- Калининградский областной музыкальный театр

проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 1/к
на поставку консоли управления светом ChamSys MQ60
для государственного автономного учреждения
Калининградской области «Калининградский областной музыкальный театр».
г. Калининград
« » ноября 2014 г.
Государственное
автономное
учреждение
Калининградской
области
«Калининградский областной музыкальный театр» в лице художественного руководителя
Лысенко Валентина Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
________________________
в
лице
_________________________________________, действующего на основании _________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить консоль управления светом ChamSys MQ60 (далее
Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар согласно условий
настоящего Контракта.
1.2. Функциональные, количественные и качественные характеристики, комплектность,
Товара, установлены в Техническом задании (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет ____ (_________________________) рублей, полный
расчет в течение 10 банковских дней со дня поставки товара.
2.2. Цена включает в себя все расходы, в том числе, транспортные расходы, погрузоразгрузочные расходы, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата осуществляется в форме безналичного расчета - расчет платежными
поручениями.
2.4.
Оплата за фактически поставленный Товар производится на основании
подписанных Сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной в течение 10
банковских дней после получения Заказчиком оформленных в соответствии с
законодательством РФ счёта, счёта-фактуры.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку и погрузо-разгрузочные работы
Товара по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр. Мира, 87, каб. 4.
3.2. Поставщик обязуется передать Товар не находящийся в залоге, под арестом или
под иным обременением.
3.3. Поставщик одновременно с поставкой Товара обязуется передать Заказчику
следующие документов:
- сертификаты соответствия Госстандарта РФ;
- технические паспорта с указанием предназначения, заводского номера и правил
безопасной эксплуатации;
- гарантийный талон.
3.6. Срок поставки Товара в течение 10 (десяти) дней с даты заключения
государственного Контракта
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
4.1. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязуется представить Заказчику
следующие документы: акт приема-передачи Товара; счёт, счёт-фактуру, а также товарную
накладную с указанием наименования и количества поставленного Товара.
Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после ее
подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может
осуществляться только по согласованию Сторон.
4.2. Стороны назначают лиц, ответственных за приемку Товара.
4.3. При приемке Товара Заказчик проводит проверку:
4.3.1. на соблюдение Поставщиком срока поставки Товара ;
4.3.2. на отсутствие внешних повреждений Товара ;
4.3.3. на предмет соответствия Товара , переданного Поставщиком, указанному в
товарной накладной, представленной Поставщиком, требованиям, установленным в
Спецификации Товара, в том числе по наименованию, количеству, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) Товара.
4.4. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие
поставленного Товара условиям, установленным п.п. 4.3.2., 4.3.3, стороны составляют
двусторонний акт, фиксирующий несоответствия. Поставщик обязуется по требованию
Заказчика заменить/до поставить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней, без дополнительной
оплаты.
4.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и
некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм
впредь до устранения Поставщиком недостатков и доукомплектования Товара либо его
замены.
4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков (дефектов),
Заказчик совместно с Поставщиком составляет Акт устранения недостатков с описанием
недостатков и с указанием срока их устранения.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
5.1. Качество поставленного Товара должно удовлетворять требованиям действующих
Государственных стандартов, нормативно-технической документации, санитарным и
техническим правилам и нормам, а также нормативным правовым актам.
Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами
товарной накладной.
5.2. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым
актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком,
предусмотренным настоящим Контрактом, гарантийный срок будет считаться продленным на
соответствующий период.
5.3.При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока дефектов (недостатков)
Товара, Заказчик должен письменно уведомить Поставщика о выявленных дефектах
(недостатках).
5.4. Поставщик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет. При этом
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.5. В случае необходимости замены неисправного Товара в пределах гарантийного
срока Поставщик обязуется производить замену неисправного Товара на исправное
аналогичное или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока, установленного п. 1.1 Контракта Заказчик вправе
потребовать у Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 3% (три) процента от
общей цены контракта.
6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательства заменить/до поставить Товар
ненадлежащего качества в течение срока, согласованного Сторонами, без дополнительной
оплаты, согласно п. 4.5 Контракта, Заказчик вправе потребовать у Поставщика уплаты
неустойки (штрафа) в размере 2% (двух) от общей цены Контракта.
6.3. Поставщик несет ответственность за несоблюдение срока предоставления
отчетных документов, установленного п. 4.1. настоящего Контракта. Заказчик вправе
требовать уплату неустойки (штрафа) в размере 1 % (одного) от общей цены Контракта.
6.4. Заказчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по оплате.
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени).
6.5 Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения срока,
установленного п. 2.4. Контракта. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что
просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
6.8. Неустойка, установленная настоящим разделом, уплачивается на основании
Претензии одной из сторон.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров
между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Калининграда. До
передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к
урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней
должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты ее получения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по контракту.
8.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.3. Все извещения, уведомления, требования и (или) иные соглашения между
Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы
по последнему известному адресу Стороны (юридическому адресу или адресу
местонахождения), которой адресуется данное извещение, уведомление, требование или
соглашение.
8.4. При изменении адреса, Стороны обязуются извещать друг друга о таких
изменениях в 3 (трех) дневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по
последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения),
считаются переданными надлежащим образом.
8.5. Любое извещение, уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима
или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном
виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой с уведомлением, по
факсу.
Стороны считаются надлежаще уведомленными в следующие сроки:
- в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой - в момент
вручения (получения уведомления);
- в случае направления факса - спустя два часа после отправления факса с
подтверждением получения.
8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.7. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.
8.8. К настоящему Контракту прилагаются:
- Приложение № 1 - Техническое задание.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
ОК 21 ГАУ КО «Калининградский областной
музыкальный театр»
236022, г. Калининград,
пр. Мира. 87
УФК по Калининградской области
(государственное автономное учреждение
Калининградской области
«Калининградский областной музыкальный театр»
лицевой счёт 30356U26260,
в отделении Калининград г. Калининград
ОКПО 56111193,
ОГРН 1023900771091,
ИНН/КПП 3905040527/390601001
БИК 042748001,
кор/с 40601810400001000001
Художественный
руководитель_____________________/Лысенко В. И./
м.п.
м.п.