УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО «Концерн «Созвездие»
_________________ /_____________/
«_____» ____________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении котировочной сессии на право заключить договор на выполнение работ
по капитальному ремонту 5-го этажа здания ИЛК, расположенного по адресу: г.
Воронеж, ул. Антокольского, д. 10а., АО «Концерн «Созвездие»
№ 301-11/05-726
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отд. 3011
_________________
А.Г. Жеребцова
Главный инженер
__________________
Ю.П. Скапцов
Воронеж, 2015 г.
Извещение о проведении котировочной сессии
1) способ закупки – котировочная сессия.
2) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика - АО «Концерн «Созвездие», место
нахождения: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 почтовый адрес: 394018, г.
Воронеж, ул. Плехановская, д. 14, контактный телефон: +7(473) 255-19-15
[email protected]
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг – указан в разделе 3 «Техническое задание»
Документации о проведении котировочной сессии.
4) форма котировочной заявки участника и документы подаются в
письменной форме в запечатанном конверте, подписанные в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации – в соответствии с
разделами 2 «Информационная карта» и 5 «Форма котировочной заявки» Документации
о проведении котировочной сессии.
5) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг –
в соответствии с разделом 3 «Техническое задание» Документации о проведении
котировочной сессии (далее – документация котировочной сессии).
6) место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания
услуг - Россия, г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10а.
7) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в
соответствии с условиями технического задания.
8) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей – в цену товара, работы,
услуги включены все расходы Участника закупки, необходимые для поставки товара,
работы, услуги в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также иные расходы
Участника закупки, связанные с поставкой товара, работы, услуги.
9) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг – в соответствии с условиями договора.
10) сведения о начальной (максимальной) цене договора – 8 384 422,00
(восемь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать два
рубля 00 коп., в том числе НДС 18%: 1278979,63 руб.)
11) период подачи котировочных заявок, в том числе дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок - заявки на участие в котировочной
сессии предоставляются по адресу: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.
(контактный телефон: (473) 255-86-51, ответственное лицо за прием заявок
Солодовников Марк Александрович) в срок не позднее 25 мая 2015 года. Время
окончания подачи заявок 9-00 (время московское). Котировочная заявка участника и
документы подаются в письменной форме в запечатанном конверте, подписанные в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов «27» мая 2015 года по адресу Заказчика;
13) срок подписания победителем котировочной сессии договора – не
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения
котировочных заявок.
2
14) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
обязательным требованиям - копии документов, подтверждающих соответствие
участника котировочной сессии требованиям, установленным в разделе 2
«Информационная карта» документации котировочной сессии.
15) размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии, срок и
порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств – не установлено.
16) отказ от проведения котировочной сессии - заказчик вправе не позднее
чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от
проведения котировочной сессии, разместив извещение об этом на Официальном сайте.
17) проект договора – в соответствии разделом 4 «Проект договора»
документации котировочной сессии.
Документация размещается на официальном сайте для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» начиная с даты
официальной публикации настоящего извещения и документации о котировочной
сессии. Доступна для скачивания в течение всего срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии.
Номер процедуры: 31502383131
Данная процедура закупки не является торгами, в связи с чем, ее проведение не
регулируется статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3
Раздел 1.
Общие условия проведения котировочной сессии
Подраздел 1. Общие сведения
Статья 1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация котировочной сессии подготовлена в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным
законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, приказами и иными
распорядительными документами Государственной корпорации «Ростехнологии» и Заказчика,
регулирующими отношения, связанные с проведением процедур закупок, а также Положением
о закупочной деятельности АО «Концерн «Созвездие» (далее – Положение о закупках).
1.1.2. Котировочная сессия не является разновидностью торгов. При проведении
котировочной сессии извещение о котировочной сессии вместе с документацией является
приглашением участникам размещения заказа делать оферты в адрес АО «Концерн
«Созвездие» (далее - заказчик); заявка на участие в котировочной сессии является офертой
участника котировочной сессии. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора
по ее результатам.
Статья 1.2. Сведения о заказчике
1.2.1. Наименование заказчика настоящей котировочной сессии, его место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты и номера контактных телефонов указаны в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.1).
Статья 1.3. Вид и предмет котировочной сессии
1.3.1. Заказчик проводит котировочную сессию на право заключения договора, предмет
и количественные характеристики1 которого указаны в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.2 и 2.1.3 соответственно), в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в настоящей документации котировочной сессии, в том числе и в
проекте договора.
Статья 1.4. Место поставки товара
1.4.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, в месте,
которое указано в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.4).
Статья 1.5. Сроки поставки товара
1.5.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, в сроки,
которые указаны в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.5).
Статья 1.6. Условия поставки товара
1.6.1. Победивший участник котировочной сессии должен будет поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом котировочной сессии, на условиях,
которые указаны в Разделе 4 «Проект договора».
В случае проведения котировочной сессии на поставку товаров – количество поставляемых товаров, в случае
проведения котировочной сессии на выполнение работ, оказание услуг – объем выполняемых работ, оказываемых
услуг.
1
4
Статья 1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
1.7.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.6).
Статья 1.8. Порядок формирования цены договора
1.8.1. Порядок формирования цены договора установлен в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии» (пункт 2.1.7).
Статья 1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
1.9.1. В качестве валюты, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), заказчиком установлена валюта, указанная
Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8).
1.9.2. В случае, если в качестве валюты, используемой для формирования цены договора
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), заказчиком в Разделе2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8) установлена иная валюта, чем
российский рубль, в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.8.1)
устанавливается порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ,
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора
Статья 1.10. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
1.10.1. Финансирование договора, предмет которого указан в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.2), и который будет заключен по
результатам котировочной сессии, будет осуществляться из источника, указанного в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.9).
1.10.2. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (работы, услуги) определяется в
проекте договора, прилагаемом к документации котировочной сессии, и указывается в
Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункты 2.1.10-2.1.12).
Статья 1.11. Требования к Участникам закупки
1.11.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с Положением о закупке.
1.11.2. Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям
информация о которых содержится в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.1.13).
1.11.3. Участник закупки также должен соответствовать дополнительным требованиям к
участникам закупки, если такие требования установлены заказчиком в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.14).
Статья 1.12. Требования к закупаемым товарам (работам, услугам)
1.12.1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара (работы, услуги), к его безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, и
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (работы,
услуги) потребностям Заказчика приведены в разделе 3 «Техническое задание» настоящей
документации котировочной сессии.
5
Статья 1.13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества товара (работам, услугам)
1.13.1. Установленные заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара приведены в разделе3
«Техническое задание» настоящей документации котировочной сессии.
Подраздел 2. Документация котировочной сессии
Статья 2.1. Получение документации котировочной сессии
2.1.1. Документация котировочной сессии размещается на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru указанной в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.1.15).
2.1.2. Документация котировочной сессии также может быть представлена заказчиком на
бумажном носителе по письменному заявлению Участника закупки. Плата за документацию об
открытом конкурсе не взимается.
Статья 2.2. Разъяснение положений документации о котировочной сессии
2.2.1. Участник закупки после размещения на официальном сайте документации
котировочной сессии может направить на адрес Заказчика запрос о разъяснении положений
документации котировочной сессии.
2.2.3. Заказчик размещает разъяснения положений документации котировочной сессии
на Официальном сайте без указания лица, задавшего запрос, при условии, что указанный запрос
поступил заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в
котировочной сессии, указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.2.1).
2.2.4. Разъяснение положений документации котировочной сессии не должно изменять
ее суть.
Статья 2.3. Внесение изменений в документацию о котировочной сессии
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе внести изменения в документацию котировочной сессии (в том числе в проект
договора) не позднее трех дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии, указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии»
(пункт 2.2.1). Изменения предмета котировочной сессии не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в котировочной сессии должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
на Официальном сайте таких изменений, до дня истечения срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии, такой срок составлял не менее 5 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в котировочной сессии.
Статья 2.4. Отказ от проведения котировочной сессии
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения котировочной сессии не позднее чем за
один день до окончания срока подачи котировочных заявок, разместив извещение об этом на
Официальном сайте не неся при этом никакой ответственности перед Участниками процедуры
закупки, которым такое действие может принести убытки.
2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения
котировочной сессии размещает извещение об отказе от проведения котировочной сессии на
официальном сайте.
6
Подраздел 3. Подготовка заявки на участие в котировочной сессии
Статья 3.1 Форма подачи заявки на участие в котировочной сессии
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в котировочной сессии в письменной
форме в запечатанном конверте, подписанную в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации. К заявке на участие прилагаются документы, указанные в
разделе 2 документации о проведении котировочной сессии.
На конверте указывается наименование котировочной сессии, на участие в которой
подается данная заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в котировочной сессии, все
листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие и том
такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника и подписаны участником котировочной сессии
или лицом,
уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав заявки на участие и тома заявки на участие,
поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том,
что все листы такой заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию в котировочной сессии.
Рекомендуется:
Не допускать заполнение документов заявки рукописным способом, применение
факсимильных подписей, исправлений и подчисток.
Все документы, входящие в состав заявки, выполнять на листах формата А4 с четкой
печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.
Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов в форме открытого документа, в
соответствии с положениями настоящей документации о котировочной сессии.
Статья 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в котировочной
сессии
3.2.1. Заявка на участие в котировочной сессии, все документы, входящие в состав
заявки на участие в котировочной сессии, запросы на разъяснение положений документации о
котировочной сессии, должны быть составлены на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в котировочной
сессии будет расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в
котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
3.2.3. Входящие в заявки на участие в котировочной сессии документы, оригиналы
которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены
на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный
перевод на русский язык.
3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие
в котировочной сессии требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
Статья 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
котировочной сессии
3.3.1. Заявка на участие в котировочной сессии, которую подает участник закупки в
соответствии с настоящей документацией о котировочной сессии, должна быть подготовлена в
соответствии с положениями настоящей статьи и с указаниями, содержащимися в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии», по форме, указанной в Разделе 5 и содержать:
7
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры
закупки;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае
проведения котировочной сессии на поставку, товаров которых размещается заказ;
г) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении котировочной сессии;
д) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и другие обязательные платежи);
е) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному частью 1.11.2 статьи 1.11 настоящей документации котировочной сессии, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
такие товары, работы, услуги являются предметом котировочной сессии и данные требования
предусмотрены в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт
2.1.13).документацией котировочной сессии.
Статья 3.4. Предложение о цене договора и валюта заявки на участие в котировочной
сессии
3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в
котировочной сессии, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора,
указанную в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.1.6). В случае
если цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в котировочной
сессии, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется
закупочной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия
требованиям, установленным документацией о котировочной сессии.
3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель,
подрядчик) по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора, с порядком
формирования цены договора, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.1.7), или на иных основаниях, должны быть включены в цену договора,
предлагаемую участником закупки в заявке на участие в котировочной сессии.
3.4.3. Неучтенные затраты поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору,
связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не
подлежат оплате заказчиком.
3.4.4. Предложение о цене договора (цене за единицу товара, если в разделе 3
«Техническое задание» настоящей документации котировочной сессии предусмотрена поставка
более одного вида товаров) подается участником закупки в заявке на участие в котировочной
сессии, и должно быть выражено в валюте, указанной в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.8).
Статья 3.5. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара
3.5.1. В случае, если в Разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации о
котировочной сессии заказчик предусматривает поставку эквивалентного товара, участник
закупки в заявке на участие в котировочной сессии при описании предлагаемого к поставке
товара должен указать товарный знак при его наличии (в случае отсутствия товарного знака
указать что товарный знак не установлен), при этом указание слов «или эквивалент» в заявке на
участие в котировочной сессии не допускается.
8
Статья 3.6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
котировочной сессии
3.6.1. Заявка на участие в котировочной сессии должна состоять, быть оформлена и
подана по форме, установленной в Разделе 2 и 5 документации котировочной сессии и должна
содержать документы, предусмотренные статьей 3.3. настоящего раздела документации о
котировочной сессии (пункт 2.3.1.«Информационная карта котировочной сессии»).
Подраздел 4. Подача заявки на участие в котировочной сессии
Статья 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии
4.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в котировочной сессии в письменной
форме в запечатанном конверте, подписанную в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации по адресу: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.
(контактный телефон: (473) 255-86-51, ответственное лицо за прием заявок Солодовников Марк
Александрович). К заявке на участие прилагаются документы, указанные в разделе 2
документации о проведении котировочной сессии.
На конверте указывается наименование котировочной сессии, на участие в которой
подается данная заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в котировочной сессии, все
листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие и том
такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника и подписаны участником котировочной сессии
или лицом,
уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав заявки на участие и тома заявки на участие,
поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том,
что все листы такой заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для
отказа в допуске к участию в котировочной сессии.
Рекомендуется:
Не допускать заполнение документов заявки рукописным способом, применение
факсимильных подписей, исправлений и подчисток.
Все документы, входящие в состав заявки, выполнять на листах формата А4 с четкой
печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.
Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов в форме открытого документа, в
соответствии с положениями настоящей документации о котировочной сессии.
4.1.2. Дата начала подачи заявок на участие в котировочной сессии и день окончания
подачи заявок на участие в котировочной сессии указаны в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.2.1.).
Статья 4.2. Порядок подачи заявок на участие в котировочной сессии
4.2.1. Для участия в котировочной сессии участник закупки подает заявку на участие в
котировочной сессии в срок, указанный в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.2.1).
4.2.2. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.
4.2.3. Заявка на участие в котировочной сессии участника закупки должна быть
скреплена печатью участника и подписана участником котировочной сессии или лицом,
уполномоченным участником..
9
4.2.4. Состав заявки на участие в котировочной сессии участника закупки определяется
требованиями статьи 3.3. настоящего раздела документации котировочной сессии и Разделом 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.3.1).
Статья 4.3. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в котировочной
сессии
4.3.1. Участник закупки вправе внести изменения в поданную заявку на участие в
котировочной сессии, в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в
котировочной сессии.
4.3.2. Для внесения изменений в заявку на участие в котировочной сессии участник
закупки, подавший такую заявку, отзывает поданную заявку в порядке, предусмотренном
статьей 4.4. настоящей документации о котировочной сессии и подает новую заявку на участие
в котировочной сессии с необходимыми изменениями в порядке, предусмотренном статьей 4.2.
настоящей документации о котировочной сессии.
Статья 4.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в котировочной сессии
4.4.1. Участник закупки отзывает заявку на участие в котировочной сессии, в любое
время, до момента окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии.
4.4.2. После окончания срока подачи заявок на участие в котировочной сессии,
указанного в Разделе 2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1.), отзыв
заявок на участие в котировочной сессии не допускается.
Статья 4.5. Заявки на участие в котировочной сессии, поданные с опозданием
4.5.1. Котировочные заявки, поданные после момента окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении котировочной сессии, разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.2.1.) не рассматриваются.
Статья 4.6. Обеспечение заявок на участие в котировочной сессии
4.6.1. Заказчиком может устанавливаться требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в котировочной сессии в размере, указанного в Разделе
2 «Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.4.1.).
4.6.2. Требование обеспечения заявки на участие в котировочной сессии в равной мере
распространяется на всех участников закупки.
Подраздел 5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в котировочной сессии
Статья 5.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.1.1. Закупочная комиссия, рассматривает поданные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении котировочной сессии и документации
котировочной сессии, оценивает заявки на участие в котировочной сессии и подводит итоги
котировочной сессии по адресу заказчика, указанному в Разделе 2 «Информационная карта
котировочной сессии» (пункт 2.1.1.).
5.1.2. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии не может
превышать пятнадцати рабочих дней, следующих за днем истечения срока подачи заявок на
участие в котировочной сессии, указанным в Разделе 2 «Информационная карта котировочной
сессии» (пункт 2.2.1.). День окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в
котировочной сессии (день подведения итогов котировочной сессии) указывается в Разделе 2
«Информационная карта котировочной сессии» (пункт 2.5.1.)
Статья 5.2. Отклонение заявок на участие в котировочной сессии
5.2.1. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении и в документации котировочной сессии, или в случае
несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации
10
котировочной сессии и в случае:
а) непредставления необходимых документов либо наличия в документах недостоверных
сведений об участнике процедуры закупки или о товарах (работах, услугах), произведениях
литературы или искусства, на поставку (выполнение, оказание), создание которых проводится
закупка;
б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 1.11 настоящего
раздела;
в) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре
закупки (если установлено такое требование);
г) несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям документации о
закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену
единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
5.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
закупочной комиссией принимается решение об отклонении заявок на участие в котировочной
сессии, в случаях, установленных в пункте 5.2.1. статьи 5.2. документации о котировочной
сессии.
Статья 5.3. Критерии оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.3.1. Критерием оценки заявок на участие в котировочной сессии является цена
договора.
5.3.2. Использование иных критериев при оценке заявок на участие в котировочной
сессии не допускается.
Статья 5.4. Порядок оценки заявок на участие в котировочной сессии
5.4.1. Победителем в проведении в котировочной сессии признается участник закупки,
подавший заявку на участие в котировочной сессии, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении о проведении в котировочной сессии, документации в
котировочной сессии, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
5.4.2. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими
участниками закупки победителем в проведении в котировочной сессии признается участник,
заявка на участие в котировочной сессии которого поступила ранее котировочных заявок
других участников процедуры закупки.
Статья 5.5. Ведение протокола рассмотрения котировочных заявок
5.5.1. Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом
рассмотрения котировочных заявок, который в день подведения итогов котировочной сессии,
указанный в Разделе 2 «Информационная карта в котировочной сессии» (пункт 2.5.1.)
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии и
утверждается Заказчиком.
5.5.2. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в котировочной сессии на
участие в котировочной сессии должен содержать:
а) сведения о заказчике,
б) сведения обо всех участниках, подавших котировочные заявки;
в) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
г) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
д) сведения о победителе в проведении котировочной сессии.
5.5.3. В случае если после момента окончания срока подачи котировочных заявок подана
только одна котировочная заявка и единственная поданная котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным извещением о проведении котировочной сессии, и содержит
11
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении котировочной сессии, заказчик вправе:
1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении котировочной сессии, и по
цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также
Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной
в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров;
2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем котировочной
сессии, при необходимости с изменением условий проводимой котировочной сессии;
3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя и
отказаться от заключения договора.
5.5.4. Протокол рассмотрения котировочных заявок в течение трех рабочих дней со дня
подписания размещается заказчиком на Официальном сайте. Заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении
котировочной сессии один экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о
проведении котировочной сессии, и цены, предложенной победителем котировочной сессии в
котировочной заявке.
5.5.5. Любой участник, подавший котировочную заявку, вправе направить в письменной
форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения котировочных заявок.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан разместить на
официальном сайте соответствующие разъяснения в форме электронного документа.
5.5.6. В случае если победитель в котировочной сессии в течение двадцати рабочих дней
со дня направления протокола и проекта договора, не представил заказчику подписанный
договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
5.5.7. В случае, если победитель в проведении котировочной сессии признан
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании
о понуждении победителя в котировочной сессии заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с
участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее
условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении
котировочной сессии условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную)
цену договора, указанную в извещении о проведении котировочной сессии. При этом
заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В
случае его уклонения от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повторную
процедуру закупки продукции.
Подраздел 6. Заключение договора
Статья 6.1. Срок заключения договора
6.1.1. Договор может быть заключен не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Статья 6.2. Порядок заключения договора
6.2.1. Договор заключается с победителем котировочной сессии или участником
котировочной сессии, заявке на участие, в котировочной сессии которого присвоен второй
номер, в случае уклонения от заключения договора победителя котировочной сессии.
6.2.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
котировочной сессии, документацией котировочной сессии, по цене, предложенной в заявке на
участие в котировочной сессии победителя котировочной сессии или в заявке участника
12
закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя котировочной сессии
от заключения договора.
Подраздел 7. Признание котировочной сессии несостоявшейся
7.1. Котировочная сессия может быть признана несостоявшейся в следующих случаях:
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в котировочной сессии не подана
ни одна заявка;
б) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной сессии;
в) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в котировочной сессии
принято решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной сессии;
7.2. В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся в связи с отсутствием
поданных заявок на участие в котировочной сессии, заказчик вправе осуществить повторную
закупку путем котировочной сессии (при этом вправе изменить извещение о проведении
котировочной сессии, документацию котировочной сессии и условия исполнения договора)
либо заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на
условиях документации котировочной сессии, и по цене договора, не превышающей начальную
(максимальную) цену договора, указанную в такой документации.
7.3. В случае, если котировочная сессия признана несостоявшейся и закупочной
комиссией принято решение о соответствии только одной заявки на участие в котировочной
сессии, договор может заключатся с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в
котировочной сессии, на условиях, предусмотренных документацией о проведении
котировочной сессии и по цене, предложенной указанным участником закупки в заявке на
участие в котировочной сессии.
7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
котировочной сессии принято решение об отклонении всех заявок на участие в котировочной
сессии, заказчик вправе объявить о проведении повторной котировочной сессии или заключить
договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при этом такой договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях
документации котировочной сессии, и цена заключенного договора не должна превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в такой документации.
Подраздел 8. Обеспечение защиты прав и законных интересов Участников закупки
8.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие)
заказчика при закупке товаров, работ, услуг.
8.2. Участник закупки вправе обратиться в Специализированную организацию, а также в
Третейский суд при Корпорации, для досудебного урегулирования споров с заказчиком.
8.3 Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке,
установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) не размещения на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) Положения, изменений, вносимых в
указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с №223-ФЗ
размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных настоящей документацией котировочной сессии.
13
Раздел 2. Информационная карта
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела 1
«Общие условия проведения котировочной сессии». При возникновении противоречия
положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела 1.
№
пункта
2.1.1.
Ссылки на пункты
Сведения
Раздела 1
1.2.1., 5.1.1.
Сведения о Заказчике
2.1.2.
1.3.1.,
1.10.1.
Описание
Наименование: АО «Концерн «Созвездие»
Место нахождения: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Плехановская, д.14
Контактный телефон: (473) 255-19-15,
Адрес электронной почты: [email protected]
Ремонт 5-го этажа здания ИЛК
Предмет договора
код ОКДП
код ОКВЭД
Количественные
характеристики договора
Место поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Срок поставки товара
(выполнения работы, оказания
услуги)
Начальная (максимальная) цена
договора
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3.
1.3.1.
2.1.4.
1.4.1.
2.1.5.
1.5.1.
2.1.6.
1.7.1., 3.4.1.
2.1.7.
1.8.1., 3.4.2.
Порядок формирования цены
договора
2.1.8.
1.9.1., 3.4.4.
Сведения о валюте договора
2.1.8.1.
1.9.2.
2.1.9
2.1.10
1.10.1.
1.10.2.
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
РФ, установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате
заключенного договора
Источник финансирования
Форма оплаты
2.1.11
2.1.12
2.1.13
1.10.2.
1.10.2.
1.11.2.
Сроки оплаты
Порядок оплаты
Требования, устанавливаемым
в соответствии с
законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставки
14
4520080
45.4
в соответствии с техническим заданием (Раздел
№3)
394018, г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10а.
в соответствии с техническим заданием (Раздел
№3)
8 384 422,00 (восемь миллионов триста
восемьдесят четыре тысячи четыреста
двадцать два рубля 00 коп., в том числе НДС
18%: 1278979,63 руб.)
В цену товара, работы, услуги включены все
расходы Участника закупки, необходимые для
поставки товара, работы, услуги в том числе
все налоги, сборы и другие обязательные
платежи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также иные расходы
Участника закупки, связанные с поставкой
товара, работы, услуги и выполнением всех
условий договора
Все суммы денежных средств в документах,
входящих в котировочную сессию, должны
быть выражены в российских рублях.
Не установлено
Собственные средства Заказчика
Безналичная
оплата
в
рублях
путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя
В соответствии с условиями Договора
В соответствии с условиями Договора
В котировочной сессии могут принять участие
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, физические лица, а также
соответствующие следующим обязательным
товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся
предметом закупки
2.1.14.
1.11.3.
Дополнительные требования к
участникам закупки
15
требованиям:
- соответствие участников процедуры закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки. В случае установления
таких требований, информация о них
содержится в Разделе 2 «Информационная
карта котировочной сессии»
- в отношении участника котировочной сессии
не проводится процедура ликвидации – для
юридического лица и отсутствует решение
арбитражного суда о признании участника
котировочной сессии – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства;
Отсутствие
сведений
об
участнике
котировочной
сессии
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
который
ведется
в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
который
ведется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, размещенных на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru).
Для участия в котировочной сессии любое
юридическое лицо представляет Заказчику
лично (или через своего полномочного
представителя)
посредством
почтового
отправления,
курьерской
службы
в
установленный срок свое Предложение,
оформленное
согласно
требованиям,
извещению и документации о проведении
котировочной сессии. Участники закупки
должны
представить
оригиналы
или
заверенные надлежащим образом копии
документов:
1) полученную не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении котировочной сессии
копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копию
выписки из единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица), полученные не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении
котировочной сессии;
2) копии учредительных документов участника
закупки (для юридических лиц).
3) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании и
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности
(далее по тексту пункта - руководитель). В
случае если от имени участника процедуры
закупки действует иное лицо, заявка на участие
в котировочной сессии должна содержать
также
доверенность
на
осуществление
действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (для
юридических
лиц)
и
подписанную
руководителем
участника
закупки
или
уполномоченным этим руководителем лицом.
В случае если указанная доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем участника закупки, заявка на
участие в котировочной сессии должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
4) справка об отсутствии в отношении
участника котировочной сессии процедуры
ликвидации – для юридического лица и
решения арбитражного суда о признании
участника
котировочной
сессии
–
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5)
справка
об
отсутствии
факта
приостановления
деятельности
участника
котировочной
сессии
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки;
6) справка об отсутствии у участника
котировочной сессии – юридического лица
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника котировочной сессии по
данным
бухгалтерской
отчетности
на
последнюю отчетную дату, предшествующую
дате рассмотрения заявок на участие в
16
2.1.15
котировочной сессии;
7) справка об отсутствии сведений об
участнике котировочной сессии в реестре
недобросовестных
поставщиков»,
размещенном
на
официальном
сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее –
официальный сайт Российской Федерации);
8)
действующих
свидетельств
(с
приложениями) о допуске к указанным в
предмете договора видам работ в соответствии
с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г.
№ 624 "Об утверждении Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства» на выполнение
всех видов работ.
1. Участник закупочной процедуры должен
подготовить заявку на участие в котировочной
сессии в письменной виде по формам,
установленным в настоящей документации, с
приложением полного комплекта документов
согласно перечню, определенному п. 2.1.14
Информационной карты, содержание которых
соответствует
требованиям
настоящей
документации.
2. Описание продукции (услуг) , предлагаемой
(-мых) к поставке в рамках котировочной
сессии, должно соответствовать требованиям,
установленным в Техническом задании.
3. Участник закупочной процедуры вправе
подать только одну заявку на участие в
котировочной сессии. В случае установления
факта подачи одним участником закупочной
процедуры двух и более заявок на участие в
котировочной сессии при условии, что
поданные ранее заявки этим участником
закупочной процедуры не отозваны, все заявки
такого участника закупочной процедуры не
рассматриваются.
4. Каждый документ, входящий в заявку на
участие в котировочной сессии, должен быть
подписан
лицом,
имеющим
право
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица участника
закупочной процедуры без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им
лицом на основании доверенности (далее —
уполномоченного лица). В последнем случае
оригинал доверенности включается в состав
заявки на участие в котировочной сессии. Не
допускается использование факсимиле для
воспроизведения подписи.
5. Каждый документ, входящий в заявку на
участие в котировочной сессии, должен быть
Общие требования к
предложению:
17
скреплен печатью участника закупочной
процедуры (при наличии).
6. Требования пунктов 4
и
5
не
распространяются на нотариально заверенные
копии
документов,
на
документы,
переплетенные типографским способом.
7. Предоставляемые в составе заявки на
участие в котировочной сессии документы
должны быть четко напечатаны. Подчистки,
дописки, исправления не допускаются за
исключением
тех случаев,
когда
эти
исправления (дописки) заверены рукописной
надписью
«исправленному
верить»,
собственноручной подписью уполномоченного
лица, расположенной рядом с каждым
исправлением (допиской) и заверены печатью
участника
закупочной
процедуры
(при
наличии).
8. Все листы заявки на участие в котировочной
сессии с описью входящих в её состав
документов нумеруются, прошиваются в один
том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с
указанием на нем количества листов в томе,
скрепленной печатью участника закупочной
процедуры (при наличии) и подписью
участника
закупочной
процедуры
или
уполномоченного им лица. Если предложение
состоит из нескольких томов, каждый том
должен быть прошит с приложением описи
включенных в него документов. Каждый такой
том должен иметь сквозную нумерацию
страниц.
9. Соблюдение участником закупочной
процедуры требований, указанных в пункте 8
означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в
котировочной сессии, поданы от имени
участника закупочной процедуры, а также
подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки документов и
сведений.
10. Участник закупочной процедуры должен
подготовить оригинал заявки на участие в
котировочной сессии.
11. Кроме оригинала заявки на участие в
котировочной сессии на бумажном носителе
(пункт 10) участник закупочной процедуры
должен представить копию заявки и других
документов
в
электронном
виде
на
запоминающих устройствах для USB или DVD,
или
CD-R(W).
Указанные
носители
информации должны быть соответствующим
образом помечены с целью их надлежащей
идентификации. Указанные копии документов
в
электронном
виде
должны
быть
представлены файлами в формате PDF,
являющимися
электронными
образами
документов, представленных в составе заявки
на бумажном носителе в формате «один файл –
один документ» и файлами в формате Word,
Excel. Файлы должны быть размещены в
отдельные папки на носителе информации, в
названии которых должен быть указан номер и
название соответствующего им документа.
18
2.1.16
Подача и прием конвертов с
заявками на участие в
котировочной сессии
19
12. Ненадлежащее исполнение участником
закупочной
процедуры
требований,
предусмотренных настоящей документацией, к
составу,
оформлению
и
содержанию
документов, входящих в состав заявки на
участие в котировочной сессии, а также к
описанию продукции (услуг), предлагаемой к
поставке, может являться основанием для
отказа в допуске к участию в котировочной
сессии
такого
участника
закупочной
процедуры.
К заявке необходимо приложить Смету.
Участник закупочной процедуры должен
поместить оригинал заявки на участие в
котировочной сессии в отдельный конверт. При
этом на конверте указывается наименование и
адрес
Заказчика,
полное
фирменное
наименование
участника
закупочной
процедуры
и
его
почтовый
адрес,
наименование
и
реестровый
номер
котировочной сессии, на участие в котором
подается данная заявка. Все конверты должны
быть запечатаны способом, исключающим
возможность вскрытия конверта без нарушения
их целостности. Запечатанный конверт с
заявкой на участие в котировочной сессии и в
один внешний конверт. На
конверте
указывается следующая информация:
а) наименование и адрес Заказчика в
соответствии с извещением о проведении
котировочной сессии;
б) полное фирменное наименование
участника закупочной процедуры и его
почтовый адрес;
в) предмет котировочной сессии.
Запечатанные конверты с заявками на участие
в котировочной сессии должны быть
направлены Заказчику по адресу:
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14 с
пометкой «Для службы организации закупок».
Заказчик регистрирует конверты с заявками на
участие в котировочной сессии в Журнале
регистрации конвертов (заявок).
Заказчик вправе предусмотреть разумные меры
безопасности
в
отношении
проверки
содержимого конвертов с заявками на участие
в котировочной сессии без их вскрытия.
Заказчик вправе требовать предъявления
лицом, доставившим конверт с заявками на
участие в котировочной сессии, документа,
удостоверяющего его личность.
По требованию лица, представившего конверт
с заявкой на участие в котировочной сессии,
Заказчик выдает расписку в получении
конверта
с
заявкой,
с
указанием
регистрационного номера, даты и времени
получения конверта
2.1.17
1.10.2.
Обеспечение исполнения
договора и/или возврата аванса
и/или гарантийных
обязательств
2.1.18.
1.10.2.
Требования к обеспечению
исполнения договора (в том
числе возврата аванса)
20
Обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата авансового платежа) требуется только
в случае, если Заказчик осуществляет
авансовый платеж Поставщику(Подрядчику). В
этом случае размер обеспечения исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)
равен сумме авансового платежа.
Поставщик (Подрядчик) в целях обеспечения
исполнения договора (в т.ч. возврата
авансового платежа) в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания
настоящего Договора обязан предоставить
Заказчику обеспечение в виде безотзывной
банковской гарантии.
Срок действия безотзывной банковской
гарантии должен на 20 (двадцать) банковских
дней
превышать
срок
исполнения
Поставщиком(Подрядчиком) обязательств по
Договору.
Представление
обеспечения
исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа):
1. Документ об обеспечении исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)–
безотзывная
банковская
гарантия
(рекомендуемая форма представлена в Разделе
6).
2.Вместе с безотзывной банковской гарантией
Поставщиком(Подрядчиком) предоставляются
копии платежных поручений, подтверждающие
оплату банковской гарантии, и документы
(копии
документов),
подтверждающие
полномочия лиц, на осуществление действий
от имени банка (гаранта), а именно:
-документы, подтверждающие полномочия
лиц на осуществление действий от имени банка
(гаранта): копия решения о назначении или об
избрании, либо приказа о назначении
физического
лица
на
должность,
в
соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени банка
(гаранта) без доверенности;
- в случае, если от имени банка (гаранта)
действует иное лицо, в предоставляемых
документах должна содержаться доверенность
на осуществление действий от имени банка
(гаранта), заверенная печатью банка (гаранта) и
подписанная руководителем банка (гаранта)
или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем
банка
(гаранта), в предоставляемых документах
должен
содержаться
также
документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
3. Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в
том числе Гражданским кодексом Российской
Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должно содержаться:
указание на сумму, в пределах которой
банк (гарант) гарантирует возврат авансового
платежа, которая должна быть не менее суммы
обеспечения возврата авансового платежа,
установленной в закупочной документации;
указание
на
Договор
путем
перечисления сторон Договора с указанием на
то, что банковская гарантия выдана Заказчику,
название предмета и ссылки на основание
заключения Договора (указывается номер и
дата соответствующего протокола);
указание на срок действия банковской
гарантии, который должен начинаться с даты
выдачи банковской гарантии;
указание на то, что банковская гарантия
является безотзывной;
указание на то, что для получения
денежной суммы по банковской гарантии
Заказчику
(бенефициару)
необходимо
обратиться с письменным заявлением в банк (к
гаранту)
с
приложением
документов,
подтверждающих
возникновение
обстоятельств, при наступлении которых
должна выплачиваться банковская гарантия (не
допускается включение в банковскую гарантию
требований о приложении к такому заявлению
иных документов);
согласие банка (гаранта) с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в Договор,
не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии;
указание на то, что уплата денежной
суммы по банковской гарантии осуществляется
в
случае
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком/Подрядчиком (принципалом) его
обязательства
перед
Заказчиком
(бенефициаром), в том числе в случае:
-просрочки исполнения обязательств, в том
числе пропуска Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
сроков,
установленных
Договором;
-возникновения обстоятельств, установленных
Договором,
при
наступлении
которых
Поставщик/Подрядчик (принципал) обязан
уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку (
штраф, пени);
-причинения
Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
Заказчику
(бенефициару)
просрочкой исполнения обязательств убытков
(расходов);
-невозврата
Поставщиком/Подрядчиком
(принципалом)
Заказчику
(бенефициару)
полученного аванса.
4. В случае если по каким-либо причинам
21
2.2.1
2.3.1.
2.2.3., 2.3.1.,
4.1.2., 4.2.1.,
4.5.1.,
5.1.2.
3.6.1.
2.4.1.
4.6.1.
2.5.1.
5.1.2,
5.5.1
Дата начала подачи заявок и
день окончания подачи заявок
Форма заявки на участие в
котировочной сессии
Размер обеспечения заявки на
участие в котировочной сессии
День окончания рассмотрения
заявок на участие в
котировочной сессии
22
обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата авансового платежа) перестало быть
действительным, закончило свое действие или
иным
образом
перестало
обеспечивать
исполнение Поставщиком/Подрядчиком своих
обязательств
по
Договору,
Поставщиком/Подрядчиком
обязуется
в
течение 3 (трех) банковских дней с Даты, когда
соответствующее обеспечение исполнения
договора (в т.ч. возврата авансового платежа)
перестало действовать, предоставить Заказчику
иное
(новое)
надлежащее
обеспечение
исполнения договора (в т.ч. возврата
авансового платежа) на тех же условиях и в том
же размере, но не менее чем на сумму
выданного аванса по Договора.
5. Обеспечение исполнения договора (в т.ч.
возврата
авансового
платежа)
распространяется в том числе на
случай
неисполнения обязательств по Договору,
уплате неустоек в виде штрафа, пени,
предусмотренных Договором, а также убытков,
понесенных
заказчиком
в
связи
с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
Поставщиком/Подрядчиком
своих обязательств по Договору.
Дата начала подачи заявок: с момента
публикации на www.zakupki.gov.ru
День окончания подачи заявок: 9-00 (время
московское) «25» мая 2015 г.
1. В соответствии разделом 5 документации
котировочной сессии.
Не установлено
«27» мая 2015г.
Раздел 3. Техническое задание.
на выполнение работ по капитальному ремонту 5-го этажа здания ИЛК, расположенного по
адресу: г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10а.
№
Наименование
Ед. изм. Кол.
Примечание
пп
1
2
3
4
5
Раздел 1. Комната 3500
Потолок
1
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
100 м2 0,164
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
поверхн
профиля
ости
облицо
вки
2
Устройство: подвесных потолков типа
100 м2 0,164
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
поверхн
профиля
ости
облицо
вки
3
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
м2
18,89
Материалы
комплектующими (с усиленным каркасом из
подрядчика
оцинкованного профиля)
Пол
4
Разборка плинтусов: деревянных и из
100 м
0,168
пластмассовых материалов
плинтус
а
5
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2 0,164
покрыт
ия
6
Разборка покрытий полов: цементных
100 м2 0,168
покрыт
ия
7
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
100 м2 0,168
проникновения: за 1 раз стен (пола)
покрыт
ия
8
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
кг
5,04
Материалы
подрядчика
9
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
100 м2 0,168
стяжки
10 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
100 м2 0,168
толщины стяжки добавлять или исключать к
стяжки
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
11 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
100 м2 0,164
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
стяжки
12 Устройство стяжек: на каждый последующий слой 100 м2 0,164
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 стяжки
до толщ. 8 мм
13 Основа для пола "Юнис Горизонт
кг
262,4
Материалы
Универсальный" (в таре по 20 кг)
подрядчика
14 Устройство покрытий: из досок ламинированных
100 м2 0,164
замковым способом
покрыт
ия
15 Ламинат, цвет дуб, класс 33
м2
16,81
Материалы
подрядчика
16 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
100 м
0,168
винтах самонарезающих
плинтус
а
23
17
Стены
Снятие обоев простых и улучшенных
18
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
19
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
20
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
21
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
22
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
23
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
24
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
25
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
26
28
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
29
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
30
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
27
31
32
Дверные проемы
Снятие наличников
24
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,57
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,57
0,5
0,57
0,57
17,1
484,5
100 м
плинтус
а
м
0,12
100 м2
покрыт
ия
л
0,57
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,57
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,57
100 м
наличн
0,05
12
7,4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,57
7,4
Материалы
подрядчика
33
Снятие дверных полотен
34
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
35
36
37
38
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
иков
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,016
5
0,01
0,016
5
1,65
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,04
100 шт.
100 м
100 м
0,16
0,5
0,18
51
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп
в светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
Выключатель двухклавишный неутопленного
типа при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20
мм ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
52
53
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
54
м
18
55
Перегородка разделительная 50х80\105
Legrand
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
56
Угол внутренний изменяемый 105х50мм
шт.
6
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
25
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
100 шт.
0,03
шт.
100 шт.
3
0,01
Материалы заказчика
1
Материалы
подрядчика
шт.
100 м
0,15
м
15
шт.
27
100 м
м
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,15
15
0,18
18
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
57
Legrand
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
58
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
18
59
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
1
60
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
1
61
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ
для 105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20
мм ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании однофазные/Выключатель
автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C
4,5кА ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С
4,5кА ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С
4,5кА ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на
стене распорными дюбелями, масса щитка до 6
кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25
мм ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Коробка распределительная настенная на
кабеле с пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с
26
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,11
шт.
11
шт.
11
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
100 м
м
0,4
60
1 шт.
6
шт.
1
шт.
4
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
м
20
1
коробка
шт.
1
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
83
гермоввод. LUXEL
Раздел 2. Комната 3501
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
подрядчика
84
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
85
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
86
87
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
88
Разборка покрытий полов: цементных
89
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
90
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
91
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
92
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
93
94
95
96
97
Ламинат, цвет дуб, класс 33
98
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
99
Стены
Снятие обоев простых и улучшенных
27
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,183
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,175
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,06
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,183
кг
292,8
100 м2
покрыт
ия
м2
0,183
100 м
плинтус
а
0,175
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
0,595
0,183
18,85
Материалы
подрядчика
0,183
0,06
0,06
1,8
Материалы
подрядчика
0,06
0,183
18,76
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
100
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
101
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
102
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
103
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
104
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
105
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
106
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
107
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
108
110
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
111
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
112
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
109
113
114
Дверные проемы
Снятие наличников
115
Снятие дверных полотен
116
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
28
1 м3
изоляци
и
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
100 м
плинтус
а
м
0,5
0,595
0,595
17,85
Материалы
подрядчика
0,595
505,7
5
0,12
Материалы
подрядчика
12
Материалы
подрядчика
100 м2
покрыт
ия
л
0,595
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,595
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,595
100 м
наличн
иков
100 м2
дверны
х
полотен
100
0,05
7,7
Материалы
подрядчика
0,595
7,7
0,016
5
0,01
Материалы
подрядчика
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,016
5
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,04
100 шт.
100 м
100 м
0,16
0,5
0,18
100 шт.
0,03
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
133
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
134
135
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
136
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
137
127
128
129
130
131
132
шт.
100 шт.
шт.
100 м
1,65
3
1
шт.
27
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,15
15
0,18
18
м
18
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
138
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
139
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
140
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
18
29
Материалы
подрядчика
0,15
15
м
Материалы
заказчика
0,01
м
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
141
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
1
142
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
1
143
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 3. Комната 3502
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
30
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,11
шт.
11
шт.
11
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
100 м
м
0,4
60
1 шт.
6
шт.
1
шт.
4
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
м
20
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
0,55
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
166
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
167
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
168
169
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
170
Разборка покрытий полов: цементных
171
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
172
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
173
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
174
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
175
176
177
178
179
Ламинат, цвет дуб, класс 33
180
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
181
Стены
Снятие обоев простых и улучшенных
182
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
183
Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
184
Очистка вручную поверхности фасадов от
31
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,55
56,65
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,49
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,2
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,55
кг
880
100 м2
покрыт
ия
м2
0,55
Материалы
подрядчика
0,55
0,2
0,2
6
Материалы
подрядчика
0,2
0,55
56,38
100 м
плинтус
а
0,32
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
перегор
одок
100 м2
1,68
2,4
0,44
0,92
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
185
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
186
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
187
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
188
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
189
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
190
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
191
193
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
194
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
195
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
192
196
197
Дверные проемы
Снятие наличников
198
Снятие дверных полотен
199
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
200
32
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,92
27,6
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,92
100 м
плинтус
а
м
0,15
100 м2
покрыт
ия
л
0,92
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,92
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,92
100 м
наличн
иков
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
0,2
782
15
12
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,92
12
0,064
0,04
0,016
5
Материалы
подрядчика
201
Дверной блок со шпонированными полотнами
202
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
203
204
205
206
207
208
209
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
216
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
217
218
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
219
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
220
210
211
212
213
214
215
м2
1,65
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,1
100 шт.
0,09
100 шт.
100 м
100 м
0,32
1,1
0,32
100 шт.
0,09
шт.
100 шт.
шт.
9
2
0,5
м
50
шт.
88
100 м
0,5
м
50
0,32
32
м
32
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
221
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
7
222
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
4
223
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
32
224
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
1
225
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
1
33
Материалы
заказчика
0,02
100 м
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
0,2
шт.
20
шт.
20
100 м
0,4
м
40
шт.
70
100 м
0,4
100 м
м
0,9
130
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1 шт.
10
шт.
1
шт.
8
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 4. Комната 3503
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
34
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,25
м
25
шт.
44
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,25
м
25
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
0,285
1
0,285
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
250
251
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
252
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
253
Разборка покрытий полов: цементных
254
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
255
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
256
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
257
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
258
259
260
261
262
Ламинат, цвет дуб, класс 33
263
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
264
Стены
Снятие обоев простых и улучшенных
265
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
266
Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
267
Кладка перегородок из кирпича: неармированных
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
35
облицо
вки
м2
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
29,36
0,17
0,285
0,18
0,18
5,4
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,18
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,285
кг
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,18
0,285
456
100 м2
покрыт
ия
м2
0,285
100 м
плинтус
а
0,25
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
перегор
одок
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
0,64
29,21
0,5
0,1
0,02
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
268
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
269
Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета: до 10 мм
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и однослойной
обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним
дверным проемом
270
271
272
Плиты теплоизоляционные из стекловолокна
URSA, марки П-15-У36-1250-600-50
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
273
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
274
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
275
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
276
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
277
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
278
280
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
281
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
282
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
279
283
36
проемо
в)
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
поверхн
ости
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
м3
100 м2
покрыт
ия
кг
0,54
0,05
0,23
1,184
5
0,54
Материалы
подрядчика
16,2
Материалы
подрядчика
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,54
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
покрыт
ия
л
0,91
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,91
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
0,91
459
9
11,8
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,91
11,8
Материалы
подрядчика
поверхн
ости
284
Дверные проемы
Снятие наличников
285
Снятие дверных полотен
286
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
287
288
290
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
ДЕМонтаж металлических дверных блоков
291
Оконные проемы
Снятие оконных переплетов: остекленных
289
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых
Оконные блоки из ПВХ профилей поворотнооткидные двустворчатые, в том числе при наличии
створок глухого остекления (профиль 70 мм KBE.
Rehau. стеклопакет 2-хкамерный 4*12*4*12*4,
фурнитура Roto, москитная сетка)
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов на клее
Установка уголков ПВХ на клее
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
37
100 м
наличн
иков
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,05
0,016
5
0,01
0,016
5
1,65
компл.
1
1 м2
проема
1,8
100 м2
оконны
х
перепле
тов
100
коробок
100 м2
проемо
в
0,027
м2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,01
0,027
2,7
100 м2
облицо
вки
100 п. м
0,014
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,04
100 шт.
100 м
100 м
0,16
0,5
0,18
0,065
Материалы
подрядчика
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
100 шт.
100 шт.
310
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
311
312
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
313
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
314
302
303
304
305
306
307
308
309
шт.
шт.
0,05
5
0,01
1
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
м
30
100 м
м
0,26
26
м
26
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
315
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
316
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
3
317
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
24
318
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
1
319
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
1
320
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
321
322
323
324
325
326
327
328
38
100 шт.
Материалы
заказчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,11
шт.
11
шт.
11
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
100 м
м
0,4
60
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 5. Комната 3504
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
343
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
344
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
345
346
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
347
Разборка покрытий полов: цементных
348
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
349
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
39
1 шт.
7
шт.
1
шт.
5
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
12
шт.
21
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,12
м
12
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,21
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
Материалы
подрядчика
0,12
м
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,21
21,63
Материалы
подрядчика
0,225
0,21
0,07
0,07
2,1
Материалы
подрядчика
350
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
351
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
352
353
354
355
356
Ламинат, цвет дуб, класс 33
357
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
358
Стены
ДЕМонтаж облицовки стен из ГКЛ
359
Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
360
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
361
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными листами
(С 623): одним слоем с дверным проемом
362
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
363
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
364
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
365
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
366
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
40
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,07
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,21
кг
336
100 м2
покрыт
ия
м2
0,21
0,07
0,21
21,53
100 м
плинтус
а
0,225
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
перегор
одок
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
покрыт
ия
кг
0,16
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,33
100 м
плинтус
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,08
0,25
0,08
0,33
9,9
280,5
0,09
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
367
368
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
370
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
371
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
372
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
369
373
374
Дверные проемы
Снятие наличников
375
Снятие дверных полотен
376
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
377
378
379
380
381
382
383
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Оконные проемы
Снятие оконных переплетов: остекленных
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых
Оконные блоки из ПВХ профилей поворотнооткидные двустворчатые, в том числе при наличии
створок глухого остекления (профиль 70 мм KBE.
41
а
м
9
100 м2
покрыт
ия
л
0,74
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,74
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,74
100 м
наличн
иков
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,05
9,6
Материалы
подрядчика
0,74
9,6
Материалы
подрядчика
0,016
5
0,01
0,016
5
1,65
компл.
1
100 м2
оконны
х
перепле
тов
100
коробок
100 м2
проемо
в
0,035
м2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,02
0,02
2
Материалы
подрядчика
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Rehau. стеклопакет 2-хкамерный 4*12*4*12*4,
фурнитура Roto, москитная сетка)
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов на клее
Установка уголков ПВХ на клее
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
399
Выключатель: одноклавишный неутопленного
типа при открытой проводке
Выключатель 1-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
400
401
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
402
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
403
393
394
395
396
397
398
100 м2
облицо
вки
100 п. м
0,01
0,056
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,04
100 шт.
100 м
100 м
0,2
0,5
0,22
100 шт.
0,03
шт.
100 шт.
шт.
100 м
3
0,01
1
15
шт.
27
м
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,15
15
0,24
24
м
24
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
404
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
3
405
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
1
406
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
24
407
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
1
42
Материалы
подрядчика
0,15
м
100 м
Материалы
заказчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
408
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
409
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
шт.
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 6. Комната 3505
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
Устройство: подвесных потолков типа
43
1
0,13
шт.
13
шт.
13
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
100 м
м
0,4
60
1 шт.
5
шт.
1
шт.
3
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,12
м
12
шт.
21
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,12
м
12
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
0,32
1
0,32
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
433
434
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
435
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
436
Разборка покрытий полов: цементных
437
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
438
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
439
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
440
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
441
442
443
444
445
Ламинат, цвет дуб, класс 33
446
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
447
Стены
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
448
ДЕМонтаж облицовки стен из ГКЛ
449
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
44
поверхн
ости
облицо
вки
м2
32,96
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,25
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,11
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,32
кг
512
100 м2
покрыт
ия
м2
0,32
100 м
плинтус
а
0,25
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
покрыт
ия
0,86
Материалы
подрядчика
0,32
0,11
0,11
3,3
Материалы
подрядчика
0,11
0,32
32,8
0,1
0,86
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
450
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
451
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
452
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
453
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
454
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
455
457
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
458
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
459
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
456
460
461
462
463
464
465
466
467
Дверные проемы
ДЕМонтаж металлических дверных блоков
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Оконные проемы
Снятие оконных переплетов: остекленных
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
45
кг
25,8
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,86
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
покрыт
ия
л
0,86
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,86
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,86
1 м2
проема
100 м2
проемо
в
м2
2,15
0,016
5
компл.
1
100 м2
оконны
х
перепле
тов
100
коробок
100 м2
проемо
0,024
731
9
11,2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,86
11,2
1,65
0,01
0,024
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых
Оконные блоки из ПВХ профилей поворотнооткидные двустворчатые, в том числе при наличии
створок глухого остекления (профиль 70 мм KBE.
Rehau. стеклопакет 2-хкамерный 4*12*4*12*4,
фурнитура Roto, москитная сетка)
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов на клее
Установка уголков ПВХ на клее
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
в
м2
2,4
100 м2
облицо
вки
100 п. м
0,01
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,05
100 шт.
100 м
100 м
0,32
0,5
0,25
100 шт.
0,05
шт.
5
484
485
486
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
487
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
488
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
489
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
7
490
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
3
479
480
481
482
483
46
100 шт.
0,06
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
478
шт.
Материалы
подрядчика
Материалы
заказчика
0,01
1
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
м
30
100 м
м
0,3
30
м
30
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
491
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
30
492
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
493
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
494
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 7. Комната 3506а
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
47
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,15
шт.
15
шт.
15
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,5
80
1 шт.
8
шт.
1
шт.
6
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
м
30
1
коробка
шт.
1
100 м2
0,57
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
517
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
518
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
519
520
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
521
Разборка покрытий полов: цементных
522
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
523
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
524
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
525
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
526
527
528
529
530
Ламинат, цвет дуб, класс 33
531
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
532
Стены
Укладка перемычек при наибольшей массе
монтажных элементов в здании: до 5 т, масса
перемычки до 0,7 т
533
534
Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5
м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40
кг/м3
Разборка кирпичных перегородок на отдельные
48
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,57
58,71
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,303
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,19
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,57
кг
912
100 м2
покрыт
ия
м2
0,57
Материалы
подрядчика
0,57
0,19
0,19
5,7
Материалы
подрядчика
0,19
0,57
58,43
100 м
плинтус
а
0,303
100 шт.
сборны
х
констру
кций
м3
0,01
0,033
100 м2
0,02
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
кирпичи
535
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
536
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
537
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
538
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
539
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
540
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
541
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и однослойной
обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним
дверным проемом
542
543
544
Плиты теплоизоляционные из стекловолокна
URSA, марки П-15-У36-1250-600-50
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
546
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
547
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
548
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
545
549
550
Дверные проемы
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
49
перегор
одок
1 м3
изоляци
и
100 м2
покрыт
ия
кг
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
1
0,2
6
0,2
170
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
м3
0,23
100 м2
покрыт
ия
л
Материалы
подрядчика
9
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,184
5
1,01
Материалы
подрядчика
13,1
Материалы
подрядчика
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
1,01
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
1,01
100 м2
проемо
0,02
1,01
13,1
Материалы
подрядчика
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Оконные проемы
Снятие оконных переплетов: остекленных
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых
Оконные блоки из ПВХ профилей поворотнооткидные двустворчатые, в том числе при наличии
створок глухого остекления (профиль 70 мм KBE.
Rehau. стеклопакет 2-хкамерный 4*12*4*12*4,
фурнитура Roto, москитная сетка)
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов на клее
Установка уголков ПВХ на клее
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
50
в
м2
2
компл.
1
100 м2
оконны
х
перепле
тов
100
коробок
100 м2
проемо
в
0,02
м2
0,01
0,02
2
100 м2
облицо
вки
100 п. м
0,01
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,1
100 шт.
100 м
100 м
0,45
0,8
0,32
100 шт.
0,1
шт.
10
100 шт.
шт.
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,06
Материалы
заказчика
0,01
1
100 м
0,5
м
50
шт.
88
100 м
0,5
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
572
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
573
574
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
575
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
576
м
100 м
м
50
0,36
36
м
36
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
577
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
10
578
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
579
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
36
580
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
581
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
582
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
0,2
шт.
20
шт.
20
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,9
120
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
1 шт.
9
шт.
1
шт.
7
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
51
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,35
35
Материалы
подрядчика
599
600
601
602
603
604
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 8. Комната 3506б
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
605
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
606
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
607
608
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
609
Разборка покрытий полов: цементных
610
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
611
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
612
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
613
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
614
615
616
617
52
шт.
100 м
62
Материалы
подрядчика
0,35
м
35
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,57
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,57
58,71
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,303
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,19
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,57
кг
912
100 м2
покрыт
ия
0,57
Материалы
подрядчика
0,57
0,19
0,19
5,7
Материалы
подрядчика
0,19
0,57
Материалы
подрядчика
618
Ламинат, цвет дуб, класс 33
619
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
620
Стены
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
621
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными листами
(С 623): одним слоем с оконным проемом
622
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
623
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
624
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
625
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
626
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
627
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
628
630
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
631
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
632
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
629
633
634
Дверные проемы
ДЕМонтаж металлических дверных блоков
53
м2
58,43
100 м
плинтус
а
0,303
1 м3
изоляци
и
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
покрыт
ия
кг
1
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
Материалы
подрядчика
0,04
0,2
6
Материалы
подрядчика
0,2
170
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
покрыт
ия
л
1,01
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
1,01
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
1,01
1 м2
2,3
9
13,1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,01
13,1
Материалы
подрядчика
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Оконные проемы
Снятие оконных переплетов: остекленных
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных
(откидных, поворотно-откидных) с площадью
проема более 2 м2 двухстворчатых
Оконные блоки из ПВХ профилей поворотнооткидные двустворчатые, в том числе при наличии
створок глухого остекления (профиль 70 мм KBE.
Rehau. стеклопакет 2-хкамерный 4*12*4*12*4,
фурнитура Roto, москитная сетка)
Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым пластиком или
листами из синтетических материалов на клее
Установка уголков ПВХ на клее
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
54
проема
100 м2
проемо
в
м2
0,023
2,3
компл.
1
100 м2
оконны
х
перепле
тов
100
коробок
100 м2
проемо
в
0,02
м2
0,01
0,02
2
100 м2
облицо
вки
100 п. м
0,01
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,1
100 шт.
100 м
100 м
0,45
0,8
0,32
100 шт.
0,1
шт.
10
100 шт.
шт.
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,06
Материалы
заказчика
0,01
1
100 м
0,5
м
50
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
657
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
658
659
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
660
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
661
655
656
шт.
88
100 м
0,5
м
50
100 м
м
0,36
36
м
36
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
662
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
10
663
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
664
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
36
665
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
666
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
667
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
0,2
шт.
20
шт.
20
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,9
120
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
1 шт.
9
шт.
1
шт.
7
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
55
100 м
0,35
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
683
684
685
686
687
688
689
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 9. Комната 3507
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
690
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
691
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
692
693
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
694
Разборка покрытий полов: цементных
695
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
696
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
697
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
698
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
699
700
701
56
м
35
шт.
62
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,35
м
35
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,53
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,53
54,59
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,295
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,18
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,53
кг
848
Материалы
подрядчика
0,53
0,18
0,18
5,4
Материалы
подрядчика
0,18
0,53
Материалы
подрядчика
702
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
703
Ламинат, цвет дуб, класс 33
704
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
705
Стены
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными листами
(С 623): одним слоем с оконным проемом
706
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
707
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
708
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
709
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
710
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
711
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
712
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
713
715
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
716
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
717
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
714
718
57
100 м2
покрыт
ия
м2
0,53
54,33
100 м
плинтус
а
0,295
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
1 м3
изоляци
и
100 м2
покрыт
ия
кг
0,03
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,18
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
покрыт
ия
л
1,03
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
1,03
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
1,03
Материалы
подрядчика
0,9
0,18
5,4
153
9
13,4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,03
13,4
Материалы
подрядчика
ости
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
Дверные проемы
Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
737
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
738
739
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
740
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
741
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
731
732
733
734
735
736
58
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,02
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,1
100 шт.
100 м
100 м
0,45
0,7
0,3
100 шт.
0,09
шт.
100 шт.
шт.
0,01
0,02
2
9
Материалы
заказчика
0,01
1
100 м
0,5
м
50
шт.
88
100 м
0,5
м
50
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,34
34
м
34
шт.
2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
742
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
10
743
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
744
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
34
745
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
746
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
747
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
0,2
шт.
20
шт.
20
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,8
110
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1 шт.
9
шт.
1
шт.
7
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
59
100 м
0,4
м
40
шт.
70
100 м
0,4
м
40
1
коробка
шт.
1
1
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
LUXEL
769
Раздел 10. Комната 3508
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
770
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
771
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
772
773
Разборка покрытий полов: паркетных
774
Разборка покрытий полов: цементных
775
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
776
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
777
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
778
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
779
780
781
782
783
Ламинат, цвет дуб, класс 33
784
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
785
Стены
Снятие обоев простых и улучшенных
60
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,56
0,56
57,68
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,305
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,21
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,56
кг
896
100 м2
покрыт
ия
м2
0,56
100 м
плинтус
а
0,305
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1,04
Материалы
подрядчика
0,56
0,21
0,21
6,3
Материалы
подрядчика
0,21
0,56
57,4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
786
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
787
Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
788
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
789
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
790
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
791
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
792
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
793
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
794
796
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
797
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
798
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
795
799
800
801
802
Дверные проемы
Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
61
1 м3
изоляци
и
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,95
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
1,04
100 м
плинтус
а
м
0,15
100 м2
покрыт
ия
л
1,04
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
1,04
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
1,04
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
0,021
1,04
1,04
31,2
884
15
13,5
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,04
13,5
0,01
0,021
Материалы
подрядчика
803
804
805
806
807
808
809
810
811
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
818
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
819
820
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
821
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
822
812
813
814
815
816
817
в
м2
2,1
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,05
100 шт.
0,16
100 шт.
100 м
100 м
0,5
0,8
0,32
100 шт.
0,09
шт.
100 шт.
шт.
9
1
0,5
м
50
шт.
88
100 м
0,5
м
50
0,36
36
м
36
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
823
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
10
824
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
825
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
36
826
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
62
Материалы
заказчика
0,01
100 м
100 м
м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
827
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
828
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
0,2
шт.
20
шт.
20
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,8
110
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1 шт.
9
шт.
1
шт.
7
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
шт.
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 11. Комната 3509
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
Устройство: подвесных потолков типа
63
100 м
2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,45
м
45
шт.
79
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,45
м
45
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
0,61
1
0,61
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
852
853
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
854
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
855
Разборка покрытий полов: цементных
856
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
857
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
858
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
859
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
860
861
862
863
864
Ламинат, цвет дуб, класс 33
865
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
Стены
Снятие обоев простых и улучшенных
поверхн
ости
облицо
вки
м2
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,34
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,21
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,61
кг
976
100 м2
покрыт
ия
м2
0,61
0,21
6,3
0,61
62,53
1,04
868
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
869
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
870
Сплошное выравнивание внутренних
100 м2
Материалы
подрядчика
0,21
1,04
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
64
0,21
0,34
867
Материалы
подрядчика
0,61
100 м
плинтус
а
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
покрыт
ия
кг
866
62,83
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1
1,04
31,2
Материалы
подрядчика
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
871
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
872
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
873
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
874
876
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
877
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
878
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
875
879
880
881
882
883
884
885
886
Дверные проемы
Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
65
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
884
100 м
плинтус
а
м
0,15
100 м2
покрыт
ия
л
1,04
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
1,04
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
1,04
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,021
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,1
100 шт.
0,16
15
13,5
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1,04
13,5
Материалы
подрядчика
0,01
0,021
2,1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
887
888
889
890
891
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
898
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
899
900
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
901
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
902
892
893
894
895
896
897
100 шт.
100 м
100 м
0,6
0,9
0,33
100 шт.
0,1
шт.
10
100 шт.
шт.
0,01
1
100 м
0,5
м
50
шт.
88
100 м
0,5
м
50
100 м
м
0,36
36
м
36
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
903
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
10
904
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
905
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
36
906
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
907
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
908
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
909
910
911
912
913
66
100 шт.
Материалы
заказчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,22
шт.
22
шт.
22
100 м
0,3
м
30
шт.
53
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 м
0,3
100 м
м
0,8
110
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1 шт.
10
шт.
1
шт.
8
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 12. Комната 3514
Потолок
ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
931
Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
932
Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
933
934
Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
67
100 м
0,5
м
50
шт.
88
100 м
0,5
м
50
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,36
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,36
37,08
0,232
0,36
Материалы
подрядчика
935
Разборка покрытий полов: цементных
936
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
937
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
938
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
939
Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
940
941
942
943
944
Ламинат, цвет дуб, класс 33
945
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
946
Стены
Кладка перегородок из кирпича: неармированных
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
947
948
Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета: до 10 мм
Снятие обоев простых и улучшенных
949
Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
950
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
951
Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
952
Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
68
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,12
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,12
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,36
кг
576
100 м2
покрыт
ия
м2
0,36
100 м
плинтус
а
0,232
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
поверхн
ости
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
покрыт
ия
кг
0,02
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
0,79
0,12
3,6
Материалы
подрядчика
0,12
0,36
36,9
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,02
0,79
0,9
0,79
23,7
Материалы
подрядчика
953
Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
954
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
955
Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
956
958
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
959
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
960
Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
957
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
Дверные проемы
Снятие дверных полотен
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
Дверной блок со шпонированными полотнами
Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
69
ости
кг
671,5
100 м
плинтус
а
м
0,15
100 м2
покрыт
ия
л
0,79
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,79
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,79
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,017
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,07
100 шт.
0,08
100 шт.
100 м
100 м
0,22
0,7
0,23
15
10,3
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,79
10,3
Материалы
подрядчика
0,01
0,017
1,7
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
63 мм
972
973
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
980
Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
981
982
Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
Кабель-канал 105х50 мм Legrand
983
Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
984
974
975
976
977
978
979
100 шт.
шт.
100 шт.
шт.
0,06
6
0,01
1
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
м
30
100 м
м
0,28
28
м
28
Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
985
Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
8
986
Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
4
987
Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
28
988
Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
989
Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
990
Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Провод в коробах, сечением до 35 мм2
991
992
993
994
995
996
997
70
100 шт.
Материалы
заказчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,14
шт.
14
шт.
14
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
0,7
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
998
Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
999
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
м
1010 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1011 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 13. Комната 3515
Потолок
1012 ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1013 Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1014 Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
1015 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
1016 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
1017 Разборка покрытий полов: цементных
1018 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
71
100
1 шт.
8
шт.
1
шт.
6
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
45
шт.
79
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,45
м
45
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,24
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,45
м
100 м
Материалы
подрядчика
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,24
24,72
0,2
0,24
0,12
0,12
Материалы
подрядчика
1019 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1020 Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
1021 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
1022 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
1023 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
1024 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1025 Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
1026 Ламинат, цвет дуб, класс 33
1027 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
Стены
1028 Снятие обоев простых и улучшенных
1029 Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
1030 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
1031 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1032 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1033 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1034 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
1035 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1036 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1037 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
72
ия
кг
3,6
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,12
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,24
кг
384
100 м2
покрыт
ия
м2
0,24
100 м
плинтус
а
0,2
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,67
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,67
Материалы
подрядчика
0,12
0,24
24,6
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,65
0,67
0,67
20,1
569,5
100 м
плинтус
а
м
0,12
100 м2
покрыт
0,67
12
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1038 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1039 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1040 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1041 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1042 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
Дверные проемы
1043 Снятие дверных полотен
1044 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1045 Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
1046 Дверной блок со шпонированными полотнами
1047 Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
1048 Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
1049
1050
1051
1052
1053
1054
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
1055 Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
1056 Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
73
ия
л
8,7
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,67
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,67
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,02
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,07
100 шт.
0,08
100 шт.
100 м
100 м
0,24
0,6
0,2
100 шт.
0,04
шт.
100 шт.
шт.
Материалы
подрядчика
0,67
8,7
Материалы
подрядчика
0,01
0,02
2
4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
заказчика
0,01
1
Материалы
1057
1058
1059
1060
1061
ЭТЮД
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
1062 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
1063 Кабель-канал 105х50 мм Legrand
1064 Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
подрядчика
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
м
20
100 м
м
0,22
22
м
22
1065 Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
1066 Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
1067 Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
1068 Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
22
1069 Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
1070 Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
1071 Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
1072 Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
1073 Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
1074 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1075 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1076 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1077 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1078 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
1079 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
1080 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
1081 Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
1082 Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1083 Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
74
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,13
шт.
13
шт.
13
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,4
70
1 шт.
8
шт.
1
шт.
6
шт.
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1084 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1085 Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
1086 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1087 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
1088 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1089 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1090 Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1091 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1092 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 14. Комната 3516
Потолок
1093 ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1094 Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1095 Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
1096 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
1097 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
1098 Разборка покрытий полов: цементных
1099 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
1100 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1101 Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
1102 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
1103 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
75
1 шт.
1
шт.
1
100 м
0,4
м
40
шт.
70
100 м
0,4
м
40
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,34
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,34
35,02
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,23
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,12
100 м2
стяжки
0,34
Материалы
подрядчика
0,34
0,12
0,12
3,6
0,12
Материалы
подрядчика
1104 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
1105 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1106 Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
1107 Ламинат, цвет дуб, класс 33
1108 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
Стены
1109 Снятие обоев простых и улучшенных
1110 Разборка утеплителя из пенопласта стен и колонн
прямоугольных
1111 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
1112 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1113 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1114 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1115 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
1116 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1117 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1118 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1119 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1120 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1121 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
76
100 м2
стяжки
0,34
кг
544
100 м2
покрыт
ия
м2
0,34
34,85
100 м
плинтус
а
0,23
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
1 м3
изоляци
и
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,78
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,78
100 м
плинтус
а
м
0,15
100 м2
покрыт
ия
л
0,78
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
0,78
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,9
0,78
0,78
23,4
663
15
10,1
0,78
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1122 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1123 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
Дверные проемы
1124 Снятие дверных полотен
1125 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1126 Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
1127 Дверной блок со шпонированными полотнами
1128 Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
1129 Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
1130
1131
1132
1133
1134
1135
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
1136 Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
1137 Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
1138 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1139 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1140 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1141 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
77
ия
л
10,1
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,78
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,02
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,07
100 шт.
0,08
100 шт.
100 м
100 м
0,22
0,7
0,22
100 шт.
0,06
шт.
100 шт.
шт.
Материалы
подрядчика
0,01
0,02
2
6
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
заказчика
0,01
1
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
сечение до 6 мм2
1142 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
м
1143 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
1144 Кабель-канал 105х50 мм Legrand
1145 Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
100 м
м
30
0,24
24
м
24
1146 Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
1147 Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
7
1148 Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
4
1149 Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
24
1150 Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
1151 Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
1152 Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
1153 Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
1154 Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
1155 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1156 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1157 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1158 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1159 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
1160 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
1161 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
1162 Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
1163 Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1164 Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1165 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1166 Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
1167 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1168 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
1169 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
78
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,16
шт.
16
шт.
16
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,6
90
1 шт.
9
шт.
1
шт.
7
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,45
м
45
шт.
79
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1170 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1171 Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
100 м
м
45
1172 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1173 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 15. Комната 3517
Потолок
1174 ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1
коробка
шт.
1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,26
1175 Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1176 Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
1177 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
1178 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
1179 Разборка покрытий полов: из керамических
плиток
1180 Разборка покрытий полов: цементных
1181 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
1182 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1183 Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
1184 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
1185 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
1186 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
1187 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1188 Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
79
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,45
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,26
26,78
Материалы
подрядчика
0,3
0,2
0,06
0,26
0,26
7,8
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,26
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,26
кг
416
100 м2
покрыт
0,26
Материалы
подрядчика
0,26
0,26
Материалы
подрядчика
ия
м2
1189 Ламинат, цвет дуб, класс 33
1190 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
Стены
1191 Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
1192 Кладка перегородок из кирпича: неармированных
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
1193 Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета: до 10 мм
1194 Устройство перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и однослойной
обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним
дверным проемом
1195 Плиты теплоизоляционные из стекловолокна
URSA, марки П-15-У36-1250-600-50
1196 Снятие обоев простых и улучшенных
1197 Разборка облицовки стен: из керамических
глазурованных плиток
1198 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
1199 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1200 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1201 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1202 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
80
26,65
100 м
плинтус
а
0,21
100 м2
перегор
одок
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
поверхн
ости
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
м3
0,4
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
Материалы
подрядчика
0,13
0,13
0,25
1,287
5
0,3
Материалы
подрядчика
0,2
0,5
0,46
13,8
Материалы
подрядчика
0,46
391
Материалы
подрядчика
1203 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1204 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1205 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1206 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1207 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1208 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1209 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1210 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
Дверные проемы
1211 ДЕМонтаж металлических дверных блоков
1212 Снятие дверных полотен
1213 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1214 Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
1215 Дверной блок со шпонированными полотнами
1216 Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
1217 Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
Раздел 16. Комната 3518
Потолок
1218 ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1219 Устройство: подвесных потолков типа
81
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
покрыт
ия
л
0,71
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,71
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,71
1 м2
проема
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
2,6
9
9,2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,71
9,2
Материалы
подрядчика
0,019
0,01
0,019
1,9
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,07
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
0,26
0,26
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1220 Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
1221 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
1222 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
1223 Разборка покрытий полов: из керамических
плиток
1224 Разборка покрытий полов: цементных
1225 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
1226 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1227 Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
1228 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 30 мм
1229 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм
1230 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 8 мм
1231 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1232 Устройство покрытий: из досок ламинированных
замковым способом
1233 Ламинат, цвет дуб, класс 33
1234 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
Стены
1235 Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
1236 Кладка перегородок из кирпича: неармированных
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
1237 Сплошное выравнивание штукатурки стен
82
поверхн
ости
облицо
вки
м2
26,78
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
кг
0,25
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,26
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,26
кг
416
100 м2
покрыт
ия
м2
0,26
Материалы
подрядчика
0,17
0,09
0,26
0,26
7,8
Материалы
подрядчика
0,26
0,26
26,65
100 м
плинтус
а
0,2
100 м2
перегор
одок
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
0,27
0,02
0,02
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
цементно-известковым раствором при толщине
намета: до 10 мм
1238 Снятие обоев простых и улучшенных
1239 Разборка облицовки стен: из керамических
глазурованных плиток
1240 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (стен)
1241 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1242 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1243 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1244 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
1245 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1246 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1247 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1248 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1249 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1250 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1251 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1252 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
83
поверхн
ости
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,3
0,26
0,46
0,46
13,8
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,46
100 м
плинтус
а
м
0,09
100 м2
покрыт
ия
л
0,71
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,71
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
0,71
391
9
9,2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,71
9,2
Материалы
подрядчика
Дверные проемы
1253 Снятие дверных полотен
1254 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1255 Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
1256 Дверной блок со шпонированными полотнами
1257 Скобяные изделия для блоков входных
однопольных
Прочие работы
1258 Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и ребристых труб
отопления за 2 раза
1259
1260
1261
1262
1263
1264
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
1265 Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
1266 Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
1267 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1268 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1269 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1270 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
1271 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
1272 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
1273 Кабель-канал 105х50 мм Legrand
1274 Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
1275 Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
84
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
м2
0,038
компл.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,07
100 шт.
0,08
100 шт.
100 м
100 м
0,24
0,7
0,2
100 шт.
0,04
шт.
100 шт.
шт.
100 м
0,01
0,019
1,9
4
1
шт.
44
100 м
м
Материалы
подрядчика
0,25
25
м
Материалы
заказчика
0,01
м
100 м
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,25
25
0,22
22
м
22
шт.
2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1276 Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
6
1277 Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
1278 Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
22
1279 Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
1280 Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
1281 Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
1282 Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
1283 Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
1284 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1285 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1286 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1287 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1288 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
1289 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
1290 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
1291 Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
1292 Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1293 Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1294 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1295 Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
1296 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1297 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
1298 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1299 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1300 Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1301 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1302 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
85
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,13
шт.
13
шт.
13
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,6
90
1 шт.
8
шт.
1
шт.
6
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
м
30
1
коробка
шт.
1
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1303 Установка конвекторов
1304 Конвектор настенный 2.0кВт 220В 450х740х100
IP24 STE
Раздел 17. Комната 3521
Потолок
1305 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок с земли и
лесов (применительно-потолков от набела)
1306 Антисептическая обработка каменных, бетонных,
кирпичных и деревянных поверхностей
1307 Средство против грибка и плесени FEIDAL
SCHIMMEL EX концентрат
1308 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1309 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1310 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм
потолков
1311 Штукатурка "КНАУФ" Грюнбранд 25 кг
1312 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1313 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1314 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли за 2 раза (потолков)
1315 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1316 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1317 Окраска за 2 раза поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке потолков
Пол
1318 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
86
100 кВт
радиато
ров и
конвект
оров
шт
0,02
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
обрабат
ываемо
й
поверхн
ости
л
0,343
100 м2
покрыт
ия
кг
0,343
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,343
100 м2
покрыт
ия
л
0,343
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,343
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,343
100 м2
0,343
1
Материалы
подрядчика
0,343
3,43
10,29
411,6
4,46
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,343
4,46
Материалы
подрядчика
проникновения: за 1 раз стен (пола)
1319 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1320 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм
1321 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 10 мм
1322 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1323 Улучшенная окраска масляными составами по
дереву: стен (полов)
Стены
1324 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и
лесов (стен)
1325 Антисептическая обработка каменных, бетонных,
кирпичных и деревянных поверхностей
1326 Средство против грибка и плесени FEIDAL
SCHIMMEL EX концентрат
1327 Сплошное выравнивание штукатурки стен
цементно-известковым раствором при толщине
намета: до 10 мм
1328 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен
1329 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1330 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1331 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
1332 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1333 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1334 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1335 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
87
покрыт
ия
кг
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
кг
10,29
Материалы
подрядчика
0,343
0,343
686
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,343
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
обрабат
ываемо
й
поверхн
ости
л
0,7
100 м2
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
0,1
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
0,7
Материалы
подрядчика
0,7
7
Материалы
подрядчика
0,7
21
595
100 м2
покрыт
ия
л
0,7
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
0,7
9,1
0,7
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
проникновения за 1 раз стен
1336 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1337 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
1338 Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя
1339 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен, подготовленным под
окраску
Дверные проемы
1340 Снятие дверных полотен
1341 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1342 Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
1343 Противопожарные двери IE 60 в сборе (в том
числе со скобяными изделиями)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
1344 Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
1345 Демонтаж выключателей, розеток
1346 Демонтаж кабеля
1347 ДЕМонтаж_Короба пластмассовые: шириной до
63 мм
Монтажные работы
1348 Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
1349 Светильник для подвесного потолка
1350 Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
1351 Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
1352 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1353 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1354 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1355 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
88
покрыт
ия
л
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
м2
9,1
0,7
80,5
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,7
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
1 м2
проема
м2
0,019
100 шт.
0,08
100 шт.
100 м
100 м
0,24
0,6
0,2
100 шт.
0,04
шт.
100 шт.
шт.
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,01
1,9
1,9
4
Материалы
подрядчика
Материалы
заказчика
0,01
1
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1356 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
м
1357 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
1358 Кабель-канал 105х50 мм Legrand
1359 Перегородка разделительная 50х80\105 Legrand
100 м
м
20
0,22
22
м
22
1360 Угол плоский изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
2
1361 Угол внутренний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
4
1362 Угол внешний изменяемый 105х50мм Legrand
шт.
1
1363 Накладка на стык профиля 105х50 мм Legrand
шт.
22
1364 Накладка на стык крышки 105х50 мм Legrand
шт.
2
1365 Заглушка торцевая 105х50 мм Legrand
шт.
2
1366 Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
1367 Розетка 6 модулей 3х2Р+Е 45 град. Mosaic/
Legrand
1368 Суппорты с рамкой в кабель-канал для ЭУИ для
105х50 6мод. Legrand
1369 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1370 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1371 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1372 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1373 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
1374 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
1375 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
1376 Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА
ВА47-29 IEK
1377 Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1378 Выключатель автоматический 1-пол. 10 С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1379 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1380 Бокс ЩРН-П-12 модуля навесной пластиковый
ИЭК
1381 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1382 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 25 мм
ДКС
1383 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1384 Затягивание провода в проложенные трубы и
89
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,14
шт.
14
шт.
14
100 м
0,3
м
30
шт.
53
100 м
0,3
100 м
м
0,6
90
1 шт.
7
шт.
1
шт.
5
шт.
1
1 шт.
1
шт.
1
100 м
0,2
м
20
шт.
35
100 м
0,2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1385 Кабель медный силовой ВВГнг 3х4 мм кв.
1386 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1387 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
1388 Установка конвекторов
1389 Конвектор настенный 2.0кВт 220В 450х740х100
IP24 STE
Раздел 18. Электрощитовая 1
Потолок
1390 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1391 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1392 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли за 2 раза (потолков)
1393 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1394 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1395 Окраска за 2 раза поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке потолков
Стены
1396 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1397 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1398 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1399 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1400 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1401 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен, подготовленным под
90
м
20
1
коробка
шт.
1
100 кВт
радиато
ров и
конвект
оров
шт
0,02
100 м2
покрыт
ия
л
0,04
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,04
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,04
100 м2
покрыт
ия
л
0,2
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,2
100 м2
окраши
ваемой
0,2
1
1
0,52
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,04
0,52
2,6
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,2
2,6
Материалы
подрядчика
окраску
поверхн
ости
Дверные проемы
1402 Снятие дверных полотен
1403 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1404 Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
1405 Противопожарные двери IE 60 в сборе (в том
числе со скобяными изделиями)
Раздел 19. Электрощитовая 2
Потолок
1406 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1407 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1408 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли за 2 раза (потолков)
1409 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз потолков
1410 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1411 Окраска за 2 раза поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
штукатурке потолков
Стены
1412 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1413 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1414 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1415 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1416 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1417 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен, подготовленным под
окраску
Дверные проемы
91
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
1 м2
проема
м2
0,024
100 м2
покрыт
ия
л
0,04
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,04
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,04
100 м2
покрыт
ия
л
0,2
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,2
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,2
0,01
2,4
2,4
0,52
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,04
0,52
2,6
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,2
2,6
Материалы
подрядчика
1418 Снятие дверных полотен
1419 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1420 Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
1421 Противопожарные двери IE 60 в сборе (в том
числе со скобяными изделиями)
Раздел 20. Коридор 1
Потолок
1422 Разборка облицовки из гипсокартонных листов:
потолков
1423 Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1424 Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
1425 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
1426 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
1427 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1428 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм
1429 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 10 мм
1430 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1431 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
1 м2
проема
м2
0,02
100 м2
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,301
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
кг
0,255
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,301
кг
0,01
2
2
0,301
31
9,03
602
0,7
1435 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
100 м2
расчищ
енной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
кг
1436 Сплошное выравнивание внутренних
100 м2
0,7
1434 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен
92
Материалы
подрядчика
0,301
0,255
Стены
1433 Очистка вручную поверхности фасадов от
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и
лесов (стен)
Материалы
подрядчика
0,301
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
1432 Устройство покрытий из плит керамогранитных
размером: 60х60 см
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,301
0,7
21
Материалы
подрядчика
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1437 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
1438 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1439 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1440 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1441 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1442 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1443 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1444 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1445 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
1446 Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя
1447 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен, подготовленным под
окраску
Дверные проемы
1448 Снятие дверных полотен
1449 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1450 Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
1451 Противопожарные двери IE 60 в сборе (в том
числе со скобяными изделиями)
1452 ДЕМонтаж металлических дверных блоков
1453 Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
1454 Противопожарные двери IE 60 в сборе (в том
93
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
595
100 м
плинтус
а
м
0,23
100 м2
покрыт
ия
л
0,7
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
0,7
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
м2
0,7
23
9,1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,7
9,1
80,5
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,7
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
1 м2
проема
м2
0,02
1 м2
проема
1 м2
проема
м2
2,7
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,01
2
2
Материалы
подрядчика
2,7
2,7
Материалы
числе со скобяными изделиями)
1455 Установка дверного доводчика к металлическим
дверям
1456 Доводчик дверной
Раздел 21. Коридор 2
Потолок
1457 Разборка облицовки из гипсокартонных листов:
потолков
1458 Устройство: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
1459 Панели потолочные "Байкал" 600*600*12 мм с
комплектующими (с усиленным каркасом из
оцинкованного профиля)
Пол
1460 Разборка плинтусов: деревянных и из
пластмассовых материалов
1461 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен (пола)
1462 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1463 Устройство стяжек: из выравнивающей смеси
типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм
1464 Устройство стяжек: на каждый последующий слой
толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
до толщ. 10 мм
1465 Основа для пола "Юнис Горизонт
Универсальный" (в таре по 20 кг)
1466 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на
винтах самонарезающих
1467 Устройство покрытий из плит керамогранитных
размером: 60х60 см
Стены
1468 ДЕМонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ»
по одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными листами
(С 623): одним слоем с дверным проемом
(разборка МДФ)
1469 ДЕМонтаж перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и однослойной
обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним
дверным проемом
1470 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения: за 1 раз стен
94
подрядчика
1 шт.
1
шт.
1
100 м2
облицо
вки
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
Материалы
подрядчика
1,31
1,37
141,1
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
кг
1,01
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
1,37
кг
2740
100 м
плинтус
а
100 м2
покрыт
ия
0,97
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
покрыт
ия
2,38
Материалы
подрядчика
1,37
41,1
Материалы
подрядчика
1,37
1,37
0,1
2,78
Материалы
подрядчика
1471 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1472 Сплошное выравнивание внутренних
поверхностей (однослойное оштукатуривание)из
сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
1473 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг)
1474 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1475 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1476 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1477 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1478 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных
поверхностей цементно-поливинилацетатным
составом с лесов и земли ( за 2 раза)
1479 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1480 Грунтовка глубокого проникновения "ОптимистG103"(10 л)
1481 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке
и бетону тиснеными и плотными
1482 Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя
1483 Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами улучшенная: по
сборным конструкциям стен, подготовленным под
окраску
Дверные проемы
1484 Снятие дверных полотен
1485 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
1486 Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах: в каменных стенах
площадью проема до 3 м2
1487 Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
1488 Противопожарные двери IE 60 в сборе (в том
95
кг
83,4
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
кг
2,78
2363
100 м
плинтус
а
м
0,17
100 м2
покрыт
ия
л
2,78
100 м2
ошпакл
еванной
поверхн
ости
100 м2
покрыт
ия
л
2,78
100 м2
оклеива
емой и
обивае
мой
поверхн
ости
м2
2,78
17
36,1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
2,78
36,1
319,7
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
2,78
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
100 м2
проемо
в
1 м2
проема
м2
0,15
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,05
0,026
2,5
2,5
Материалы
числе со скобяными изделиями)
1489 Установка дверного доводчика к металлическим
дверям
1490 Доводчик дверной
1491 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных
дверей: за два раза с расчисткой старой краски до
35%
1492
1493
1494
1495
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников для люминесцентных
ламп
Демонтаж кабеля
Монтажные работы
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый на профиле, количество ламп в
светильнике до 4
Светильник для подвесного потолка
подрядчика
1 шт.
1
шт.
1
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
0,057
6
100 шт.
0,24
100 м
1,4
100 шт.
0,2
шт.
20
1496 Выключатель двухклавишный неутопленного типа
при открытой проводке
1497 Выключатель 2-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
1498 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1499 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1500 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1501 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
100 шт.
1502 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
1503 Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
1504 Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В IP44 крышка
шторки бел. ЭТЮД
1505 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1506 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1507 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1508 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1509 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
1510 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
1511 Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
96
шт.
Материалы
заказчика
0,02
2
100 м
1,2
м
120
шт.
210
м
120
100 м
1,2
100 шт.
0,04
шт.
Материалы
подрядчика
4
100 м
0,6
м
60
шт.
105
100 м
0,6
м
60
1 шт.
1
шт.
1
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1512 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1513 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
LUXEL
Раздел 22. САН. УЗЛЫ
Демонтаж (комната 3514)
Потолок
1514 ДЕМонтаж: подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля
Стены
1515 Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
1516 Снятие обоев простых и улучшенных
Пол
1517 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
Дверные проемы
1518 Снятие дверных полотен
1519 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
ДЕМОНТАЖ (САН.УЗЕЛ МУЖСКОЙ)
Потолок
1520 ДЕМонтаж: потолков ПВХ
Пол
1521 Разборка покрытий полов из керамических плиток
1522 Разборка покрытий полов цементных
Стены
1523 ДЕМонтаж перегородок из гипсокартонных
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
металлическим каркасом и однослойной
обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя
дверными проемами
1524 Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
97
1
коробка
шт.
2
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
0,126
100 м2
перегор
одок
100 м2
очищае
мой
поверхн
ости
0,186
100 м2
покрыт
ия
0,126
100 м2
дверны
х
полотен
100
коробок
0,016
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
0,124
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
0,124
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
поверхн
ости
0,129
2
0,306
0,01
0,124
0,65
Материалы
подрядчика
облицо
вки
ДЕМОНТАЖ (САН.УЗЕЛ ЖЕНСКИЙ)
Потолок
1525 ДЕМонтаж: потолков ПВХ
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
0,132
100 м2
покрыт
ия
100 м2
покрыт
ия
0,132
100 м2
перегор
одок
ДЕМонтаж перегородок из гипсокартонных
100 м2
листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным
перегор
металлическим каркасом и однослойной
одок (за
обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя
вычето
дверными проемами
м
проемо
в)
Разборка облицовки стен из керамических
100 м2
глазурованных плиток
поверхн
ости
облицо
вки
САН.ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ
Разборка трубопроводов из чугунных
100 м
канализационных труб диаметром 100 мм
трубопр
овода с
фасонн
ыми
частями
Разборка трубопроводов из чугунных
100 м
канализационных труб диаметром 50 мм
трубопр
овода с
фасонн
ыми
частями
Демонтаж унитазов
100
прибор
ов
Демонтаж писсуаров
100
прибор
ов
Демонтаж смывных бачков чугунных или
100
фаянсовых на стене
прибор
ов
Демонтаж умывальников и раковин
100
прибор
ов
0,3
Пол
1526 Разборка покрытий полов из керамических плиток
1527 Разборка покрытий полов цементных
Стены
1528 Разборка кирпичных перегородок на отдельные
кирпичи
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
98
0,132
0,066
0,704
0,2
0,12
0,05
0,01
0,05
0,04
1537 Снятие смесителя без душевой сетки
100 шт.
арматур
ы
100 м
трубопр
овода
0,04
100 м
0,2
м
20
Материалы
подрядчика
шт.
8
1542 Отвод Дн50 мм 90 град.
шт.
6
1543 Кран шаровый 50 ПП T3S
шт.
2
1544 Тройник прямой равнопроходной Дн 110х110
угол 87 Р-Р кан
1545 Тройник 110* 50 ПП
шт.
7
шт.
2
1546 Отвод 110 мм 90 град.
шт.
10
1547 Заглушка канал. Дн110 мм
шт.
2
1548 Муфта переходная 110х50
шт.
2
1549 Крепление-хомут на трубу 110 (шуруп+дюбель)
Europlast
1550 Манжета резиновая для перехода на чугун 110
шт.
20
шт.
2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1538 Разборка трубопроводов из водогазопроводных
труб диаметром до 32 мм
Монтаж канализации
1539 Трубопровод из непластифицированного
поливинилхлорида с раструбами под резиновое
кольцо на эстакадах, кронштейнах и других
специальных конструкциях, диаметр труб
наружный 110 мм
1540 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности с гильзами, диаметром
100 мм
1541 Отвод Дн110 мм 45 град.
1551 Трубопровод из непластифицированного
поливинилхлорида с раструбами под резиновое
кольцо на эстакадах, кронштейнах и других
специальных конструкциях, диаметр труб
наружный 63-90 мм
1552 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50
мм
1553 Отвод Дн50 мм 45 град.
100 м
0,2
0,12
м
12
Материалы
подрядчика
шт.
4
1554 Муфта переходная 50х32
шт.
5
1555 Тройник прямой Дн 50х50х50 угол 87 Р-Р кан
шт.
5
1556 Крепление-хомут на трубу 50 (шуруп+дюбель)
Europlast
Холодное и горячее водоснабжение
1557 Трубопровод из полипропиленовых труб с
применением готовых деталей, диаметр труб
наружный 32-90 мм
1558 ПП ТРУБА 20 PN20
шт.
12
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
10 м
4,5
м
15
99
Материалы
подрядчика
1559 Труба PN20-25
м
30
1560 Тройник переходной 25-20-25 ПП
шт.
12
1561 Муфта20 ПП
шт.
6
1562 Муфта25 ПП
шт.
12
1563 Клипса ПП д25 мм
шт.
30
1564 Клипса ПП д20 мм
шт.
15
1565 Тройник 25 ПП
шт.
4
1566 Угольник 25 90 град. ПП
шт.
20
1567 Угольник 25 45 град. ПП
шт.
14
1568 ПП отвод D20 A90
шт.
12
1569 ПП отвод D20 A45
шт.
6
1570 Угольник 20 - 3/4" с накидной гайкой БЕЛ.
шт.
10
1571 Кран шаровый 1/2" ВН, б "BUGATTI"
шт.
8
1572 Муфта комбинир. 20-1/2" нар.р. ПП
шт.
22
1573 Кран шаровый поливочный 1/2" Н, с носиком
BUGATTI
Санитарно-технические приборы
1574 Установка умывальников одиночных с подводкой
холодной и горячей воды
1575 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с
кронштейнами, сифоном бутылочным и
выпуском, овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки, с пьедесталом "Juka"
1576 Установка смесителей
1577 Смеситель латунный с гальванопокрытием для
мойки настольный, однозахватный "Iddis" в
комплекте с гибкой подводкой
1578 Установка унитазов с бачком непосредственно
присоединенным
1579 Унитаз-компакт с косым выпуском, с литой
полочкой в комлекте "Santek"
1580 Гибкая подводка L=0,5м, нар. - внутр. резба)
шт.
2
1581 Установка писсуаров настенных
1582 Сантек Галла писсуар сифон + крепёж WH301775
1583 Кран для писсуара
10
компл.
шт.
0,5
10 шт.
шт.
0,5
5
10
компл.
шт.
0,8
шт.
10
компл.
шт.
шт.
САН. УЗЕЛ ЖЕНСКИЙ
Потолок
1584 Антисептическая обработка каменных, бетонных,
кирпичных и деревянных поверхностей
100
100 м2
обрабат
5
8
8
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,3
3
3
0,21
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1585 Средство против грибка и плесени FEIDAL
SCHIMMEL EX концентрат
1586 Устройство потолков реечных алюминиевых
1587 Уголок декоративный (пристенный) L=2,7м
1588 Панель ПВХ потолочная 0,24*3м толщина 7,5мм
(S=0,72 м2)
Пол
1589 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен (применительно пола)
1590 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1591 Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
1592 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 40 мм
1593 Устройство покрытий полимерцементных
однослойных наливных толщиной 4 мм
1594 Гидроизоляция Юнис Гидропласт (расход при
толщине 4 мм - 4 кг/кв.м)
1595 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен (применительно пола)
1596 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист G103" ( по 10 л)
1597 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси
с приготовлением раствора в построечных
условиях из плиток рельефных, рустовых,
глазурованных керамических для полов
многоцветных
Стены
1598 Кладка перегородок из кирпича: неармированных
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
1599 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
потолков кирпичных
1600 Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным раствором
по камню и бетону простая стен
101
ываемо
й
поверхн
ости
л
2,1
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м
0,21
м2
22,05
100 м2
покрыт
ия
кг
0,21
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,21
100 м2
покрыт
ия
кг
0,21
100 м2
покрыт
ия
л
0,21
100 м2
покрыт
ия
0,21
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
0,3
100 м2
оштука
туривае
мой
поверхн
ости
17
6,3
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,21
84
2,7
0,75
0,75
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
1601 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1602 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1603 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1604 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист G103" (10 л)
1605 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и
бетону
1606 Плитки керамические глазурованные, в том чиле,
с рисунком.
1607 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по
одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС
профилей гипсокартонными листами в один слой
(С 625) оконным проемом (прим. короб)
1608 ГКЛВ (гипсокартонный лист) "КНАУФ"
3000*1200*12,5мм влагостойкий
Дверные проемы
1609 Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
1610 Дверной блок со влагостойкими полотнами (2 шт 0,8*2,0 м2)
1611 Скобяные изделия для блоков входных дверей в
помещение однопольных
1612 Установка и крепление наличников
Другие работы
1613 Устройство перегородок каркасно-филенчатых в
санузлах
1614 Комплект сантехнических кабинок из водостойкой
ЛДСП с алюминивыем каркасом (обрамлением)
1615 Масляная окраска металлических поверхностей
стальных балок, труб диаметром более 50 мм и
т.п., количество окрасок 2
1616 Установка решеток жалюзийных площадью в
свету до 0,5 м2
1617 Решетка вентиляционная 0,4*0,2 м2
1618 Установка дверных блоков шкафных (лючков)
1619 Люк пластиковый 400*400
102
100 м
плинтус
а
м
0,25
100 м2
покрыт
ия
л
0,75
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,75
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
м2
0,042
100 м2
проемо
в
м2
0,032
компл.
2
100 м
коробок
блоков
0,096
100 м2
перегор
одок и
барьеро
в
м2
0,174
100 м2
окраши
ваемой
поверхн
ости
1
решетка
шт
0,02
10 шт.
блоков
шт.
0,4
25
9,8
75
4,494
3,2
17,4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
2
2
4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
САН. УЗЕЛ МУЖСКОЙ
Потолок
1620 Антисептическая обработка каменных, бетонных,
кирпичных и деревянных поверхностей
1621 Средство против грибка и плесени FEIDAL
SCHIMMEL EX концентрат
1622 Устройство потолков реечных алюминиевых
1623 Уголок декоративный (пристенный) L=2,7м
1624 Панель ПВХ потолочная 0,24*3м толщина 7,5мм
(S=0,72 м2)
Пол
1625 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен (применительно пола)
1626 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг)
1627 Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
1628 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения
толщины стяжки добавлять или исключать к
расценке 11-01-011-01 до толщ. 40 мм
1629 Устройство покрытий полимерцементных
однослойных наливных толщиной 4 мм
1630 Гидроизоляция Юнис Гидропласт (расход при
толщине 4 мм - 4 кг/кв.м)
1631 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен (применительно пола)
1632 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист G103" ( по 10 л)
1633 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси
с приготовлением раствора в построечных
условиях из плиток рельефных, рустовых,
глазурованных керамических для полов
многоцветных
Стены
1634 Кладка перегородок из кирпича: неармированных
толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
1635 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и
потолков кирпичных
1636 Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным раствором
103
100 м2
обрабат
ываемо
й
поверхн
ости
л
0,274
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м
0,274
м2
28,77
100 м2
покрыт
ия
кг
0,274
100 м2
стяжки
100 м2
стяжки
0,274
100 м2
покрыт
ия
кг
0,274
100 м2
покрыт
ия
л
0,274
100 м2
покрыт
ия
0,274
100 м2
перегор
одок (за
вычето
м
проемо
в)
100 м2
0,159
100 м2
оштука
0,93
2,74
21
8,22
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,274
109,6
3,6
0,93
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
по камню и бетону простая стен
1637 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
1638 Профиль угловой перфорированный
оцинкованный 20*20-3м
1639 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого
проникновения за 1 раз стен
1640 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист G103" (10 л)
1641 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и
бетону
1642 Плитки керамические глазурованные, в том чиле,
с рисунком.
1643 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по
одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС
профилей гипсокартонными листами в один слой
(С 625) оконным проемом (прим. короб)
1644 ГКЛВ (гипсокартонный лист) "КНАУФ"
3000*1200*12,5мм влагостойкий
Заголовок
Дверные проемы
1645 Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах в каменных стенах, площадь
проема до 3 м2
1646 Дверной блок со влагостойкими полотнами (2 шт 0,8*2,0 м2)
1647 Скобяные изделия для блоков входных дверей в
помещение однопольных
1648 Установка и крепление наличников
Другие работы
1649 Устройство перегородок каркасно-филенчатых в
санузлах
1650 Комплект сантехнических кабинок из водостойкой
ЛДСП с алюминивыем каркасом (обрамлением)
1651 Установка решеток жалюзийных площадью в
свету до 0,5 м2
1652 Решетка вентиляционная 0,4*0,2 м2
1653 Установка дверных блоков шкафных (лючков)
1654 Люк пластиковый 400*400
104
туривае
мой
поверхн
ости
100 м
плинтус
а
м
0,25
25
100 м2
покрыт
ия
л
0,93
100 м2
поверхн
ости
облицо
вки
м2
0,93
100 м2
стен (за
вычето
м
проемо
в)
м2
0,042
100 м2
проемо
в
м2
0,032
компл.
2
100 м
коробок
блоков
0,096
100 м2
перегор
одок и
барьеро
в
м2
0,234
1
решетка
шт
2
10 шт.
блоков
шт.
0,4
12,1
93
4,494
3,2
23,4
2
4
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж
Демонтаж светильников с лампами накаливания
Демонтаж выключателей, розеток
Демонтаж кабеля
Монтажные работы
Устройство монтажных отверстий в потолках
реечных
100 шт.
100 шт.
100 м
0,15
0,05
0,8
100
отверст
ий
100 шт.
шт.
0,12
1661 Выключатель: одноклавишный неутопленного
типа при открытой проводке
1662 Выключатель 1-кл. откр.установки 10А/250В
ЭТЮД
1663 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1664 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1665 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1666 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2
1667 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
100 шт.
0,02
1668 Розетка штепсельная утопленного типа при
скрытой проводке
1669 Розетка скр. уст. с З/К 16А/250В IP44 крышка
шторки бел. ЭТЮД
1670 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты
проводов и кабелей
1671 Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Д 20 мм
ДКС
1672 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20
мм
1673 Затягивание провода в проложенные трубы и
металлические рукава первого одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение: до 16 мм2
1674 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
1675 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм2
100 шт.
1676 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании
однофазные/Выключатель автоматический/
1677 Выключатель автоматический 1-пол. 16А С 4,5кА
ВА47-29 IEK
1678 Щитки осветительные, устанавливаемые в нише
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
1679 Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый
пластиковый ИЭК
1680 Коробка распределительная настенная на кабеле с
пластмассовой оболочкой
1681 Коробка распред. 80х80х40мм IP44 с гермоввод.
1655
1656
1657
1658
1659 Светильник местного освещения
1660 Светильник сетодиодный диам. 150 мм
105
шт.
0,12
12
2
100 м
0,4
м
40
шт.
70
100 м
0,4
м
40
шт.
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
0,02
2
100 м
0,7
м
70
шт.
123
100 м
0,7
100 м
м
0,7
70
1 шт.
4
шт.
4
1 шт.
1
шт.
1
1
коробка
шт.
2
2
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
LUXEL
Раздел 23. Отопление
1682 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
1683 Разборка трубопроводов из водогазопроводных
труб диаметром до 32 мм
100 шт.
100 м
трубопр
овода
100 кВт
радиато
ров и
конвект
оров
секция
0,109
4
секция
16
секция
18
секция
50
секция
11
секция
60
секция
14
секция
150
компл.
27
компл.
27
1 шт.
54
шт.
54
шт.
108
10 м
20
м
200
шт.
60
1701 Муфта ПП D25
шт.
60
1702 Хомут металлич. с шурупом D25
шт.
120
1703 ПП Отвод D25 90 град., EKO
шт.
90
1704 ПП Тройник D25 Eko
шт.
90
1684 Установка радиаторов стальных
1685 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 1 шт. по 6 секций
1686 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 2 шт. по 8 секций
1687 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 2 шт. по 9 секций
1688 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 5 шт. по 10 секций
1689 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 1 шт. по 11 секций
1690 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 5 шт. по 12 секций
1691 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 1 шт. по 14 секций
1692 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra
500" (171 вт - 1 секция) 10 шт. по 15 секций
1693 Кронштейны для радиаторов (4 шт.)
1694 Пробки для радиаторов. 3/4"
1695 Арматура муфтовая с ручным приводом или без
привода водопроводная на условное давление до
10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
1696 Кран шаровый 3/4" "американка" , б "BUGATTI" Oregon
1697 Муфта комбинир. PPRC c наружной резьбой д 25
мм 3/4"
1698 Трубопровод из полипропиленовых труб с
применением готовых деталей, диаметр труб
наружный 32-90 мм
1699 Труба HOT FIBRE PLUS 25 (температура до
+95*С) T3S армированная стекловолокном
1700 ПП Отвод D25 45 град., Eko
Раздел 24. Уборка и вывоз мусора
1705 Очистка помещений от строительного мусора
1706 Затаривание строительного мусора в мешки
106
100 т
мусора
1т
0,27
2
6
0,653
1
58,77
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
Материалы
подрядчика
9
65,31
1707 Погрузочные работы при автомобильных
1т
перевозках: мусора строительного с погрузкой
груза
вручную
1708 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
1т
65,31
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,
груза
на расстояние: до 24 км I класс груза
Примечание.
1. Работы выполняются в один этап.
2. В разделах указаны, в том числе материалы подрядчика, используемые при проведении
работ.
3. В расчете использовать текущие индексы ФЦЦС по Воронежской области
"Общеотраслевое строительство" с использованием СНБ ТЕР Воронежская обл. ред. 2014 г.
4. Материалы, указанные в техническом задании, допускается заменять на аналогичные с
теми же параметрами. Параметры исходных материалов определены производителем в
инструкциях по применению материалов.
При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий.
- При исполнении условий контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля
качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую
достоверность и полноту контроля.
- При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих
скрытых работ.
- Отключение существующих инженерных систем, электросетей или отдельных их участков могут
производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
- Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные
работы.
Особые условия Заказчика
Подрядчик обязан:
1. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить
порядок.
2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные
контейнеры и вывозить на спецполигон.
3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в
специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов
Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету.
Соблюдение правил противопожарной безопасности и ТБ возлагается на подрядную ремонтную
организацию. Разрешение на производство огневых работ на объекте производится при наличии наряддопуска, оформляемого Заказчиком.
Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы,
подтверждающие его квалификацию, а также паспорта граждан РФ для прохода на Объект.
Время прохода на объект с 8.00 до 17.30.
Обязанность по получению справки из отдела МВД России на режимных объектах для
пропуска на территорию АО «Концерн «Созвездие» возлагается на Подрядчика.
Требования к содержанию, оформлению и представлению сметной документации
Подрядчик обязан приложить к заявке, для утверждения Заказчиком, локальный сметный расчет,
выполненный базисно-индексным методом по актуальной редакции сборников территориальных единых
единичных расценок 2001 года (далее ТЕР-2001) (при отсутствии расценок в базе ТЕР-2001-пользоваться
расценками федеральной базы ФЕР-2001).
Перерасчет в текущий уровень цен проводить с применением индексов изменения сметной
стоимости, разрабатываемых филиалом «Федерального центра ценообразования в строительстве и
промышленности строительных материалов» по Воронежской области.
Локальный сметный расчет должен содержать весь перечень работ, объемы и последовательность в
полном соответствии с Техническим заданием без суммирования объемов видов работ и материалов по
разным объектам.
107
Обоснование снижения затрат (отказ от части накладных расходов, сметной прибыли,
лимитированных затрат и т.д.) указать в примечании к локальному сметному расчету.
Срок выполнения Работ
Срок выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора.
Срок и объемы гарантий на выполненные Работы.
Срок гарантии качества выполненных работ на объектах устанавливается на срок указанный
участником в заявке на участие в запросе цен, но продолжительностью не менее 12 месяцев с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и распространяться в полном объеме на все
выполненные работы. Гарантийный срок активного оборудования – согласно документации на изделие.
108
Раздел 4. Проект договора
Приложение № 2
к Закупочной документации № 301-11/05-726
ДОГОВОР_№ 301-11/05-726
г. Воронеж
__________
___ ________ 2015 г.
АО Концерн «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице генерального
директора Беккиева А. Ю. действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в ___________________,
действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
следующих работ:_________________________________________________,
на объекте,
расположенном по адресу:_________________________________________ (далее – «Объект»), в
соответствии со Сметой (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2),
являющимися неотъемлемой частью Договор.
1.2. Объем, содержание выполняемых Подрядчиком работ и предъявляемые к ним
требования определяются Сметой и должны соответствовать Техническому заданию.
Стоимость работ (цена Договора), выполняемых по настоящему Договору,
составляет_________ руб. ___ коп. (прописью цена договора), в том числе НДС _____ руб. ____коп.
(прописью сумма НДС)
1.3. Цена Договора увеличению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим договоров.
1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в Смете Договора, Подрядчик
берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск и из своих материалов, своими
силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором и Техническим заданием,
устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику по акту сдачиприемки работ по Договору.
1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ
сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы,
указанной в Смете Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.6. В случае возникновения в процессе выполнения работ необходимости выполнить
дополнительные работы Подрядчик обязан составить акт на дополнительные работы,
согласовать его с Заказчиком и оформить дополнительное соглашение к договору.
Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
2.1. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
100 % оплата работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на
счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта по форме КС2 и справки по форме КС-3.
Заказчик вправе предоставить аванс в размере до 50 % от стоимости работ по Договору в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора на основании
выставленного Подрядчиком счета. Авансирование производится при условии предоставления
Подрядчиком оригинала безотзывной банковской гарантии, выданной в обеспечение
исполнения Договора (в т.ч. возврата авансового платежа), размер обеспечения должен быть
равен сумме выдаваемого аванса. Срок действия обеспечения исполнения договора должен
109
превышать срок окончания работ по настоящему Договору не менее чем на 20 (двадцать)
банковских дней.
Окончательный расчет за вычетом полученного аванса производится на основании счета в
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами актов по форме КС-2 и
справок по форме КС-3 на весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором.
2.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления предоплаты Подрядчик
обязан выставить Заказчику счет-фактуру на полученный аванс.
2.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора (в т.ч.
авансового платежа) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным
образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору,
Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.
2.4. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства
по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору, уплате
неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих
обязательств по Договору.
2.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный в статье 16 настоящего Договора Подрядчиком расчетный
счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на момент списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчик своих обязательств
по настоящему Контракту, за пользование авансом Подрядчик уплачивает Заказчику проценты
в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФ в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты процентов за каждый день пользования авансом.
2.7. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом суммы штрафных
санкций, указанных в статьи 9 настоящего договора, а также процентов, предусмотренных
п.2.6. настоящего Договора (зачет встречного однородного требования в соответствии со
статьей 410 Гражданского кодекса РФ).
Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала работ: с момента подписания договора.
3.2. Срок окончания работ: _____.______.20__ г.
3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания Сторонами
акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Статья 4. ЗАКАЗЧИК
4.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода
производства работ.
4.1.2. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.1.3. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
4.2. Если в ходе осуществления Подрядчиком работ по настоящему Договору будет
установлено, что работа в установленный срок надлежащим образом выполнена не будет,
Заказчик вправе установить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения
настоящего Договора во внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков (в том
числе возврата аванса)
4.3. Если отступления в работе от условий в настоящего Договора или иные недостатки
110
результата работы в установленной Заказчиком разумный срок не были устранены либо
являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего договора и потребовать возмещения убытков (в том числе возврата аванса).
Статья 5. ПОДРЯДЧИК
5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
5.1.1. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение
или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
5.1.2. Поставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции,
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их
приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы
(комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и
техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии пожарные,
гигиенические и сертификаты соответствия, технические паспорта и (или) другие документы,
удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.1.3. Все работы производятся в сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора;
5.1.4. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности
и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.5. Содержать объект свободными от отходов, накапливаемых в результате
выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.1.6. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки
строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение
рабочей площадки с момента начала работ до подписания Сторонами акта по форме КС-2 и
справки по форме КС-3 на весь объем работ, предусмотренный Договором.
5.1.7. Вывезти с объекта строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных
работ по Договору.
5.1.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта,
немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и
принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий,
которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.9. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую
информацию о ходе строительных работ.
5.1.10. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им
своих обязанностей на объекте.
5.1.11. Сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и
передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает,
исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций, паспорта на установленное оборудование, сертификаты.
5.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе
производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять
дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем
Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм охраны окружающей среды,
охраны труда и техники безопасности во время проведения работ.
5.3. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
111
Статья 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
6.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во
взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., название организации, контактные телефоны)
6.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо,
обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и
представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
__________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., название организации, документ, подтверждающий полномочия)
6.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным
письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
6.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
6.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов
требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
6.4.2. Контроль над устранением выявленных дефектов в Техническом задании и Смете;
6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых
Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других
документов);
6.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных
конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
6.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для
расчета платежей Подрядчику.
6.4.6. Участие по приемке объекта после проведения всех работ по Договору.
6.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4 Договора, представитель
Заказчика имеет право:
6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по
инициативе Заказчика или Подрядчика;
6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения
указанных в замечаниях недостатков.
6.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать
от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о
действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от
Заказчика соответствующие разъяснения.
6.8. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны
по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения
вопросов, связанных с работами.
6.9. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан
принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
Статья 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении всех
работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет,
счет-фактуру, акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, подписанные со своей стороны.
112
При отсутствии возражений по срокам и качеству выполненных работ Заказчик в течение
5 рабочих дней после получения от Подрядчика актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3
подписывает их.
7.2. При обнаружении представителем Заказчика в ходе приемки работ недостатков в
выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
7.3. Акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 подписывается Заказчиком только
после выполнения всех работ в полном соответствии со Сметой и Техническим заданием, а
также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.2 Договора.
Статья 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные
системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
8.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта по форме КС-2 по
Договору. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует
гарантийному сроку, установленному его производителем.
8.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом
Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 рабочих дней с даты
получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности
эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно. Представители Сторон составляют акт,
фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения в дефектной
ведомости. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для
подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5
рабочих дней. Работы по устранению дефектов принимаются в виде актов по форме КС-2.
8.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все
расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет
Подрядчик.
8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные
сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет
Подрядчика.
Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За нарушение сроков оплаты за выполненные в полном объеме работы по Договору,
Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/100
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, включая
день фактического выполнения обязательств по оплате.
9.2. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплаты
Подрядчиком неустойки (пени) в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый
день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств, а также штрафа в
размере 5% от цены Договора за каждый факт такого нарушения. В случае поэтапного
выполнения работ, пени и штраф по настоящему пункту исчисляются от цены
соответствующего этапа.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (пункты 5.1.1 - 5.1.12 Договора)
Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с
составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в
случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке. В случае не устранения
Подрядчиком в течение 5 рабочих дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает
113
Заказчику штраф в размере 5% стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый факт
такого нарушения до приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
9.4. За неисполнение обязанности, предусмотренной п.2.2. настоящего Договора
Подрядчик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 5 % от суммы
выплаченного аванса.
9.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
9.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
10.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что
дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в
пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
10.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом
10.1 настоящей статьи дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в
соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Статья 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения
действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на
исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых не несут ответственности.
11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи,
Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с
приложением справки, выданной уполномоченным органом власти.
11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком
условий Договора:
12.1.1. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным;
12.1.2. Если во время выполнения работы было установлено, что она не будет выполнена
надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок для устранения недостатков Подрядчик
их не устранил.
12.1.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменениях в
составе владельцев, включая конечных бенефициаров, и (или) в своих исполнительных органах
не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений. При не соблюдение
Подрядчиком данного пункта Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор.
114
Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами
по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу
несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы
несут обе Стороны поровну.
13.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению по выбору истца в Третейском суде при
Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом, либо в арбитражном
суде по месту нахождения ответчика. При применении процедуры третейского разбирательства
стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия
сторон. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются
сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
Статья 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
14.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
14.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
14.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств.
Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть,
являются следующие документы:
1. Смета (Приложение №1)
2. Техническое задание (Приложение №2)
115
Статья 16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Подрядчик»
«Заказчик»
АО «Концерн «Созвездие»
394018 г. Воронеж ул. Плехановская, д. 14
ИНН 3666127502 КПП 366750001
Центрально-Черноземный банк Сбербанка
России г. Воронеж,
р/с 40702810013400115668
кор. счет 30101810600000000681,
БИК 042007681
ОГРН 1053600445337
«Подрядчик»
«Заказчик»
Генеральный директор
АО «Концерн «Созвездие»
__________________
_______________ А.Ю. Беккиев
«___»______________2015г.
«___»______________2015г.
116
Раздел 5. Формы документации котировочной сессии
Подраздел 5.1. Заявка на участие в котировочной сессии
начало формы
На бланке организации.
____________________________________
_____________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОТИРОВОЧНОЙ СЕССИИ
на __________________________________________________________
(указать предмет договора)
1. Изучив документацию котировочной сессии на право заключить вышеупомянутый договор, а
также
применимые
к
данной
котировочной
сессии
законодательство
и
нормативные правовые акты_______________________________________________________
(наименование Участника закупки)
в
лице______________________________________________________________________
( (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________________________
(устава, доверенности)
сообщает о согласии участвовать в котировочной сессии на условиях, установленных в
указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны ______________________________, являющиеся предметом котировочной
сессии, в соответствии с требованиями документации котировочной сессии и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении.
3. Настоящей заявкой декларируем, что против_____________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании_________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановлена деятельность в порядке
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Копии документов прилагаются.
4. Сообщаем, что сведения о _____________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011
года №223-ФЗ Реестре недобросовестных поставщиков.
5. Данная заявка подается с пониманием того, что:
Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и
подачей заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;
Вы оставляете за собой право:
принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации;
отклонить все заявки.
6. В случае признания нас победителем котировочной сессии мы берем на себя обязательства
подписать проект договора с Заказчиком в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений, которые соответствуют условиям
документации котировочной сессии.
117
7. В случае если нашей заявке на участие в котировочной сессии будет присвоен второй номер,
а победитель котировочной сессии будет признан уклонившимся от заключения договора, мы
обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями документации
котировочной сессии и условиями наших предложений.
8. Мы извещены о включении сведений _____________________________________
(наименование Участника закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении котировочной сессии просим сообщать уполномоченному лицу.
11. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подведения итогов
котировочной сессии и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях наших предложений.
11. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_____» _______ 201_ года
(но не менее 30 дней) и действительна до дня заключения договора.
12. Наше полное и сокращенное наименование ____________________________;
почтовый адрес ________________________________________,
банковские реквизиты:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
ОГРН _______________________
ОКВЭД _____________________
ОКДП ________________________
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника процедуры закупки
13. Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_______________________________________________________________________________
(указать адрес направления корреспонденции, в том числе индекс)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Участника закупки
_____________
(подпись)
______________
(Ф. И. О.)
(МП)
конец формы
5.2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
начало формы
Приложение №1 к Заявке
от «____» __________ 2015 г. №________
На бланке организации.
118
_____________________
_______________________
Дата, исх. Номер
(указать наименование Заказчика)
Коммерческое предложение (предложение о цене договора)
Мы, _____________________________, в лице ________________________________________
(наименование Участника закупки)
Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)
предлагаем выполнить следующие работы:
№
пп
1
2
3
Наименование
Ед.
изм.
Кол.
ИТОГО: __________ --- _____ ---, в том числе НДС 18% ________ ---- ____ ----.
_________________
(подпись)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
конец формы
Внимание: Коммерческое предложение подается в соответствии с требованиями технического задания
Раздела 3, заполняется в произвольной форме с расшифровкой (структурой) цены договора.
Участники котировочной сессии описывают поставляемый товар, который является предметом
котировочной сессии, его функциональные характеристики (потребительские свойства), а также его
количественные и качественные характеристики.
119
5.3. Форма анкеты участника
начало формы
Приложение № 2 к Заявке
от «____»_____________ 2015 г. №__________
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о
внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной
налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
3. Юридический (фактический) адрес участника закупки
4 Почтовый адрес участника закупки
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
5. Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
6. Фактический (почтовый) адрес участника закупки
7. Телефоны Участника (с указанием кода города)
8. Факс Участника (с указанием кода города)
9. Адрес электронной почты Участника
10. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника,
имеющего право подписи согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и контактного телефона
11. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с
указанием должности и контактного телефона
12. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях,
необходимых для выполнения обязательств по договору
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты
действующей лицензии, наименование территории на которой
действует лицензия)
13. Выручка по балансу за последние три года, тыс. руб.
14. Чистая прибыль, тыс. руб.
Настоящим заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
120
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………………………
Руководитель организации
(подпись)
___________________
(Ф.И.О.)
_____________________
М.П к о н е ц ф о р м ы
* Участник по своему усмотрению может приложить копию баланса за 2 последних года
и копию отчета о прибылях и убытках.
121
5.4 Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа
начало формы
Приложение № 3 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Дата, исх. номер.
ДОВЕРЕННОСТЬ № __________
г.
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _______ №_________ выдан _________________ «____» _____________ г.
представлять интересы
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
в котировочной сессии, на право заключения Договора _________________________________.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной (единой)
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации —
доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись__________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 2015 г.
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий
на основании доверенности.
Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется печатью.
122
5.5 Форма запроса на разъяснение положений закупочной документации
начало формы
Приложение № 4 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
Запрос
на разъяснение положений закупочной документации котировочной сессии на право
заключения договора _______________________________.
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации котировочной сессии:
№
п/п
Раздел закупочной
документации
Ссылка на пункт
закупочной
документации,
положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений закупочной документации
Ответ на запрос прошу направить по:
_____________________________________________________________________________
(нужное выбрать: почте – почтовый адрес, по факсу – номер, по эл. п.– адрес эл. п.)
__________________________________________________(___________________)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
конец формы
Примечания: Подписывает руководитель участника, представитель участника, действующий на
основании доверенности. Указывается должность, фамилия, имя, отчество и подпись заверяется
печатью.
123
5.6. Согласия лиц, паспортные данные которых представлены в составе заявки на
участие в конкурсе - на обработку персональных данных (при необходимости)
начало формы
Приложение № 5 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся
_________________________________________________________________________
(фамилия,
имя, отчество)
паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________
название выдавшего органа _________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку АО «Концерн
«Созвездие»(далее - Оператор) моих персональных данных включающих фамилию, имя,
отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их
обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью
в АО «Концерн «Созвездие» и обязанным сохранять коммерческую тайну. В процессе
осуществления Оператором закупочной деятельности я предоставляю право работникам
Оператора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие
персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Оператора, в
интересах осуществления Оператором закупочной деятельности.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов,
связанных с осуществлением Оператором закупочной деятельности и составляет три года.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной и действует «______»_________________ 20____г.
бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку.
__________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных
конец формы
124
5.7. Сведения о принадлежности Участника к субъектам малого или среднего
предпринимательства (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.13 г. №867-р)
начало формы
Приложение № 6 к Заявке
от «____»_____________ г. №__________
№
пп
1
2
3
4
Наименование условия
Данные Участника
закупки
для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц (за
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых
паевых инвестиционных фондов)
для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, (данное ограничение не распространяется на
хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежатучредителям (участникам)
таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или
созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
средняя численность работников за предшествующий календарный год
составляет:
а) до 15 человек включительно - для микропредприятий ;
б) до 100 человек включительно - для малых предприятий;
в) от 101 до 250 человек включительно - для средних предприятий.
выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов за
предшествующий календарный год не превышает предельные значения,
установленные Правительством РФ:
а) для микропредприятий - 60 млн. рублей;
б) для малых предприятий - 400 млн. рублей;
в) для средних предприятий - 1000 млн. рублей.
 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства определяется в соответствии
наибольшим по значению условием
______________
____________________________________________
(подпись, М.П.)(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
125