МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
advertisement
МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» УТВЕРЖДАЮ: Проректор по ХДС______________ В.В.Смирнов 19 апреля 2013 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 30 Работы по реконструкции и устройству системы вентиляции и кондиционирования в помещении № 5101 спорткомплекса МИЭТ. Москва 2013г. 1 Информационная карта запроса предложений Запрос предложений проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 6 Положения о закупке МИЭТ. № п/п 1 2 Наименование пункта Заказчик закупки Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям Текст пояснений федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» Место нахождения: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5 Почтовый адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5 Адрес электронной почты: spd@miee.ru Контактное лицо – Куранова Ольга Альбертовна Контактный телефон (499)-710-99-79, (499)- 729-73-20 Требования к участникам процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с пунктом 3.3 Положения о закупке Обязательные требования к правоспособности участника размещения заказа: 1) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещения заказа; 2) обладать необходимыми правами и полномочиями, необходимыми для участия в процедуре закупки, заключения договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. Дополнительные требования к правоспособности участника размещения заказа: 2 1) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестрах недобросовестных поставщиков. 3 4 5 Перечень документов для подтверждения соответствия участника закупки установленным требованиям Преференции Предоставление документов не требуется. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке Заявка на участие в запросе предложений, в том числе в форме электронного документа, должна соответствовать требованиям п.6.6 Положения о закупке. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка, фирменное наименование участника процедуры закупки, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). В случае подачи заявки в форме электронного документа она должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи». При подаче заявки в форме электронного документа участник процедуры закупки обязан предоставить корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ЭЦП и открытый ключ, дающий возможность прочитать электронную цифровую подпись. В случае, если в электронный документ преобразовывается документ на бумажном носителе, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица, такой электронный документ должен быть подписан ЭЦП того же уполномоченного лица. В случае подачи заявки в форме электронного документа, участник процедуры закупки обязан удостовериться о получении и возможности прочтения Заказчиком поданной заявки. Не предусмотрены Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений: 1) заявка на участие в запросе предложений; 2) анкета участника процедуры закупки; 3) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписка из единого 3 государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; 4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 5) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 7) копию уведомления о возможности применения 4 участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее); 8) предложение о выполняемых работах, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристиках; 9) в случае представления заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса предложений, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование; 10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации о запросе предложений (п.7 Информационной карты) содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или копия такого поручения); 11) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3.3 Положения о закупке, в случае, если данные требования предусмотрены документацией о запросе предложений (п.3 Информационной карты); 12) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к качеству работ и квалификации в соответствии с критериями оценки заявок на участие в запросе предложений. Форма заявки, форма анкеты участника закупки, форма предложения о выполняемых работах, их количественных и качественных характеристиках и форма сведений о наличии опыта выполнения аналогичных работ приведены в документации. Предложение о выполняемых работах, являющихся предметом закупки, оформляется участником с учетом требований к описанию работ, их количественных и качественных характеристик, приведенных в документации (п.6 Информационной карты). 6 7 8 Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик Обеспечение заявки на участие в закупке Порядок, место, дата начала и дата окончания В соответствии с техническим заданием Не предусмотрено Прием заявок осуществляется по адресу: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, дом 5, комн. 4355, 5 9 10 11 12 13 14 срока подачи заявок на внутр.тел.26-55 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов (время московское), в участие в закупке пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Дата начала подачи заявок: 20 апреля 2013г. Дата окончания подачи заявок: 29 апреля 2013г. Время окончания подачи заявок: 11.00 (время московское). Участник процедуры закупки, подавший заявку на Порядок и срок отзыва участие в запросе предложений, вправе изменить или заявок на участие в отозвать заявку на участие в запросе предложений в закупке любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки вправе направить Формы, порядок, дата заказчику в письменной форме, в том числе в форме начала и дата окончания электронного документа, запрос о разъяснении срока предоставления положений документации о проведении запроса участникам закупки предложений. Заказчик направляет участнику закупки в разъяснений положений письменной форме или в форме электронного документации о закупке документа разъяснения положений документации о запросе предложений. После направления разъяснений положений документации о закупке участнику закупки, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Дата начала срока предоставления разъяснений: дата размещения на сайте извещения и документации о закупке. Дата окончания срока предоставления разъяснений: не менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В соответствии с пунктом 6.2.6 Положения о закупке Информация об отказе от Заказчик вправе отказаться от его проведения в любое проведения закупки время без объяснения причин. Запрос предложений считается отмененным с момента размещения решения об отмене на официальном сайте. При отмене запроса предложений Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки на участие в запросе предложений, и третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Вскрытие конвертов с заявками будет осуществляться Место, дата и время 29 апреля 2013 г. в 11 часов 00 минут (время вскрытия конвертов с московское) по адресу: Москва, Зеленоград, проезд заявками на участие в 4806, д.5. закупке Место и дата рассмотрения Рассмотрение заявок будет осуществляться 30 апреля 2013 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5. предложений участников закупки и подведения Подведение итогов закупки будет осуществляться 06 итогов закупки мая 2013 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5. Критерии оценки заявок на участие в запросе Критерии оценки и предложений и коэффициенты значимости: сопоставления заявок на участие в закупке 1) цена Договора – 40%; 2) квалификация участника – 10%; 2) качество работ – 50%. 6 15 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Для оценки предложенных условий исполнения Договора для каждой заявки определяется итоговый рейтинг. Заявке, содержащей лучшие условия исполнения Договора, соответствует наибольший итоговый рейтинг. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Документации о закупке, умноженных на их значимость. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 1) Оценка заявок по критерию «цена Договора». Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена Договора", определяется по формуле: Ra i где: Ra i A maх Ai A maх 100 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена Договора, установленная в Документации о закупке; Ai - предложение i-го участника закупки по цене Договора. 2) Оценка заявок по критерию "квалификация участника" Критерий предусматривает наличие у участника закупки опыта проведения идентичных работ. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника", определяется в баллах: a) 100 баллов, если участник обладает опытом проведения аналогичных работ и за пошедший календарный год имеет 5 и более заключённых договоров с аналогичной тематикой; b) 50 баллов, если участник обладает опытом проведения аналогичных работ и за пошедший календарный год имеет от 1 до 5 заключённых договоров с аналогичной тематикой; с) 0 баллов, если участник не обладает опытом проведения аналогичных работ и за пошедший календарный год имеет 0 заключённых договоров с аналогичной тематикой. Подтверждается наличием в заявке сведений о заключенных договорах. 3) Оценка заявок по критерию "качество работ" Критерий предусматривает соответствие технического и приборного решения всем характеристикам рабочей документации (проекта), предоставляемой Заказчиком, и имеющего запас и превосходство параметров. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ", определяется в баллах: a) 100 баллов, если предлагаемое техническое 7 решение позволяет системе работать по требуемым техническим характеристикам и превосходить их более чем на 10%; b) 50 баллов, если предлагаемое техническое решение позволяет системе работать по требуемым техническим характеристикам и превосходить их на 5 – 10 %; с) 0 баллов, если предлагаемое техническое решение позволяет системе работать по требуемым техническим характеристикам. Подтверждается наличием в составе заявки проработанного технического и приборного решения с детальным описанием содержания работ. Срок оценки и сопоставления заявок не превышает 10 (Десять) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Работы по реконструкции и устройству системы вентиляции и кондиционирования в помещении № 5101 спорткомплекса МИЭТ. В соответствии с техническим заданием 16 Предмет договора 17 18 Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные требования связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика Место выполнения работ 19 Срок выполнения работ 20 Условия выполнения работ В соответствии с техническим заданием Требования к В соответствии с техническим заданием гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ Сведения о начальной 2 960 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) (максимальной) цене рублей 00 копеек. договора Цена договора включает общую стоимость всех работ, Порядок формирования цены договора (цены лота) материалов, используемых в процессе работ, а также затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости) понижающим коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному сметному расчету. 21 22 23 24 Сведения о валюте, используемой для формирования цены 124498, г.Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, корп.5 В течение 14 (Четырнадцати) заключения договора. дней с момента Цена договора устанавливается в рублях. Все расчеты по договору производятся в рублях. 8 25 договора и расчетов с исполнителем Форма, сроки и порядок оплаты работ Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата по безналичному расчету в течение 20 (Двадцати) банковских дней после получения выставленного счета. Основанием для выставления счета является подписанный акт о приемке выполненных работ. Договор должен быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов процедуры закупки и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 26 Срок подписания победителем в проведении запроса предложений договора 27 Информация об отказе от заключения договора В соответствии с пунктом 6.11.8 Положения о закупке Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику процедуры закупки понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 28 Обеспечение исполнения обязательств по договору Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный договором объем работ в соответствии с подпунктом 4) пункта 3.9.2.2 Положения о закупке Сведения о возможности заказчика увеличить объем работ при заключении договора в соответствии с подпунктом 2) пункта 3.9.2.2 Положения о закупке Не предусмотрено 29 30 Не предусмотрено Не предусмотрено 9 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ на выполнение работ ________________________________________ (наименование работ) №____ «____» ___________2013г. Кому: _____________________________________________________________________________ (наименование заказчика) От кого: ___________________________________________________________________________ наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); ____________________________________________________________________________________________________ место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) Изучив извещение о проведении запроса предложений и Документацию о закупке, мы, нижеподписавшиеся, готовы осуществить выполнение работ ______________________________ на условиях и в соответствии с нашим предложением о выполняемых работах, их количественных и качественных характеристиках, являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке, по цене ___________(________________________) рублей __ копеек и исполнить условия договора, указанные в извещении № _____ о проведении запроса предложений и Документации о закупке, размещенных на сайте Заказчика www.miet.ru. Цена указана с учетом _______________________________________________________________ (указываются включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг расходы участника процедуры закупки) Настоящая заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: 1 Приложение № 1 2 Приложение № 2 3 Приложение № 3 Анкета участника закупки Предложение о выполняемых работах, их количественных и качественных характеристиках Сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ на __ листах; на __ листах; на __ листах; на __ листах; на __ листах; 4 5 Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: Ф.И.О____________; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты _________________. Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель): _______________ _________________ / ________________ / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. 10 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма – для юридических лиц: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Фамилия, имя, отчество – для участников процедуры закупки - физических лиц и индивидуальных предпринимателей 2. Регистрационные данные: 2.1 ОГРН, ИНН, КПП для участника процедуры закупки – юридического лица Паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника процедуры закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: – Устав, положение; – Свидетельство о государственной регистрации; – Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата; – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. – Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) Страна 4. Адрес места нахождения участника процедуры закупки – юридического лица Адрес Адрес места жительства участника процедуры закупки – физического лица) 5. Почтовый адрес участника процедуры закупки Страна Адрес Телефон Факс 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены предоставления письма (справки) из банка об открытии расчетного счета. 7. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия) путем 11 8. Сведения о том, является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящей закупки, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника процедуры закупки. Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы: 1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе); 3.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе). Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель): _____________________ (должность) ______________ (подпись) ___________________ (расшифровка подписи) М.П. 12 ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ Изучив извещение о проведении запроса предложений и Документацию о закупке, мы, ____________________________________________________________________________________, готовы осуществить выполнение работ ______________________________________ на условиях и в соответствии с предлагаемым нами техническим решением, разработанным на основании документации (проекта) Заказчика: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ При выполнении работ будут использованы следующие материалы: № п/п Наименование, марки применяемых материалов Технические характеристики материалов Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость выполнения работ. Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель): _______________ _________________ / ________________ / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. 13 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОПЫТА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым 1. Год Годовой объем выполненных аналогичных работ в валюте отчетности, с указанием наименования валюты 2. № Номер договора, предмет договора, регион Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо Опыт выполнения работ, аналогичных требуемым* Сумма всего договора по завершении или на дату присуждени я текущего договора/ причитающе йся доли договора Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) Статус (генподрядч ик, субподрядчи к, партнер) и объем работ по договору, % Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств Примечание** 1. 2. 3. … *Не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих участника закупки. Обязательно необходимо указать договора, которые были у участника с Заказчиком. ** Участник может указать характер выполнения обязательств по договору и особые условия, существенные для Запроса предложений, и любую другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником. По усмотрению участника дополнительно могут быть приложены копии указанных договоров. 14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Проведение работ по реконструкции и устройству системы вентиляции и кондиционирования в помещении № 5101 спорткомплекса МИЭТ. 1. Наименование, объем выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам работ и иные требования связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: Наименование работ: Проведение работ по реконструкции и устройству системы вентиляции и кондиционирования в помещении № 5101 спорткомплекса МИЭТ. Объем работ: в соответствии с ведомостью объёмов работ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание 1 2 3 4 5 6 Раздел 1. Вентиляция 1 Монтаж Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм 100 м2 поверхности воздуховодов м2 0,12 2 Воздуховод Д. 100 мм 3 4 Крепления Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм 5 6 Воздуховод Д. 160 мм Крепления 7 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 200 мм 8 Воздуховод Д. 200 мм м2 27 9 Крепления кг 27 10 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 200*200 11 Воздуховод Д. 200 *200мм м2 5,6 12 Крепления кг 5,6 13 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 250*200 14 Воздуховод Д. 250 *200мм м2 5,4 15 Крепления кг 5,4 кг 100 м2 поверхности воздуховодов м2 кг 100 м2 поверхности воздуховодов 100 м2 поверхности воздуховодов 100 м2 поверхности воздуховодов ФЕР20-01-00101 12 12 0,27 ФЕР20-01-00101 27 27 0,27 0,056 0,054 ФЕР20-01-00101 ФЕР20-01-00102 ФЕР20-01-00102 15 16 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 250*250 100 м2 поверхности воздуховодов 17 Воздуховод Д. 250 *250мм м2 2 18 Крепления кг 2 19 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 300*200 мм 20 Воздуховод Д. 300*200мм м2 38 21 Крепления кг 38 22 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 300*250 мм 23 Воздуховод Д. 300*250мм м2 6,6 24 Крепления кг 6,6 25 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 300*300 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,12 26 Воздуховод Д. 300*300мм м2 12 27 Крепления кг 12 28 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 400*300 мм 29 Воздуховод Д. 400*300мм м2 9,8 30 Крепления кг 9,8 31 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 500*300 мм 32 100 м2 поверхности воздуховодов 100 м2 поверхности воздуховодов 100 м2 поверхности воздуховодов 0,02 0,38 0,066 0,098 100 м2 поверхности воздуховодов 0,496 Воздуховод Д. 500*300мм м2 49,6 33 Крепления кг 49,6 34 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 700*300 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,3 35 36 37 Воздуховод Д. 700*300мм Крепления Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 800*500 мм м2 кг 100 м2 поверхности воздуховодов 30 30 0,052 38 Воздуховод Д. 800*500мм м2 5,2 39 Крепления кг 5,2 40 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 1000*500 мм 100 м2 поверхности воздуховодов 0,24 ФЕР20-01-00102 ФЕР20-01-00107 ФЕР20-01-00107 ФЕР20-01-00107 ФЕР20-01-00107 ФЕР20-01-00107 ФЕР20-01-00108 ФЕР20-01-00108 ФЕР20-01-00110 16 41 Воздуховод Д. 1000*500мм 42 Крепления 43 Установка отводов 45 толщ 0,5 мм, отводов 90 толщ 0,7 мм 44 45 м2 24 кг 24 1 шт 55 Отвод - 45 толщ 0,5 диам 200 мм шт 12 Отвод - 45 толщ 0,7 диам 200 *300мм шт 4 46 Отвод - 45 толщ 0,7 диам 300*200мм шт 2 47 Отвод - 45 толщ 0,7 диам 300*300мм шт 2 48 Отвод - 45 толщ 0,7 диам 500*300мм шт 2 49 Отвод - 45 толщ 0,7 диам 800*500мм шт 2 50 Отвод - 90 толщ 0,5 диам 100м шт 3 51 Отвод - 90 толщ 0,5 диам 160м шт 11 52 Отвод - 90 толщ 0,5 диам 200м шт 4 53 Отвод - 90 толщ 0,7 диам 300*200м шт 3 54 Отвод - 90 толщ 0,7 диам 300*500м шт 4 55 Отвод - 90 толщ 0,7 диам 300*700м шт 2 56 Отвод - 90 толщ 0,7 диам 500*300м шт 2 57 Отвод - 90 толщ 0,7 диам 1000*500м шт 2 58 Установка тройников - 90 толщ 0,5 мм , врезка - толщ. 0,5 мм, 0 ,7 мм отводов 45 толщ 0,5 мм, отводов 90 толщ 0,7 мм 1 шт 19 59 Тройник - 90 толщ 0,5 /0,5 диам 100/100 шт 1 60 Врезка тощ. 0,5 250*250 шт 1 61 Врезка тощ. 0,7 300*200 шт 1 62 Врезка тощ. 0,7 400*300 шт 1 63 Врезка тощ. 0,7 500*300 шт 1 64 Врезка тощ. 0,5 200*160 шт 1 65 Врезка тощ. 0,5 диам. 160 шт 8 66 Врезка тощ. 0,5 диам. 200 шт 5 67 Установка муфт толщ. 0,5 мм, 1 шт 22 68 Муфта толщ 0,5 диам 100 шт 4 69 Муфта толщ 0,5 диам 160 шт 9 70 Муфта толщ 0,5 диам 200 шт 9 71 Установка лереходов 1 шт 16 72 Переход толщ. 0,5 200*100 шт 1 73 Переход толщ. 0,5 200*200 диам 160 шт 1 74 Переход толщ. 0,5 250*200 /диам 200 шт 1 75 Переход толщ. 0,5 250*250 /200*200 шт 1 76 Переход толщ. 0,7 300*200/200 шт 1 77 Переход толщ. 0,7 300*200/300*300 шт 1 78 Переход толщ. 0,7 300*250/250*200 шт 1 79 Переход толщ. 0,7 300*250/300*300 шт 1 80 Переход толщ. 0,7 400*300/300*300 шт 1 81 Переход толщ. 0,7 500*300/400*300 шт 1 82 Переход толщ. 0,7 500*300/500*300 шт 1 ФЕР20-02-00109 ФЕР20-02-00109 ФЕР20-02-00109 ФЕР20-02-00109 17 83 Переход толщ. 0,7 800*500/500*300 шт 1 84 Переход толщ. 0,7 1000*500/700*300 шт 1 85 Переход толщ. 0,7 1000*500/800*500 шт 1 86 Специальный переход толщ 0,7 1000*500/500*300 шт 1 87 Установка заглушек толщ. 0,7 мм 1 шт. 3 88 Заглушка тощ 0,7 300*200 шт 1 89 Заглушка толщ 0,7 500*300 шт 1 90 Заглушка толщ 0,7 700*300 шт 1 91 Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м 40 92 Гибкий воздуховод типа ALUDUCT диам 200 м 10 93 Гибкий воздуховод типа SONODUCT диам 100 м 10 94 Гибкий воздуховод типа SONODUCT диам 160 м 20 95 Устройство теплоизоляции типа " Энергофлекс " 96 Теплоизоляция типа Энергофлекс толщ 20 мм м2 36 97 Теплоизоляция типа К - Flex - ST - SK Duct толщ. 10 мм м2 170 98 Система кондиционирования и комплект автоматики с частотным регулированием к -т 1 99 Установка вентиляторов канальных 1 вентилятор 2 100 шт 2 101 Канальный вентилятор VP 100 - 50/63.4 D Установка вставок гибких шт 4 102 Гибкие вставки МV 100-50 шт 4 103 Установка калориферов 1 калорифер 1 104 Водяной калорифер NPW 100-50/2 шт 1 105 Установка воздухоохладителя 1 шт 1 106 Воздухоохладитель PBED 100- 50- 3 - 2,1 шт 1 107 Установка камер смещения 1 камера 1 108 Камера смещения SKX 80-50 шт 1 109 Установка фильтров 1 шт 1 110 Воздушный фильтр шт 1 111 Установка заслонок воздушных 1 шт. 2 112 Воздушная заслонка с эл. приводом DPR 100-50 шт 2 113 Установка шумоглушителей 1 шт. 2 114 Шумоглушитель GHP100- 50 шт 2 1 м3 изоляции 20,6 ФЕР20-02-00601 ФЕР20-02-01801 ФЕР26-01-03901 Раздел 2. Кондиционирование ФЕР20-03-00103 " VERTRO" ФЕР20-02-01801 ФЕР20-04-00203 " VERTRO " ФЕР20-06-00901 " POLAR BEAR " ФЕР20-06-01004 REMAK ФЕР20-05-00101 " VERTRO" ФЕР20-02-00607 " VERTRO" ФЕР20-02-01505 " VERTRO" 18 115 Установка клапанов противопожарных 1 клапан 3 ФЕР20-02-00402 "Вингс - М " 116 Противоложарный огнезадерживающий клапан КЛОП 1 500*300 шт 3 117 Установка клапанов противопожарных 1 клапан 3 118 Противоложарный огнезадерживающий клапан КЛОП 1 700*300 шт 3 119 Установка решеток воздухозаборных 1 решетка 1 120 Воздухозаборная решетка 500*500 ВНР шт 1 121 Установка дроселей 1 шт 18 122 Дросель клапан Диам. 100 ДК шт 2 ФЕР20-06-01201 " НЭПТ " 123 Дросель клапан Диам. 160 ДК шт 10 " НЭПТ " 124 Дросель клапан Диам. 200 ДК шт 6 " НЭПТ " 125 Установка универсального дифузора 1 шт 2 126 Универсальный дифузор Диам 125 шт 2 ФЕР20-06-01201 ЗАО " Арктика " 127 Установка решеток воздухозаборных 1 решетка 16 128 Воздухораспределительная решетка KVADRA - 450 шт 16 129 Установка адаптера для решетки шт 10 130 Адаптер для решетки 455*455*200( Н )/ 160 шт 10 131 Установка адаптера для решетки шт 6 132 Адаптер для решетки 455*455*200 Н )/ 200 шт 6 133 Монтаж смесительного узла в сборе 134 Смесительный узел ONX 40 - 2.5 135 Установка термометров радиальных 136 Термоманометр радиальный ТМТБ - 4 137 Установка кранов шаровых 138 ФЕР20-02-00402 "Вингс - М " ФЕР20-02-00207 " СЕЗОН " ФЕР20-02-00207 " Systemair " ФЕР20-06-01205 " НЭПТ " ФЕР20-06-01205 " НЭПТ " Раздел 3. Теплоснабжение т 0,3 шт 1 1 комплект 2 шт 2 1 шт 4 Шаровой кран ДУ - 25 КШТ 64. 102. 025. шт 2 139 Шаровой кран ДУ - 15 КШТ 64. 102. 015. шт 2 140 Установка клапанов балансировочных 1 шт 1 141 Клапан балансировочный ДУ 25 Гост 3262 - 80 шт 1 142 Установка крана спускного 1 шт 2 143 Спускной кран Д. 15 шт 2 144 Установка кранов воздушных 1 кран 2 145 Воздушный кран Д. 15 шт 2 146 Прокладка водогазопроводной трубы 100 м трубопровода 0,15 ФЕРм06-05-00113 VERTRO ФЕР18-07-00103 VERTRO ФЕР16-05-00103 ФЕР16-05-00403 ФЕР16-05-00202 ФЕР16-07-00101 ФЕР16-02-00206 19 147 Водогазопроводная труба ВГП ГОСТ 3262- 75 ДУ 25 148 Теплоизоляция труб 149 Теплоизоляция трубная 25*13 150 Масляная окраска грунтовкой ГФ - 021 151 Грунтовка ГФ - 021 152 Масляная окраска нитроэмалью ПФ 115 Нитроэмаль ПФ - 115 153 м 15 1 м3 изоляции 1,2 м 15 100 м2 кг 100 м2 0,04 ФЕР26-01-03901 ФЕР15-04-03004 1 0,06 кг 2 ФЕР15-04-03004 Раздел 4. Холодоснабжение 154 Установка компрессорно конденсаторного блока G - 18.3 КВТ Nэ6,1 КВТ шт. 1 ФЕРм07-01-00102 155 Компрессорно - конденсаторный блок шт 1 Carrier 156 Установка вентиля запорного 1 шт 1 157 Вентиль запорный шаровой 1/2 ( 12.7 vv ) Установка вентиля запорного шт 1 1 шт 1 шт 1 1 м2 поверхности в свету 1 ФЕР16-05-00103 ALCO CONTROLS ФЕР16-05-00103 ALCO CONTROLS ФЕР20-05-00102 шт 1 1 шт 1 шт 1 158 160 Вентиль запорный шаровой 1 - 1/8 ( 28,5 ) Установка фильтров 161 Фильтр жидкостной 1/2 ( 12,7 мм ) 162 Установка ТРВ 163 ТРВ 164 Установка вентиля соленоидного 1 шт 1 165 Соленоидный вентиль 1/2 ( 12,7) шт 1 166 Установка катушки к соленоиду 1 шт 1 167 Катушка к соленоиду шт 1 168 Установка разъема к катушке 1 шт 1 169 Разъем к катушке шт 1 170 Установка смотрового стекла 1 шт 1 171 Смотровое стекло 1/2 ( 12,7 ) шт 1 172 Установка трубы медной 173 Труба медная 3,8 ( 9,5 мм ) шт 1 174 Труба медная 1- 1/2 ( 28,5 мм ) шт 1 175 Теплоизоляция труб 176 Теплоизоляция трубная 12*13 177 Теплоизоляция труб 159 100 м 0,05 1 м3 изоляции 0,1 м 20 1 м3 изоляции 0,13 ALCO CONTROLS ФЕР16-05-00103 ALCO CONTROLS ФЕР16-05-00103 ALCO CONTROLS ФЕР20-06-01201 ALCO CONTROLS ФЕР16-05-00103 ALCO CONTROLS ФЕР16-05-00103 ALCO CONTROLS ФЕР16-02-00101 ALCO CONTROLS ALCO CONTROLS ФЕР26-01-03901 ФЕР26-01-03901 20 178 Теплоизоляция трубная 28*13 м 20 179 Установка трубы шт 1 180 Труба из пропилена ППР PN Д 25 м 14 181 Фреон бал. 1 ALCO CONTROLS Непосредственное описание работ. В соответствии с рабочей документацией (проектом), предоставляемой Заказчиком, произвести прокладку воздуховодов для приточно-вытяжной системы вентиляции и кондиционирования помещения. Произвести тепло- и шумоизоляцию воздуховодов. Установить систему вентиляции и кондиционирования помещения. Подвести линии тепло- и хладоснабжения, установить воздухосмесительную камеру и компрессорно-конденсаторный блок. Произвести установку фильтров, клапанов и датчиков. Произвести монтаж смесительного узла. Разработать техническое решение и произвести установку с наладкой для получения требуемых параметров, системы кондиционирования с комплексом автоматики и частотным регулированием в шкафах с визуальным контролем приборов. Произвести пуско-наладочные работы. Добиться функционирования системы с рабочими характеристиками и необходимыми параметрами. По окончании работ произвести очистку помещения от строительного мусора пыли и грязи. Требования и технические характеристики к материалам, используемым при проведении работ. 1) Техническое решение установки, функционирования и контроля работы системы вентиляции и кондиционирования помещения № 5101 спорткомплекса МИЭТ в соответствии с рабочей документацией (проектом) предоставляемой Заказчиком. 2) Температурный режим помещения: - холодный период, °С: от 18 до 22 - тёплый период, °С: от 19 до 24 3) Мощность потребляемой электроэнергии системой: - холодный период, кВт: не более 8 - тёплый период, кВт: не более 14,5 4) Количество свежего воздуха подаваемого в помещение: - в соответствии со СНиП 41-01-2003 прил. «М» - объём приточного воздуха, м³/час: не менее 5600 Требования по качеству, приемлемости, безопасности проведения работ: Производство работ осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, а также же с выполнением мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. Все материалы, используемые при проведении электротехнических работ, должны соответствовать расчетам по нагрузкам в сетях и нормам противопожарной безопасности. Законодательство о техническом регулировании: Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ « О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования по квалификации рабочих при проведении работ: Члены бригады, выполняющие работы, должны обладать квалификацией, опытом выполнения профильных работ и иметь гражданство РФ, РБ. Передаваемая вместе с работой, либо до начала выполнения документация: На все используемые материалы Подрядчик обязан предъявить оригиналы сертификатов. Условия приемки работ заказчиком: Проверка результатов работ, составление акта о приемке выполненных работ. Действия сторон в случае сомнений в качестве работ: Составление акта разногласий, осуществление сплошной или выборочной проверки произведенных работ у независимого эксперта с отнесением всех расходов по проверке на Подрядчика. 21 Контроль за качеством. Для улучшения контроля за качеством работ вводится поэтапная процедура выполнения договора: 1 этап – в течение 3-х дней, с момента заключения договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику образцы применяемых материалов, а также свои локально – сметные расчёты на проведение ремонтных данных работ для их утверждения Заказчиком. Задержка выполнения 1 этапа возможна не более чем на два дня. Задержка первого этапа не отражается на конечном сроке исполнения договора. Этап не оплачивается. В случае не выполнения этапа Договор расторгается. 2 этап - непосредственно проведение работ. Приступить ко 2-му этапу Подрядчик может только после исполнения 1-го. Гарантийные обязательства: срок и объем. Гарантия на полный объём работ сроком не менее 2-х лет. При обнаружении дефектов, их устранение в срок не более 3-х дней с составлением соответствующего акта за счёт подрядчика. 2. Место, срок и условия выполнения работ: Адрес выполнения работ: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, корп. 5. Срок выполнения работ: 14 (Четырнадцать) дней от момента заключения договора. Условия выполнения работ: Работы проводятся в учебное время, поэтому требуется согласование графика выполнения работ. 3. Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: Заявка на участие в запросе предложений должна содержать проработанное техническое решение установки и функционирования системы вентиляции и кондиционирования помещения № 5101 спорткомплекса МИЭТ на основании рабочей документации (проекта) предоставляемого Заказчиком с детальным описанием работ и с указанием материалов (товаров), используемых при их проведении. Участнику проведения закупки необходимо представить указанные сведения о материалах (товарах) в виде таблицы: № п/п Наименование, марки применяемых материалов Технические характеристики материалов В заявке обязательно указание на расшифрованный товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, в соответствии с частью четвёртой ГК РФ, позволяющее однозначно идентифицировать товар, предлагаемый к поставке, а также количество и конкретные показатели товара. В случае если товар не имеет товарного знака, в заявке необходимо прямо указать на его отсутствие. При описании показателей используемых в работах товаров, участник закупки должен исчерпывающим образом указать все характеристики товара, по которым заказчиком установлены те или иные значения в техническом задании. Неуказание всех необходимых характеристик товара непредоставление сведений и влечет отклонение заявки. расценивается комиссией как Описание в заявке участником закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара путем указания неконкретных характеристик товаров, в том числе добавление в заявке слов «или эквивалент», указание диапазона (интервала) значений вместо конкретного значения и т.п. расценивается комиссией как непредоставление сведений и влечет отклонение заявки. 22 ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____/____ на выполнение подрядных работ для нужд Заказчика г. Москва «___» _______________ 2013 г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (МИЭТ), в лице проректора Смирнова Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности №183/013 от 28.01.2013г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________________________ в лице ___________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов проведения закупки путем запроса предложений (протокол № ___ от _______ 2013г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика работы по реконструкции и устройству системы вентиляции и кондиционирования в помещении № 5101 спорткомплекса МИЭТ (далее - работы по Объекту, работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2. Выполнение работ по Объекту осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и ведомостью объемов работ (Приложение № 2), а также в соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов. 1.3. Качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами. 1.4. Работы по Объекту считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100). 2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 2.1. Цена Договора определена по результатам закупки путем запроса предложений и составляет _______ (_______________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 18% ________ (______________ рублей ___ копеек). 2.2. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости) понижающим коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному сметному расчету. Локальный сметный расчет обсчитан базисно-индексным методом по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) в автоматизированной программе ГрандСМЕТА, рекомендованной Госстроем России к использованию для проверки проектно-сметной документации и первичной учетной документации в строительстве. 2.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора и не может быть изменена, за исключением случаев снижения цены по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора. 2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика. 2.5. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен. 23 2.6. Оплата за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в строгом соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3). 3.2. Срок выполнения работ – 14 (Четырнадцать) дней с момента заключения Договора. Досрочное выполнение работ допускается. 3.3. Условия и порядок внесения изменений в График выполнения работ в соответствии с изменениями оговорены в п.8 Договора. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 4.1. Заказчик имеет право: 4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения работ. 4.1.3. Осуществлять приемку работ, в том числе выполненных досрочно. 4.1.4. Давать указания Подрядчику об устранении недостатков, выявленных в результатах выполненных им работ. 4.1.5. Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в Договоре. 4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Объекту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость работ по Объекту. 4.2.2. Передать Подрядчику не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала производства работ Объект, пригодный для производства работ, по Акту, подписанному Сторонами. 4.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за работами по Объекту (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства. 4.2.4. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне выполнения работ, а также допуск к строениям, через которые проходят проектные инженерные коммуникации. 4.2.5. На основании полученного от Подрядчика в порядке, предусмотренном п.13 Договора, уведомления о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку работ по Объекту с оформлением Акта о приемке выполненных работ, в соответствии с порядком, установленным Государственными Элементными Сметными Нормами ГЭСН 2001 и Федеральными едиными расценками ФЕР 2001. 4.2.6. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п. 2 Договора. 4.2.7. Назначить комиссию по приемке работ по Объекту с участием представителей Подрядчика. 4.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 24 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА. 5.1. Подрядчик имеет право: 5.1.1. Определять способы ведения работы. 5.1.2. Досрочно завершить работы. 5.1.3. Требовать оплаты произведенных в соответствии с Договором работ. 5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 5.2. Подрядчик обязан: 5.2.1. Приступить к выполнению работ по Договору не позднее двух рабочих дней с момента начала работ по графику и качественно выполнить все работы по Объекту, строго соблюдая График выполнения работ (Приложение № 3). 5.2.2. Согласовывать с Заказчиком характеристики приобретаемых материалов, применяемых в объеме сметы. На этапе завоза материалов на Объект Подрядчик обязан предоставить Сертификаты соответствия и накладные на материалы. 5.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование образцы и оригиналы сертификатов применяемых материалов, а также локальные сметные расчёты для утверждения Заказчиком (первый этап). Задержка выполнения первого этапа возможна не более чем на 2 (Два) дня. Задержка первого этапа не отражается на конечном сроке исполнения Договора. Первый этап не оплачивается. В случае невыполнения первого этапа Договор расторгается в порядке, предусмотренном п. 14.3 Договора. 5.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ в точках подключения. 5.5. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые в работе материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификация» или других уполномоченных органов. 5.6. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и требований по мероприятиям ГО и ЧС (в соответствии с действующими нормами и правилами ГО и ЧС), рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное ограждение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. Подрядчик обязан выполнять требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за их нарушение. 5.7. Выполнить работы по Объекту в строгом соответствии со всеми пунктами Технического задания и локальным сметным расчетом (Приложение № 1). 5.8. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. 5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: -непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования; -возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; -иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 5.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика выполнения работ. 25 5.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы, при этом Подрядчик обязуется не привлекать к работам по выполнению Договора персонал, не имеющий необходимых виз, лицензий и разрешений на пребывание и работу на территории г. Москвы, а также не прошедших аттестацию по работам, соответствующим предмету Договора. Вахтовый метод работы не допускается. 5.12. Производить работы по Объекту в соответствии с регламентом производства работ по г.Москве. 5.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 6.1. Подрядчик обязан приступить к работам по Объекту в строгом соответствии с Графиком выполнения работ не позднее 2 (Двух) дней с момента подписания Договора с соблюдением общих требований: а) представитель Подрядчика должен ежедневно присутствовать на Объекте в рабочее время. б) обеспечить содержание и уборку помещений Объекта. 6.2. Подрядчик письменно, за 2 (Два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. 6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 6.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. 6.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 6.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по Объекту, Подрядчик имеет право на продление сроков ремонта на соответствующий период. 7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 7.1. По завершении работ по Объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. 7.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ по Объекту. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и порядка их выполнения. 7.3. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет. 7.4. Датой выполнения работ по Объекту считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре. 7.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ Договор подлежит расторжению, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение работ по Договору. 7.7. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы по Объекту. 7.8. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется Сторонами либо 26 уполномоченными представителями Сторон Договора. Для подтверждения полномочий на подписание Акта представители Сторон предъявляют заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие их полномочия. 7.9. Акт, который подписан лицом, не предусмотренным Договором и не имеющим полномочий на подписание таких документов, не принимается в качестве доказательства приемки работ Заказчиком и не предоставляет Подрядчику права требовать оплаты работ. 8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ. 8.1. Изменения в объеме работ не допускаются. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ. 10.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта; 10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией. 10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в срок не более 3 (Трех) дней с составлением соответствующего акта. 10.4. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13 Договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору, и определяется в процентах от объема невыполненных обязательств, предусмотренных Договором. Процентная ставка для такой 27 неустойки принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату установленного срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или изменением лимитов финансирования. 11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в установленный Договором срок. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола разногласий. 12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору, заинтересованная Сторона может направить претензию другой Стороне. При этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен быть направлен заинтересованной Стороне не позднее 2 (Двух) дней с даты ее получения другой Стороной. 12.3. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная Сторона вправе обратиться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы. 12.4. По соглашению Сторон возникший спор может быть передан Сторонами на рассмотрение третейского суда. 13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ. 13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре. 13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала. 13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано. 13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3 (Трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором способом направления заявлений. Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п.12.1 Договора считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя, адресу получателя. 13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий: 13.5.1. В день получения отправителем уведомления о вручении при отправке заявления заказным письмом по почте, уведомления об отказе адресата от получения такого заявления либо уведомления об отсутствии (выбытии) получателя по указанному адресу; 28 13.5.2. Указанием на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления при отправке курьерской службой; 13.5.3. Получением отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления по электронной почте. 14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. 14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо указанные в Договоре. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально. 14.3. Наступление следующих обстоятельств является существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора: 14.3.1. Просрочка выполнения работ по Объекту более чем на 2 (Два) дня; 14.3.2. Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.3 Договора; 14.3.3. Несоответствие выполненных работ по Объекту локальному сметному расчету (Приложение № 1), а также несоблюдение Подрядчиком требований Технического задания. 14.3.4. Несоответствие материала, используемого при выполнении работ, техническим характеристикам, указанным в локально-сметном расчете (Приложении № 1). При наступлении таких обстоятельств Заказчик вправе заключить с Подрядчиком соглашение о расторжении Договора, либо Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с мотивированным требованием о расторжении Договора с указанием срока для получения ответа на данное требование. В случае неполучения ответа данное требование будет являться основанием для расторжения Договора по соглашению Сторон. 14.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме. 14.5. Требование одной из Сторон о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 14.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными: 14.6.1. По соглашению сторон – с момента заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора; 14.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда; 14.6.3. По требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п.11.3 Договора – с момента истечения срока неполучения ответа от Подрядчика на предложение о расторжении Договора. 14.7. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются. 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 15.1. Срок исполнения Договора: - Подрядчиком – определяется фактическим выполнением всего комплекса работ по Объекту и исполнением иных обязательств по Договору в полном объеме; - Заказчиком – оплатой выполненных работ в полном объеме, на условиях, предусмотренных Договором. Срок действия Договора: - с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации сроков заключения Договора до момента исполнения обязательств Сторон в полном объеме, включая гарантийные, либо до момента прекращения по иным основаниям обязательств 29 Сторон. В части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения. 15.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика. 15.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения целевого финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально. 15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору. 15.6. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для подписания Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона, учредительных документов или иных оснований, препятствующих заключению Договора. 15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 15.8. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 15.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения: 1) Локально-сметный расчет - Приложение № 1 2) Ведомость объемов работ - Приложение № 2 3) График выполнения работ - Приложение № 3 4) Акт передачи объекта - Приложение № 4 5) Распоряжение о создании комиссии по приемке объекта - Приложение № 5 16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 16.1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ » МИЭТ Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5 ИНН 7735041133 КПП 773501001 Плательщик: УФК по г.Москве (МИЭТ л/с 30736Щ02250) Банк плательщика: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001, Р/с 40501810600002000079 ОКАТО 45272576000 ОКПО МИЭТ: 02066552 16.2. Подрядчик: Заказчик Подрядчик __________________ В.В. Смирнов ________________ «____»_________________ 2013 г. «____»________________ 2013 г. М.П. М.П. 30