ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» УТВЕРЖДАЮ: Председатель Конкурсной комиссии ООО

ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Конкурсной комиссии ООО
«Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
________________________________
М.А. Квасов
09.06.2015
Реестровый номер процедуры: 91/05
Инструкция по участию в открытой процедуре отбора для
выбора организации, способной оказывать услуги по
обслуживанию станций катодной защиты и электрохимзащите
трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро
Шереметьево»
Дата начала приема предложений:15.05.2015
Дата окончания приема предложений: 29.06.2015
Контактная информация организатора отбора: Шаповал Александр Сергеевич тел.: (495) 578-10-32. Электронный почтовый адрес: Shapoval.AS@gazprom-neft.ru.
Химки
2015
1. Общая информация по отбору
1.1.
1.2.
Договора.
Наименование работ/ услуг: оказание услуг по обслуживанию станций катодной
защиты и работ выполняемых по электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy
400 ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево».
Сроки выполнения работ / оказания услуг: 12 месяцев с момента заключения
1.3. Место выполнения работ / оказания услуг: МО, г.Химки, Аэропорт Шереметьево,
владение 7А.
1.4.
Предложение заявителя должно отражать стоимость ежемесячных работ в рублях,
с учетом НДС, по обслуживанию станций катодной защиты и работ выполняемых
по электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy 400 ООО «Газпромнефть-Аэро
Шереметьево»
1.5.
Документация, указанная в пп. 4.10 – 4.18 может быть подана Претендентом в
период приема Предложений по настоящему Отбору в скан-копиях в формате PDF,
записанных на носитель электронной информации (CD, flash-drive и др.), который
вкладывается в конверт с оригиналом Предложения. В описи документов
Предложения (Форма № 9) Претендент перечисляет такие документы и делает
отметку об их предоставлении в электронном виде. В течение 15 рабочих дней с
момента получения уведомления о результатах процедуры отбора, претендент,
признанный победителем по Отбору, должен представить Организатору отбора
заверенные копии документации, указанной в пп. 4.10 – 4.18, по адресу: Россия,
141426, Московская область, аэропорт Шереметьево, владение 7а., если в составе
Предложения данная документация представлялась в электронном виде.
1.6.
Подробные требования к работам/услугам содержатся в техническом задании
(раздел 3 настоящей Инструкции)
1.7.
Критерии определения победителя:

Качественные характеристики предлагаемых работ / услуг.

Стоимость работ / услуг.

Порядок оплаты работ / услуг.

Гарантийные показатели. Срок гарантийного обслуживания.

Квалификация Претендента.
2. Требования к Претенденту
2.1. Не проведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о
признании Претендента банкротом.
2.2. Не приостановление деятельности Претендента на день подачи предложения на
участие в Отборе.
2.3. В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен
быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на
территории Российской Федерации.
2.4. В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации, он
должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного
государства.
2.5. В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом
нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что
должно быть подтверждено соответствующими документами.
2.6. Претендент должен обладать трудовыми ресурсами для выполнения договора
(контракта), в том числе иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующее
образование и опыт работы.
2.7. Степень загруженности Претендента текущими проектами должна обеспечивать
ему возможность выполнения/оказания планируемых по итогам Отбора работ/услуг без ущерба
для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
2.8.
Претендент должен быть платежеспособным.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по обслуживанию станций катодной защиты и электрохимзащите
трубопроводов Dy 300 и Dy 400
ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
1. Наименование объекта
2. Географическое положение объекта
3. Заказчик
4. Основание для проведения отбора
5. Краткое описание оказываемых услуг
6. Оказываемые услуги:
6.1. Работы, проводимые по СКЗ
Склад ГСМ.
Электрохимическая защита трубопроводов
ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
Московская
область,
г.
Химки,
аэропорт
Шереметьево, вл. 7а.
ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
Обслуживание станций катодной защиты и работы
выполняемые по электрохимзащите трубопроводов
Dy 300 и Dy 400 ООО «Газпромнефть-Аэро
Шереметьево»
Техническое обслуживание, снятие параметров,
составление графиков работ, отчетов согласно НТД,
заполнение и ведение журналов эксплуатации
системы ЭХЗ, дополнительно: передача отчетов
(форма отчета прилагается) по СКЗ №1, замерам по
трубопроводу Dy 300 и изолирующему фланцу Dy
300 Py 64 компании ОАО «Мостранснефтепродукт»
1. 1 раз в месяц:
– снятие выходных параметров СКЗ: ток,
напряжение – 24 замера в год;
– измерение защитного (поляризационного и с
омической
составляющей)
и
естественного
потенциала в точке дренажа СКЗ – 72 замера в год;
– предоставление данных о потребленной
электроэнергии и снятие параметров счетчика
наработки – 24 замера в год.
2. 2 раза в год:
–
измерения сопротивления растекания
защитного
заземления,
измерение
удельного
сопротивления грунта в местах установки защитного
заземления, проверка контактных соединений
защитного заземления – 8 замеров в год;
–
обслуживание
анодных
заземлителей,
измерение удельного сопротивления грунта в местах
установки анодных заземлителей, измерение
сопротивления растекания анодных заземлений,
проверка
контактных
соединений
анодного
6.2. Работы, проводимые по трассе
трубопроводов
6.3 . Работы, проводимые на защитных
кожухах на переходах через автодороги.
6.4 . Работы, проводимые по изолирующим
фланцам
7. Периодичность выполнения работ
8. Документы и материалы,
представляемые заказчиком
9. Срок договора
10. Оплата оказанных услуг
заземления – 30 замеров в год.
Осмотр и обслуживание СКЗ:
– чистка корпуса установок от грязи;
– продувка выпрямителей и монтажных жгутов;
– продувка панели управления;
– чистка стекол измерительных приборов;
– протяжка болтовых соединений в клеммах
установок катодной защиты.
3. 1 раз в год:
–
окраска: коверов анодных заземлителей,
КИПов, СКЗ, табличек и предупреждающих
надписей.
– измерение сопротивления кабельных линий,
измерение сопротивления изоляции кабельных
линий – 3 замера в год.
2 раза в год:
–
измерение естественных и защитных
(поляризационного и с омической составляющей)
потенциалов на трубопроводах – 96 замеров в год;
–
проверка работоспособности электродов
сравнения – 32 замера в год.
2 раза в год:
– измерение естественного потенциала «кожухземля» – 24 замера в год;
– измерение защитного потенциала «кожухземля» – 24 замера в год;
– измерение потенциала «кожух-труба» –
24 замера в год;
– измерение защитного потенциала «трубаземля» – 24 замера в год;
– измерение удельного сопротивления грунта в
месте установки протекторов – 20 замеров в год;
– измерение силы тока «протектор-кожух» –
20 замеров в год;
– измерение сопротивления «кожух-труба» –
24 замера в год.
2 раза в год:
–
осмотр,
измерение
сопротивления
шунтирующих
перемычек
фланцев
–
4 замера в год.
Месяцы: апрель 2015 - март 2016
1. Принципиальная схема расстановки средств
электрохимзащиты по трассе трубопроводов.
2. Пропуска на сотрудников подрядной организации
для прохода на территорию альтернативного склада
ГСМ ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» и
территорию
Международного
аэропорта
Шереметьево.
1 год,
Оплата производится в течении 10 дней после
подписания Акта выполненных работ.
4. Состав предложения претендента и требования к его оформлению
4.1.
Предложение Претендента (Форма № 1). Итоговая стоимость работ / услуг,
указываемая в Форме № 1, является окончательной, формируется с учетом
НДС и всех возможных затрат (транспортных расходов, возможных платежей,
предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях
Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме,
указываемой в коммерческом предложении Претендента (Форма № 6)
4.2.
Анкета Претендента (Форма № 2Форма № 2)
4.3.
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3) (необходимость
предоставления данной формы определяется Организатором отбора)
4.4.
Опыт выполнения аналогичных договоров за последние 2 года (Форма № 4)
4.5.
Техническое предложение Претендента по Отбору (Форма № 5Форма № 5)
4.6.
Коммерческое предложение Претендента (Форма № 6Форма № 6)
4.7.
График выполнения работ (оказания услуг) (Форма № 7) (необходимость
предоставления данной формы определяется Организатором отбора)
4.8.
Справка о финансовом положении Претендента и о деловой репутации
(Форма № 8)
4.9.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей / свидетельства
(сертификата) о регистрации иностранного юридического лица / Разрешения
на открытие представительства, Свидетельства о внесении в Сводный
государственный реестр (либо нотариально заверенная копия)
4.10. Заверенная уполномоченным представителем Претендента копия Устава
Претендента (либо нотариально заверенная копия)
4.11. Выписка из решения общего собрания учредителей (учредителя) или
участников (участника) о назначении руководителя
4.12. Заверенная
уполномоченным
представителем
Претендента
копия
свидетельства о постановке на налоговый учет (либо нотариально заверенная
копия)
4.13. Заверенные уполномоченным представителем Претендента копии лицензий
и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов
(либо нотариально заверенные копии)
4.14. Информация о состоянии загруженности текущими проектами
4.15. Информация об отсутствии решения суда о признании его несостоятельным
(банкротом)
4.16. Доверенность на представителя Претендента, подтверждающая полномочия
представлять
Претендента
перед
ЗАО
«Газпромнефть-Аэро»
/
ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» при проведении настоящей
процедуры Отбора, если документация от имени Претендента подается в
адрес Организатора Отбора не лицом, имеющим право действовать от имени
Претендента в силу закона.
4.17. Прочие документы, которые претендент посчитает необходимым включить в
Предложение
4.18. Опись документов Предложения (Форма № 9)
4.19. Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке,
определенном Описью документов Предложения (Форма № 9), при этом
Опись документов размещается в конце сшитого пакета документов
Предложения.
4.20.
Предложение (полный комплект документов) должно быть представлено в
оригинале, с приложением одной копии. Оригинал и копия должны быть
идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в
состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при
рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов
оригинала
Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ», копия
4.21. предложения помечается на первой странице «КОПИЯ»
4.22.
Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на
котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается
Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента,
предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес
Организатора Отбора, указанные в пункте Error! Reference source not found.,
Error! Reference source not found., следующим образом: «Предложение на
участие в в открытой процедуре отбора для выбора организации, способной
оказывать услуги по обслуживанию станций катодной защиты и работ
выполняемых по электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy 400 ООО
«Газпромнефть-Аэро
Шереметьево».
Реестровый
номер
процедуры
№91/05/15-111/м/06/0. Претендент: _____________. Адрес Претендента:
_____________. В адрес председателя конкурсной комиссии ООО
«Газпромнефть-Аэро Шереметьево»; Московская область, г. Химки, а/п
Шереметьево, вл.7А.
4.23. Все документы, входящие в состав оригинала Предложения, должны быть
сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную
нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием
количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание
Предложения на участие в Отборе лица/собственноручно заверены
Претендентом - физическим лицом (в том числе на прошивке).
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги,
связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись
«Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть
подписана лицом, уполномоченным на подписание документов от лица
Претендента, и скреплена печатью.
Все документы копии Предложения брошюруются аналогично порядку
оформления оригинала Предложения.
4.24. Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения,
должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если
иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции.
4.25. Претендент должен поместить Предложение с необходимыми документами
(сброшюрованный оригинал Предложения
Предложения) в единый запечатанный конверт.
и
сброшюрованная
копия
На таком конверте указывается: наименование Отбора, на участие в котором
подается данное Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и
адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе;
наименование и адрес Организатора Отбора, указанные в пункте Error!
Reference source not found., Error! Reference source not found., следующим
образом: «Предложение на участие в открытой процедуре отбора для выбора
организации, способной оказывать услуги по обслуживанию станций катодной
защиты и работ выполняемых по электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и
Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево». Реестровый номер
процедуры
91/05/15-111/м/06/0.
Претендент:
_____________.
Адрес
Претендента: _____________. В адрес председателя конкурсной комиссии
ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»; Московская область, г. Химки, а/п
Шереметьево, вл.7А.
4.26. При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в
состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных
подписей.
4.27. Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного
лица.
4.28. Все документы, представляемые Претендентами в составе Предложений на
участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае
отсутствия необходимости в заполнении или отсутствии испрашиваемой
информации – указывается на отсутствие такой информации.
4.29. При описании условий и предложений Претендент должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов, если иное не указано
требованиями настоящей Инструкции.
4.30. Сведения, которые содержатся в Предложениях Претендентов, не должны
допускать двусмысленных толкований.
4.31. Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе,
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная
прописью.
4.32. Предложение на участие в Отборе, подготовленное Претендентом, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в
Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора,
должны быть написаны на русском языке.
4.33. Все суммы денежных средств, указанные в Предложении на участие в Отборе
и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за
исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть
приложены документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими
лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других
валютах.
4.34. Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не
возвращаются Претенденту, кроме банковских гарантий, представленных
Претендентами в составе Предложений (в случае если Организатором Отбора
установлено требование об обеспечении Предложений).
5. Образцы форм для заполнения.
Все формы должны быть скреплены подписью уполномоченного лица и печатью
Претендента.
5.1. Форма № 1
Предложение
/должно быть составлено на фирменном бланке/
Название организации:
Местонахождение
Телефон
Факс
Эл. Почта
Исх. №:
Кому
Уважаемые господа,
Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации,
способной выполнить услуги по обслуживанию станций катодной защиты и
электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро
Шереметьево»
(полное наименование и местонахождение Претендента)
предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом,
Инструкцией, а также на следующих условиях:
1.1. Предлагаемые нами, продукция, работы и услуги будут соответствовать
техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в
предоставленном нам пакете документов.
1.2.
Общая
цена
предложения.
___________________________________________________
(цифрами и прописью)
1.3.
Сроки
оказания
услуг/выполнения
работ
__________________________________________________.
1.4. Условия оплаты (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и
т.п.)________________________________________________________________.
1.5. Настоящее предложение действует до: __________________________________.
1.6. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и
предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.
2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки
представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и
технических аспектов настоящего предложения.
3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения
дополнительной информации:
а) общей и административной:
ФИО
Должность
Телефон
б) технической:
ФИО
Должность
Телефон
в) финансовой:
ФИО
Должность
Телефон
г) юридической:
ФИО
Должность
Телефон
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента
заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение
договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться
для нас обязательным в течение срока его действия.
Приложения: согласно описи (форма № 10), на ___ листах.
Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной
частью.
С уважением
ФИО
Должность
Телефон
Дата
5.2. Форма № 2
Анкета Претендента
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Анкета Претендента
Наименование организации-претендента
Полное наименование организации (в
соответствии с Учредительными документами)
Краткое наименование организации
Место нахождение (с указанием страны, индекса
и т.п.)
Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и
т.п.)
Адрес для корреспонденции
Телефон / факс / e-mail организации
ФИО и паспортные данные Руководителя
организации
ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера
организации
ОГРН
ИНН
КПП
ОКВЭД (ОКОНХ)
ОКПО
ОКАТО
Платежные реквизиты
Российский банк (филиал иностранного банка в России)
Полное наименование банка
Город банка
Расчетный счет организации

рублевый

валютный
Корреспондентский счет
БИК банка
Иностранный банк
Полное наименование банка
Страна и город банка
Получатель
Валютный счет получателя
Счет банка получателя
Банк корреспондент
SWIFT
Подпись, печать организации
5.3. Форма № 3
Справка о наличии кадровых
ресурсов
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
№__________
20__г.
Справка о наличии кадровых ресурсов*
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Образование
(какое
учебное
заведение
окончил, год окончания,
полученная
специальность)
Должность
(название
организации, в
которой работает)
Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе менеджеры по гарантийному обслуживанию)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
…
Подпись, печать организации
В данной форме должны быть указаны работники, которых планируется привлечь к данным
работам.
*
5.4. Форма № 4
Опыт выполнения
аналогичных договоров
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 2
года.
Используйте отдельный лист для каждого договора (контракта), если возможно,
приложите подтверждение успешного завершения
1. Название договора
Страна
2. Название компании
3. Адрес компании
4. Типы работ (виды услуг)
5. Вид договора (Выбрать один)
Единичный подрядчик
Субподрядчик
6. Общая стоимость договора (в указанных валютах при завершении или на день
присуждения данного договора (ов).
7. Дата присуждения договора
Планируемая дата завершения договора
8. Реальная дата завершения договора
9. Продолжительность договора
месяцы
/ дни
10. Основные компоненты по которым несет ответственность Претендент
Основные компоненты
Подпись, печать организации
Количество
Объем
5.5.
Форма № 5
Техническое
предложение
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Техническое предложение Претендента по Отбору на выполнение по обслуживанию
станций катодной защиты и электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy
400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
Наименование и адрес организации-претендента: ___________________________
№
Требования Заказчика
п/п
1
Наличие лицензий и сертификатов (указать все, которые касаются
исполнения договора)
2
Общий опыт работ (услуг) (указать кол-во лет)
3
В случаи привлечения сторонних организаций, представить все
необходимые документы согласно требованиям документации
данного отбора (указать сторонние организации)
4
Срок выполнения работ (услуг) (указать)
5
6
7
8
Предложение
Претендента
Оплата работ (услуг) производится в течение 10 рабочих дней
после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
(указать свои условия)
Гарантийный срок (указать):
Положительный опыт сотрудничества с организациями группы
компаний ОАО «Газпром нефть» по предмету отбора
…
Инструкция по заполнению
(Претендент в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на
техническое задание, на оказание услуги по обслуживанию станций катодной защиты и
электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
Данное техническое предложение сопровождается (при необходимости) графическими
материалами, формами и таблицами. При наличии расхождения значения какого-либо
показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей,
преимущество при рассмотрении предложения на участие в Отборе будет отдано
показателю, содержащемуся в таблице. Участник отбора может представить дополнительно
любые материалы и документы, которые посчитает необходимыми.
Подпись, печать организации
5.6. Форма № 6
Коммерческое предложение
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Коммерческое предложение Претендента по Отбору на выполнение
услуг по обслуживанию станций катодной защиты и электрохимзащите
трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево»
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует выполнение указанных в таблице видов работ (услуг) по договору
оказания услуг по обслуживанию станций катодной защиты и электрохимзащите
трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево», заявленные
в Отборе на следующих условиях оплаты проекта (авансовые платежи – сроки и
объем;
порядок
платежей
и
т.п.)__________________________________________________.
и по следующей стоимости (договорной цене):
№
п/п
Коммерческое предложение на выполнение работ (оказание услуг)
Стоимость без
Стоимость с
Наименование работ (услуг)
учета НДС, руб.
учетом НДС,
руб.
1
1.1
1.2
n
Итого
Инструкция по заполнению
(Претендент в свободной форме приводит свое коммерческое предложение,
опираясь на техническое задание, по обслуживанию станций катодной защиты и
электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy 400 ООО «Газпромнефть-Аэро
Шереметьево».
Претендент должен предоставить полный перечень работ и услуг,
предлагаемых фирмой по предложению данного отбора. Данное коммерческое
предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии
расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и
таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений
на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в таблице.
- Претендент заполняет столбец №4 таблицы;
- Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Претендента;
- Коммерческое предложение может служить основой для подготовки
приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил
и времени Заказчика и Претендента на подготовку договора данное предложение
следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в договор.
5.7. Форма № 7
График работ
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
График выполнения работ (оказания услуг)
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Гарантирует сроки выполнения указанных в таблице видов работ (услуг) по договору на
оказание услуг по обслуживанию станций катодной защиты и электрохимзащите
трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» в соответствии с
графиком выполнения работ (оказания услуг):
Начало выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.
Окончание выполнения работ (оказания услуг): «___»____________________года.
№ п/п
Наименование
этапа
График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
…
Подпись, печать организации
Инструкции по заполнению
1. В данном Графике выполнения работ (оказания услуг) приводятся расчетные сроки выполнения всех
видов работ в рамках Договора, перечисленных в Коммерческом предложении
2. График должен показать четкую, детальную картину последовательности в производимых работах
(оказываемых услугах), чтобы обеспечить выполнение контракта в срок.
3. График должен быть основан на следующих основных сроках:
— Получение договора
— Завершение проектных работ (услуг)
— Отгрузка оборудования
— Начало строительства и монтажа
— Приемо-сдаточные испытания
— Ввод в эксплуатацию
4. Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить
соответствующее число граф, например:
№ п/п Наименование
График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора
этапа
….
7
8
9
10
11
12
13
…
…
Работа (услуга) 3
Работа(услуга)
3.1
Поставка 3.2
Работа (услуга)
3.3
…
5. График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления
проектами (например, Microsoft Project и т.п.).
6. График выполнения работ (оказания услуг) будет служить основой для подготовки приложения к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и организациипретендента на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так,
чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
5.8. Форма № 8
График финансирования
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Справка о финансовом положении Претендента
№
п/п
Финансовые сведения
(в валюте отчетности)
1.
Выручка
организации
(нетто) (за вычетом НДС и
обязательных платежей)
2.
Валюта баланса
3.
Оборотные средства
4.
Запасы
5.
Кредиторская
задолженность
6.
Прибыль
до
уплаты
налогов
Прибыль после уплаты
налогов
Краткосрочные
обязательства
Капитал и резервы
7.
8.
9.
По факту за последние
два года
Прогноз на
следующий год
10. Внеоборотные активы
Справка о деловой репутации Претендента
(участие в судебных разбирательствах)
№
п/п
Год
Наименование
контрагента
(оппонента)
Основание
и предмет
спора
Наименование
судебного
органа
Место
разбирательства
Оспариваемая
сумма,
валюта
Решение в
пользу или
против
Участника
Примечание: Претендент предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или
разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с
договорами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим договорам.
Подпись,
печать
организации
5.9. Форма № 9
Опись документов Предложения
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытой процедуре отбора для выбора организации,
способной оказывать услуги по обслуживанию станций катодной защиты и
электрохимзащите трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро
Шереметьево»
Настоящим
___________________________
(наименование
Претендента)
подтверждает, что для участия в открытой процедуре отбора для выбора организации,
способной оказывать по обслуживанию станций катодной защиты и электрохимзащите
трубопроводов Dy 300 и Dy 400ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» (Реестровый
номер процедуры №91/05/15-111/м/06/0) направляются нижеперечисленные документы:
№№
п\п
Наименование документов
Страницы
с __ по __
Количе
ство
страни
ц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ВСЕГО листов:
Претендент/уполномоченный
представитель Претендента
(должность – полностью)
___________________
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)