конкурсную документацию № 50 от 14 ноября 2006г.

«Администрация города Покачи
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения
контракта на строительство объекта «Инженерные сети
тепловодоснабжения и канализации 2-го микрорайона г. Покачи»
В конкурсе могут принимать участие юридический лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель (далее «Участник»), которые удовлетворяют
требованиям, установленным в конкурсной документации.
Организатор торгов: управление экономики, статистики и торгов,
расположенное по адресу: 628661, Ханты-Мансийский автономный округ,
Тюменская обл., г. Покачи, ул. Мира, 8/1, каб. 207, тел./факс (34669) 7-23-08, Е:
tender@admpokachi.ru
Контактные лица и телефоны:
Зам. начальника управления экономики, статистики и торгов
администрации города Покачи – Квасницкая Оксана Дмитриевна,
телефон/факс: 8 (34669) 7-23-08, телефон: 7-42-52.
- начальник управления капитального строительства администрации
города Покачи- Дырин Михаил Васильевич, телефон/факс: 8 (34669) 7-34-78,
факс: 7-02-58.
Источники финансирования заказа: средства бюджета Тюменской
области в рамках общеобластной программы «Сотрудничество»
Информация о конкурсе: строительство объекта «Инженерные сети
тепловодоснабжения и канализации 2-го микрорайона г. Покачи»
Срок выполнения работ:
Дата начала работ- 4 декабря 2006 года
Дата завершения работ- 29 декабря 2007 года
Срок действия контракта:
Начинается с 4декабря 2006 года
Заканчивается 29 декабря 2007 года
Порядок оплаты: в течение 12 месяцев с момента подписания контракта.
в течении 15-ти банковских дней с момента подписания настоящего контракта
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 4079,7 тыс. (четыре
миллиона семьдесят девять тысяч семьсот) руб. для приобретения материалов и
оборудования;
- полный расчет по контракту производится «Заказчиком» не позднее 30
дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в
процессе приемки работ недостатков. Расчет производится на основании
предоставленных «Заказчику» акта выполненных работ формы КС-2, справки
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с зачетом всех
произведенных по нему платежей и счета – фактуры.
Максимальная стоимость контракта: 128 900 тыс. руб.(сто двадцать
восемь миллион девятьсот тысяч руб.), с учетом всех налогов и сборов,
обязательных к уплате участниками договорных отношений.
Сумма выделенных ассигнований на 2006 год- 13599 тыс.руб.
Порядок и место получения конкурсной документации: 628661,
Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г.Покачи, ул. Мира,
8/1, каб. 207, тел./факс (34669) 7-23-08, Е: tender@admpokachi.ru. Конкурсная
документация предоставляется всем участникам конкурса бесплатно.
Место представления конкурсных заявок: 628661, Ханты-Мансийский
автономный округ, Тюменская обл., г. Покачи, ул. Мира, 8/1, каб. 207, тел./факс
(34669) 7-23-08, Е: tender@admpokachi.ru.
Срок окончания приема конкурсных заявок: 14.11.2006 г. в 07.30 ч.
(время московское).
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: указаны
в
конкурсной документации.
Место проведения конкурса: 628661, Ханты-Мансийский автономный
округ, Тюменская обл., г. Покачи, ул. Мира. 8/1, каб. 312.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов будет
иметь место: 14.11.2006 г. в 08.00 часов (время московское).
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Покачи
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
«УТВЕРЖДАЮ»
________________Р.З. Халиуллин
№ 50
11 октября 2006г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытого конкурса на право заключения контракта
на строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения и
канализации 2-го микрорайона г. Покачи
Покачи 2006
I. Приглашение к участию в открытом конкурсе на право заключения
контракта
на
строительство
объекта
«Инженерные
сети
тепловодоснабжения и канализации 2-го микрорайона г. Покачи
Приглашение № ____ от ___________ 2006 г.
Администрация города Покачи приглашает к участию в открытом
конкурсе на право заключения контракта на строительство объекта
«Инженерные сети тепловодоснабжения и канализации 2-го микрорайона г.
Покачи
В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный
предприниматель
(далее
“Участники”),
которые
удовлетворяют требованиям, установленным в настоящей конкурсной
документации.
Полный комплект документации для участия в конкурсе может быть
получен всеми заинтересованными лицами на основании заявления поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу:
628661, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,
г.Покачи,
ул.
Мира,
8/1,
каб.
207,
тел./факс
(34669)7-23-08,
Е:tender@admpokachi.ru. Заказчик в течение двух дней со дня получения
соответствующего заявления (в котором должно быть указано (на фирменном
бланке номера факса организации и рабочего телефона руководителя и
исполнителя, ответственного за составление конкурсной заявки, адрес
электронной почты) обязан предоставить такому лицу конкурсную
документацию.
Конкурсные заявки должны быть доставлены по вышеуказанному адресу
заказчику не позднее 07-30 часов (время московское) 14.11.2006 года.
Вскрытие конвертов будет происходить публично после окончания срока
подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в извещении о
проведении открытого конкурса.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявки на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.
Конкурсная документация предоставляется всем участникам конкурса
бесплатно.
Контактные лица и телефоны:
- заместитель начальника управления экономики, статистики и торгов
администрации города Покачи – Квасницкая Оксана Дмитриевна,
телефон/факс: 8 (34669) 7-23-08, телефон 7-42-52.
-начальник управления капитального строительства администрации
города Покачи – Дырин Михаил Васильевич,
тел./факс: 8 (34669) 7-34-78, 7-02-58.
II. Инструкция участникам конкурса
Общие сведения
1. Предмет конкурса
Заказчик, указанный в информационных картах конкурсной заявки,
проводит конкурс с целью заключения контракта на работы и услуги, как об
этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки.
Победитель конкурса должен проводить работы и услуги в сроки,
указанные в информационных картах конкурсной заявки.
2. Информационное обеспечения конкурса
Официальным печатным изданием администрации города Покачи для
опубликования информации о проведении конкурса (далее - официальное
печатное издание) является газета «Покачевский вестник».
Адрес официального сайта администрации города в сети "Интернет" для
размещения информации о проведении конкурса (далее также - официальный
сайт) www.admpokachi.ru.
3. Источник средств
Заказчик выделил средства на реализацию проекта (предмета конкурса),
указанного в информационных картах конкурсной заявки.
4. Требования к участникам размещения заказа
При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются
следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непроведение в отношении участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе не принято;
5) обладание участниками размещения заказа исключительными правами
на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права
на объекты интеллектуальной собственности;
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа.
5. Квалификация участников конкурса
Для участия в конкурсе и заключения контракта квалификация участника
должна удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в
информационной карте конкурсной заявки.
Участник
должен
обладать
финансовыми,
техническими
и
производственными возможностями необходимыми для выполнения контракта.
Все Участники предоставляют предварительное описание предлагаемого
метода и графика работы, включая, если это необходимо, чертежи и схемы.
Все Участники должны включить в свои конкурсные заявки
квалификационные сведения и документы, в соответствии с пунктом 12
настоящей инструкции.
Чтобы претендовать на получение контракта, Участники должны
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в информационных
картах конкурсной заявки.
6. Одна конкурсная заявка от участника конкурса
Участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.
Участник конкурса, который может оказывать влияние на деятельность
Заказчика, конкурсной комиссии не может подать заявку на участие в конкурсе.
7. Затраты на участие в конкурсе
Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей
конкурсной заявки. Заказчик, ни в каких случаях не имеет обязанностей и не
несет ответственности за такие затраты.
Конкурсная документация
8. Содержание конкурсной документации
Конкурсная документация для участия в конкурсе включает в себя:
приглашение к участию в конкурсе;
инструкцию участникам конкурса;
информационную карту конкурсной заявки;
заказ на выполнение услуг (техническое задание);
образцы форм;
проект контракта.
9. Разъяснение положений конкурсной документации
Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, Заказчику, уполномоченному
органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу,
указанному в информационной карте конкурсной заявки.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение должно быть размещено Заказчиком, уполномоченным органом на
официальном сайте администрации города Покачи с указанием предмета
запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять
ее суть.
10. Внесение изменений в документацию для участия в конкурсе
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения
в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие
изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются Заказчиком,
уполномоченным органом в порядке установленном для опубликования и
размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются
заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам
размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
11. Язык конкурсной заявки
Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны
быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной
заявки.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная
участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при
условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае
противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.
12. Документы, составляющие конкурсную заявку
Конкурсная заявка, которую представляет участник размещения заказа,
включает документы, указанные в информационной карте конкурсной заявки.
В случае непредставления документов, указанных в информационной
карте конкурсной заявки, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике размещения заказа, конкурсная комиссия не допускает
такого участника к участию в конкурсе.
13. Цены конкурсной заявки
Участник размещения заказа указывает в соответствующей форме
таблицы цен цену единицы продукции (где это применимо) и общую цену
товаров, работ, услуг, предлагаемых
к исполнению. Участник может
представить конкурсную заявку на частичное исполнение (лишь части
требуемого по контракту количества услуг).
Цены, приводимые в форме таблицы цен, указываются раздельно по
каждому виду обслуживаемого оборудования.
Разбивка цены Участниками производится исключительно для того,
чтобы облегчить Заказчику сопоставление конкурсных заявок и не
ограничивает право Заказчика заключать контракты на любых предлагаемых
условиях.
В цену товара, работ, услуг включаются расходы на страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также
расходы на перевозку (доставку).
Цены (тарифы), предлагаемые Участниками, должны оставаться
фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не
меняться, если в информационных картах конкурсных заявок не указано иное.
14. Валюта конкурсной заявки и платежа
Единичные расценки и цены (тарифы) указываются Участником
исключительно в валюте, указанной в информационных картах конкурсной
заявки. Платеж производится в валюте, указанной в информационных картах.
15. Срок действия конкурсной заявки
Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в
информационной карте конкурсной заявки.
16. Обеспечение конкурсной заявки
Участник представляет в качестве составной части своей конкурсной
заявки обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере и в валюте, как
указано в информационных картах конкурсной заявки, если оно
предусмотрено.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать
пяти процентов начальной цены контракта.
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в
конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
В случае признания конкурса несостоявшимся, Заказчик, уполномоченный
орган обязаны вернуть участникам размещения заказа, внесенные ими
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращается участнику размещения заказа, признанному
участником конкурса в течение пяти дней со дня заключения муниципального
контракта.
Обеспечение может иметь форму банковской гарантии. Форма
обеспечения должна соответствовать форме, представленной в настоящей
документации.
17. Альтернативные предложения подрядчиков
Представляемые Участниками конкурса альтернативные предложения
должны соответствовать требованиям документации для участия в конкурсе.
Альтернативные предложения будут рассматриваться лишь в тех случаях, когда
это предусмотрено в информационной карте конкурсной заявки.
18. Условия допуска к участию в торгах
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения
заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления определенных настоящей конкурсной документацией
документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах,
соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной
документацией;
3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, если такое требование указано в извещении о проведении
открытого конкурса;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей
конкурсной документации.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа: установления
факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического
лица или проведения в отношении участника размещения заказа юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
процедуры
банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения
заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в
допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником в
порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
19. Отказ Заказчика от проведения конкурса
Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается и размещается уполномоченным органом
соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе
от проведения открытого конкурса на официальном сайте. В течение двух дней
со дня принятия указанного решения Заказчиком, уполномоченным органом
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и
направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об
отказе от проведения открытого конкурса.
20. Подача конкурсных заявок
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного
документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается
указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме
электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или
в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня
со дня получения такой заявки.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе,
Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик, уполномоченный орган
обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку
на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления заказчику,
уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в
форме электронного документа заявка на участие в конкурсе регистрируются
Заказчиком, уполномоченным органом. По требованию участника конкурса,
подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, уполномоченный
орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты
и времени его получения.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка
на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
21. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
открытого конкурса и в информационной карте, конкурсной комиссией
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе осуществляются в один день.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении
о проведении открытого конкурса и в информационной карте, конкурсная
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до
вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к
поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе
которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта,
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса
представления разъяснений положений представленных ими, в том числе и в
электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не
допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не
вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения
заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации
требования к участникам размещения заказа. Указанные разъяснения вносятся
в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе.
Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник конкурса,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких
конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются,
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и
такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии с пунктом 18 настоящей КД. Срок рассмотрения заявок на
участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и
по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией,
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным
органом в день окончания рассмотрения заявок на участие с конкурсе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и
признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о
допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса тольео одного
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания
протокола, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Муниципальный
контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но
цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта,
указанную в извещении о проведении конкурса.
23. Исправление ошибок
Заявки, признанные по существу отвечающими требованиям,
проверяются заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок.
Заказчик исправляет ошибки следующим образом:
если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество
имеет сумма, выраженная словами;
если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой,
полученной в результате умножения единичной расценки на количество,
преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев,
когда, по мнению заказчика, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в
постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях
преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть
исправлена.
Сумма, указанная в конкурсной заявке, корректируется заказчиком в
соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок и считается
при согласии подрядчика обязательной. Если подрядчик не принимает
исправление, его конкурсная заявка отклоняется.
24. Оценка и сопоставление конкурсных заявок
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может
превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены настоящей конкурсной документацией.
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных
в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и
сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в
настоящей конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на
участие в конкурсе могут быть:
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
7) цена контракта;
8) другие критерии.
При проведении конкурса на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ для определения лучших
условий исполнения контракта в соответствии с конкурсной документацией
конкурсная комиссия вправе учитывать также такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, если такой
критерий предусмотрен извещением о проведении открытого конкурса и
конкурсной документацией.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого
присвоен первый номер.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
составляется в двух экземплярах, один из которых в течение трех дней со дня
подписания протокола передается победителю конкурса вместе с проектом
контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном
печатном издании уполномоченным органом в течение одного дня и пяти дней
после подписания указанного протокола.
Любой участник конкурса после опубликования или размещения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе
направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
конкурса. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в
письменной форме или в форме электронного документа соответствующие
разъяснения.
25. Заключение муниципального контракта
Срок заключения муниципального контракта должен быть не менее 20
дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе в соответствии со ст.528 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный настоящей
конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный контракт,
победитель
конкурса
признается
уклонившимся
от
заключения
муниципального контракта.
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с
иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом
заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в
поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на
участие в конкурсе и в настоящей конкурсной документации.
26. Право Заказчика при исполнении контракта изменять объемы
Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в
одностороннем порядке изменить объемы всех предусмотренных контрактом
работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления
потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными
контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом
части работ, услуг. При этом при согласовании с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракт пропорционально
объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части
работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
27. Авансовый платеж и гарантия на него
Авансовый платеж производится Заказчиком по цене контракта в
соответствии с условиями контракта в пределах максимальной суммы,
указанной в информационных картах конкурсной заявки.
Авансовый платеж производится после представления Исполнителем
банковской гарантии в приемлемой для Заказчика форме, приемлемым банком
на сумму аванса и в валютах аванса. Такая банковская гарантия остается в силе
до возврата аванса, но ее размер постепенно уменьшается на суммы,
возвращаемые
Исполнителем
согласно
промежуточным
платежным
сертификатам, которые выдаются во исполнение данного пункта по мере
поставки товара, выполнения работ и услуг.
28. Законодательное регулирование
Размещение заказа производится в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, другими действующими нормативными актами
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.
29. Право на обжалование
Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном
порядке, действия (бездействие) Заказчика, уполномоченный орган, конкурсной
комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника размещения заказа.
Обжалование действий (бездействия) Заказчика, уполномоченный орган,
конкурсной комиссии в порядке, предусмотренной настоящей конкурсной
документацией, допускается в любое время размещения заказа, но не позднее
чем через десять дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование
действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной
комиссии осуществляется только в судебном порядке.
Конкурс может быть признан недействительным по иску
заинтересованного лица.
При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика,
уполномоченного органа, конкурсной комиссии участник размещения заказа
направляет копию жалобы соответственно Заказчику, уполномоченному
органу, конкурсную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.
Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия
(бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии,
вправе отозвать ее до окончания срока рассмотрения жалобы по существу.
Участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, не вправе
повторно подать жалобу на те же действия (бездействие) Заказчика,
уполномоченного органа, конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
III. Информационные карты конкурсной заявки
Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса информационные карты конкурсных заявок - являются неотъемлемой частью
настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по
подготовке конкурсных заявок.
В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке
конкурсных заявок и положениями информационных карт конкурсных заявок
последние имеют преобладающую силу.
Ссылки на
пункты
Наименование:
инструкции
Исполнителям
Открытый конкурс на право заключения контракта на
-участникам
строительство объекта «Инженерные сети
торгов
тепловодоснабжения и канализации 2-го микрорайона
(конкурса)
г. Покачи
Общие сведения
1
Предмет конкурса: строительство объекта «Инженерные сети
тепловодоснабжения и канализации 2-го микрорайона
г. Покачи
1
3
5
Заказчик: окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище»
Адрес: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл.,
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 61;
Организатор торгов: управление экономики, статистики и торгов
администрации города
Адрес: 628661, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл.,
г.Покачи, ул. Мира, 8/1, каб. 207.
Контактные телефоны:
- заместитель начальника управления экономики, статистики и
торгов администрации города Покачи – Квасницкая Оксана Дмитриевна,
телефон/факс: 8 (34669) 7-23-08, телефон 7-42-52.
- начальник управления капитального строительства администрации
города Покачи – Дырин Михаил Васильевич, тел./факс: 8 (34669) 7-34-78,
7-02-58.
Источник выделения средств: бюджет Тюменской области в рамках
общеобластной программы «Сотрудничество». Максимальная стоимость
работ 128 900 тыс. руб. (сто двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч
руб.) с учетом всех налогов и сборов, обязательных к оплате участниками
договорных отношений.
Квалификация участников конкурса:
1.Участник должен иметь производственную базу, трудовые ресурсы и
необходимое оборудование, способные качественно выполнить указанную
работу.
2. Иметь все необходимые лицензии на виды деятельности, связанные с
выполнением обязательств в рамках конкурсной заявки.
3. Опыт работы с водопонижением не менее 3 лет.
11
12
14
15
17
20
20
21
24
Конкурсная документация
Язык конкурсной заявки - русский
Документы, составляющие конкурсную заявку:
1. Конкурсная заявка – форма 1
2. Квалификационные сведения – формы 1.1, 1.2, 1.3
3. Расчет стоимости строительства, форма 2
4. Расчет стоимости материалов, форма 3
5. График производства работ (произвольная форма)
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя)
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа
8. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа
9. Предложение о качестве работ и предложения об условиях исполнения
муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта.
Участник вправе предоставить:
1.Копия бухгалтерского баланса за 2005 год и 9 месяцев 2006 г., с
приложениями к нему (отчет о прибылях и убытках)
2. Справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по
начисленным налогам, сборам и обязательным платежам в бюджеты всех
уровней или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год.
Валюта конкурсной заявки и платежа: Российские рубли
Срок действия конкурсных заявок 30 дней
Альтернативные предложения рассматриваться не будут.
Адрес представления конкурсных заявок: в письменной форме - 628661,
Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Покачи, ул.
Мира, 8/1, каб. 207, тел. (34669) 7-23-08, в форме электронного документа
- Е: tender@admpokachi.ru
Дата истечения срока подачи конкурсных заявок и заявок в форме
электронного документа:
не позднее 07-30 часов (время московское) 14.11.2006 г.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов будет иметь место: 14.11.2006
г. в 08-00 часов (время московское) по адресу 628661, ХантыМансийский автономный округ, Тюменская обл., г. Покачи, ул. Мира, 8/1,
каб. 312.
Критерии оценки конкурсных заявок:
1. Наличие всех документов перечисленных в п.12 информационной карты
конкурсной заявки.
2. Соответствие требованиям, указанным в п.4 Инструкции участникам
конкурса.
3. Наличие лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением
обязательств в рамках конкурсной заявки.
4. Квалификация участников конкурса
5. Сроки (периоды) выполнения работ.
6. Срок предоставления гарантии качества работ.
7. Цена контракта.
27
Авансовый платеж и гарантия на него: предусматривается авансовый
платеж в сумме 4079,7 тыс. руб. Заказчик перечисляет Подрядчику в
течении 15-ти банковских дней с момента подписания настоящего
контракта для приобретения материалов и оборудования
Техническое задание
1. Заказчик: окружной фонд развития жилищного строительства
«Жилище».
2. Максимальная стоимость контракта: 128 900 тыс. (сто двадцать восемь
миллионов девятьсот тысяч) руб. с учетом всех налогов и сборов, обязательных
к уплате участниками договорных отношений.
Сумма выделенных ассигнований на 2006 год- 13599 тыс.руб.
3. Требования к подрядчику:
- подрядчик должен иметь опыт работы с водопонижением не менее 3
лет;
- должен иметь все необходимые лицензии на все виды деятельности,
связанные с выполнением обязательств в пределах конкурсной заявки;
- работы производятся из материала Подрядчика и при помощи его
оборудования;
- период ответственности за устранение дефектов-15 лет.
При определении стоимости работ участник торгов должен включить в общую
цену конкурсной заявки следующие затраты:
- таможенные платежи, прочие расходы, налоги и другие затраты,
относимые к стоимости оборудования и материальных ресурсов;
- все прочие накладные расходы подрядчика, связанные с выполнением
строительства, поставки материалов;
- все налоги, сборы, отчисления, пошлины, акцизы, страхование и другие
платежи, которые в соответствии с законодательством должны
оплачиваться участником при выполнении контракта;
- затраты, связанные с ведением технического надзора;
- плата за оформление и использование земельного участка;
- плата за получение заключений, проведение экспертизы, исследований и
др.;
- осуществление функций заказчика-застройщика-1,2%, страхование
объекта, аренда земли, межевание, тех. условия, экспертизы;
- прочие затраты в пределах сводного сметного расчета
4. Источник финансирования –средства бюджета Тюменской области в
рамках общеобластной программы «Сотрудничество»
5. Периодичность и порядок расчета- оплата «Заказчиком осуществляется
следующим образом:
- в течении 15-ти банковских дней с момента подписания настоящего
контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 4079,7 тыс.
(четыре миллиона семьдесят девять тысяч семьсот) руб. для приобретения
материалов и оборудования;
- выполненные работы оплачиваются на основании представленных
Подрядчиком актов выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течении 10 банковских дней с
момента подписания их Заказчиком с учетом удержания ранее перечисленной
суммы для приобретения материалов и оборудования;
- прочие затраты (страхование, плата за получение заключений,
проведение экспертизы, исследований, пр.) оплачивается Заказчиком за счет
стоимости работ по контракту, на основании подтверждающих документов
(контракта, страхования, аренды, квитанций, счетов, пр.). При этом, если
Заказчик самостоятельно произвел оплату по указанным документам, то он
удерживает сумму оплаты из денежных средств подлежащих перечислению
Подрядчику по этому документу;
Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ (этапов) по
следующим причинам:
1) В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ либо
сроков сдачи этапов работ;
2)
В случае не выполнения Подрядчиком предписаний Заказчика или
авторского надзора- до выполнения предписаний;
3) При обнаружении дефектов ранее выполненных работ –
до их
устранения;
4) При ненадлежащем ведении Подрядчиком исполнительной документации
– до устранения замечаний;
5) В случае нанесения своими действиями ущерба Заказчику – до
возмещения ущерба.
- Окончательный расчет производится сторонами в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента сдачи Объекта в эксплуатацию при условии
устранения всех замечаний и дефектов, оговоренных в акте приемки Объекта в
эксплуатацию и гарантийных писем Подрядчика;
- В случае досрочного расторжения контракта по основаниям,
предусмотренным законом, иными правовыми актами и контрактом, Подрядчик
обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающий
фактически выполненные по контракту работы, в течении 10 банковских дней с
даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми актами либо
соглашением Сторон, настоящий контракт будет считаться расторгнутым.
- Полный расчет по контракту производится «Заказчиком» не позднее 30 дней
после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе
приемки работ недостатков. Расчет производится на основании
предоставленных «Заказчику» акта выполненных работ формы КС-2, справки
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с зачетом всех
произведенных по нему платежей и счета – фактуры.
- Предусмотренная настоящим контрактом стоимость работ является
окончательной и изменению на протяжении всего строительства не подлежит.
6. Налоги и пошлины – с учетом всех налоговых и неналоговых платежей.
7. Обязанности подрядчика – «Подрядчик» обязуется выполнить все
работы по строительству с надлежащим качеством, в объеме и сроки,
предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект
Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его
нормальную эксплуатацию.
- Подрядчик обязан обеспечить производство работ в полном соответствии
с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и
требованиями технических регламентов;
- Подрядчик собственными силами
в счет стоимости работ,
предусмотренной контрактом, в соответствии со строительными нормами
и правилами возводит все необходимые временные сооружения.
- Подрядчик осуществляет временные подключения коммуникаций на
период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения
вновь построенных сетей в точках подключения в установленном порядке.
- Подрядчик обязан за свой счет выполнить по окончанию строительства
объекта исполнительную инструментальную съемку масштаба 1:500 в
местной системе координат и Балтийской системе высот в границах,
отведенных под строительство. Графическое оформление исполнительной
съемки должно быть выполнено в электронно-цифровом виде в принятой
для ХМАО – Югры программе Mapinfo.
- В течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания соглашения,
получения уведомления Заказчика, либо получения решения суда о
расторжении контракта произвести безусловный возврат Заказчику
полученных по контракту авансовых платежей.
- Вместе с заключением контракта подряда, заказчик заключает контракт
возмездного оказания услуг, по которому подрядчик обязан оплатить
заказчику услуги связанные с осуществлением функций заказчиказастройщика при строительстве объекта.
8. Обязанности Заказчика – «Заказчик» обязуется в 5-ти дневный срок со
дня подписания настоящего контракта передать Подрядчику на период
строительства объекта земельный участок, пригодный для производства
работ, проектную документацию, составленную в соответствии
с
действующими нормами и правилами, прошедшую Государственную
экспертизу и утвержденную в установленном порядке.
В случае, если Подрядчику будет необходимо использовать
прилегающую к строительной площадке территорию в целях
складирования материалов, установки оборудования и т.п., все
необходимые разрешения для использования прилегающей территории
должен получить подрядчик.
- Заказчик обязан произвести приемку и оплату
работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренные
настоящим контрактом.
9.Ответственность подрядчика – Подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку за следующее допущенные им нарушения своих обязательств:
1) за нарушение сроков окончания работ (этапов), предусмотренных
графиком производства работ, завершения строительства объекта
уплачивается пеня в размере 0,2% от договорной цены объекта (этапа) за
каждый день просрочки до момента сдачи, определенного графиком
производства работ.
2) за несвоевременное освобождение строительной площадки и
прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после
завершения работ имущества – штраф в размере 0,01% за каждый день
просрочки, но не более 5% от стоимости работ по контракту.
3) За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против
сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика
– односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,05% от
стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более
стоимости
конструкций
(материалов,
оборудования)
и
соответствующего вида работ.
4) Уплата пени и возмещения убытков не освобождает «Подрядчика»
от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения
нарушений.
5) Все штрафные санкции предусмотренные настоящим контрактом,
Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке из суммы
очередного платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, с
письменным уведомлением Подрядчика за 3 (три) календарных дня.
- Некачественно выполненные работы не подлежат оплате «Заказчиком» до
полного устранения замечаний.
10.Ответственность заказчика – За просрочку оплаты работ Заказчик
уплачивает Подрядчику неустойку исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей на момент просрочки платежа, определяемую исходя из
просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от
суммы задолженности.
- Во всем остальном Заказчик несет ответственность за исполнение своих
обязательств
по
контракту
в
соответствии
с
действующем
законодательством РФ.
11. Срок выполнения работ:
Дата начала работ-4 декабря 2006года
Дата завершения работ- 29 декабря 2007года
12.Срок действия контракта – начинается с 4 декабря 2006 года и
заканчивается 29 декабря 2007 года.
13.Требования к участнику размещения заказа:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического
лица или непроведение в отношении участника размещения заказа –
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
процедуры
банкротства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Приложение 1
Общая пояснительная записка
1. Общая часть.
Рабочий проект «Сети тепловодоснабжения и канализации II микрорайона г. Покачи»
выполнен на основании задания на проектирование, выданного УКС администрации г.
Покачи и технических условий и дополнения к ним ЗАО «УТВиК» № 211 от 10.02.05 г.,
топографической съемки. Проектом предусмотрены сети тепловодоснабжения и
канализации, противопожарного водопровода, реконструкция ЦТП-6 и КНС-2 с заменой
силового и кабельного оборудования.
2. Сети тепловодоснабжения.
Проектом предусматривается система теплоснабжения с открытым водоразбором.
Источник теплоснабжения - существующие сети от городской котельной. Теплоноситель в
системе теплоснабжения в ЦТП-6 - вода с температурой Т1 = 95° С, Т2 = 70°С.
Теплоноситель в системе теплоснабжения для потребителя - вода с температурой Т1=70°С,
Т2=50° С.
Проектом предусматривается:
-прокладка магистральных трубопроводов от ЦТП-6 к жилым домам; -для прокладки
на основных магистральных участках приняты стальные трубопроводы в
пенополиуретановой изоляции;
-прокладка трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения подземная, частично в
железобетонных каналах.
-установка запорной арматуры, узлов ввода для жилых домов, пожарных гидрантов,
закладных конструкций для снятия показаний о температуре и давлении в трубопроводах в
тепловых камерах надземного исполнения; прокладка трубопроводов от ЦТП-6 к жилым
домам из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой
оболочке; установка арматуры для продувки системы теплоснабжения, -прокладка
трубопроводов в надземных тепловых камерах для выполнения врезок для жилых домов.
Для прокладки трубопроводов холодного водоснабжения приняты стальные
бесшовные трубы ГОСТ 8732-78, соответствующие условиям прокладки сетей в северной
климатической зоне. К прокладке приняты трубопроводы изолированные по методу «труба
в трубе» и в полиэтиленовой оболочке с требуемым внутренним покрытием. Внутренняя
поверхность трубопроводов предусмотрена в полимерной антикоррозийной изоляции по
ТУ 1390-001-52534308-05 - краска порошковая П-ЭП-585 по ТУ 2329-103-05034239-97
(заводского изготовления, г.Нижневартовск, ЗАО «У по РТ»). Для прокладки
трубопроводов теплоснабжения приняты стальные прямошовные трубы ГОСТ 20295-/85,
сталь 17Г1С.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется углами Поворота
трассы и сильфонными компенсаторами. Компенсаторы предварительно растянуть на
величину, равную половине теплового удлинения трубопровода на участке между
неподвижными опорами с обязательным
соблюдением требований ПБ 10-573-03. Сильфонные компенсаторы изготавливаются для
применения наружного воздуха -43°С и ниже. Сильфонные компенсаторы устанавливаются как
готовое изделие в защитном футляре.
Трубопроводы прокладывать на подвижных опорах по серии 4.903-10 вып.5. Сварные
стыки над опорами не располагать. К установке приняты неподвижные опоры по серии
4.903-10 вып.4 с учетом требований Т.Р.П.313.ТС-007.000.
В надземных тепловых камерах запроектирована установка узлов учета тепловой энергии
и расхода теплоносителя и холодной воды для потребителей. От блока учета тепла предлагается
прокладка трубопроводов до потребителей из гибких полиэтиленовых труб с изоляцией из
пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке. Прокладка трубопроводов
подземная. Глубина заложения трубопроводов должна составлять не менее 0,6 м и не более 2,0
м. В местах присоединения полимерных трубопроводов к Стальным трубопроводам, а также на
вводе в жилые дома, установить неподвижные опоры. При пересечении проездов трубопроводы
прокладываются в футлярах. Присоединения полимерных трубопроводов к стальным
осуществлять через патрубок - ниппель с фланцем. Для совместной прокладки обратного
трубопровода теплоснабжения и трубопровода холодного водоснабжения предлагаем
использовать тип «ИЗОПЭКС-2», то есть два полиэтиленовых трубопровода в общей
теплоизоляции. Для подающего трубопровода теплоснабжения предлагаем использовать тип
«ИЗОПЭКС-1».
Укладку трубопроводов обязательно осуществлять на песчаную подсыпку толщиной не
менее 100 мм. Затем после укладки трубы выполнить последующую подсыпку, равную толщине
изолированной трубы и дополнительно 100 мм.
Монтаж и испытание трубопроводов производить согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые
сети», а также в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды». После окончания монтажных работ необходимо
произвести гидравлическое испытание и пневматическую промывку трубопроводов в
соответствии с требованиями норм и правил.
Для подземной прокладки трубопровода разработаны:
Монолитные железобетонные щитовые неподвижные опоры. Углы поворота и лотковые
каналы из сборных железобетонных лотков и плит по серии 3.006.1-2/82.
Для надземной части разработаны узлы трубопроводов со стенами из кирпича
керамического полнотелого марки К-125/1/25 по ГОСТ530-95 толщиной 380 мм. Фундаменты
узлов трубопроводов - монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
стальных труб 273x9 по ГОСТ 10704-91.
Крыша - деревянная скатная со стропилами из бруса 50x150 и кровлей из
профилированного настила Н57-750-0.8 по ГОСТ 24045-94 по обрешетке из бруса 50x50.
Перекрытие из доски 13x100 с утеплителем из минваты У=150кг/м3, толщиной 100 мм обернутой
полиэтиленовой пленкой. Для осуществления вентиляции в покрытии предусмотрен зонтик. Пол
из утрамбованной песчано-гравийной смеси толщиной 250 мм.
Проектом разработаны металлические неподвижные и скользящие опоры на сваях из труб
159x8 по ГОСТ 10704-91 расположенные внутри узлов трубопроводов, и опоры-балки из 2-х
швеллеров №14 по ГОСТ8240-89 опираемые на стены УТ. Для крепления вертикальных
участков трубопровода d57 в стены заложить закладные детали по серии 3.400-6 по две по
высоте.
Вокруг узлов трубопроводов выполнить отмостку из бетона В7,5 шириной 1000 мм и
толщиной 100 мм.
В существующем здании ЦТП проектом предусмотрено устройство приямка размерами
2x2x2 м и разработаны металлические опоры под трубопроводы. Приямок выполнить не нарушая
существующих конструкций фундамента.
Для защиты от коррозии поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать
горячим битумом за 2 раза.
Металлические конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-133 по ГОСТ926-82 по
слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-89. Работы по окраске конструкций производить в
соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от
коррозии».
Все деревянные конструкции крыши подвергнуть огнезащитному покрытию ВПД по
ГОСТ25130-82.
При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по защите существующих
инженерных сетей от разрушения. После окончания
строительных работ
предусматривается восстановление благоустройства прилегающей территории.
\
З.Сети хозпитьевого противопожарного водопровода.
Проект прокладки кольцевых объединенных сетей хоз.питьевого противопожарного
водопровода жилых домов частной застройки, расположенных во II микрорайоне г.Покачи, на
участке трассы от тепловой камеры УТ-5/ПГ-6 до УТ-17/ПГ-21, выполнен в соответствии с
требованиями нормативной документации: СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»,
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Прокладку
сетей водоснабжения от ЦТП-6 до точек подключения, а также прокладку распределительных и
внутриквартальных сетей водоснабжения, см. раздел проекта «ТС.НВ».
Трубопроводы водоснабжения запроектированы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78*,
Вст.20. Прокладка сетей предусмотрена подземная, бесканальная, на глубине ниже 3,2м от
поверхности земли. Внутренняя
поверхность трубопроводов предусмотрена
в полимерной антикоррозийной изоляции по ТУ
1390-001-52534308-05 - краска порошковая П-ЭП-585 по ТУ 2329-103-05034239-97 (заводского
изготовления, г.Нижневартовск, ЗАО «У по РТ»). Снаружи трубопроводы покрыть
антикоррозийным покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-89 (два слоя, с покрытием
пленкой ПХВ).
Трубопроводы от точек подключения в тепловых камерах до глубины 3,2м от
поверхности земли, запроектированы в тепловой изоляции -пенополиуретан в полиэтиленовой
гидрозащитной трубе-оболочке по ТУ 5767-024-12977775, толщина изоляции б=50мм.
Протяженность трассы составляет L=555м.
Согласно СНиП 2.04.02-84*п.2.12, расход воды на наружное пожаротушение
определен по табл.5 и составляет q= 5л/сек. Расчетное количество одновременных пожаров
- один, число жителей – ЗОО человек, частная застройка предусмотрена зданиями до двух
этажей включительно.
На кольцевой сети водоснабжения запроектированы водопроводные колодцы из
сборных ж/б колец с установкой пожарных гидрантов подземного типа. Пожарные гидранты
надземного типа устанавливаются в тепловых камерах (см. раздел проекта ТС.НВ). К пожарным
гидрантам имеется свободный подъезд для пожарных машин. Пожарные гидранты следует
оборудовать указателями. Указатели пожарных гидрантов должны быть выполнены в
соответствии с ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 12.4.009-83. Пожарное оборудование должно быть
сертифицировано.
Сварные стыковые соединения трубопроводов производить по ТУ-49 швом ТР2.
При производстве работ необходимо соблюдать мероприятия по защите существующих
инженерных сетей и сооружений от разрушения.
После окончания монтажных работ необходимо произвести гидравлическое испытание
сетей водоснабжения согласно СНиП 3.05.04-85*. Давление испытания на прочность и
герметичность должно быть не более 1.6 мПа.
После окончания строительно-монтажных работ будут выполнены работы по
восстановлению благоустройства территории, озеленения.
Производство всех видов работ должно осуществляться в соответствии с требованиями
СНиП 12.-03-99 «Безопасность труда в строительстве».
Расход воды см. табл.1
Основные показатели по системам водоснабжения
Табл. 1
Наименование
систем
Хоз.
питьевой
противопожарный
водопровод В 1
Хоз.питьевой
противопожарный
водопроводВ!
Горячее
ТЗ,Т4
водоснабжение
Расчетный расход воды
Примечан
ие
М3/сут
М3/час
Л/с
70,2
12,28
6,87
Хоз. Питьевые
нужды
-
-
5
Наружное
пожаротушение
46,8
8,19
4,49
Сети
см.
черт. марки
ТС. НВ
4. Сети канализации.
\
Проект прокладки сетей самотечной бытовой канализации от жилых домов частной застройки,
расположенных во II микрорайоне г.Покачи, с подключением проектируемых сетей в существующий
самотечный коллектор dy 500 (в существующий колодец К-1), выполнен в соответствии с
требованиями нормативной документации: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», СНиП И-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 3.05.04-85*
«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
Трубопроводы канализации запроектированы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78*, Вст.20.
Прокладка сетей предусмотрена подземная, на глубине ниже 1,3м от поверхности земли. Внутренняя
поверхность трубопроводов предусмотрена в полимерной антикоррозийной изоляции по ТУ 1390-00152534308-05 - краска порошковая П-ЭП-585 по ТУ 2329-103-05034239-97 (заводского изготовления,
г.Нижневартовск, ЗАО «У по РТ»). Снаружи трубопроводы покрыть антикоррозийным покрытием
весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-89 (два слоя, с покрытием пленкой ПХВ).
Трубопроводы, проложенные на глубине менее 2,7м от поверхности земли, запроектированы в
тепловой изоляции - пенополиуретан в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке по ТУ 5767024-12977775, толщина изоляции б-50мм.
Протяженность трассы составляет L=795,7м, длина внутриквартальных сетей составляет L=
210м-200м.
После окончания монтажных работ необходимо произвести гидравлическое испытание
трубопроводов в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85*. Трубопроводы самотечной
канализации
следует
испытывать
на
герметичность
дважды:
предварительное - до засыпки и приемочное ^окончательное) - после засыпки. Предварительное
испытание трубопроводов на герметичность производится при присыпанном.землей трубопроводе в
течение 30 мин. Величину испытательного давления необходимо поддерживать добавлением воды в
колодцы, не допуская снижения уровня воды в них более, чем на 20см. Приемочное испытание на
герметичность следует начинать после выдержки в заполненном водой состоянии трубопроводах и
колодцах в течении 24 часов.
Гидростатическое давление в трубопроводе при его предварительном испытании должно
создаваться заполнением водой стояка, установленного в верхней его точке, или наполнением
водой верхнего колодца, если он подлежит испытанию. Величина гидростатического давления в
трубопроводе должна быть не менее 0,04мПа.
Расход стоков см. табл.1. В таблице учтены бытовые стоки от существующих зданий и
сооружений, а также учтены стоки от проектируемых объектов «Крытый каток с искусственным
льдом», «Центр детского творчества» (перспектива).
Основные
\
Наимен. систем
;^,.,,...,..«...,.,..,,^,, ;4
^^,1,;-;^,..^ fl
;
,.v
Бытовая канализация К 1
™
' ' , • > • ( • ' ' : ••' v ''' . •• • '. • ' ? *
ч''
Наименование систем
К1
•Бытовая канализация
• ••..•:.•
•
' '
показатели
по
Расчетный расход воды м3/сут
М3/час
л
*^" №/час~ * р ''•-=
л/с
116,94
20,47
720,48
126,32
системам
канализации
Табл. 1
Примечание
Л/с
11,36
54,78
Проектируемые
сети
(частная
застройка)
Общий расход, с
учетом сущ. сетей,
проектируемых
(частная застройка) и
перспективы
Для сетей канализации разработаны колодцы из стальных труб диаметром 1020x10 мм
глубиной до 3-х метров и диаметром 1420x10 мм глубиной более 3-х метров по ГОСТ 10704-91,
которые устанавливаются на сборные железобетонные плиты днища ПД. Колодцы глубиной до
2.8 м выполнить утепленными плитами «ПЕНОПЛЭКС» марки 45 толщиной 100 мм. В колодцах
предусмотрен люк из стальной трубы диаметром 720x10 мм с двумя крышками, одной стальной,
другой - деревянной утепленной. Для спуска в колодец предусмотрены лестницы-стремянки.
Вокруг люков выполнить отмостку шириной 200мм из бетона В7.5 толщиной 100 мм.
Для защиты от коррозии изнутри все элементы колодцев окрасить эпоксидной смолой за
2 раза. Снаружи поверхность колодцев обмазать горячим битумом за 2 раза.
5. ЦТП-6.
а). Реконструкция силового оборудования.
1. Цель и назначение.
В ЦТП-6 предусматривается автоматизированный коммерческий учет реального потребления
тепловой энергии у потребителя. Целью автоматизированного учета является приведение затрат
по этой статье расхода в соответствие с реальным потреблением тепловой энергии, а также
контроль за соблюдением абонентом установленных ему лимитов, норм и режимов потребления
теплоресурсов. Передача текущих или архивных значений регистрируемых параметров по узлу
учета на персональный компьютер или принтер поставщика. Ввиду отсутствия исходных
данных: планов домов, нагрузок на дома, тепломеханический расчет выполнен по укрупненным
показателям.
2. Характеристика системы потребления.
Объект - потребитель тепловой энергии - II мкр. г.Покачи. Источником теплоснабжения
служат существующие внутригородские сети от котельной. Теплоноситель в наружных
тепловых сетях - горячая вода с параметрами Т1=95 С, Т2=70 С. Диаметры трубопроводов на
вводе от тепловых сетей и водопровода - Т1, Т2 Ду 200 мм, В1 Ду 150 мм. Узел учета
представляет собой измерительные линии трубопровода диаметром условного сечения - 57 мм,
монтируемые на прямом трубопроводе теплоснабжения.
3. Технические требования к системе учета тепловой энергии.
3.1. Оборудование, приборы и эксплуатация узла коммерческого учета тепловой энергии должны
соответствовать следующим, действующим на территории РФ нормативным и техническим
документам.
3.2. В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», на
данном узле учета должны определяться:
-контроль наработки теплосчетчика при наличии напряжения в электросети;
-контроль суммарного и текущего расходов тепловой энергии;
-контроль суммарного и текущего значений расхода теплоносителя в прямом
трубопроводе; контроль температуры теплоносителя на подающем т обратном
трубопроводах.
3.3 Приборы коммерческого учета тепловой энергии принятые для данного узла
учета должны:
-иметь индикацию (световой сигнал) появления неисправностей в его узлах и
подключениях, а также в цепи электропитания.
-иметь защиту информации от несанкционированного доступа.
-устанавливаться с учетом устранения влияния внешних электрических полей, в
местах с доступным уровнем освещенности, отсутствием вибрации и шума.
4. Узел коммерческого учета тепловой энергии.
Узлы учета включают в себя комплект оборудования и приборов, обеспечивающий учет
количества тепловой энергии объекта. Исходя из расчетных расходов тепловой энергии,
выбраны приборы учета:
4.1 Тип расходомера: счетчик «ВЗЛЕТ TCP» исполнение ТСРВ-022. Электромагнитный
преобразователь расхода ЭРСВ-410 Ду 50 предназначен для
измерения расхода электропроводных жидкостей в широком диапазоне температуры и
вязкости. Прибор позволяет измерять расход и объем питьевой, отопительной или сточной
воды и других жидкостей. Расходометры ЭРСВ-410 монтируются в тепловом пункте на
вводе трубопроводов теплоснабжения после секущих задвижек, грязевиков и фильтров на
прямом и обратном трубопроводах. Минимальные длины прямолинейных участков
трубопровод до и после установки преобразователя должны быть равны 5Ду и ЗДу.
4.2 Тип датчиков температуры:
Комплект платиновых термопреобразователей сопротивления для измерение разности
температур состоит из 2-х термометров сопротивления «ВЗЛЕТ ТСП». Рабочий диапазон
измеряемых температур 0-180 °С. Условное давлен не более 2,5 Мпа.
5. Центральный тепловой пункт.
5.1. Система теплоснабжения потребителей II мкр. г.Покачи независимая. Присоединение
системы теплоснабжения выполнено через пластинчатые теплообменники, расположенные
в ЦТП. Температура теплоносителя в систе; Т21=70° С, Т2=50° С. Пластинчатые
теплообменники изготовлены фирмой ОАО «Alfa Laval Potok» и соответствуют
нормативным документам. Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет
собой пакет теплообменных пластин и прокладок, установленный в специальную раму и
стянутый резьбовыми шпильками до определенного размера. Такая конструкция
теплообменника обеспечивает эффективную компановку теплообменной поверхности и,
соответственно, малые габариты самого аппарата. Подключение системы теплоснабжения
предусмотрено по одноступенчатой параллельной схеме включения пластинчатого
теплообменника фирмы Alfa Laval Potok (один теплообменник резервный).
Необходимые условия при установке теплообменников:
-перед началом работ убедиться в том, что патрубки зафиксированы, так как вращения
патрубков повредит прокладки на последней пластине и приведет к протеканию;
- на всех патрубках должны быть установлены запорные вентили, чтобы иметь возможность
отключать теплообменник;
-для промывки теплообменников на входных и выходных патрубках
устанавливаются запорные вентили ф 100.
-расчетные давление и температура для каждой модели указываются на паспортной
табличке. Их превышение не допускается.
При запуске в эксплуатацию регулировку расхода следует выполнить медленно, чтобы
избежать опасности возникновения гидравлического удара. Это может привести к
значительным повреждениям оборудования. 5.2 К установке в качестве циркуляционных
насосов приняты: Для системы отопления - Т15-275-4.
Для системы промывки системы - EV 6-110-2С. Насосы оснащены электродвигателем
особой конструкции для обеспечения малошумной работы. Установленные подшипники
предназначены для тяжелых режимов работы и заполнены консистентной смазкой для
подавления колебаний. Насос имеет
конструкцию, которая обеспечивает возможность замены сальника при необходимости
отстыковки корпуса насоса от трубопровода. Регулирование скорости насоса осуществляется в
зависимости от изменений гидравлических характеристик
системы. Изменение
производительности достигается за счет принципа компенсации потерь давления (КПД). Это
означает , что насосы не поддерживают постоянную разницу давления, а работают по принципу
уменьшения давления на выходе при уменьшающемся расходе. 5.3 Для регулировки параметров
теплоносителя в системе теплоснабжения предусмотрен регулятор температуры «Декорт 182» в
комплекте с датчиком наружной температуры, температуры в помещении, погружными
датчиками и регулирующими клапанами. Преимуществами системы «Декорт 182» является:
1. безопасность
управления
теплоснабжением
и
оптимальные
энергоресурсы;
2. сезонные изменения и вариации температур наружного воздуха
контролируются системой регулирования;
3. периоды снижения температур и низкое энергопотребление при
отсутствии или малых нагрузках на отопление;
4. программирование
температуры
обеспечивает
комфорт,
а
автоматическая
«тренировка» насоса защищает его от блокировок.
6. Трубопроводы.
Подключение оборудования ЦТП к системе теплоснабжения выполнить стальными
бесшовными горячедеформированными трубами ГОСТ 8732-78. В ЦТП дополнительно
предусмотрено:
1. Замена трубопроводов Т21 иТ2 на участке от секущих затворов до
существующего приямка, с диаметра 159x6,0 на диаметр 219x8,0.
2. Устройство кольцевой линии холодного водоснабжения В1, В2 ф 159x6,0
на участке от секущих задвижек до существующего приямка.
3. Произведен перенос насоса подпитки, КЗР и узлов учета тепловой
энергии и холодного водоснабжения в район существующего приямка.
После монтажа ЦТП трубопроводы покрыть антикоррозийным лаком БТ-177 за два раза по
грунтовке ГФ-021 (1 слой) и теплоизолировать минераловатными матами толщиной 50 мм, с
последующим покрытием
рулонным стеклопластиком типа РСТ. Монтаж арматуры и
оборудования выполнять в соответствии с требованиями технической документации, входящей
в комплект поставки и действующими нормами и правилами. Монтаж технологической
(трубопроводной) части, включая установку приборов выполнять в соответствии со СНиП
3.05.03-85 «Тепловые сети» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов горячего пара и горячей воды».
б). Автоматизация.
1. Краткая характеристика объекта автоматизации.
1.1 Объектом автоматизации являются:
-
Объектом автоматизации является центральный тепловой пункт г. Покачи, далее ЦТП. ЦТП
предназначен для распределения, транспортировки тепловой энергии от источника теплоты к
потребителю, системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения. АСУТП
ЦТП предназначена для более эффективного распределения, и преобразования тепловой
энергии, за счет:
- внедрения
регулирования
температуры
отопления
в
зависимости
от
температуры окружающей среды;
ведение постоянного учета распределяемой тепловой энергии на объекте;
качественного,
автоматического
регулирования
температуры
горячего
водоснабжения.
Создание
АСУТП
объекта
включает
себя
автоматизацию
следующего оборудования объекта:
1. Клапан
запорно-регулирующий
(КЗР)
расположенный
в
обратном
трубопроводе сетевой воды после теплообменников системы;
2. Линейный
сальниковый
насос
SMEDEGARD T15-275-4 в состав которого
входит частотный преобразователь Mitsubishi Electric FR-740.
3. Узел учета тепловой энергии.
1.2 Оборудование
расположено
в
здании
ЦТП.
Температурный
диапазон
составляет от 0°С до +55°С, влажность воздуха до 95%.
1.3 Функциональная схема АСУТП приведена в приложении №1.
1.4 Краткое описание технологического процесса:
КВР установленный в обратном трубопроводе сетевой воды после теплообменников и
регулирует температуру на потребителя 2 микрорайона в зависимости от температуры
наружного воздуха, согласно заданного температурного графика. Насосы SMEDEGARD T15275-4 под управлением ЧРП поддерживают заданный перепад давления на потребителя в
системе отопления. Узел учета тепловой энергии ведет учет и контроль потребления воды и
тепловой энергии и предоставления данных по учету энергоресурсов. 2. Общая
характеристика системы.
2.1 Функции Системы
2.1.1 Система обеспечивает выполнение следующих функций:
1) автоматическое управление клапаном объекта, согласно алгоритма;
2) информационных функций;
3) функций обслуживания Системы;
4) функций сбора и передачи на АРМ диспетчера;
5) функций узла учета тепловой энергии.
2.2 Структура Системы
2.2.1 Система включает в себя шкаф силовой и шкаф управления запорнорегулирующим клапаном и частотно регулируемым приводом.
2.2.2 Связь шкафа управления и АРМ диспетчера выполнена по радиоканалу.
Станция управления расположена в помещении ЦТП.
2.2.3 Данные с узла учета в систему передаются по каналу связи RS-485.
2.3 Характеристики Системы
2.3.1 Производительность Системы.
2.3.1.1 Перечень сигналов Системы приведен в приложении №2 .
2.3.2 Быстродействие Системы
2.3.2.1.Время полного опроса всех измеренных сигналов технологического
объекта не превышает 1 секунды.
2.3.2.2.Время
выдачи
управляющих
сигналов
и
воздействий
технологического устройства не превышает 1 секунды.
2.3.2.3.Время обновления статической информации на экране операторской
панели не превышает 1 секунды от момента выбора видеокадра. Время
обновления динамической информации на экране операторской панели не
превышает 2 секунд от момента ее обновления.
2.3.3 Характеристики надежности Системы
2.3.3.1 Система
обеспечивает
непрерывное
круглосуточное
ведение
технологического режима.
2.3.3.2 Система
обеспечивает
сохранение
состояния
исполнительных
устройств
при любых неисправностях Системы управления, а также при переходе на
резервное питание.
2.3.3.3 В Системе предусмотрены программные и аппаратные средства защиты
от неквалифицированных
действий
персонала,
способных
привести
к
нарушениям технологического режима.
2.3.3.4 Живучесть
Системы
обеспечивается
выполнением
следующих
технических решений:
1) обеспечивается
автономная
работоспособность
Системы
при
отключении электропитания в течение не менее 20 минут за счет применения
источника бесперебойного питания.
2) Система
обеспечивает
диагностику
ее
технических
средств
в
режиме
нормальной работы.
2.3.3.5 Средний полный срок службы Системы - 10 лет. В течение указанного
полного
срока
службы
допускается
проведение
средних
ремонтов
путем
замены отдельных блоков, узлов и деталей.
2.3.4 Стандартизация
Система построена на базе стандартных, лицензионных программных и технических средств и
исключает необходимость пользовательской доработки.
4. Функции системы.
3.1 Функции управления
3.1.1 Перечень функций управления
3.1.1.1 Система
обеспечивает
выполнение
следующих
функций
управления:
1) дискретное (логическое) управление КЗР и ЧРП;
2) управление с АРМ диспетчера;
3) защиты и блокировки.
3.1.1.2 В
Системе
предусмотрена
следующая
последовательность
приоритетов
функций управления:
1) защиты и блокировки;
2) Управление по месту со шкафа управления.
3) дискретное (программное) управление.
Выбор функции управления (автоматическое или дистанционное) производится
с помощью АРМ диспетчера.
3.1.1.3 С АРМ диспетчера.
1)
2)
3)
4)
5)
изменение режимов работы КЗР и Ч РП
автоматический (автоматизированный) пуск КЗР и ЧРП
наблюдение и дистанционное управление в штатном режиме;
плановый останов;
аварийный останов;
6) изменение
уставок
и
коэффициентов.
3.1.2 Дискретное (логическое) управление
3.1.3.1 Система обеспечивает:
1) автоматический (автоматизированный) пуск КЗР и ЧРП;
2) автоматический
(автоматизированный)
останов
КЗР
и
ЧРП;
3.2. Информационные функции
3.2.1 Функция
«Распознавание
и
сигнализация
аварийных
ситуаций»
выполняется автоматически. Период выполнения функции не более 1сек.
Предусмотрена возможность задания по каждому аналоговому параметру не
менее 4-х уставок сигнализации.
3.2.2 Функция «Отображение информации о технологическом процессе и
состоянии оборудования» выполняется автоматически.
3.3 Функции инженерного обслуживания Системы 3.3.1.
Система обеспечивает:
1) изменение в процессе эксплуатации
уставок сигнализации, коэффициентов,
защит и блокировок с АРМ диспетчера;
2) проверку
достоверности
измерительных
каналов
и
исполнения
управляющих воздействий;
3) парольную защиту от несанкционированного доступа.
4. Рабочие места.
4.1 Размещение и компоновка рабочих мест
4.1.1. Вся информация с ЦТП выводится по радиоканалу на АРМ диспетчера и АРМ
оператора.
4.2 Операторский интерфейс
4.2.1 Основным
средством
представления
информации
оператору
является
LCD монитор, и минипульт, посредством которого можно посмотреть все
уставки и настроечные коэффициенты.
4.2.2 Взаимодействие
оператора
с
Системой
обеспечивается
иерархической
системой видеокадров. Каждый видеокадр содержит:
1) основное
поле,
содержащее
мнемосхему
процесса
или
стандартную
видеограмму;
2) верхнюю строку, содержащую кнопки для вызова требуемой мнемосхемы
процесса;
3) нижнюю
строку,
содержащую
кнопки
для
вызова
требуемой
стандартной видеограммы.
4.2.3 Мнемосхемы процесса в максимальной степени отражают структуру
объекта и его текущее состояние. На мнемосхемах процесса отображается:
1) состав технологического оборудования;
2) динамика изменения состояния процесса;
3) численные значения параметров процесса;
1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
4) состояние механизмов и агрегатов.
4.2.4 Операторский
интерфейс
включает
следующие
стандартные
видеограммы:
экраны текущей аварийной и предупредительной сигнализации;
экран диагностики Системы;
экран парольной защиты;
Экран трендов.
4.2.5 Информация о значениях параметров процесса отображается в виде
численных значений. Информация о параметрах отображается следующим
образом:
аналоговые сигналы имеют поле с наименованием позиции датчика, поле
численного значения и единицы измерения;
дискретные
сигналы
имеют
поле
с
наименованием
позиции
датчика
и поле сигнализации.
4.2.6 Наименование
позиции
аналоговых
и
дискретных
сигналов
на
мнемосхемах состоят из обозначения типа измерения и порядкового номера.
При
неисправности
датчика
на
табло
с
его
позиционным
обозначением
отображается
вопросительный
знак,
показывающий,
что
данное
значение
параметра недостоверно.
4.2.7 Для
сигнализации
отклонений
аналоговых
параметров
от
заданных
пределов применяется символическое кодирование поля численного значения:
значение сигнала в норме - светлым оттенком;
выход значения сигнала за предупредительную уставку - Lo или Hi в
дополнительном поле параметра;
выход значения сигнала за аварийную уставку - LoLo или HiHi в
дополнительном поле параметра;
недостоверное значение сопровождается знаком "?".
4.2.8 Для
отображения
информации
о
состоянии
оборудования
на
мнемосхемах
применяется
символическое
кодирование
информации.
Символическое кодирование состояния насосных агрегатов и клапанов:
работа - зеленый свет ;
отключено - темно серый цвет;
авария - красный цвет.
4.2.9 Взаимодействие оператора с процессом при выполнении функций
управления осуществляется с помощью виртуальных панелей управления.
4.2.10 В Системе предусмотрена аварийная и предупредительная сигнализация
при отклонениях
техпроцесса
и
нарушениях
в
работе
оборудования.
Сигнализация формируется при возникновении следующих условий:
выход аналогового параметра за границы уставок;
срабатывание дискретных сигнализаторов параметров;
срабатывание защит и блокировок;
отказ и изменение состояния технологического оборудования;
отказ оборудования Системы.
4.2.11 Сигнализация производится:
1) изменением цвета графического отображения сигнала и подсветкой
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
аварийного табло на экране операторской панели;
2) звуковым оповещением по средствам динамиков ПК АРМ. 5.
Программно-технический комплекс.
Программно-технический комплекс включает в себя комплекс технических и программных
средств, выполняющих функции Системы и обеспечивающий интерфейс с оператором.
Комплекс технических средств (КТС) представлен Станцией управления ЦТП, в которой
используются унифицированные, серийно выпускаемые средства, опробованные в
промышленной эксплуатации.
5.1 Комплекс технических средств
5.1.1. Станция управления ЦТП предназначена для сбора информации и непосредственного
управления, регулирования, отработки технологических защит ЦТП в режиме реального
времени.
5.1.2 Станция управления обеспечивает;
измерение,
преобразование
и
передачу
на
АРМ
оператора
информацию о параметрах процесса и состоянии оборудования;
диагностику измерительных каналов и самодиагностику;
выдачу управляющих воздействий на процесс по командам оператора;
реализацию
алгоритмов
дискретного
(логического)
управления,
автоматического
регулирования,
блокировок,
защит
и
выдачу
управляющих
воздействии на процесс в соответствии с ними.
5.1.3 Станция управления
является
функционально и
конструктивно
законченным изделием и включает в свой состав:
компоновочный
шкаф,
обеспечивающий
требуемую
степень
защиты
от
внешних воздействий;
программируемый логический контроллер с модулями ввода вывода;
радиостанция;
4) вспомогательное
оборудование
(источники
питания,
монтажные
элементы, клеммники для подключения сигналов).
5.1.4 Станция
управления
предназначена
для
эксплуатации
в
отапливаемых
помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +55°С и влажности
воздуха до 95 %. Питание станции управления осуществляется от сети
переменного
тока
220В.
Для
обеспечения
бесперебойного
питания
станция
управления
комплектуется
источником
бесперебойного
питания.
Станция
управления поставляется с выполненным внутренним монтажом и содержит
клеммники для подключения оборудования.
5.1.5 В составе станции управления используется контроллер Деконт 182 с
модулями
ввода
вывода.
Контроллер
сертифицирован
в
составе
информационного,
измерительного
и
управляющего
комплекса
ДЕКОНТ
ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ под номером
RU.C.34.004.A № 6973, номер
регистрации
в
государственном
реестре
измерений:
18835-99.
Контроллер имеет проектно-компонуемую структуру и содержит:
1) два
дополнительных
гнезда
для
подключения
дополнительных
интерфейсов.
2) модули ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов.
5.2 Программное обеспечение
Система
работает
под управлением
специального
программного обеспечения,
созданного для конкретного объекта на языке логических схем.
5.2.1 Программное обеспечение Системы включает в себя встроенное базовое
и прикладное программное обеспечение станции управления;
6. Монтаж и обслуживание системы.
6.1 Монтаж станции управления
Шкаф станции управления навесного исполнения и имеет крепления для настенного
монтажа. Подвод кабелей в шкаф снизу. Элементы монтажа расположены на монтажной
панели шкафа. Внешние кабели подводят, разделывают, проводники распределяют по
кабельным
лоткам. Подключение подводимых кабелей к станции управления
производится через ряды клеммников в соответствии со схемами подключений (см. комплект
документации).
Место установки станции управления должно обеспечивать удобство монтажа и
обслуживания в процессе эксплуатации. Корпус шкафа станции управления должны быть
соединены с контуром защитного заземления (зануления) гибким неизолированным
проводником сечением не менее 4 мм2.
6.2. Техническое обслуживание ПТК
6.2.1 Техническое обслуживание станции управления сводится, в основном, к периодической
очистке внешних поверхностей оборудования от пыли и грязи. Очистку производить щетками
или мягкой ветошью. Пользоваться для этих целей растворителями, способными повредить
лакокрасочное покрытие запрещено. Техническая проверка работоспособности Системы
производится в соответствии с графиками ТО, разработанными службой, отвечающей за
эксплуатацию оборудования и утвержденными техническим руководителем предприятия.
6.2.2 В случае обнаружения неисправности в Системе производится
замена
неисправного элемента из комплекта запасных частей Системы.
в) Электроснабжение.
2.
3.
4.
.1. Общее распределение электроэнергии - от проектируемого вводного устройства с
установкой АВР.
Учет
расхода
электроэнергии
счетчиком
электронным
СЭТЗа,
установленным на воде РШ-1. В качестве группового щитка принят пункт
распределительный ПР8501 с установочными автоматами со степенью защиты
IP54, напольного исполнения.
Для
бесперебойного
электроснабжения
потребителей
ЦТП
в
проекте
предусмотрена установка ДГУ на 70 кВа.
Осветительная
нагрузка
рассчитана
согласно
действующих
норм
освещенности
по
СНиП
23-05-95*
и
СП
31-110-20.03.
Проектом
предусматривается
общее
рабочее
и
ремонтное
освещение.
Выбор
светильников произведен в соответствии с назначением помещения и
характеристикой среды. Расчет выполнен методом удельной мощности. Освещение
выполнено светильниками с лампой накаливания. Управление освещением - магнитным
пускателем и местно выключателем. Ремонтное освещение выполняется в ЦТП на
напряжение 36В через ЯТП-0,25.
5. Электроприемниками являются:
-насосы циркулярные - управление контактором КМИ;
\- насосы линейные - управление преобразователями частоты;
-сварочный пост - управление автоматическим выключателем.
6.
Тип щитка, марка кабелей и их сечение, способы прокладки указаны в
расчетной схеме сети.
7.
Сечения кабелей выбраны в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева
длительным током и проверены по потере напряжения, соответствию току
выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
8.
Групповые сети запроектированы:
-кабелем
ВВГнг
открыто
в
коробе;
-кабелем ВВГнг - в стальной трубе по полу.
9. Места прохода через стены уплотнить в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 50571.15 и ПУЭ п.2.1.58.
10. Согласно
ГОСТ-Р
50462-92
для
легкого
распознавания
электропроводка
должна выполняться цветной.
11. Все соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и
кабелей выполнить согласно ПУЭ п.2.1.21-2.1.25.
12. Для
защиты
обслуживающего
персонала
от
поражения
электрическим
током
предусматриваются
защитные
мероприятия
согласно
ПУЭ:
-прокладка третьего и пятого зануляющих проводников;
-устройство внутреннего контура заземления.
13. В проекте применена система заземления электрических сетей TN-C-S по
ГОСТ Р 50571.2-94.
14. Все
металлические
нетоковедущие
части
электрооборудования
подлежат
занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом
сети согласно ГОСТ Р 50571.3-94. В щитках рабочие нули (N) подключать к
шинке, изолированной от щитка, защитные нули (РЕ) - к шинке, соединенной с
корпусом щитка. По периметру ЦТП выполнить внутренний контур заземления
ks полосовой стали 40x4 мм. Внутренний контур заземления присоединить к
заземляющему устройству полосовой сталью 40x4 мм не менее, чем в двух
местах. Все соединения выполнять сваркой внахлест.
15. Высота установки: выключателей - 1,5 м, розеток - до 1 м, щитков - 1,8 м
до верха.
16.Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска предназначен
для контроля состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от
повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического запуска
электростанции (дизель генератора, бензогенератора), если напряжение питающей сети
находится за допустимыми пределами.
Основными функциями блока контроля и автоматики являются: - своевременный
(программируемый самим пользователем без вмешательства
сервисного центра) запуск электростанции при падении ниже допустимого или превышении
выше допустимого уровня напряжения в главной питающей сети;
- остановка
работы
электростанции
при
восстановлении
параметров
главной
питающей сети и подключение к ней пользователя;
- контроль
за
электрическими
параметрами
питающей
сети
или
работающей
электростанции
и
своевременное
их
включениевыключение;
-тестирование генератора электростанции при периодических проверках;
- программирование
таймера
продолжительности
времени
ожидания
перед
запуском, запуска, количества неудачных стартов, времени ожидания между
попытками запуска, времени останова электростанции;
- индикация параметров электрической сети, различных отказов и режимов
работы.
Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска дает Возможность быть
полностью независимым при отключении основной питающей сети.
17. Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.614-88.
18. Наружные сети электроснабжения в объем настоящего раздела проекта не
входят. Заземляющее устройство и молниезащита здания предусматривается в
разделе наружных сетей.
г). Наружные сети электроснабжения.
Проектом предусматривается:
-прокладка 2 КЛ-0,4 кВ от точки подключения до объекта в земле;
-заземляющее устройство.
Установленная мощность - 68,3 кВт. Расчетная мощность - 65 кВт. Категория
степени надежности электроснабжения - 2. Источник питания - ПС-35/10 кВ
«Городская» В Л-10 кВ Ф-6, 21. Источник питания - ТП-10/0,4 кВ - 2x630 кВА
№ 2,3. Точка подключения - РУ-0,4 кВ ячейка № 3 и ячейка № 5.
1. Кабельная линия 0,4 кВ.
Кабели проложить на глубине 0,7 м от планировочной отметки в соответствии с требованиями
ПУЭ, при пересечении улиц - 1 м. Ввод в здание и при пересечении с инженерными сетями
кабели проложить в стальных трубах ^согласно ПУЭ и серии 4.407-251. Сечения кабелей
выбраны по допустимой токовой нагрузке и проверены на потерю напряжения в конце линии.
2. Заземление.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
предусматриваются защитные мероприятия: монтаж заземляющего устройства по периметру
здания ЦТП-6. Заземляющее устройство выполнить из угловой стали 50x50x5 мм (L=3 м),
забитой в грунт на глубину 3 м, соединенной полосовой сталью 40x4 мм на глубине 0,6 м от
поверхности земли. Все металлические и электромонтажные установки должны представлять
собой на протяжении непрерывную электрическую цепь, которая должна быть присоединена к
заземляющему устройству не менее чем в двух местах. Все соединения выполнять сваркой
внахлест. Сопротивление заземляющего
устройства не должно превышать 4 Ом.
5. КНС-2.
а) Реконструкция силового оборудования.
Канализационная насосная станция предназначена для перекачки бытовых и близких к ним
по составу производственных стоков, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию.
Насосная станция запроектирована в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего
персонала.
Здание канализационной насосной станции - существующее. В надземной части
расположены шкафы управления, монтажная площадка. Подземная часть КНС разделена
водонепроницаемой перегородкой на два отсека. В одном отсеке расположены приемный
резервуар с решетчатыми контейнерами, в другом - машинный зал. Сточные воды поступают по
существующему подводящему коллектору dySOO в приемный резервуар.
Существующее здание канализационной насосной станции подлежит капитальному
ремонту. Проектом предусмотрено:
- замена насосов, арматуры,
установленной на всасывающем и
нагнетательном трубопроводах,
^
- увеличение объема приемного резервуара,
- для
ремонта
оборудования
предусмотрена
червячная
ручная
передвижная таль, грузоподъемностью 1 тонна,
- замена задвижки с ручным приводом dySOO. установленной на
самотечном трубопроводе, на задвижку с эл.приводом,
реконструкция надземного павильона.
Отопление и вентиляция в здании КНС- существующие, удовлетворяют требованиям
СНиП, реконструкция не требуется.
Насосная станция по надежности действия относится к I категории. Работа
насосной станции запроектирована в автоматическом режиме. Включение насосов, их
работа осуществляется при открытых задвижках. Задвижки закрываются только на время
производства ремонтных работ.
Проектом предусматривается замена существующих насосов, ^установленных в
машзале, на центробежные насосы «сухого» типа FLYT NT 3171.180 НТ (Швеция). В машзале
устанавливаются два насоса - один рабочий, один - резервный (второй резервный насос хранится
на складе). Производительность насосов Q=132 мЗ/час, напор - Н=31м, мощность N=18,5KBT.
Насосы оборудованы термоконтактами, поставляются комплектно с опорной рамой, панелью
управления, с рубашкой охлаждения (двигатель охлаждается с помощью замкнутой системы
охлаждения). Монтаж насосных агрегатов вести согласно техническому паспорту.
Задвижка с эл.приводом dySOO , установленная на самотечном подводящем трубопроводе,
в нормальном режиме должна быть открыта. При достижении аварийного уровня стоков в
приемном резервуаре, задвижка
\
автоматически закрывается (при работающем насосе). При снижении уровня стоков до
минимального, задвижка автоматически открывается.
В связи с увеличением расходов бытовых стоков, предусмотрено увеличение объема
приемного резервуара до V=l 8,6 мЗ, что соответствует 8,5 -минутной производительности насоса.
После проведения пуско-наладочных работ необходимо уточнить минимальные
уровни отключения и пуска насосов. При необходимости минимальные уровни могут
быть откорректированы.
В КНС необходимо производить полную откачку стоков из приемного резервуара до
минимального уровня не менее одного раза в день.
Строительно-монтажные работы, контроль сварных стыков производить согласно
требований СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы», СНиП 3.03.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
После окончания монтажных работ необходимо произвести гидравлическое испытание
трубопроводов согласно СНиП 3.05.04-85*. Давление испытания на прочность и герметичность
должно быть не более 1,6 мПа. Данной частью проекта предусмотрено увеличение подземной
части существующей КНС №2 на отм. -7.700 м. Пристройка запроектирована из металла со
стенами из листа 1=12 по ГОСТ 19903-74 и металлическим каркасом из швеллера №14 по ГОСТ
8240-89 и монолитной железобетонной плитой основания.
Так же проектом предусмотрено возведение надземного павильона со стенами из
кирпича керамического полнотелого марки К-125/1/25 по ГОСТ530-95 толщиной 250 мм с
утеплителем из плит «URSA» толщиной 80 мм для стен и 100 мм для перекрытия, и монолитной
железобетонной плитой основания. Крыша запроектирована деревянная скатная со стропилами
из бруса 50x150 и покрытием из металлочерепицы по сплошной обрешетке из доски толщиной
25 мм.
Для спуска в подземную часть КНС предусмотрено 2 люка размером 700x700 с
использованием существующих лестниц.
Павильон оборудован монорельсом из двутавра №18 по ГОСТ 8239-89*В для подвесного
оборудования Q-1,0 т. Монорельс крепится к балкам из двутавра №18, которые опираются на
пилястры. В местах опирания балок уложить опорные подушки ОП4.4-АШ по серии 1.225-2.12.
Для защиты от коррозии изнутри подземную часть КНС окрасить эпоксидной смолой
за 2 раза. Стены павильона оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм по
сетке «рабица». Поверхность конструкций, соприкасающуюся с грунтом, обмазать горячим
битумом за 2 раза. Все деревянные конструкции покрыть огнезащитным составом ВПД по ГОСТ
25130-82.
Производство всех видов работ должно осуществляться в соответствии с требованиями
СНиП 12.-03-99 «Безопасность труда в строительстве».
б) Автоматизация.
1. Насосная станция по надежности действия относится к 1 категории. Работа насосной станции
запроектирована в автоматическом режиме. Включение насосов, их работа осуществляется при
открытых задвижках. При отключении электроэнергии питание автоматизированной системы
осуществляется с помощью UPS-1000 (минимум 20 мин.)
2. Автоматическое
управление
КНС
осуществлено
на
базе
много
функционального, технического комплекса Decent 182 и модулях ввода/вывода
АО «DEP» г. Москва.
3. Для более эффективной работы и регулирования частоты вращения насосов
применяются
преобразователи
частоты
Mitsubishi
FR-A540.
Программным
путем
необходимо
реализовать
очередную
работу
насосов
(рабочий
/
резервный). Управление насосами осуществляется как в автоматическом, так и
в ручном режимах.
4. Уровень в приемном баке контролируется с помощью зонда LMP 307.
5. Для обеспечения безопасной работы предусмотрено отслеживание
следующих параметров:
-контроль давления в нагнетающем трубопроводе каждого насоса;
-пропажа напряжения;
-максимально аварийный уровень в приемном резервуаре;
-загазованность в приемном резервуаре, машзале;
-контроль температуры в надземном помещении;
-блокировка входной двери.
в) электроснабжение.
1. Проектом
предусматривается
подключение
насосов
центробежных
FLYGTNT и задвижки с электроприводом.
Общее
распределение
электроэнергии
от
проектируемого
вводного
устройства с установкой АВР.
Учет
расхода
электроэнергии
счетчиком
электронным
СЭТЗр,
установленным на вводе РШ-1.
В качестве группового щитка принят пункт распределительный ПР8501
установочными автоматами со степенью защиты IP54, напольного исполнения.
Электроприемниками являются:
2.
3.
4.
5.
-
с
насосы центробежные - управление преобразователями частоты;
задвижка с электроприводом - управление контактором КМИ;
сварочный пост - управление автоматическим выключателем.
6. Тип щитка, марка кабелей и их сечение, способы прокладки указаны в
расчетной схеме сети.
7. Сечения кабелей выбраны в соответствии с п. 1.3. ПУЭ по условию нагрева длительным
током и проверены по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата
защиты, условиям окружающей среды.
8. Групповые сети запроектированы:
- кабелем ВВГнг - открыто в коробе;
- кабелем KГ,SUBCAB - открыто.
9. Места прохода через стены уплотнить в соответствии с требованиями Л
Р 50571.15 и ПУЭ п. 2.1.58.
10. Согласно ГОСТ - Р. 50462-92 для легкого распознавания электропроводка должна
выполняться цветной.
11. Все соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных провод
кабелей выполнить согласно ПУЭ п. 2.1.21 -2.1.25.
12. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током предусматриваются защитные мероприятия согласно ПУЭ:
-
прокладка третьего и пятого зануляющих проводников;
устройство внутреннего контура заземления.
13. В проекте применена система заземления электрических сетей TN-C-S по
ГОСТ Р50571.2-94.
14. Все
металлические
нетоковедущие
части
электрооборудования
подлежат
занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом
сети согласие ГОСТ Р50571.3-94. В щитках рабочие нули (N) подключать к
шинке, изолированной от щитка, защитные нули (РЕ) - к шинке, соединенной
корпусом щитка. По периметру КНС выполнить внутренний контур заземлен
из полосовой стали 40x4 мм. Внутренний контур заземления присоединить к
заземляющему' устройству полосовой сталью 40x4 мм не менее, чем в двух
местах. Все соединения выполнять сваркой внахлест.
15. Высота установки: выключателей - 1 ,5 м, розеток - до 1 м, щитков -1,8м
до верха.
16. Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.614-88.
17. Наружные сети электроснабжения в объем настоящего раздела не входят.
Заземляющее устройство и молниезащита здания предусматриваются в разделе
наружных сетей.
г). Наружные сети электроснабжения.
Проектом пред усматривается
-прокладка 2 К.Л-0,4 кВ от точки подключения до объекта в земле;
-заземляющее устройство.
Установленная мощность -51,11 кВт. Расчетная мощность - 48,6 кВт.
Категория степени надежности электроснабжения - 2. Источник питания - ПС35/10 кВ «Городская» ВЛ-10 кВ Ф-11, 21. Источник питания - РП-10 кВ
«Кольцо» 2x630 кВА . Точка подключения - РУ-0,4 кВ автоматические
выключатели № 6,14.
1. Кабельная линия 0,4 кВ.
Кабели проложить на глубине 0,7 м от планировочной отметки в соответствии с требованиями
ПУЭ, при пересечении улиц - 1 м. Ввод в здание и при пересечении с инженерными сетями
кабели проложить в стальных трубах согласно ПУЭ и серии 4.407-251. Сечения кабелей
выбраны по допустимой токовой нагрузке и проверены на потерю напряжения в конце линии.
2. Заземление.
защиты
обслуживающего
персонала
от
поражения
электрическим
током
предусматриваются защитные мероприятия: монтаж заземляющего устройства по периметру
здания КНС-2. Заземляющее устройство выполнить из угловой стали 50x50x5 мм (L=3 м),
забитой в грунт на глубину 3 м, соединенной полосовой сталью 40x4 мм на глубине 0,6 м от
поверхности земли. Все металлические и электромонтажные установки должны представлять
собой на протяжении непрерывную электрическую цепь, которая должна быть присоединена к
заземляющему устройству не менее чем в двух местах. Все соединения выполнять сваркой
внахлест. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, /действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий
Образцы форм
Форма 1
Конкурсная заявка
“_____”___________________ г.
№ ____
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование объекта и предмета торгов)
__________________________________________________________________
а также условия и порядок проведения настоящего конкурса, условия контракта на
выполнение
вышеуказанного
заказа,
мы
__________________________________________________________________
(полное наименование организации – Участника конкурса по учредительным документам, адрес)
в лице______________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на
представленных нами условиях:
1. Общая стоимость работ по ________________________________ в текущих ценах
_______________________ тыс. рублей.
2. Срок выполнения работ:
начало________________________
окончание_____________________
2.1. Продолжительность выполнения работ ______ (в месяцах)
3. Условия изменения стоимости работ _________________________________________
________________________________________________________________________________
Пока не будет подготовлен и заключен контракт, настоящая конкурсная
заявка вместе с Вашим письменным подтверждением о присуждении
контракта, будут выполнять роль контракта, обязательного для обеих сторон.
Настоящим подтверждаем, что данная конкурсная заявка соответствует
требованиям о сроке действия конкурсных заявок и обеспечения конкурсных
заявок, предусмотренным в документации для торгов (конкурса) и указанным в
Информационных картах конкурсной заявки.
Приложения:
1. Анкетные данные подрядчика (форма 1.1.) – на ___ л.
2. Квалификационные сведения и репутация подрядчика (форма 1.2.) – на
___ л.
3. Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности
(форма 1.3.) – на ___ л.
4. Прочие документы – на ____ л.
Руководитель ______________________
(подпись, Ф. И. О.)
М. П.
Форма 1.1
Приложение 1
к конкурсной заявке
от “____”_____________ г.
№ __________
Анкетные данные Подрядчика
№
Наименование
п/
п
1 Фирменное наименование Подрядчика
2 Руководитель – должность, фамилия, имя,
отчество, анкетные данные (образование, номер
диплома, кем выдан), этапы работы (занимаемые
должности, наиболее крупные объекты,
построенные за трудовую деятельность)
3 Профилирующее направление деятельности
4 Продолжительность деятельности организации с
учетом правопреемственности
5 Организационно-правовая форма
6 Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
7 Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем
выдано)
8 Юридический адрес
9 Фактическое местонахождение
10 Филиалы: перечислить наименования и
фактическое местонахождение
11 Банковские реквизиты (наименование банка,
БИК, ИНН, р/с и к/с)
12 Контактные телефоны (с указанием кода страны
и города)
13 Факс (с указанием кода страны и города)
14 Адрес электронной почты
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
подписавшего)
Сведения о Подрядчике
(заполняется
Подрядчиком)
Форма 1.2
Приложение 2
к конкурсной заявке
от “____”_____________ г.
№ __________
Квалификационные сведения и репутация подрядчика
1. Общий годовой объем строительных работ, за каждый год по завершенным и
незавершенным работам (в тыс. руб.) на конец рассматриваемого года.
Год
Годовой объем СМР, в тыс. руб.
(для инофирм в валюте)
Обменный курс к рублю на
конец года
2003
2004
2005
2. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные подрядчиком за
последние 3 года (в тыс. руб.). Привести также данные о текущих или намечаемых в
соответствии с контрактными обязательствами работах с указанием ожидаемых сроков
завершения.
Наименование
проекта, адрес
строительства
объекта
Наименование
клиента и связующее
лицо
Тип выполненных
работ и год
завершения
Стоимость
контракта, в том
числе собственными
силами
1.
2.
(и т.д.)
3. Отзывы заказчиков по объектам, сданным в эксплуатацию за последние три года ___
шт. (приложить).
4. Основные виды оборудования, которые подрядчик предполагает использовать для
выполнения работ. Включить все сведения, перечисленные ниже.
Вид оборудования
Описание, модель и
возраст (лет)
Состояние (новое,
хорошее, плохое)
Количество
имеющихся в
наличии единиц
1.
2.
(и т.д.)
5. Среднесписочная численность работающих ___ чел.
Собственное,
арендовано (у кого)
будет приобретено
(у кого)
6. Квалификация и опыт работников, предлагаемых на ключевые административные и
производственные должности с целью реализации контракта. Приложить биографические
данные.
Должность
Ф.И.О.
Образование и
специальность
Опыт работы
(основной), лет
Опыт работы на
аналогичной
должности (лет)
1.Руководитель
контракта
2.
(и т.д.)
7. Если подрядчик предполагает использовать услуги субподрядчиков на
сумму более 10 % от общей стоимости контракта, ему необходимо включить
сведения перечисленные ниже.
Разделы работ
Стоимость
субподряда
Субподрядчик
(наименование и
адрес)
Опыт выполнения
аналогичных работ
1.
2.
(и т.д.)
8. Сведения о текущих судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен
участник.
Другие участники
разбирательства
В каком качестве
(истец или ответчик)
Предмет спора
Оспариваемые суммы
1.
2.
(и т.д.)
9. Предлагаемая программа (методы и график работ). Подрядчик должен
представить описания, чертежи и схемы, предусмотренные в документации для
торгов (конкурса).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)
Форма 1.3
Приложение 3
к конкурсной заявке
от “____”_____________ г.
№ __________
Финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности
Наименование показателей
Наличие оборотных активов
2005 год
2004 год
2003 год
Дебиторская задолженность на
конец отчетного периода
Кредиторская задолженность на
конец отчетного периода
Наличие основных средств на
начало текущего года
Общий объем СМР в качестве
генподрядчика
Общий объем СМР в качестве
субподрядчика
Прибыль на конец отчетного
периода
Убыток на конец отчетного
периода
Задолженность перед бюджетом
Средства,
остающиеся
в
распоряжении организации
Ед. изм.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Значение
Примечание
Стр. 290 Ф№ 1
Стр. 230 + стр.
240 Ф№ 1
Стр. 620 Ф№ 1
Тыс. руб.
Тыс. руб.
По форме 2-КС
Тыс. руб.
По форме 2-КС
Тыс. руб.
Стр. 140 Ф№ 2
Тыс. руб.
Стр. 140 Ф№ 2
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Стр. 626 Ф№ 1
Стр. 650 Ф№ 1, с
2000 г.
заменяется на
стр. 440
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)
Форма 2
Расчет стоимости строительства объекта
(в соответствии с разделами сводного сметного расчета)
№
п/
п
1
1
2
3
4
Наименование объекта
СМР
Материалы
2
3
4
ВСЕГО:
В текущих ценах, в тыс. рублей
Итого
НДС
Всего
20%
СМР
5
6
7
*
Примечание:
Подрядчик включает в общую цену конкурсной заявки:
1. Таможенные платежи, прочие расходы, налоги и другие затраты, относимые к
стоимости оборудования и материальных ресурсов;
2. Все прочие и накладные расходы подрядчика, связанные с выполнением проекта
строительства, поставки материалов;
3. Все налоги, сборы, отчисления, пошлины, акцизы, страхование грузов,
строительных работ и другие платежи, которые в соответствии с законодательством должны
оплачиваться участником при выполнении контракта.
_______________________
Подпись руководителя
МП
Форма 3
Расчет стоимости материалов
№
п/п
Наименование
оборудования,
применяемого материала
Ед.
изм.
К
ол-во
Цена за
единицу
продукции
В текущих ценах, в рублях
Тип
Общая
оборудования,
стоимость
характеристика
по каждой
материала
позиции
ВСЕГО:
Примечание:
1. Все предполагаемые к использованию материалы и оборудование должны
соответствовать требованиям СниП принятым в РФ;
2. Все предполагаемые к использованию материалы, детали и оборудование должны
соответствовать требованиям ГОСТ и санитарным нормам, принятым в Российской
Федерации (обязательное наличие соответствующих сертификатов государственного
образца, технических паспортов и др. документов удостоверяющих их качество);
3. Подрядчик включает в общую стоимость материалов доставку с завода изготовителя до
места строительства объекта, с учетом транспортной схемы и заготовительно-складских
расходов.
4. Подрядчик включает в общую стоимость материалов доставку с завода изготовителя до
места строительства объекта, с учетом транспортной схемы и заготовительно-складских
расходов.
5. Таможенные платежи, прочие расходы, налоги и другие затраты, относимые к стоимости
оборудования и материальных ресурсов.
6. Все прочие и накладные расходы подрядчика, связанные с выполнением проекта
строительства, поставки материалов.
7. Все налоги, сборы, отчисления, пошлины, акцизы, страхование грузов, строительных
работ и другие платежи, которые в соответствии с законодательством должны оплачиваться
участником при выполнении контракта.
_______________________
Подпись руководителя
МП
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
ДОГОВОР
строительного подряда
г. Ханты-Мансийск
от «____» __________2006 год
Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище», именуемый в
дальнейшем "Заказчик", в лице исполнительного директора Чернышова Юрия Германовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в
лице директора ______________________________, действующего
на основании
_______________, с другой стороны, при их совместном наименовании «Стороны», на
основании решения конкурсной комиссии протокол № _____ от ___________ 2006г.,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется построить из своих материалов, собственными либо
привлеченными силами и средствами объект «Инженерные сети тепловодоснабжения и
канализации 2-го микрорайона г.Покачи», далее по тексту договора именуемого «Объект», в
соответствии с условиями настоящего договора, заданиями Заказчика, проектно-сметной
документацией, в счет договорной цены, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего
договора, в сроки, предусмотренные графиком производства работ, сдать результат работ
(готовый к эксплуатации построенный Объект) Заказчику, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику необходимые условия для строительства объекта, принять их результат и
уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры предусмотренные настоящим договором строительные и
монтажные работы подтверждается лицензией ______________ № ___________________ на
осуществление строительной деятельности, выданной _____________________________
срок действия до _______ 200 года.
1.3. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы,
Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный
срок после приостановления работы. Вопрос о целесообразности продолжения работы
Стороны решают совместно.
2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Строительство объекта, предусмотренного п.1.1 настоящего договора, Подрядчик
обязан осуществить в следующие сроки:
- начало строительства ____________________
- окончание строительства _________________
2.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком
производства работ (приложение № 2 к настоящему договору). График производства работ
может изменяться Сторонами в процессе строительства на основании дополнительного
соглашения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость строительства по настоящему договору в действующих ценах
составляет ______________________________________________________________ рублей, в
том числе НДС____________________________ рублей и включает в себя в себя все затраты,
предусмотренные сводным сметным расчетом, необходимые для полного сооружения
Объекта и его ввода в эксплуатацию, включая вознаграждение Подрядчика и затраты
Заказчика, налоги, страхование, плата за оформление и использование земельного участка,
технический надзор и иные платежи.
3.2. Предусмотренная настоящим договором стоимость работ является окончательной
и не подлежит изменению на протяжении всего строительства.
3.3. Оплата работы осуществляется следующим образом:
- в течение 5-ти банковских дней с момента подписания договора Заказчик
перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1
настоящего договора;
- выполненные работы (этапы) оплачиваются на основании представленных
Подрядчиком актов выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных
работ и затрат (формы КС-3) в течение 10 банковских дней с момента подписания их
Заказчиком с учетом удержания ранее перечисленного аванса;
- прочие затраты (страхование, плата за получение заключений, проведение экспертиз,
исследований и пр.) оплачиваются Заказчиком в счет цены указанной в п. 3.1. настоящего
договора на основании подтверждающих документов (договора страхования, квитанций,
счетов и пр.). При этом, если Заказчик самостоятельно произвел оплату по указанным
документам, то он удерживает сумму оплаты из денежных средств подлежащих
перечислению Подрядчику по этим документам.
3.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ (этапов) по следующим
причинам:
- в случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, либо сроков сдачи
этапов работ;
- в случае невыполнения Подрядчиком предписаний Заказчика или авторского
надзора – до выполнения предписаний;
- при обнаружении дефектов ранее выполненных работ – до их устранения;
- при ненадлежащем ведении Подрядчиком исполнительной документации – до
устранения замечаний;
- при неудовлетворительной очистке строительной площадки от строительного
мусора, нарушения природоохранного законодательства – до их устранения;
- в случае нанесения своими действиями ущерба Заказчику – до возмещения ущерба;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящим договором.
3.5. Окончательный расчет производится Сторонами в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента сдачи Объекта в эксплуатацию при условии устранения всех
замечаний и дефектов, оговоренных в акте приемки Объекта в эксплуатацию и гарантийных
письмах Подрядчика.
3.6. В случае досрочного расторжения договора по основаниям, предусмотренным
законом, иными правовыми актами и договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику
авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по договору работы, в
течение 10 банковских дней с даты, с которой, в соответствии с законом, иными правовыми
актами либо соглашением Сторон, настоящий договор будет считаться расторгнутым.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Обеспечение строительства строительными материалами, изделиями и
конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным
оборудованием, мебелью, инвентарем осуществляет Подрядчик.
4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет цены
строительства приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ,
подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и
материалов.
4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за
5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и
оборудования.
4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и
оборудования (в том числе материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком)
осуществляет Подрядчик.
4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его
документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа, если стороны не
договорятся об ином.
4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора
материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в
течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки,
демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории
строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.
4.7. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет
риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным
спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству с надлежащим
качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к
нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его
нормальную эксплуатацию.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами, строительными нормами и правилами и требованиями технических регламентов;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку
Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения
уровней, размеров и соотнесенности.
5.4. Подрядчик собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренной
настоящим договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводит все
необходимые временные сооружения.
5.5. Подрядчик осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных
коммуникаций в точках подключения в установленном порядке.
5.6. Подрядчик обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной
площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а
также установить освещение строительной площадки.
5.7. Подрядчик также обязан:
- согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на
объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке;
- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории;
- вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного
строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику
строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,
временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.
5.8. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о заключении договоров
субподряда по мере их заключения. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
надлежащее выполнение работ по настоящему договору его субподрядчиками.
5.9. Подрядчик обязан за свой счет выполнить по окончании строительства Объекта
исполнительную инструментальную съемку масштаба 1:500 в местной системе координат и
Балтийской системе высот в границах, отведенных под строительство. Графическое
оформление исполнительной съемки должно быть выполнено в электронно-цифровом виде в
принятой для г. Ханты-Мансийска программе Mapinfo.
5.10. Подрядчик обязан в 3-дневный срок сообщать Заказчику достоверные сведения
об изменении почтовых и банковских реквизитов, информацию о закрытии либо открытии
расчетных счетов, возникновении непокрытых убытков по данным последней бухгалтерской
отчетности, а также о наложении ареста на его имущество и денежные средства и
применении к нему мер по обеспечению иска.
5.11. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания соглашения,
получения уведомления Заказчика, либо получения решения суда о расторжении настоящего
договора произвести безусловный возврат Заказчику полученных по настоящему договору
авансовых платежей.
5.12. Подрядчик не вправе продавать или передавать строящийся или построенный
Объект или отдельную его часть, а также проектную и исполнительную документацию на
его строительство или отдельную его часть третьим лицам без письменного разрешения
Заказчика.
5.13. Подрядчик обязан представить отчет Заказчику об использовании
предоставленных Заказчиком строительных материалов, конструкций, оборудования.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется в 5-дневный срок со дня подписания настоящего договора
передать Подрядчику на период строительства Объекта земельный участок, пригодный для
производства работ, проектную документацию, составленную в соответствии с
действующими нормами и правилами, прошедшую Государственную экспертизу и
утвержденную в установленном порядке.
В случае если Подрядчику будет необходимо использовать прилегающую к
строительной площадке территорию в целях складирования материалов, установки
оборудования и т.п., все необходимые разрешения для использования прилегающей
территории должен получить Подрядчик.
6.2. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работы (ее отдельных этапов) в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
7. ОХРАНА ОБЪЕКТА
7.1. Охрану строящегося объекта до полного завершения работ (включая период
времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки
недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на
территории строительной площадки строительную технику и оборудование) осуществляет
Подрядчик.
7.2. Охране подлежит строящийся объект, а также предназначенные для строительства
материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь,
находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории.
7.3. Расходы Подрядчика на охранные мероприятия осуществляются за счет средств,
предусмотренных п. 3.1 договора.
8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя для
технического надзора и контроля за выполнением работ, проверки соответствия
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектносметной документации, подписания объемов выполненных работ. Уполномоченный
Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
8.2. При осуществлении контроля за ведением работ Заказчик, а также его
полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
8.3. Заказчик представляет Подрядчику исходные точки, их координаты и уровень для
выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта в 5-дневный срок
с даты подписания акта о передаче строительной площадки.
8.4. Подрядчик согласно графику производства работ создает геодезическую
разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы
должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по
отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней,
размеров и соосности. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в
произведенных разбивочных и геодезических работах, то Подрядчик вносит
соответствующие исправления за свой счет.
8.5. Подрядчик сохраняет схемы расположения и каталог координат и высот
геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах и в период
строительства, и к его окончанию передаст их Заказчику.
8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки
ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность
принимаемых конструкций и работ подтверждаются подписанием Заказчиком и
Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за
свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить ее.
8.7. Подрядчик обязан за свой счет выполнить исполнительную съемку подземных
коммуникаций по мере готовности до засыпки траншеи и сдать Заказчику схемы на проверку
качества выполненных геодезических работ. В случае нарушения установленного порядка,
Подрядчик обязан вскрыть засыпанные коммуникации в указанных Заказчиком местах.
8.8. Для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций,
Подрядчик привлекает эксплуатационную организацию, либо с согласия эксплуатационной
организации и под ее надзором эти работы Подрядчик выполняет самостоятельно.
8.9. Подрядчик ведет исполнительную документацию (акты на скрытые работы,
исполнительные схемы, акты сдачи работ по всем конструктивам, включая внутренние и
наружные инженерные сети, коммуникации и сооружения) по всем объектам в 2-х
экземплярах. При сдаче выполненных за отчетный период работ один экземпляр
исполнительной документации Подрядчик передает Заказчику.
8.10. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во
взаимоотношениях между Подрядчиком и Заказчиком (дата начала и окончания работ, дата
предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о
проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов,
выхода их строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный
срок завершения строительства).
8.11. Если Заказчик не удовлетворен ходом или качество работ или записями
Подрядчика, то он вправе излагать свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик
обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно
указанных Заказчиком в журнале.
8.12. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности
материалов, оборудования, технической документации;
представленных
Заказчиком
б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения работы;
в) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
результатов
8.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это
может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей
среды и безопасности строительных работ.
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, а
также предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов,
оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет
Подрядчик.
9.2. Риск случайной гибели объекта строительства, а также переданных Заказчиком
Подрядчику материалов (деталей, конструкций) переходит на Заказчика после сдачи объекта
в эксплуатацию в установленном порядке.
10. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
10.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования
строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим
лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте в Государственной
страховой компании «Югория».
10.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им
договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при
проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием
данных о страховщике, размере страховой суммы, а также доказательства вступления
договора в силу.
10.3. Затраты по страхованию входят в цену работы, предусмотренную п. 3.1
договора.
10.4. Страхование не освобождает Подрядчика, а в случаях, предусмотренных
законом и договором, - Заказчика принять необходимые меры для предотвращения
наступления страхового случая.
11. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
11.1.
Приемка законченного строительством объекта осуществляется после
выполнения Сторонами всех обязательств, которые, в соответствии с настоящим договором,
должны быть выполнены сторонами к моменту завершения строительства, в соответствии с
установленным порядком, действующим на момент приемки.
11.2. Приемка Объекта производится в течение двух недель с даты получения
Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
11.3. Расходы по оплате работ, связанных со сдачей и приемкой Объекта
оплачиваются Подрядчиком в пределах стоимости работы, предусмотренной п. 3.1 договора.
11.4. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного
строительством Объекта второй экземпляр исполнительной документации с письменным
подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
11.5. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов
работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
11.6. Подрядчик после оформления приемки Объекта Заказчиком не освобождается от
выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые
остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени
подписания акта о приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с
указанием сроков устранения.
12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
12.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех строительно-монтажных работ в соответствии с проектносметной документацией и действующими нормами;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при правильной
эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
отдельных работ и в период гарантийного срока. Устранение дефектов осуществляется
Подрядчиком за свой счет.
12.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 24 месяца с даты
подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта, за исключением
случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. В случае, если в период
действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более
длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим
пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
12.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой
счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 20 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
12.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы,
привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы
возмещаются Подрядчиком.
12.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его
непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе потребовать
от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
13.1. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением
допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком
лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены
Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и
недостатки подлежат немедленному устранению. Ошибки и недостатки устраняются в
пределах общих сроков строительства, установленных п. 2.1 договора.
13.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству
Объекта, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока строительства на
соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за
просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все
необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если же, несмотря на
принятые меры, у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные
невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он
немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением
их документами. На основании представленных Подрядчиком документов стороны
заключают соглашение о сроках и форме возмещения Заказчиком дополнительных расходов
Подрядчика.
13.3. В случае представления Заказчиком материалов, конструкций и оборудования
ненадлежащего качества либо не соответствующих требованиям технической документации
Подрядчик будет вправе требовать от Заказчика их замены в согласованные сторонами
сроки.
13.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный
сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 2.1 договора,
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик
считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно
увеличит сроки строительства, но отклонение качества является для него приемлемым и не
нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить
за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной
за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость
исправлений этих некачественно выполненных работ по достижении нормативного качества,
заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом контрактную цену, если
этапы работ не определены.
При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую
организацию за счет Подрядчика либо устранить недостатки своими силами либо силами
третьих лиц, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов.
13.5. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не
подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по
вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны
невыполнением Заказчиком своих обязательств.
13.6. В случае если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию
объекта строительства, Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по
консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме
выполненные до момента приостановления работы в 30-дневный срок с момента их
приостановления, а также оплатить стоимость работ по консервации объекта. Порядок, сроки
и стоимость консервации объекта строительства стороны должны будут согласовать в
дополнительном соглашении к настоящему договору.
13.7. Течение сроков, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе сроков,
закрепленных в плане - графике, приостанавливается с момента получения Подрядчиком
решения Заказчика о консервации объекта.
13.8. После отпадения причин, вызвавших консервацию объекта, Подрядчик
возобновляет строительные работы не позднее чем через 30 дней после получения от
Заказчика соответствующего извещения. Течение сроков, предусмотренных договором,
начинается с даты, с которой Подрядчик должен будет возобновить работы. Дополнительные
расходы Подрядчика, связанные с возобновлением приостановленных работ, возмещаются
Заказчиком на основании представленного Подрядчиком расчета, согласованного с
Заказчиком.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
14.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается.
Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
14.2. За просрочку оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку исходя
из ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент просрочки платежа,
определяемую исходя из просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки, но не
более 3% от суммы задолженности.
14.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им
нарушения своих обязательств:
- за нарушение сроков окончания работ (этапов), предусмотренных графиком
производства работ, а также завершения строительства объекта уплачивается пеня в размере
0,2% от договорной цены Объекта (этапа работ) за каждый день просрочки до момента
сдачи, определенного графиком производства работ;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей к ней
территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества - штраф в
размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по договору;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков,
предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом,
уплачивается пеня в размере 0,05% от стоимости работ и конструкций за каждый день
просрочки, но не более стоимости конструкций (материалов, оборудования) и
соответствующего вида работ.
14.4. Все штрафные санкции, предусмотренные п. 14.3 настоящего договора, Заказчик
вправе удержать в одностороннем порядке из суммы очередного платежа, подлежащего
перечислению Подрядчику, с письменным уведомлением Подрядчика за 3 (три) календарных
дня.
14.5. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождают
Стороны от исполнения обязательств по договору.
14.6. При срыве ввода Объекта в эксплуатацию по вине Заказчика, что
подтверждается двусторонним актом, Подрядчик освобождается от уплаты штрафных
санкций.
14.7. При невыполнении Подрядчиком обязательств по договору в случае
предоставления ему аванса последний возмещает сумму аванса с уплатой учетной ставки
банковского процента, согласно ст. 395 ГК РФ, а также неиспользованные материалы и
оборудование, поставленные Заказчиком.
14.8. Во всем остальном Стороны несут ответственность за исполнение своих
обязательств по договору в соответствии с действующим на территории РФ гражданским
законодательством.
15. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности.
15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был
нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить
об этом другую в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с
обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с
момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо начать
процедуру расторжения договора.
15.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
16.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии,
если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% указанной
в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных настоящим
договором работ.
16.2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против
указанного в п. 16.1 договора объеме осуществляется на основе согласованной сторонами
дополнительной сметы.
16.3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 Гражданского
кодекса РФ пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ
превысила смету не менее чем на 10%.
16.4. Указанная в п. 3.1 договора стоимость работ может быть изменена по
соглашению Сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.
16.5. Стороны вправе изменить сроки начала и окончания работ, а также сроки
выполнения отдельных этапов (видов) работ на основании дополнительного соглашения к
настоящему договору.
16.6. Любые изменения в настоящем договоре действительны лишь при условии, если
они оформлены дополнительным соглашением, протоколом либо иными письменными
документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы
договоров статьей 434 ГК РФ и другими положениями Гражданского кодекса РФ.
17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом),
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.
17.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого
спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта и
технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами - обе Стороны поровну.
17.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор,
вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ХантыМансийского автономного округа - Югры на основании права Российской Федерации и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской
Федерации (России).
17.5. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и
иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты,
принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае
противоречия условий контракта положениям законов и иных правовых актов подлежит
применению закон или иной правовой акт.
18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
18.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийных
сроков, установленных в соответствии с п. 12.2 договора. По завершении гарантийного срока
для Объекта строительства с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать
двусторонний протокол о прекращении действия договора и об отсутствии взаимных
претензий.
18.2. Заказчик вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на месяц по причинам, не
зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительномонтажных работ, влекущих увеличение срока окончания строительства более чем на месяц;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более
чем на месяц;
- отказа от устранения замечаний Заказчика и инспектирующих организаций
относительно недостатков выполненной работы (результата работ), либо задержки
устранения замечаний на срок более 7 (семи) дней;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика
права на производство работ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
18.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им
расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 30 дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика,
на срок, превышающий 30 дней, за исключением случаев консервации Объекта
строительства;
- консервации Объекта строительства более чем на 6 месяцев;
18.4. Сторона, расторгающая договор досрочно, должна уведомить об этом другую
Сторону письменно за 10 дней.
18.5. В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения
договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил
о подсудности.
19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
19.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе строительства Объекта,
отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.
19.2. Заказчик вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы и
осуществлять полностью или частично его права по настоящему договору. Полномочия
соответствующего лица подтверждаются письменным распоряжением Заказчика и (или)
доверенностью, удостоверенной нотариально.
19.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с
обоюдного письменного согласия.
19.4. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными
сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами по адресам,
указанным в договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также пятый (не считая дня
отправки) день после отправления письма по почте.
19.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой
Стороны.
19.6. Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Расчет договорной цены.
Приложение № 2 – График производства работ.
20. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Окружной фонд развития жилищного
строительства «Жилище»
628012, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская, 61
Тек. Счет 40603810300000000118
в КБ Ханты-Мансийский банк (ОАО) г.
Ханты-Мансийск
К/С 30101810100000000740
ИНН – 8601012358
БИК – 047162740
________________________________________
________________________ Ю.Г. Чернышов