Документация о проведении процедуры запроса предложений в один этап на Выполнение... восстановительному ремонту вентиляции ФГУП «ПИНРО»

Документация
о проведении процедуры запроса предложений в один этап на Выполнение работ по
восстановительному ремонту вентиляции ФГУП «ПИНРО»
Выполнение работ по Текущему ремонту
института, корпус 1, по адресу: г. Мурманск
Книповича6, в подвале «Литер А» (технический
паспорт) системы вентиляции (далее объект), в
соответствии
с
нормами
СНиП
и
рекомендациями к ним, согласно технического
задания (Приложение №1 к Договору) и
разработанной
схемой
размещения
вентиляционного оборудования (приложение
№2).
Заявка включает в себя заявку, заполненную по
форме и содержанию согласно приложению к
документации о закупке, а также прилагаемые к
ней документы.
Заявка подается в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержимое заявки до вскрытия
в установленном порядке.
На конверте кроме адреса Заказчика и
Участника закупке в обязательном порядке
должно быть указано:
«Для участия в запросе предложений в один
на
выполнение
работы
по
Требования к содержанию, форме, оформлению этап
восстановительному
ремонту
вентиляции
ФГУП
и составу заявки на участие в закупке
«ПИНРО».
«Не вскрывать до 11 часов 00 минут
02 сентября 2013 года»
Заявка и прилагаемые к ней документы должны
быть
подписаны
полномочными
(уполномоченными) лицами участника закупки,
заверены печатью.
Требования
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Предприятия
Заявка и прилагаемые к ней документы в
обязательном порядке прошиваются (два
листа и более), нумеруются, в месте
прошивки
подписываются
и
скрепляются печатью.
Требования к описанию участниками закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик
Выполнение работ в соответствии с условиями
проекта Договора, Технического задания
(Приложение №1 к проекту Договора) и
разработанной
схемой
размещения
вентиляционного оборудования (приложение
№2)
4.1. Место выполнения работ
г. Мурманск, ул.Книповича, д.6
4.2. Сроки выполнения работ
Не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня
Место, условия и сроки (периоды) поставки
подписания Договора
товара, выполнения работы, оказания услуги.
4.3. Условия выполнения работы
Выполнение работ согласно Технического
задания и прилагаемому проекту Договора
(Приложения №1, №2 к проекту Договора)
Сведения о начальной (максимальной) цене 568 000 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч)
договора (цене лота)
рублей 00 копеек
Заказчик перечисляет на расчетный счет
«Подрядчика» аванс в размере 30%
от
стоимости работ по договору на приобретение
необходимых материалов в течение
10
банковских дней с момента получения счета.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы,
услуги
«Заказчик» производит окончательный расчет
после полного завершения работ, на основании
актов КС-2, КС-3, подписанных сторонами, и
выставленных расчетных документов в течении
5 банковских дней
Цена договора, кроме стоимости непосредственно
работ, включает в себя:
- стоимость выполнения всех необходимых работ
и материалов, изделий, конструкций и инвентаря;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов, в
условиях
эксплуатируемых
помещений;
накладные расходы и сметную прибыль;
командировочные
расходы
работников
подрядной организации;
- расходы на перевозку нетитульных временных
Порядок формирования цены договора (цены
зданий и сооружений, машин и механизмов,
лота) (с учетом или без учета расходов на
- а также все расходы, связанные с доставкой и
перевозку, страхование, уплату таможенных
разгрузкой материалов, изделий, конструкций и
пошлин, налогов и других обязательных
инвентаря;
платежей).
заготовительно-складские
расходы,
комплектация, наценки снабженческо-сбытовых
организаций, стоимость тары, упаковки и
реквизита;
- расходы по уборке и вывозу строительного
мусора;
- таможенные пошлины, налоги, сборы и другие
обязательные платежи, подлежащие уплате в связи
с производством Работ на Объекте и влияющие на
цену Договора.
Прием заявок осуществляется с 09 часов 30
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 30
минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни,
Порядок, место, дата начала и дата окончания
начиная с 28 августа 2013 года по адресу
срока подачи заявок на участие в закупке.
г. Мурманск, ул. Книповича д.6, кабинет 118.
Прием заявок прекращается в 10 часов 50 минут
02 сентября 2013 года.
К
участникам
закупки
предъявляются
следующие обязательные требования:
1)
Соответствие
участника
закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
Требования к участникам закупки и документы, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
представляемые участниками закупки для предметом закупки – прилагается копия
подтверждения соответствия установленным соответствующего документа (документов);
требованиям
2)
отсутствие в отношении участника
закупки - юридического лица процедуры
ликвидации
и/или
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства - указывается в
заявке;
3)
отсутствие применения в отношении
участника
закупки
административного
наказания в виде приостановления деятельности
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях – указывается в заявке;
4)
отсутствие
у
участника
закупки
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату - указывается в
заявке;
5)
отсутствие сведений об участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
ст.
5
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» - указывается в заявке;
6) Наличие производственных мощностей и
квалифицированного персонала для проведения
работ и оказания услуг, являющихся предметом
договора.
Разъяснения предоставляются по заявлениям
Участников закупки в форме документов и по
запросу в электронной форме по адресу
Формы, порядок, дата начала и дата окончания sergey_p@pinro.ru,
размещаемых
на
срока предоставления участникам закупки официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
разъяснений положений документации о закупке Заказчика www.pinro.ru в течение 3 рабочих
дней после получения запроса. Разъяснения
предоставляются с «28» августа 2013 года по
«02» сентября 2013 года.
Место и дата рассмотрения предложений г. Мурманск, ул. Книповича д.6. кабинет 206
участников закупки и подведения итогов закупки 02 сентября 2013 года.
Критерием оценки заявки (предложений)
участника закупки является:
Цена договора: 70%
Коэффициент – 0,7
Для определения рейтинга заявки по критерию
«цена договора» устанавливается начальная
Критерии оценки и сопоставления заявок на (максимальная) цена договора. Рейтинг,
участие в закупке
присуждаемый заявке по критерию «цена
договора» (Цд) определяется по формуле:
Цдi = ((Цmax – Цi)/Цmax) х 100 х К
где:
Цдi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Цmax – начальная (максимальная) цена
договора,
установленная
в
настоящей
документации;
Цi – предложение i-го участника закупки по
цене договора;
К – весовой коэффициент.
При оценке заявок по критерию «цена
договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается
предложение участника запроса предложений с
наименьшей ценой договора.
Сроки выполнения работ. Значимость
критерия 30%,
Коэффициент 0,3.
Для определения рейтинга заявки по критерию
«сроки выполнения работ» устанавливается
максимальное количество (30 (тридцать))
рабочих дней для выполнения всех работ,
указанное
в
договоре
и
настоящей
документации. Рейтинг, присуждаемый заявке
по критерию «сроки выполнения работ» (Ср)
определяется по формуле:
Срi = Сmax – Сi/Сmax х 100% х К
где:
Срi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Сmax – максимальное количество (30 (тридцать))
календарных дней для выполнения всех
работ, указанное в договоре и настоящей
документации;
Сi – предложение i-го участника закупки по
срокам выполнения работ;
К – весовой коэффициент.
При оценке заявок по критерию «сроки
выполнения
работ»
лучшим
условием
исполнения договора по указанному критерию
признается предложение участника запроса
предложений
с
наименьшим
сроком
выполнения работ.
При представлении участником закупки заявки,
содержащей предложение о цене Договора на
двадцать пять или более процентов ниже
начальной (максимальной) цены Договора,
указанной Предприятием в извещении о
закупке, участник, представивший указанную
заявку, в составе такой заявки обязан
представить
расчет
предлагаемой
цены
Договора, а также гарантийное письмо от
производителя
или
иной
документ,
Порядок оценки и сопоставления заявок на подтверждающий возможность поставить товар
участие в закупке
по цене, указанной в заявке в качестве
обоснования предлагаемой цены Договора;
Комиссия по размещению заказов отклоняет
заявку, если она установила, что предложенная
в заявке цена снижена на двадцать пять или
более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене Договора, указанной
Предприятием в извещении о закупке, и в
составе
заявки
отсутствуют
расчет
предлагаемой цены Договора, ее обосновании.
Публично в день, во время и в месте, которые
указаны в извещении о проведении запроса
предложений,
непосредственно
перед
вскрытием
конвертов
с
предложениями
Комиссия обязана объявить присутствующим
участникам запроса предложений при вскрытии
таких конвертов о возможности подать
предложения на участие в запросе предложений,
изменить или отозвать поданные предложения.
Предприятие
обязано
предоставить
возможность всем участникам, представившим
предложения, присутствовать при вскрытии их
предложений.
Комиссией
вскрываются
поступившие конверты с предложениями.
Участники запроса предложений, подавшие
предложения,
не
соответствующие
требованиям, установленным в документации о
проведении
запроса
предложений,
отстраняются,
и
их
предложения
не
оцениваются. Основания, по которым участник
запроса
предложений
был
отстранен,
фиксируются в протоколе запроса предложений.
В случае установления факта подачи одним
участником запроса предложений двух и более
предложений к рассмотрению принимается
предложение,
поступившее
последним.
Остальные предложения не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
Все
предложения
участников
запроса
предложений оцениваются на основании
критериев, указанных в документации о
проведении запроса предложений, фиксируются
в табличной форме и прилагаются к протоколу
запроса предложений.
1.Заявка по прилагаемой форме со следующими
приложениями:
- заверенная копия выписка из единого
государственного реестра юридических лиц,
заверенная копия выписки из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуальных
предпринимателей),
копия
документа,
удостоверяющего
личность
(для
иных
физических
лиц),
надлежащим
образом
заверенный
перевод
на
русский
язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
Перечень документов, которые предоставляются
качестве индивидуального предпринимателя в
в составе заявке
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных лиц), полученные не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на сайте
извещения;
- заверенная копия учредительных документов
со всеми изменениями и дополнениями;
заверенная
копия
свидетельства
о
государственной регистрации (для юридических
лиц) или заверенная копия свидетельства о
внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года,
заверенная
копия
свидетельства
о
государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
(для физических лиц) или заверенная копия
свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
о
индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 01
июля 2002 года;
- заверенная копия свидетельства о постановке
на учёт в налоговом органе;
- бухгалтерская отчетность формы № 1, 2 на
последнюю отчетную дату с подтверждением о
приеме отчетности в ИФНС;
- документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени
претендента - юридического лица без
доверенности (заверенная копия решения о
назначении или об избрании, либо заверенная
копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени претендента без доверенности;
- В случае подписания уполномоченным лицом
- Доверенность, подтверждающая полномочия
на подписание заявки на участие в закупке и
иных документов от имени Участника закупки;
2. Коммерческое предложение об условиях
исполнения договора по прилагаемой форме.
Приложения.
1. Форма заявки.
2. Форма коммерческого предложения об условиях исполнения договора.
3. Техническое задание.
4. Проект договора на восстановительный ремонт вентиляции ФГУП «ПИНРО».
Приложение к документации №1
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОДИН ЭТАП
на право заключения договора на восстановительный ремонт вентиляции ФГУП «ПИНРО»
г. Мурманск
«____»_________________ 2013г.
1. Изучив Документацию на право заключения договора на восстановительный ремонт вентиляции ФГУП
«ПИНРО»
____________________________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение (адрес) Участника закупки)
в лице, ______________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в одноэтапном запросе предложений на
условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить договор на общую сумму
____________________________________________________________________________________________
(сумма договора цифрами и прописью)
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
а) в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводятся процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства
б) в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствует применение административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
в) у _________________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату
г) об ________________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
д) наличие документированной Системы управления качеством
у___________________________________________________________________________________________
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех
Участников (далее вид закупки) условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных
нами в ней сведений.
4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
договор на восстановительный ремонт вентиляции ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями
Документации о закупке и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр
Заказчику в срок не позднее 5 дней со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в запросе предложений и проекта договора.
5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений,
а победитель запросе предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать договор на восстановительный ремонт вентиляции ФГУП «ПИНРО» в соответствии с
требованиями Документации о закупке и нашего предложения.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника закупки)
7. В случае признания нас победителями в запросе предложений и до подписания договора настоящая
Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении
договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.
8. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений.
9. Наши место нахождения, фактический и юридический адрес, телефон, факс
10.Наши банковские реквизиты: ________________________________________________________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
____________________________________________________________________________________________.
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________________стр.
Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Приложение к документации №2
На бланке организации
Дата, исх. номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА
г. Мурманск
«____»_________________ 2013 г.
Изучив Документацию запроса предложений по восстановительному ремонту вентиляции ФГУП
«ПИНРО» (наименование организации) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя,
отчество) обязуется исполнить договор, проект которого приложен к документации на запрос
предложений с включением в него следующих условий:
№
Условия исполнения договора Заказчика
Предложения
Участника
п/п
размещения
заказа
по
исполнению договора.
1 Подтверждение возможности оказания услуг на условиях
предусмотренных проектом договора, документацией о
закупке.
2 Подтверждение согласия на исполнения договора на
восстановительный ремонт вентиляции ФГУП «ПИНРО»
3 Цена договора цифрами и прописью, которая включает в себя Сумма:_____________(прописью)
расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов,
иных обязательных платежей, транспортные и иные расходы, В т. ч. НДС:________(прописью)
связанные с поставкой Товара.
4 Максимальный срок выполнения работ
Указать
свой
срок
для
выполнения указанных работ
(Но не более 30 рабочих дней)
5 Заполнить локальную смету (Приложение №3 к проекту Договора) согласно Вашего
коммерческого предложения
Данные предложения об условиях исполнения договора подаются с пониманием того, что Вы не
отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с их подготовкой и подачей, за
исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве РФ.
Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)
МП (подпись)
Приложение к документации №3
Техническое задание на закупку работ (услуг)
Открытый запрос предложений на выполнение работ по восстановительному
ремонту вентиляции ФГУП «ПИНРО» по адресу г. Мурманск, ул. Книповича, д.6
№ п/п
1.
Разделы
Перечень работ, услуг
2.
Результат работы (услуги)
3.
Место выполнения работ
Место оказания услуг
Этапность, периодичность
4.
5.
6.
7.
Максимальная цена договора
(с НДС)
Максимальная стоимость
этапа выполнения работ,
оказания услуг
Составляющие цены
Договора
(расходы на перевозку, все
материалы, страхование,
Описание требований к работам, услугам
система П1
1. Установка вентилятора канального 700х400
2. Установка воздушной заслонки 700х400
3. Установка электропривод для воздушной заслонки
4. Установка шумоглушителя 700х400
5. Установка электрического нагревателя воздуха 700х400 45 кВт
6. Установка фильтра (корпус 700х400 + материал EU3)
7. Монтаж модуля управления работой вентилятора, электрического
нагревателя, воздушной заслонки
8. Установка датчика температуры воздуха
9. Установка реле перепада давления
10. Установка воздухораспределительных решеток АМР 300х150
11. Установка заборной решетки 700х400
12. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,7 мм
1
1
1
1
1
1
1
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
3
12
1
45
шт.
шт.
шт.
шт.
м2
система В1
13. Установка вентилятора канального 200
14. Установка регулятора скорости вентилятора
15. Установка обратного клапана 200
16. Установка шумоглушителя 200
17. Установка воздухораспределительных решеток АМР 300х150
18. Установка заборной решетки 200
19. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,55 мм
1
1
1
1
1
1
7
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2
система В2
20. Установка вентилятора канального 100
21. Установка регулятора скорости вентилятора
22. Установка обратного клапана 100
23. Установка шумоглушителя 100
24. Установка вытяжных диффузоров 100
25. Установка заборной решетки 100
26. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,55 мм
1
1
1
1
3
1
2,5
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2
система В3
27. Установка вентилятора канального 250
28. Установка регулятора скорости вентилятора
29. Установка обратного клапана 250
30. Установка шумоглушителя 250
31. Установка воздухораспределительных решеток АМР 150х150
32. Установка заборной решетки 250
33. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,55 мм
1
1
1
1
1
1
30
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2
система В4
34. Установка вентилятора канального 315
1
шт.
35. Установка регулятора скорости вентилятора
1
шт.
36. Установка обратного клапана 315
1
шт.
37. Установка шумоглушителя 315
1
шт.
38. Установка заборной решетки 315
1
шт.
39. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,55 мм
18 м2
Действующая вентиляция (приточно-вытяжная) г. Мурманск, Книповича6,здание
института(корпус1), в подвале «Литер А» (технический паспорт на здание), ФГУП
«ПИНРО»
г. Мурманск, ул. Книповича, д.6, здание института (корпус1), в подвале
«Литер А» (технический паспорт на здание),ФГУП «ПИНРО»
нет
568 000 рублей
нет
За счет подрядчика
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
уплата таможенных пошлин,
налогов и других
обязательных платежей)
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
Необходимость страхования
работы, услуги или
сопутствующих рисков
Условия оплаты:
Срок
Порядок оплаты (аванс,
периодичность и др.)
Сроки выполнения работ,
услуг (в т. ч. сроки по
этапам)
Порядок доставки
материалов, оборудования,
персонала (самовывоз,
доставка собственными
силами, перевозка).
Необходимость монтажа,
пуско-наладочных работ.
Момент перехода права
собственности на результат
работ (услуг) и момент
перехода риска случайной
гибели
Технические характеристики
результата работ, услуг.
Требования к качеству и
безопасности результата
работ, услуг (технические
регламенты, ТУ, ГОСТ,
СНиП, СанПиН, проектная
документация, смета и т.п.)
Дополнительные требования
к результату работ, услуг
Необходимость в
согласовании (утверждении)
результата работ (услуг)
полномочными органами
Возможность и порядок
привлечения субподрядчиков
Порядок приемки работ,
услуг
Порядок осуществления
авторского и технического
надзора при выполнении
работ, услуг
Требования к персоналу
исполнителя
Гарантийное и техническое
обслуживание
Перечень передаваемой с
результатом работ, услуг
документации
Перечень и количество
передаваемого с результатом
работ, услуг оборудования,
материалов, комплектующих
и т.п.
Требования к обучению
персонала (при
Российский рубль
Подрядчик обязан иметь допуск в организации (СРО), имеющей
государственную аккредитацию
Заказчик перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в размере
30% от стоимости работ по договору, на приобретение необходимых
материалов в течение 10 банковских дней с момента получения счета, и в
течении 5банковских дней оплачивает Подрядчику стоимость
выполненных работ, в соответствии с п.2.5 договора подряда.
30 (тридцать) рабочих дней со дня подписания Договора
За счет подрядчика
После подписания Акта приема-передачи
нет
Согласно действующих нормативных документов: СНиП 41-01-2003, СП
7.13130.2009
нет
нет
нет
В течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного
извещения о готовности объекта.
Заказчик
Дипломированные специалисты.
Гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания акта о приемке
объекта.
Комплект исполнительной документации.
Паспорта и гарантийные талоны на установленное оборудование и
примененные материалы.
нет
26.
27.
необходимости)
Необходимость обеспечения
заявки или обеспечение
договора
Критерии оценки заявки в
процентах
Цена договора (в случае
аукциона или запроса цен
критерий цены составляет
100%)
1) Цена договора (не более
70%, за исключением
аукциона и запроса цен);
2) Качество товара, работы,
услуги (не более 70%);
3) Квалификация участника
закупки (наличие
профессиональной и
технической квалификации,
трудовых и финансовых
ресурсов, оборудования и
других материальных
ресурсов для исполнения
Договора, опыта работы,
деловой репутации.) (не
более 70%)
4) Срок поставки
(выполнения работ, оказания
услуг) (не более 50%);
5) Срок гарантии на товар
(результат работ, услуг) (не
более 30%);
6) Иные критерии,
установленные в
документации о закупке по
решению
Комиссии (не более 20%
каждый и вместе не более
50%).
нет
1.
2.
Цена договора – 70%
Сроки выполнения работ – 30%
Приложение к документации №4
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Мурманск
«_____»_______________ 2013 года
ФГУП «ПИНРО», в лице директора Лепесевича Ю.М., именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________
действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» на основании протокола Комиссии по размещению заказов ФГУП «ПИНРО» № ___ от
_______________, заключили между собой договор о нижеследующем.
1.Предмет договора:
1.1.«Заказчик» поручает, «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по
восстановительному ремонту вентиляции (приточно-вытяжной) расположенной по адресу: г.
Мурманск, ул. Книповича, д.6, здание института (корпус1), в подвале «Литер А» (технический
паспорт на здание), (далее объект), в соответствии с нормами СНиП и рекомендациями к ним,
согласно технического задания (Приложение №1) и схемой размещения оборудования (приложение
№2).
2.Стоимость работ по договору и финансирование:
2.1.Стоимость выполнения работ по настоящему Договору (цена Договора) определяется
Локальной сметой (приложение № 3), составленной в ценах ___ -го квартала 2013 года на
основании МДС 8135.2004, ТЕР, ТЕРр, ТЕРм в Мурманской области и составляет:
________рублей (_______________) ___ копеек, в том числе НДС-18% __(_____) рубля ___копеек.
Цена Договора является ценой на весь период действия настоящего Договора и включает в себя:
стоимость выполнения всех необходимых работ и материалов, изделий, конструкций и инвентаря;
стоимость эксплуатации машин и механизмов, в условиях эксплуатируемых помещений; накладные
расходы и сметную прибыль; командировочные расходы работников подрядной организации;
расходы на перевозку нетитульных временных зданий и сооружений, машин и механизмов, а также
все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой материалов, изделий, конструкций и инвентаря;
заготовительно-складские расходы, комплектация, наценки снабженческо-сбытовых организаций,
стоимость тары, упаковки и реквизита; расходы по уборке и вывозу строительного мусора;
таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с
производством Работ на Объекте и влияющие на цену Договора.
2.2.Валютой, используемой при формировании цены договора и расчетов с Подрядчиком, является
рубль Российской Федерации.
2.3.Заказчик перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в размере 30% от стоимости работ по
договору, на приобретение необходимых материалов в течение 10 банковских дней с момента
получения счета, и в течение 5 банковских дней оплачивает Подрядчику стоимость выполненных
работ, в соответствии с п.2.5 настоящего договора.
2.4. Стоимость выполненных работ определяется базисно-индексным методом и исчисляется с
применением, расчетных индексов РЦЦС МО к отдельным элементам прямых затрат. Основание
для расчета – сборники ТЕР в редакции 2010 г., текущая стоимость материалов и изделий
определяется по фактической цене их приобретения.
2.5. «Заказчик» производит окончательный расчет после полного завершения работ, на основании
актов КС-2, КС-3, подписанных сторонами, и выставленных расчетных документов в течение 5
банковских дней.
3. Обязанности сторон:
3.1. «Заказчик обязан»:
3.1.1. Допустить «Подрядчика» на «объект» для выполнения ремонтных работ.
3.1.2. Предоставить «Подрядчику» точку подключения к электроэнергии.
3.1.3. Принять и оплатить, согласно договора, выполненные «Подрядчиком» работы.
3.1.4. «Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика осуществляет
технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия
используемых «Подрядчиком» материалов условиям договора. Выполненные работы закрываются
КС-2, КС-3.
3.2. «Подрядчик» обязан:
3.2.1. Выполнить своими и привлеченными силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные
в настоящем договоре и приложениями №1, №2, №3. Провести работы по испытанию объекта, с
составлением акта подписанного сторонами.
3.2.2. Сдать работы «Заказчику»
в состоянии, позволяющем эксплуатировать объект, с
составлением исполнительной документации, а именно актов КС-2, КС-3, акта по техническому
испытанию объекта, подписанных сторонами и предоставить схему расположения, размещения и
подключения установленного оборудования.
3.2.3. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте, обеспечивает
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране
окружающей среды.
3.2.4. Вывезти и убрать в течение 5- дней после окончания работ принадлежащее ему оборудование,
инструменты, инвентарь.
3.2.5. Своими силами и средствами произвести уборку отходов, мусора и элементов разборки с
вывозом на свалку.
3.2.6. Приобрести и поставить на место производства работ необходимые материалы, оборудование,
изделия, конструкции.
3.2.7. «Подрядчик» гарантирует, что качество строительных материалов, применяемых им для
производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество.
3.2.8. «Подрядчик» информирует «Заказчика» письменно «уведомлением» о приемке выполненных
работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, с предоставлением одного экземпляра
исполнительной документации в составе, определенном «Заказчиком» (п.3.2.2.), за день до начала
приемки.
3.2.9. «Подрядчик» обязан составить план-график производства работ, согласовать его с
«заказчиком» и приступить к производству работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания
настоящего договора.
4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ:
4.1. Приемка завершенного текущего ремонта объекта осуществляется после выполнения работ
предусмотренных приложениями №1, №2, № 3 настоящего договора.
4.2. Приемка производится в течение 3-х дней с даты получения «Заказчиком» уведомления
«Подрядчика» о проведенных работах и готовности объекта к сдачи в эксплуатацию.
4.3. «Подрядчик» после оформления актов КС-2,КС-3 о приемки объекта «Заказчиком» не
освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором
подряда.
5. Сроки выполнения работ:
5.1. Продолжительность работ на объекте составляет 30 рабочих дней.
Начало работ: «_____» «__________________» 2013г.
Окончание работ: «______» «__________________» 2013г.
5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
6. Охрана работ:
6.1. «Подрядчик» обеспечивает сохранность материалов, оборудования, место производства работ,
от начала работ до завершения и сдачи «Заказчику» завершенного ремонтом объекта.
7. Гарантии:
7.1. «Подрядчик гарантирует»:
- Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки определенные условиями договора
- Качество приобретенных материалов и выполнение всех работ в соответствии с действующими
нормами.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийной эксплуатации объекта при условии, что не будут нарушены нормы эксплуатации со
стороны эксплуатирующих организаций или третьих лиц.
- Нормальное функционирование работы объекта и оборудования при нормальной эксплуатации.
7.2. Срок гарантии нормальной работы объекта 12 месяцев, определяется с даты подписания актов
КС-2, КС-3.
8. Лицензии (сертификаты):
8.1. «Подрядчик» обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на
материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для производства работ.
9. Особые условия:
9.1. Ущерб, нанесенный заказчику в результате текущего ремонта объекта по вине «Подрядчика»,
компенсируется «Подрядчиком».
9.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему
лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
9.3. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно
подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
9.4. За нарушение любой из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору
виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,01 % от стоимости работ по
договору, за каждый день просрочки.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договор, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
9.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в
установленном порядке.
10. Срок действия договора:
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по финансовым
обязательствам до полного расчёта.
11. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Техническое задание (приложение №1)
- Схема размещения вентиляционного оборудования (приложение№2)
- Локальная смета (приложение №3)
12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон
13.Юридические адреса и банковские реквизиты
Подрядчик
Заказчик
ФГУП «ПИНРО»
ИНН 5191500593 КПП 519001001
Р/счет 40502810441020000056 в Мурманском
ОСБ № 8627 г. Мурманск
Кор.сч.30101810300000000615
Юридический и почтовый адрес:
183763 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6
Подписи сторон
От Подрядчика
От Заказчика
Директор ФГУП "ПИНРО"
Приложение к договору №1
К Договору № ____ от «__» _________ 2013г.
Техническое задание
Восстановительный ремонт вентиляции (приточно-вытяжной) расположенной по адресу: г. Мурманск,ул.
Книповича6,здание института(корпус1), в подвале «Литер А» (технический паспорт на здание), (далее
объект).
Наименование
Основные требования
Восстановительный ремонт системы вентиляции (приточно1. Вид ремонта
вытяжной) - Модернизация.
2. Место производства работ
г. Мурманск ул. Книповича д.6
3. Характеристика объекта
Институт (корпус №1), подвал Литер «А» (технический паспорт )
4. Заказчик
ФГУП «ПИНРО»
5. Подрядчик
По результатам размещения заказа
6. Основание
Восстановительный ремонт.
для выполнения работ
1.Описание: видов демонтажных и ремонтных работы вышедшей из
строя системы вентиляции, используемых материалов и
механизмов, составление план-схемы размещения объекта,
7. Объем работ
разработка и согласование локальной сметной документации, планграфик начало и окончания работ, актов приемки объекта КС-2, КС3.
1. Выполнить своими и привлеченными силами все работы в объеме и
сроки, предусмотренные в договоре подряда.
2. Замена и восстановление работоспособности системы вентиляции,
с установкой вентиляторов и их электроприводов в соответствии
разработанной схемой размещения объекта приложение № 2 .
8. Восстановительный ремонт
вентиляции (приточновытяжной) расположенной по
адресу: г. Мурманск, ул.
Книповича д.6,здание
института(корпус1), в подвале
«Литер А» (технический
паспорт на здание), (далее
объект) -Модернизация.
система П1
1. Установка вентилятора канального 700х400
2. Установка воздушной заслонки 700х400
3. Установка электропривод для воздушной заслонки
4. Установка шумоглушителя 700х400
5. Установка электрического нагревателя воздуха
6.
Установка
фильтра (корпус 700х400 + материал EU3)
700х400
45 кВт
7. Монтаж модуля управления работой вентилятора,
электрического
8.
Установка датчика
нагревателя,
температуры
воздушной
воздухазаслонки
9. Установка реле перепада давления
10. Установка воздухораспределительных решеток АМР
11.
Установка заборной решетки 700х400
300х150
12. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,7
мм
система В1
13. Установка вентилятора канального 200
14. Установка регулятора скорости вентилятора
15. Установка обратного клапана 200
16. Установка шумоглушителя 200
17. Установка воздухораспределительных решеток АМР
18.
Установка заборной решетки 200
300х150
19. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали
0,55 мм
система В2
20. Установка вентилятора канального 100
21. Установка регулятора скорости вентилятора
22. Установка обратного клапана 100
23. Установка шумоглушителя 100
24. Установка вытяжных диффузоров 100
25. Установка заборной решетки 100
26. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали
0,55 мм
система В3
27. Установка вентилятора канального 250
28. Установка регулятора скорости вентилятора
29. Установка обратного клапана 250
30. Установка шумоглушителя 250
31. Установка воздухораспределительных решеток АМР
32.
Установка заборной решетки 250
150х150
33. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали
0,55 мм
1
1
1
1
1
1
1
1
3
12
1
45
шт
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.
шт
шт
.
шт
..
шт
.2
м
.
1
1
1
1
1
1
7
шт
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.2
м
.
1
1
1
1
3
1
2,
55
55
1
55
1
155
1
1
1
30
шт
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.2
м
.
шт
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.
шт
.2
м
.
9.Основные требования по
производству работ.
10.Особые условия
выполнения работ.
система В4
34. Установка вентилятора канального 315
1
шт
35. Установка регулятора скорости вентилятора
1
шт
.
36. Установка обратного клапана 315
1
шт
.
37. Установка шумоглушителя 315
1
шт
.
38. Установка заборной решетки 315
1
шт
.2
39. Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали
18 м
.
0,55 мм
 Проведение работ осуществляется без нарушения основной
деятельности института.
 Все работы производить в соответствии со СНиП «Текущий
ремонт, строительные работы».
 Работы вести в соответствии с разработанным план-графиком
производства работ, с составленной и утвержденной схемойразмещения объекта, локальной сметой .
Подрядчик обязан:
1.Перед началом производства работ:
- провести входной контроль объемов работ.
- провести проверку соответствия технического задания со
схемой размещения объекта.
2. В процессе производства работ:
- информировать подрядчика обо всех возможных отклонениях в
работе.
- согласовывать любые виды отклонения от тех. задания с
заказчиком письменно.
По окончании работ закрыть договор, с предоставлением актов КС-2,
КС-3.
3. Все дополнительные работы связанные:
- с недоработками;
- с выявленными в процессе производства работ несоответствия
техническому заданию.
- с согласованиями документации,
- с изменениями, вносимыми в схему размещения объекта, при
производстве работ по инициативе Подрядчика.
- предъявлением выполненных работ государственным контролирующим органам и инспекциям ( при необходимости).
Выполняются за счет Подрядчика.
4.Стоимость работ:
- Цена Договора является ценой на весь период действия
настоящего Договора и включает в себя: стоимость выполнения
всех необходимых работ и материалов, изделий, конструкций и
инвентаря; стоимость эксплуатации машин и механизмов, в условиях
эксплуатируемых помещений; накладные расходы и сметную
прибыль; командировочные расходы работников подрядной
организации; расходы на перевозку нетитульных временных зданий
и сооружений, машин и механизмов, а также все расходы, связанные
с доставкой и разгрузкой материалов, изделий, конструкций и
инвентаря; заготовительно-складские расходы, комплектация,
наценки снабженческо-сбытовых организаций, стоимость тары,
упаковки и реквизита; расходы по уборке и вывозу строительного
мусора; таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные
платежи, подлежащие уплате в связи с производством Работ на
Объекте и влияющие на цену Договора.
Нести все расходы, связанные с получением лицензий
(сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие
изделия, необходимые для производства работ.
- Оплату всех счетов инженерных ведомств, контролирующих
органов, любых видов согласований ( при необходимости),
разработка и согласование локальной сметы и проектной
документации
11.Сроки исполнения
12. Порядок оплаты работ
( при необходимости).
Продолжительность работ на объекте составляет 30 рабочих дней.
«Подрядчик» обязан составить план-график производства работ,
согласовать его с «заказчиком» и приступить к производству работ в
течении 5рабочих дней, с момента подписания настоящего договора.
Заказчик перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в
размере 30% от стоимости работ по договору, на приобретение
необходимых материалов в течение 10 банковских дней с момента
получения счета, и в течении 5банковских дней оплачивает
Подрядчику стоимость выполненных работ, в соответствии с п.2.5
настоящего договора.
Директор ФГУП "ПИНРО"
_____________________ Ю.М. Лепесевич
Подрядчик
Директор
_____________________
«___» _________________ 2013 года
«___» _________________ 2013 года
Заказчик
Приложение к договору №2
К Договору № ____ от «___» _________ 2013г.
Директор ФГУП "ПИНРО"
_____________________ Ю.М. Лепесевич
Подрядчик
Директор
_____________________
«___» _________________ 2013 года
«___» _________________ 2013 года
Заказчик
Приложение к договору №3
К Договору № ____ от «___» _________ 2013г.
Согласовано:
Утверждаю:
Стройка:
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им.
Н.М.Книповича (ПИНРО) Адрес: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6 (подвальное помещение)
Объект:
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им.
Н.М.Книповича (ПИНРО) Адрес: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6 (подвальное помещение)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
поставка и монтаж вентиляционного оборудования
Основание:
Сметная
стоимость
тыс. руб.
Смета составлена в ценах ___ кв. 2013 года
Стоимость единицы,
руб.
№
п/п
1
Шифр и номер
позиции
норматива
2
Наименование работ и затрат
3
Количество и единица
измерения
всего
эксплуатации
машин
оплаты
труда
в т. ч.
оплаты
труда
5
6
всего
4
Приточные системы вентиляции
Система П- 1
1
2
3
ТЕР-20-03-00202
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т
Козп=10,22 Кмат=2,51 Кэм=6,2
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=1362)
СП=56% (СП=706)
цена
поставщика
вентилятор канальный 700х400
ТЕР-20-02-006-
УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК
Общая стоимость, руб.
1
ВЕНТИЛЯТОР
1
ШТ
1
7
оплаты
труда
8
эксплуатации
машин
Затраты труда
рабочих, не
занятых
обслуживанием
машин, чел-ч
в т. ч.
оплаты
труда
на
единицу
всего
9
10
11
08
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ
ВОЗДУШНЫХ КВР С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО
2400 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,55 Кэм=5,97
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=591)
СП=56% (СП=306)
4
цена
поставщика
воздушная заслонка 700х400
5
цена
поставщика
электропривод для воздушной
заслонки
6
ТЕР-20-02-01505
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА
ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-5
СЕЧЕНИЕМ 400Х400 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,48 Кэм=5,88
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=419)
СП=56% (СП=217)
7
цена
поставщика
шумоглушитель 700х400
8
ТЕР-20-04-00201 МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25 Изм.
вып. И1 H21=5
УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ
МАССОЙ ДО 0,1 ТКозп=10,22
Кмат=2,38 Кэм=5,94 (ИНД 0213, п.)НР=108%
(НР=1192)СП=56% (СП=618)
9
цена
поставщика
электрический нагреватель
воздуха 700х400 45 кВт
10
ТЕР-20-05-00102
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ
АЭРОЗОЛЬНЫХ
Козп=10,22 Кмат=2,49 Кэм=6,53
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=212)
СП=56% (СП=110)
11
цена
поставщика
фильтр (корпус 700х400 +
материал EU3)
12
ТЕРм-11-06001-01
Изм. вып. И1
ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ, МАССА ДО
50 КГ
Козп=10,22 Кмат=3,92 Кэм=6,44
(ИНД 02-13, п.)
НР=75% (НР=692)
СП=48% (СП=443)
цена
модуль управления для П1
13
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
1
КАЛОРИФЕР
1
ШТ
0,28
М2 ПОВЕРХНОСТИ В СВЕТУ
1
ШТ
1
ШТ
1
поставщика
14
15
ТЕРм-11-02001-01
цена
поставщика
ШТ
ПРИБОР,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ,
МАССА ДО 1,5 КГ
Козп=10,22 Кмат=1,63 (ИНД 0213, п.)
НР=75% (НР=613)
СП=48% (СП=392)
датчик температуры воздуха
реле перепада давления
ТЕР-20-02-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА РЕШЕТОК
ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В
СВЕТУ ДО 0,5 М2
Козп=10,22 Кмат=3,37 Кэм=6,99
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=4439)
СП=56% (СП=2302)
18
цена
поставщика
воздухораспределительная
решетка АМР 300х150
19
цена
поставщика
заборная решетка 700х400
20
ТЕР-20-01-00111
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ
ИЗ ЛИСТОВОЙ,
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И
АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н
(НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ
0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО
2400 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,76 Кэм=5,99
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=10315)
СП=56% (СП=5349)
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ,
ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1700 ДО
4000 ММ
17
21
301-1795
ССЦ 02-13
ШТ
1
ШТ
цена
поставщика
16
4
3
ШТ
13
РЕШЕТКА
12
ШТ
1
ШТ
0,45
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
ВОЗДУХ
45
М2
Итого: Система П-1
Итого: Приточные системы вентиляции
Вытяжные системы вентиляции
Система В- 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ТЕР-20-03-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т
Козп=10,22 Кмат=2,48 Кэм=5,96
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=1002)
СП=56% (СП=520)
цена
поставщика
вентилятор канальный 200
ТЕРм-11-05001-01
МЕХАНИЗМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, МАССА
ДО 20 КГ
Козп=10,22 Кмат=3,6 Кэм=6,86
(ИНД 02-13, п.)
НР=75% (НР=109)
СП=48% (СП=70)
цена
поставщика
регулятор скорости
вентилятора
ТЕР-20-02-00401
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА КЛАПАНОВ
ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,64 Кэм=5,81
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=239)
СП=56% (СП=124)
цена
поставщика
обратный клапан 200
ТЕР-20-02-01402
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА
ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-2,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,51 Кэм=5,8
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=252)
СП=56% (СП=130)
шумоглушитель 200
цена
поставщика
1
ВЕНТИЛЯТОР
1
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
1
КЛАПАН
1
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
ТЕР-20-02-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА РЕШЕТОК
ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В
СВЕТУ ДО 0,5 М2
Козп=10,22 Кмат=3,37 Кэм=6,99
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=681)
СП=56% (СП=353)
цена
поставщика
воздухораспределительная
решетка АМР 300х150
цена
заборная решетка 200
2
РЕШЕТКА
1
ШТ
1
поставщика
33
34
ТЕР-20-01-00101
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
301-1786
ССЦ 02-13
ШТ
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ
ИЗ ЛИСТОВОЙ,
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И
АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н
(НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ
0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200
ММ
Козп=10,22 Кмат=2,87 Кэм=6,51
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=2694)
СП=56% (СП=1397)
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
0,07
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
ВОЗДУХ
7
М2
Итого: Система В-1
Система В- 2
ТЕР-20-03-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т
Козп=10,22 Кмат=2,48 Кэм=5,96
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=1002)
СП=56% (СП=520)
цена
поставщика
вентилятор канальный 100
ТЕРм-11-05001-01
МЕХАНИЗМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, МАССА
ДО 20 КГ
Козп=10,22 Кмат=3,6 Кэм=6,86
(ИНД 02-13, п.)
НР=75% (НР=109)
СП=48% (СП=70)
цена
поставщика
регулятор скорости
вентилятора
ТЕР-20-02-00401
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА КЛАПАНОВ
ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,64 Кэм=5,81
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=239)
СП=56% (СП=124)
40
цена
поставщика
обратный клапан 100
41
ТЕР-20-02-014-
УСТАНОВКА
35
36
37
38
39
1
ВЕНТИЛЯТОР
1
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
1
КЛАПАН
1
ШТ
1
01
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
Применительно
H21=5
42
43
44
45
46
47
48
цена
поставщика
ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-1,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 100 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,51 Кэм=5,8
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=252)
СП=56% (СП=130)
шумоглушитель 100
1
ШТ
ТЕР-20-02-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА РЕШЕТОК
ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В
СВЕТУ ДО 0,5 М2
Козп=10,22 Кмат=3,37 Кэм=6,99
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=342)
СП=56% (СП=178)
цена
поставщика
заборная решетка 100
ТЕР-20-02-00101
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО
20 КГ
Козп=10,22 Кмат=2,45 Кэм=5,73
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=921)
СП=56% (СП=478)
цена
поставщика
вытяжной диффузор 100
ТЕР-20-01-00101
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ
ИЗ ЛИСТОВОЙ,
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И
АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н
(НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ
0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200
ММ
Козп=10,22 Кмат=2,87 Кэм=6,51
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=960)
СП=56% (СП=498)
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ,
ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
301-1786
ССЦ 02-13
ШТ
1
РЕШЕТКА
1
ШТ
3
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
3
ШТ
0,025
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
ВОЗДУХ
2,5
М2
Итого: Система В-2
Система В- 3
49
50
51
52
53
54
55
ТЕР-20-03-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т
Козп=10,22 Кмат=2,48 Кэм=5,96
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=1002)
СП=56% (СП=520)
цена
поставщика
вентилятор канальный 250
ТЕРм-11-05001-01
МЕХАНИЗМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, МАССА
ДО 20 КГ
Козп=10,22 Кмат=3,6 Кэм=6,86
(ИНД 02-13, п.)
НР=75% (НР=109)
СП=48% (СП=70)
цена
поставщика
регулятор скорости
вентилятора
ТЕР-20-02-00401
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА КЛАПАНОВ
ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,64 Кэм=5,81
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=239)
СП=56% (СП=124)
цена
поставщика
обратный клапан 250
ТЕР-20-02-01403
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА
ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-3,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,49 Кэм=5,8
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=252)
СП=56% (СП=130)
шумоглушитель 250
1
ШТ
1
ШТ
1
КЛАПАН
1
ШТ
цена
поставщика
57
ТЕР-20-02-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА РЕШЕТОК
ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В
СВЕТУ ДО 0,5 М2
Козп=10,22 Кмат=3,37 Кэм=6,99
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=681)
СП=56% (СП=353)
цена
поставщика
воздухораспределительная
решетка АМР 150х150
цена
заборная решетка 250
59
1
ШТ
56
58
1
ВЕНТИЛЯТОР
1
ШТ
1
ШТ
2
РЕШЕТКА
1
ШТ
1
поставщика
60
61
ТЕР-20-01-00104
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
301-1789
ССЦ 02-13
ШТ
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ
ИЗ ЛИСТОВОЙ,
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И
АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н
(НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ
0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250
ММ
Козп=10,22 Кмат=2,87 Кэм=6,51
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=11542)
СП=56% (СП=5985)
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
0,3
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
ВОЗДУХ
30
М2
Итого: Система В-3
Система В- 4
ТЕР-20-03-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т
Козп=10,22 Кмат=2,48 Кэм=5,96
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=1002)
СП=56% (СП=520)
63
цена
поставщика
вентилятор канальный 315
64
ТЕРм-11-05001-01
МЕХАНИЗМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, МАССА
ДО 20 КГ
Козп=10,22 Кмат=3,6 Кэм=6,86
(ИНД 02-13, п.)
НР=75% (НР=109)
СП=48% (СП=70)
65
цена
поставщика
регулятор скорости
вентилятора
66
ТЕР-20-02-00401
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА КЛАПАНОВ
ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,64 Кэм=5,81
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=239)
СП=56% (СП=124)
цена
поставщика
обратный клапан 315
ТЕР-20-02-014-
УСТАНОВКА
62
67
68
1
ВЕНТИЛЯТОР
1
ШТ
1
ШТ
1
ШТ
1
КЛАПАН
1
ШТ
1
04
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
69
70
71
72
73
цена
поставщика
ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 1-4,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315 ММ
Козп=10,22 Кмат=2,48 Кэм=5,61
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=355)
СП=56% (СП=184)
шумоглушитель 315
1
ШТ
ТЕР-20-02-00201
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
УСТАНОВКА РЕШЕТОК
ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В
СВЕТУ ДО 0,5 М2
Козп=10,22 Кмат=3,37 Кэм=6,99
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=342)
СП=56% (СП=178)
цена
поставщика
заборная решетка 315
ТЕР-20-01-00105
МДС8135.2004 п.4.7
Козп=1,15
Кэм=1,25
H21=5
ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ
ИЗ ЛИСТОВОЙ,
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И
АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н
(НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ
0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355
ММ
Козп=10,22 Кмат=2,8 Кэм=6,49
(ИНД 02-13, п.)
НР=108% (НР=6336)
СП=56% (СП=3286)
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ,
ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
301-1790
ССЦ 02-13
ШТ
1
РЕШЕТКА
1
ШТ
Итого: Система В-4
Итого: Вытяжные системы вентиляции
Итого по смете:
Прямые затраты
Материальные затраты
Материалы, учтенные
расценками
0,18
100М2 ПОВЕРХНОСТИ
ВОЗДУХ
18
М2
Материалы, не учтенные
расценками
Основная зарплата
Эксплуатация машин
в тч ЗП машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
ОЗП с учетом стесненности
ЭМ с учетом стесненности
ЗМ с учетом стесненности
НР с учетом стесненности
СП с учетом стесненности
Итого по смете
НДС
Всего по смете
Составил:
Проверил: