
- собственная, в аренде,
- № и дата свидетельства или договора,
- срок действия (с - по),
- арендодатель
17
Количество работников (сотрудников)
18
Наличие
сертификации
по
системе
менеджмента качества: да, нет, в стадии
прохождения сертификационного аудита
Наличие сертификации по системе
экологического менеджмента: да, нет, в
стадии прохождения сертификационного
аудита
С какими государственными и
коммерческими структурами сотрудничал
/сотрудничает (не более 5 компаний)
Наличие собственного интернет-сайта
Паспортные
данные
руководителя
организации (ФИО, дата рождения, место
рождения, адрес регистрации, № паспорта,
место и дата выдачи), с указанием ИНН*
Паспортные данные главного бухгалтера
(ФИО, дата рождения, место рождения,
адрес регистрации, № паспорта, место и
дата выдачи), с указанием ИНН*
Паспортные
данные
учредителей
организации – физических лиц (ФИО, дата
рождения,
место
рождения,
адрес
регистрации, № паспорта, место и дата
выдачи), с указанием ИНН**
19
20
21
22
23
24
* Справка о согласии руководителя и бухгалтера на работу с персональными данными, прикладывается к
настоящей анкете.
22
**В случае предоставления паспортных данных, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете
информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае не
предоставления паспортных данных, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за
подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц,
указываемый участником процедуры закупки) по данным Федеральной миграционной службы
(http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/присутствуют.
Данная информация предоставляется заявителем в добровольном порядке
Руководитель организации (должность) ____________________ ФИО, дата
Главный бухгалтер
____________________ ФИО, дата
23
Приложение № 2
к документации
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
Санкт-Петербург
«__» _________20__ г.
ФГУП «Гознак», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности
директора Санкт-Петербургского монетного двора – филиала ФГУП «Гознак» (сокращенное
наименование – Санкт-Петербургский монетный двор Гознака) Мазура Александра Глебовича,
действующего на основании доверенности № 7Д от 27.01.2014 и Положения о филиале, с одной
стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
___________, действующего на основании _________ с другой стороны.
На основании проведенного открытого конкурса на выполнение работ по реставрации
фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора, расположенного по адресу: г.
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 6 литер А.Протокола о выборе «Подрядчика»
№_____ от «__»_______20 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по реставрации
фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора, расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 6 литер А
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.Начало работ «__»_______20__г.
2.2. Срок окончания работ «__»_________20__г.
2.3. Промежуточные сроки выполнения отдельных работ определяются Графиком производства
работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4.Заказчик в течение срока действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество
выполняемых работ, а также давать Подрядчику указания относительно результатов работы.
Указания Заказчика обязательны для Подрядчика.
2.5.В случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по качеству выполненных работ,
стороны вправе требовать назначения независимой экспертизы. При обоснованности
претензий Заказчика, Подрядчик в 5-дневный срок устраняет недостатки за свой счет. При
этом оплата экспертизы производится стороной, против которой вынесено решение
экспертизы.
2.6.В случае предоставления Заказчиком Подрядчику для выполнения работ материалов,
оборудования (иного имущества), последний обеспечивает его сохранность и несет
ответственность за упущения, повлекшие за собой утрату или повреждение этого имущества.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Выполненная в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора работа оплачивается
согласно смете (Приложение 1) на сумму ________, в т.ч. НДС ______ (за исключением
оборотов, льготируемых в соответствии с НКРФ)
3.2.Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после
подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.
24
3.4. Возврат денежных средств в размере 10% (десяти процентов) от общей суммы договора
внесенной в качестве обеспечения договора будет произведен в течение 5(пяти)рабочих
дней после предоставления Подрядчиком научного отчета согласованного в КГИОП, акта
КГИОП о приемке работ на объекте культурного наследия федерального значения.
3.5.Оплата считается совершенной с момента списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.6.Работы, выполненные с отклонениями от технической документации, строительных норм и
правил, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4.2.Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить
Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. После
подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком работа считается принятой.
4.3.В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счет, а также сроков
их выполнения.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1.Передать Подрядчику по акту ремонтную площадку до начала производства работ.
5.2.Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к
требуемым для производства работ энергоносителям.
5.3.Обеспечить допуск персонала Подрядчика на Объект.
5.4.Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и
автотранспорта Подрядчика на Объект.
5.5.При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора,
которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно
заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
6.1.Принять от Заказчика по акту ремонтную площадку до начала производства работ.
6.2.Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране
окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри
объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить
уборку рабочих мест.
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с
действующим законодательством и за риск причинения вреда жизни и здоровью персонала
Подрядчика, а также за вред причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу
Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов.
6.3.Выполнить работы собственными и/или привлеченными силами (по согласованию с
Заказчиком), средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему
Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими
ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком
производства работ.
6.4.Обеспечить соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им на строительной
площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии, охране окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности и
внутри объектного режима, а также принять меры к исключению доступа работников не
задействованных в договорных работах, в зону проведения этих работ.
6.5.Назначить из числа своих работников лиц ответственных за обеспечение охраны труда,
безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, лицо ответственное за
электрохозяйство, и письменно уведомить об этом Заказчика.
6.6.Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал, а также персонал поставщиков и
Субподрядчиков средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного
25
выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать
действующим в Российской Федерации стандартам по охране труда, пожарной и санитарной
безопасности.
6.7.Обеспечить поддержание порядка, чистоты и безопасности в зонах, где он производит
работы. По завершении какой-либо части работ Подрядчик должен немедленно вывезти из
рабочей зоны все свое оборудование, строительную технику, временные сооружения и
оставшиеся материалы, которые не будут использоваться в данной зоне или около нее во
время проведения последующих работ.
6.8.При производстве работ Подрядчик должен обеспечить установку и регулярно проверять
противопожарное оборудование, оборудование обеспечения жизнедеятельности и прочее
оборудование, необходимое для обеспечения безопасного выполнения работ на объекте и
следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии.
6.9.Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы,
инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать
установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки
технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.
6.10.Допускать к выполнению работ персонал, прошедший необходимое профессиональное
обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда в установленном порядке, инструктаж
по пожарной безопасности и
спецрежиму.
6.11.Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением
наряда-допуска. Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ
своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска.
Представитель Подрядчика, выдавший наряд-допуск, обязан осуществлять контроль за
выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности
производства работ.
6.12.Немедленно уведомить Заказчика о любых происшествиях, приведших к смерти, нанесению
травмы или вреда имуществу и произошедших с работниками или по вине работников
Подрядчика.
6.13.Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения строительных работ.
6.14.Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об
окончании работ, по завершении которых проводятся работы, скрывающие результат
выполненных Работ.
6.15.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения.
6.16.Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика или уполномоченного им лица в
части технического надзора за качеством работ и ведением исполнительной документации,
которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный
предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им в период реставрационных работ
недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
Указания Заказчика и сроки их исполнения не должны противоречить действующему
законодательству в области строительства.
6.17.Обеспечивать Заказчику или уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за
ходом работ по объекту, качеством используемых материалов в т.ч. беспрепятственно
допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять
по их требованию документацию, проверки соответствия используемых Подрядчиком
материалов, государственным стандартам, удостоверяющих их качество.
6.18.Осуществлять сбор, вывоз, размещение отходов (строительных отходов), образующихся при
выполнении работ по Договору, на лицензированные предприятия (свалки), а так же плату
за негативное воздействие на окружающую среду с ежеквартальным предоставлением
филиалу копии справки о сдаче - приемке отходов и копии платежных документов,
26
подтверждающих, соответственно факт размещения отходов и плату за негативное
воздействие на окружающую среду. Необходимо разработать технологический регламент.
6.19. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР). Срок исполнения Технологический регламент реестровый №18-16-13-0117.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя по настоящему
Договору обязательств Подрядчиком, кроме случаев
наступления обстоятельств,
предусмотренных п.9.1 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор с возмещением всех понесенных убытков.
7.2.При нарушении срока окончания работ предусмотренного п.2.2 настоящего Договора
Подрядчик выплачивает пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки (данная неустойка
является незачетной с убытками), от стоимости данного договора до фактического
исполнения обязательств.
7.3. В случае задержки Заказчиком оплаты выполненных работ после даты осуществления
платежа, предусмотренного в п.3.3 настоящего Договора, заказчик уплачивает пени в размере
0,1 % стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до осуществления
фактического платежа (данная неустойка является незачетной с убытками).
7.4.Подрядчик несет полную ответственность за сохранность оборудования, изделий,
конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их
предоставления Заказчиком.
7.5.При производстве работ Подрядчик несет всю ответственность, связанную с обеспечением
необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности,
пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и
внутриобъектового режима, а также всю ответственность за причинение вреда здоровью
персонала, привлеченного Подрядчиком и задействованного в выполнении, инспекции или
приемке работ.
7.6.Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране
труда на своих участках работы, соответствующую квалификацию персонала и соблюдение
им правил охраны труда и инструкций по охране труда.
7.7.Подрядчик несет всю ответственность за предоставление медицинских услуг, а также
средств и помещений для оказания первой медицинской помощи своему персоналу. В случае
если любому из работников Подрядчика потребуется медицинская помощь, предоставляемая
вне Объекта ФГУП «Гознак», включая транспортировку до места осуществления такой
помощи, Подрядчик должен незамедлительно оплатить такие услуги напрямую лицам или
организациям, их предоставившим.
7.8.Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним,
стороны разрешают путем переговоров.
7.9.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный Суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1. Сроки выполнения работ: с момента получения разрешения КГИОП, ГАТИ на
производство работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2).
Окончание работ не позднее 30.12.2015 года.
8.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если неисполнение
27
будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение
или другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти,
препятствующие выполнению обязательств), возникшие после заключения Договора.
9.2.Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло ни исполнение обязательств в
срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия
соответствующего обстоятельства.
9.3.Сторона должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении у нее форсмажорных обстоятельств.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и
действует до выполнения сторонами своих обязательств по данному Договору.
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1.Гарантийный срок эксплуатации результата работ устанавливаются не менее 12 месяцев с
момента окончания Работ по настоящему Договору.**
11.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе
выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата
работ. Срок гарантийной эксплуатации автоматически продлевается на весь период
календарного времени по устранению Подрядчиком выявленных дефектов.
**Примечание – Подрядчик вправе представить в заявочной документации иной срок
гарантийного обязательства, но не менее указанного в проекте Договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.Если в течение 12 месяцев с момента принятия Заказчиком работ им были обнаружены
недостатки, относящиеся к числу скрытых, которые не могли быть обнаружены при
обычном способе принятия работ, то Заказчик, хотя и истек срок действия Договора, имеет
право требовать от Подрядчика безвозмездного исправления недостатков или возмещения
понесенных необходимых расходов по исправлению своими средствами.
12.2.Договор может быть расторгнут досрочно только по взаимному соглашению сторон, либо по
инициативе одной из сторон в случае невыполнения другой стороной принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
12.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
12.4.Взаимоотношения сторон в части, непредусмотренной настоящим Договором регулируются
действующим гражданским законодательством РФ.
12.5.Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
12.6.Заказчик сообщает, что на предприятии действует система экологического менеджмента,
направленная на достижение высокой экологической эффективности в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 14001. Принята экологическая политика
(текст размещен на сайте Гознака по адресу www.goznak.ru), с содержанием которой
Подрядчик обязан ознакомить своих работников.
12.7.Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения Договора для
создания условий по противодействию коммерческому подкупу.
В случае выявления какой-либо из сторон фактов, указывающих на действия по
коммерческому подкупу, сторона обязуется не менее 5 рабочих дней уведомить о подобных
фактах другую сторону.
По требованию стороны-уведомителя другая сторона обязуется не позднее 10 дней
создать комиссию по служебному расследованию, обеспечить ее работу и
проинформировать сторону-уведомителя о результатах расследования и принятых мерах не
позднее 30 дней сначала работы комиссии.
В случае отказа от проведения служебного расследования другая сторона вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
28
12.8.Ответственность за охрану труда и технику безопасности при проведении работ несет
Подрядчик.
12.9.Любая ситуация, возникшая по вине Подрядчика и представляющая угрозу здоровью людей
или любое нарушение Подрядчиком, его работниками, поставщиками или Субподрядчиками
правил охраны труда, пожарной безопасности может служить, по усмотрению Заказчика,
основанием для того, чтобы приостановить работы, проводимые с нарушением указанных
правил, до момента устранения нарушений. В любом случае Подрядчик несет полную
ответственность за допущенные с его стороны нарушения законодательства.
12.10.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1.Приложение №1 – Сметная стоимость работ.
13.2.Приложение №2 - График производства работ.
Настоящий перечень не является закрытым и может формироваться в течение срока
действия настоящего Договора.
14.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Гознак»
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость, д.3, литер В
ИНН 7813352058 КПП 781302001
Грузополучатель/Плательщик: СанктПетербургский монетный двор Гознака
Адрес: 197046, Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость, д.6
ИНН 7813352058 КПП 781302001
Р/с 40502810817000003241 в ОАО «Банк
СанктПетербург», дополнительный офис
«Октябрьский»
К/с № 30101810900000000790
БИК 044030790
ОКПО 02250190
ЗАКАЗЧИК
И.о. директора
ПОДРЯДЧИК:
ПОДРЯДЧИК
Директор
_________________А.Г.Мазур
«__» ___________ 20__ г.
«__» ___________ 20__ г.
29
Приложение № 3
к Документации
В комиссию по размещению заказов
Санкт-Петербургского монетного двора-филиала ФГУП «Гознак»
Заявка на участие в конкурсе №
О проведении открытого конкурса на право заключения договора по
реставрации фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д.
6 литер А
«____ » ______________20___г.
Наименование
участника:_____________________________________________________
Юридический и фактический адрес
участника:___________________________________
Общая цена
заявки:__________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию, мы согласны заключить договор в
порядке и на условиях, предложенных в настоящей заявке, с учетом требований,
изложенных в документации.
Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента
заключения договора с победителем.
Мы также подтверждаем достоверность представленной нами в документах
информации, даем добровольное согласие на обработку и проверку данных.
Условия исполнения Договора, предлагаемые участником:
№
пп
1.
Наименование показателя критерия
оценки заявок
Цена Договора
2.
Квалификация участника конкурса
3.
4.
Гарантийные обязательства
Условия финансирования
Значение (все значения
указываются цифрами)
_______рублей ___копеек (указать
числом и прописью), в т.ч. НДС __ %
Прилагается
отдельным
документом в составе заявки
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью данной заявки:
1. Нотариально заверенная доверенность на право представления интересов
организации-заявителя.
2. Опись документов на ____ л.
3. Заполненная анкета участника на ____л.
4. Иные документы в соответствии с конкурсной документацией,
подтверждающие квалификацию участника на ____ л.
5. Всего, листов в заявке: ______л.
_____________________________________________________
(подпись лица уполномоченного представлять интересы участника)
___________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
30
Приложение № 4
к Документации
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ДЛЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА
Предоставляемая
информация
Подтверждающий
№
документ
п/п
1
Полное и сокращенное наименования организации
2
Юридический, почтовый адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты
Правоустанавливающие документы:
- устав (изменения и дополнения к уставу, если таковые
имеются);¹
- свидетельство о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц;²
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;²
- документ, подтверждающий полномочия лица,
подписывающего договор (решение общего собрания,
приказы, доверенность или иные документы);²
- уведомление о применении контрагентом упрощенной
системы налогообложения (в случае, если контрагент не
является плательщиком НДС);²
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 3 мес.
до даты начала приема заявок.¹
- ксерокопия первой страницы паспорта руководителя
организации.
Копия лицензии ФСБ для проведения работ на режимном
объекте¹
Свидетельства о членстве в СРО, допуски и/или иные
разрешающие и квалифицирующие документы на
выполнение работ, оказание услуг ².
Свидетельство СРО о допуске к работам, которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства.¹
Копия лицензии на осуществление деятельности по
реставрации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) Минкультуры РФ.¹
Банковские реквизиты²
3
4
5
6
7
8
9
Копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках (форма 1 и 2) за год и последний отчетный
период, с отметкой о приеме налоговым органом²
Уведомление о применении контрагентом упрощенной
системы налогообложения (в случае, если контрагент не
является плательщиком НДС)2
Оригиналы или
копии
Справка в
произвольной
форме
Заверенная копия
Копия
уведомления
31
10
11
12
13
14
15
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии
задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды или справку о состоянии расчетов
по налогам и сборам на дату последнего завершенного
отчетного периода²
Профилирующее направление деятельности²
Показатели производственной деятельности организации
за последний отчетный год (в млн. руб.):
Общий объем выполненных работ, в т.ч. собственными
силами²
Текущая загрузка претендента (на дату заполнения анкеты
по заключенным договорам) в млн. руб., с указанием
контрагентов²
Наличие судебных исков (законченных или находящихся
в производстве), которые имели место по его договорам
(контрактам) за последние пять лет²
Письмо на официальном бланке участника, подписанное и
скрепленное печатью участника о согласии с условием,
что сведения о нем будут внесены в публичный реестр
недобросовестных поставщиком сроком на 2 года если:
- будучи признанным победителем в процедуре закупки
уклонился от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки,
подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо
участником
процедуры
закупки,
признанным
единственным участником уклонился от заключения
договора;
- договор, заключенный по результатам размещения
заказа будет расторгнут по решению суда или по
соглашению сторон в силу существенных нарушений
условий.
Справка,
заверенная
печатью
выдающей
организации
Справка в
произвольной
форме
Справка в
произвольной
форме
Справка в
произвольной
форме
Справка в
произвольной
форме
Справка,
заверенная
печатью
организацииучастника
¹ Нотариально заверенная копия.
² Заверяется печатью организации участника и подписывается руководителем организации,
действующем на сновании устава или лицом им уполномоченным, действующем на основании
нотариально заверенной доверенности.
32
Методические рекомендации по реставрации
фасада Южного корпуса №6 главного здания
монетного двора, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,
д. 6 литер А.
33
1. Общие положения.
В данных рекомендациях выданы технологические решения по вычинке дефектных участков
кирпичной кладки, относящиеся Южному корпусу №6 главного здания монетного двора.
Рекомендации уточняются специалистами в журнале авторского надзора по каждому
выявленному дефектному участку на фасаде здания.
Подготовительные работы и особые условия
1.
Леса установить в соответствии с техническими нормами и правилами, обеспечивающими
безопасность при эксплуатации.
2.
Необходимым условием для качественного производства работ по реконструкции фасадов
является правильное крепление лесов. Леса к стене должны быть прикреплены привинчивающимися
винтами.
3.
До начала работ по реставрации фасада окна должны быть защищены от попадания пыли и
грязи. Подготовка поверхности должна проводиться с тщательным соблюдением технологии.
 Установить причину намокания и разработать решения по их устранению;

Просушить кладку после устранения источника замокания стен.

Очистка дефектных участков стен и декоративных элементов фасада.

Обессоливание кирпичной кладки в выявленных зонах повышенной засоленности.

Антисептическая обработка участков кладки в зонах поражения, подсоса воды и местах протечек с кровли.

Реставрация кладочных швов кирпичной кладки.

Вычинка дефектных участков кирпичной кладки. Аварийные участки определяются после снятия
штукатурного слоя в дефектных зонах и уточняются в журналах авторского надзора.
4.
Во время всего периода проведения работ по реконструкции фасада рабочее место и
прилегающая территория должны быть чистыми. После каждого рабочего дня рабочее место и
прилегающая территория должны быть очищены от строительного мусора и грязи, инструмент должен
быть вымыт и убран. Строительный мусор сложен в мешки.
5.
После проведения всех ремонтно-реставрационных работ обеспечить восстановление
благоустройства
в
соответствии
с
утверждённым
рабочим
проектом
ОАО
СПБ
институт
«Ленпроектреставрация» 2009г шифр 209, согласованным в КГИОП №3-7537 07. 10 2009, и Проектной
документацией ОАО «Ленжилпроект» 1561-ГП 2010г получившим
2. Технологическая схема реставрации.
1. Очистка дефектных участков стен и декоративных элементов фасада.
34
2. Обессоливание кирпичной кладки в выявленных зонах повышенной засоленности.
3. Антисептическая обработка участков кладки в зонах поражения, подсоса воды и местах протечек
с кровли.
4. Реставрация кладочных швов кирпичной кладки.
5. Вычинка дефектных участков кирпичной кладки. Аварийные участки определяются после
снятия штукатурного слоя в дефектных зонах и уточняются в журналах авторского надзора.
3. Технические рекомендации.
3.1.Рекомендации по расчистке стен и декоративных элементов фасада.
Расчистка штукатурной отделки фасадов производится с целью удаления деструктивных, не
имеющих хорошего сцепления с кладкой материалов, для подготовки гладких поверхностей и
элементов архитектурного оформления под реставрацию.
Для этого необходимо провести следующие работы:
Для гладких поверхностей фасадов:
- удаление деструктивного штукатурного слоя до кирпичной кладки;
- удаление фрагментов штукатурных слоев, утративших адгезию к кладке фасада при помощи
скарпели и молотка ручным способом;
- для гладких поверхностей фасада на высоту 1,5 м произвести полную расчистку от
повреждений солями и биопоражениями штукатурки до кирпича с минимальным его травмированием
для последующего оштукатуривания его санирующей штукатуркой (по методике ниже)
Удаление красочных слоев с поверхности штукатурки:
- расчистка поверхности штукатурного слоя может производится следующими смывками:
- «смывка старой краски» (компания «Менделеев»);
- уничтожитель краски В-52 (фирма «Вершина», Россия);
- «Alkutex Ablezer» (Remmers, Германия);
- «MarKant Ablezer» (Alligator, Германия).
Пасту, обладающую тиксотропными свойствами, равномерно наносят на поверхность шпателем,
кистью, щеткой слоем 0,5-1 мм. Время, необходимое для растворения красочного слоя, определяется
опытным путем. Степень растворения красочного слоя проверяется через каждые 5 минут.
Разбухшую краску, потерявшую адгезию к основе, удаляют неметаллическим шпателем, не
допуская высыхания разбухшего слоя краски.
Операцию по удалению краски повторяют до получения чистой поверхности штукатурки.
Остатки смывки удаляют с поверхности по технологии производителя.
3.2.Рекомендации по обессоливанию и биоцидной обработке кирпичной
кладки стен.
35
Перед началом работы проверить несущую способность слоев. Устранить дополнительное
увлажнение стен из-за нарушения кровли, водостоков и пр. Имеющиеся трещины закрепить и заделать
соответствующим способом, расчистить разрушенные кладочные швы на глубину 2 см, обработав их
жесткой щеткой.
Засоленные участки кладки в местах протечек и в зонах повышенной влажности (более 8%)
очистить механически.
Для связывания сульфатов применить:
- Remmers Sulfatex flussing (Art.0663) при поражении солями сульфата. Расход 0,5кг./кв.м.
Наносится состав методом разбрызгивания удочкой и выдерживается один день для блокирования
солей.
- 10 % водный раствор хлористого бария. Раствор наносится на поверхность до насыщения не
менее трех раз с интервалом до полного впитывания.
3.3.Рекомендации по биоцидной обработке поверхности кладки.
Участки биопоражений обработать водным раствором биоцидного препарата «Росима 243»
фирмы «ACIMA». Продукты реакции удалить механически, поверхность промыть водой под
давлением, просушить. При необходимости обработку повторить. Обработку проводить в сухую погоду
при температуре не ниже +10°С.
Для антисептической обработки кладки в местах протечек и повышенной влажности
рекомендуется 5% раствор полисепта фирмы ООО «Фармапокров», который подавляет рост
микроорганизмов и образует защитную полимерную пленку. Раствор наносится кистью. Расход
150мл/кв.м. Возможно применение готового продукта «Capatox» (фирма «Caparol», Германия).
3.4.Рекомендации по реставрации кладочных швов.
Восполнение утрат шовного раствора производить после механической расчистки швов кладки
от слабодержащихся фрагментов раствора, обильно промыть водой для удаления пылевидных частиц.
Поверхность смочить водой до прекращения впитывания старым кладочным раствором влаги.
Кладочный шов заполнить раствором на известковом вяжущем по составу близким к
оригинальному составом ATLAS PLUS фирмы «ATLАS».
3.4.1. Вычинка дефектных участков кирпичной кладки.
Кирпичи, имеющие дефекты глубиной более, чем 3см, подлежат вычинке штукатурным
раствором.
Порядок проведения работ при вычинке:
36
- дефектные кирпичи удалить, образовавшиеся «гнезда» очистить от пыли, хорошо смочить и
вставить необходимого размера кирпичи на раствор.
Работы производятся небольшими участками на глубину в 1 кирпич с применением системы
перевязки и порядовки, принятой в сохраняемых участках стен. При вставке необходимо соблюдать
толщину растворных швов, характерную для оригинальной кладки.
При небольших сколах до ¼ толщины кирпича проводят докомпановку кирпича мастикой
«ATLAS» золотой век Р-01 послойно, слоями не более 0,5см с приданием ей формы. Выдержка между
слоями докомпановочной мастики 0,5 часа.
Пересыхание верхнего слоя не допускается.
3.4.2. Технология применения санирующей штукатурки.
Фасад на высоту 1,5м оштукатуривается санирующей штукатуркой Baumit SanovaPutzl с
зернистостью 2мм. Состав готов к применению, обладает повышенной солестойкостью, легкий, имеет
высокие теплоизолирующие свойства, имеет хорошую адгезию в местах стыковки с известковой
штукатуркой. Перед началом работ старую, ранее нанесенную, штукатурку необходимо полностью
сбить.
Очистить поверхность от грибков, плесени, водорослей механическим путем, санировать ранее
рекомендованными составами (п.3.2; 3.3) или санирующим готовым водным раствором Baumit
SanierLosung.
Раствор наносят распылением или кистью. Площадь обработки – зона поражения с радиусом не
менее 1м зоны без видимых поражений.
Через 1-2 часа санируемая площадь механически обрабатывается (щеткой, деревянными или
пластиковыми шпателями). Затем еще раз обрабатывается раствором 1-2 раза до насыщения методом
«мокрое по мокрому».
Расход раствора 0,05-0,1кг./кв.м. в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Обработанную поверхность защищают от дождя не менее 24 часов.
Остатки штукатурного раствора, пыль тщательно удаляют механическим путем. Слабые
поврежденные солями и микроорганизмами кладочные швы расчистить на 2-3 см в глубину, обработать
раствором Baumit Anti Sulfat.
Для заделки швов применить санирующую штукатурку Baumit Sanova Putzl. Исключается
заделка швов цементно-песчаным раствором.
Для удаления и химического связывания солей (сульфатов и хлоридов) используется готовый к
нанесению водный раствор Baumit Anti Sulfat.
Участки с высолами зачищаются механически без увлажнения основания. Раствор наносится
кистью 2-3 раза до насыщения поверхности. Расход
- 0,5-0,8кг/кв.м. Обработанную поверхность
защищают от дождя 24 часа.
Время сушки до нанесения санирующего обрызга не менее суток.
37
Для улучшения адгезии санирующей штукатурки применяется санирующий обрызг для
фасадных работ Baumit Sanovavor Spritzer, наносится машинным или ручным способом.
Технология нанесения состава указана в технологии производителя.
- Обрызг поверхности.
Готовый раствор наносится на предварительно очищенную поверхность кирпичной кладки,
образовывая при нанесении бугорки-выступы для сцепления с последующим слоем. Толщина слоев не
должна превышать 0,5мм. Поверхность свеженанесенного раствора необходимо предохранять от
слишком быстрого времени твердения и при необходимости увлажнять в течении 2 дней. Минимальное
время твердения 7 суток при покрытии всей поверхности фасада. Расход материала при обрызге
10кг/кв.м.
- Оштукатуривание.
Санирующая штукатурка перемешивается в тихоходных смесителях в течении 5-6 минут.
Миксер для перемешивания не предназначен!
Готовый раствор наносится на предварительно увлажненный обрызг в один или несколько слоев в
зависимости от неровности основания.
При однослойном нанесении минимальная толщина слоя – 30 мм., максимальная – 50мм.
Штукатурка набрасывается кельмой, выравнивается полутерком или вытягивается правилом и после
непродолжительного схватывания затирается теркой с войлочным покрытием или с покрытием из
грубой резиновой губки.
При нанесении нескольких слоев нижние слои не заглаживаются. Каждый последующий слой
наносится через 3-4 часа схватывания предыдущего слоя.
Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением последующих материалов не менее
5 дней на 1см толщины!
Поверхность со свеженанесенным раствором в течение 2-3 дней следует увлажнять.
Расход санирующей штукатурки Baumit Sanova Putzl – 40 кг/кв.м. при толщине слоя 5см.
- Общие указания
Температура окружающего воздуха, материала, основания и процесса твердения должна быть
выше +5°С.
Перемешивание повторного раствора санирующей штукатурки, не использованной в течение
длительного времени, а также добавлять воду не допускается.
- Нанесение накрывочного слоя.
Для выравнивания оштукатуренной поверхности наносится Baumit Renovier Spаchtel 0,2 –
известково- цементная шпаклевка с зернистостью 0,2мм., белого цвета.
38
Шпаклевочный раствор готовят в тихоходной мешалке или вручную (на 25кг. – 6,5-7,0л. воды).
Перемешивают, оставляют на 5 минут и перемешивают повторно.
Наносят готовую шпатлевку шпателем из нержавеющей стали или теркой. При многослойном
нанесении каждый последующий слой наносится после твердения предыдущего.
Перед окраской время твердения шпаклевки не менее суток на каждый 1мм толщины, но не
менее 3 дней.
Расход шпаклевки 1кг/кв.м при толщине слоя 1-2мм.
Температура воздуха не ниже +5°С. Перед окраской поверхности применять грунтовку Baumit
Universal Grund.
Окраску производить краской «Ажио» … валиком или кистью при температуре воздуха не ниже
+ 8 С.
39
Приложение № 5
К Документации
Приложение к заявке на участие в
открытом конкурсе
от _______ 20__г. №_______
Справка по опыту выполнения договоров, сопоставимых по характеру и предмету
закупки за 2011-2014г.
Участник процедуры закупки: ___________________________________
№
п/п
Описание
Сроки
договора
выполнения
Заказчик
(предмет
Сведения о
(год и месяц (наименование, договора,
рекламациях
начала
адрес,
объем и
Сумма
Сумма
по
выполнения контактное
состав
выполнения
договора, перечисленным
год и месяц
лицо с
поставок,
работ,
рублей
договорам,
фактического
указанием
работ и
рублей с
НДС
процент
или
должности,
услуг,
НДС
завершенности
планируемого
контактное
описание
выполнения
окончания
телефоны)
основных
выполнения)
условий
договора)
1) В качестве субподрядчика
1.
Договор 1
2.
…
Договор 2
….
ИТОГО за полный год
1.
2.
…
ИТОГО за полный год
1.
…
Х
Х
2) В качестве генерального подрядчика
1.
Договор 1
….
Договор….
ИТОГО за полный год
Х
40
…
ИТОГО
Х
На бланке организации
Приложение № 6
К Документации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
№
п/п
Наименование документов
Количество
Номер
страниц
страницы
Руководитель организации, участника конкурса_________________________
М.П.(подпись, Ф.И.О.)
41
Приложение № 7
К Документации
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ________________
______________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан __________________ «____» _____________
представлять интересы ______________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых ________ наименование Заказчика ________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии
необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы,
связанные с его выполнением.
Подпись _______________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 201_ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
42
Приложение № 8
К Документации
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ОТЗЫВЕ КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКИ
ЗАКАЗЧИКУ
№ _______________
«__»________2014 Г.
Уведомление об изменении
(или отзыве) конкурсной заявки
Настоящим
письмом
_____________________
(наименование
организации)
уведомляет Вас, что вносит изменения в (или отзывает) свою конкурсную заявку и
направляет своего представителя ________________________ (Ф.И.О., должность),
которому доверяет подать изменения к конкурсной заявке (или забрать свою конкурсную
заявку) (действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность).
______________________ (подпись, расшифровка подписи, гербовая печать)
«___»___________2014 г.
43
Приложение №9
К Документации
ФОРМА «СОТРУДНИКИ»
(предлагаемая участнику форма)
Наименование Участника размещения заказа
Приложения: (по усмотрению участника)
Для юридического лица - Должность, подпись, фамилия, инициалы
МП
№
п/п
1.
«Квалификация сотрудников участника конкурса»
(предлагаемая участнику форма)
Наименование
Требование
Данные участника
показателя
конкурса
Наличие в штате
квалифицированных
работников,
специалистов,
привлекаемых к
выполнению работ
Описание квалификации
работников, специалистов,
привлекаемых для выполнения
работ с указанием ФИО, стажа
работы, указание реквизитов
дипломов, свидетельств,
подтверждающего его
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника юридического лица
44
45